Særlige betingelser og beskrivelser...

Entreprise 6620.500Beplantning

Herning - Aarhus Funder - Låsby

Maj 2015

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Indhold 6620.500

SIDE

2 af 92

INDHOLDSFORTEGNELSE

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) ....................................................... 3

1. Alment ...................................................................................................................................................3

2. Orientering ............................................................................................................................................3

3. Udbud ...................................................................................................................................................3

4. Spørgsmål til udbudsmaterialet ............................................................................................................5

5. Tilbud ....................................................................................................................................................5

6. Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet ...........................................................................................6

SÆRLIGE BETINGELSER (SB) .......................... ............................................................ 8

A. Aftalegrundlaget ....................................................................................................................................8

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring ........................................................................................................ 12

C. Entreprisens udførelse....................................................................................................................... 12

D. Bygherrens betalingsforpligtelse ....................................................................................................... 19

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse .................................................................................................... 21

F. Arbejdets aflevering ........................................................................................................................... 23

G. Mangler ved arbejdet ......................................................................................................................... 23

I. Særligt om ophævelse ....................................................................................................................... 24

J. Tvister ................................................................................................................................................ 24

Klausul om beskæftigelse af praktikanter .................................................................................................. 25

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) ................. ............................................. 27

Styring og samarbejde ............................................................................................................................... 27

Arbejdsplads .............................................................................................................................................. 39

Beplantningsarbejder ................................................................................................................................. 51

Driftsperioden ............................................................................................................................................. 71

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) .............. .......................................... 80

BILAG: A: Planteliste 6620 B: Planteliste 6625 C: Temakort D: Ledningsplaner E: Servitut F: Støjhåndteringsplan G: Principtegninger for trafikafvikling H: Oversigtsplan

BUT 6620.500

SIDE

3 af 92

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

1. Alment

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om det udbudte projekt, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder.

2. Orientering

Denne entreprise er en del af 6620 Funder – Hårup og 6625 Hårup – Låsby som udgør den midterste del af motorvejsforbindelsen Aarhus – Herning. Entreprisen er benævnt ”6620.500 Beplantning” og omfatter beplantning langs motorve-jen, skærende veje og stier, i tilslutningsanlæg ,på samkørselspladser og rasteplads samt en driftsperiode på 5 års beplantningspleje. Motorvejen er stationeret fra vest mod øst med udgangspunkt i st. ca. 21.750 og slutten-de i st. ca. 51.000. Entreprisen er beliggende i Silkeborg og Skanderborg kommuner, Region Midtjylland. Entrepriser, som udføres sideløbende med nærværende entreprise, fremgår af SAB – Arbejdsplads. Der henvises til SB ad § 2 stk. 2 for en beskrivelse af entreprisens omfang. Arbejdet skal udføres i perioden efterår 2015 til efterår 2016. Den efterfølgende plejeperi-ode (driftsperioden) løber i 5 vækstsæsoner, dvs. indtil efteråret 2021.

3. Udbud

3.1 Udbudsform

Arbejdet udbydes i offentligt udbud i henhold til udbudsdirektivet. Tilbud skal afgives på dansk. Kontrakt- og arbejdssproget er dansk.

3.2 Kontraktform

Arbejdet udbydes i fagentreprise.

3.3 Udbudsmateriale

Udbudsmaterialet omfatter:

BUT 6620.500

SIDE

4 af 92

• Nærværende BUT

• Dokumenter nævnt i Særlige Betingelser (SB), ad § 2, stk. 2, fra og med pkt. C

• Tilbudsliste

• Udbudsbekendtgørelse

3.4 Bedømmelsens faser

Bedømmelsen sker i 2 faser:

• Ukonditionsmæssige tilbud forkastes

• Der sker en bedømmelse af prisen. Meddelelse om tildeling af kontrakt udsendes til de bydende

Bedømmelsen sker i 2 faser:

• Der sker en udvælgelse, hvor ukonditionsmæssige tilbud og tilbud, som ikke op-fylder mindstekrav, jf. afsnit 3.5, forkastes

• Der sker en bedømmelse af prisen. Meddelelse om tildeling af kontrakt udsendes til de bydende

3.5 Udvælgelse

3.5.1 Serviceattest

Bygherren forbeholder sig ret til at kræve, at den tilbudsgiver, med hvem bygherren agter at indgå kontrakt, forinden kontraktindgåelse fremlægger serviceattest fra Erhvervsstyrel-sen eller tilsvarende dokumentation, jf. artikel 45, stk. 3 i udbudsdirektivet. Serviceatte-sten skal i givet fald foreligge senest 3 uger efter anmodning og må højst være 6 måne-der gammel.

3.5.2 Kriterier for udvælgelse

Kriterier for udvælgelse fremgår af udbudsbekendtgørelsen pkt. III.2).

3.6 Tildeling

3.6.1 Generelt

Kriterium for tildeling er laveste pris.

3.7 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse, arbej dsmiljø mv.

Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale forpligtelser vedrørende ovenstående via følgende links: Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejds-

forhold i øvrigt www.skat.dk http://mst.dk http://at.dk

BUT 6620.500

SIDE

5 af 92

4. Spørgsmål til udbudsmaterialet

Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan den by-dende fremsende sådanne spørgsmål til bygherren senest 10 kalenderdage før tilbudsfri-stens udløb. Spørgsmål, der modtages efter ovennævnte tidspunkt, vil kun blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb. Alle henvendelser skal ske skriftligt via e-mail til [email protected] med kopi til [email protected] og [email protected]. Bygherren vil foranledige spørgsmål og tilhørende besvarelse offentliggjort på www.vejdirektoratet.dk > Leverandørportalen > Aktuelle udbud senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Det vil ikke af besvarelsen fremgå, hvem der har stillet de pågæl-dende spørgsmål. Bygherren forbeholder sig ret til at offentliggøre supplerende meddelelser i form af rettel-sesblade, der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet, indtil 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Supplerende meddelelser offentliggøres på bygherrens eget initiativ eller som følge af afklarende spørgsmål rejst af de bydende. Udbudsnummeret skal indgå i begyndelsen af mailens emnebeskrivelse: ”6620.500 Be-plantning Spørgsmål vedr. ………”.

5. Tilbud

5.1 Alternative tilbud

Oplysning om alternative tilbud fremgår af udbudsbekendtgørelsen pkt. II.1.9.

5.2 Forbehold

Opmærksomheden henledes på, at udbyder vil være forpligtet til at afvise tilbud, der in-deholder forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, og at udbyder vil være berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil blive kapitalise-ret, såfremt det er muligt, idet der benyttes en konservativ kapitalisering. Såfremt forbe-holdene ikke kan kapitaliseres, vil tilbuddet blive afvist. Tilbudsgiverne opfordres derfor til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i ud-budsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål i tilbudsfasen, således at forbehold i videst muligt omfang undgås.

BUT 6620.500

SIDE

6 af 92

5.3 Aflevering og åbning af tilbuddet

Tilbud afleveres i lukket kuvert/pakke mærket ”6620.500 Beplantning”. Mærkat til på-klæbning er vedlagt tilbudslisten. Kuverten/pakken påføres afsendernavn, adresse, e-mail adresse og telefonnummer. Se i øvrigt afsnit 6. Tilbud skal afleveres i 1 papireksemplar. Tilbud afleveres endvidere på elektronisk form (CD-rom, USB-stik eller andet), både som pdf med underskrift og som Excel. Alle bilag skal være mærket med tilbudsgiverens navn. Tilbud skal være modtaget hos

Vejdirektoratet, receptionen Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg

senest på tidspunktet anført på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportalen > Aktuelle ud-bud. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist. Tilbud åbnes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede. Tilbudssummer og eventuelle forbehold vil blive oplæst ved åbning af tilbud.

5.4 Vedståelse af tilbud

Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i minimum 28 kalenderdage fra tilbudsfristen.

6. Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet

Følgende dokumenter skal vedlægges tilbuddet. Såfremt enkelte oplysninger mangler, vil tilbuddet ikke nødvendigvis erklæres ukonditi-onsmæssigt, jf. Implementeringsbekendtgørelsen nr. 712 af 15. juni 2011, § 12.

• Udfyldt og underskrevet tilbudsliste

• Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud

Bilag vedr. udvælgelse:

• Oplysninger om virksomhedens nettoomsætning for de seneste 3 regnskabsår (revisorpåtegnet eller kopi af årsregnskab). For tilbudsgiver, der har været etable-ret i mindre end 3 år, fremsendes oplysningerne for så lang en periode som mu-ligt. Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne gi-

BUT 6620.500

SIDE

7 af 92

ves for hver enkelt virksomhed, idet summen af virksomhedernes nettoomsæt-ning skal opfylde mindstekravet

• Referenceliste med beplantningsarbejder og beplantningspleje indenfor de se-neste 5 år. Referencelisten bør indeholde oplysninger om projektnavn, kontrakt-form, ordregiver, kontraktsum, udførelsestidspunkt samt beskrivelse af projektet. Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal der fremsendes re-ferenceliste for hver virksomhed, idet virksomhedernes samlede referencer skal opfylde mindstekravet

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder.

SB 6620.500

SIDE

8 af 92

SÆRLIGE BETINGELSER (SB)

A. Aftalegrundlaget

Ad § 1 Almindelige bestemmelser

Ad § 1, stk. 1 Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for entreprisen. De enkelte §- og stk.-numre refererer til AB 92.

Ad § 1, stk. 2 Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne.

Ad § 1, stk. 3 Bestemmelserne i Særlige Betingelser og udbudsmaterialet er gældende forud for AB 92. Ad § 1, stk. 5 Ved helligdage forstås danske helligdage samt 1. maj, 5. juni, 24. december og 31.

december.

Ad § 2 Bygherrens udbud

Ad § 2, stk. 1 Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen.

Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. er gældende for denne

entreprise med de ad § 22 stk. 6 anførte præciseringer.

Ad § 2, stk. 2 Entreprisen omfatter de i udbudsmaterialet beskrevne arbejder.

Entreprisen omfatter i hovedtræk:

• Beplantningsarbejder (anlægsdelen)

• Beplantningspleje i 5 år efter delaflevering af beplantningsarbejderne (driftsdelen, starter dagen efter delaflevering af anlægsdelen)

Der henvises i øvrigt til oversigtsplan i tegningsbilaget. Entreprisen indeholder følgende hovedmængder: ca. 5.600 stk. solitære træer ca. 340 stk. stambuske ca. 49.500 stk. skovplantninger ca. 18.000 stk. buske ca. 60 stk. klatreplanter ca. 4.500 stk. staudegræsser ca. 250 kg græsfrø ca. 200 kg dækafgrøder ca. 300 stk. vandplanter 5 år driftsperiode

SB 6620.500

SIDE

9 af 92

For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: A. Entrepriseaftalen B. Entreprenørens tilbud C. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser D. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af maj 2015 E. Særlige betingelser (SB) af maj 2015 F. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) af maj 2015 G. Tegningsbilag, entreprise 6620.500 Beplantning, maj 2015 H. "Almindelige arbejdsbeskrivelser” (AAB):

AAB - Styring og samarbejde, februar 2011 AAB - Arbejdsplads, november 2007 AAB - Jordarbejder, juni 2006

I. AB 92 J. Standarder (DS og DS/EN) som findes på http://sd.ds.dk/extranet/, europæiske tek-

niske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i AAB, SB og SAB er henvist til dis-se og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. For alle standar-der/anvisninger gælder seneste udgave. Skæringsdato er 5 arbejdsdage før fristen for aflevering af tilbud

K. Håndbøger, vejregler, vejregelforslag, instrukser, bestemmelser og lign.:

Håndbøger, færdselstavler:

• Generelt, juli 2006

• Advarselstavler, juli 2013

• Vigepligtstavler, juli 2013

• Forbudstavler, august 2007

• Påbudstavler, juli 2013

• Oplysningstavler, juli 2006

• Undertavler, juli 2013

• Kant- og baggrundsafmærkning, juli 2013 L. Håndbøger og instrukser for afmærkning af vejarbejder m. m.:

Instruks for Råden over vejareal, Vejdirektoratet, juli 2014 Afmærkning af vejarbejder m.m. Anlæg og drift, oktober 2013 Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land. Anlæg og drift, oktober 2013 Tegninger for afmærkning af vejarbejder på motorveje. Anlæg og drift, oktober 2013 Midlertidig vejafmærkning, maj 2013 Manual for trafikafviklingsplaner for motorvejsudvidelsesarbejder m.m., Rapport 501 – 2014

SB 6620.500

SIDE

10 af 92

M. Øvrige forskrifter

Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde, Danske Anlægsgartnere, (NOVA 2010) Dansk Planteskoleejers sorterings- og bundtningsbestemmelser i seneste udgave Plantestandard 2002 fra Dansk Planteskoleejerforening Pleje af grønne områder, DA 2003 Plant og plej, Plantegruppe 1975/2005

Det under punktnumrene C – G nævnte materiale kan hentes på Vejdirektoratet.dk > Le-verandørportalen > Aktuelle udbud. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), Vejregler og vejregelforslag samt monteringsvej-ledninger kan hentes på http://vejregler.lovportaler.dk. Oversigt over forkortelser kan ses på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportal > Nyttige genveje > Forkortelseslister.

Ad § 2, stk. 3 Entreprisens arealer kan ikke overdrages samlet ved igangsætningen, men kan påregnes overdraget ved anlægsstart som anført i SAB – Arbejdsplads. Følgende tidsfrister skal overholdes: 1. Igangsætningsfrist Arbejdets med beplantningsarbejderne (anlægsdelen) skal være påbegyndt senest 1. no-vember 2015. 2. Deltidsfrister Anlægsdelen skal være fuldført, klar til aflevering senest 15. december 2016. 3. Færdiggørelsesfrist Driftsdelen skal være fuldført 15. december 2021.

Ad § 2, stk. 4 Art og omfang m.v. af kendte fortidsminder er anført i SAB – Arbejdsplads.

Ad § 2, stk. 6 Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed.

Ad § 3 Entreprenørens tilbud

Der ydes ikke betaling for vinterforanstaltninger. Antallet af forventelige spilddage på denne baggrund skal ligge til grund for entreprenørens tidsplan.

Ad § 3, stk. 1 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler, fakturere og modtage betaling på entreprenørens vegne, idet kun én og samme kan fakturere og modtage betaling.

Ad § 3, stk. 3 Eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på

en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at tilbudssummen fastholdes uændret.

SB 6620.500

SIDE

11 af 92

Ad § 3, stk. 4 Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold.

Ad § 4 Entrepriseaftalen

Ad § 4, stk. 1 I det omfang, en ydelse ikke måtte være nærmere specificeret i entrepriseaftalen, men er en nødvendig og naturlig del af entreprisen, forpligter entreprenøren sig til at levere den-ne ydelse i en standard svarende til entreprenørens øvrige ydelser efter entrepriseafta-len. Entrepriseaftalen består af bygherrens udbudsmateriale, entreprenørens tilbud og de be-stemmelser, der aftales ved bygherrens accept/parternes kontrakt. Entreprenøren kan ikke påberåbe sig, at tilbuddet fører til, at krav i kontraktmaterialet ikke opfyldes.

Ad § 5 Overdragelse af rettigheder og forpligtelse r m.v.

Ad § 5, stk. 1 Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt.

Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens for-udgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentlig-gøre noget om kontraktens indhold. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet – f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV – skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren.

Ad § 5, stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal

ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i ”Standardformular for transportdoku-ment”. Standardformularen kan findes på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportal > Ret-ningslinjer og paradigmer > Indkøb/Udbud og kontrahering > Entreprisekontrakt.

Ad § 5, stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de på-gældende entreprenører.

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkel-sesgrunde, som fremgår af EU’s Udbudsdirektiv.

SB 6620.500

SIDE

12 af 92

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

Ad § 6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse

Ad § 6, stk. 1 Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i ”Standardformular for sikkerhedsstillelse”. Standardformularen kan findes på Vejdirektoratet.dk > Leverandør-portal > Retningslinjer og paradigmer > Indkøb/Udbud og kontrahering > Entreprisekon-trakt. Intet arbejde må påbegyndes, før sikkerhedsstillelsen er stillet og godkendt af bygherren.

Ad § 6, stk. 2 Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af kontraktsummen. Efter delaflevering af anlægsdelen (deltidsfristen) skal sikkerheden svare til 10% af

entreprisesummen, inkl. tillægs- og fradragsarbejder.

Ad § 6, stk. 4 Sikkerheden på 10% af entreprisesummen, inkl. tillægs- og fradragsarbejder, nedskrives

ikke under udførelse af driftsdelen. Ad 6, stk. 5 Sikkerheden ophører 5 år efter delaflevering af anlægsdelen (deltidsfristen) og samtidig

aflevering af driftsdelen (færdiggørelsesfristen), medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører sikkerheden, når mangler-ne er afhjulpet.

Ad § 6, stk. 6 Sikkerhedsstillelsen nedskrives ikke ved delaflevering eller ibrugtagning af anlægget før

endelig aflevering, bortset fra nedskrivningen anført under ad §6, stk. 2.

Ad § 8 Forsikring

Ad § 8, stk. 2 Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 § 8 stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen.

Ad § 8, stk. 3 Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Entreprenøren skal straks underrette bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales, eller forsikringsselskabet opsiger forsikringen.

C. Entreprisens udførelse

Ad § 9 Arbejdsplan og afsætning

Ad § 9, stk. 1 Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder, fremgår af AAB – Styring og samarbejde og SAB – Styring og samarbejde.

Ad § 9, stk. 2 Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB – Arbejdsplads.

SB 6620.500

SIDE

13 af 92

Ad § 10 Entreprenørens ydelse

Ad § 10, stk. 1 De gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på projektweb og på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og bygherren skal have adgang til disse. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, på-hviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne ar-bejdsmetoders eller materialers egnethed. Det bemærkes, at bestemmelsen ikke angår alternativer, idet der henvises til BUT, afsnit 5.1, mht. bestemmelser angående alternati-ver. Færdselsregulerende foranstaltninger Såfremt bygherren konstaterer, at entreprenøren ikke har påbegyndt afhjælpningen inden for 1 time efter at én eller flere af nedenstående fejl og mangler skriftligt er påtalt af byg-herren, politi, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet, ifalder der entreprenøren en bod på 10.000 kr., ekskl. moms, pr. påtale:

• Afmærkning i forbindelse med arbejdet ikke er opsat i henhold til den godkendte afmærkningsplan

• Der er fejl og mangler på afmærkningen umiddelbart efter entreprenørens kon-trol, og at entreprenøren ikke har iværksat afhjælpning

Hvis påtalen ikke efterkommes inden for den fastsatte tidsfrist, kan bygherren foranstalte afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning. En tilsvarende bod ifalder entreprenøren for hvert tilfælde, hvor det konstateres, at spær-retider ikke overholdes, og/eller der arbejdes uden rådighedstilladelse.

Ad § 10, stk. 2 Afgifter, gebyrer mv. vedr. entreprisens gennemføre lse Forbrugsafgifter til el (byggestrøm), afløb, fjernvarme, vand og lignende udgifter i forbin-delse med arbejdets udførelse, samt tilslutningsafgifter for eventuelle midlertidige anlæg, betales af entreprenøren. Endvidere afholder entreprenøren affaldsgebyrer, miljø- og deponeringsafgifter samt an-dre afgifter, der skal betales iht. gældende love, regulativer, vedtægter mv. Afgifter, gebyrer mv. vedr. permanente anlæg Gebyrer, tilslutningsafgifter, investeringsbidrag og lignende for el, vand, gas, kloak, fjern-varme mv. til permanente konstruktioner samt attester, ibrugtagningstilladelse mv. afreg-nes direkte af bygherren.

Ad § 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver

Ad § 11, stk. 1 Forhold vedrørende projektgennemgang er angivet i SAB – Styring og samarbejde, afsnit 2. Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af mate-rialer og arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i kontraktmaterialet.

SB 6620.500

SIDE

14 af 92

Dokumentation og prøver skal ske i henhold til krav i udbudsmaterialet, herunder doku-mentation af kvalitetskontrol, som udføres hos underentreprenører og leverandører. Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for bygherrens stikprøvekon-trol. Art og omfang er nærmere angivet i kontraktmaterialet.

Ad § 11, stk. 2 Manglende dokumentation, herunder dokumentation af kvalitetskontrol, under anlægsforløbet vil blive betragtet som manglende kontraktmæssig ydelse og vil medføre at bygherren foretager tilbagehold i udbetaling af entreprisesummen.

Ad § 11, stk. 3 Bygherren skal have mulighed for at overvære al prøveudtagning og materialeprøvning på entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller andet sted. For ikke-rutinemæssig prøveudtagning og materialeprøvning skal entreprenøren varsle bygherren.

Ad § 12 Arbejdets forringelse m.v. vedligeholdelse

Ad § 12, stk. 4 Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges, og arbejdet skal gennemgås for mangler.

I forbindelse hermed udfærdiges en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler

samt aftaler om afhjælpning.

Ad § 13 Forhold til myndigheder

Ad § 13, stk. 1 Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang som angivet i SAB – Styring og samarbejde.

Ad § 13, stk. 2 Såfremt en leverance er leveret på arbejdspladsen med overlæs (bagatelgrænse på 0,1 t), betales overskridelsen ikke. Bygherren er berettiget til at nægte køretøjer med overlæs adgang til arbejdspladsen. Til brug for bygherrens kontrol af, hvorvidt der ved en leverance er tale om kørsel med overlæs, påhviler det entreprenøren at sørge for, at alle vejesedler også påføres oplys-ninger om såvel køretøjets indregistreringsnummer som den for det pågældende køretøj gældende maksimale nyttelast og maksimale totalvægt. Eventuelle reduktioner i betalingen som følge af overlæs foretages senest ved slutafreg-ningen, idet tilbudslistens enhedspriser, omregnet til pris pr. ton for den pågældende le-verance, anvendes som reduktionsgrundlag.

Ad § 14 Ændringer i arbejdet

Ad § 14, stk. 2 Ingen ændringsarbejder må effektueres uden bygherrens skriftlige accept. Foreligger en sådan aftale ikke, kan bygherren afvise at betale eventuelle ekstraarbejder henholdsvis acceptere eventuelle mindrearbejder.

Ad § 14, stk. 3 Tilbudslisten er opdelt i hovedpost, post og underpost. Underposter angives som sumposter eller poster med mængder og enhedspriser.

SB 6620.500

SIDE

15 af 92

Ved mængdeændringer anvendes den såkaldte ”post for post metode”, som er beskrevet nedenfor. For hver underpost gælder en variationsgrænse på +/- 15 % af hele kontraktsummen, dog maksimalt +/- 100 % af underposten. Variationsgrænsen er gældende for hver enkelt underpost, og der sker således ingen sammenlægning af ændringer, uanset om der er tale om merarbejder eller mindrearbej-der. Indenfor variationsgrænsen er entreprenøren forpligtet til at levere det pågældende ar-bejde til den tilbudte enhedspris. Hvis variationsgrænsen for underposten overskrides, er entreprenøren som udgangs-punkt bundet af den tilbudte enhedspris, medmindre enten bygherren eller entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede. Såfremt entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelse af de pågældende priser ikke er til stede, skal entreprenøren senest 25 arbejdsdage efter arbejdets udførel-se dokumentere dette samt skriftligt fremkomme med tilbud på ændrede enhedspriser for den del af afvigelsen, som overstiger variationsgrænsen. Bygherren skal inden 10 ar-bejdsdage tage stilling til tilbuddet. Såfremt bygherren påviser, at forudsætningerne for anvendelse af de pågældende priser ikke er til stede, skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på ændrede enhedspriser for den del af afvigelsen, som overstiger variationsgrænsen. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbud-det.

Fiktive arbejder Underposter, hvor arbejdet er fiktivt, er angivet i særlige poster i tilbudslisten. For disse arbejder gælder, at entreprenøren er forpligtet til at levere den pågældende ydelse til den tilbudte enhedspris uanset hvilken mængde, der leveres.

Ad § 14, stk. 4 For mindre arbejder, for hvilke der ikke er aftalt enhedspriser, gælder følgende.

Bygherren kan ud over de i § 14, stk. 3 nævnte reguleringer forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer. Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for bygherren med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt bygherren finder det nødvendigt, udarbejde et overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren udfærdige og aflevere dagrap-porter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab, samt hvad der er udført.

SB 6620.500

SIDE

16 af 92

A. Arbejdsløn Hvis der ikke er anført timesatser i TBL, eller de anførte timesatser ikke er relevante for den aktuelle kategori af medarbejdere, afregnes medgåede timer efter en timesats, der beregnes som summen af følgende bidrag:

• Samlede arbejdsomkostninger for bygge og anlæg, jf. Danmarks Statistik *) Timesatsen, der fastlægges på årsbasis, henføres til 30. juni i det pågældende år

• Regulering til det aktuelle tidspunkt i henhold til Lønindeks for bygge og anlæg, jf. Danmarks Statistik **)

• Et honorar på 22 % *) Se www.dst.dk > Statikstikbanken > Arbejde, løn og indkomst > Løn og arbejdsomkostninger > Samlede arbejdsom-

kostninger for den private sektor efter branche > Bygge og anlæg/Fortjeneste pr. præsteret time/Lønmodtagere uden le-

delsesansvar/I alt

**) Se www.dst.dk > Statistikbanken > Løn > Lønindeks for den private sektor efter branche > Bygge og an-

læg/Sæsonkorrigeret

Såfremt en formand og eventuel byggepladsledelse udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, tillægges dennes timer ved ovennævnte beregning. Er vedkom-mende kun delvist beskæftiget ved arbejdet, vil timerne efter aftale med bygherren for-holdsmæssigt kunne medregnes ved beregningen. Underentreprenører, der udfører arbejder som en del af entreprisen, er ved udførelsen af regningsarbejder omfattet af bestemmelserne i nærværende pkt. A. B. Materialer Entreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår bliven-de i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder for-brugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modreg-nes entreprenørens tilgodehavender. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornø-dent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejds-stedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges 5 % til administration mv. C. Materiel Leje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end 50.000,00 kr., skal være indeholdt i entreprenørens enhedspriser og timesatser. Leje af øvrigt materiel skal aftales mellem bygherren og entreprenøren forud for anven-delsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. D. Underentreprenører Til de rene regningsbeløb lægges 5 %.

SB 6620.500

SIDE

17 af 92

I tilfælde af, at arbejdet udføres af et konsortium, bortfalder salærdelen for sådanne reg-ningsbeløb, hvor den enkelte deltager i konsortiet udfører ekstraarbejder som underen-treprenør for dette.

Ad § 14, stk. 5 Såfremt der er aftalt enhedspriser, anvendes ”post for post metoden”, jf. ad § 14, stk. 3, forudsat at mindrearbejderne ikke har karakter af afbestilling eller projektændringer. Såfremt mindrearbejderne har karakter af afbestilling eller projektændringer, og den sam-lede entreprisesum ved slutopgørelsen er formindsket med mere end 15 % af kontrakt-summen, skal entreprenøren for mindrearbejder ud over 15 % af kontraktsummen god-skrive bygherren de udgifter, som spares eller burde have været sparet. Mindrearbejder op til 15 % af kontraktsummen reguleres efter ad § 14, stk. 3.

Ad § 15 Uklarheder, hindringer eller lignende forh old

Ad § 15, stk. 2 Bestemmelsen fritager ikke entreprenøren for dennes ansvar for selvstændigt at tilrettelægge og udføre arbejdet, ligesom entreprenøren er ansvarlig for alle udførelses-mæssige valg, der er nødvendige for at følge bygherrens anvisninger.

Ad § 15, stk. 4 Entreprenøren skal være opmærksom på, at der består en risiko for forurening i

arbejdsområdet. Entreprenøren skal i givet fald agere på en måde, der forhindrer, at der sker yderligere forurening eller udbredelse af denne.

Ad § 17 Bygherrens tilsyn

Ad § 17, stk. 1 Bygherrens tilsyn varetages af Vejdirektoratet bistået af Preben Skaarup Landskab.

Ad § 17, stk. 3 Bygherren kan standse arbejdet såfremt foranstaltninger mod trafikken eller naboer ikke er som foreskrevet, og der vil ikke blive givet tidsfristforlængelse af den grund.

Ad § 17, stk. 4 Bygherrens gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for nogen del af an-svaret for eventuelle fejl og mangler.

Ad § 18 Entreprenørens arbejdsledelse

Ad § 18, stk. 1 Arbejdsledelse og arbejdsklausuler

I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren, meddeler denne bygherren, hvem der på entreprenørens vegne leder og tilser arbejdet. Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver. Krav til kvalifikationer fremgår af respektive arbejdsbeskrivelser. Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke. Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale.

SB 6620.500

SIDE

18 af 92

Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenø-rers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvil-kår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske om-råde. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk over-enskomst og denne overenskomst overholdes. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative ar-bejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå hvilken løn, der efter overens-komsten skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættel-sesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gæl-dende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansattes vilkår. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise – herunder leverancer – gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har til-sluttet sig, herunder FN’s konvention om barnets rettigheder, børnekonventionen. Entreprenøren er i tilfælde af, at han beskæftiger udenlandsk arbejdskraft, forpligtet til at lade sig tilmelde RUT (Register for Udenlandske Tjenesteydere). Entreprenøren skal løbende redegøre for, hvorvidt han har modtaget dokumentation fra udenlandske underentreprenører, som er engageret af entreprenøren, for at disse har fo-retaget anmeldelse til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) i overensstem-melse med bekendtgørelsen herom. Praktikantklausul Entreprenøren skal sikre, at der anvendes praktikanter til opfyldelse af aftalen. Ved ”prak-tikant” forstås en arbejdstager (elev), som entreprenøren indgår uddannelsesaftale med i henhold til lov om erhvervsuddannelser, eller som er omfattet af en lignende uddannel-sesordning i et andet EU-land. Omfanget af entreprenørens forpligtelse og de nærmere vilkår herfor fremgår af ”Klausul om beskæftigelse af praktikanter” (Bilag til SB).

Ad § 19 Byggemøder

Ad § 19, stk. 1 De i SAB – Styring og samarbejde anførte møder med projektgennemgang er at sidestille med byggemøder.

Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det

efterfølgende byggemøde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist.

SB 6620.500

SIDE

19 af 92

Entreprenøren skal på hvert byggemøde redegøre for og bekræfte, at betingelserne for overholdelse af de i ad § 18, stk. 1, nævnte krav vedrørende sikring af lønarbejderes vil-kår er opfyldt for såvel egne som underentreprenørers lønarbejdere.

Ad § 20 Samvirke med andre entreprenører

Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med denne entreprise, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til SAB – Arbejdsplads. Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB – Styring og samarbejde.

D. Bygherrens betalingsforpligtelse

Ad § 22 Betaling

Ad § 22, stk. 1 For anlægsdelen skal der udarbejdes aconto-begæringer månedsvis, og de skal opgøres så de følger kalendermåneden. Aconto-begæringer skal udformes ved hjælp af bygherrens web-baserede entrepriseaf-regningssystem ”JobManager”. Systemet administreres af bygherren. Entreprenøren skal uden udgift for bygherren anvende JobManager, som indebærer, at entreprenøren skal inddatere alle klarmeldinger af udførte mængder med den tilhørende dokumentation. Bygherren afholder kursusafgift til entreprenørens deltagelse i et ½-dagskursus i anven-delse af JobManager. Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en godkendt klarmelding. Dette gælder både for kontraktarbejder og for ekstra-arbejder. Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets udførelse. Såfremt dette overholdes, kan det retningsgivende oplyses, at aconto-begæringer kan forventes godkendt af byg-herren senest 3 arbejdsdage efter, at den sidste klarmelding i en aconto-periode er ind-dateret. Bygherren afregner entreprisen som selvfakturerende. Betaling vil ske automatisk efter godkendelsesprocedure i JobManager på et af entreprenøren opgivet kontonummer, og der vil blive fremsendt et afregningsbilag til en af entreprenøren opgivet mailadresse. Den i AB 92 § 22 stk. 1 omtalte 15 arbejdsdages frist regnes fra den dag, den aktuelle lukkede aconto-begæring er accepteret af entreprenørens debitorbogholder i entreprise-afregningssystemet.

Ad §22, stk. 4 Den årlige tilbudte pris på den 5 årige driftsperiode betales i 2 årlige rater.

SB 6620.500

SIDE

20 af 92

Første rate betales 15. juni og anden rate betales 15. december forudsat at arealerne er velpassede (bl.a. tilfredsstillende ukrudtsbekæmpelse) og at planterne faktisk udviser vækst, jf. ad §28, stk. 2. I øvrigt er bestemmelsen i ad §22, stk. 1 gældende.

Ad § 22, stk. 5 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse.

Ad § 22, stk. 6 Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets ud-førelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til med-delelser fra en statslig styrelse. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løs-ninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. I fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden på 12 måneder, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være gene-relt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på det pågældende materiale på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgø-relsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er entreprenøren i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entre-prenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. Efter fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, foretages prisregu-lering for prisændringer, der er indtrådt efter afgivelsen af tilbud, efter nedennævnte me-tode. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for an-læg. Indekset beregnes pr. den 15. i kvartalets sidste måned (eksempelvis 15. marts), og det pågældende indeks er gældende for denne måned (marts). For 1. og 2. måned i et kvartal (f.eks. januar og februar) interpoleres retlinet med afrunding til to decimaler. Til regulering af entreprisens hovedposter m.v. anvendes følgende indeks:

SB 6620.500

SIDE

21 af 92

• Alle arbejder: Jordarbejder Prisregulering af anlægsdelen Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusive moms) multipliceret med (I2 - I1) : I1, idet I1 angiver indeks på tilbudsdagen, og I2 angiver indeks midt i den aktuelle måned. Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen. Der vil månedsvis kunne ydes/fradrages aconto-prisregulering svarende til det senest be-regnede kvartalsindeks. Når prisreguleringen iværksættes, er entreprenøren forpligtet til at fremsende aconto-begæringer én gang om måneden og at fakturere samtlige kontraktmæssigt udførte ar-bejder. Entreprenøren er endvidere forpligtet til at foretage opgørelse over samtlige kon-traktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastprisperioden. På grundlag af denne opgørelse udregnes prisreguleringen for den første måned efter udløb af fast-prisperioden. Prisregulering af driftsdelen Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusive moms) multipliceret med (l2 – l1) : l1, idet l1 angiver indeks på tilbudsdagen, og l2 angiver indeks midt i den aktuelle driftsperiode, som raten dækker. Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indeksreguleringer som følge af lovgivningen. Der vil ved afregning af hver rate kunne ydes/fradrages aconto-prisregulering svarende til det senest beregnede kvartalsindeks, dvs. afregning af prisregulering sker med ca. ½ års forsinkelse.

Ad § 22, stk. 7 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter bygherrens anvisning.

Ad § 22, stk. 10 Slutopgørelse Betaling vil ske efter de samme retningslinjer som beskrevet for aconto-betalinger, se ad § 22 stk. 1. Bestemmelsen gælder både deltidsfristen og færdiggørelsesfristen.

Ad § 22, stk. 11 Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler.

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse

Ad § 24 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse r

Ad § 24, stk. 1 Forholdene påberåbt i henhold til § 24, stk. 1 berettiger kun til tidsfristforlængelse i det omfang, de i tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske aktiviteter i arbejdsplanen og dermed forsinker arbejdet. Entreprenøren er alene ansvarlig for forsinkelser af arbejdet som følge af anmeldelse til myndighederne i henhold til lov om forurenet jord, såfremt anmeldeperioden udtrykkeligt fremgår af udbudsmaterialet.

SB 6620.500

SIDE

22 af 92

Giver anmeldelsen for de i udbudsmaterialet beskrevne forekomster af forurenet jord, samt for ikke beskrevne forekomster, som fremkommer under arbejdets gennemførelse anledning til, at myndighederne stiller krav til opgravning og flytning af jorden, og ydelser til opfyldelse heraf ikke er indeholdt i kontraktmaterialet eller entydigt kan udledes af al-ment gældende forskrifter på kontraktindgåelsestidspunktet, giver det entreprenøren ret til tidsfristforlængelse svarende til de påførte afledte gener.

Dersom arbejdets omfang øges ud over det omfang, som fremgår af aftalegrundlaget, og dette vil medføre forsinkelser, skal forsinkelsen primært imødegås ved indsættelse af supplerende mandskabs- og materielressourcer, som betales i henhold til gældende reg-ler. Såfremt dette ikke er muligt, gives tidsfristforlængelse.

Såfremt bygherren har standset arbejdet på grund af forhold, for hvilke entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at entreprenørens foranstaltninger til sikring af arbejdets kvalitetsmæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelige, tilkommer der ikke entreprenøren tidsfristforlængelse.

Ad § 24, stk. 1, nr. 4 Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren opsætte målestation på arbejdspladsen,

som registrerer temperatur, vind og nedbør. Alternativt kan anvendes den nærmeste af Danmarks Meteorologiske Instituts (DMI’s) målestationer. En vejrligsdag defineres som en arbejdsdag, hvor

• der er usædvanligt vejrlig (nedbør, temperatur, vind m.m.),

• den aktivitet, der er belastet af vejrliget, er kritisk,

• aktiviteten skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen og

• aktiviteten faktisk ikke kan udføres. Vejrligsdage registreres på byggepladsen og opgøres ved hvert byggemøde.

Ad § 24, stk. 3 Entreprenøren skal snarest muligt, efter at krav om tidsfristforlængelse er varslet, over for bygherren skriftligt meddele udstrækningen af de tidsmæssige konsekvenser.

Ad § 25 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse

Ad § 25, stk. 2 Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbage-holdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller kræves udbetalt fra sikker-hedsstillelsen. Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge, som følger: For igangsætningsfristen kr. 10.000,- For deltidsfristen: kr. 50.000,- For færdiggørelsesfristen kr. 50.000,-

SB 6620.500

SIDE

23 af 92

F. Arbejdets aflevering

Ad § 28 Afleveringsforretningen

Ad § 28, stk. 1 Entreprisen afleveres afsnitsvis som følger:

• Det af deltidsfristen omfattede

• Resten For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til rådighed af bygher-ren, skal entreprenøren, og forinden aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet til-fredshedserklæring fra berørte lodsejere. I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygher-ren i anledning af entreprisen.

Ad § 28, stk. 2 En mangel anses for væsentlig, såfremt beplantningerne ikke udviser tilvækst svarende til det antal år, driftsdelen har varet. En mangel anses for væsentlig, såfremt den hindrer ibrugtagning af arbejdet. Et stort antal mangler kan tilsammen statuere væsentlighed.

G. Mangler ved arbejdet

Ad § 30 Mangelbegrebet

Ad § 30, stk. 4 Mangler konstateret ved hel eller delvis ibrugtagning jf. § 12 stk. 4, registreres ved afleveringen, i det omfang disse ikke er afhjulpet forinden.

Ad § 31 Mangler påvist ved afleveringen

Ad § 31, stk. 1 Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen således, at anvendelsen af anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at udførelse af udbedringsarbej-der finder sted om natten eller i weekender. Entreprenøren kan ikke rejse krav mod byg-herren i anledning af sådanne krav.

Ad § 32 Mangler påvist efter afleveringen

Ad § 32, stk. 1 For driftsdelen bortfalder entreprenørens ret til mangelafhjælpning og eventuelle mangler opgøres økonomisk og fradrages slutopgørelsen

Ad § 36 Mangelsansvarets ophør

Ad § 36, stk. 1 For entreprisen gælder 5 års mangelsansvar fra deltidsfristen. Umiddelbart inden udløb af tidsrum for afhjælpningspligt og –ret foretages besigtigelse af arbejdet, forinden sikkerhed frigives.

SB 6620.500

SIDE

24 af 92

Ad § 36, stk. 3 Bestemmelsen er ikke gældende for entreprisen.

I. Særligt om ophævelse

Ad § 42 Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v.

Ad § 42, stk. 3 Hvis entreprenøren er kommet under rekonstruktionsbehandling og ikke inden 5 arbejdsdage, og med rekonstruktørens samtykke, tilkendegiver at ville videreføre entre-priseaftalen, kan bygherren hæve aftalen. Hvis entreprenørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at han må an-tages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen, kan bygherren hæve aftalen. Hæveretten er betinget af, at entreprenøren ikke har stillet eller på bygherrens opfordring ikke straks, og med rekonstruktørens samtykke, stiller betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse.

J. Tvister

Ad § 47 Voldgift

Ad § 47, stk. 1 Uoverensstemmelser

Uoverensstemmelser med tredjemand Uoverensstemmelser skal altid søges løst, hvor de opstår. Kan dette ikke lade sig gøre, anvendes fremgangsmåden beskrevet i SAB – Styring og samarbejde afsnit 10. Adcitation ved tredjemands erstatningskrav Ved tredjemands sagsanlæg ved domstolene mod bygherren med krav om erstatning for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse, accepterer entreprenøren, at bygherren kan adcitere entreprenøren under retssagen. Entreprenøren accepterer endvi-dere at bygherren kan anlægge regressag ved domstolene mod entreprenøren, såfremt bygherren har udbetalt erstatning til tredjemand for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse.

SB 6620.500

SIDE

25 af 92

[Bilag til SB (Ad § 18)

Klausul om beskæftigelse af praktikanter

1. Entreprenøren skal sikre, at mindst 1 af de årsværk (svarende til 1924 arbejdstimer pr. årsværk, inkl. ferie, sygdom, skoleophold mv.), der anvendes til at opfylde entrepriseafta-len (”aftalen”), besættes med en eller flere praktikanter. En praktikant er en arbejdstager, med hvem entreprenøren indgår eller har indgået en uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller som er omfattet af en lignende uddannelsesordning i et andet EU-land. Entreprenøren kan vælge at beskæftige en eller flere praktikanter i en kortere periode, forudsat at det samlede antal arbejdstimer inkl. skoleophold, som udfø-res af praktikanter, svarer til beskæftigelse af det fastsatte antal årsværk praktikant(er) i aftalens løbetid. Entreprenøren kan opfylde sin forpligtelse til at beskæftige det fastsatte antal praktikant(er) ved at overføre en (eller flere) praktikant(er), som ved aftalens indgå-else er ansat hos entreprenøren til det arbejde, som aftalen omhandler. Såfremt opga-vens omfang efter aftalens indgåelse nedsættes betydeligt, reguleres det krævede antal årsværk praktikanter tilsvarende. 2. Forpligtelsen til at beskæftige det fastsatte antal årsværk praktikant(er) bortfalder, hvis entreprenøren ikke er i stand til at finde en praktikant (eller praktikanter), som ønsker at indgå i en uddannelsesaftale med entreprenøren. Forpligtelsen bortfalder dog kun, hvis entreprenøren kan dokumentere, 1) at der i rimeligt omfang er annonceret efter praktikan-ter på www.praktikpladsen.dk eller foretaget en passende annoncering i et andet EU-land, og 2) at en teknisk skole eller tilsvarende skole eller anden relevant myndighed i et andet EU-land efter konkret henvendelse fra entreprenøren ikke har set sig i stand til at formidle en praktikant til ansættelse. 3. Hvis entreprenøren ikke kan godkendes som praktikvirksomhed på grund af forhold, der ikke kan afhjælpes uden væsentlig ulempe for entreprenøren, kan entreprenøren ef-ter samtykke fra bygherren vælge at opfylde kravet om beskæftigelse af det fastsatte an-tal årsværk praktikant(er) ved at besætte stillingen med et tilsvarende antal ledige, der skal i virksomhedspraktik som led i afklaring eller opkvalificering, eller som er omfattet af en lignende ordning for ledige i et andet EU-land (herefter også benævnt ”praktikant”). Såfremt den relevante myndighed efter konkret henvendelse fra entreprenøren ikke har set sig i stand til at formidle en eller flere praktikanter til ansættelse, bortfalder entrepre-nørens forpligtelse til at beskæftige det fastsatte antal årsværk praktikant(er). 4. Entreprenøren skal på bygherrens anmodning dokumentere, at kravet om beskæftigel-se af det fastsatte antal årsværk praktikant(er) er opfyldt. 5. Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt entreprenørens manglende beskæftigelse af en eller flere praktikanter er berettiget, kan bygherren forlange en uddybende redegørelse fra entreprenøren. Hvis bygherren herefter fortsat finder entreprenørens handling uberet-tiget, kan bygherren meddele entreprenøren, at den manglende beskæftigelse af en eller flere praktikanter vil blive betragtet som misligholdelse af aftalen. Sker der herefter fortsat misligholdelse af kontrakten, er bygherren berettiget til efter påkrav at kræve en bod på DKK 5.000 pr. påbegyndt uge pr. årsværk praktikant, som entreprenøren er forpligtet til at beskæftige, indtil entreprenøren har afleveret behørig dokumentation, jf. pkt. 2 og 3. 6. Hvis entreprenøren ikke opfylder sin pligt til at give meddelelse om manglende beskæf-tigelse af en eller flere praktikanter eller til at dokumentere, at kravet om beskæftigelse af det fastsatte antal årsværk praktikant(er) er opfyldt, kan bygherren meddele entreprenø-ren, at dette betragtes som misligholdelse af aftalen. Sker der herefter fortsat mislighol-delse af kontrakten, er bygherren berettiget til efter påkrav at kræve en bod på DKK 5.000 pr. påbegyndt uge pr. årsværk praktikant, som leverandøren efter nærværende af-tale er forpligtet til at beskæftige, indtil leverandøren har afleveret behørig dokumentation, jf. pkt. 2 og 3.

SB 6620.500

SIDE

26 af 92

7. Såfremt det ved aflevering af opgaven kan konstateres at entreprenøren ikke fuldt ud har beskæftiget det krævede antal årsværk praktikant(er), pålægges entreprenøren en bod svarende til DKK 50.000 pr. manglende årsværk praktikant.

SAB – Styring og samarbejde 6620.500

SIDE

27 af 92

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB)

Styring og samarbejde

1. Alment

SAB – Styring og samarbejde er supplerende bestemmelser til AAB – Styring og samar-bejde.

2. Projektgennemgang

Bygherren indkalder til projektgennemgang senest 15 arbejdsdage efter kontraktindgåel-se.

3. Arbejdsplan m.v.

3.1 Generelt

Arbejdsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med stavdiagrammetoden eller til-svarende. Arbejdsplanen skal afleveres senest 3 uger efter kontraktindgåelsen. Arbejdsplanen skal udarbejdes og vedligeholdes digitalt samt fremsendes elektronisk til bygherren. Arbejdsplanen skal dække hele arbejdsperioden, både anlægs- og driftsdelen. Den kommende sommer– hhv. vinterperiode skal have en detaljeringsgrad svarende til ugeni-veau for anlægsdelen. Reviderede arbejdsplaner for anlægsdelen skal afleveres med til-svarende detaljeringsgrad senest 4 uger før at den aktuelle sommer– eller vinterperiodes arbejdsplan ibrugtages. Arbejdsplanen skal være så detaljeret, at det på ethvert tidspunkt kan vurderes, hvorvidt tidsplanen overholdes. Arbejdsplanen udformes således, at alle arbejder på den kritiske vej er angivet. Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet på væsent-lige punkter afviger fra den senest udarbejdede arbejdsplan. Ud over det i AAB anførte skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om:

• Tidspunkter for anmeldelser til myndigheder

• Hvornår myndighedsgodkendelser skal foreligge

• Hvornår trafik omlægges

• Hvornår de enkelte entreprenører/underentreprenører arbejder på pladsen

• Hvor og hvornår der udføres arbejder, som medfører særlig fare

• Oplysninger om den forventede indsats af materiel og mandskab (antal, kategori, krav til kompetence mv.)

• Foranstaltninger af hensyn til miljø, arbejdsmiljø og trafiksikkerhed og –afvikling


SIDE

28 af 92

• Oversigt over månedlige udbetalingers forventede størrelse

• Tidspunkter for skifteholdsarbejde, weekendarbejde mv. Forud for hvert byggemøde (kl. 12 én arbejdsdag før byggemødet) skal entreprenøren skriftligt aflevere oplysninger til bygherren om:

• Arbejder udført i perioden

• Planlagte aktiviteter frem til næste byggemøde

• Arbejdets stade

• Anvendt materiel og arbejdsstyrke

• Vejrforhold og spilddage

• Økonomioversigt

Udover de i SB ad § 2 stk. 2 nævnte overdragelsestidspunkter og de i SB ad § 2 stk. 3 nævnte tidsfrister skal entreprenøren i arbejdsplanen og i sit tilbud som minimum tage hensyn til bl.a.:

Særlige tidsmæssige bestemmelser at udførelse af beplantningen skal tilpasses jord- og belægnings- samt broentrepre-

nørernes tidsplaner, der skal derfor påregnes justeringer i forhold til arbejdets ud-førelse, se også SAB – Arbejdsplads, afsnit 1,

at entreprisen må forventes udført i flere faser og kan således ikke udføres i én om-

gang, at beplantningsarbejder på rastepladsen skal være udført senest 1. februar 2016. Særlige trafikale bestemmelser at trafikken på motorvejen inkl. ramper og øvrige veje skal opretholdes i hele an-

lægsperioden, at trafikken på motorvejen skal påregnes afviklet uden indskrænkning af kørespor

indenfor spærretiderne, at trafikken på øvrige trafikerede veje skal opretholdes med uændret antal spor i

hver retning, at arbejder – der ønskes udført med lånt spor eller med reduceret hastighed – skal

udføres uden for spærretiden, at trafikafviklingsplan og ansøgning om tilladelse til vejarbejde hos vejmyndigheder

skal fremsendes til bygherren for bemærkninger senest 10 arbejdsdage før plan-lagt fremsendelse til vejmyndigheden.

Særlige miljømæssige bestemmelser at der kun efter forudgående aftale med bygherren må arbejdes lør-, søn- og hellig-

dage samt på hverdage uden for tidsrummet mellem kl. 06 og kl. 18, at arbejderne er underlagt krav om begrænsning af støj og vibrationer som anført i

SAB – Arbejdsplads, afsnit 7.


SIDE

29 af 92

Særlige øvrige forhold at ledningsejerne skal have adgang til at omlægge/fjerne ledninger i entrepriseom-

rådet, at øvrige entreprenører med ærinde inden for entrepriseområdet skal have adgang i

entrepriseperioden, at der til enhver tid skal være vejadgang til alle ejendomme, herunder afskårne dele

af markarealer, at der ikke må ske færdsel på tværs af motorvej i drift på noget tidspunkt, at der langs spunsstrækningen, hvor der er jordankre, kun må ske samtidig opgrav-

ning til maksimalt 3 træer indenfor en plantegruppe ad gangen, jf. servitut. Be-plantningen skal udføres i opgravede plantehuller inden der må foretages ud-gravning til de følgende plantehuller.

3.2 Plan for vinterforanstaltninger

Der henvises til SB ad §3.

4. Kontrol

4.1 Entreprenørens egenkontrol

Kontrol udføres som beskrevet i SAB under hvert emne.

4.2 Bygherrens kontrol

Bygherren skal have min. 1 arbejdsdag til at gennemgå kontrolafsnit med tilhørende do-kumentation inden entreprenøren må fortsætte arbejdet.

5. Dokumentation

Al dokumentation for kontroller og registreringer skal være afleveret senest 10 arbejds-dage før aflevering af anlægsdelen hhv. driftsdelen. Materialet afleveres i elektronisk format, såsom i originalt format og pdf-format. Entreprisespecifikke plandokumenter skal forelægges bygherren i henhold til tidsfristerne anført i kontraktmaterialet. Entreprisespecifikke plan-dokumenter

Tidsfrist for forelæggelse for bygherren

Påregnet varighed til byg-herrens behandling

Arbejdsplan 15 arbejdsdage efter kon-traktindgåelse

10 arbejdsdage

Kvalitetsplan 15 arbejdsdage efter kon- 10 arbejdsdage


SIDE

30 af 92

traktindgåelse Input til bygherrens plan for sikkerhed og sundhed (PSS), inkl. beredskabsplan

10 arbejdsdage før arbej-dets igangsætning

10 arbejdsdage

Arbejdsprocedurer og me-todebeskrivelser

10 arbejdsdage før arbej-dets igangsætning af aktivi-teter, hvortil de skal anven-des

10 arbejdsdage

Entreprenørens kontrolpla-ner

10 arbejdsdage før arbej-dets igangsætning af aktivi-teter, hvortil de skal anven-des

10 arbejdsdage

Eventuelle ændringer til entreprenørens entreprisespecifikke kvalitetsplan, som entrepre-nøren påtænker at gennemføre i entrepriseforløbet, skal forelægges bygherren til godkendelse senest 10 arbejdsdage før ændringer effektueres. Entreprenøren skal i sin planlægning påregne nødvendig tid til bygherrens behandling af ovennævnte dokumenter samt tid til indarbejdelse af bygherrens eventuelle kommentarer og gentagen fremlæggelse for bygherrens behandling. Ved genfremsendelse af revidere-de dokumenter vil bygherren behandle dette indenfor 5 arbejdsdage. Senest 10 arbejdsdage forud for færdiggørelse af et dokument skal entreprenøren varsle bygherren om, hvornår dokumentet er klar til bygherrens godkendelse. Aflevering af ”Som Udført” materiale aftales med bygherren i forbindelse med aflevering af entreprisen.

6. Kvalitets- og miljøledelse

6.1 Alment

Entreprenørens kvalitets- og miljøplan skal omfatte følgende forhold:

• 6.2.1 Procedurer og arbejdsprocedurer (jf. AAB 6.2.1)

• 6.2.2 Ansvar, beføjelser og kommunikation (jf. AAB 6.2.2)

• 6.2.3 Kontrolplaner (jf. AAB 6.2.3)

• 6.2.4 Opfølgning af projektgennemgang (jf. AAB 6.2.4)

• 6.2.6 Styring af dokumenter og registreringer

• 6.2.7 Uddannelse og instruktion

• 6.2.8 Styring af underentreprenører og leverandører

• 6.2.12 Styring af ændringer

• 6.2.13 Styring af afvigelser og korrigerende handlinger

6.2 Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan

6.2.6 Styring af dokumenter og registreringer

På denne entreprise anvendes elektronisk udveksling af dokumenter mellem bygherre og entreprenør.


SIDE

31 af 92

Til styring og registrering af dokumenter og data anvender bygherren:

• Projektweb (ByggeWeb/RIB)

• JobManager

Entreprenøren er forpligtet til at anvende ovenstående.

6.2.7 Uddannelse og instruktion

Særlige krav til kurser ud over lovgivningen:

• ”Vejen som arbejdsplads”, se afsnit 8.2.1 Entreprenørens ingeniører, formænd, chauffører og medarbejdere, som er beskæftiget med arbejder på veje i drift, skal alle have gennemført deltagelse i et af bygherren god-kendt kursus ”Vejen som arbejdsplads”. Entreprenøren skal fremlægge dokumentation i form af ajourførte referen-cer/CV/kursusbeviser for nøglepersoner jf. ovenstående samt medarbejdere, hvortil der stilles særlige krav til uddannelse/erfaring.

6.2.8 Styring af underentreprenører og leverandører

Entreprenøren skal redegøre for styring af underentreprenører og leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitets- og miljøforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkøbte dele og arbejdsydelser er i overensstemmelse med specificerede krav (modtagekontrol). Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende skal være omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der lever op til kravene i kontraktma-terialet. Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentre-prenører, leverandører og eventuelle konsulenter/projekterende.

6.2.12 Styring af ændringer

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for styring af ændringer. Proceduren skal redegøre for vurdering af ændringer og deres konsekvenser i relation til kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og økonomi, godkendelse af ændringer samt registrering og kommunikation af ændringer til berørte parter.

6.2.13 Styring af afvigelser og korrigerende handlinger

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af konstate-rede afvigelser fra specificerede krav. Proceduren skal redegøre for handlinger, der iværksættes til afhjælpning af konstaterede afvigelser, herunder kassation, genbearbejd-ning eller dispensation, orientering til og involvering af bygherren, begrænsning af konse-kvenser, sikring mod gentagelser mv.


SIDE

32 af 92

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for forbedringer samt korri-gerende og forebyggende handlinger. Proceduren skal redegøre for handlinger, der iværksættes til fjernelse af årsager til potentielle og konstaterede afvigelser.

7. Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområder ne

Terminologi: De i AAB anvendte betegnelser ”sikkerhedskoordinator” og ”koordinerende sikkerhedsmøder” erstattes med betegnelserne ”arbejdsmiljøkoordinator” og ”koordine-rende arbejdsmiljømøder”. Terminologi: Den i branchen tidligere anvendte betegnelse ”sikkerhedsrepræsentant” er-stattes med ”arbejdsmiljørepræsentant.

7.1 Alment

Entreprisen vil indgå i sikkerhedsarbejdet og som den af de eksisterende PSS’er på de jord- og belægningsentrepriser, som er i gang sideløbende med nærværende entreprise mellem Funder og Hårup. AAB afsnit 7.1, 3. tekstblok, udgår og erstattes af: Bygherren skal orienteres om og have adgang til koordinerende arbejdsmiljømøder. Re-ferater af koordinerende arbejdsmiljømøder skal tilgå bygherren. Bygherrens arbejdsmiljøkortlægning for beplantningsarbejderne omfatter:

Særlige farlige ar-bejder

Risici Lokalisering Henvisning om forslag til udførel-sesmetode

Teknisk udstyr Arbejde med mo-torkædesav og jordbor

Risiko for at blive ramt af saven / boret, som medfø-rer skæreskader mv.

Hele stræknin-gen

Udarbejdelse af procedure for ar-bejde med motorsav / jordbor, her-under udløsning af bremse, brug af personlige værnemidler mm. Der skal gives grundig instruktion, der må ikke opholde sig andre per-soner i områder, hvor der er fare for at blive ramt af saven / boret. Det må ikke arbejdes på stiger. AT-vejledning: B5.1.1 Arbejde med motorkædesa-ve D.6.1 Støj D.6.4 Støjkrav til maskiner til brug i det fri D.6.2 Hårn-arm vibrationer

Arbejder med plæ-neklipper – slåma-skine

Risiko for at maskine væl-ter og hænder/fødder kommer i klemme og med-fører skæreskader

Steder, hvor der plantes høj-stammede træer

Udarbejdelse af procedure for ar-bejde med plæneklipper, herunder sikring af knivstop samt støj- og vi-brationsbelastninger. AT-vejledning: D.6.1 Støj


SIDE

33 af 92

D.6.4 Støjkrav til maskiner til brug i det fri D.6.2 Hånd-arm vibrationer

Beplantningsarbejder Arbejde på skrå-ninger

Risiko for at glide eller snuble og falde ud på mo-torvej (og øvrige veje) i drift

Hele stræknin-gen

Udarbejdelse af procedure for plan-lægning af arbejde på skråninger, herunder hældning på skråning, ar-bejdsgang, brug af faldsikring mm. AT-vejledning: D.5.5 Faldsikring AT-meddelelse: Nr. 4.05.3 Vurdering af arbejdsstil-linger og arbejdsbevægelser

Tunge løft ved håndtering af store træer og maskiner

Ryg- og løfteskader Hele stræknin-gen

Anvendelse af tekniske hjælpemid-ler – udarbejdelse af APV for pro-cessen. AT-vejledning: D.3.2 Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde D.3.1 Løft, træk og skub

Diverse arbejder Arbejde med kunstgødning

Risiko for indånding af sundhedsskadelige stoffer

Hele stræknin-gen

Udarbejdelse af procedure for ar-bejde med gødning, herunder brug af personlige værnemidler samt for-holdsregler vedr. vindhastighed/-retning. AT-vejledning: C.1.3 Arbejde med stoffer og mate-rialer D.5.4 Åndedrætsværn Branchevejledning om Udendørs arbejde Særlige udbringningsmetoder, per-sonlige værnemidler, BAR Jord til Bord

Entreprenøren skal inden entreprisens start gennemgå og følge op på bygherrens kort-lægning af særlige farlige arbejder med henblik på en vurdering af særlige risici og pro-blemer i relation til sikkerhed og sundhed. Entreprenøren skal forelægge resultatet af sin vurdering af særlige risici for bygherren til kommentering. Arbejdsmiljøkoordinatoren indarbejder efterfølgende det i plan for sikker-hed og sundhed. På opfordring af arbejdsmiljøkoordinatoren skal entreprenøren deltage i møder vedrøren-de koordinering af arbejdsmiljø.


SIDE

34 af 92

Inden hvert arbejdsmiljøkoordineringsmøde skal entreprenøren ved sin arbejdsmiljøre-præsentant i samarbejde med arbejdsmiljøkoordinatoren gennemgå sikkerheden på en-treprisen ved en gennemgang (sikkerhedsrundering) i henhold til tjekskemaer for møn-sterarbejdsplads. Kopi af tjekskemaer, der dokumenterer gennemgangen, fremsendes til arbejdsmiljøkoor-dinator.

7.1.1 Koordinering

Koordinering af sikkerheden skal ske på koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder mindst hver 14. dag og ekstraordinære møder ved ulykker og nærved ulykker. Alle entreprenører/leverandører, der er beskæftigede i en kortere eller længere periode, i en kommende 14 dages periode på pladsen, skal deltage. Entreprenøren skal ikke deltage i sikkerhedsmøder, på strækninger, hvor der ikke arbej-des i denne entreprise.

7.1.2 Tidsplan

Entreprenøren skal aflevere en 4 ugers tidsplan med markering af de særlige farlige ar-bejder og oplysninger om bemanding inden det koordinerende arbejdsmiljømøde. Dette kan løbende indarbejdes i entreprenørens detaljerede tidsplan.

7.2 Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder

7.2.1 Alment

AAB afsnit 7.2.1 udgår og erstattes af: Bygherren varetager afgrænsning, koordinering og planlægning af arbejdsmiljøarbejdet i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter, herunder udarbejdelse og ved-ligeholdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

Bygherren har udpeget en arbejdsmiljøkoordinator, hvis navn oplyses senest ved første byggemøde.

7.2.2 Afgrænsning

Entreprenøren skal forestå etablering, drift, vedligehold og fjernelse af nødvendige sik-kerheds- og velfærdsforanstaltninger for egne og underleverandørers mandskab på ar-bejdspladsen. Afgrænsning af og ansvar i fællesområderne fremgår yderligere af PSS.

7.2.3 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

AAB afsnit 7.2.3, 1. og 5. tekstblok, udgår og erstattes af: Bygherrens udpegede arbejdsmiljøkoordinator varetager udarbejdelse og vedligeholdelse af PSS i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter.


SIDE

35 af 92

Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage før arbejdets påbegyndelse forsyne bygherren med input til bilag i PSS for entreprisen, hvorefter bygherrens arbejdsmiljøkoordinator ajourfører PSS’en. Entreprenøren skal sikre sig, at alle beskæftigede på entreprisen er bekendt med PSS’en.

Den ajourførte PSS skal foreligge som et selvstændigt dokument inden entreprisearbej-det kan påbegyndes samt i forbindelse med ændringer.

7.3 Beredskabsplan

Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle følgende forhold:

• Personskade

• Tingskade

• Nedfald af materialer

• Uforudset jordforurening

• Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak eller anden recipient

• Udskyl af jord mv. til vandløb og søer

• Spild af brændstof og kemikalier

• Brand

• Brud på forsyningsledninger

• Støv

• Støj

• Særlige forhold ved arbejder ved ledninger (ledninger med tryk, farlige/eksplosive materialer, højspænding mv.)

• Trafikuheld i forbindelse med arbejdets udførelse Entreprenøren skal oplyse, hvem der på entreprisen har førstehjælpskursus. Derudover skal nærmeste akutmodtagelse/traumecenter anføres.

8. Trafiksikkerhed og –afvikling

Terminologi: Den i AAB anvendte betegnelse ”afmærkningsplan” erstattes med betegnel-sen ”afmærkningsplan for trafikafvikling”.

8.2 Arbejder ved eller på veje i drift

Tekst i AAB udgår og erstattes af tekst under pkt. 8.2.1 og 8.2.2.

8.2.1 Alment

Vejmyndighed ved arbejder på statsveje med trafik er Vejdirektoratet Aalborg, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst. Vejmyndighed ved arbejder på kommuneveje med trafik er Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8660 og Skanderborg Kommune, Teknik og Miljø, Knudsvej 34, 8680 Ry.


SIDE

36 af 92

Entreprenøren skal indhente rådighedstilladelse før arbejdets, jf. afsnit 3.1. I forbindelse med udarbejdelse, ansøgning og modtagelse af rådighed, skal entreprenø-ren følge specifik procesdiagram for rådighedstilladelser på etape 6620/6625 med tilhø-rende skemaer og vejledninger. Procesdiagrammet med tilhørende bilag og vejledninger introduceres og udleveres til entreprenøren ved arbejdets opstart/overdragelse.

Entreprenørens medarbejdere, leverandører, underentreprenører mv., der er beskæftiget med vejarbejder ved eller på veje i drift, skal opfylde uddannelseskravene i ”Instruks for råden over vejareal”, Vejdirektoratet, i gældende udgave. Entreprenøren skal underrette bygherren ved alle trafiksikkerhedsmæssigt risikable situa-tioner, herunder de arbejder indenfor arbejdsområdet, som kræver særlig beskyttelse af vejtrafikken jf. Vejregler for opsætning af vejautoværn og påkørselsdæmpere eller hvor der er risiko for at genstande fra arbejdsområdet kommer ud i trafikområdet.

8.2.2 Afmærkningsplaner for trafikafvikling

Bygherrens oplæg til afmærkningsplaner for trafikafvikling, jf. tegningsliste, er orienteren-de. Entreprenørens oplæg til trafikafviklingsplaner skal for bygherrens kommentering som minimum omfatte følgende oplysninger:

• Skitse visende arbejdsområdets afgrænsninger under hensyntagen til trafikområ-de og arbejdsområde


SIDE

37 af 92

• Arbejdsplan for arbejdsområdet med angivelse af den forudgående og efterføl-gende aktivitet

• Start og sluttidspunkt for dels rådighed over ansøgte arbejdsområde og dels det konkrete arbejdsområdes forskellige afmærkningsplaner for trafikafvikling

• Placering af ind- og udkørsler til arbejdsområdet.

• Beskrivelse af hvilket arbejde der udføres bag afspærringen

• Plan for arbejdsområdets indretning, jf. Bekendtgørelse om bygge- og anlægsar-bejder

Yderligere skal entreprenøren udarbejde procedure for, hvorledes selve trafikomlægnin-gen påtænkes gennemført i marken. Myndighedernes meddelte bestemmelser vedr. bl.a. perioder for etablering af trafikforan-staltninger for et arbejdsareal og varighed af samme skal overholdes. Givne perioder må ikke overskrides uden forudgående skriftlig aftale herom med vejmyndigheden. Senest 3 arbejdsdage inden en trafikomlægning ønskes påbegyndt, udarbejder og frem-sender entreprenøren en overordnet plan for gennemførelsen inkl. tidspunktet for påbe-gyndelse og forventet afslutning til bygherren. Entreprenøren skal til denne plan vedlægge de nødvendige godkendelser til rådighed over vejareal.

9. Styring af forhold til myndigheder, herunder led ningsejere

9.1 Alment

Tilladelser og godkendelser af betydning for entreprisens gennemførelse fremgår af ud-budsgrundlaget jf. SB ad § 2 stk. 2.

9.2 Forhold til ledningsejere

Der henvises til SAB – Arbejdsplads, afsnit 1.1.

9.3 Koordinering og ledningsmøder

Entreprenøren har ansvaret for koordinering med ledningsejerne. For koordinering af samarbejdet mellem entreprenør og ledningsejerne indkaldes bygher-ren til de første ledningsmøder. På baggrund af ovenstående ledningsmøde og kontraktmaterialet skal entreprenøren til-rettelægge sit arbejde og koordinere ledningsarbejderne med de respektive ledningseje-re.


SIDE

38 af 92

10 Erstatningssager uden for kontraktforhold

Ved tredjemands krav mod bygherren for skade påført i forbindelse med arbejdets udfø-relse følges følgende procedure:

• Bygherren anmoder om entreprenørens skriftlige bemærkninger til erstatnings-kravet med en svarfrist på 3 uger. Skadelidte orienteres samtidig herom

• Entreprenøren sender svaret til bygherren med kopi til skadelidte inden udløbet af fristen. Svaret skal indeholde bemærkninger vedrørende sagsforløb, ansvars-placering og det krævede erstatningsbeløb

• Såfremt resultatet af høringen viser uenighed om sagsforløb, ansvarsvurdering eller erstatningsbeløb, og denne uenighed ikke umiddelbart kan afklares, eller så-fremt entreprenøren ikke overholder den fastsatte høringsfrist, afholdes møde om sagen mellem bygherren og entreprenøren. Mødet afholdes hos bygherren

• Såfremt der, efter afholdelse af møde, fortsat er uenighed om erstatningsansva-ret, kan bygherren – såfremt denne finder, at betingelserne herfor er til stede – udbetale erstatning til skadelidte og efterfølgende anlægge regressag ved dom-stolene mod entreprenøren.

SAB – Arbejdsplads 6620.500

SIDE

39 af 92

Arbejdsplads

SAB – Arbejdsplads er supplerende bestemmelser til AAB – Arbejdsplads.

1 Situationen ved arbejdets start og under arbejdet s udførelse

Entrepriseområdet for denne entreprise er vist på tegningsbilag. Området henligger ved arbejdets start som arbejdsområder med igangværende anlægsarbejder samt som eksi-sterende vej- og stiarealer, samt naturarealer. Der er eksproprieret til det permanente anlæg og midlertidige arbejdsområder. Der gøres opmærksom på, at motorvejen mellem Hårup og Låsby (6625-strækningen) har motorvejsstatus i hele anlægsperioden. Entreprenøren skal sikre, at gældende regler for færdsel og arbejder på motorvejens – og øvrige vejarealer langs veje i drift – respek-teres. I driftsperioden har hele motorvejen mellem Funder og Låsby motorvejsstatus. Ledningsarbejder Ledninger er omlagt på strækningen mellem Hårup og Låsby. På den øvrige strækning omlægges ledninger i forbindelse med jordarbejdets udførelse i forbindelse med de en-trepriser, der er nævnt i afsnit 1.1.

1.1 Igangværende entrepriser og arbejder

Ved arbejdets start er følgende entrepriser igangsat: 6620.104, Spuns Syd St. 34.0 – 35.4, april 2013 – juni 2016 6620.105, Gubsø St. 29.4 – 29.7, oktober 2013 – maj 2016 6620.201 Jord- og belægning Nord St. 29.8 – 34.0, maj 2013 – juli 2016 6620.202, Jord, belægning og broer Øst St. 35.8 – 38.2, februar 2014 – efteråret 2016 6620.203, Jord og belægning Nordvest St. 24.7 – 29.2, august 2013 – juli 2016 6620.204, Jord og belægning Sydvest St. 21.75 – 24.55, april 2014 – juli 2016 6620.320, Støjskærm St. 28.9 – 37.9, efterår 2014 – juni 2016 6620.321, Aptering St. 31.8 – 35.3, maj 2015 – juli 2016


SIDE

40 af 92

6620.401, Vejvisning (Funder – Hårup) St. 21.6 – 39.0, efterår 2015 – efterår 2016 6620.701, Signalanlæg Viborgvej, Aarhusvej, etapeafslutning (Linåvej ved Hårup), august 2014 – december 2016 6620.740, Nødtelefoner Funder – Hårup, efterår 2015 – efterår 2016 6620.752, Belysning 2 Funder – Hårup, 2014 – december 2016 6620.720 ITS (Tunnelsikkerhed) Høje Kejlstrupvej – Aarhusvej, 2015 – 2016 Tællestationer / spoler Funder – Hårup, 2015 – 2016 Entreprenøren må forvente grænseflader til ovenstående entrepriser.

1.2 Kommende entrepriser og arbejder

1.2.2 Grænseflader til andre entrepriser

Det er entreprenørens ansvar at koordinere sit arbejde med øvrige entrepriser. På strækninger, hvor der opsættes støjskærm, vil der i perioder være begrænset – eller ingen – adgang for beplantningsentreprisen på grund af arbejder med støjskærmen. Støjskærmsarbejderne omfatter fundering og støbning af betonskørt, hvorpå stolper fast-gøres og akrylplader monteres. Når stolper og akrylplader er monteret, er der ikke længe-re adgang til arealet bag støjskærmen – og der er ikke nødvendigvis adgang til områder andre steder fra i anlægsdelen. Derfor skal entreprenøren koordinere sine beplantnings-arbejder med støjskærmsentreprenøren for at sikre, at beplantningen kan udføres i peri-oder, hvor der er plads til det for støjskærmsentreprisen. På sydvestsiden af den kommende motorvej mellem Århusvej og Gudenåen er der alle-rede støbt fundamenter og skørt til støjskærmen.

1.3 Registrering af arealer og naboejendomme

Forinden arbejdsområder og adgangsveje tages i brug, har bygherren i samarbejde med vejmyndighed og eventuelle lodsejere udført en fotoregistrering af berørte arealer og na-boejendomme.


SIDE

41 af 92

2. Afsætning

Ved afsætningspunkter benævnt i det følgende forstås et midlertidigt etableret fikspunkt, der anvendes til afsætning.

2.1 Bygherrens afsætning

Følgende systemer for horisontal og vertikal afsætning skal anvendes ved bygherrens og entreprenørens afsætning:

• Koordinater angives i bygherrens referencesystem, der er en lokal tilpasning til DKTM

• Koter angives i meter i henhold til bygherrens højdesystem, der er en lokal tilpas-ning til DVR90 (Dansk Vertikal Reference 1990)

• Vinkler angives i nygrader (400 gon) Til entreprenørens afsætning må der ikke anvendes andre afsætningspunkter end de af bygherren udleverede. Til brug for entreprenørens afsætning er der etableret afsætningspunkter.

2.2 Entreprenørens afsætning

Ved udførelsen af projektet skal det tilpasses til eventuelle eksisterende kørebanekanter. Al afsætning udføres af entreprenøren efter tilsynets anvisninger. Der udmåles jf. teg-ningsmaterialet og med hensyntagen til skel i marken. Afsætning for beplantning mv. markeres med det nødvendige antal træstokke. Entreprenøren kan alternativt udføre afsætningen vha. GPS på baggrund af udleveret di-gitalt tegningsmateriale, hvor entreprenøren selv finder X- og Y-koordinater i de digitale planer.

3. Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje

I nærværende SAB benyttes nedenstående definerede begreber, hvor forklaring på føl-gende er hentet fra ”Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv.”: Arbejdsområde: Det område, som entreprenøren får råderet over og ansvar for, og som har klart definerede grænser til trafikområde og naboarealer. Arbejdsområdet inkluderer områder til afmærkning og afspærring mod trafikområdet og naboarealer. Ved arbejder i højden omfatter arbejdsområdet også det nødvendige friareal ved løfteredskabet. Inde-holder arbejdsområdet udgravning uden afstivning eller anlæg stejlere end 1:1, skal et areal langs udgravningen mod trafikken med en bredde lig udgravningsdybden være ind-befattet i arbejdsområdet. Arbejdsstedet: Det sted i arbejdsområdet, hvor der aktuelt udføres vejarbejde og hvor konflikt mellem de, der arbejder, og trafik kan opstå. Arbejdsstedet kan være bevægeligt eller stationært.


SIDE

42 af 92

Arbejdsfrit område: Delområde i arbejdsområdet mod trafikområdet, hvor der ikke udføres vejarbejde, er gående arbejdsmæssig færdsel eller opbevares materialer. Trafikvej: Vej, der afvikler trafik mellem landsdele, regioner, bysamfund eller kvarterer i større byer. Lokalvej: Vej, der betjener lokale områder, boliger, arbejdspladser, institutioner eller bu-tikker. Desuden anvendes følgende definitioner: Adgangsveje: Vej som entreprenøren har ansvar for – mellem det offentlige tilgængelige vejnet og arbejdsområde/anstillingsplads. Anstillingsplads: Område der kan anvendes til skurplads, oplagsplads, materialeoplag, stationære arbejdssteder mv.

3.1 Arbejdsområder

Til arbejdsområder disponeres over de arealer langs motorvejes tracé jf. tegningsbilaget. Arealer uden for fremtidigt vejareal er kun midlertidigt eksproprieret og kan kun stilles til entreprenørens rådighed efter mindst 2 ugers varsel af aktuelle lodsejere og efter aftale med bygherren. Entreprenørens opmærksomhed henledes på, at flere arbejdsområder på eksisterende vejarealer kun kan benyttes i omfang jf. rådighedstilladelser. For alle arbejdsområder, hvor der udføres arbejder eller ændringer, der påvirker eller ændrer eksisterende trafikafvikling/anlæg, skal der indhentes tilladelser. Der må ikke placeres påkørselsfarlige materialer indenfor en afstand af 3,00 m fra vejtra-fikken, med mindre der opsættes trafikværn. Der må ikke løftes byrder ind over offentlig trafik, naboarealer eller ind over arbejdstrafik på de tilstødende entrepriser. Eventuelle ændringer af arbejdsområder udenfor vejarealet kan kun ske efter aftale med bygherren. Ændringer af arbejdsområdet på vejarealet skal godkendes af vejmyndighe-den. Arbejdsområder overtages, som de foreligger. Hvor der arbejdes fra eller over asfaltbelægning – bærelag eller slidlag – skal entreprenø-ren træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at belægningen ikke lider overlast. Dvs. f.eks. mekanisk beskadigelse, oliespild, tilsmudsning etc. Ved evt. beskadigelse skal belægningen udskiftes uden udgift for Vejdirektoratet til for-skriftsmæssig kvalitet efter nærmere aftale med tilsynet.

3.2 Arbejdsplads

Ved anstillingsplads forstås den i AAB afsnit 3.2. anførte definition på arbejdsplads.


SIDE

43 af 92

Bygherren stiller arealer til rådighed for indretning af arbejdsplads(er) i denne entreprise – arealerne aftales nærmere med tilsynet. På strækningen mellem Hårup og Låsby kan et areal på rastepladserne stilles til rådighed, på strækningen mellem Funder og Hårup kan tilsynet anvise et areal. Entreprenøren er frit stillet med hensyn til indretning af anstillingspladsen, herunder pla-cering af mandskabsskure. Der skal dog sikres tilstrækkelig plads til adskillelse af gående og kørende. En plan for indretningen skal fremsendes for bygherrens og arbejdsmiljøko-ordinatorens bemærkninger inden etableringen. Ved afrigning af anstillingspladserne fjernes de etablerede byggepladsforanstaltninger, og arealet retableres efter aftale med tilsynet. Entreprenøren sørger selv for de nødvendige mandskabsvogne, skure, containere mv. til materiel, materialer og personale med de velfærdsfaciliteter og det udstyr, som kræves iht. de af offentlige myndigheder – herunder Arbejdstilsynet – stillede krav, overenskom-ster med organisationer og ansættelsesaftaler i øvrigt. Entreprenøren skal sørge for alle nødvendige myndighedstilladelser, dog ikke i forbindel-se med natur og miljø, men i form af byggetilladelser i forbindelse med etablering af alle midlertidige installationer og faciliteter samt for afmelding, fjernelse og retablering af alle installationer og områder efter endt brug – senest ved afslutningen af entreprisen. Entreprenøren sørger for, at områder, der er stillet til entreprenørens rådighed under hele entreprisens gennemførelse, holdes i ryddelig stand og renholdes. Affald, emballage og lign. må ikke henligge på arbejdsområdet, men opbevares og fjernes af entreprenøren. Orienteringsbelysning på anstillingspladsen og arbejdsområderne afskærmes og oriente-res, så omgivelserne ikke generes, og slukkes dagligt ved arbejdes ophør. For teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggepladser henvises der til DS 476 "Norm for teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggepladser". Entreprenøren træffer selv for-anstaltninger til modvirkning af tyveri og hærværk, herunder opsætning af hegn. Evt. ty-veri, skader og hærværk af enhver art er bygherren uvedkommende.

3.3 Adgangsveje

Anden adgang til arbejdsområderne end fra offentlig vej, skal aftales med bygherren. Generelt gælder – udover færdsels- og vejloven - at:

• Parkering må kun finde sted inden for de til arbejdsområdet hørende arealer nærmere end 3,0 m fra kørebane kant efter nærmere aftale med vejmyndigheden

• Materiel og materialekørsel til og fra arbejdsområdet fra motorvej skal ske under anvendelse af gult, blink på køretøjerne og i øvrigt tilrettelægges, så det ikke spærrer for afvikling af trafikken

3.4 Aflevering af arbejdsområder, arbejdsarealer o g adgangsveje

Entreprenøren skal ved arbejdets afslutning udbedre forvoldte skader.


SIDE

44 af 92

4. Færdselsregulerende foranstaltninger

I nærværende SAB benyttes nedenstående definerede begreber, hvor forklaring på føl-gende er hentet fra ”Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv.”: Trafikområde: Det vejområde, der ved vejarbejde er lagt ud til trafikken, og som har klart definerede grænser til arbejdsområde og naboarealer. Bevægeligt vejarbejde: Kørende vejarbejde eller kortvarigt vejarbejde af maksimalt en ar-bejdsdags varighed på samme sted. Maskinelt vejarbejde: Maskinelt vejarbejde er vejarbejde, hvor en person udelukkende er fører eller passager på en dertil indrettet plads i en maskine eller et køretøj med en fak-tisk totalvægt på mindst 1,5 ton. Manuelt vejarbejde: Manuelt vejarbejde er vejarbejde, som udføres helt eller delvist af siddende, stående eller gående personer. Beskyttelsesmodul: Maskine eller køretøj med en faktisk totalvægt på mindst 7 tons, som beskytter vejarbejdere mod vejtrafikken. Desuden anvendes følgende definitioner: Ubeskyttet arbejde: Arbejde hvor vejarbejderen i forhold til vejtrafikken er ubeskyttet in-denfor arbejdsstedet. Maskinelt arbejde og arbejde bag beskyttelsesmodul betragtes ikke som ubeskyttet arbejde. Vejarbejderen bærer personlige værnemidler som f.eks. sikker-hedsvest. Trafikomlægning: Ved ”trafikomlægning” skal forstås omlægning til reducerede kørespor eller flytning af kørespor. Trafikledelse: Styring af trafik ved brug af ITS. Spærretider: Ved spærretider forstås de tidsrum, hvori det ikke tillades at reducere antal-let af kørespor på vejen inkl. ramper.

4.1 Alment

Bestemmelserne i ”Instruks for råden over vejareal”, Vejdirektoratet i gældende udgave, er gældende for entreprisen.

Entreprenøren skal ved planlægning og gennemførelse af arbejderne respektere den etablerede afspærring og afmærkning. Ved færdselsregulerende foranstaltninger forstås de foranstaltninger, der af entreprenø-ren udføres på vejarealer for den almindelige trafikafvikling, herunder foranstaltninger for trafiksikkerhed og markering af grænse eller længdeafspærring mellem arbejdsområder og trafikområder. Eventuelle supplerende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger til ovennævnte bl.a. be-skyttelsesmodul begrundet i entreprenørens metodevalg skal vælges og placeres på en sådan måde at trafiksikkerheden for vejtrafikken ikke forringes.


SIDE

45 af 92

Trafikområder administreres af pågældende vejmyndighed – Vejdirektoratet eller kom-munen – der også forestår den almindelige drift og vedligehold inklusive beredskabsop-gaver og vinterforanstaltninger i forbindelse med den offentlige trafik. Nærværende entreprenør forestår den almindelige drift og vedligehold af de trafikforan-staltninger, der etableres i entreprisen. Entreprenøren skal overholde de af vejmyndigheden til enhver tid fastsatte spærretider for vejarbejder og trafikomlægninger, som pt. er: Spærretider for rute 15, hldv. 403 og 404, Østre Ringvej og Linåvej samt kommunevejene Aarhusvej og Skærbækvej: Mandag – torsdag: kl. 07.00 – 18.00 Fredag: kl. 07.00 – 18.00 Lørdag: kl. 10.00 – 15.00 Søn- og helligdage: kl. 11.00 – 15.00 Rejsedage: kl. 12.00 – 18.00

4.5 Anvendelse af færdselsregulerende foranstaltnin ger

4.5.1 Alment

Entreprenøren skal påregne arbejdet udført vha. nedennævnte tegninger, medmindre andet aftales med bygherren. Beskrivelsen af, hvilke aktiviteter der udføres i de enkelte faser, er ikke fuldstændig, lige-som der kan være mindre forberedende eller afsluttende arbejder, der skal udføres mel-lem. Arbejder på yderrabat skal forventes udført iht. principtegning, bilag 1 i principtegninger, afmærkningsplaner for trafikafvikling. Arbejder på yderrabat i rundkørsler skal forventes udført iht. principtegning, bilag 2 i prin-ciptegninger, afmærkningsplaner for trafikafvikling. Arbejder på rabat i nærheden af vejkryds skal forventes udført iht. standard tegning L0701 i Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land. Arbejder på midterø i rundkørsler skal forventes udført iht. standard tegning L0903 og L0901 i Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land. I driftsfasen forventes overkørselsarealet ikke inddraget i arbejdsområdet. Arbejder, hvor adgangen sker fra motorvejen, skal forventes udført iht. M0152 i Tegnin-ger for afmærkning af vejarbejder på motorveje. I færdselsregulerende foranstaltninger indgår nedenstående elementer, der placeres iht. de godkendte afmærkningsplaner for trafikafvikling:


SIDE

46 af 92

• Diverse færdselstavler

• Gult blink, lys eller løbende lys

• Afmærkningsvogne/TMA

4.5.1.1 Arbejdets omfang

Arbejdet omfatter:

• Etablering, drift og vedligehold af færdselsregulerende foranstaltninger på motor-vejsarealer og andre vejarealer

Endelige afmærkningsplaner for trafikafvikling udarbejdes, jf. SAB – Styring og samarbej-de, afsnit 8.2.2, hvorfor udbudsmaterialets tegninger er orienterende og angiver de prin-cipløsninger, som myndighederne på lignende arbejder har kunnet godkende. Som en del af arbejdet skal entreprenøren i hele perioden anvise en ansvarlig for drift og vedligehold af trafikforanstaltninger samt en stedfortræder. En af disse skal kunne kon-taktes på alle dage og i alle døgnets timer. Information af offentligheden, herunder meddelelser om trafikomlægninger mv. via pres-sen og T.I.C., forestås af bygherren. Entreprenøren bistår med nødvendige oplysninger.

4.5.2 Materialer

Materialer og materiel til afspærring og afmærkning skal opfylde krav i ”Håndbog: Af-mærkning af vejarbejder mm.” i gældende udgave.

4.5.2.2 Diverse færdselstavler på en eller to standere og markeringskegler

Der anvendes følgende tavler:

• Advarselstavler (A), Vigepligtstavler (B), Forbudstavler (C), Påbudstavler (D) og Oplysningstavler (E), inkl. undertavler (U) og omkørselstavler (F) på en stander

• Midlertidige oplysnings-, orienterings- og vejvisningstavler inkl. undertavler på hhv. én eller to standere

• N42.2 og N42.3, kantafmærkning med dimensioner jfr. Håndbog for afmærkning af vejarbejder

• N44, markeringskegler

• Rød/hvide lægter som længdeafspærring mellem N44

• O41-45 på 2 standere

• N 43 spidsmarkering Alle tavler skal udføres som anført i Vejdirektoratets tegningsstandard for vejtavler.

4.5.2.5 Gult lys, hvidt lys, blik eller løbende lys

Nedennævnte skal overholde krav i ”Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv.”:

• Z93 Gult blinksignal

• Løbelys

• N46 markeringslygter


SIDE

47 af 92

4.5.2.6 Afmærkningsvogne

Der anvendes 4 m tavlevogn iht. ”Håndbog. Afmærkning af vejarbejder m.m.”.

4.5.3 Udførelse

4.5.3.1 Generelt

Sammen med den overordnede plan udarbejder og fremsender entreprenøren en proce-dure, som angiver i detaljer eksempelvis tidspunkter for aktiviteter, hvad der skal laves, hvem der er på stedet og hvem, der kan kontaktes, hvis noget uforudset skulle indtræffe.

4.5.4 Kontrol

4.5.4.1 Kontrol og vedligeholdelse af afmærkning

Entreprenøren skal sikre, at afmærkningen er opstillet i overensstemmelse med rådig-hedstilladelsens afmærkningsplan og fungere fejlfrit. Entreprenøren skal kontrollere al afmærkning mindst 2 gange dagligt på hverdage og 2 gange dagligt på lør-, søn- og helligdage samt rette eventuelle opståede fejl. Alle kontrol-ler dokumenteres med logbog. Alle dage skal der være mindst 6 timer mellem de to kontroller, og begge udføres mellem kl. 7:00 og 18:00. Kontrollen fremgår af logbogen. Ved tilkald fra bygherren eller T.I.C. vedr. fejl eller mangler ved udførte foranstaltninger (eksempelvis manglende strøm til signalanlæg eller løbende lys), har entreprenøren en mobiliseringstid – i døgnets 24 timer – på højst 30 min. fra tilkald og til aktion i marken er påbegyndt. Tidsfristen omfatter dog ikke materiel, der er påkørt af trafikken.

4.5.4.2 Logbog

Entreprenøren skal føre en daglig elektronisk logbog, der som minimum har følgende in-formationer: Vedr. daglig gennemgang:

• Hvem har forestået eftersynet og hvornår?

• Hvilke observationer er der gjort? Er der konstateret fejl/afvigelser?

• Sted (kilometrering, retning, GPS-koordinater)

• Hvad er rettet og hvornår?

• Er der foretaget andre foranstaltninger (f.eks. indberetning af uhensigtsmæssige forhold)?

• Kontaktperson hos entreprenøren Hvert tilsyn skal dokumenteres med det fornødne antal digitale billeder.


SIDE

48 af 92

5. Ledninger

Der forventes ikke konflikter med ledninger i entrepriseområdet, men entreprenøren skal trods dette indhente ledningsoplysninger i LER for områder, hvor der er udføres / er ud-ført jordarbejde. Placering af Vejdirektoratets egne ledninger, vil blive oplyst af tilsynet efter kontraktind-gåelse. Ledningsejerne skal påvise deres ledninger og kabler, før entreprenøren begynder at ar-bejde (med jordarbejder / jordforberedende arbejder) i det pågældende område. Før arbejdet påbegyndes i nærheden af eksisterende ledninger eller kabler, gives besked til ledningsejerne såvel som til tilsynet. Blotlægges ikke kendte ledninger ved beplant-ningsarbejdet, orienteres ledningsejerne og tilsynet omgående. Følgende forholdsregler er gældende ved arbejder i nærheden af:

• Elforsyningsanlæg: ”Stærkstrømsbekendtgørelsen. Sikkerhedsforskrifter for byg-ningsarbejde, vejarbejde, landbrugsarbejde mv. i nærheden af elforsyningsan-læg”, Sikkerhedsstyrelsen, i gældende udgave (se www.sikkerhedsstyrelsen.dk)

• Naturgasledninger: ”Pas på gasledningerne! Sikkerhedsforskrifter for arbejder i nærheden af naturgasledninger”, De Danske Naturgasselskaber, i gældende ud-gave (se f.eks. http://www.dgc.dk/publikation/2013/pas-paa-gasledningerne)

Entreprenøren skal være opmærksom på at kabelflytninger normalt ikke kan foretages i frostvejr. Nøjagtig ledningsplacering fastlægges ved håndgravning. Arbejdskørsel over ledninger må kun ske, hvor de er tilstrækkeligt beskyttede. Såfremt der sker skade på ledninger, vil betalingsspørgsmålet skulle afklares mellem en-treprenør og ledningsejer.

5.1 Verifikation af eksisterende ledninger

Såfremt der under gravning findes ledninger eller kabler, som ikke fremgår af de indhen-tede oplysninger, underrettes ledningsejerne og bygherrens tilsyn. Disse ledninger regi-streres og indmåles (x, y, z) hvorefter entreprenøren fortsætter arbejdet efter lednings-ejernes anvisninger.

7. Miljøforhold

7.1 Alment

Temakort – Plan for myndighedsbehandling er bilagt udbudsmaterialet. Entreprenøren skal minimum 15 arbejdsdage før iværksættelse af arbejder, der trods iværksatte foranstaltninger kan give anledning til gener i form af støj, vibrationer, støv,


SIDE

49 af 92

lugt mv., advisere bygherren om, hvilke naboer, der forventes berørt af generne. Dette af-tales nærmere med bygherren.

7.2 Støjgener

Der henvises til Støjhåndteringsplanen, bilagt udbudsmaterialet, for retningslinjer for stø-jende arbejder. Entreprenøren sørger for ved valg af maskiner, udstyr, materialer, arbejdsmetoder samt støjdæmpende foranstaltninger at mindske omgivelsernes støjgener ved anlægsaktivite-terne. Målinger skal gennemføres efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, se www.mst.dk.

7.6 Forurening af tilstødende veje og konstruktione r

Entreprenøren skal drage omsorg for, at de tilstødende konstruktioner, herunder broer, autoværn og rækværker, brønde og afløbsledninger m.v., ikke tilsmudses unødvendigt under og i forbindelse med arbejdets udførelse. Eventuelle tilsmudsninger skal hurtigst muligt fjernes omhyggeligt med midler og metoder, der kan godkendes af vejmyndig-hed/ejer. Brønde og riste med flydende karm, som entreprenøren i forbindelse med belægningsar-bejdet har håndteret, skal oprenses for nedfaldne materialer. Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvilke metoder og udstyr der på-tænkes anvendt ved rengøring af køretøjer og ved renholdelse af eksisterende og nye vejarealer samt vejudstyr, samt ved bekæmpelse af støvgener. Materialetransport til og fra arbejdsområder og anstillingspladser planlægges og udføres på en måde, så tilsmudsning af offentlig vej reduceres mest muligt.

7.7 Beskyttelse af dyre- og planteliv

Ved arbejder i og ved naturområder (beskyttede diger og fortidsminer, § 3 - områder, fredskov, vandløb, fredede områder og Natura2000) inden for entrepriseområdet skal en-treprenøren i en arbejdsprocedure redegøre for, hvilke tiltag der iværksættes til sikring af, at dyre- og plantelivet ikke lider unødig overlast. Arbejdsproceduren skal redegøre for materiel og metoder samt den overvågning og opfølgning, der vil finde sted. Der må ikke udlægges køreveje, depoter m.v. på de naturområder, der er angivet på Te-makortene.

7.8 Afværgeforanstaltninger til forhindring af foru rening

Entreprenøren skal ved etablering af nødvendige slamfang, afværgegrøfter, bundfæld-ningsbassiner og olie- og flydespærringer sikre, at der ikke sker forurening af recipienter i form af søer, vandløb eller lukkede ledninger med opslemmet jord, okker, cementslam, oliespild, emulsion eller andre giftige stoffer. Afværgeforanstaltninger skal benyttes i et omfang, som hindrer en synlig og målbar forurening.


SIDE

50 af 92

Mobile tanke skal være placeret på tætte spildbakker og skal så vidt muligt placeres uden for områder med særlige drikkevandsinteresser, ikke mindre end 300 meter fra almene vandværker og ikke mindre end 50 m fra private drikkevandsboringer. Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvilke tiltag der iværksættes til sikring af recipienter. Arbejdsproceduren skal redegøre for materiel og metoder samt den overvågning og opfølgning, der vil finde sted.

7.9 Affaldshåndtering og -bortskaffelse

Entreprenøren skal i henhold til den kommunale affaldsstrategi eller affaldshåndterings-plan ved en arbejdsprocedure, angive:

• hvilke affaldstyper og nedbrydningsmaterialer, der forventes frembragt under entreprisens gennemførelse

• hvordan der holdes orden og ryddeligt på pladsen

• kildesortering af affald og nedbrydningsmaterialer i overensstemmelse med gældende affaldsregulativ

• containeres placering, herunder til- og frakørselsforhold

• oprydning og rengøring ved entreprisens afslutning Bortskaffelse af materialer skal generelt ske på lovlig vis og i henhold til Silkeborg og Skanderborg Kommuners regulativer.

SAB – Beplantningsarbejder 6620.500

SIDE

51 af 92

Beplantningsarbejder

Denne SAB er supplerende beskrivelse til de i SB ad §2, stk. 2, pkt. M nævnte dokumen-ter.

1 Forberedende arbejder

1.1 Afslåning og bortskaffelse af ukrudt

1.1.1 Alment

På alle arealer til fremtidige plantebede- og huller skal der ske en løbende afslåning og bortskaffelse af ukrudt inden påbegyndelse af jordbehandling og plantearbejdet, således at ukrudt ikke når at sætte frø.

1.1.3 Udførelse

Arealerne slås for ukrudt i bredden svarende til plantebede/huller. Der slås mindst muligt.

1.1.4 Kontrol

Visuel kontrol.

1.2 Jordarbejder

1.2.1 Alment

Det er entreprenørens ansvar, at kabler og ledninger i jorden ikke beskadiges under jord-bearbejdningen. Jordarbejdet omfatter:

• Udgravning af plantehuller

• Levering af muld til plantehuller til solitær træer

• Grubning, kultivering og finplanering af alle plantearealer Solitærtræer: Ved jordarbejder forstås her udgravning til plantehuller og løsning af råjord i bunden og siderne af plantehullerne. Skov- og buskplantninger: Ved jordarbejder forstås grubning eller sønderdeling af jordlag herefter kultiveres eller fræses beplantningsarealet som helhed. Eventuelt eroderet materiale fjernes fra trug, grøfter og belagte arealer. Ved stejle skråninger, anlæg 2, med fare for erosion, er der ingen forudgående jordbe-handling af beplantningsarealet.


SIDE

52 af 92

Klatreplanter, løsning og planering af plantehul samt dækafgrøder:

Såbede fræses/pløjes og kultiveres.

1.2.1.1 Grubning

Solitærtræer:

Der udføres kun grubning, såfremt at det kan konstateres, at eksisterende råjordsarbej-der ikke er udført tilfredsstillende. Ingen grubning igangsættes før det er aftalt med tilsy-net.

Skov- og buskplantninger:

Der skal grubbes på arealet, hvor der skal plantes buske.

1.2.1.2 Kultivering


Plantearealerne kultiveres og planeres.

Såbede til dækafgrøder:

Såbede til dækafgrøder kultiveres.

1.2.1.3 Plantehuller

Solitærtræer:

Træer plantes i maskingravede huller – de steder hvor det ikke er muligt, at bruge en ma-skine, må plantehullerne håndgraves.


Skov- og buskplanter plantes i maskin- eller håndgravede huller.

Klatreplanter og vandplanter:

Klatreplanter og vandplanter plantes i håndgravede huller.

Hvis der anvendes plantebor, skal der anvendes type som ikke komprimerer siderne af de borede huller. Jordbor til huller for skovplanter skal have en diameter inkl. vinger på min. 60 cm og der skal bores min. 60 cm dybt uanset, hvor i borehullet der kontrolmåles.

Opborede plantehuller skal være så vide og dybe, at der er tilsvarende god plads til rod-net eller klump som ved manuel plantning.

1.2.1.4 Muldforbedring

I plantehullerne samt på fremtidige græsarealer inde på rastepladsen og samkørsels-pladser skal eksisterende bund af stabilgrus udskiftes, og der skal tilføres muld iht. Teg-ning af 6625-44004.


SIDE

53 af 92

På fremtidige græsarealer i en tykkelse på 30 cm.

I plantehuller til solitære træer, skal der levereres muld i en tykkelse på 50 cm.

I plantehullet til træer på rasteplads, skal der levereres muld i en tykkelse på 65 cm.

De øvrige arealer forventes at henligge med grov reguleret muldjord, og der skal som ho-vedregel ikke forventes tilførsel af muld. Der kan dog være enkelte tilfælde, hvor det er nødvendigt at udskifte eksisterende muldlag eller tilføje muld.

1.2.2 Materialer


Plantehuller på rasteplads:

Muld leveres og udlægges i plantehuller. Muld til plantehuller ved rasteplads er udviklet af Københavns Kommune, og er særlig velegnet til store træer i belægning. Leveret muld må ikke indeholde fremmedlegemer som sten og større bestanddele, der er større end 2,5 cm i diameter. Muld til plantehuller ved rasteplads blandes af muld, sand og kompost og tilsættes gød-ning. Blandingen består af flg. blandingsforhold:

• 120 m3 muld

• 20 m3 sphagnum

• 60 m3 grus

• 80 kg hornspåner eller anden langsomt virkende depotgødning efter aftale med tilsynet

• 200 kg organisk gødning (komøg/fjerkræsgødning, NPK 10-2-7, pH-værdi: 6-7)

• 50 kg NPK 23-3-7

• evt. svovlblomme eller tilsvarende Der udtages prøver af mulden og leveres en tekstur- og strukturanalyse: Mulden må ikke være for leret eller fed, hvilket vil sige at andelen af ler og silt ikke må overstige 15-20 %, humus ikke overstige 4-5 %, finsand ikke overstige 40 % og grovsand ikke overstige 40 % af den samlede vægtprocent i den leverede muld. Leveret muld skal være dokumenteret klasse 1, det skal være frisk nyblandet, og der skal leveres dokumentation for muldens oprindelsessted. Inden udlægning i plantehullerne skal mulden godkendes af tilsyn.

Øvrige arealer:

Muld bestående af ca. 3 % humus, 7 % ler, 6 % silt, 32 % finsand og 52 % grovsand.


SIDE

54 af 92

Inden levering og udlægning af muldjord skal entreprenøren ved forureningsanalyser do-kumentere, at den leverede jord er ren. Jorden analyseres for indhold af kulbrinter, benz(a)pyren, sum af PAH’er og tungmetaller (standardpakke) med en prøve pr. 1 ton, hvis jorden kommer fra et områdeklassificeret område. Hvis jorden stammer fra et område, der ikke er områdeklassificeret (landzone), skal jordens renhed dokumenteres med en prøve pr. 10 tons. Entreprenør skal aflevere dokumentation for, hvorfra rå- og muldjord er leveret, og jorden skal være friskafrømmet. Leveret muldjord må ikke indeholde fremmedlegemer, aggressiv, besværlig ukrudts-vækst, såsom padderok, tidsler, skvalderkål, japansk pileurt, bjørneklo, canadisk gylden-ris samt fremmedlegemer som sten og større bestanddele, der er større end 2,5 cm i di-ameter. Såfremt der ikke før levering foreligger dokumentation fra leverandør, skal der ef-ter udlægning af mulden tages et antal jordprøver der analyseres for indhold af K, Ca, Mn, Mg, Br, og P samt for pH-værdi. Resultatet af analysen skal forevises bygherrens til-syn inden jorden leveres på pladsen. Kopi af følgesedler skal indgå i KS-materialet. Ved plantning af robinietræer blandes muld med 50 % groft sand (kornstørrelse 0,25 – 2 mm). Al muld leveres af nærværende entreprenør, og skal være indeholdt i tilbuddet.

1.2.3 Udførelse

1.2.3.1 Grubning

Der grubbes to gange i forskellige retninger med max 30 cm mellem grubbespor. Der løsnes i 60 cm dybde. Løsningen udføres, når jorden er tør og tjenlig. Såfremt løsningen ikke kan foretages under optimale forhold, aftales løsning med tilsynet. Den aktuelle grubbedybde aftales under hensyn til eksisterende ledninger og evt. eksiste-rende signalnet.

1.2.3.2 Kultivering

Der kultiveres på alle plantearealer umiddelbart forud for tilplantning. Mulden skal have et lavt vandindhold jf. NOVA 2010. Jorden kultiveres i en dybde på min. 30 cm. Vækstlaget skal have en tørrumsvægt der svarer til samme jord uden anlægsaktivitet med en tolerance på 0,1 g/cm3. Tørrumsvæg-ten måles som gennemsnit af mindst tre målinger fordelt repræsentativt på arealet. Ingen delmålinger må have en tolerance på over 0,2 g/cm3. Ved kultiveringen skal markkapaci-teten være max. 70 % i lerjord og max. 90% i sandjord, men generelt ikke fugtigere end at jorden slipper redskabet. Kultiveringen fortsættes indtil plantearealerne er tjenlige, og der er opnået en god jord-struktur, minimum 2 gange. Jorden skal efter kultivering fremtræde løs og veldrænet i he-le muldlagets tykkelse.


SIDE

55 af 92

Plantebede kultiveres i sin helhed. Jævnhed skal svare til max. +/- 50 mm målt på 3 m retskede. Sten med en sidelængde større end 50 mm, og 25 mm for arealer med fremtidigt klippet græs, samt større rødder og affald fjernes i plantearealerne.


Plantehullets størrelse er afhængig af rodens størrelse. Principopbygningen af plantehul-ler er at de graves mindst ca. 30 cm. større både i højden, bredden og dybden end ro-den/klumpen. Råjorden løsnes i bunden og der til fyldes med muldjord afsluttende med bundplanter, dækafgrøder eller anden overflade. Mulden leveres og udlægges i tykkelser på 50-60 cm i plantehuller til solitær træer. Ud-gravning skal altid foregå på en måde, så der sikres kontakt til underliggende råjord i bunden af plantehullet. Jordarbejdet udføres, så råjordsplanum har samme fald som muldoverflade. Råjord i bund af plantehuller skal være løsnet, så vandet kan sive naturligt bort ved normal forsinkelsestid, eller der skal være etableret et naturligt fald i bunden af plantehullet. Hvis entreprenøren bliver opmærksom på at der står vand i plantehullet, skal tilsynet straks kontaktes (gælder ikke vandplanter). Overskydende jord udjævnes til samme profil som omgivelserne. Sten med en sidelængde større end 50 mm samt større rødder og affald fjernes i plante-arealerne. Flerstammede træer: Plantehullet skal være udgravet med mindst ca. 20-30 cm større diameter end klumpen, og hullet skal være løsnet min. 30 cm i bunden. Barrodsplanter: Plantehullet skal udgraves i en størrelse og dybde, der svarer til plantens rodnet, således at opadbøjning af rødder ikke forekommer. Træer med klump: Plantehullet skal være udgravet med mindst ca. 20-30 cm større diameter end klumpen, og hullet skal være løsnet min. 30 cm i bunden. Plantehuller til træer på rastepladsen skal udføres efter tegning 6625-44004. Skov- og buskplantninger: Plantehullet skal udgraves i en størrelse og dybde, der svarer til plantens rodnet, således at opadbøjning af rødder ikke forekommer. Små plantestørrelse må nedstikkes bag spade/maskinplantes, når ovenstående krav op-fyldes. Vandplanter:


SIDE

56 af 92

Plantehullet skal være udgravet med ca. 20-30 cm større diameter end klumpen, og hul-let skal være løsnet min. 10 cm i bunden. Vandplanterne (de tre slags vandaks) skal til enhver tid stå helt dækket af vand. Klatreplanter: Plantehullet skal være udgravet med mindst ca. 20-30 cm større diameter end klumpen, og hullet skal være løsnet min. 10 cm i bunden.

1.2.4 Kontrol

1.2.4.1 Grubning

Jævnhed skal svare til under 150 mm gab målt på 3 meter retskede. Overfladen skal løs-net så være løsnet, så der undgås en senere skarp grænse (hydraulisk barriere) mellem råjord og muld. Der må ikke være vandsamlende lunker. På skråninger kan mindre "hylder" efter maskinplantning accepteres.

1.2.4.2 Kultivering

Entreprenøren foretager løbende kontrol af bearbejdningens dybde og af jordbundens struktur i plantehullerne efter løsningen. Kontrollen foretages med spade eller spyd. Re-sultatet samt kontrolsted noteres i KS-materialet. Før plantning skal jorden i plantehullerne være smuldrende, fugtighedsbevarende og med krummestruktur. Jorden i bunden af plantehullerne må ikke være hård, - da skal den løs-nes. Entreprenøren skal klarmelde kultiveringen af plantebedene, inden plantningen påbegyn-des. Kopi af klarmeldingen indgår i KS-materiale.


Entreprenøren foretager løbende kontrol af hullernes størrelse med målebånd og med jordspyd kontrolleres om bund og sider er tilpas løsnet. Resultaterne samt kontrolsted no-teres i KS-materialet. Der kontrolleres om løsningen er tilstrækkelig ved at grave et hul med en 0,5x0,5 m plan flade i hullets bund (råjordsplanum), fyld 10 liter vand i hullet. Når dette er væk fyldes yderligere 10 liter vand i hullet. Er vandet ikke væk på højst 2 timer skal jorden løsnes yderligere eller evt. drænes. Mindst 5 % af samtlige plantehuller af hver type skal kontrolleres.


Ved jordudskiftning skal der leveres jordprøver til tilsynets godkendelse inden levering kan finde sted. Jordprøverne opbevares af tilsynet under anlægsfasen indtil aflevering har fundet sted.


SIDE

57 af 92

Leverandør af muld og evt. råjord samt jordens tidligere anvendelse skal noteres i KS-materiale.

2. Plantearbejder

2.1 Plantning

2.2.1 Alment

Der må ikke plantes tættere på end: Trug end 2,5 m fra bunden. Vildthegn end 1,5 meter fra hegn ved solitærtræer og 5 meter fra hegn ved skovplant-ninger. Regnvandsbassiner ind- og udløb friholdes for beplantning 5,0 m på hver side. Bygværker end 5 meter fra yderkant bygværk, medmindre andet er målsat Af tegningsmaterialet fremgår det:

• hvor der skal plantes, lægges og sås

• hvilke træer, buske, og frø der skal anvendes

• fordelingen af de enkelte plantearter og den beregnede mængde

• diagrammer og generel oplysning om planteafstanden og udsædsmængde

2.2.1.1 Beplantning

Arbejdet omfatter levering og plantning af flerstammede træer, træer med klump, barrods træer, stambuske, skovplantninger, buskplantninger, klatreplanter, staudegræsser og vandplanter. Samt levering og udsåning af dækafgrøder. Entreprenøren planter i de projekterede plantehuller/plantninger og udfører herefter alt ef-terfølgende finisharbejde. Entreprenøren er alene ansvarlig for, at beplantningen kommer i vækst og må træffe alle nødvendige foranstaltninger for at opfylde kravet.

2.2.1.2 Tilfyldning

Plantehullerne skal tilfyldes med den opgravede jord, renset for rødder af tidsler, mælke-bøtter, kvikgræs, skvalderkål, rød hestehov eller andre aggressive kraftigt voksende ro-dukrudt samt sten større end 5 cm.

2.2.1.3 Opbinding

Der skal leveres og monteres 2 stk. opbindingsstokke pr. højstammet træ og 3 stk. pr. flerstammet træ. Træer i plantebede på rasteplads fastgøres med 2 stk. jordankre pr. træ.


SIDE

58 af 92

2.2.1.4 Rodvandingssystem

Levering og montering af vandingsposer – kun solitær eller flerstammede træer str. 8-10 eller større. Vandingsslanger i plantehuller på rasteplads.

2.2.1.5 Gødskning

Ved udbringning af kunstgødning skal der henvises særlig hensyn til den omkringliggen-de natur.

2.2.1.6 Græssåning

Der sås græs i picnic områder på rasteplads samt i midterøer på samkørselspladser.

2.2.1.7 Jorddække

Der skal udlægges jorddække ved alle solitærtræer i en radius på 50 cm.

2.2.1.8 Aflevering

Indtil aflevering påhviler ansvaret for planter entreprenøren. Forinden aflevering skal entreprenøren klargøre det færdigmeldte, så mangler i videst muligt omfang allerede er afhjulpet. Ved aflevering skal arealerne under og omkring planterne være ukrudtsfrie. Planterne skal fremstå vitale og veludviklede uden døde partier. Etiketter, snore og mærker skal være fjernet fra planterne. Knækkede kviste og krydsende grene beskæres og fjernes.

2.2.2 Materialer

2.2.2.1 Beplantning

Generelt for alle planter Specificering af arter, størrelser, kvalitet og mængde fremgår af planteliste bilag A og B. Planter skal leveres fra en planteskole under Plantedirektoratets kontrol. Udenlandske planteskoler skal opfylde betingelser, der svarer til Plantedirektoratets. Import af planter skal være omfattet af Plantedirektoratets bekendtgørelse nr. 16 af 8. januar 1991 om ind-førsel og udførsel af planter jf. Plantedirektoratet, 2004. Træer og buske skal have vokset og være plejet på en planteskole i en klimazone tilsva-rende danske forhold nærmere betegnet klimazone 7 og 8 i mindst de sidste 3 vækstsæ-soner. Dokumentation fremlægges ved levering af planterne. Alle planter skal være A-kvalitet. Der må ikke benyttes planter fremdrevet i mineralulds-vækstklodser, undtaget vandplanter. Planter skal leveres med produktionsdokumentation svarende til ’Kvalitetssikring af Plan-televerancer’ jf. Skema P1 (NOVA2010). Planter skal ved levering være vitale, sunde og sygdomsfrie.


SIDE

59 af 92

Planterne skal have et velafbalanceret forhold mellem top og rodmasse. Planter skal væ-re velforgrenede og have et udseende, der er karakteristisk for sorten. Højstammede klumpplanter på rasteplads skal have stået med en rækkeafstand på 160 cm. og en plan-teafstand på 90 cm. Rodnettet skal være velforgrenet. Rødderne skal have et udseende, der er karakteristisk for sorten. Rodsnøring må ikke forekomme. Rødder og jord skal være fugtige ved levering. Træer og buske må ikke været udsat for tørke. Alle planter skal nøje svare til det i plantelisterne forlangte, både hvad angår art/sort, stør-relse og kvalitet. Erstatning tillades kun efter skriftlig aftale med tilsynet. Ved bestilling af taks, Taxus baccata skal entreprenøren sikre at det kun er hankloner der benyttes. Anlægsgartneren har pligt til at sætte de foreskrevne planter i ordre umiddelbart efter ac-cept og efter forudgående aftale med tilsynet. Inden entreprenøren modtager planteleverancerne skal kopi af følgesedler med angivelse af herkomst/frøkilde godkendes af tilsynet. Tilsynet kan på forlangende kræve de bestilte planter forevist enten på voksestedet eller opbevaringsstedet. Entreprenøren fastsætter sammen med tilsynet tidspunkter for levering af træerne og ko-ordinerer dette med planteskolen. Hvis der sker afvigelser fra denne aftale, skal entre-prenøren kontakte tilsynet, senest dagen før levering og sikre dennes accept. Tilsynet og entreprenøren skal godkende selve planteleverancen, inden plantningen igangsættes. Entreprenøren står for modtagekontrollen. Entreprenøren overtager plantematerialet (træer, buske, stauder, slyngplanter mv.), alt ansvar for dette og plejen heraf, når det er leveret på pladsen. Entreprenøren er alene ansvarlig for, at beplantningen kommer i vækst og må træffe alle nødvendige foranstalt-ninger for at opfylde kravet.

2.2.2.2 Tilfyldning

Ved jordudskiftning leverer entreprenøren en sund og velstruktureret jord fri for sten, rød-der og lign. med en længde eller diameter større end 5 cm og svarende til bonitet JB4, sandblandet lerjord.

2.2.2.3 Opbinding

Stokke: Ubehandlede granstolper, ø 6-8 cm, længde 200 cm, tilspidset. Opbindingsmateriale: Genbrugsgummirem. Jordankre pr træ: Tre jordankre til hård jord, forbundet med en kvalitetstestet sele med skraldestrammer. Rodnettet beskyttes med kokosmåtte.


SIDE

60 af 92


Vandingspose med egenskaber som Treegator 75 L eller tilsvarende. Samt strips til fast-binding til stamme. Kun til træer str. H 8-10 og derover. Vandingsslange 5 m Ø60 mm PE rør pr. træ med dæksel i stål Ø89 mm til træer på ra-steplads.


Græsfrøblanding til brugsplæne bestående af: 10 % Tetr. rajgræs, Lolium perenne 4n ’Double S’ (4turf) 10 % Alm. rajgræs, Lolium perenne ’ Dickens 1 S’ 25 % Rødsvingel 1, Festuca r.ssp.comm. ’Wagner S’ 25 % Rødsvingel 2, Festuca r.ssp. tricho ’ Helena S’ 15 % Engrapgræs, Poa pratensis ’Yvette S’ 15 % Engrapgræs, Poa pratensis ’Conni S’

2.2.2.6 Jorddække

Dækbark med egenskaber som revet bark og gran. Størrelse: 0-120 mm.

2.2.3 Udførelse

2.2.3.1 Beplantning

Plantedepot Der indrettes et plantedepot til modtagelse og opbevaring af planter, således at planter beskyttes effektivt mod vandtab, energitab, opvarmning, vandstuvning, kvælning og frost. Entreprenøren finder selv et egnet sted til plantedepot. Klump- og containerplanter holdes ved vanding og skygning saftspændte. Planter opbevares i skygge og med rodnettet fugtigt fra modtagelse til udplantning. Plan-ter med emballeret rodnet opbevares i emballagen. Hvor planterne ikke plantes umiddel-bart efter levering, skal de placeres i indslag. Rødderne må ikke bøjes. Skal planterne stå i indslag i vækstperiode, løsnes bundterne, og planterne fordeles i en veldrænet rende. Planterne skal holdes ubeskadigede og i fuld vitalitet under ophold i indslag. På arbejdspladsen må der ikke forefindes planter, der ikke er i overensstemmelse med plantelistens specifikationer. Syge og beskadigede planter må ikke forefindes. Løvfældende barrodsplanter skal plantes efter løvfald og inden knopbrydning, dvs. i plan-tens hvileperiode. Barrodsplanter Barrodsplanter skal håndteres, så man undgår, at planterne tørrer ud. Inden plantning dyppes rødderne i en opslæmning bestående af vand og ler, for at undgå udtørring.


SIDE

61 af 92

Den løse og fugtige jord fordeles omkring rødderne, hvorefter der trædes forsigtigt om-kring planten, så rødderne får jordkontakt, og planten står fast. Overfladen løsnes for at modvirke udtørring og skorpe. Barrodede planter plantes, så der er 50 mm jord +/- 20 mm over plantens øverste rod. Klump- og containerplanter Planter skal før plantning være grundigt gennemvandet. Nettet skal løsnes ved rodhalsen før plantning. Klump- og containerplanter plantes så klumpen dækkes af 20-50 mm jord. Træer Træer sættes i samme dybde, som de tidligere har stået under hensyntagen til kommen-de sætninger i plantehullet. Plantens rødder fordeles jævnt i plantehullet og der må ikke forekomme opadbøjede rød-der. Træet sættes i lod, og der fyldes jord omkring træets rodklump. De øverste 50 cm udgøres af muld. Øvrig jord iblandes sand, hvis jorden er leret. Mulden trædes til, så der opnås en god kontakt mellem rod og muld. Plantebede på rasteplads tilplantes efter anvisning på tegning 6625-44004. Træer fastgø-res med jordankre der monteres jf. leverandørens anvisninger. Robinia kan have en rod som vanskeligt lader sig fæstne med jordankre. Dette aftales nærmere med tilsynet. Skov- og buskplantninger Plantehuller må ikke udtørre. Barrodsplanter må ikke lægges ud som afmærkning af plan-testedet. Plantens rødder fordeles jævnt i plantehullet og der må ikke forekomme opad-bøjede rødder. Mulden fordeles mellem rødderne og mulden trædes til for at sikre en god kontakt mellem rødder og muld. Klatreplanter Planter skal før plantning være grundigt gennemvandet. Planter sættes i samme dybde, som de tidligere har stået. Planterne skal stå lodret, og jorden skal være trådt til. Klatreplanter opbindes til espalier af rionet. Staudegræsser Planter skal før plantning være grundigt gennemvandet. Planter sættes i samme dybde, som de tidligere har stået. Planterne skal stå lodret, og jorden skal være trådt til. Staudegræsserne plantes i plantehuller på rasteplads, efter montering af gitterist omkring træer. Planterne plantes i ristens åbninger med jævn afstand – der beregnes anvendt 9 stk. pr. m2. Vandplanter Vandplanter plantes i gruppe af tre og plantes så rodklumpen er dækket af vand. Der tilføres muld i det omfang det skønnes nødvendigt.


SIDE

62 af 92

Dækafgrøder Der sås dækafgrøder jf. Plantelisten bilag A og B på de på tegningerne viste arealer. Såning med dækafgrøder kan påbegyndes når jorden har en temperatur på ca. 8-10 gra-der, fra ca. april måned. På sandede/lette jorde gerne først på sæsonen, mens jorden stadig er fugtig. Efter kultivering og finplanering (se punkt 1.2) skal arealet henligge i ca. 14 dage, således at blotlagte ukrudtsfrø når at fremspire. Herefter svides arealet, og dækafgrøder tilsås umiddelbart herefter. På stejle skråninger hvor der er fare for erosion, kan denne metode ikke anvendes. Her tilsås dækafgrøder umiddelbart efter jordbehandling. Det udsåede dækafgrøde må ikke fremtræde i synlige striber. Udsædsmængde: 1 kg til 1.000 m2 Frøkilde som fra Nykilde eller tilsvarende. Der sås ikke inden for en radie af 0,5 m fra nyplantede solitære træer.

2.2.3.2 Tilfyldning

I gravede huller tilfyldes mulden, så den ligger øverst i hullerne. Overfladen på hvert plantehul til solitær træer skal udformes så det har en hulning, der kan rumme 40 L vand selvom der ligger flis omkring træer. Ved borede huller tilfyldes den opborede jord om planten. Jordoverfladen i hvert plantehul på skråninger skal være vandret. Hvis råjorden i plantehuller til solitærtræer består af blåler eller lignende stiv og kompri-meret lerjord, skal råjorden udskiftes. Tilsynet kontaktes straks for aftale om jordudskift-ning. Entreprenøren skal fjerne og bortkøre evt. overskydende jord, som ikke kan udjævnes til samme profil som omgivelserne. Overskydende jord må kun udjævnes på græsplæner i et 2-3 cm tykt lag. Jord og sten der evt. rutsjer ned af skråninger og ligger i trug og be-lægninger skal fjernes. Ved tilfyldning af muld på skovplanter skal færdig muldlag være vandret.

2.2.3.3 Opbinding

Træerne opbindes hver til to opbindingsstokke, der skal stå henholdsvis syd og nord for træet. Opbindingsstokke nedrammes til min. 120 cm dybde og kanterne skæres runde. Opbin-dingsstokkene sættes så de ikke beskadiger rodklumpen og rødder. Træet opbindes i en højde på ca. 160 cm med sikkerhedssele og afstandsstykke mellem stok og træ.


SIDE

63 af 92

Der skal påregnes, at opbindingshøjden sænkes til 120 cm ved at forkorte stokkene og påsættes ny eller genbrugt sikkerhedssele inden årsgennemgangen. Når man ser ned gennem planterækkerne skal opbindingen og stokke fremstå ensartet og i samme højde. Opbindingen fjernes senest efter 5. plejeår.


Vandingsposerne installeres ifølge producentens vejledning. Pose bindes sammen om-kring stammen med strips.


Der udsås 3 kg pr. 100 m2. Efter udsåning tromles frøet let ned i jordoverfladen. Efter udført såning må der ikke efterlades spild af græsfrø og/eller jord på befæstede arealer og dæksler.

2.2.3.6 Jorddække

Inden udlægningen skal jorden være fri for ukrudt og levende rødder fra flerårigt ukrudt. Ved udlægningen skal muldoverfladen være løs og jævn. Jorddækning udføres således, at planten står i centrum, og udlægges omkring planten på ukrudtsfri jord straks efter plantning og gødskning. Der udlægges et 10 cm tykt lag dækmateriale omkring hver plante i en radius på ca. 0,5 m. Der må ikke lægges dækmateriale lige ved rodhalsen. Entreprenøren har ansvaret for, at planternes bark ikke beskadiges ved udlægning, samt at evt. oveskydende eller spildt flis fjernes. Der udføres kun jorddække omkring planter og træer der ikke står i dækafgrøder.

2.2.4 Kontrol

2.2.4.1 Beplantning

Dokumentation for planteleverancen mht. sortsægthed, frøkilde, kvalitet og størrelse skal udleveres til tilsynet. Dokumentation udfærdiges af den producerende planteskole. Or-drebekræftelse samt kopi af følgesedler skal indgå i KS-materialet. Ved modtagelsen skal entreprenøren kontrollere, at de leverede planter svarer til det i plantelisten og SAB beskrevne plantemateriale. Der kontrolleres ved stikprøver, at planter i depot ikke har været udsat for udtørring. Dato og kontrolmål noteres i KS-materialet. Entreprenøren fører desuden en løbende kontrol på hvert plantested af plantematerialets kvalitet og antal og noterer dette i KS-materialet.


SIDE

64 af 92

Tilsynet kan udtage prøver af de leverede planter til kontrolplantning. Der skal desuden på til-synets forlangende optages enkelte udplantede planter, dels for at kontrollere planternes til-stand, dels for at kontrollere røddernes placering i plantehullet. Træer Tolerancer for planteafstand generelt max +/- 20 cm. Afvigelser må ikke være ensidige. Skov- og buskplantninger Tolerancer for planteafstand generelt max +/- 10 cm. Afvigelser må ikke være ensidige. Planterækker skal være snorlige. Der skal på tilsynets forlangende optages enkelte, ud-plantede planter, dels for at kontrollere planternes tilstand, dels for at kontrollere rødder-nes placering i plantehullet.

2.2.4.2 Tilfyldning

Ved jordudskiftning skal der leveres jordprøver samt dokumentation for tekstur til tilsynets godkendelse inden aflevering kan finde sted. Leverandør af muld og evt. råjord samt jordens tidligere anvendelse skal noteres i KS-materialet.

2.2.4.2 Opbinding

Der kontrolleres for korrekt placering og højde af stokke samt ensartet fastgørelsespunkt for opbindingen ved stikprøver.


Det kontrolleres at vandingsposer og slanger er monteret korrekt ved stikprøver.

2.2.4.4 Gødskning

En prøve af dækmaterialet fremsende til tilsynet inden levering. Entreprenøren skal kon-trollere, at arealerne er tilstrækkeligt fri for ukrudt, inden udlægningen påbegyndes.


Entreprenøren noterer dato for såning samt udsædsmængden i KS-materialet.

2.2.4.6 Jorddække

Entreprenøren foretager kontrol af flislagets tykkelse og størrelse. Alle planter med jord-dække kontrolleres. Resultaterne noteres i KS-materialet.

2.2.4.7 Aflevering

Følgesedler for eventuelle erstatningsplanter skal fremgå at KS-materialet.

2.5 Jordbundsanalyse

2.5.1 Alment

Jordbundsforholdende kan være meget forskelligartede selv indenfor geografisk korte af-stande. Der skal derfor foretages jordbundsanalyser til korrekt fastlæggelse af gødnings-type og mængde.


SIDE

65 af 92

Analyserne foretages af et autoriseret laboratorium.

2.5.3 Udførelse

Der udtages 29 prøver hver bestående af 5 udtag. Prøverne udtages på delstrækninger, svarende til 1 prøve pr. 1.000 lbm. Prøveudtagningen indtegnes på kort og nummereres. Der anføres hvilken jordtype prø-verne stammer fra. Prøverne analyseres for: nitrattal (Nit), kaliumtal (Kt), fosforsyretal (Ft), fosfortal (Pt), magnesiumtal (Mgt), natriumchlorid (Na), og chloridtal (Clt), ledningstal (Lt) og reaktions-tal (Rt).

2.5.4 Kontrol

Analyseresultatet samt forslag til gødskningsplan skal fremsendes til tilsynet.

2.6 Gødskning

2.6.1 Alment

Ved gødskning forstås levering og udbringning af gødning omkring hver plante og i alle plantebede med solitærtræer, skovplanter og buske. Der må ikke anvendes kunstgød-ning, hvor der er risiko for udvaskning af gødningssalte til vådområder, § 3 områder eller andre beskyttede områder. Som grundlag for bestemmelse af gødningstype og –mængde anvendes resultaterne af jordbundsanalyserne, jf. punkt 1. Entreprenøren har ansvaret for, at ingen planter, dyr, belægninger eller inventar skades ved gødskningen.

2.6.2 Materiale

Alle planter skal gødskes med NPK. Endelig sammensætning fastlægges efter udtagning af jordbundsanalyser. Træer: Depotgødning/coated gødning som Basatop NK (NPK 14-1-15) eller tilsvarende. Skov- og buskplantninger: Gødningsgranulat som NPK 14-3-15 eller tilsvarende.

2.6.3 Udførelse

Træer: Depotgødning skal være jævnt fordelt om rødderne. Gødningen tilføres inden muldtilfyld-ningen. Der tilføres ca. 50 gram depotgødning pr. træ. Skov – og buskplantninger: Der tilføres 2 kg pr. 100 m2. Gødning spredes maskinelt 2 gange om året, ved løvspring og midt sommer. Eventuel 3. gang udføres efter ekstremregn, og der må kun spredes, når planterne er tørre eller i vedvarende regnvejr.


SIDE

66 af 92

Der punktgødskes efter en metode, der sikrer en jævn fordeling. Planternes blade, skud og bark må ikke beskadiges af kunstgødning.

2.6.4 Kontrol

Løbende visuel kontrol på mindst 10% af samtlige planter. Resultaterne noteres i KS-materialet. Entreprenøren skal dokumentere udbragt mængde gødning ved hjælp af føl-gesedler.

3. Brugsudstyr til rasteplads

3.1 Plantehulsriste

3.1.1 Alment

Arbejdet omfatter levering og montering af plantehulsriste til rasteplads iht. tegning 6625-44004. Alle mål tages og tjekkes på stedet forud for udførelse af riste, idet plantehuller i betonbe-lægning allerede er udført.

3.1.2 Materiale

Planteriste udføres i sort stål, 10 mm tykkelse.

3.1.3 Udførelse

Plantehulsriste udføres efter anvisning på tegninger, dog skal mål på alle plantehuller ta-ges på stedet forud for udførelse af planteriste. Svejsninger udføres i sømklasse A eller B iht. DS 412 efter angivelser på tegningen. Ubenævnte svejsesømme udføres 4 mm. Alle kantsømme i indadgående hjørnesamlinger skal være hule (konkave). Svejsninger skal alle steder hvor det er muligt fremstå glatte, dvs. afslebet til plan flade. Overflader skal afleveres med ubrudte svejsninger slebet til plan flade, og svejsestænk skal være bortslebne. Skårede og klippede kanter og hjørner skal være rundede.

3.1.4 Kontrol

Visuel kontrol. Prøve af planterist godkendes af tilsynet inden igangsættelse af den samlede produktion.

3.2 Espalier af rionet

3.2.1 Alment

Arbejdet omfatter levering og montering af rionet til espalier langs spunsvæg samt fastgø-relse til spuns ved svejsning.


SIDE

67 af 92

Alle mål tages tjekkes på stedet forud for udførelse af espalier, idet der kan være afvigel-ser i den udførte spunsvæg.

3.2.2 Materialer

Rionet i 8 mm sort stål, maske str. 15 x 15 cm.

3.2.3 Udførelse

Rionet afklippes i mål iht. tegning og påsvejses spunsvæg.

3.2.4 Kontrol

Visuel kontrol.

4. Faunapassager

4.1 Alment

Arbejdet omfatter levering og placering af dødt ved i form af stammer og stød ved fauna-passager som vist på tegninger.

4.2 Materialer

Dødt ved i form af stød og stammer i større dimensioner.

4.3 Udførelse

Der placeres 20 m3 dødt ved pr. 1.000 m2. Hver faunapassager har et areal på omtrent 3.700 m2. Dødt ved placeres efter anvisning fra tilsynet.

4.4 Kontrol

Visuel kontrol.

5. Pleje indtil aflevering

5.1 Alment

Plantninger skal plejes i henhold til Pleje af grønne områder, DA 2003. Pleje indtil aflevering består af følgende arbejder; vanding af træer, kontrol og ukrudtsbe-kæmpelse af plantebede, kontrol af opbindinger, græsklipning samt eventuelle efterplant-ninger og såning.


SIDE

68 af 92

5.1.1 Vanding

Entreprenørens tilbud skal indeholde 8 gange vanding af træerne i vækstsæsonen indtil aflevering. Ved usædvanlige vejrforhold kan bygherren bevillige flere gange vanding på begæring af entreprenøren.

5.1.2 Ukrudtsbekæmpelse

Der må ikke anvendes kemisk ukrudtsbekæmpelse.

5.1.3 Eftersyn af opbindinger

Stramtsiddende bindinger løsnes, og ødelagte pæle og/eller opbindinger udskiftes.

5.1.4 Efterplantning og såning

Inden aflevering gennemgår entreprenøren og tilsynet de beplantede arealer for at træffe beslutning om efterplantning på baggrund af entreprenørens optælling af udfald. Entre-prenørens optælling skal være tilsynet i hænde senest 14 dage før, ovenstående gen-nemgang. Der må ikke foretages efterplantning før dette eftersyn. Efterplantning foretages for alle træagtige planter, der ikke har udvist tilvækst på mindst 50 % af grenen eller har fuld løvsætning af veludviklede blade på gamle individer.

5.1.5 Græsslåning

Der skal slås græs på de arealer entreprenøren selv har tilsået; picnicøer på rasteplads samt midterøer på samkørselspladser.

5.1.6 Eftersyn

Entreprenøren skal føre eftersyn med sine beplantninger i perioden indtil aflevering og selv forestå det administrative arbejde der er forbundet hermed.

5.2 Materialer

5.2.1 Vanding

Entreprenøren sørger selv for vandleverance.

5.3 Udførelse

5.3.1 Vanding

Træerne tilføres 70 liter vand pr. træ ca. 8 gange, alt afhængigt af vejret i vækstsæsonen (april-september). Generelt skal det vurderes, om der skal vandes, når nedbørsunderskuddet er 0 mm. Vandingsunderskud kan evt. baseres på oplysninger fra Dansk Landbrugsrådgivnings hjemmeside www.planteinfo.dk.


SIDE

69 af 92

Hvis entreprenøren skønner, at yderligere vanding af træer er nødvendigt, skal tilsynet straks kontaktes, så eventuel aftale om ekstra vanding kan træffes inden planterne lider skade.


Ukrudt over 10 cm fjernes med håndkraft eller termisk.


Samtlige opbindinger skal efterses inden aflevering.


Eventuel efterplantning og eftersåning skal foretages efter gennemgang med tilsynet.

5.3.5 Græsslåning

Græsklipning udføres som brugsplæne, min. 6 cm højt og max. 12 cm højt. Der må ikke efterlades spild af afklippet græs på befæstede arealer ved arbejdstidsop-hør. Afklippet græs på dæksler og riste skal fjernes efter endt klipning.

5.3.6 Eftersyn

Entreprenøren skal tilse beplantningerne, så nødvendige plejetiltag kan iværksættes i ti-de. Godkendt rådighedstilladelse samt godkendt afmærkningsplan skal foreligge forud for hver pleje- og tilsynsopgave.

5.4 Kontrol

5.4.1 Vanding

Entreprenøren skal give tilsynet besked hver gang der vandes, senest samme dag som arbejdet udføres. Entreprenøren skal notere den udbragte vandmængde samt dato for vanding af hvert træ. Mængderne indføres i KS-materialet.


Ukrudtsbekæmpelsen effekt kontrolleres visuelt 1 uge efter udførelsen og resultaterne noteres i KS-materialet. Tidspunktet for udført ukrudtsbekæmpelse noteres i KS-materialet.


Vurderes visuelt.


Der leveres samme dokumentation for erstatningsplanter og kontrol af arbejder som be-skrevet i pkt. 2.2.4.1.

5.4.5 Græsslåning

Dato for græsklipning og 1 kontrol af klippehøjden pr. 100 m2 noteres i KS-materialet. Vi-suel kontrol af ingen spild på befæstede arealer.


SIDE

70 af 92

5.4.6 Eftersyn

Resultaterne af eftersynsarbejdet indføres i KS-materialet.

SAB – Driftsperioden 6620.500

SIDE

71 af 92

Driftsperioden

Orientering

Pleje og vedligeholdelse af arealerne skal påregnes i 5 vækstsæsoner efter aflevering, med en samlet endelig overdragelse. Driftsperioden udløber således 15. december 2021. 1. driftsår: 16. december 2016 – 31. december 2017 2. driftsår: 1. januar 2018 – 31. december 2018 3. driftsår: 1. januar 2019 – 31. december 2019 4. driftsår: 1. januar 2020 – 31. december 2020 5. driftsår: 1. januar 2021 – 15. december 2021 (= endelig afleveringsdato) Der vil blive holdt eftersyn af beplantning årligt mellem 15. september – 15. oktober. I driftsperioden forudsættes træer at have en tilvækst på årsskud på mindst 5 cm. pr. år. Løvet skal have den for arten normale grønne farve. Tilvæksten opgøres hvert år som gennemsnitlige tilvækst ved udgangen af september måned. Døde planter regnes som negativ vækst i fuld højde, ved toptørre planter regnes det døde skud for negativ vækst. Tilvæksten opgøres ved stikprøver, på 10 % af planterne jævnt fordelt i udvalgte plante-felter. Plantefelter udvælges af tilsynet. Opgørelse af tilvækst udføres ved fællestilsyn.

1 Jordbundsanalyse

1.1 Alment

Jordbundsforholdende kan være meget forskelligartede selv indenfor geografisk korte af-stande. Der skal derfor foretages jordbundsanalyser til korrekt fastlæggelse af gødnings-type og mængde. Der udtages jordbundsanalyser hvert andet år i foråret 2018 og 2020. Analyserne foretages af et autoriseret laboratorium.

1.2 Udførelse

Der udtages 29 prøver hver bestående af 5 udtag. Prøverne udtages på delstrækninger, svarende til 1 prøve pr. 1.000 lbm. Prøveudtagningen indtegnes på kort og nummereres. Der anføres hvilken jordtype prø-verne stammer fra.


SIDE

72 af 92

Prøverne analyseres for: nitrattal (Nit), kaliumtal (Kt), fosforsyretal (Ft), fosfortal (Pt), magnesiumtal (Mgt), natriumchlorid (Na), og chloridtal (Clt), ledningstal (Lt) og reaktions-tal (Rt).

1.3 Kontrol

Analyseresultaterne samt forslag til gødskningsplan skal fremsendes til tilsynet med an-givelse af hvilket areal og beplantningstype hver enkelt prøve repræsenterer.

2. Efterplantning/såning

2.1 Alment

En vækstsæson efter plantning gennemgår entreprenør og tilsyn de beplantede/tilsåede arealer for at træffe beslutning om efterplantning på baggrund af entreprenørens forud-gående optælling/opmåling af udfald. Entreprenørens optælling/opmåling skal være tilsynet i hænde senest 14 dage før end der kan afholdes gennemgang. Der må ikke foretages efterplantninger før end dette tilsyn. Efterplantningen skal foretages for alle træagtige planter (træer, buske, slyngplanter, lyng), der ikke har udvist tilvækst på mindst 50% af grenene eller har fuld løvsætning af veludviklede blade som blade på gamle individer. Desuden foretages der eftersåning af dækafgrøder på arealer, hvor der er tynd dækning eller bare pletter større end 1 kvadratmeter. Efterplantninger/såninger skal være indeholdt i tilbuddet.

2.2 Materialer

Der efterplantes med materialer på plantelisten i SAB – Beplantningsarbejder.

2.3 Udførelse

Plantningen udføres efter retningslinjerne givet i SAB – Beplantningsarbejder.

2.4 Kontrol

Der leveres samme dokumentation for de leverede erstatningsplanter og kontrol af arbej-der, som beskrevet i SAB – Beplantningsarbejder, afsnit 2.2.4.1.


SIDE

73 af 92

3. Beskæring

3.1 Alment

Alle beplantninger gennemgås for større døde grene og døde topskud samt evt. knække-de grene to gange hvert år. På højstammede træer/heistere må konkurrerende topskud ikke forekomme. Træer tæt på kørebane, cykelsti eller fortov beskæres så de til enhver tid opfylder krave-ne til trafiksikkerhed og gennemførelse af vejens drift. Fritrum for kørebane, cykelsti og fortov:

• kørebane: min. 450 cm

• cykelsti min. 450 cm

• fortov min. 350 cm

3.3 Udførelse

Beplantningerne gennemgås indenfor perioden 1. marts til 15. september. På alle planter skal større døde grene fjernes ved basis af grenen. Døde topskud fjernes umiddelbart over en gren, hvorfra det vil være muligt for planten at danne nyt topskud.

3.4 Kontrol

Beskærings- og reguleringsarbejdet kontrolleres visuelt, og resultatet noteres i KS mate-rialet. Højstammede træer/heistere hvor topskuddet er fjernet, skal kunne identificeres på bag-grund af KS materialet.

4. Vanding

4.1 Alment

Vanding af skovplanter kan undgås under normale vejrforhold. Ved usædvanlige vejrforhold kan bygherre bevilge ekstra vanding af skovplantninger på begæring af entreprenøren. Usædvanligt vejrlig defineres, som tørke værre end forekommende hvert 10. år. Højstammede træer vandes ved hjælp af vandingspose, der skal medregnes 8 gange vanding (opfyldning af vandingsposerne) af de højstammede træer, i hver af de første 3 vækstsæsoner. Uenighed om prisen fritager ikke entreprenøren for pligten om nødvendigt at handle på egen hånd, for at sikre planternes trivsel.


SIDE

74 af 92

4.2 Materialer

Ferskvand, entreprenøren sørger selv for vandleverance.

4.3 Udførelse

I tørre perioder, hvor nedbørsunderskud = 20 mm fyldes vandingsposerne. Ved fyldning af vandingsposer kontrolleres om de er intakte og fungerer korrekt, dvs. hul-lerne i bunden må ikke være tilstoppede. Hvis entreprenøren skønner, at yderligere vanding af træerne er nødvendig, skal tilsynet kontaktes, så eventuel aftale om ekstra vanding kan træffes inden planterne lider skade. Entreprenøren har ansvaret for at defekte vandingsposer udskiftes så betids, at træer ik-ke lider skade ved manglende vand som følge af manglende vandingspose.

4.4 Kontrol

Tilsynet skal altid kontaktes forud for vanding, senest samme dag arbejdet udføres. Entreprenøren skal notere den udbragte vandmængde. Mængderne noteres i KS-materialet.

5. Ukrudtsbekæmpelse

5.1 Alment

Alle arealer med dækafgrøder gennemgås 4 gange indenfor hver vækstperiode for ag-gressivt, kraftigt voksende ukrudt, som f.eks.. bynke, mælde, tidsler mv. For plantearealer med bunddækkende buske, skal der gennemgås 8 gange i vækstperioden. Ukrudt må ikke nå at sætte frø. Evt. afklippede frøstande fjernes. Der fjernes kun ukrudt i en radius fra klumpplanter, heister, skovplante og buske på 0,5 meter. Sprøjtning accepteres ikke.

5.3 Udførelse

Ved plantninger uden dækafgrøder kan der udføres ukrudtsbekæmpelse mekanisk, ved håndlugning eller svidning. På arealer med dækafgrøder, forventes ukrudtsbekæmpelsen at kunne udføres ved me-kanisk klipning i en højde lige over dækafgrøden (ca. 30 cm.). Der håndluges i en radius på 50 cm. rundt om stammer uden vandingsposer, således at stammer ikke beskadiges hverken af damp eller maskiner.


SIDE

75 af 92

Hvis der konstateres mekaniske skader på stammer af højstammede træer, kan disse forlanges udskiftet af tilsynet.

5.4 Kontrol

Ukrudtsbekæmpelsen kan effekt kontrolleres visuelt 1 uge efter udførelse og resultaterne noteres i KS-materialet.

6. Sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse

6.1 Alment

Samtlige beplantninger gennemgås for sygdoms- og skadedyrsangreb samtidig med ple-je/renholdelse af planterne. Der må ikke foretages kemisk sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse uden forudgående af-tale med tilsynet. Der må ikke fortages skadedyrsbekæmpelse uden at tilsynet er underrettet, da det ikke er indeholdt i tilbuddet.

6.2 Materialer

Der må ikke anvendes bekæmpelsesmidler, som er giftigere end fareklassen: sundheds-farlig.

6.3 Udførelse

Angreb af cinnobersvamp og lignende svampesygdomme, som kan bekæmpes ved be-skæring, fjernes ved beskæring. Fjern alt angrebet og sygt ved straks, ca. 20 cm under synligt angreb. Afklippede grene med sygdom skal fjernes og bortskaffes fra bevoksnin-gen. Dette skal helst gøres i vækstperioden og undgå så vidt muligt at såre planterne i vinter-tilstand. Sygdomme og skadedyr på planterne bekæmpes, hvis angrebet er fatalt for mere end 10 % af planterne. Entreprenøren har ansvaret for at hverken eget personale, publikum eller husdyr (herun-der bier) skades ved sprøjtning.

6.4 Kontrol

Resultaterne af den visuelle kontrol noteres beplantningsvis / for hvert træ i KS-materialet med angivelse at sted, dato og skønnet % angrebne planter. Der leveres dokumentation for det/de anvendt(e) middel(er), samt oplysninger om an-vendt dosering noteres i KS-materialet.


SIDE

76 af 92

7. Pleje klippet græs

7.1 Alment

Områder med klippet græs gennemgås 8 gange årligt for kraftigt, konkurrerende ukrudt og for evt. skader på området, så eftersåning er nødvendigt. Entreprenøren skal udbedre skader forårsaget af:

• bortskylning af frø

• ukrudt

• fugle

• regnkløfter etc.

7.2 Materialer

Gensåning skal foretages med samme frøblanding som ved førstegangssåning. Der bru-ges en frøblanding som Prodana Vejrabat standard eller ligestillet.

7.3 Udførelse

Arealer skal slås 8 gange om året i vækstsæsonen. Arealerne slås i 6 – 12 cm højde. Ved ekstra afslåning og nødvendig gensåning informeres tilsynet derom. Ved sidste slåning i vækstsæsonen skal klippehøjden være 6 cm.

7.4 Kontrol

Visuelt. Dato for kontrol af græssets tilstand noteres i KS-materialet.

8. Pleje af dækafgrøder

8.1 Alment

Områder med dækafgrøder gennemgås 4 gange årligt for kraftigt, konkurrerende ukrudt og for evt. skader på området, så eftersåning er nødvendigt. Entreprenøren skal udbedre skader forårsaget af:

• bortskylning af frø

• ukrudt

• fugle

• regnkløfter etc.

8.2 Materialer

Gensåning skal foretages med samme frøblanding som ved førstegangssåning.


SIDE

77 af 92

8.3 Udførelse

Princippet med dækafgrøder er at de skal dække plantebedet og dermed mindske ukrudtsbekæmpelse. Dog skal arealerne gennemgås for voldsomt konkurrerende ukrudt. Arealer skal slås 1 gang om året efter frømodning, normalt i slutningen af september. Dette er med til at forlænge dækafgrødens levetid. Det kan blive nødvendigt at afslå 2 gange det første år, såfremt det konstateres, at der fremkommer en stor mængde af uønskede arter, såsom, mælder, agertidsel m.fl. Arealet sommerslås inden de uønskede arters frømodnes. Arealerne slås i 10 cm højde. Ved ekstra afslåning og nødvendig gensåning informeres tilsynet derom.

8.4 Kontrol

Visuelt. Dato for kontrol og dækafgrødernes udvikling/tilstand noteres i KS-materialet.

9. Gødskning

9.1 Alment

Som grundlag for bestemmelse af gødningstype og –mængde anvendes resultaterne af jordbundsanalyserne, jf. punkt 1. Entreprenøren har ansvaret for, at ingen planter, dyr, belægninger eller inventar skades ved gødskningen.

9.2 Materialer

Alle plantninger skal fremstå med den for arten typiske grønne bladfarve. Entreprenøren skal i tilbuddet kalkulere med punktgødskning som beskrevet under SAB – Beplantningsarbejder. Endelig gødningstype fastlægges ud fra resultatet af jordbundsanalyserne.

9.3 Udførelse

Der punktgødskes efter en metode, der sikrer en jævn fordeling. Planternes blade, skud og bark må ikke beskadiges af kunstgødning. Der gødskes 2 gange årligt forår/efterår de første to vækstsæsoner og derefter én gang pr. vækstsæson.


SIDE

78 af 92

Entreprenøren har ansvaret for, at beplantningerne ikke lider af gødningsmangel, og skal indhente tilsynets godkendelse af ekstra gødskning, hvis der er behov for yderligere gødskning, inden arbejdet udføres.

9.4 Kontrol

Visuelt. Resultaterne af entreprenørens eftersyn indføres i KS-materialet.

10. Eftersyn af opbindninger

10.1 Alment

Ødelagte og/eller beskadigede opbindinger og pæle må ikke forekomme.

10.2 Materialer

Som i SAB – Beplantningsarbejder beskrevet.

10.3 Udførelse

Samtlige opbindinger og pæle skal til enhver tid i entrepriseperioden være intakte og fuldt funktionsdygtige lige indtil aftale om nedtagning er truffet med tilsynet. Træerne må på intet tidspunkt lide skade ved de ødelagte opbindinger/pæle. Efter de første 2 år sænkes opbindingspunktet til halvdelen af den oprindelige opbin-dingshøjde over jorden (beskrevet i SAB – Beplantningsarbejder), efter nærmere aftale med tilsynet. Opbindingerne påregnes fjernet helt inden udløb af driftsperioden. Tilsyn og entreprenør afgør ved sidste fællestilsyn inden afleveringen, hvorvidt træerne er så godt rodfæstede, at opbindingerne kan fjernes. Ved fjernelse forstås afmontering af opbindingsmateriale og fjernelse af pæle ved at trække dem op, eller skære dem af i flugt med jordoverfladen. Rester af pæl i jorden må stikke max 1 cm. op over jordoverfladen. Beslutning om flytning eller nedtagning af opbindinger kan omfatte enkelte træer eller he-le områder af træer.

10.4 Kontrol

Dato for gennemført visuel kontrol samt resultatet af denne noteres i KS materialet, for hele plantninger. Træer, som ved den endelige aflevering i 2021 stadig står med opbinding, skal markeres på tegninger, så det tydeligt fremgår hvor disse træer står. Disse tegninger skal indgå i KS-materialet.


SIDE

79 af 92

11. Eftersyn

11.1 Alment

Entreprenøren skal føre eftersyn med sine beplantninger i hele afhjælpningsperioden og forestår selv det administrative arbejde, der er forbundet hermed. Entreprenøren har ansvaret for beplantningernes trivsel i hele afhjælpningsperioden og for rettidig indsats så planterne opnår god vækst i løbet af hele perioden.

11.3 Udførelse

Entreprenøren skal tilse beplantningerne, således at nødvendige plejetiltag kan iværk-sættes i tide. Godkendt ansøgning om rådighed over vej samt godkendt afmærkningsplan for trafikaf-vikling skal foreligge forud for enhver pleje-/tilsyns-opgave. To gange om året, i midten af maj og i slutningen af august, udarbejder entreprenøren en eftersynsrapport, der redegør for beplantningernes sundhedstilstand. Ved augustrapporten opgøres den nødvendige efterplantning. Eftersynsrapporterne fremsendes senest den 30. maj og den 15. september til tilsynet.

11.4 Kontrol

Resultaterne af entreprenørens eftersyn indføres i KS-materialet.

TAG – 6620.500

SIDE

80 af 92

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)

Generelt Tilbuds – og afregningsgrundlaget (TAG) angiver generelle forudsætninger for fastsættel-se af mængder i tilbudslisten (TBL) samt almindelige og specielle bestemmelser vedrø-rende omfanget af ydelser under de enkelte hovedposter, poster og underposter. Alle mængder er fastsat som teoretiske geometriske mængder (fast mål uden spild) i henhold til beskrivelser og tegninger, medmindre andet er defineret under den enkelte post henholdsvis underpost. Mængdeændringer jf. AB 92 ad § 14 bestemmes efter de samme principper, som an-vendt ved tilbudslistens mængder. Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, kontrolmålin-ger og dokumentationer, beregninger m.v. samt spild og eventuelle mermængder udover de teoretiske, samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser, herunder eventuelle tillæg for udførelse udenfor normal arbejdstid samt årstidsbestemte foranstalt-ninger.

Mængdefastsættelse og afregningsmængder Hvor ydelsen fastsættes ved en mængde, skal afregningsmængden fastsættes ved op-måling af det faktisk udførte arbejde i forbindelse med arbejdets udførelse. Såfremt do-kumentationsgrundlaget for fastsættelse af afregningsmængden fjernes under udførelsen af arbejdet, skal mængden fastsættes af såvel entreprenøren som tilsynet før arbejdet igangsættes. I modsat fald fastsætter tilsynet alene grundlaget. Tilsvarende gælder for arbejder, der tildækkes og ikke er synlige i det færdige anlæg.

Tilbudslistens poster Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelse og ydelses-omfang for tilbudslistens enkelte hovedposter, poster og underposter. De angivne numre refererer til tilbudslistens postnumre. Fiktive mængder For ydelser, der ikke forekommer i det udbudte projekt, men som kan blive aktuelle under udførelsen, er fastsat et antal poster med fiktive mængder. Fiktive poster fremgår af post 40.10 ”Øvrige ydelser – stipulerede ydelser”.

TAG – 6620.500

SIDE

81 af 92

12 Færdselsregulerende foranstaltninger

Ydelser i forbindelse med færdselsregulerende foranstaltninger, nødvendige i forbindelse med entreprenørens levering og afhentning af materiel og materialer, afregnes ikke sær-skilt, men skal være indeholdt i ydelserne for de respektive arbejder for brug af pågæl-dende materiel/materialer. For samtlige ydelser - der ikke afregnes efter en tidsenhed - skal enhedsprisen dække hele perioden, hvor ydelsen benyttes på den aktuelle lokalitet. Enhedspriser for materiel skal medtage alle ydelser for etablering af rengjort skilt, trafik-værn mv. på pågældende position samt fjernelse efter brug.

12.01 Daglig inspektion

12.01.02 Hverdage, 2 gange dagligt

Enhedspriserne skal dække samtlige ydelser til de foreskrevne daglige inspektioner og rapporteringer i henhold til SAB – Arbejdsplads, afsnit 4.

12.10 Afmærkning af vejarbejder på motorveje

Afregningsmængden bestemmes ved optælling af de dage eller perioder pr. arbejdsom-råder, hvor ydelsen er leveret. For udvidelsesopgaver bestemmes afregningsmængden vedr. lån af et kørespor ved op-tælling af de dage, der er brugt en M-opstilling for etablering/fjernelse af kørebaneafstrib-ning og/eller ”Port, indkørsel til vejarbejdsområdet”. Port er beskrevet i ”Manual for trafik-afviklingsplaner under motorvejsudvidelsesarbejder” og vist på principtegning 24253.

12.11 Afmærkning af vejarbejde i åbent land

Afregningsmængden bestemmes ved optælling af de dage eller perioder pr. arbejdsom-råder, hvor ydelsen er leveret. For udvidelsesopgaver bestemmes afregningsmængden vedr. lån af et kørespor ved op-tælling af de dage, der er brugt en M-opstilling for etablering/fjernelse af kørebaneafstrib-ning og/eller ”Port, indkørsel til vejarbejdsområdet”. Port er beskrevet i ”Manual for trafik-afviklingsplaner under motorvejsudvidelsesarbejder” og vist på principtegning 24253.

TAG – 6620.500

SIDE

82 af 92

40 Beplantning

40.01 Arbejdsplads

40.01.01 Etablering, drift og rømning

Tilbudslistens faste sum skal inkludere alle udgifter til etablering, miljøgodkendelse, drift i hele anlægsperioden, ryddeligholdelse samt fjernelse af arbejdsplads med tilhørende sta-tionært materiel og installationer mv., til adgangs- og arbejdsveje m.v. samt til nødvendi-ge generelle interimsforanstaltninger og til reetablering af arealer brugt til arbejdspladser-ne efter arbejdets afslutning. Den faste sum skal inkludere afmærkning – opsætning, drift, inspektion, vedligeholdelse og nedtagning - for ind- og udkørsler til arbejdsplads. Den faste sum skal indeholde alle udgifter i forbindelse med levering og opsætning af midlertidigt hegn omkring arbejdspladserne. Den faste sum udbetales efter følgende regler: 40% udbetales når arbejdspladsen er etableret og det nødvendige materiel til gennemfø-relse af entreprisen er på pladsen. Endvidere skal følgende materiale foreligge og være accepteret af tilsynet:

• Kvalitetsplan

• Beredskabsplan

• Bidrag til plan for sikkerhed og sundhed

• Arbejdsplan 40% udbetales løbende i lige store månedlige rater i hele anlægsperioden. 20% når rømning af arbejdspladsen er afsluttet. Endvidere skal al dokumentation og ’Som udført’ materiale fra entreprenøren være over-draget til bygherren og godkendt af tilsynet.

Det understreges, at samtlige ydelser beskrevet i SAB – Styring og samarbejde og SAB – Arbejdsplads skal være indeholdt i denne post. De faciliteter, der etableres under denne post, skal uden ekstrabetaling være til rådighed for regningsarbejder (R).

40.01.02 Afsætning

Den faste sum omfatter alle ydelser til afsætning af plantebede og plantehuller.

40.02 Forarbejde

40.02.01 Grubning / kultivering

Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser i forbindelse med udførelse af grubning. Afregningsmængden opgøres ved opmåling af de udførte arbejder i m².

TAG – 6620.500

SIDE

83 af 92

40.02.05 Kultivering af plantebede

Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser i forbindelse med udførelse af kultivering af grov-reguleret muldjord inkl. fjernelse og bortskaffelse af sten, rødder og affald. inkl. planering. Afregningsmængden opgøres ved opmåling af de udførte arbejder i m².

40.02.08 Afslåning og bortskaffelse af ukrudt

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med mekanisk afslåning og bort-skaffelse af alle plantearter i plantebede og – huller umiddelbart før plantearbejdet påbe-gyndes. Afregningsprisen opgøres efter udført arbejde i m2.

40.02.09 Levering og udlægning af muld

Tilbudslistens mængde er skønnet. Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser ved levering af muld på pladsen samt udlæg-ning i bede. Ligeledes skal bortskaffelse af afrevne sten være indregnet. Afregningsmængden fastlægges ved opmåling af udført arbejde/vejesedler.

40.02.10 Finregulering af muldarealer

Tilbudslistens mængde er skønnet. Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser ved finregulering af muld i plantebede. Afregningsmængden opgøres ved opmåling af de udførte arbejder i m².

40.02.30 Plantehuller til træer

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til udgravning af et plantehul til træer, løsning af bund og sider samt udjævning af jord omkring plantehul inkl. fjernelse og bortskaffelse af sten, rødder og affald. Afregning sker efter optælling af antal plantehuller efter udført arbejde.

40.02.900 Levering og udlægning af harpet muld

Tilbudslistens mængde er skønnet. Enhedspriserne skal indeholde alle ydelser ved levering af muld på pladsen samt udlæg-ning i bede. Ligeledes skal bortskaffelse af afrevne sten være indregnet. Afregningsmængden fastlægges ved opmåling af udført arbejde/vejesedler.

40.02.901 Levering og udlægning af muld til rasteplads

Tilbudslistens mængde er skønnet. Enhedspriserne skal indeholde alle ydelser ved levering af muld på pladsen samt udlæg-ning i bede. Ligeledes skal bortskaffelse af afrevne sten være indregnet. Afregningsmængden fastlægges ved opmåling af udført arbejde/vejesedler.

40.02.902 Levering og udlægning af døde træstubbe/stammer i salamander-område

Den faste sum skal indeholde alle ydelser ved levering og udlægning af døde træstubbe / stammer.

TAG – 6620.500

SIDE

84 af 92

40.03 Beplantning og såning

40.03.04 Levering og plantning af skovplanter

Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige ydelser ved levering af skovplanter og ud-plantning af planter, inkl. udgravning af plantehuller og tildækning.

40.03.29 Levering og såning af dækafgrøder

Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser i forbindelse med levering af frø og udsåning af dækafgrøder. Afregningsprisen opgøres efter udført arbejde i m2.

40.03.32 Levering og såning af græsfrø

Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser i forbindelse med levering af frø og udsåning af dækafgrøder. Afregningsprisen opgøres efter udført arbejde i m2.

40.03.60 Levering og montering af vandingsrør

Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige ydelser i forbindelse med levering og monte-ring af vandingsrør i plantehuller.

40.03.900 Levering og plantning af vandplanter

Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige ydelser ved levering af klatreplanter og ud-plantning af planter, inkl. udgravning af plantehuller og tildækning. Afregning sker efter optælling af antal planter efter udført arbejde.

40.03.901 Levering og plantning af stambuske

Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige ydelser ved levering af buske og udplantning af planter, inkl. udgravning af plantehuller og tildækning. Afregning sker efter optælling af antal buske efter udført arbejde.

40.03.907 Levering og plantning af flerstammede træer

Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige ydelser ved modtagelse af træer, opbevaring og pleje af træer på byggeplads, transport af træer fra byggeplads til plantested og plant-ning af træer, inkl. tildækning af plantehuller. Afregning sker efter optælling af antal træer efter udført arbejde.

40.03.908 Levering og plantning af barrods træer


40.03.909 Levering og plantning af træer med klump


TAG – 6620.500

SIDE

85 af 92

40.03.910 Levering og plantning af buske

Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige ydelser ved levering af buske og udplantning af planter, inkl. udgravning af plantehuller og tildækning.

40.03.911 Levering og plantning af klatreplanter

Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige ydelser ved levering af klatreplanter og ud-plantning af planter, inkl. udgravning af plantehuller, opbinding til espalier og tildækning. Afregning sker efter optælling af antal planter efter udført arbejde.

40.03.912 Levering og plantning af staudegræsser

Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige ydelser ved levering af staudegræsser og udplantning af planter, inkl. udgravning af plantehuller og tildækning. Afregning sker efter optælling af antal planter efter udført arbejde.

40.04 Gødskning og jorddækning

40.04.02 Jordbundsanalyser

Enhedsprisen omfatter alle udgifter til udtagning og analysering af jordbundsprøver for hver kilometer på strækningen. Afregningsmængden opgøres efter dokumentation af udførte analyser.

40.04.04 Levering og udlægning af dækbark, t=0,10 m

Enhedsprisen omfatter alle udgifter til levering samt udlægning af jorddække omkring træer.

40.04.10 Levering og udlægning af depotgødning

Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige ydelser i forbindelse med levering og udlæg-ning af depotgødning. Mængde og type er fiktiv, endelig fastlæggelse af type og mængde afgøres efter analyse af jordprøver.

40.04.16 Opbinding af træer med 2 opbindingsstokke

Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige ydelser ved levering og montering af opbin-dingsstokke inkl. opbinding. Afregning sker efter optælling af antal træer/stolper efter udført arbejde.

40.04.20 Levering og montering af vandingsposer

Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige ydelser ved levering og montering af van-dingspose. Afregning sker efter optælling af antal træer/vandingsposer efter udført arbejde.

40.04.902 Opbinding af træer med 3 opbindingsstokke

Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige ydelser ved levering og montering af opbin-dingsstokke inkl. opbinding. Afregning sker efter optælling af antal træer/stolper efter udført arbejde.

TAG – 6620.500

SIDE

86 af 92

40.04.903 Fastgørelse af træer med jordankre

Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige ydelser ved levering og montering af jordank-re inkl. fastgørelse. Afregning sker efter optælling af antal træer/ankre efter udført arbejde.

40.04.909 Levering og udbringning af gødningsgranulat

Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige ydelser i forbindelse med levering og udlæg-ning af gødningsgranulat. Mængde og type er fiktiv, endelig fastlæggelse af type og mængde afgøres efter analyse af jordprøver.

40.05 Renholdelse til aflevering

Ydelserne skal omfatte alle administrative og tilsynsmæssige opgaver i forbindelse med opfyldelse af de i SB og SAB angivne krav til arbejder i afhjælpningsperioden.

40.05.06 Renholdelse af træer

Enhedsprisen skal indeholde udgifter til manuel/maskinel ukrudtsbekæmpelse omkring hver plante frem til aflevering, som beskrevet i SAB – Driftsperioden i vedligeholdelses perioden.

40.05.08 Renholdelse af skovplanter og buske

Enhedsprisen skal indeholde udgifter til manuel/maskinel ukrudtsbekæmpelse omkring hver plante frem til aflevering, som beskrevet i SAB – Driftsperioden i vedligeholdelses periode.

40.05.22 Vanding af træer med vandingsposer

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med 8 gange vanding af træer a 70 liter vand pr. træ i perioden frem til aflevering. Prisen er inkl. levering af vand. Afregningens mængden opgøres pr. rekvirerede og dokumenterede gang vanding.

40.05.904 Renholdelse af arealer med dækafgrøder

Enhedsprisen skal indeholde udgifter til manuel/maskinel ukrudtsbekæmpelse omkring hver plante frem til aflevering, som beskrevet i SAB – Driftsperioden i vedligeholdelses periode. Afregningsmængder opgøres ved opmåling af de udførte arbejder i m2.

40.05.905 Renholdelse af arealer med klatreplanter

Enhedsprisen skal indeholde udgifter til manuel/maskinel ukrudtsbekæmpelse omkring hver plante frem til aflevering, som beskrevet i SAB – Driftsperioden i vedligeholdelses periode. Afregningsmængder opgøres ved opmåling af de udførte arbejder i m2.

TAG – 6620.500

SIDE

87 af 92

40.07 Vedligeholdelse år 1

40.07.01 Vedligeholdelse af træer

Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige ydelser forbundet med vedligeholdelse af træer inkl. efterplantning, vanding, ukrudtsbekæmpelse, sygdoms- og skadedyrsbekæm-pelse, eftersyn af opbindinger samt generelt eftersyn. Afregningsmængder opgøres ved optælling af de udførte arbejder i stk.

40.07.08 Vedligeholdelse af dækafgrøder

Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige ydelser forbundet med vedligeholdelse af be-de med dækafgrøder inkl. eftersåning, ukrudtsbekæmpelse, sygdoms- og skadedyrsbe-kæmpelse samt generelt tilsyn. Afregningsmængder opgøres ved opmåling af de udførte arbejder i m2.

40.07.09 Vedligeholdelse af buske og skovplanter

Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige ydelser forbundet med vedligeholdelse af bu-ske- og skovplantninger inkl. efterplantning, vanding, ukrudtsbekæmpelse, sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse samt generelt tilsyn. Afregningsmængder opgøres ved opmåling af de udførte arbejder i m2.

40.07.11 Gødskning af buske og skovplanter

Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige ydelser i forbindelse med levering og udlæg-ning af depotgødning. Afregningsmængder opgøres ved opmåling af de udførte arbejder i m2.

40.07.19 Vedligeholdelse af klatre- og slyngplanter

Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige ydelser forbundet med vedligeholdelse af klatre- og slyngplanter inkl. efterplantning, vanding, ukrudtsbekæmpelse, sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse, eftersyn af opbindinger samt generelt eftersyn. Afregningsmængder opgøres ved optælling af de udførte arbejder i stk.

40.07.21 Gødskning af træer

Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige ydelser i forbindelse med levering og udlæg-ning af depotgødning. Mængden fastsættes som antal træer, der er gødet.


Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med 8 gang vanding, af træer a 70 li-ter vand pr. træ. Prisen er inkl. levering af vand. Afregningens mængden opgøres pr. rekvirerede og dokumenterede gang vanding.

40.07.25 Beskæring af træer

Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til gennemgang af træerne 1 gang pr. år samt beskæring, regulering og sidenhen fjernelse af opbindinger. Afregningsmængder opgøres ved optælling af de udførte arbejder i stk.

TAG – 6620.500

SIDE

88 af 92













Enhedsprisen omfatter alle udgifter til udtagning af jordbundsprøver for hver kilometer på strækningen. Afregningsmængden opgøres efter dokumentation af udførte analyser.





TAG – 6620.500

SIDE

89 af 92


Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til gennemgang af træerne 1 gang pr. år samt beskæring, regulering og sidenhen fjernelse af opbindinger. Afregningsmængder opgøres ved optælling af de udførte arbejder i stk.
















TAG – 6620.500

SIDE

90 af 92


Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til gennemgang af træerne 1 gang pr. år samt beskæring, regulering og sidenhen fjernelse af opbindinger. Afregningsmængder opgøres ved optælling af de udførte arbejder i stk.

40.10 Øvrige ydelser - stipulerede ydelser

Generelt For delarbejder, der betales efter regning gælder nedenfor anførte betalingsbetingelser: De under tillægsarbejder nævnte ydelser medregnes i tilbudssummen og er dermed in-deholdt i konkurrencegrundlaget, men vil kun komme til udførelse efter nærmere aftale med bygherren, hvorfor summen ikke vil indgå i kontraktsummen. Enhedspriserne vil bli-ve anvendt ved eventuelle ekstraarbejder uanset omfang. De anførte mængder er fiktive og kan variere ubegrænset, uden at enhedspriserne herved ændres. Ydelserne afregnes efter faktisk udført mængde / medgået tid.

40.10.01 Afslåning af ukrudt på skråninger a=2

Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser forbundet med afslåning af al ukrudt på skrånin-ger. Entreprenøren sørger selv for bortskaffelse af alt ukrudt Afregningsmængden opgøres ved opmåling af de udførte arbejder i m2.

40.10.03 Græsklipning a=2 skråning, 4 gange juni – august

Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser forbundet med græsklipning på skråninger. Afregningsmængden opgøres ved opmåling af de udførte arbejder i m2.

40.10.13 Gødskning af træer i henhold til jordprøver

Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige ydelser i forbindelse med levering og udlæg-ning af gødning i henhold til jordprøver. Mængden fastsættes som antal træer, der er gødet.

40.10.16 Vanding af bede med buske og klatreplanter

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med vanding. Prisen er inkl. levering af vand. Afregningens mængden opgøres pr. rekvirerede og dokumenterede gang vanding.

40.10.19 Skadedyrsbekæmpelse ved beskæring af træ

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse ved be-skæring af træer. Mængden fastsættes som antal træer, hvor der er skadedyrsbekæmpet.

40.10.20 Skadedyrsbekæmpelse ved beskæring af busk eller skovplante

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse ved be-skæring af træer. Mængden fastsættes som antal buske/skovplante, hvor der er skadedyrsbekæmpet.

TAG – 6620.500

SIDE

91 af 92











Enhedsprisen omfatter alle udgifter til udtagning af jordbundsprøver for hver kilometer på strækningen. Afregningsmængden opgøres efter dokumentation af udførte analyser.








TAG – 6620.500

SIDE

92 af 92











43 Brugsudstyr

43.10 Udstyr - til rasteanlæg / samkørselspladser

43.01.906 Levering og montering af plantehulsrist

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter forbundet med levering og montering af plante-riste til plantehuller på rasteplads. Afregningsmængder opgøres ved optælling af de udførte arbejder i stk.

43.01.907 Levering og montering af rionet til espalier

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter forbundet med levering og montering af rionet til espalier inkl. påsvejsning til spuns. Afregningsmængder opgøres ved optælling af de udførte arbejder i stk.

Vejdirektoratet har lokale kontorer i:

Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København

Find mere information på vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 131022 København K

Telefon 7244 [email protected]

Særlige betingelser og beskrivelser...

Documents

Transcript of Særlige betingelser og beskrivelser...