Entreprise 6714.201Jord- og belægningsarbejder

Holstebromotorvejen Mejrup - Tvis Holstebro N - Aulum

April 2016

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Indhold 6714.201

SIDE

1 af 160

INDHOLDSFORTEGNELSE

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) ....................................................... 2 1. Alment ...................................................................................................................................................2 2. Orientering ............................................................................................................................................2 3. Udbud ...................................................................................................................................................2 4. Spørgsmål til udbudsmaterialet ............................................................................................................4 5. Tilbud ....................................................................................................................................................4 6. Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet ...........................................................................................5

SÆRLIGE BETINGELSER (SB) .......................... ............................................................ 6 A. Aftalegrundlaget ....................................................................................................................................6 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring .........................................................................................................12 C. Entreprisens udførelse ........................................................................................................................13 D. Bygherrens betalingsforpligtelse .........................................................................................................20 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse .....................................................................................................22 F. Arbejdets aflevering ............................................................................................................................24 G. Mangler ved arbejdet ..........................................................................................................................24 I. Særligt om ophævelse ........................................................................................................................25 J. Tvister .................................................................................................................................................26 Klausul om beskæftigelse af praktikanter ...................................................................................................27

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) ................. ............................................. 29 Styring og samarbejde ................................................................................................................................29 Arbejdsplads ...............................................................................................................................................42 Jordarbejder ................................................................................................................................................65 Jordstabilisering ..........................................................................................................................................80 Afvanding ....................................................................................................................................................81 Bundsikring af sand og grus .......................................................................................................................96 Stabilt grus ..................................................................................................................................................98 Hydraulisk Bundne Bærelag .....................................................................................................................100 Varmblandet asfalt ....................................................................................................................................107 Brolægning ................................................................................................................................................113 Kørebaneafmærkning ...............................................................................................................................115 Afmærkningsmateriel ................................................................................................................................116 Vejautoværn og tilhørende udstyr .............................................................................................................122 Fodhegn ....................................................................................................................................................124 Paddehegn ................................................................................................................................................125 Hegnsarbejder ...........................................................................................................................................127 Kabelforberedende arbejder .....................................................................................................................134

Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) .............. ....................................................... 138

BUT 6714.201

SIDE

2 af 160

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

1. Alment

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om det udbudte projekt, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder.

2. Orientering

Denne entreprise er en del af etape 6714 Holstebro N - Aulum, som udgør den nordligste dele af motorvejsanlægget fra Holstebro til Herning, hvor den sydligste benævnes etape 6717 Aulum – Snejbjerg. Redegørelse for opdeling i delkontrakter iht. udbud sloven, § 49 Projektets entreprisearbejder er opdelt i en række kontrakter ud fra markedsmæssige og økonomiske hensyn. Visse entrepriser udbydes samlet, mens øvrige entrepriser udbydes særskilt. Entreprisen er benævnt ”6714.201 Mejrup - Tvis” og omfatter udførelse af 8,4 km motor-vej ekskl. bygværker. Motorvejen er stationeret fra nord mod syd med udgangspunkt i st. 16.600 og sluttende i st. 25.000. Entreprisen er beliggende i Region Midtjylland og Holstebro Kommune. Entrepriser, som udføres sideløbende med nærværende entreprise, fremgår af SAB - Ar-bejdsplads. Der henvises til SB ad § 2 stk. 2 for en beskrivelse af entreprisens omfang. Arbejdet skal udføres i perioden juni 2016 til september 2018.

3. Udbud

3.1 Udbudsform

Arbejdet udbydes i offentligt udbud i henhold til udbudsloven (EU-udbud). Tilbud skal afgives på dansk.

3.2 Kontraktform

Arbejdet udbydes i hovedentreprise.

BUT 6714.201

SIDE

3 af 160

3.3 Udbudsmateriale

Udbudsmaterialet omfatter:

• Nærværende BUT. • Dokumenter nævnt i Særlige Betingelser (SB), ad § 2, stk. 2, fra og med pkt. C. • Kontraktparadigme. • Tilbudsliste. • Stykliste for tavler. • ”Det fælles europæiske udbudsdokument” (ESPD), som skal udfyldes af tilbuds-

giveren.

• Udbudsbekendtgørelse.

3.4 Bedømmelsens faser

Bedømmelsen sker i 2 faser: • Der sker en udvælgelse, hvor ukonditionsmæssige tilbud og tilbud, som ikke op-

fylder mindstekrav, jf. afsnit 3.5, forkastes.

• Der sker en bedømmelse af prisen. Meddelelse om tildeling af kontrakt udsendes til de bydende.

3.5 Udvælgelse

3.5.1 Dokumentation angående udelukkelse/serviceattest

Den tilbudsgiver, med hvem bygherren agter at indgå kontrakt, skal forinden kontrakttilde-ling fremlægge serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation, jf. § 135, stk. 1, § 137, stk. 1, litra 2, samt § 135, stk. 3, i udbudsloven. Dokumentationen skal opfylde kravene i § 153, og den skal fremsendes sammen med tilbuddet. Ovennævnte dokumentation skal ligeledes fremsendes for enheder (underleverandø-rer/underentreprenører), som tilbudsgiveren har baseret sin økonomiske og finansielle formåen eller tekniske og faglige formåen på med henblik på opfyldelse af minimumskrav og/eller prækvalifikation.

3.5.2 Kriterier for udvælgelse

Kriterier for udvælgelse fremgår af udbudsbekendtgørelsen pkt. III.1).

3.6 Tildeling

3.6.1 Generelt

Kriterium for tildeling er pris.

3.7 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse, arbej dsmiljø mv.

Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale forpligtelser vedrørende ovenstående via følgende links:

BUT 6714.201

SIDE

4 af 160

Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejds-forhold i øvrigt

www.skat.dk http://mst.dk http://at.dk

4. Spørgsmål til udbudsmaterialet

Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan den by-dende fremsende sådanne spørgsmål til bygherren senest 10 kalenderdage før tilbudsfri-stens udløb. Spørgsmål, der modtages efter ovennævnte tidspunkt, vil kun blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb. Alle henvendelser skal ske skriftligt via e-mail til udbud@vd.dk med kopi til jwi@vd.dk og pbos@vd.dk Bygherren vil foranledige spørgsmål og tilhørende besvarelse offentliggjort senest 6 ka-lenderdage før tilbudsfristens udløb. Det vil ikke af besvarelsen fremgå, hvem der har stil-let de pågældende spørgsmål. Bygherren forbeholder sig ret til at offentliggøre rettelsesblade/supplerende meddelelser, der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet, på www.vejdirektoratet.dk > Leve-randørportalen > Aktuelle udbud indtil 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Rettelses-blade/supplerende meddelelser offentliggøres på bygherrens eget initiativ eller som følge af afklarende spørgsmål rejst af de bydende. Udbudsnummeret skal indgå i begyndelsen af mailens emnebeskrivelse: ”6714.201 Spørgsmål vedr. ………”

5. Tilbud

5.1 Alternative tilbud

Oplysning om alternative tilbud fremgår af udbudsbekendtgørelsen pkt. II.2.10.

5.2 Forbehold

Opmærksomheden henledes på, at udbyder vil være forpligtet til at afvise tilbud, der inde-holder forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, og at udbyder vil være berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil blive kapitalise-ret, såfremt det er muligt, idet der benyttes en konservativ kapitalisering. Såfremt forbe-holdene ikke kan kapitaliseres, vil tilbuddet blive afvist. Tilbudsgiverne opfordres derfor til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i ud-budsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål i tilbudsfasen, således at forbehold i videst muligt omfang undgås.

BUT 6714.201

SIDE

5 af 160

5.3 Aflevering og åbning af tilbuddet

Tilbud afleveres i lukket kuvert/pakke mærket ”6714.201 Mejrup - Tvis”. Mærkat til på-klæbning er vedlagt tilbudslisten. Kuverten/pakken påføres afsendernavn, adresse, e-mail adresse og telefonnummer. Se i øvrigt afsnit 6. Tilbud skal afleveres i 1 eksemplar. Tilbud afleveres endvidere på elektronisk form (USB-stik eller andet), både som pdf med underskrift og som Excel. Alle bilag skal være mærket med tilbudsgiverens navn. Tilbud skal være modtaget hos

Vejdirektoratet, receptionen Thomas Helsteds Vej 11 8600 Skanderborg

senest på tidspunktet anført på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportalen > Aktuelle ud-bud. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist. Tilbud åbnes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede. Tilbudssummer og eventuelle forbehold vil blive oplæst ved åbning af tilbud.

5.4 Vedståelse af tilbud

Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i minimum 28 kalenderdage fra tilbudsfristen.

6. Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet

Følgende dokumenter skal vedlægges tilbuddet. Såfremt enkelte oplysninger mangler, vil tilbuddet ikke nødvendigvis erklæres ukonditionsmæssigt, jf. udbudsloven, § 159, stk. 1, nr. 5.

• Tilbudsliste. • Udfyldt stykliste for tavler • Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud.

Bilag vedr. udvælgelse: • Udfyldt ”fælles europæisk udbudsdokument” (ESPD) - skabelon til udfyldelse er

vedlagt udbudsmaterialet. Hvis flere i forening afgiver tilbud, skal der udfyldes et separat dokument for hver virksomhed. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal der vedlægges separat dokument for hver af disse enheder.

• Serviceattest, max. 6 mdr. gammel.

SB 6714.201

SIDE

6 af 160

SÆRLIGE BETINGELSER (SB)

A. Aftalegrundlaget

Ad § 1 Almindelige bestemmelser

Ad § 1, stk. 1 Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for entreprisen. De enkelte §- og stk.-numre refererer til AB 92.

Ad § 1, stk. 2 Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne.

Ad § 1, stk. 3 Bestemmelserne i Særlige Betingelser og udbudsmaterialet er gældende forud for AB 92. Ad § 1, stk. 5 Ved helligdage forstås danske helligdage samt 1. maj, 5. juni, 24. december og 31.

december. Ad § 1, stk. 6 Kontrakt- og arbejdssproget er dansk.

Ad § 2 Bygherrens udbud

Ad § 2, stk. 2 Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen.

Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. er gældende for denne

entreprise med de ad § 22 stk. 6 anførte præciseringer.

Entreprisen omfatter de i udbudsmaterialet beskrevne arbejder.

Entreprisen udføres mellem Mejrup og Tvis vest for Holstebro og omfatter i hovedtræk:

• Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabilgrus-, HBB-, asfalt-, autoværns-, brolæg-nings-, hegns- og afmærkningsarbejder på ca. 8,4 km motorvej, 4 motorvejsram-per, ca. 3,4 km kommuneveje, ca. 1,8 km private fællesveje, 1 krydsombygning, 2 rundkørsler og 1 rasteplads

• opbrydning af nedlagte vejarealer • trafikregulering

Der henvises i øvrigt til oversigtsplan i tegningsbilaget. Entreprisen indeholder følgende hovedmængder: ca. 800.000 m3 råjordsarbejder ca. 200.000 m3 muldafrømning ca. 30.000 m2 kalkstabilisering ca. 140.000 m3 bundsikringsgrus ca. 11.300 m3 stabilt grus ca. 50.000 m3 hydraulisk bundet bærelag ca. 600.000 m2 muldudlægning ca. 39.000 m afvandingsledninger ca. 8.500 t opbrydning af asfalt ca. 96.600 t asfalt

SB 6714.201

SIDE

7 af 160

ca. 22.900 m stålautoværn ca. 14.800 m vildthegn ca. 48.000 m afmærkning på kørebane ca. 100 stk. tavler ca. 400.000 m2 græssåning For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: A. Entrepriseaftalen B. Entreprenørens tilbud. C. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser. D. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af april 2016. E. Særlige betingelser (SB) af april 2016. F. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) af april 2016. G. IKT grundlag og krav, april 2016 H. Digitale projektmodeller iht. IKT grundlag og krav. I. Tegninger.

• Tegningsbilag, april 2016, jf. fortegnelse i hæftet • Tegningsbilag – Færdsels- og vejvisningstavler, april 2016, jf. fortegnelse i hæftet • Tegningsbilag - Afvanding, april 2016, jf. fortegnelse i hæftet • Tegningsbilag - Trafikafvikling, april 2016, jf. fortegnelse i hæftet • Afsætningstabeller for afvanding, april 2016 • Afsætningstabeller for kantpæle, april 2016

J. Designmanualer mv.

• Designmanual for rasteplads, april 2016 • Designmanual for terrænregulering, april 2016 • Designmanual for råstofgrav, april 2016 • Blændingshegn, april 2016 • Grave- og efterbehandlingsplan, marts 2016

K. Ledningsprotokol 6714.201 af marts 2016 med tilhørende tegninger.

L. Vandsynsprotokol af marts 2015 med tilhørende bilag.

M. Myndighedsgodkendelser

• Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 7a, 8k og 8a – Den sydøstlige del, Mejrup - i Holstebro Kommune, oktober 2014

• Godkendelse af Grave- og efterbehandlingsplan for den vestlige del af det tilladte råstofindvindingsområde ved Mejrup, marts 2016

• Tilladelse til udledning og nedsivning af vejvand efter miljøbeskyttelseslovens §§ 19 og 28, juli 2014

SB 6714.201

SIDE

8 af 160

• Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §§ 16, 18 og 19 samt Museumslovens § 29 a, september 2014

• Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, september 2014 N. Miljørapporter med tilhørende bilag

• Afrapportering af forekomst af invasive arter på etape 6714 Holstebro N – Aulum, december 2014

O. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS), april 2016 P. Geotekniske rapporter med tilhørende bilag

• Geoteknisk hovedrapport 3,detailundersøgelser st. 16,6 – 25,0, revision 1, februar 2015

• Geoteknisk datarapport 3, detailundersøgelser st. 16,6 – 25,0, revision 1, februar 2015

• Sidetagsundersøgelser, geoteknisk specialrapport 1A, rev. 1, november 2015 • Regnvandsbassiner st. 17,2 - 23,2, geoteknisk specialrapport 3A, juni 2015 • Datarapport, supplerende undersøgelser st. 21,31 – 21,35 rev. 1, april 2016 • Råstofkortlægning, DualEM421, december 2013 • Borerapporter DGU nr. 64.1658, 64.1723 og 64.1724, april 2016 • Bro 64-0-356.00 UF af Viborgvej, geoteknisk rapport, marts 2015 • Bro 64-0-353.00 UF af Gammelby Bæk og faunapassage, geoteknisk rapport,

marts 2015

• Bro 64-0-350.00 UF af Savstrup Å og faunapassage, geoteknisk undersøgelse, revision 2, marts 2015

• Bro 64-0-346.00 UF af Hodsagervej, geoteknisk undersøgelse, januar 2015 • Bro 64-0-344.00 UF af vandløb Storå og faunapassage, geoteknisk undersøgel-

se, januar 2015

• Bro 64-0-340.00 OF af Lindholtvej, geoteknisk undersøgelse, december 2014 • Bro 64-0-336.00 UF af vandløb Tvis Å og faunapassage, geoteknisk undersøgel-

se, januar 2015

• Bro 64-0-332.00 OF af Gedbovej, geoteknisk undersøgelse, december 2014 • Bro 64-0-329 OF af bane, geoteknisk undersøgelse, september 2014 • Bro 64-0-326 OF af Morrevej, geoteknisk undersøgelse, september 2014

Q. "Almindelige arbejdsbeskrivelser” (AAB):

AAB - Styring og samarbejde, februar 2011 AAB - Arbejdsplads, november 2007 AAB - Jordarbejder, april 2016 AAB - Afvanding, december 2010 AAB - Bundsikring af sand og grus, november 2003 AAB - Stabilt grus, november 2003 AAB - Hydraulisk Bundne Bærelag, november 2009 AAB - Jordstabilisering, marts 2013 AAB - Varmblandet asfalt, februar 2012 AAB - Brolægning, september 2007 AAB - Kørebaneafmærkning, juni 2010 AAB - Vejudstyr, Fælles for vejudstyr, maj 2011 AAB - Afmærkningsmateriel, maj 2011 AAB - Vejautoværn og tilhørende udstyr, september 2011

SB 6714.201

SIDE

9 af 160

AAB - Ubundne bærelag af knust asfalt og beton, juni 2011 AAB – Ubundne bærelag af knust beton og tegl, februar 2011 Produktionsstyring for sand, grus og sten til vejbygning, december 2005

R. AB 92 S. Standarder (DS og DS/EN) som findes på http://sd.ds.dk/extranet/, europæiske tek-

niske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i SB, SAB og AAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. For alle standar-der/anvisninger gælder seneste udgave. Skæringsdato er 5 arbejdsdage før fristen for aflevering af tilbud. Hvor der i udbudsmaterialet, herunder SB, SAB og AAB, er henvist til krav i standarder, europæiske tekniske godkendelser, fælles tekniske spe-cifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisning og betingelser skal det forstås som ”eller tilsvarende”.

T. Håndbøger m.m.:

Afmærkning på kørebanen:

• Generelt om afmærkning på kørebanen, december 2012 • Tværafmærkning, november 2012 • Længdeafmærkning, november 2012 • Tekst og symboler, maj 2013 • Dimensioner, maj 2013 • Pilafmærkning, november 2012 • Eksempler, Juli 2006

Håndbøger, projektering af afmærkningsmateriel ekskl. tavleportaler:

• 9.10.10.0. Generelt, oktober 1995 • 9.10.10.1. Valg og dimensionering, marts 2008 • 9.10.10.2. Dimensioneringsdiagrammer, juli 2000 • 9.10.10.3.1 Dimensioneringseksempler, juli 2000 • 9.10.10.4. Projekttegninger, juli 2008

Håndbøger, færdselstavler:

• Generelt om færdselstavler, januar 2014 • Advarselstavler, juni 2015 • Vigepligtstavler, juli 2014 • Forbudstavler, august 2015 • Påbudstavler, juli 2013 • Oplysningstavler, april 2014 • Undertavler, juli 2013 • Kant- og baggrundsafmærkning, juli 2013 • Tavleoversigt, februar 2013 • Katalog. Samlet oversigt over varianter af færdselstavler, vejvisningstavler samt

kant- og baggrundsafmærkninger, februar 2013 Håndbog i anvendelse af eftergivelige master, marts 2008 Håndbog autoværn og tilhørende udstyr, oktober 2015

SB 6714.201

SIDE

10 af 160

U. Håndbøger og instrukser for afmærkning af vejarbejder m. m.:

• Instruks for Råden over vejareal, Vejdirektoratet, januar 2016 • Afmærkning af vejarbejder m.m. Anlæg og drift, oktober 2013 • Tillæg til afmærkning af vejarbejder, Anlæg og drift, juni 2014 • Spørgsmål og svar til afmærkning af vejarbejder, Anlæg og drift, juni 2014 • Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land. Anlæg og drift, oktobe2013 • Midlertidig vejafmærkning, juni 2015

V. Øvrige forskrifter

Tilsynshåndbog for asfaltarbejder. september 2005 Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning. juni 2010 Afmærkningsmateriel, Monterings- og tilsynsvejledning, november 2001 Specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål, februar 2011 Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde, Danske Anlægsgartnere, 2010 Fauna- og menneskepassager – en vejledning, 1. november 2011 Hegning langs veje, 1. oktober 2011 Nedsivningsbassiner, 1. marts 2013

Det under punktnumrene C - P nævnte materiale kan hentes på Vejdirektoratet.dk/udbud > Aktuelle udbud. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), Vejregler og vejregelforslag kan hentes på http://vejregler.lovportaler.dk Oversigt over forkortelser kan ses på Vejdirektoratet.dk/udbud > Forkortelseslister.

Ad § 2, stk. 3 Arbejdet kan påregnes overdraget ca. 2 uger efter afgivelse af tilbud og kan påregnes tilladt igangsat i marken 27. juni 2016. Følgende tidsfrister skal overholdes: 1. Igangsætningsfrist Arbejdets påbegyndelse fastsættes efter tildeling af kontrakt, under hensyntagen til del-tidsfrister og færdiggørelsesfrist. 2. Deltidsfrister Deltidsfrist 2a. Følgende arbejder skal være fuldført og klar til ibrugtagning senest 1. december 2016:

• Krydsombygning på Viborgvej / Hajslundvej • Etablering af rundkørsler og cykelstier på Viborgvej, herunder cykelsti til Gammelbyvej • Etablering af adgangsvej til Brejnholtvej Deltidsfrist 2b. Følgende arbejder skal være fuldført og klar til ibrugtagning senest 28. april 2017:

• HBB-lag med overhøjde i motorvejens venstre side st. 16.600 – 17.900 • Alle afvandingsarbejder st. 16.600 – 17.400, inkl. regnvandsbassin og afløbsledning fra

bassin til recipient.

• Forlægning af Hodsagervej til permanent placering • Etablering af adgangsvej ved Gammelby Bæk • Forlægning af Lindholtvej til permanent placering • Forlægning af Gedbovej til permanent placering, herunder forlægning af Brejnholtvej.

SB 6714.201

SIDE

11 af 160

Arbejderne skal være så vidt fremskredne, at trafikken efter ibrugtagningen ikke berøres af trafikregulerende foranstaltninger for færdiggørelse af mangelarbejder. 3. Færdiggørelsesfrist Arbejdet skal være fuldført og klar til aflevering senest 14. september 2018.

Ad § 2, stk. 4 Art og omfang m.v. af kendte fortidsminder er anført i SAB - Arbejdsplads.

Ad § 2, stk. 6 Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed.

I tilbudslistens mængder indgår ”Tillægsarbejder/Fiktive arbejder”, som tages i anvendelse, såfremt forholdene kræver det. Tillægsarbejderne indgår i tilbudssummen, men de vil ikke indgå i kontraktsummen.

Ad § 3 Entreprenørens tilbud

Der ydes ikke betaling for vinterforanstaltninger.

Ad § 3, stk. 1 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler, fakturere og modtage betaling på entreprenørens vegne, idet kun én og samme kan fakturere og modtage betaling.

Ad § 3, stk. 3 Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser

på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at tilbudssummen fastholdes uændret.

Ad § 3, stk. 4 Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder

adgangsforhold.

Ad § 4 Entrepriseaftalen

Ad § 4, stk. 1 Entrepriseaftalen består af bygherrens udbudsmateriale, entreprenørens tilbud og de bestemmelser, der aftales ved bygherrens accept/parternes kontrakt. Entreprenøren kan ikke påberåbe sig, at hans tilbud fører til, at krav i udbudsmaterialet ikke opfyldes, med mindre dette fremgår af bygherrens accept/parternes kontrakt.

Ad § 5 Overdragelse af rettigheder og forpligtelse r m.v.

Ad § 5, stk. 1 Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt.

Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens for-udgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentlig-gøre noget om kontraktens indhold. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet – f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV – skal ske gennem bygherren eller efter forud-gående skriftlig aftale med bygherren.

SB 6714.201

SIDE

12 af 160

Ad § 5, stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske

til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i ”Standardformular for transportdoku-ment”. Standardformularen kan findes på Vejdirektoratet.dk/udbud > Kvalitetsledelsessy-stem > Indkøb/Udbud og kontrahering > Entreprisekontrakt.

Ad § 5, stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågæl-dende entreprenører.

Entreprenøren skal for hver underentreprenør oplyse juridisk repræsentant og kontaktop-lysninger (telefonnummer og/eller e-mail adresse). Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkel-sesgrunde, som fremgår af udbudsloven.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

Ad § 6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse

Ad § 6, stk. 1 Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i ”Standardformular for sikkerheds- stillelse”. Standardformularen kan findes på Vejdirektoratet.dk/udbud > Kvalitetsledelses-system > Indkøb/Udbud og kontrahering > Entreprisekontrakt. Intet arbejde må påbegyndes, før sikkerheden er stillet og godkendt af bygherren. Der skal stilles sikkerhed af en tredjepart (garanten), der ikke er koncernforbundet med entreprenøren, og en moderselskabssikkerhedsstillelse accepteres derfor ikke.

Ad § 6, stk. 2 Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af kontraktsummen. Efter aflevering skal sikkerheden svare til 10% af entreprisesummen, inkl. tillægs- og

fradragsarbejder.

Ad § 6, stk. 6 Sikkerheden nedskrives ikke ved delaflevering eller ibrugtagning af anlægget før endelig aflevering.

Ad § 8 Forsikring

Ad § 8, stk. 2 Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 § 8 stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen.

Ad § 8, stk. 3 Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Entreprenøren skal straks underrette bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales, eller forsikringsselskabet opsiger forsikringen.

SB 6714.201

SIDE

13 af 160

C. Entreprisens udførelse

Ad § 9 Arbejdsplan og afsætning

Ad § 9, stk. 1 Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder, fremgår af AAB – Styring og samarbejde og SAB - Styring og samarbejde.

Ad § 9, stk. 2 Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB - Arbejdsplads.

Ad § 10 Entreprenørens ydelse

Ad § 10, stk. 1 Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelses-metoder m.v. De gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på projektweb og på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og bygherren skal have adgang til disse. Bygherren kan kræve dokumentation for arbejdsmetoders og materialers egnethed. Færdselsregulerende foranstaltninger Såfremt bygherren konstaterer, at entreprenøren ikke har påbegyndt afhjælpningen inden for 1 time, efter at én eller flere af nedenstående fejl og mangler skriftligt er påtalt af byg-herren, politi, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet, ifalder der entreprenøren en bod på 10.000 kr., ekskl. moms, pr. påtale:

• Afmærkning i forbindelse med arbejdet ikke er opsat i henhold til den godkendte afmærkningsplan

• Der er fejl og mangler på afmærkningen umiddelbart efter entreprenørens kontrol, og at entreprenøren ikke har iværksat afhjælpning

Hvis påtalen ikke efterkommes inden for den fastsatte tidsfrist, kan bygherren foranstalte afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning. En tilsvarende bod ifalder entreprenøren for hvert tilfælde, hvor det konstateres, at spær-retider ikke overholdes, og/eller der arbejdes uden rådighedstilladelse. Natur- og miljømæssige foranstaltninger Såfremt bygherren konstaterer, at entreprenøren ikke i fuld overensstemmelse med krav, der fremgår af myndighedsgodkendelser samt kontraktmaterialet, har gennemført kræve-de miljømæssige foranstaltninger, ifalder der entreprenøren en bod på 25.000 kr. pr. påta-le fra bygherren eller påbud fra myndighederne. Hvis afhjælpning ikke iværksættes straks efter påtale eller påbud, kan bygherren foran-stalte afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning.

Ad § 10, stk. 2 Bygherreleverancer De materialer, som bygherren påtager sig at levere, skal entreprenøren rekvirere hos bygherren, mindst 6 uger forinden de ønskes leveret.

SB 6714.201

SIDE

14 af 160

Bygherren leverer følgende materialer vederlagsfrit:

• Skraldespande • Cykelstativer • Borde og bænke

Materialerne skal overtages af entreprenøren på aftalte steder. Aflæsning, eventuel oplagring og al videre transport af disse materialer hører under en-treprisen. Entreprenøren skal foretage en sådan aflæsning mv. omgående efter det aftalte leve-ringstidspunkt. Entreprenøren skal betale samtlige udgifter, der skyldes for sen aflæsning. Entreprenøren skal ved modtagelsen sikre sig, at de overtagne materialer er uden synlige fejl og mangler og i den forudsatte stand og udførelse, og skal ved overtagelsen kvittere for modtagelsen. Det påhviler entreprenøren selv at sikre sig, at der med bygherren i tide aftales sådanne terminer for levering af bygherreleverancer, at arbejdsplanen kan følges. Forsinket leve-ring kan kun påberåbes i forhold til sådanne aftalte terminer. Afgifter, gebyrer mv. vedr. entreprisens gennemføre lse Forbrugsafgifter til el (byggestrøm), afløb, fjernvarme, vand og lignende udgifter i forbin-delse med arbejdets udførelse, samt tilslutningsafgifter for eventuelle midlertidige anlæg, betales af entreprenøren. Endvidere afholder entreprenøren affaldsgebyrer, miljø- og deponeringsafgifter samt an-dre afgifter, der skal betales iht. gældende love, regulativer, vedtægter mv. Råstofafgift ved indvinding af råstoffer i sidetag betales af bygherren. Afgifter, gebyrer mv. vedr. permanente anlæg Gebyrer, tilslutningsafgifter, investeringsbidrag og lignende for el, vand, gas, kloak, fjern-varme mv. til permanente anlæg samt attester, ibrugtagningstilladelse mv. afregnes direk-te af bygherren.

Ad § 10, stk. 4 Entreprenøren skal på forlangende dokumentere, at vilkårene er overholdt for hver leverance.

Ad § 10, stk. 5 Den i § 10, stk. 5, sidste punktum anførte meddelelse skal afgives umiddelbart efter, at

entreprenøren er blevet bekendt med, at leveranceklausulen ikke kan opfyldes. På forlan-gende skal entreprenøren dokumentere, at betingelserne for at undlade at levere med le-veranceklausul er opfyldt.

Ad § 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver

Ad § 11, stk. 1 Forhold vedrørende projektgennemgang er angivet i SAB - Styring og samarbejde, afsnit 2.

SB 6714.201

SIDE

15 af 160

Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materia-ler og arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den kræ-vede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i kontraktmaterialet. Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kon-trollen skal ske i samarbejde med bygherren, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. Krav til laboratorier på byggepladsen samt prøvninger, der kan udføres på byggepladsen, fremgår af SAB. Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for bygherrens stikprøvekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i kontraktmaterialet.

Ad § 11, stk. 2 Manglende dokumentation, herunder dokumentation af kvalitetskontrol, under anlægsforløbet vil blive betragtet som manglende kontraktmæssig ydelse og vil medføre, at bygherren foretager tilbagehold i udbetaling af entreprisesummen.

Ad § 11, stk. 3 Bygherren skal have mulighed for at overvære al prøveudtagning og materialeprøvning på entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller andet sted. For ikke-rutinemæssig prø-veudtagning og materialeprøvning skal entreprenøren varsle bygherren.

Ad § 12 Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse

Ad § 12, stk. 4 Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges, og arbejdet skal gennemgås for mangler.

Ibrugtagning dokumenteres ved en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt

aftaler om afhjælpning. Protokollen underskrives af bygherren og entreprenøren.

Ad § 13 Forhold til myndigheder

Ad § 13, stk. 1 Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang som angivet i SAB - Styring og samarbejde.

Ad § 13, stk. 2 Såfremt en leverance er leveret på arbejdspladsen med overlæs (bagatelgrænse på 0,1 t), betales overskridelsen ikke. Bygherren er berettiget til at nægte køretøjer med overlæs adgang til arbejdspladsen. Til brug for bygherrens kontrol af, hvorvidt der ved en leverance er tale om kørsel med overlæs, påhviler det entreprenøren at sørge for, at alle vejesedler også påføres oplys-ninger om såvel køretøjets indregistreringsnummer som den for det pågældende køretøj gældende maksimale nyttelast og maksimale totalvægt. Eventuelle reduktioner i betalingen som følge af overlæs foretages senest ved slutafreg-ningen, idet tilbudslistens enhedspriser, omregnet til pris pr. ton for den pågældende leve-rance, anvendes som reduktionsgrundlag.

SB 6714.201

SIDE

16 af 160

Ad § 14 Ændringer i arbejdet

Ad § 14, stk. 2 Ingen ekstraarbejder eller mindrearbejder må effektueres uden bygherrens skriftlige accept. Foreligger en sådan aftale ikke, kan bygherren afvise at betale eventuelle ekstra-arbejder, henholdsvis acceptere eventuelle mindrearbejder.

Ad § 14, stk. 3 Tilbudslisten er opdelt i hovedpost, post og underpost. Underposter angives som sumposter eller poster med mængder og enhedspriser.

Ved mængdeændringer anvendes den såkaldte ”post for post metode”, som er beskrevet nedenfor. For hver underpost gælder en variationsgrænse på +/- 15 % af hele kontraktsummen, dog maksimalt +/- 100 % af underposten. Variationsgrænsen er gældende for hver enkelt underpost, og der sker således ingen sammenlægning af ændringer, uanset om der er tale om merarbejder eller mindrearbej-der. Indenfor variationsgrænsen er entreprenøren forpligtet til at levere det pågældende arbej-de til den tilbudte enhedspris. Hvis variationsgrænsen for underposten overskrides, er entreprenøren som udgangs-punkt bundet af den tilbudte enhedspris, medmindre enten bygherren eller entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede. Såfremt entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelse af de pågældende priser ikke er til stede, skal entreprenøren senest 25 arbejdsdage efter arbejdets udførel-se dokumentere dette samt skriftligt fremkomme med tilbud på ændrede enhedspriser for den del af afvigelsen, som overstiger variationsgrænsen. Bygherren skal inden 10 ar-bejdsdage tage stilling til tilbuddet. Såfremt bygherren påviser, at forudsætningerne for anvendelse af de pågældende priser ikke er til stede, skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på ændrede enhedspriser for den del af afvigelsen, som overstiger variationsgrænsen. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbud-det.

Ad § 14, stk. 4 For mindre arbejder gælder følgende.

Bygherren kan ud over de i § 14, stk. 3 nævnte reguleringer forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer. Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for bygherren med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt bygherren finder det nødvendigt, udarbejde et overslag.

SB 6714.201

SIDE

17 af 160

Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren udfærdige og aflevere dagrap-porter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab, samt hvad der er udført. A. Arbejdsløn Hvis der ikke er anført timesatser i entreprenørens tilbud, eller de anførte timesatser ikke er relevante for den aktuelle kategori af medarbejdere, afregnes medgåede timer efter en timesats, der beregnes som summen af følgende bidrag:

• Samlede arbejdsomkostninger for bygge og anlæg, jf. Danmarks Statistik. *) Timesatsen, der fastlægges på årsbasis, henføres til 30. juni i det pågældende år.

• Regulering til det aktuelle tidspunkt i henhold til Lønindeks for bygge og anlæg, jf. Danmarks Statistik. **)

• Et honorar på 22 %. *) Se www.dst.dk > Statikstikbanken > Arbejde, løn og indkomst > Løn og arbejdsomkostninger > Arbejdsomkostninger >

Samlede arbejdsomkostninger for den private sektor efter branche > Bygge og anlæg/Fortjeneste pr. præsteret

time/Lønmodtagere uden ledelsesansvar/I alt

**) Se www.dst.dk > Statistikbanken > Arbejde, løn og indkomst > Løn- og arbejdsomkostninger > Lønindeks > Lønindeks

for virksomheder og organisationer efter branche > Bygge og anlæg/Sæsonkorrigeret

Såfremt en formand og eventuel byggepladsledelse udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, tillægges dennes timer ved ovennævnte beregning. Er vedkom-mende kun delvist beskæftiget ved arbejdet, vil timerne efter aftale med bygherren for-holdsmæssigt kunne medregnes ved beregningen. Underentreprenører, der udfører arbejder som en del af entreprisen, er ved udførelsen af regningsarbejder omfattet af bestemmelserne i nærværende pkt. A. B. Materialer Entreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår bliven-de i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder for-brugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornø-dent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejds-stedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges 5 % til administration mv. C. Materiel Leje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end 50.000,00 kr., skal være indeholdt i entreprenørens enhedspriser og timesatser. Leje af øvrigt materiel skal aftales mellem bygherren og entreprenøren forud for anven-delsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar.

SB 6714.201

SIDE

18 af 160

D. Underentreprenører Til de rene regningsbeløb lægges 5 %. Salærdelen for sådanne regningsbeløb bortfalder i tilfælde, hvor den enkelte deltager i et konsortium udfører regningsarbejder som underentreprenør for konsortiet.

Ad § 14, stk. 5 Såfremt der er aftalt enhedspriser, anvendes ”post for post metoden”, jf. ad § 14, stk. 3, forudsat at mindrearbejderne ikke har karakter af afbestilling eller projektændringer. Såfremt mindrearbejderne har karakter af afbestilling eller projektændringer, og den sam-lede entreprisesum ved slutopgørelsen er formindsket med mere end 15 % af kontrakt-summen, skal entreprenøren for mindrearbejder ud over 15 % af kontraktsummen god-skrive bygherren de udgifter, som spares eller burde have været sparet. Mindrearbejder op til 15 % af kontraktsummen reguleres efter ad § 14, stk. 3.

Ad § 15 Uklarheder, hindringer eller lignende forh old

Ad § 15, stk. 2 Bestemmelsen fritager ikke entreprenøren for dennes ansvar for selvstændigt at tilrettelægge og udføre arbejdet, ligesom entreprenøren er ansvarlig for alle udførelses-mæssige valg, der er nødvendige for at følge bygherrens anvisninger.

Ad § 17 Bygherren

Ad § 17, stk. 1 Bygherrens tilsyn varetages af Vejdirektoratet.

Ad § 17, stk. 3 Bygherren kan standse arbejdet såfremt foranstaltninger mod trafikken eller naboer ikke er som foreskrevet, og der vil ikke blive givet tidsfristforlængelse af den grund.

Ad § 17, stk. 4 Bygherrens gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for nogen del af an-svaret for eventuelle fejl og mangler.

Ad § 18 Entreprenørens arbejdsledelse

Ad § 18, stk. 1 I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren, meddeler denne bygherren, hvem der på entreprenørens vegne leder og tilser arbejdet. Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver. Krav til kvalifikationer fremgår af respektive arbejdsbeskrivelser. Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke. Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. Arbejdsklausuler Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underleverandø-rers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvil-kår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold

SB 6714.201

SIDE

19 af 160

til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske om-råde. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk over-enskomst og denne overenskomst overholdes. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative ar-bejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der efter overens-komsten skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættel-sesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gæl-dende arbejdsvilkår. Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvil-kår for arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som arbejdsklausulen fastsætter. Såfremt entreprenøren tilsidesætter sin forpligtelse til at fremskaffe den af bygherren krævede dokumentation inden en angiven frist, kan bygherren pålægge entreprenøren en dagbod på 50.000 kr., til den krævede dokumentation behørigt er frem-skaffet til bygherren. Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansattes vilkår. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise – herunder leverancer – gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har til-sluttet sig, herunder FN’s konvention om barnets rettigheder, børnekonventionen. Entreprenøren skal løbende redegøre for, hvorvidt han har modtaget dokumentation fra udenlandske underentreprenører, som er engageret af entreprenøren, for at disse har fo-retaget anmeldelse til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) i overensstem-melse med bekendtgørelsen herom. Klausul om beskæftigelse af praktikanter Entreprenøren skal sikre, at der anvendes praktikanter til opfyldelse af aftalen. Ved ”prak-tikant” forstås en arbejdstager (elev), som entreprenøren indgår uddannelsesaftale med i henhold til lov om erhvervsuddannelser, eller som er omfattet af en lignende uddannel-sesordning i et andet EU-land. Omfanget af entreprenørens forpligtelse og de nærmere vilkår herfor fremgår af ”Klausul om beskæftigelse af praktikanter” (Bilag til SB).

Ad § 19 Byggemøder

Ad § 19, stk. 1 De i SAB – Styring og samarbejde anførte møder med projektgennemgang er at sidestille med byggemøder.

Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det

efterfølgende byggemøde.

SB 6714.201

SIDE

20 af 160

Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppighe-den kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist. Entreprenøren skal på hvert byggemøde redegøre for og bekræfte, at betingelserne for overholdelse af de i ad § 18, stk. 1, nævnte krav vedrørende sikring af lønarbejderes vil-kår er opfyldt for såvel egne som underentreprenørers lønarbejdere. Entreprenøren skal oplyse antallet af aktuelt beskæftigede praktikanter som en særskilt del af den samlede bemanding.

Ad § 20 Samvirke med andre entreprenører

Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med denne entreprise, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til SAB - Arbejdsplads. Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB - Styring og samarbejde.

D. Bygherrens betalingsforpligtelse

Ad § 22 Betaling

Ad § 22, stk. 1 Der skal udarbejdes aconto-begæringer månedsvis, og de skal opgøres så de følger kalendermåneden. Aconto-begæringer skal udformes ved hjælp af bygherrens entrepriseafregningssystem. Systemet administreres af bygherren. Entreprenøren skal uden udgift for bygherren anvende entrepriseafregningssystemet, som indebærer, at entreprenøren skal inddatere sit tilbud og alle klarmeldinger af udførte mængder med den tilhørende dokumentation. Bygherren afholder kursusafgift til entreprenørens deltagelse i et ½-dagskursus i anven-delse af entrepriseafregningssystemet. Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en godkendt klarmelding. Dette gælder både for kontraktarbejder og for ekstra-arbejder. Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets udførelse. Såfremt dette overholdes, kan det retningsgivende oplyses, at aconto-begæringer kan forventes godkendt af bygher-ren senest 3 arbejdsdage efter, at den sidste klarmelding i en aconto-periode er inddate-ret. Bygherren afregner entreprisen som selvfakturerende. Betaling vil ske automatisk efter godkendelsesprocedure i entrepriseafregningssystemet på et af entreprenøren opgivet kontonummer, og der vil blive fremsendt et afregningsbilag til en af entreprenøren opgivet mailadresse.

SB 6714.201

SIDE

21 af 160

Den i AB 92 § 22 stk. 1 omtalte 15 arbejdsdages frist regnes fra den dag, den aktuelle lukkede aconto-begæring er accepteret af entreprenørens debitorbogholder i entrepriseaf-regningssystemet. Udbetaling af afvandingsposter kan først finde sted, når al dokumentation på det enkelte afvandingselement er klarmeldt i Webvand og overført til entrepriseafregningssystemet. Der kompenseres ikke for forsinket udbetaling som følge af manglende dokumentation.

Ad § 22, stk. 5 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse.

Ad § 22, stk. 6 Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets ud-førelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til med-delelser fra en statslig styrelse. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løs-ninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. I fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden på 12 måneder, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte be-nyttes til arbejdet. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være gene-relt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på det pågældende materiale på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgø-relsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er entreprenøren i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godt-gørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenø-ren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i for-hold til entreprisesummen. Efter fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, foretages prisregule-ring for prisændringer, der er indtrådt efter afgivelsen af tilbud, efter nedennævnte meto-de. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for an-læg. Indekset beregnes pr. den 15. i kvartalets sidste måned (eksempelvis 15. marts), og

SB 6714.201

SIDE

22 af 160

det pågældende indeks er gældende for denne måned (marts). For 1. og 2. måned i et kvartal (f.eks. januar og februar) interpoleres retlinet med afrunding til to decimaler. Til regulering af entreprisens hovedposter m.v. anvendes følgende indeks:

• Belægningsarbejder: Asfaltarbejder • Udstyr: Jernkonstruktioner • Øvrige hovedposter: Jordarbejder mv.

Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusiv moms) multipliceret med (I2 - I1) : I1, idet I1 angiver indeks på tilbudsdagen, og I2 angiver indeks midt i den aktuelle måned. Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen. Der vil månedsvis kunne ydes/fradrages aconto-prisregulering svarende til det seneste kvartalsindeks. Når prisreguleringen iværksættes, er entreprenøren forpligtet til at foretage opgørelse over samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastprisperi-oden. På grundlag af denne opgørelse udregnes prisreguleringen for den første måned efter udløb af fastprisperioden. ]

Ad § 22, stk. 7 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter bygherrens anvisning.

Ad § 22, stk. 10 Slutopgørelse Betaling vil ske efter de samme retningslinjer som beskrevet for aconto-betalinger, se ad § 22 stk. 1. Bygherren tilbageholder i betalingerne ved entreprisens afslutning et beløb på 2 % af en-treprisesummen, der først forfalder til udbetaling, når al dokumentation for det udførte an-læg er afleveret til bygherren og godkendt, og projektet er overdraget til drift. Bygherren skal senest 15 arbejdsdage efter modtagelse af dokumentationen meddele sin afgørelse om dokumentationens godkendelse.

Ad § 22, stk. 11 Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler.

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse

Ad § 24 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse r

Ad § 24, stk. 1 Forholdene påberåbt i henhold til § 24, stk. 1 berettiger kun til tidsfristforlængelse i det omfang, de i tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske aktiviteter i ar-bejdsplanen. Dersom arbejdets omfang øges ud over det omfang, som fremgår af aftalegrundlaget, og dette vil medføre forsinkelser, skal forsinkelsen primært imødegås ved indsættelse af supplerende mandskabs- og materielressourcer, som betales i henhold til gældende reg-ler. Såfremt dette ikke er muligt, gives tidsfristforlængelse.

SB 6714.201

SIDE

23 af 160

Ad § 24, stk. 1, nr. 4 Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren opsætte målestation på arbejdspladsen,

som registrerer temperatur, vind og nedbør. Alternativt kan anvendes den nærmeste af Danmarks Meteorologiske Instituts (DMI’s) målestationer. En spilddag som følge af vejrlig defineres som en arbejdsdag, hvor

• en aktivitet, som skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen, ikke kan udføres som følge af vejrliget (nedbør, temperatur, vind m.m.), og

• den aktivitet, der er belastet af vejrliget, er kritisk. Spilddage som følge af vejrlig registreres på byggepladsen og opgøres ved hvert byggemø-de. Spilddage som følge af vejrlig giver kun ret til tidsfristforlængelse, når vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn.

Ad § 24, stk. 1, nr. 5 Arbejdstilsynets påbud opfattes ikke som offentligt påbud.

Ad § 24, stk. 3 Entreprenøren skal snarest muligt, efter at krav om tidsfristforlængelse er varslet, over for

bygherren skriftligt meddele udstrækningen af de tidsmæssige konsekvenser.

Ad § 25 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse

Ad § 25, stk. 2 Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbage-holdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller kræves udbetalt fra sikker-hedsstillelsen. Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge, som følger: For igangsætningsfristen kr. 50.000 For deltidsfrist 2a: kr. 400.000 For deltidsfrist 2b: kr. 400.000 For færdiggørelsesfristen kr. 800.000

Ad § 27 Bygherrens hæftelse ved forsinkelse

Ad § 27, stk. 1 Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med forsinkelse skal entreprenøren fremsætte skriftligt samtidigt med den i § 24, stk. 3, omtalte påberåbelse af ret til tidsfristforlængelse, og erstatningsbeløbets størrelse skal meddeles bygherren snarest muligt.

Ad § 27, stk. 2 Eventuelt krav om godtgørelse i forbindelse med forsinkelse skal entreprenøren

fremsætte skriftligt samtidig med den i § 24, stk. 3, omtalte påberåbelse af ret til tidsfrist-forlængelse, og erstatningsbeløbets størrelse skal meddeles bygherren snarest muligt.

SB 6714.201

SIDE

24 af 160

F. Arbejdets aflevering

Ad § 28 Afleveringsforretningen

Ad § 28, stk. 1 Entreprisen skal afleveres i sin helhed. For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til rådighed af bygher-ren, skal entreprenøren, og forinden aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet til-fredshedserklæring fra berørte lodsejere. I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygher-ren i anledning af entreprisen.

Ad § 28, stk. 2 En mangel anses for væsentlig, såfremt den hindrer ibrugtagning af arbejdet. Et stort antal mangler kan tilsammen statuere væsentlighed.

G. Mangler ved arbejdet

Ad § 30 Mangelbegrebet

Ad § 30, stk. 4 Mangler konstateret ved hel eller delvis ibrugtagning jf. § 12 stk. 4, registreres ved afleveringen, i det omfang disse ikke er afhjulpet forinden.

Ad § 31 Mangler påvist ved afleveringen

Ad § 31, stk. 1 Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen således, at anvendelsen af anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at udførelse af udbedringsarbej-der finder sted om natten eller i weekender. Entreprenøren kan ikke rejse krav mod byg-herren i anledning af sådanne krav.

Ad § 32 Mangler påvist efter afleveringen

Ad § 32, stk. 1 Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen således, at anvendelsen af anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at udførelse af udbedringsarbej-der finder sted om natten eller i weekender. Entreprenøren kan ikke rejse krav mod byg-herren i anledning af sådanne krav.

Ad § 36 Mangelsansvarets ophør

Ad § 36, stk. 1 For entreprisen gælder 5 års mangelsansvar med nedennævnte undtagelser. Særlige forhold for varmblandet asfalt Mangelsansvaret ophører efter 1 år for:

• Belægningers jævnhed • Belægningers profil

SB 6714.201

SIDE

25 af 160

Særlige forhold for kørebaneafmærkning For kørebaneafmærkning fastlægges mangelsansvarsperioden til følgende:

Kørebaneafmærk-ning med lang hold-barhed (ekskl. gul for midlertidig regule-ring)

Kørebaneafmærk-ning med kort hold-barhed (ekskl. gul for midlertidig regule-ring)

Gul køreba-neafmærk-ning for mid-lertidig regu-lering

Kørebaneafmærkning, som normalt ikke over-køres *)

4 år 1 år

Anden kørebaneaf-mærkning på steder med ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor: ÅDT < 3.000

4 år

Ingen Funktionstid, dog maks. ½

år 3.000

SB 6714.201

SIDE

26 af 160

J. Tvister

Ad § 47 Voldgift

Ad § 47, stk. 1 Uoverensstemmelser

Uoverensstemmelser med tredjemand Uoverensstemmelser skal altid søges løst, hvor de opstår. Kan dette ikke lade sig gøre, anvendes fremgangsmåden beskrevet i SAB – Styring og samarbejde afsnit 10. Adcitation ved tredjemands erstatningskrav Ved tredjemands sagsanlæg ved domstolene mod bygherren med krav om erstatning for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse, accepterer entreprenøren, at bygherren kan adcitere entreprenøren under retssagen. Entreprenøren accepterer endvi-dere at bygherren kan anlægge regressag ved domstolene mod entreprenøren, såfremt bygherren har udbetalt erstatning til tredjemand for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse.

SB 6714.201

SIDE

27 af 160

Bilag til SB (Ad § 18)

Klausul om beskæftigelse af praktikanter

1. Entreprenøren skal sikre, at mindst 5,5 af de årsværk (svarende til 1924 arbejdstimer pr. årsværk, inkl. ferie, sygdom, skoleophold mv.), der anvendes til at opfylde entreprise-aftalen (”aftalen”), besættes med en eller flere praktikanter. En praktikant er en arbejdsta-ger, med hvem entreprenøren indgår eller har indgået en uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller som er omfattet af en lignende uddannelsesordning i et andet EU-land. Entreprenøren kan vælge at beskæftige en eller flere praktikanter i en kor-tere periode, forudsat at det samlede antal arbejdstimer inkl. skoleophold, som udføres af praktikanter, svarer til beskæftigelse af det fastsatte antal årsværk praktikant(er) i aftalens løbetid. Entreprenøren kan opfylde sin forpligtelse til at beskæftige det fastsatte antal praktikant(er) ved at overføre en (eller flere) praktikant(er), som ved aftalens indgåelse er ansat hos entreprenøren til det arbejde, som aftalen omhandler. Såfremt opgavens om-fang efter aftalens indgåelse nedsættes betydeligt, reguleres det krævede antal årsværk praktikanter tilsvarende. 2. Forpligtelsen til at beskæftige det fastsatte antal årsværk praktikant(er) bortfalder, hvis entreprenøren ikke er i stand til at finde en praktikant (eller praktikanter), som ønsker at indgå i en uddannelsesaftale med entreprenøren. Forpligtelsen bortfalder dog kun, hvis entreprenøren kan dokumentere, 1) at der i rimeligt omfang er annonceret efter praktikan-ter på www.praktikpladsen.dk eller foretaget en passende annoncering i et andet EU-land, og 2) at en teknisk skole eller tilsvarende skole eller anden relevant myndighed i et andet EU-land efter konkret henvendelse fra entreprenøren ikke har set sig i stand til at formidle en praktikant til ansættelse. 3. Hvis entreprenøren ikke kan godkendes som praktikvirksomhed på grund af forhold, der ikke kan afhjælpes uden væsentlig ulempe for entreprenøren, kan entreprenøren efter samtykke fra bygherren vælge at opfylde kravet om beskæftigelse af det fastsatte antal årsværk praktikant(er) ved at besætte stillingen med et tilsvarende antal ledige, der skal i virksomhedspraktik som led i afklaring eller opkvalificering, eller som er omfattet af en lig-nende ordning for ledige i et andet EU-land (herefter også benævnt ”praktikant”). Såfremt den relevante myndighed efter konkret henvendelse fra entreprenøren ikke har set sig i stand til at formidle en eller flere praktikanter til ansættelse, bortfalder entreprenørens for-pligtelse til at beskæftige det fastsatte antal årsværk praktikant(er). 4. Entreprenøren skal på bygherrens anmodning dokumentere, at kravet om beskæftigel-se af det fastsatte antal årsværk praktikant(er) er opfyldt. 5. Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt entreprenørens manglende beskæftigelse af en eller flere praktikanter er berettiget, kan bygherren forlange en uddybende redegørelse fra entreprenøren. Hvis bygherren herefter fortsat finder entreprenørens handling uberettiget, kan bygherren meddele entreprenøren, at den manglende beskæftigelse af en eller flere praktikanter vil blive betragtet som misligholdelse af aftalen. Sker der herefter fortsat mis-ligholdelse af kontrakten, er bygherren berettiget til efter påkrav at kræve en bod på DKK 5.000 pr. påbegyndt uge pr. årsværk praktikant, som entreprenøren er forpligtet til at be-skæftige, men som ikke er beskæftiget, indtil entreprenøren har afleveret behørig doku-mentation, jf. pkt. 2 og 3. 6. Hvis entreprenøren ikke opfylder sin pligt til at give meddelelse om manglende beskæf-tigelse af en eller flere praktikanter eller til at dokumentere, at kravet om beskæftigelse af det fastsatte antal årsværk praktikant(er) er opfyldt, kan bygherren meddele entreprenø-ren, at dette betragtes som misligholdelse af aftalen. Sker der herefter fortsat mislighol-delse af kontrakten, er bygherren berettiget til efter påkrav at kræve en bod på DKK 5.000 pr. påbegyndt uge pr. årsværk praktikant, som leverandøren efter nærværende aftale er forpligtet til at beskæftige, men som ikke er beskæftiget, indtil leverandøren har afleveret behørig dokumentation, jf. pkt. 2 og 3.

SB 6714.201

SIDE

28 af 160

7. Såfremt det ved aflevering af opgaven kan konstateres at entreprenøren ikke fuldt ud har beskæftiget det krævede antal årsværk praktikant(er), pålægges entreprenøren en bod svarende til DKK 50.000 pr. manglende årsværk praktikant.

SAB – Styring og samarbejde 6714.201

SIDE

29 af 160

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB)

Styring og samarbejde

1. Alment

SAB - Styring og samarbejde er supplerende bestemmelser til AAB - Styring og samar-bejde.

1.1 Styregruppe

Der etableres en styregruppe bestående af mindst én ledelsesrepræsentant fra både bygherren og entreprenøren. Formålet med styregrupperne er:

• At sikre ledelsesmæssig fokus og støtte til entreprisen • At sikre organisationsmæssig sammenhæng, herunder at de løbende problemstil-

linger kan løses på rette niveau i organisationen

• At løse eventuelle udfordringer og konflikter som løftes op til styregruppen • At sikre et godt og effektivt samarbejde

1.1.1 Styregruppemøder

Styregruppemøder er et supplement til den øvrige normale mødestruktur på entrepriser-ne. Et styregruppemøde afholdes i 2 dele:

• Del 1 af styregruppemødet hvor 1-2 repræsentanter fra hhv. bygherren og entre-prenøren sammen fremlægger status og problemstillinger for styregruppen.

• Del 2 af styregruppemødet hvor styregruppemedlemmerne behandler de pro-blemstillinger der er rejst og træffer de nødvendige beslutninger.

2. Projektgennemgang

Bygherren indkalder til projektgennemgang efter kontraktindgåelse.

3. Arbejdsplan m.v.

3.1 Generelt

Arbejdsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med stavdiagrammetoden eller tilsva-rende. Arbejdsplanen skal afleveres senest 4 uger efter kontraktindgåelsen. Arbejdsplanen skal fremsendes i originalt elektronisk format samt i PDF-format. Arbejdsplanen skal dække hele arbejdsperioden. Den kommende sommer- hhv. vinterpe-riode skal have en detaljeringsgrad svarende til ugeniveau. Reviderede arbejdsplaner skal afleveres med tilsvarende detaljeringsgrad senest 4 uger før at den aktuelle sommer- eller vinterperiodes arbejdsplan ibrugtages. Arbejdsplanen skal være så detaljeret, at det på ethvert tidspunkt kan vurderes, hvorvidt tidsplanen overholdes.

SAB – Styring og samarbejde 6714.201

SIDE

30 af 160

Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet på væsent-lige punkter afviger fra den senest udarbejdede arbejdsplan. Ud over det i AAB anførte skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om:

• Tidspunkter for anmeldelser til myndigheder • Hvornår myndighedsgodkendelser skal foreligge • Hvornår materialer leveret af bygherren skal være til disposition • Hvornår trafik omlægges • Hvornår de enkelte entreprenører/underentreprenører arbejder på pladsen • Hvor og hvornår der udføres arbejder, som medfører særlig fare • Oplysninger om den forventede indsats af materiel og mandskab (antal, kategori,

krav til kompetence mv.)

• Foranstaltninger af hensyn til miljø, arbejdsmiljø og trafiksikkerhed og –afvikling • Oversigt over månedlige udbetalingers forventede størrelse • Tidspunkter for skifteholdsarbejde, weekendarbejde mv. • Tidspunkter for arbejder med støjniveau over grænseværdier angivet i SAB ar-

bejdsplads afsnit 7.2

• Beskæftigelse af praktikanter Forud for hvert byggemøde (kl. 12 én arbejdsdag før byggemødet) skal entreprenøren skriftligt aflevere oplysninger til bygherren om:

• Arbejder udført i perioden • Planlagte aktiviteter frem til næste byggemøde • Arbejdets stade • Anvendt materiel og arbejdsstyrke • Beskæftigelse af praktikanter • Vejrforhold og spilddage • Kvalitetsstyring (plan og status for opfølgning på audits mv.) • Afvigelser (oversigt og status) • Tillægsarbejder (oversigt og status over aftalesedler). • Økonomioversigt

Udover de i SB ad § 2 stk. 2 nævnte overdragelsestidspunkter og de i SB ad § 2 stk. 3 nævnte tidsfrister skal entreprenøren i arbejdsplanen og i sit tilbud som minimum tage hensyn til bl.a.: Særlige trafikale bestemmelser at trafikken på Viborgvej (Rute 16) , Hodsagervej (Rute 185), Gedbovej og Morrevej

skal opretholdes i hele anlægsperioden, at trafikken på Hajslundvej skal opretholdes i hele anlægsperioden, dog kan der til-

lades 1 dagspærring (uden for Viborgvejs spærretid) jf. tegning 6714-49435 samt op til 3 ugers spærring jf. tegning 6714-49436. Spærringer skal varsles med min. 20 arbejdsdage af hensyn til advisering af trafikanterne og lodsejere,

at trafikken på Brejnholtvej skal opretholdes i hele anlægsperioden, dog kan der til-lades 1 weekendspærring i tidsrummet fredag kl. 18:00 – mandag kl. 06:00 i for-bindelse med etablering af interimsvej i eksisterende Brejnholtvejs tracé. Spær-ringen skal varsles med min. 20 arbejdsdage af hensyn til advisering af trafikan-terne og lodsejere,

SAB – Styring og samarbejde 6714.201

SIDE

31 af 160

at omlægning af trafik ikke må finde sted før godkendelse af nye kørespor for trafik-

ken er indhentet fra vejmyndigheden, at trafikomlægninger skal ske på døgnets trafiksvage tidspunkter og efter specifik

aftale med vejmyndighederne, at der for en kørebane med ét enkelt kørespor skal være et frit rum med en bredde

på mindst 4,50 m, med 2 kørespor mindst 7,50 m, at trafikafviklingsplan og ansøgning om tilladelse til vejarbejde hos vejmyndigheder

skal fremsendes til bygherren for bemærkninger senest 10 arbejdsdage før plan-lagt fremsendelse til vejmyndigheden,

at eksisterende veje og stier ikke må afbrydes, før fremtidige adgange er etableret

og åbnet, at renholdelse af offentlige veje og stier skal foretages straks efter arbejdstidsophør,

og hvis særlige forhold gør det nødvendigt, at overfladevand frit skal kunne strømme på vejoverfladen fra kørebanen til afløbs-

konstruktioner, også i arbejdsområder, at vejafvandingssystemerne for et vilkårligt trafikområde, skal være i funktion i hele

anlægsperioden, at der skal udføres asfalterede interimsbelægninger eller nye permanente asfaltbe-

lægninger forud for forlægninger af trafik til områder uden for eksisterende køre-sporsarealer jf. projekttegninger over eksisterende forhold,

at asfaltbelægninger, som påføres trafik, overholder krav til friktionskoefficient, at trafikken ikke omlægges til arealer, som ikke har den fornødne bæreevne, at der i vintermånederne december – februar af hensyn til trafikkens fremkommelig-

hed og sikkerhed ikke må udføres anlægsarbejder tættere på et kørespor end 3,00 m,

at krydsombygningen på Viborgvej/Hajslundvej skal være færdigetableret, før

Gammelbyvej må afbrydes, at eksisterende Grydholtvej ikke må afbrydes, før forlagt Lindholtvej og forlagt Gryd-

holtvej er udført at eksisterende Morrevej ikke må afbrydes før 1. december 2017 at eksisterende Morrevej øst for motorvejen ikke må fjernes før 1. juli 2018 Særlige miljømæssige bestemmelser at arbejder i almindelighed skal udføres på hverdage mellem kl. 07-18 og lørdage

mellem kl. 07-14,

SAB – Styring og samarbejde 6714.201

SIDE

32 af 160

Kun nedenstående arbejder må udføres udenfor disse perioder:

• trafikomlægning og arbejder, der af tekniske årsager skal udføres konti-nuerligt og har en varighed, der ikke kan rummes inden for ovenstående perioder,

• arbejder, der af hensyn til trafikken eller drift af ledninger og tekniske an-læg, skal udføres uden for tidsrummet hverdage kl. 07-18,

at der kun efter forudgående aftale med bygherren må arbejdes søn- og helligdage

og lørdage uden for tidsrummet mellem kl. 07 og kl. 14 samt på hverdage uden for tidsrummet mellem kl. 07 og kl. 18,

at arbejderne er underlagt krav om begrænsning af støj og vibrationer som anført i

SAB – Arbejdsplads, afsnit 7, at der efter opbrydning af asfalt på nedlagte veje med 5 dages varsel til bygherren

afsættes 1 arbejdsdag til udtagning af jordprøver, og at det efter yderligere 10 ar-bejdsdage kan oplyses, hvordan vejjord skal håndteres,

at i digesvalers yngleperiode fra 1.april til 31. august, skal entreprenøren sikre, at

der ikke står skråninger stejlere end anlæg 2 at arbejder ved eksisterende vandhul ca. st. 21,3 m.h.s. kun må udføres i perioden

fra 15. august til 1. marts af hensyn til dyrelivet i søen. Særlige øvrige forhold at bygherren påbegynder bæreevnemålinger og andre prøver 5 arbejdsdage efter

udlægning af det færdigt indbyggede stabilt grus. Resultatet af bæreevnemålin-gen kan forventes af foreligge 3 uger efter at stabilt gruslaget er indbygget,

at ledningsejerne skal have adgang til at etablere, omlægge eller fjerne ledninger i

entrepriseområdet, at visse ledningsomlægninger først kan påregnes udført efter en vis varslings- og

arbejdsperiode jf. ledningsprotokollen, at eksisterende veje og stier skal opbrydes og afrømmes umiddelbart efter at disse

er forlagt og trafikken flyttet, at øvrige entreprenører med ærinde inden for entrepriseområdet skal have adgang i

entrepriseperioden, at der i perioden 1. maj 2017 – 1. maj 2018 vil foregå transport af sand i motorve-

jens venstre side st. 16.600 – 17.900 i entreprise 6714.002 fra råstofområdet øst for motorvejen,

at UF af Viborgvej kan tages i brug til jordtransport i motorvejstracéet samt etable-

ring af cykelsti på Viborgvej 1. august 2016, at den vestlige tvillingbro over Gammelby Bæk kan tages i brug til jordtransport i

motorvejstracéet 1. januar 2017,

SAB – Styring og samarbejde 6714.201

SIDE

33 af 160

at den østlige tvillingbro over Savstrup Å kan tages i brug til jordtransport i motor-vejstracéet 1. januar 2017,

at der skal være adgang for broentreprenøren fra den vestlige del Sivegårdsvej via

motorvejstracéet til broarbejdspladsen ved Storå til den 30. november 2017, at UF af Hodsagervej kan tages i brug til etablering af forlagt Hodsagervej 15. au-

gust 2016, at UF af Hodsagervej kan tages i brug til jordtransport i motorvejstracéet 1. januar

2017, at den østlige tvillingbro over Storå kan tages i brug til jordtransport i motorvejstra-

céet 1. januar 2017, at OF af Lindholtvej kan tages i brug for jordtransport i motorvejstracéet og etable-

ring af forlagt Lindholtvej 15. september 2016, at den østlige tvillingbro over Tvis Å kan tages i brug til jordtransport i motorvejstra-

céet 1. januar 2017, at OF af Gedbovej kan tages i brug for jordtransport i motorvejstracéet 15. septem-

ber 2016, at forlægning af Gedbovej, herunder anlæg af interimsvej, ikke må påbegyndes før

15. september 2016, at interimsvej Gedbovej mellem motorvejen og Brejnholtvej ikke må fjernes før 30.

november 2017, da den skal fungere som adgangsvej for broentreprenøren ved Tvis Å,

at OF af bane Holstebro - Vejle kan tages i brug for jordtransport i motorvejstracéet

15. september 2016, at OF af Morrevej kan tages i brug for jordtransport i motorvejstracéet og etablering

af forlagt Morrevej 15. september 2016, at ejendommene Viborgvej 141, Viborgvej 143, Viborgvej 146 og Sivegårdsvej 2 er

nedrevet 1. juli 2016, at ejendommen Viborgvej 144 er nedrevet 30. september 2016, at den sydøstlige del af sidetagsområdet ikke må tages i brug før 1. november 2016, at Holstebro Kommune omlægger Hattens Bæk (rørlagt vandløb) i den vestligste

ende af sidetagsområdet inden 1. juli 2016, at der skal påregnes 1 dag spærring af hver af arbejdsvejene på dalbroerne, når

den anden tvillingbro skal støbes i sommeren 2017,

SAB – Styring og samarbejde 6714.201

SIDE

34 af 160

at der i perioden 26. april – 15. juni 2018 vil foregå slidlagsarbejder på dalbroerne over Gammelby Bæk, Savstrup Å, Storå og Tvis Å, samt på UF af Viborgvej og UF af Hodsagervej

at slidlagsarbejder på motorvejen i en afstand af 500 m fra dalbroerne over Gam-

melby Bæk, Savstrup Å, Storå og Tvis Å, samt UF af Viborgvej og UF af Hodsa-gervej, ikke må udføres, før slidlag er udført på disse broer.

3.2 Plan for Vinterforanstaltninger

Der henvises til SAB Arbejdsplads, kapitel 9.

4. Kontrol

4.1 Entreprenørens egenkontrol

For ikke rutinemæssig prøveudtagning og prøvning skal entreprenøren varsle bygherren mindst 5 arbejdsdage, inden prøveudtagning/prøvning skal finde sted.

4.2 Bygherrens kontrol

Bygherren skal have min. 1 arbejdsdag til at gennemgå kontrolafsnit med tilhørende do-kumentation inden entreprenøren må fortsætte arbejdet.

5. Dokumentation

Al dokumentation for kontroller og registreringer skal være afleveret senest 10 arbejdsda-ge før aflevering. Materialet afleveres i elektronisk format, såsom i originalt format og pdf-format. Entreprisespecifikke plandokumenter skal forelægges bygherren i henhold til tidsfristerne anført i kontraktmaterialet. Eventuelle ændringer til entreprenørens entreprisespecifikke kvalitetsplan, miljøplan og beredskabsplan, som entreprenøren påtænker at gennemføre i entrepriseforløbet, skal forelægges bygherren til godkendelse senest 10 arbejdsdage før ændringer effektueres. Entreprenøren skal i sin planlægning påregne nødvendig tid til bygherrens behandling af ovennævnte dokumenter samt tid til indarbejdelse af bygherrens eventuelle kommentarer og gentagen fremlæggelse for bygherrens behandling. Ved genfremsendelse af revidere-de dokumenter vil bygherren behandle dette indenfor 5 arbejdsdage. Senest 10 arbejdsdage forud for færdiggørelse af et dokument skal entreprenøren varsle bygherren om, hvornår dokumentet er klar til bygherrens godkendelse. Aflevering af ”Som Udført” materiale aftales med bygherren i forbindelse med aflevering af entreprisen.

SAB – Styring og samarbejde 6714.201

SIDE

35 af 160

6. Kvalitets- og miljøledelse

6.1 Alment

Entreprenørens kvalitets- og miljøplan skal omfatte følgende forhold:

• Procedurer og arbejdsprocedurer (jf. AAB 6.2.1) • Ansvar, beføjelser og kommunikation (jf. AAB 6.2.2) • Kontrolplaner (jf. AAB 6.2.3) • Opfølgning af projektgennemgang (jf. AAB 6.2.4) • Styring af dokumenter og registreringer • Uddannelse og instruktion • Styring af underentreprenører og leverandører • Styring af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr • Styring af ændringer • Styring af afvigelser og korrigerende handlinger

6.2 Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan

6.2.6 Styring af dokumenter og registreringer

Til styring og registrering af dokumenter og data anvender bygherren

• Projektweb • Webvand • Jobmanager • Paveman • Vejman.dk

Entreprenøren er forpligtet til at anvende ovenstående.

Tavler Entreprenøren skal udfylde og underskrive kontrolskema for visuel kontrol for hver tavle-position. Skema til kopiering kan findes i Monterings- og tilsynsvejledning. Stikprøvekontrollen af tavler, min. 20%, foretages af bygherren og sammenlignes med kontrolskema. Viser der sig uoverensstemmelser mellem det af entreprenøren under-skrevne kontrolskema og bygherrens kontrol, hæves kontrollen til 100%. Den udvidede kontrol betales af entreprenøren.

6.2.7 Uddannelse og instruktion

Særlige krav til kurser ud over lovgivningen:

• ”Vejen som arbejdsplads”, se afsnit 8.2.1 • ”Pas på på banen” ved arbejde i nærheden af jernbanen Holstebro - Vejle

Entreprenørens ingeniører, formænd, chauffører og medarbejdere, som er beskæftiget med arbejder på veje i drift, skal alle have gennemført deltagelse i et af bygherren god-kendt kursus ”Vejen som arbejdsplads”. Krav til uddannelse og kursusdeltagere er be-skrevet i bilag 1 til ’Instruks for Råden over vejareal’. Entreprenørens medlemmer af arbejdsmiljøgruppen (arbejdsmiljøledere og arbejdsmiljø repræsentanter), skal have gennemført Arbejdsmiljøuddannelsen.

SAB – Styring og samarbejde 6714.201

SIDE

36 af 160

For alle nævnte kurser gælder, at beviser på deltagelse i andre kurser med tilsvarende indhold og kvalitet vil blive accepteret. Entreprenøren skal fremlægge dokumentation i form af ajourførte referen-cer/CV/kursusbeviser for nøglepersoner jf. ovenstående samt medarbejdere, hvortil der stilles særlige krav til uddannelse/erfaring.

6.2.8 Styring af underentreprenører og leverandører

Entreprenøren skal redegøre for styring af underentreprenører og leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitets- og miljøforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkøbte dele og arbejdsydelser er i overensstemmelse med specificerede krav (modtagekontrol). Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende skal være omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der lever op til kravene i kontraktmate-rialet. Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentrepre-nører, leverandører og eventuelle konsulenter/projekterende.

6.2.10 Styring af inspektions-, prøvnings,- og måleudstyr

Entreprenøren skal på forlangende redegøre for vedligeholdelse, anvendelse, kalibrering mv. af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr.

6.2.12 Styring af ændringer

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for styring af ændringer. Proceduren skal redegøre for vurdering af ændringer og deres konsekvenser i relation til kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og økonomi, godkendelse af ændringer samt registrering og kommunikation af ændringer til berørte parter.

6.2.13 Styring af afvigelser og korrigerende handlinger

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af konstate-rede afvigelser fra specificerede krav. Proceduren skal redegøre for handlinger, der iværksættes til afhjælpning af konstaterede afvigelser, herunder kassation, genbearbejd-ning eller dispensation, orientering til og involvering af bygherren, begrænsning af konse-kvenser, sikring mod gentagelser mv. Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for forbedringer samt korri-gerende og forebyggende handlinger. Proceduren skal redegøre for handlinger, der iværksættes til fjernelse af årsager til potentielle og konstaterede afvigelser.

7. Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområder ne

Terminologi: De i AAB anvendte betegnelser ”sikkerhedskoordinator” og ”koordinerende sikkerhedsmøder” erstattes med betegnelserne ”arbejdsmiljøkoordinator” og ”koordine-rende arbejdsmiljømøder”. Terminologi: Den i branchen tidligere anvendte betegnelse ”sikkerhedsrepræsentant” er-stattes med ”arbejdsmiljørepræsentant.

SAB – Styring og samarbejde 6714.201

SIDE

37 af 160

7.1 Alment

AAB afsnit 7.1, 3. tekstblok, udgår og erstattes af: Bygherren skal orienteres om og have adgang til entreprenørens arbejdsmiljømøder. Re-ferater af entreprenørens arbejdsmiljømøder skal tilgå bygherren. Entreprenøren skal inden entreprisens start gennemgå og følge op på bygherrens kort-lægning af særlige farlige arbejder med henblik på en vurdering af særlige risici og pro-blemer i relation til sikkerhed og sundhed. Entreprenøren skal forelægge resultatet af sin vurdering af særlige risici for bygherren til kommentering. Arbejdsmiljøkoordinatoren indarbejder efterfølgende det i plan for sikker-hed og sundhed. På opfordring af arbejdsmiljøkoordinatoren skal entreprenøren deltage i møder vedrøren-de koordinering af arbejdsmiljø. Inden hvert arbejdsmiljøkoordineringsmøde skal entreprenøren ved sin arbejdsmiljøre-præsentant i samarbejde med arbejdsmiljøkoordinatoren gennemgå sikkerheden på en-treprisen ved en gennemgang (sikkerhedsrundering) i henhold til tjekskemaer for møn-sterarbejdsplads. Kopi af tjekskemaer, der dokumenterer gennemgangen, fremsendes til arbejdsmiljøkoor-dinator.

7.1.1 Koordinering

Koordinering af sikkerheden skal ske på koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder mindst hver 14. dag og ekstraordinære møder ved ulykker og nærved ulykker. Alle entreprenører/leverandører, der er beskæftigede i en kortere eller længere perioden, i en kommende 14 dages periode på pladsen, skal deltage.

7.1.2 Tidsplan

Entreprenøren skal aflevere en 4 ugers tidsplan med markering af de særlige farlige ar-bejder og oplysninger om bemanding inden det koordinerende arbejdsmiljømøde. Dette kan løbende indarbejdes i entreprenørens detaljerede tidsplan.

7.2 Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder

7.2.1 Alment

AAB afsnit 7.2.1 udgår og erstattes af: Bygherren varetager afgrænsning, koordinering og planlægning af arbejdsmiljøarbejdet i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter, herunder udarbejdelse og ved-ligeholdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

Bygherren