MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA - munidejutiapa.gob.gt · municipalidad de jutiapa departamento de...

L

MUNlCIPALIOAD

DE JUTIAPA

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA <Dep.1rtamento tÍe Jutiapa, quatemaCa, CJl,

Ciúfe 15 áe Septie1116re 2-.t.9 sana 2 rreféfono 7844-1783

CONVOCATORIA

Jutiapa, julio del 2017.

Señora.�: OFERENTES Presente.

• Les saludamos, respetuosamente, deseando éxito en el desempeño en sus l,.bores cotidianas, el objeto de la presente es para hacerle- una cordial Il'fVITACJON para que presenten su cotización a la Municipalidad. de ,J¡.,tiapa, _pá¡:ala adquisición de:

SUMI'.NISTRO DE SELECTO PARA 06 COMUNIDADES, POR PARTE DE LA MUr,lOIPALIDAD DE JUTIAPA, JUTIAPA.

El Proceso de t COTIV\CION se realizara_ de .._cherdo a. lo que· �blcce Lo. Ley ele Contratacione.9 del Estado, PQf lo:flJ.:\C. � COJl�fa.l�§la depá �rt{ir 1;;,s�jianzas y documentos que dicha ley d,ispoue� ULre,,;c;J)Ción de ptc.,-itru; será i., paril,r de lii Iecha de publicación en guatecompras l'- -la apeFlnta de plicas, en las ins_talaciones de la Dir�-ción Municipal de Planificación, Municipalidad de ,/utiapa, departamento de Jutíapa, transcunidos 30 minutos de la hora senalada, se cerrara la recepción de ofertas. Una vez cerrada cata, no sera aceptada nínguns, o(érta más, Todos las ofertntes participantes deberán analizar las bases de !kit.ación del-proyecto en ,:n�cion- con el fin de que sus ofertas respectivas se ajusten a lo requerido poi: esta M�ipali,.lád, a� .mismo se debe cumplir con lo establecido en 1a 1ey de compras del estado,

1 Sin otro particular. ,

A tentamerue;

Esúmados Señores: -

Municipalidad de Jutiapa

DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, GUATEMALA, C. A. TELÉFONO 7844-1783

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2016-2020

1

BASES DE COTIZACION No. 06-2017.

SUMINISTRO DE SELECTO PARA 06 COMUNIDADES, POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, JUTIAPA.




2

INDICE DE LAS BASES DE COTIZACION

1. Condiciones que deben reunir los oferentes. 2. Forma de presentación de la oferta.

3. Lugar, Forma y Tiempo de entrega de la compra.

4. Documentación que debe contener la plica.

5. Garantías.

6. Forma de pago.

7. Aclaraciones y Notificaciones a los oferentes. 8. Lugar, dirección exacta, fecha y hora en que se efectuará la diligencia de presentación,

recepción y apertura de plicas.

9. Criterios de calificación.

10. Requisitos fundamentales.

11. Formulario de Cotización, Especificaciones Generales y Técnicas.

12. Sanciones.

13. Otros.




3

SUMINISTRO DE SELECTO PARA 06 COMUNIDADES, POR PARTE DE

LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, JUTIAPA.

1.- CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS OFERENTES: Los oferentes deben reunir las condiciones siguientes:

a) Ser personas individuales o jurídicas registradas de conformidad con las leyes guatemaltecas.

b) Que dentro del giro comercial del oferente se encuentre la ejecución de servicios y/o

proyectos similares que se relacionen con el presente evento.

c) Estar inscrito en la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT– 2.- FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA: Cada OFERENTE deberá presentar su OFERTA en sobres individuales y cerrados de la manera siguiente:

2.1 SOBRE “A”: ASPECTOS TECNICOS. (1 original y 1 copia)

- Debe presentarse en dos sobres individuales y cerrados. - La copia será devuelta al oferente firmada y sellada, como constancia de recepción. - Cada sobre “A” (original y copia) debe contener en su interior, la documentación solicitada

en el PUNTO 4.- DOCUMENTACION DE DEBE CONTENER LA PLICA., de las presentes bases.

- El sobre copia deberá contener exactamente lo mismo, que contiene el sobre original; en

caso de discrepancia entre el original y la copia prevalecerá el original. - Cada sobre “A” deberá presentarse rotulado de la siguiente manera: SOBRE “A”: ASPECTOS TECNICOS NOG – :

SUMINISTRO DE SELECTO PARA 06 COMUNIDADES, POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, JUTIAPA

Entidad que Oferta: _____________

Dirección: _____________ Teléfono: _____________ Fax: _____________

2.2 SOBRE “B”: ASPECTOS ECONOMICOS. (1 original y 1 copia)

- Debe presentarse en dos sobres individuales y cerrados. - La copia será devuelta al oferente firmada y sellada, como constancia de recepción. - Cada sobre “B” (original y copia) debe contener en su interior, el FORMULARIO DE

COTIZACION establecido en el Punto 11. de las presentes bases; así también puede agregar manuales y/o detalles de especificaciones generales y técnicas de lo que el oferente desee agregar, relacionado a lo que está ofertando.

- Debe fijarse el precio unitario expresado en quetzales tanto en cifras como en letras, de

acuerdo con las condiciones y características del objeto de cotización. El precio debe incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

- Debe contemplarse en el precio el flete del material puesto en la comunidad.




4


caso de discrepancia entre el original y la copia prevalecerá el original. - El sobre “B” conteniendo el aspecto económico quedara en poder de la Junta de

Cotización, durante el periodo que se estipulará en las presentes bases, para su respectiva evaluación y será el único sobre que se abrirá públicamente.

- Cada sobre “B” deberá presentarse rotulado de la siguiente manera: SOBRE “B”: ASPECTOS ECONOMICOS

NOG – : SUMINISTRO DE SELECTO PARA 06 COMUNIDADES, POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, JUTIAPA Entidad que Oferta: _____________

Dirección: _____________ Teléfono: _____________ Fax: ___________ 3.- LUGAR, FORMA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LA COMPRA:

3.1- Lugar de Entrega:

Para ser entregados en las comunidades donde se utilizaran previo control de

ingreso a la Bodega Municipal. (se adjunta cuadro de comunidades) La entrega del

suministro incluye el Flete.

3.2- Forma de Entrega:

La forma de entrega del suministro será mediante requerimientos que realice el

encargado de Bodega de la Municipalidad de Jutiapa, Jutiapa.

3.3- Tiempo de Entrega:

El Contratista indicara en su oferta el plazo en que se compromete a

Entregar el suministro de selecto en su totalidad,

Objeto de la presente cotización.

4.- DOCUMENTACION QUE DEBE CONTENER LA PLICA:

Presentación de solo UNA OFERTA por Propietario o Representante Legal, para el presente evento.

La Oferta deberá presentarse estrictamente con INDICE, ORDENADA, FOLIADA, por escrito y en idioma español. No se aceptaran documentos que presenten contradicciones, borrones, tachaduras, raspaduras, enmiendas, omisiones, entrelineados o adiciones.

La presentación de la documentación que se solicita deberá tener el orden siguiente:

a) Carta de presentación firmada por el Propietario o Representante Legal, la cual deberá contener lo siguiente:

- Nombre completo del propietario o representante legal.

- Calidad en la que comparece. - Nombre o razón social de la entidad. - Dirección. - Teléfono. - Número de identificación tributaria. - Exposición de su deseo de participar en la cotización. - Firma.

b) Dirección de correo electrónico de la empresa o entidad participante en el presente evento de cotización.

c) Fotocopia legalizada del DPI del Propietario o Representante Legal.




5

d) Fotocopia legalizada de la constancia actualizada de que el oferente se encuentra

inscrito en el Registro Tributario Unificado (RTU). e) Constancia de inscripción en Guatecompras, vigente para el presente evento. f) Fotocopia legalizada de la Constancia del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA);

Correspondiente al mes inmediato anterior a la presentación de la oferta. g) Fotocopia legalizada de la Constancia del último pago del Impuesto Sobre la Renta

(ISR). Correspondiente al mes inmediato anterior a la presentación de la oferta.

h) Fianza de sostenimiento de oferta, por un porcentaje equivalente al 1% DEL VALOR TOTAL DE LA OFERTA a favor de la Municipalidad del municipio de Jutiapa, departamento de Jutiapa.

i) Fotocopia legalizada de la patente de comercio de empresa.

j) Fotocopia legalizada de la patente de comercio de sociedad.

k) Fotocopia legalizada del documento que acredite la personería del Representante

Legal o Apoderado, si fuera el caso.

l) Fotocopia legalizada del Primer Testimonio del Instrumento Público que contiene la constitución de la persona jurídica.

m) Acta Notarial de Declaración Jurada, del Propietario o Representante Legal en la que

se establece que no es deudor moroso del Estado ni de las entidades a las que se refiere el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado; según Articulo 19 Numeral 10 de la misma Ley.

n) Acta Notarial de Declaración Jurada del Propietario o Representante Legal en la que

se establece que no se encuentra comprendido en ninguna de las prohibiciones que establece el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado; según Artículo 26 de la misma Ley.

o) Acta Notarial de Declaración Jurada del Propietario o Representante Legal, en la que

se establece que conoce las bases de cotización y acepta las mismas, así como las condiciones, mecanismos y formalidades requeridas en ellas.

p) Acta Notarial de Declaración Jurada del Propietario o Representante Legal, que haga

constar que toda la información y documentos anexos proporcionados por el oferente al Registro de Proveedores adscrito al Ministerio de Finanzas Públicas esta actualizada y es de fácil acceso.

q) Acta Notarial de Declaración Jurada del Propietario o Representante Legal sobre la inexistencia de conflicto de interés entre el oferente y el Banco que acredite la titularidad de sus cuentas bancarias.

r) Calificación bancaria que consiste en lo siguiente:

1. Identificación del cuentahabiente. 2. Tipo de cuentas que posee en la entidad bancaria. 3. Promedio de cifras antes del punto decimal de los saldos que posee. 4. Tiempo de manejo de la cuenta. 5. Clase de cuentahabientes. 6. Determinación si posee créditos. 7. Saldos del deudor.

5.- GARANTIAS: A) DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA: El oferente que participe en el presente evento, deberá presentar una garantía de

sostenimiento de oferta, al momento de presentar su oferta, la cual podrá caucionar por medio de una fianza por el porcentaje del 1% del valor total de la oferta, con vigencia de ciento veinte días (120) contados a partir de la fecha de presentación de la oferta. Dicha fianza deberá ser adquirida ante una afianzadora guatemalteca; según Articulo 64 de la Ley de Contrataciones del Estado.




6

B) DE CUMPLIMIENTO: El oferente que resulte adjudicado con el presente evento, deberá garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato por medio de una fianza equivalente al 10% sobre el valor total del contrato; según Articulo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado. El original y copia de dicha fianza deberá ser presentada a más tardar diez (10) días después de la firma del contrato.

C) FIANZA DE ANTICIPO

Previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, el contratista constituirá garantía

mediante fianza o hipoteca por el monto de un cien por ciento (100%) del mismo, la garantía podrá

reducirse al máximo del saldo deudor y estar vigente hasta su total amortización. sobre el valor total

del contrato; según Articulo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado.

D) DE CALIDAD:

El oferente al que se le haya adjudicado la compra deberá garantizar la calidad del suministro de lo cotizado, por medio de una fianza, la cual cubrirá el valor que le sean imputables y se otorgara por el 15% del valor original del contrato y es requisito previo para la recepción del suministro, debiendo estar vigente por un plazo de dieciocho (18) meses, contados a partir de la recepción; según Articulo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado. El original y copia de dicha fianza deberá ser presentada simultáneamente con el suministro requerido.

6.- FORMA DE PAGO:

La Municipalidad de Jutiapa, Jutiapa, efectuará el pago del valor del suministro de selecto, objeto

de la presente cotización, en la forma siguiente:

El valor del presente contrato será cancelado de la forma siguiente: A) Un anticipo equivalente al

veinte por ciento (20%) del valor total del presente contrato, como lo establece la Ley de Contrataciones

del Estado en su artículo cincuenta y ocho (58); así como la presentación de su respectivo plan de

inversión de anticipo, B) Pagos DEL 50% DE AVANCE FINANCIERO PARCIAL contra informes de

avance físico DEL 50% respectivo, al trabajo entregado en las comunidades, previa supervisión por parte

de la Municipalidad de Jutiapa C) PAGO FINAL cuando se tenga entregado todo el material y la

presentación del acta de recepción y fianza de calidad o garantía.

Lo pagos se realizarán mediante factura a nombre de la Municipalidad de Jutiapa, Jutiapa, Nit:

228952-0.

y contra la presentación de lo siguiente:

a) Fotocopia del Contrato firmado por la empresa adjudicada y la Municipalidad del municipio

de Jutiapa, departamento de Jutiapa.

b) Orden de compra, con cargo a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal

vigente, (o a la partida presupuestaria que a futuro corresponda).

c) Ingreso al control de la bodega municipal para luego proceder al traslado a las respectivas

comunidades de acuerdo al anexo, por medio de conocimiento

d) Factura a nombre de:

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, con el número de identificación tributaria NIT: 228952-0

7.- ACLARACIONES Y NOTIFICACIONES A LOS OFERENTES: La Junta de Cotización señala como fecha límite el día MIERCOLES 02 DE AGOSTO, para que los oferentes puedan por escrito o a través del portal Guate compras, solicitar las aclaraciones que consideren necesarias con respecto a las bases de cotización. No se aceptarán aclaraciones solicitadas por vía FAX o aquellas solicitadas extemporáneamente. La Junta de Cotización remitirá las aclaraciones correspondientes a todos los oferentes por medio del portal Guatecompras, así mismo la publicación del ACTA DE CALIFICACION Y ADJUDICACION DE OFERTAS y se efectuarán las notificaciones correspondientes de acuerdo a la ley.




7

08.- LUGAR, DIRECCION EXACTA, Y HORA EN QUE SE EFECTUARA LA DILIGENCIA DE PRESENTACION, RECEPCION Y APERTURA DE PLICAS: LUGAR: Edificio Municipal, segundo nivel de la Municipalidad de Jutiapa,

Jutiapa, Oficina de Proyectos. DIRECCION: Calle 15 de septiembre 2-19 zona 2, Jutiapa, Jutiapa. FECHA: MIERCOLES 16 DE AGOSTO DE 2017 HORA: 8:00 A 8:30 A.M.

Transcurridos los treinta (30) minutos de la hora señalada para la presentación y recepción

de las ofertas, no se aceptará ninguna más y se procederá a la apertura pública del Sobre “B” de Aspectos Económicos.

La Junta de Cotización deberá hacer constar en cada oferta presentada, la fecha y hora de recepción de cada una, debiendo firmarla todos los miembros de la misma.

La Junta de Cotización podrá solicitar a los OFERENTES las aclaraciones que considere pertinentes.

La Junta de Cotización podrá rechazar sin responsabilidad de su parte, las ofertas que no se ajusten a los requisitos fundamentales definidos como tales en las bases o cuando los precios, calidades y otras condiciones ofrecidas que no sean convenientes para los intereses de la Municipalidad.

La Junta de Cotización dentro del plazo que la misma fije, permitirá que los oferentes satisfagan los requisitos no fundamentales contemplados en estas bases.

De todo lo actuado la Junta de Cotización levantará el acta correspondiente en forma simultánea.

La Junta de Cotización, adjudicará el presente evento en un plazo no mayor de CINCO (5) DIAS HABILES contados a partir del siguiente día de la presentación y/o recepción de las ofertas.

9.- CRITERIOS DE CALIFICACION: La Junta de Cotización tomará en cuenta los siguientes criterios de calificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contrataciones del Estado.

a) Primera Fase: Será aplicado el artículo 29 de la Ley de Contrataciones del Estado. Integración

del Precio Oficial, en donde se fijará la franja de fluctuación de precios, de donde las empresas

que estén fuera de esta franja establecida serán descalificadas.

b) Segunda Fase: Revisión documental de carácter excluyente en la cual se comprobará que esté

completa la documentación exigida, la falta de alguno de los documentos indicados en la

Sección II, numeral 2.1 „PREPARACIÓN DE LA OFERTA‟, será causa justificada para rechazar

la oferta.

c) Tercera Fase:

Se aplicarán los siguientes aspectos de calificación para las ofertas que llenen los

requisitos de primera y segunda fase:




8

Oferta Financiera: Para la oferta financiera se tomará en cuenta los siguientes aspectos:

Costo ofertado, análisis detallado de la integración de costos de todos los precios unitarios

que se aplicarán en todos los renglones de trabajo incluyendo el flete al lugar destinado.

Tiempo de entrega: Tiempo de entrega del material solicitado será primordial por la

ejecución del proyecto, el cual se debe adjuntar un cronograma de entrega y el tiempo de

entrega es el factor importante

Para establecer la oferta ganadora en definitiva serán aplicados los siguientes puntos:

Oferta Técnica:

Requerimientos legales de bases 05 %

Acreditación de experiencia 25 %

Hoja de visita de campo 05 %

Oferta Financiera (precio de la obra) 55 %

Plazo de Ejecución 10 % .

Total 100 %.

10.- REQUISITOS FUNDAMENTALES: a) Constancia de inscripción en Guatecompras. b) Fianza de sostenimiento de oferta, por un porcentaje equivalente al 1% DEL VALOR

TOTAL DE LA OFERTA a favor de la Municipalidad del municipio de Jutiapa, departamento de Jutiapa.

c) Acta Notarial de Declaración Jurada, del Propietario o Representante Legal en la que se

establece que no es deudor moroso del Estado ni de las entidades a las que se refiere el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado; según Articulo 19 Numeral 10 de la misma Ley.

d) Acta Notarial de Declaración Jurada del Propietario o Representante Legal en la que se

establece que no se encuentra comprendido en ninguna de las prohibiciones que est bablece el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado; según Artículo 26 de la misma Ley.

e) Acta Notarial de Declaración Jurada del Propietario o Representante Legal, en la que se

establece que conoce las bases de cotización y acepta las mismas, así como las condiciones, mecanismos y formalidades requeridas en ellas.

f) Acta Notarial de Declaración Jurada del Propietario o Representante Legal, que haga


g) Acta Notarial de Declaración Jurada del Propietario o Representante Legal sobre la

inexistencia de conflicto de interés entre el oferente y el Banco que acredite la titularidad de sus cuentas bancarias.

h) Manifestación del oferente que tiene conocimiento que: “En cualquier fase del

procedimiento de contratación pública en la que el funcionario o empleado público responsable tenga duda razonable de la veracidad de los documentos o declaraciones presentadas por oferente ó adjudicatario, deberá requerir a éste por escrito, la información y constancias que permitan disipar la duda en un plazo que no exceda de dos días hábiles de conocido el hecho, la cual deberá anexarse al expediente respectivo. Para el efecto, la autoridad concederá al oferente o adjudicatario, audiencia por dos días hábiles y resolverá dentro de un plazo similar.

En caso el oferente o adjudicatario no proporcione la información y constancias requeridas o persiste la duda, el funcionario o empleado público responsable de la etapa en que se encuentre el proceso de compra o contratación, resolverá:




9

1) Rechazar la oferta; ó 2) Improbar lo actuado.

En los casos arriba señalados se deberá denunciar el hecho ante el Ministerio Público, sin

perjuicio de las demás responsabilidades administrativas o sanciones que le fueran

aplicables, debiendo ser inhabilitado en el sistema GUATECOMPRAS para ser proveedor

del Estado, cuando proceda, bajo la responsabilidad de la Autoridad Superior de la entidad

que promueve el proceso de contratación.”

i) Fotocopia legalizada de la Constancia del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA);

Correspondiente al mes inmediato anterior a la presentación de la oferta. j) Fotocopia legalizada de la Constancia del último pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Correspondiente al mes inmediato anterior a la presentación de la oferta. 11.- FORMULARIO DE COTIZACION, ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS:

FORMULARIO DE COTIZACION

Material requerido Cantidad

Requerida Unidad

Precio Unitario

Precio Total

SELECTO Incluye el flete a COMUNIDADES

1,000

M3

TOTAL COTIZACION:

12.- SANCIONES: El proveedor adjudicado será sancionado por la Municipalidad del Municipio de Jutiapa, departamento de Jutiapa, en los siguientes casos:

1. ENTREGA DEL SUMINISTRO DEL SELECTO, FUERA DEL TIEMPO

INICIALMENTE OFERTADO.

Dicha sanción económica será de UNO POR MILLAR (1‰) del valor total del

contrato, por cada día calendario de atraso.

2. INCUMPLIMIENTO CON LA ENTREGA DE LAS CARACTERISTICAS

INICIALMENTE OFERTADAS EN CUANTO A CALIDAD O CANTIDAD.

Dicha sanción económica será de CIEN POR CIENTO (100%) del valor que

representa la parte afectada de la negociación.

13.- OTROS:

a) Cualquier costo adicional en que incurra la empresa posterior a la adjudicación (Fianzas, Honorarios por elaboración de contrato, Licencias, etc.) serán cubiertos en su totalidad por la empresa adjudicada.

b) En caso de que las empresas interesadas encuentren inconvenientes en obtener del portal de Guatecompras las bases y demás información relacionado al presente evento, podrán recibirlas en la Dirección municipal de planificación de la Municipalidad de Jutiapa, Jutiapa,




10

ubicada en Segundo Nivel del Edificio Municipal en la calle 15 de septiembre 2-19 zona 2, Jutiapa, Jutiapa,

Cronograma de Actividades

Período para ventas de bases:

Periodo para efectuar consultas sobre el contenido de las bases:

Del 27 de julio al 02 de agosto de 2017.

Periodo de respuesta a consultas contenido de las bases:

Del 27 de julio al 02 de agosto de 2017

Fecha y hora de recepción de ofertas:

MIERCOLES 16 DE AGOSTO DE 2017 DE 8:00 A 8:30 A.M.

Fecha y hora de apertura de ofertas:

MIERCOLES 16 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 8:30 A.M DESPUES DE PASADO ESE TIEMPO NO SE RECIBE NINGUNA OFERTA MAS.

Plazo para evaluación de ofertas y adjudicación del concurso:

03 dias habiles.




11

anexo

ORDEN COMUNIDAD CANTIDAD DE METROS CUBICOS

1 ANIMAS LOMAS 400.00

2 QUEBRADA SECA 232.00

3 SAN PABLO 68.00

4 LLANOS DE SANTA MARIA 100.00

5 CUJE 84.00

6 COHETERO 116.00

TOTAL 1000.00

CRONOGRAMA DE ENTREGA A COMUNIDADES




CRITERIOS DE CALIFICACION a) Primera Fase: Será aplicado el artículo 29 de la Ley de

Contrataciones del Estado. Integración del Precio Oficial, en donde se fijará la franja de fluctuación de precios, de donde las empresas que estén fuera de esta franja establecida serán descalificadas.

b) Segunda Fase: Revisión documental de carácter excluyente

en la cual se comprobará que esté completa la documentación exigida, la falta de alguno de los documentos indicados en la Sección II, numeral 2.1 ‘PREPARACIÓN DE LA OFERTA’, será causa justificada para rechazar la oferta.

c) Tercera Fase:

Se aplicarán los siguientes aspectos de calificación para las ofertas que llenen los requisitos de primera y segunda fase:

Oferta Financiera: Para la oferta financiera se tomará en

cuenta los siguientes aspectos: Costo ofertado, análisis detallado de la integración de costos de todos los precios unitarios que se aplicarán en todos los renglones de trabajo incluyendo el flete al lugar destinado.

Tiempo de entrega: Tiempo de entrega del material solicitado será primordial por la ejecución del proyecto, el cual se debe adjuntar un cronograma de entrega y el tiempo de entrega es el factor importante




Para establecer la oferta ganadora en definitiva serán aplicados los siguientes punteos:

Oferta Técnica:

Requerimientos legales de bases 05 %

Acreditación de experiencia 25 %

Hoja de visita de campo 05 %

Oferta Financiera (precio de la obra) 55 %

Plazo de Ejecución 10 % .

Total 100 %.

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA iJ.Xp,rr1.111u!.1rLu d, JuhJ[_IJ, (ftri1te,.11i1&1, (.)1.

(,'� /id'rSeplw-Jfdi�) SQ�fJ.!2 1:ft�fnm, ¡1t4-=-.11a,

DE lirJI

Jutiapa, 02 de Agosto del 2017.

Para: Edwin el Chavo Castillo Alcalde Municipal

De: Ingeniero Civil, Héctor Hug_o Trejs Gudiel, Supervisor de Obras Municipales Municipalidad de Jutiapa, Jutiapa.

ASUNTO: Dictamen Técnico

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que se esta realizando EL SUMINISTRO DE SELECTO PARA 06 COMUNIDADES POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, JUTIAPA. Se estableció que los documentos cumplen con los requerimientos técnicos mínimos para ser considerados necesarios. Por lo tanto SE APRUEBA el estudio1écnico.

Sin mas que hacer constar se envia para continuar con la gestión correspondiente.

Atentamente:

[Escribir texto]

MODELO DE LA OFERTA

OFERTA PARA EL PROYECTO:

PRECIO TOTAL (CON IVA):

MUNICIPALIDAD JUTIAPA.

Yo, (Nombre y apellidos del presentado) ___________________________________________________

de______ años de edad, estado civil___________, profesión u oficio_____________,

DPI_________________________________.

Extendida por el registro nacional de las personas RENAP del municipio de Jutiapa, del

departamento de________________, con domicilio en: _______________________________, señalando

para recibir notificaciones la oficina situada en: (Dirección y teléfono) __________________________________________________ de la ciudad de Guatemala; comparezco en

representación de la empresa: ________________________________________________ con oficinas

centrales en: ________________________________. Por este medio y a nombre de mí representado

vengo a presentar formal oferta, de acuerdo con la invitación, hago constar que:

1. Nos sujetamos en todo a las leyes de Guatemala.

2. Aceptamos expresamente todas y cada una de las condiciones, expuestas en la invitación.

3. Nos sujetamos a todo lo estipulado en la invitación, Especificaciones Técnicas y

documentos anexos para el proyecto.

4. Los precios que ofrecemos son fijos e inalterables y están calculados tomando en cuenta

las disposiciones estipuladas en la invitación.

5. La presente oferta consta de los siguientes documentos:

6. Cuadro de integración de Precios Globales, conforme a los renglones de Trabajo que se

indican en la sección VII (Cuadro de Integración de Precios).

7. La oferta presentada debe coincidir con la sección IX (Modelo de la Oferta), debidamente

firmada y sellada por el propietario ò representante legal de la empresa.

8. Cronograma de Ejecución e Inversión, donde se indique el Plazo en que se compromete a

ejecutar los servicios objeto de la presente Licitación.

9. Cuadro firmado por el representante legal donde se indique la experiencia de trabajos

ejecutados por la empresa oferente.

10 . Fotocopia de la patente de comercio en el caso de ser persona individual y de la patente

de comercio y de sociedad en el caso de ser persona jurídica, debidamente autenticada por

un abogado.

11. Fotocopia de Carné de No. de Identificación Tributaria (N.I.T.)

12. Fotocopia de la última declaración del Impuesto sobre el valor agregado y el impuesto

sobre la renta.

13. Fotocopia del nombramiento del Representante Legal debidamente inscrito en el Registro

correspondiente en caso de no comparecer el propietario.

14. Fotocopia de DPI completa del propietario ò representante legal autenticado por un

abogado.

15. Fianza de sostenimiento de oferta por el 1% del valor de la oferta, que deberá de estar

vigente hasta que sea sustituida por la fianza de cumplimiento, en el caso del adjudicatario.

En cualquier caso, la fianza de sostenimiento de oferta tendrá una vigencia de 120 días.

16. Declaración Jurada firmada por el propietario ò representante legal en donde se indique

que la empresa a la cual representa no está comprendida dentro de las prohibiciones

enumeradas en el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado y de no ser deudores

morosos del Estado, conforme el numeral 10 del artículo 19 de dicha ley.

17. Currículum de la Empresa.

22. CONSTANCIA DE REGISTRO DE PROVEEDORES EN GUATECOMPRAS

[Escribir texto]

Hemos estudiado detenidamente las Especificaciones Generales de la presente invitación y hemos inspeccionado el Proyecto donde se ejecutarán los trabajos.

En caso de que se nos adjudique la ejecución del Proyecto:

Aportaremos todo el equipo, maquinaria y vehículos necesarios en condiciones óptimas

de trabajo, herramientas, materiales, mano de obra y demás elementos necesarios para la realización de los trabajos.

Principiaremos los trabajos en la fecha estipulada en el contrato de obra.

Nos comprometemos a entregar los trabajos total y satisfactoriamente terminados en la

fecha estipulada.

Otorgaremos las GARANTIAS estipuladas en las presentes bases de Cotización.

Aceptamos los conceptos de penalización estipuladas en la invitación. Nos comprometemos a que cualquier divergencia que pudiera suscitarse relacionada

con la interpretación, cumplimiento, rescisión y efectos del contrato correspondiente a

este proyecto, o cualquiera de sus cláusulas, sea resuelta directamente entre las partes

por vía conciliatoria, pero si no fuera posible llegar a un acuerdo, la cuestión o

cuestiones a dilucidarse serán resueltas de acuerdo con lo que establece la ley. 24. Vigencia de precalificado para este proyecto

FIRMA DEL OFERENTE NOMBRE COMPLETO

SELLO

[Escribir texto]

FORMULARIO DE COTIZACION:

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA.

EMPRESA:

DIRECCION:

JUTIAPA _______________________ DE __________________ DE 2,017.

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO Q. PRECIO TOTAL Q.

TOTAL EN LETRAS:

OBSERVACIONES:

ATENTAMENTE:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE

TELEFONOS __________________________________

e E LIT' PA

MUNICIPALJDADDEJUTIAPA 1'rp.,rw.nr�1t,1 .ÚJutt4f•l, fji:alr>rtJ.1141 (,' • .,A+

c;aU; ts ,ú .'i�JHILU1t.6tt 2 J9 SOJl(l l t'JtllfOnn 7R44 17/i"l

La infrascrita Aboqada Y Notaria, y Asesora Juñdica de la MunicipaLidad de

Jutiapa, departamento de Jutiapa, con sustento en la información que obra en el

expediente administrativo respectivo OPINA: Que tomando en consideración los

términos de referencia contenidos en el expediente de bases de: SUMINISTRO

DE SELECTO PARA 06 COMUNIDADES POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

DE JUTIAPA, JUTIAPA. Planteadas y formuladas por el Ingeniero Civil: HECTOR

HUGO TREJO GUDIEL, supervisor de Obras Municipales de la Municipalidad de

Jutiapa, departamento de Juliapa, y que cumplen con los requisitos que establece

la Legislación Vigente, específicamente La Ley de Contrataciones del Estado y

Sus Reformas. Por tal razón estima y opina que las mismas deben ser publicadas

en et Portal de Guatecompras.-------------------------

Y, para los efectos legales respectivos, me permi mitir la presente

optnión, la que consta en este único folio. Jutiapa, dos e a osto del dos mil

diecisiete.----·---.L---------------1!-+·-------

in a m Aboga a y Nota ·

Colegia o No. 20,026




1

BASES DE COTIZACION No. 06-2017.

SUMINISTRO DE SELECTO PARA 06 COMUNIDADES, POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, JUTIAPA.




2

INDICE DE LAS BASES DE COTIZACION

1. Condiciones que deben reunir los oferentes. 2. Forma de presentación de la oferta.

3. Lugar, Forma y Tiempo de entrega de la compra.

4. Documentación que debe contener la plica.

5. Garantías.

6. Forma de pago.

7. Aclaraciones y Notificaciones a los oferentes. 8. Lugar, dirección exacta, fecha y hora en que se efectuará la diligencia de presentación,

recepción y apertura de plicas.

9. Criterios de calificación.

10. Requisitos fundamentales.

11. Formulario de Cotización, Especificaciones Generales y Técnicas.

12. Sanciones.

13. Otros.




3

SUMINISTRO DE SELECTO PARA 06 COMUNIDADES, POR PARTE DE

LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, JUTIAPA.

1.- CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS OFERENTES: Los oferentes deben reunir las condiciones siguientes:

a) Ser personas individuales o jurídicas registradas de conformidad con las leyes guatemaltecas.

b) Que dentro del giro comercial del oferente se encuentre la ejecución de servicios y/o

proyectos similares que se relacionen con el presente evento.

c) Estar inscrito en la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT– 2.- FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA: Cada OFERENTE deberá presentar su OFERTA en sobres individuales y cerrados de la manera siguiente:

2.1 SOBRE “A”: ASPECTOS TECNICOS. (1 original y 1 copia)

- Debe presentarse en dos sobres individuales y cerrados. - La copia será devuelta al oferente firmada y sellada, como constancia de recepción. - Cada sobre “A” (original y copia) debe contener en su interior, la documentación solicitada

en el PUNTO 4.- DOCUMENTACION DE DEBE CONTENER LA PLICA., de las presentes bases.


caso de discrepancia entre el original y la copia prevalecerá el original. - Cada sobre “A” deberá presentarse rotulado de la siguiente manera: SOBRE “A”: ASPECTOS TECNICOS NOG – :

SUMINISTRO DE SELECTO PARA 06 COMUNIDADES, POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, JUTIAPA

Entidad que Oferta: _____________

Dirección: _____________ Teléfono: _____________ Fax: _____________

2.2 SOBRE “B”: ASPECTOS ECONOMICOS. (1 original y 1 copia)

- Debe presentarse en dos sobres individuales y cerrados. - La copia será devuelta al oferente firmada y sellada, como constancia de recepción. - Cada sobre “B” (original y copia) debe contener en su interior, el FORMULARIO DE

COTIZACION establecido en el Punto 11. de las presentes bases; así también puede agregar manuales y/o detalles de especificaciones generales y técnicas de lo que el oferente desee agregar, relacionado a lo que está ofertando.

- Debe fijarse el precio unitario expresado en quetzales tanto en cifras como en letras, de

acuerdo con las condiciones y características del objeto de cotización. El precio debe incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

- Debe contemplarse en el precio el flete del material puesto en la comunidad.




4


caso de discrepancia entre el original y la copia prevalecerá el original. - El sobre “B” conteniendo el aspecto económico quedara en poder de la Junta de

Cotización, durante el periodo que se estipulará en las presentes bases, para su respectiva evaluación y será el único sobre que se abrirá públicamente.

- Cada sobre “B” deberá presentarse rotulado de la siguiente manera: SOBRE “B”: ASPECTOS ECONOMICOS

NOG – : SUMINISTRO DE SELECTO PARA 06 COMUNIDADES, POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, JUTIAPA Entidad que Oferta: _____________

Dirección: _____________ Teléfono: _____________ Fax: ___________ 3.- LUGAR, FORMA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LA COMPRA:

3.1- Lugar de Entrega:

Para ser entregados en las comunidades donde se utilizaran previo control de

ingreso a la Bodega Municipal. (se adjunta cuadro de comunidades) La entrega del

suministro incluye el Flete.

3.2- Forma de Entrega:

La forma de entrega del suministro será mediante requerimientos que realice el

encargado de Bodega de la Municipalidad de Jutiapa, Jutiapa.

3.3- Tiempo de Entrega:

El Contratista indicara en su oferta el plazo en que se compromete a

Entregar el suministro de selecto en su totalidad,

Objeto de la presente cotización.

4.- DOCUMENTACION QUE DEBE CONTENER LA PLICA:

Presentación de solo UNA OFERTA por Propietario o Representante Legal, para el presente evento.

La Oferta deberá presentarse estrictamente con INDICE, ORDENADA, FOLIADA, por escrito y en idioma español. No se aceptaran documentos que presenten contradicciones, borrones, tachaduras, raspaduras, enmiendas, omisiones, entrelineados o adiciones.

La presentación de la documentación que se solicita deberá tener el orden siguiente:

a) Carta de presentación firmada por el Propietario o Representante Legal, la cual deberá contener lo siguiente:

- Nombre completo del propietario o representante legal.

- Calidad en la que comparece. - Nombre o razón social de la entidad. - Dirección. - Teléfono. - Número de identificación tributaria. - Exposición de su deseo de participar en la cotización. - Firma.

b) Dirección de correo electrónico de la empresa o entidad participante en el presente evento de cotización.

c) Fotocopia legalizada del DPI del Propietario o Representante Legal.




5

d) Fotocopia legalizada de la constancia actualizada de que el oferente se encuentra

inscrito en el Registro Tributario Unificado (RTU). e) Constancia de inscripción en Guatecompras, vigente para el presente evento. f) Fotocopia legalizada de la Constancia del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA);

Correspondiente al mes inmediato anterior a la presentación de la oferta. g) Fotocopia legalizada de la Constancia del último pago del Impuesto Sobre la Renta

(ISR). Correspondiente al mes inmediato anterior a la presentación de la oferta.

h) Fianza de sostenimiento de oferta, por un porcentaje equivalente al 1% DEL VALOR TOTAL DE LA OFERTA a favor de la Municipalidad del municipio de Jutiapa, departamento de Jutiapa.

i) Fotocopia legalizada de la patente de comercio de empresa.

j) Fotocopia legalizada de la patente de comercio de sociedad.

k) Fotocopia legalizada del documento que acredite la personería del Representante

Legal o Apoderado, si fuera el caso.

l) Fotocopia legalizada del Primer Testimonio del Instrumento Público que contiene la constitución de la persona jurídica.

m) Acta Notarial de Declaración Jurada, del Propietario o Representante Legal en la que

se establece que no es deudor moroso del Estado ni de las entidades a las que se refiere el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado; según Articulo 19 Numeral 10 de la misma Ley.

n) Acta Notarial de Declaración Jurada del Propietario o Representante Legal en la que

se establece que no se encuentra comprendido en ninguna de las prohibiciones que establece el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado; según Artículo 26 de la misma Ley.

o) Acta Notarial de Declaración Jurada del Propietario o Representante Legal, en la que

se establece que conoce las bases de cotización y acepta las mismas, así como las condiciones, mecanismos y formalidades requeridas en ellas.

p) Acta Notarial de Declaración Jurada del Propietario o Representante Legal, que haga


q) Acta Notarial de Declaración Jurada del Propietario o Representante Legal sobre la inexistencia de conflicto de interés entre el oferente y el Banco que acredite la titularidad de sus cuentas bancarias.

r) Calificación bancaria que consiste en lo siguiente:

1. Identificación del cuentahabiente. 2. Tipo de cuentas que posee en la entidad bancaria. 3. Promedio de cifras antes del punto decimal de los saldos que posee. 4. Tiempo de manejo de la cuenta. 5. Clase de cuentahabientes. 6. Determinación si posee créditos. 7. Saldos del deudor.

5.- GARANTIAS: A) DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA: El oferente que participe en el presente evento, deberá presentar una garantía de

sostenimiento de oferta, al momento de presentar su oferta, la cual podrá caucionar por medio de una fianza por el porcentaje del 1% del valor total de la oferta, con vigencia de ciento veinte días (120) contados a partir de la fecha de presentación de la oferta. Dicha fianza deberá ser adquirida ante una afianzadora guatemalteca; según Articulo 64 de la Ley de Contrataciones del Estado.




6

B) DE CUMPLIMIENTO: El oferente que resulte adjudicado con el presente evento, deberá garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato por medio de una fianza equivalente al 10% sobre el valor total del contrato; según Articulo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado. El original y copia de dicha fianza deberá ser presentada a más tardar diez (10) días después de la firma del contrato.

C) FIANZA DE ANTICIPO

Previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, el contratista constituirá garantía

mediante fianza o hipoteca por el monto de un cien por ciento (100%) del mismo, la garantía podrá

reducirse al máximo del saldo deudor y estar vigente hasta su total amortización. sobre el valor total

del contrato; según Articulo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado.

D) DE CALIDAD:

El oferente al que se le haya adjudicado la compra deberá garantizar la calidad del suministro de lo cotizado, por medio de una fianza, la cual cubrirá el valor que le sean imputables y se otorgara por el 15% del valor original del contrato y es requisito previo para la recepción del suministro, debiendo estar vigente por un plazo de dieciocho (18) meses, contados a partir de la recepción; según Articulo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado. El original y copia de dicha fianza deberá ser presentada simultáneamente con el suministro requerido.

6.- FORMA DE PAGO:

La Municipalidad de Jutiapa, Jutiapa, efectuará el pago del valor del suministro de selecto, objeto

de la presente cotización, en la forma siguiente:

El 20% de anticipo de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y el restante 80

%contra entrega de la totalidad del suministro de la Arena, objeto de la presente cotización.

Fundamentado en los treinta días que establece el Artículo 62 de la Ley de Contrataciones del

Estado, Más treinta días adicionales.

Lo pagos se realizarán mediante factura a nombre de la Municipalidad de Jutiapa, Jutiapa, Nit:

228952-0.

y contra la presentación de lo siguiente:

a) Fotocopia del Contrato firmado por la empresa adjudicada y la Municipalidad del municipio

de Jutiapa, departamento de Jutiapa.

b) Orden de compra, con cargo a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal

vigente, (o a la partida presupuestaria que a futuro corresponda).

c) Ingreso a la bodega de la entrega efectuada del suministro a la Municipalidad del municipio

de Jutiapa, Departamento de Jutiapa por medio de conocimiento

d) Factura a nombre de:

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, con el número de identificación tributaria NIT: 228952-0

7.- ACLARACIONES Y NOTIFICACIONES A LOS OFERENTES: La Junta de Cotización señala como fecha límite el día _____________, hasta las __________ horas para que los oferentes puedan por escrito o a través del portal Guatecompras, solicitar las aclaraciones que consideren necesarias con respecto a las bases de cotización. No se aceptarán aclaraciones solicitadas por vía FAX o aquellas solicitadas extemporáneamente. La Junta de Cotización remitirá las aclaraciones correspondientes a todos los oferentes por medio del portal Guatecompras, así mismo la publicación del ACTA DE CALIFICACION Y ADJUDICACION DE OFERTAS y se efectuarán las notificaciones correspondientes de acuerdo a la ley.




7

08.- LUGAR, DIRECCION EXACTA, Y HORA EN QUE SE EFECTUARA LA DILIGENCIA DE PRESENTACION, RECEPCION Y APERTURA DE PLICAS: LUGAR: Edificio Municipal, segundo nivel de la Municipalidad de Jutiapa,

Jutiapa, Oficina de Proyectos. DIRECCION: Calle 15 de septiembre 2-19 zona 2, Jutiapa, Jutiapa.

FECHA: _____________

HORA: __ _________

Transcurridos los treinta (30) minutos de la hora señalada para la presentación y recepción de las ofertas, no se aceptará ninguna más y se procederá a la apertura pública del Sobre “B” de Aspectos Económicos.

La Junta de Cotización deberá hacer constar en cada oferta presentada, la fecha y hora de recepción de cada una, debiendo firmarla todos los miembros de la misma.

La Junta de Cotización podrá solicitar a los OFERENTES las aclaraciones que considere pertinentes.

La Junta de Cotización podrá rechazar sin responsabilidad de su parte, las ofertas que no se ajusten a los requisitos fundamentales definidos como tales en las bases o cuando los precios, calidades y otras condiciones ofrecidas que no sean convenientes para los intereses de la Municipalidad.

La Junta de Cotización dentro del plazo que la misma fije, permitirá que los oferentes satisfagan los requisitos no fundamentales contemplados en estas bases.

De todo lo actuado la Junta de Cotización levantará el acta correspondiente en forma simultánea.

La Junta de Cotización, adjudicará el presente evento en un plazo no mayor de CINCO (5) DIAS HABILES contados a partir del siguiente día de la presentación y/o recepción de las ofertas.

9.- CRITERIOS DE CALIFICACION: La Junta de Cotización tomará en cuenta los siguientes criterios de calificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contrataciones del Estado.

A) PRECIO:

Se calificará con un total de cuarenta (40) puntos a la OFERTA que cotice el precio más cómodo a la municipalidad. El resto de las OFERTAS se calificarán en forma inversamente proporcional con respecto a la OFERTA que obtuvo cuarenta (40) puntos. Para la calificación inversamente proporcional, la JUNTA deberá tomar en cuenta la siguiente fórmula:

Precio más bajo X 40 puntos Precio N

Precio N= Cada precio total subsiguiente al precio más bajo

B) TIEMPO DE ENTREGA:

Se calificará con un total de treinta (30) puntos al OFERENTE que se comprometa a entregar cada solicitud del Suministro de Área, en el menor tiempo posible, los demás OFERENTES tendrán una calificación inversamente proporcional a la oferta que obtuvo treinta (30) puntos.

C) ASPECTOS TECNICOS:

Se calificará con un total de treinta (30) puntos al OFERENTE que presente toda la documentación requerida en la presente base de cotización, los demás OFERENTES




8

tendrán una calificación inversamente proporcional a la oferta que obtuvo treinta (30) puntos.

10.- REQUISITOS FUNDAMENTALES: a) Constancia de inscripción en Guatecompras. b) Fianza de sostenimiento de oferta, por un porcentaje equivalente al 1% DEL VALOR

TOTAL DE LA OFERTA a favor de la Municipalidad del municipio de Jutiapa, departamento de Jutiapa.

c) Acta Notarial de Declaración Jurada, del Propietario o Representante Legal en la que se

establece que no es deudor moroso del Estado ni de las entidades a las que se refiere el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado; según Articulo 19 Numeral 10 de la misma Ley.

d) Acta Notarial de Declaración Jurada del Propietario o Representante Legal en la que se

establece que no se encuentra comprendido en ninguna de las prohibiciones que est bablece el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado; según Artículo 26 de la misma Ley.

e) Acta Notarial de Declaración Jurada del Propietario o Representante Legal, en la que se

establece que conoce las bases de cotización y acepta las mismas, así como las condiciones, mecanismos y formalidades requeridas en ellas.

f) Acta Notarial de Declaración Jurada del Propietario o Representante Legal, que haga


g) Acta Notarial de Declaración Jurada del Propietario o Representante Legal sobre la

inexistencia de conflicto de interés entre el oferente y el Banco que acredite la titularidad de sus cuentas bancarias.

h) Manifestación del oferente que tiene conocimiento que: “En cualquier fase del

procedimiento de contratación pública en la que el funcionario o empleado público responsable tenga duda razonable de la veracidad de los documentos o declaraciones presentadas por oferente ó adjudicatario, deberá requerir a éste por escrito, la información y constancias que permitan disipar la duda en un plazo que no exceda de dos días hábiles de conocido el hecho, la cual deberá anexarse al expediente respectivo. Para el efecto, la autoridad concederá al oferente o adjudicatario, audiencia por dos días hábiles y resolverá dentro de un plazo similar.

En caso el oferente o adjudicatario no proporcione la información y constancias requeridas o persiste la duda, el funcionario o empleado público responsable de la etapa en que se encuentre el proceso de compra o contratación, resolverá:

1) Rechazar la oferta; ó 2) Improbar lo actuado.

En los casos arriba señalados se deberá denunciar el hecho ante el Ministerio Público, sin

perjuicio de las demás responsabilidades administrativas o sanciones que le fueran

aplicables, debiendo ser inhabilitado en el sistema GUATECOMPRAS para ser proveedor

del Estado, cuando proceda, bajo la responsabilidad de la Autoridad Superior de la entidad

que promueve el proceso de contratación.”

i) Fotocopia legalizada de la Constancia del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA);

Correspondiente al mes inmediato anterior a la presentación de la oferta. j) Fotocopia legalizada de la Constancia del último pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Correspondiente al mes inmediato anterior a la presentación de la oferta.




9

11.- FORMULARIO DE COTIZACION, ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS:


Material requerido Cantidad

Requerida Unidad

Precio Unitario

Precio Total

SELECTO Incluye el flete a COMUNIDADES

1,000

M3

TOTAL COTIZACION:

12.- SANCIONES: El proveedor adjudicado será sancionado por la Municipalidad del Municipio de Jutiapa, departamento de Jutiapa, en los siguientes casos:

1. ENTREGA DEL SUMINISTRO DEL SELECTO, FUERA DEL TIEMPO

INICIALMENTE OFERTADO.

Dicha sanción económica será de UNO POR MILLAR (1‰) del valor total del

contrato, por cada día calendario de atraso.

2. INCUMPLIMIENTO CON LA ENTREGA DE LAS CARACTERISTICAS

INICIALMENTE OFERTADAS EN CUANTO A CALIDAD O CANTIDAD.

Dicha sanción económica será de CIEN POR CIENTO (100%) del valor que

representa la parte afectada de la negociación.

13.- OTROS:

a) Cualquier costo adicional en que incurra la empresa posterior a la adjudicación (Fianzas, Honorarios por elaboración de contrato, Licencias, etc.) serán cubiertos en su totalidad por la empresa adjudicada.

b) En caso de que las empresas interesadas encuentren inconvenientes en obtener del portal de Guatecompras las bases y demás información relacionado al presente evento, podrán recibirlas en la Dirección municipal de planificación de la Municipalidad de Jutiapa, Jutiapa, ubicada en Segundo Nivel del Edificio Municipal en la calle 15 de septiembre 2-19 zona 2, Jutiapa, Jutiapa, de Lunes a Viernes a partir del _______________ en horario de _______________.




10

Cronograma de Actividades

Período para ventas de bases:

Periodo para efectuar consultas sobre el contenido de las bases:

Del 27 de julio al 02 de agosto de 2017.

Periodo de respuesta a consultas contenido de las bases:

Del 27 de julio al 02 de agosto de 2017 Fecha y hora de recepción de ofertas:

xxxxxxxxxxxxxxxx

Fecha y hora de apertura de ofertas:

xxxxxxxxxxxx

Plazo para evaluación de ofertas y adjudicación del concurso:

03 dias habiles.

anexo

ORDEN COMUNIDAD CANTIDAD DE METROS CUBICOS

1 ANIMAS LOMAS 400.00

2 QUEBRADA SECA 232.00

3 SAN PABLO 68.00

4 LLANOS DE SANTA MARIA 100.00

5 CUJE 84.00

6 COHETERO 116.00

TOTAL 1000.00

CRONOGRAMA DE ENTREGA A COMUNIDADES




Página 1 de 5

CONTRATO No. 0________-2017.

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ___________________________________________________________. NOG: SNIP: EMPRESA: NIT: En la ciudad de Jutiapa, cabecera del departamento de Jutiapa, el día

____________________ de ____________ del año dos mil dieciséis. NOSOTROS:

_________________, de ___________ años de edad, Guatemalteco, de estedomicilio, me

identifico con documento de identificación personal _________________________ extendida

en el registro nacional de las personas del municipio de _______________, departamento de

_______________, actuó en representación de la Municipalidad de Jutiapa, en calidad de

Alcalde Municipal de conformidad con la certificación del Acta de toma de Posesión del

cargo, número cero ___________ guion dos mil dieciséis (________________), de

_______________de_____________del año dos mil dieciséis (________) y numero de

CUENTADANCIA ______________ y ampliamente facultado para celebrar el presente

contrato; y por la otra parte: ___________________, propietario de la empresa y

representante legal _____________________, de ___________________años de edad, soltero,

_____________ y empresario, Guatemalteco, con domicilio en __________________________,

municipio de _______________, departamento de _____________________, quien se identifica

con su documento de identificación personal DPI

________________________________________(____________________), extendida por el registro

nacional de las personas RENAP del municipio de ___________________, departamento de

________________, NIT como representante legal __________________, para recibir

notificaciones en la dirección ___________________________, teléfono _________________, del

municipio de _______________, departamento de _______________, representante legal de la




Página 2 de 5

empresa _______________________, ubicada ____________________, Colonia ____________,

teléfono ____________, del municipio de _______________, departamento de _______________,

quedando inscrita en la Patente de Comercio bajo el número de registro

__________________(___________) folio _____________________(_____) del libro

_________________(_______) de empresas mercantiles categoría única y y NIT de la empresa;

_____________y del registro de precalificados de Obras extendido por el Ministerio de

Comunicaciones Infraestructura y viviendas Número _________________(__________)

documentación que se tuvo a la vista. PRIMERA:BASE LEGAL:El presente contrato se

suscribe con fundamento en lo establecido en los artículos uno (l) treinta y ocho (38) y

cuarenta y nueve (49) de la Ley de Contrataciones del Estado; con la LICITACION

contenida en el acta de licitación número cero __________ guion dos mil dieciséis

(__________) de fecha ___________ de __________ del año dos mil ___________ y aprobada en

el acta numero ____________ guion dos mil _________ (__________) de actas _____________

de fecha ____________ de __________de dos mil ________________ en el punto

__________.SEGUNDA:OBJETO DEL CONTRATO: El contratista se compromete a ejecutar

para la Municipalidad de Jutiapa, elproyecto: ____________________________.Que consiste

enlossiguientes renglones de trabajo: -------------------------------------------------------------

NO. DESCRIPCION DEL

RENGLON

CANTIDAD U/MEDIDA P/UNIT. TOTAL

1 SELECTO INCLUYENDO

FLETE A CADA

COMUNIDAD

1000 MTS3

2

3

4

5




Página 3 de 5

Se adjunta presupuesto detallado donde se incluye materiales y mano de obra calificada.

Además para el pago del anticipo se necesita la presentación del libro de bitácoras

autorizado por la contraloría general de cuentas y el registro de mismo contrato.

TERCERA:VALOR DE LA OBRA YFORMA DE PAGO: El valor del presente contrato es

de:________________________QUETZALES EXACTOS (Q. ___________), El valor delpresente

contrato será cancelado de la forma siguiente: A) Un anticipo equivalente al veinte por

ciento (20%) del valor total del presente contrato, como lo establece la Ley de

Contrataciones del Estado en su artículo cincuenta y ocho (58); así como la presentación

de su respectivo plan de inversión de anticipo, B) Pagos DEL 50% DE AVANCE

FINANCIERO PARCIAL contra informes de avance físico al trabajo entregado en las

comunidades, previa supervisión por parte de la Municipalidad de JutiapaC) PAGO FINAL

cuando se tenga entregado todo el material y la presentación del acta de recepción y

fianza de calidad o garantía.CUARTA:FINANCIAMIENTO:El financiamiento del proyecto

será de la siguiente manera: La Municipalidad de Jutiapa, con un aporte de

_________________. QUINTA:PLAZOS Y SANCIONES: El contratista se obliga a entregar los

trabajos contratados con plena satisfacción de la Municipalidad de Jutiapa, en un

término de _________________(____)días hábiles contados a partir de la entrega del pago del

anticipo a la unidad ejecutora, plazo que podrá prorrogarse a voluntad de las partes.

SANCIONES: El contratista se obliga a pagar a la Municipalidad por mora, la cantidad

equivalente al cero punto cinco por millar (0.5/1000) del valor del presente contrato por

cada día de atraso de acuerdo a lo que establece el artículo ochenta y cinco (85) de la Ley

de Contrataciones del Estado, así como PENAS DE COHECHO: YO

COMOCONTRATISTA, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohechoasí

como las disposiciones contenidas en el capítulo III del título XII del Decreto 17-73 del

Congreso de la Republica, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas

que faculta a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones

administrativas que pudieran corresponderme, incluyendo la habilitación en el sistema de

GUATECOMPRAS. SEXTA:AMPLIACIÓN DEL CONTRATO: Las variaciones del valor del

presente contrato, pueden efectuarse hasta un veinte por ciento (20%) en más o menos




Página 4 de 5

del valor original ajustado, como lo establece la Ley de Contrataciones del Estado. Si se

tratara de órdenes de trabajo de cambio y/o convenio suplementario, cuando las

variaciones se excedan del porcentaje antes indicado y no sobrepase del cuarenta por

ciento (40%) del valor original, se celebrará un nuevo contrato.

SEPTIMA:OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga a ejecutar la

totalidad de los trabajos con entera sujeción al programa de trabajo de especificaciones

adscritas, planos y renglones de trabajo de dicho estudio, a inscribirse como patrono en

régimen del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y a cubrir las respectivas cuotas

patronales y laborales y a pagar toda clase de prestaciones de índole laboral, eximiendo

de esa obligación a la Municipalidad de Jutiapa. OCTAVA:FIANZAS: De acuerdo con lo

que establece la Ley de Contrataciones del Estado, en los artículos sesenta y cuatro (64)

al setenta (70) el contratista se obliga a presentar a la Municipalidad deJutiapa, las

siguientes fianzas: SOSTENIMIENTO: Que cubra el uno por ciento (1%) del valor original

del presente contrato DE ANTICIPO: Previo a recibircualquier suma por concepto de

anticipo que cubrirá el 100% del valor del monto anticipado. DE CUMPLIMIENTO DE

CONTRATO: Que cubra un quince por ciento (15%)delvalor original delpresente

contrato.NOVENA: PROHIBICIONES: Al contratistale queda prohibido expresamente

cederlosderechosdel presentecontrato.DECIMA:INSPECCIONES RECEPCIÓN,

LIQUIDACIÓN: El Contratista debe permitir en cualquier momento que las personas

autorizadas por la parte de la Municipalidad de Jutiapa, inspeccionen la entrega de dicho

material a las comunidades e instruirá a su personal para el cumplimiento de lo

anteriormente establecido,cuando la obra esté totalmente terminada el contratista deberá

constituir a favor de laMunicipalidad la FIANZA DE CALIDAD O GARANTIA, que cubra

un quince por ciento (15%) del valor original del presente contrato, así mismo debe dar

aviso a la Municipalidad de ese extremo con el objeto de que la supervisión y recepción

de la obra nombrada para ese efecto, por la Municipalidad de Jutiapa y con su informe

deberá proceder de conformidad con lo establecido en los artículos 56 y 57 de la Ley de

Contrataciones del Estado. DECIMA PRIMERA:ACEPTACIÓN: Los otorgantes dimos

integra lectura a lo escrito y bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás




Página 5 de 5

efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos de entera conformidad. Conste. -----

-------------------------------------

F.------------------------------- F.------------------------------- Alcalde constructor En la ciudad de Jutiapa, departamento de Jutiapa, el día __________________ (____) de octubre del

año dos mil dieciséis, como Notario, Doy Fe: Que las firmas que anteceden son auténticas por haber

sido puestas el día de hoy en mi presencia por los señores: ____________________a quien identifique

con su documento de identificación personal no. (__________________),Extendida en el registro

nacional de las personas RENAP, del municipio de _____________________, departamento de Jutiapa,

y _______________________,a quien identifique con su documento de identificación personal DPI

______________________, extendida por el registro nacional de las personas RENAP del municipio de

_____________________, departamento de _____________________. Los signatarios firman nuevamente

conmigo la presente acta de legalización de firmas.---------------------------------------------

F.------------------------------- F.-------------------------------

Alcalde constructor ANTE MÍ:




Página 1 de 5

CONTRATO No. 0________-2017.

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ___________________________________________________________. NOG: SNIP: EMPRESA: NIT: En la ciudad de Jutiapa, cabecera del departamento de Jutiapa, el día

____________________ de ____________ del año dos mil dieciséis. NOSOTROS:

_________________, de ___________ años de edad, Guatemalteco, de estedomicilio, me

identifico con documento de identificación personal _________________________ extendida

en el registro nacional de las personas del municipio de _______________, departamento de

_______________, actuó en representación de la Municipalidad de Jutiapa, en calidad de

Alcalde Municipal de conformidad con la certificación del Acta de toma de Posesión del

cargo, número cero ___________ guion dos mil dieciséis (________________), de

_______________de_____________del año dos mil dieciséis (________) y numero de

CUENTADANCIA ______________ y ampliamente facultado para celebrar el presente

contrato; y por la otra parte: ___________________, propietario de la empresa y

representante legal _____________________, de ___________________años de edad, soltero,

_____________ y empresario, Guatemalteco, con domicilio en __________________________,

municipio de _______________, departamento de _____________________, quien se identifica

con su documento de identificación personal DPI

________________________________________(____________________), extendida por el registro

nacional de las personas RENAP del municipio de ___________________, departamento de

________________, NIT como representante legal __________________, para recibir

notificaciones en la dirección ___________________________, teléfono _________________, del

municipio de _______________, departamento de _______________, representante legal de la




Página 2 de 5

empresa _______________________, ubicada ____________________, Colonia ____________,

teléfono ____________, del municipio de _______________, departamento de _______________,

quedando inscrita en la Patente de Comercio bajo el número de registro

__________________(___________) folio _____________________(_____) del libro

_________________(_______) de empresas mercantiles categoría única y y NIT de la empresa;

_____________y del registro de precalificados de Obras extendido por el Ministerio de

Comunicaciones Infraestructura y viviendas Número _________________(__________)

documentación que se tuvo a la vista. PRIMERA:BASE LEGAL:El presente contrato se

suscribe con fundamento en lo establecido en los artículos uno (l) treinta y ocho (38) y

cuarenta y nueve (49) de la Ley de Contrataciones del Estado; con la LICITACION

contenida en el acta de licitación número cero __________ guion dos mil dieciséis

(__________) de fecha ___________ de __________ del año dos mil ___________ y aprobada en

el acta numero ____________ guion dos mil _________ (__________) de actas _____________

de fecha ____________ de __________de dos mil ________________ en el punto

__________.SEGUNDA:OBJETO DEL CONTRATO: El contratista se compromete a ejecutar

para la Municipalidad de Jutiapa, elproyecto: ____________________________.Que consiste

enlossiguientes renglones de trabajo: -------------------------------------------------------------

NO. DESCRIPCION DEL

RENGLON

CANTIDAD U/MEDIDA P/UNIT. TOTAL

1 SELECTO INCLUYENDO

FLETE A CADA

COMUNIDAD

1000 MTS3

2

3

4

5




Página 3 de 5

Se adjunta presupuesto detallado donde se incluye materiales y mano de obra calificada.

Además para el pago del anticipo se necesita la presentación del libro de bitácoras

autorizado por la contraloría general de cuentas y el registro de mismo contrato.

TERCERA:VALOR DE LA OBRA YFORMA DE PAGO: El valor del presente contrato es

de:________________________QUETZALES EXACTOS (Q. ___________), El valor delpresente

contrato será cancelado de la forma siguiente: A) Un anticipo equivalente al veinte por

ciento (20%) del valor total del presente contrato, como lo establece la Ley de

Contrataciones del Estado en su artículo cincuenta y ocho (58); así como la presentación

de su respectivo plan de inversión de anticipo, B) Pagos DEL 50% DE AVANCE

FINANCIERO PARCIAL contra informes de avance físico al trabajo entregado en las

comunidades, previa supervisión por parte de la Municipalidad de JutiapaC) PAGO FINAL

cuando se tenga entregado todo el material y la presentación del acta de recepción y

fianza de calidad o garantía.CUARTA:FINANCIAMIENTO:El financiamiento del proyecto

será de la siguiente manera: La Municipalidad de Jutiapa, con un aporte de

_________________. QUINTA:PLAZOS Y SANCIONES: El contratista se obliga a entregar los

trabajos contratados con plena satisfacción de la Municipalidad de Jutiapa, en un

término de _________________(____)días hábiles contados a partir de la entrega del pago del

anticipo a la unidad ejecutora, plazo que podrá prorrogarse a voluntad de las partes.

SANCIONES: El contratista se obliga a pagar a la Municipalidad por mora, la cantidad

equivalente al cero punto cinco por millar (0.5/1000) del valor del presente contrato por

cada día de atraso de acuerdo a lo que establece el artículo ochenta y cinco (85) de la Ley

de Contrataciones del Estado, así como PENAS DE COHECHO: YO

COMOCONTRATISTA, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohechoasí

como las disposiciones contenidas en el capítulo III del título XII del Decreto 17-73 del

Congreso de la Republica, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas

que faculta a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones

administrativas que pudieran corresponderme, incluyendo la habilitación en el sistema de

GUATECOMPRAS. SEXTA:AMPLIACIÓN DEL CONTRATO: Las variaciones del valor del

presente contrato, pueden efectuarse hasta un veinte por ciento (20%) en más o menos




Página 4 de 5

del valor original ajustado, como lo establece la Ley de Contrataciones del Estado. Si se

tratara de órdenes de trabajo de cambio y/o convenio suplementario, cuando las

variaciones se excedan del porcentaje antes indicado y no sobrepase del cuarenta por

ciento (40%) del valor original, se celebrará un nuevo contrato.

SEPTIMA:OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga a ejecutar la

totalidad de los trabajos con entera sujeción al programa de trabajo de especificaciones

adscritas, planos y renglones de trabajo de dicho estudio, a inscribirse como patrono en

régimen del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y a cubrir las respectivas cuotas

patronales y laborales y a pagar toda clase de prestaciones de índole laboral, eximiendo

de esa obligación a la Municipalidad de Jutiapa. OCTAVA:FIANZAS: De acuerdo con lo

que establece la Ley de Contrataciones del Estado, en los artículos sesenta y cuatro (64)

al setenta (70) el contratista se obliga a presentar a la Municipalidad deJutiapa, las

siguientes fianzas: SOSTENIMIENTO: Que cubra el uno por ciento (1%) del valor original

del presente contrato DE ANTICIPO: Previo a recibircualquier suma por concepto de

anticipo que cubrirá el 100% del valor del monto anticipado. DE CUMPLIMIENTO DE

CONTRATO: Que cubra un quince por ciento (15%)delvalor original delpresente

contrato.NOVENA: PROHIBICIONES: Al contratistale queda prohibido expresamente

cederlosderechosdel presentecontrato.DECIMA:INSPECCIONES RECEPCIÓN,

LIQUIDACIÓN: El Contratista debe permitir en cualquier momento que las personas

autorizadas por la parte de la Municipalidad de Jutiapa, inspeccionen la entrega de dicho

material a las comunidades e instruirá a su personal para el cumplimiento de lo

anteriormente establecido,cuando la obra esté totalmente terminada el contratista deberá

constituir a favor de laMunicipalidad la FIANZA DE CALIDAD O GARANTIA, que cubra

un quince por ciento (15%) del valor original del presente contrato, así mismo debe dar

aviso a la Municipalidad de ese extremo con el objeto de que la supervisión y recepción

de la obra nombrada para ese efecto, por la Municipalidad de Jutiapa y con su informe

deberá proceder de conformidad con lo establecido en los artículos 56 y 57 de la Ley de

Contrataciones del Estado. DECIMA PRIMERA:ACEPTACIÓN: Los otorgantes dimos

integra lectura a lo escrito y bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás




Página 5 de 5

efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos de entera conformidad. Conste. -----

-------------------------------------

F.------------------------------- F.------------------------------- Alcalde constructor En la ciudad de Jutiapa, departamento de Jutiapa, el día __________________ (____) de octubre del

año dos mil dieciséis, como Notario, Doy Fe: Que las firmas que anteceden son auténticas por haber

sido puestas el día de hoy en mi presencia por los señores: ____________________a quien identifique

con su documento de identificación personal no. (__________________),Extendida en el registro

nacional de las personas RENAP, del municipio de _____________________, departamento de Jutiapa,

y _______________________,a quien identifique con su documento de identificación personal DPI

______________________, extendida por el registro nacional de las personas RENAP del municipio de

_____________________, departamento de _____________________. Los signatarios firman nuevamente

conmigo la presente acta de legalización de firmas.---------------------------------------------

F.------------------------------- F.-------------------------------

Alcalde constructor ANTE MÍ:

Municipalidad de Jutiapa DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, GUATEMALA, C. A.

TELÉFONO 7844-1783

El INFRASCRITO SECRETARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA

C E R T I F I C A:

El señor alcalde municipal informa que es necesario la aprobación de las bases de cotización y el formulario o modelo de cotización, para el proyecto denominado SUMINISTRO DE SELECTO PARA 06 COMUNIDADES, POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, JUTIAPA”, así como

también un formulario o bases de cotización, formularios que la junta de cotización después de escuchar lo expuesto por el señor alcalde Aprueba el siguiente formulario de cotización y sus respectivas bases para este proyecto:


NOMBRE DEL PROYECTO: _____________________________________________

UBICACIÓN: ____________________________________________________________

FORMULARIO DE COTIZACIÓN GENERAL:

No. NOMBRE DEL RENGLON

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTIDAD PRECIO

UNITARIO TOTAL

1 Q. Q.

2 Q. Q.

3 Q. Q.

TOTAL DE LA OBRA Q.

Municipalidad de Jutiapa DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, GUATEMALA, C. A.

TELÉFONO 7844-1783

FORMULARIO DE COTIZACIÓN DESGLOSE POR RENGLON

No. DESCRIPCION CANTIDAD

UNIDAD

DE

MEDIDA

COSTO

UNITARIO TOTAL

1

NOMBRE DEL

RENGLON Q. Q.

Materiales

Q. Q.

SUB TOTAL Q.

Equipo y Herramientas

Q. Q.

SUB TOTAL Q.

Mano de Obra

Q. Q.

SUB TOTAL

TOTAL DEL

RENGLON Q.

FORMULARIO DE COTIZACION DE INVERSION Y EJECUCION DE

OBRA

DESCRIPCION DEL

RENGLON

COSTO

TOTAL

DEL

RENGLON

MES 1

SEMANA

1

SEMANA

2

SEMANA

3

SEMANA

4

Q.

Q.

b) Aprobar el siguiente modelo de Bases de Cotización, para el proyecto

antes mencionado,

Y, para remitir a donde corresponda para los efectos legales consiguientes,

extiendo sello y firmo la presente, a los veintisiete días del mes de julio del año

dos mil diecisiete.

Lic. Marvin Augusto Cardona

SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA <Departanmr.tc áe J11tiap4¡ quatemafá, C..!4.

Calk 15 tfe Septiem6re 2-19 .zona 2 'l'eféfono 7844-1783

OEJUTIAPA

REQUERTM'IENTO

• _ � Jutiapa, julio del 2017.

Señores: PROVEEDORES Presente,

Estimados Señores:

La Municipalidad de Jutiefa, -del �unicip10 )! Departamento de Jutiapa, hace el presenta �ct1w1,tjn1ietdi> para ofertaa (arejecuéioli del proyecto denominado

SUMINISTRO DE SELECTO PARA 06 COMUNIDADES, POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE4UTIAPA. JUTIAPA

a personas Individuales o jurídicas interesadas en presentar ofertas, de acuerdo a las bases publi��as en el 'Sistéma Guatccombrae bajo I\OG.: 6626521

Sin otro particular,

Atentamente;

MUNICIPALIDAD

DE JUTlAPA

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA ([)epartament-0 áeJutú1,pa, (Jual$maj)¡, C.JJ.

Callé 15 tÍe Septíe1116re 2-19 zona 2 'léflf ono 7 844-17 83

REQUERIMIENTO

Jutiapa, 01 de julio de 2017.

Señores: PRO\rr.EDORES Presente.

- Estimados Señores:

La Muói.cipalidad de Ju tíapa, del Municipio y Departamento de 'Jutiapa, hace el presente Requerimiento para Qf� Ia, ejecución del proyecto denominado

AMPLIACION HOSPITAL NACIONAL DE JUTIAPA Y ®UIP:AMIEN:!Q,__JUtIAl!A, JVTIAPA0

a personas Índmduales o jurídicas interesadas en presentar ofertas, de acuerdo a

las bases publicadas en el Si�tema QnatecoJJ;1pras bajo N(,r,?r · o5i 1229

Sin otro particular.

Atentamente;

o

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA - munidejutiapa.gob.gt · municipalidad de jutiapa departamento de...

Documents

Transcript of MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA - munidejutiapa.gob.gt · municipalidad de jutiapa departamento de...