REPÚBLICA DOMINICANA EDESUR DOMINICANA, S.A. · 26. Seguros ... para la ³Adecuación Obra Civil...

19
Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 para la “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.” REPÚBLICA DOMINICANA EDESUR DOMINICANA, S.A. “Año del Fomento a las Exportaciones” GERENCIA DE COMPRAS Pliego de Condiciones Específicas de Bienes y Servicios para el proceso de Comparación de Precios de Obras No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.” 10 de septiembre de 2019

Transcript of REPÚBLICA DOMINICANA EDESUR DOMINICANA, S.A. · 26. Seguros ... para la ³Adecuación Obra Civil...

Page 1: REPÚBLICA DOMINICANA EDESUR DOMINICANA, S.A. · 26. Seguros ... para la ³Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur

Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 para la “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”

REPÚBLICA DOMINICANA

EDESUR DOMINICANA, S.A. “Año del Fomento a las Exportaciones”

GERENCIA DE COMPRAS

Pliego de Condiciones Específicas de Bienes y Servicios para el proceso de

Comparación de Precios de Obras No. “EDESUR-CCC-CP-2019-0044”

“Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos

de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur

Dominicana, S.A.”

10 de septiembre de 2019

Page 2: REPÚBLICA DOMINICANA EDESUR DOMINICANA, S.A. · 26. Seguros ... para la ³Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur

Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 para la “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”

Contenido

1. Antecedentes .................................................................................................................... 1

2. Objeto del Requerimiento ................................................................................................... 1

3. Procedimiento de selección ................................................................................................. 1

4. Fuente de Recursos ........................................................................................................... 1

5. Responsable del procedimiento ........................................................................................... 1

6. Cronograma de Actividades del Proceso. .............................................................................. 1

7. Presentación de la Oferta ................................................................................................... 3

8. Documentación a presentar “Sobre A”: ................................................................................ 4

9. Documentación a presentar “Sobre B”: ................................................................................ 7

10. Moneda de la Oferta e Idioma ............................................................................................. 8

11. Forma de Pago: ................................................................................................................ 8

12. Garantías del Proceso ........................................................................................................ 9

13. Criterios de Evaluación de la Oferta Técnica ........................................................................ 10

14. Calificación Técnica ......................................................................................................... 12

15. Consultas ....................................................................................................................... 12

16. Ofertas anormalmente bajas............................................................................................. 13

17. Aplicación de la Normativa de Compras .............................................................................. 13

18. Adjudicación ................................................................................................................... 14

19. Empate entre Oferentes ................................................................................................... 14

20. Incumplimiento por parte del Adjudicatario ........................................................................ 14

21. Inicio de la Obra ............................................................................................................. 15

22. Recepción Provisional ...................................................................................................... 15

23. Recepción Definitiva ........................................................................................................ 15

24. Norma de seguridad Industrial .......................................................................................... 15

25. Norma de Medioambiente ................................................................................................. 16

26. Seguros ......................................................................................................................... 16

27. Anexos .......................................................................................................................... 17

Page 3: REPÚBLICA DOMINICANA EDESUR DOMINICANA, S.A. · 26. Seguros ... para la ³Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur

Página 1

Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 para la “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”

1. Antecedentes

EDESUR DOMINICANA S.A. (EDESUR), es una sociedad comercial, debidamente habilitada para

ejercer la actividad de distribución del servicio público de electricidad, dentro de una zona de

concesión de su exclusiva gestión, bajo contrato de otorgamiento de derechos suscrito con las

entidades competentes de la República Dominicana. La misma ha sido clasificada como Empresa

Pública No Financiera para los fines de la aplicación de la Ley No. 340-06, sobre Compras y

Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado de fecha 18 de agosto de 2006,

su modificación y reglamentación complementaria (en lo adelante “Ley No. 340-06”); normativa que

rige sus procesos de selección de proveedores y contratistas.

2. Objeto del Requerimiento

Este documento responde al Pliego de Condiciones para participar en el procedimiento de

Comparación de Precios de Obras, con referencia No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044, a los fines de

presentar su mejor Oferta para “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos

de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”, que se detalla a

continuación:

DETALLE DEL REQUERIMIENTO OBRA CIVIL:

Lote Descripción Unidad de

Medida Cantidad

1 ADECUACIÓN SUBESTACIÓN GRANITOS BOJOS DE HAINA OBRA 1

2 ADECUACIÓN SUBESTACIÓN PATIO DE PRUEBA EN LOS

PRADOS OBRA 1

Este requerimiento surge con el objetivo de acondicionar ambas subestaciones a los fines de mejorar

las condiciones para la ejecución de los trabajos.

Los oferentes solo deberán participar presentando por 1 o ambos lotes.

3. Procedimiento de selección

La presente contratación se realizará por Comparación de Precios de Obras en Etapa Única.

4. Fuente de Recursos

Los fondos para financiar el costo del contrato objeto de la presente Comparación de Precios de

Obras, provienen de los recursos dispuestos por EDESUR para el año 2019.

5. Responsable del procedimiento

El responsable de este procedimiento es el Comité de Compras y Contrataciones de EDESUR. La

Gerencia de Compras de EDESUR fungirá como la unidad operativa de compras.

6. Cronograma de Actividades del Proceso.

Se recibirán ofertas desde el día siguiente al 75% del Plazo del proceso, hasta el 23 de

septiembre del año 2019 en horario desde las 8:30 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Page 4: REPÚBLICA DOMINICANA EDESUR DOMINICANA, S.A. · 26. Seguros ... para la ³Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur

Página 2

Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 para la “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”

Los interesados podrán solicitar a EDESUR aclaraciones acerca del presente proceso y las

especificaciones técnicas integradas a la misma, hasta la fecha que coincida con el CINCUENTA POR

CIENTO (50%) del plazo para la presentación de las Ofertas, según el cronograma de actividades

anteriores. Las consultas la formularán los Oferentes, sus representantes legales, o agentes

autorizados por escrito, dirigidas a la Gerencia de Compras dentro del plazo previsto, quien se

encargará de obtener las respuestas.

La Gerencia de Compras, para dar respuestas a tales consultas, deberá emitir circulares aclaratorias.

Dichas circulares deberán ser emitidas solo con las preguntas y las respuestas, sin identificar quien

consultó, en un plazo no más allá de la fecha que signifique el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%)

del plazo previsto para la presentación de las Ofertas, según el cronograma de actividades; y serán

notificadas a todos los Oferentes invitados y publicadas en el portal de EDESUR y en el administrado

por el Órgano Rector.

6.1 Visita al terreno

Los Oferentes/Proponentes deberán realizar una visita de inspección obligatoria al lugar de

Emplazamiento de la(s) Obra(s) y sus alrededores para que, considerando las especificaciones y otra

documentación relativa suministrada por la Entidad Contratante, hagan las evaluaciones de los

aspectos que requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones

que consideren necesarias sobre las condiciones del sitio, condiciones del ambiente y en general,

sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su Propuesta.

Descripción Dirección Fecha Hora

ADECUACIÓN SUBESTACIÓN PATIO DE PRUEBA EN LOS PRADOS

Calle P, Santo Domingo, Distrito

Nacional

Jueves 12 de

septiembre del

2019

10:30 a.m. y el

recorrido

iniciará 11:00

a.m.

Solo se precisa visita obligatoria de levantamiento para esta subestación y la misma estará

coordinada por:

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN

1. Publicación llamado a participar en

la Comparación de Precios de

Obras

Martes 10 de septiembre del 2019

2. Visita Técnica Obligatoria de

levantamiento en el terreno

ADECUACIÓN SUBESTACIÓN PATIO DE PRUEBA EN LOS

PRADOS Calle P, Santo Domingo, Distrito Nacional.

Jueves 12 de septiembre del 2019, a las 10:30 a.m. y

el recorrido iniciará 11:00 a.m. Punto de encuentro en

la entrada de la Subestación. Observación: Debe

inscribirse en el registro de asistencia. Al finalizar la visita

se realizará una foto a todos los oferentes que estén

participando.

3. Período para realizar consultas por

parte de los interesados

Hasta el martes 17 de septiembre del 2019 8:15

a.m.

4. Plazo para emitir respuesta por

parte de la Gerencia de Compras

Hasta el jueves 19 de septiembre del 2019 12:07

p.m.

5. Recepción de Ofertas: “Sobre A” y

“Sobre B”

Desde el día siguiente al 75% del Plazo del proceso,

hasta el lunes 23 de septiembre 2019 en horario

desde las 8:30 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Page 5: REPÚBLICA DOMINICANA EDESUR DOMINICANA, S.A. · 26. Seguros ... para la ³Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur

Página 3

Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 para la “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”

Para Obras Civiles es la Ing. Lilibel Peguero Ureña, Tel. Flota: 849-451-3039

7. Presentación de la Oferta

7.1 Por el Portal Transaccional de Compras Dominicanas.

A través del portal el oferente deberá anexar toda la información requerida para este proceso

escaneada en el portal transaccional luego de pasada la fecha de la Etapa de Preguntas y Respuestas,

hasta el día y hora final de presentación de ofertas indicada en dicho portal.

Si no posee el acceso al Portal Transaccional de Compras Dominicanas, puede:

Participar en los talleres que regularmente ofrece la DGCP para los cuales pueden remitir un

correo electrónico a [email protected]; así como también comunicarse al

teléfono: 809-682-7407, Extensiones: 3118 y 3084.

Visitar el canal de la red social YouTube donde están colgados varios videos sobre los pasos

para registrarse y presentar ofertas:

a) https://www.youtube.com/watch?v=c2w2Olu2P9Y

b) https://www.youtube.com/watch?v=BQhZ5iwAwG0

c) https://www.youtube.com/watch?v=rFckilWvR4g

d) https://www.youtube.com/watch?v=8W-X-2NMhBE

7.2 De manera Física en Torre Serrano

Para presentar ofertas de manera Física el oferente deberá hacerlo en dos (2) sobres cerrados y

sellados los cuales contienen la Oferta Técnica (sobre A) y la Oferta Económica (sobre B).

Los referidos sobres A y B estarán identificados conforme se describe a continuación:

i. El primero, “Sobre A”, será identificado como Oferta Técnica, el cual contendrá los elementos

de credenciales del oferente y la oferta técnica.

ii. El segundo sobre, deberá ser identificado como: “Sobre B”, que contendrá la oferta

económica, el cual sólo se considerará cuando el oferente hubiere cumplido con las

Especificaciones Técnicas anexas al presente documento, así como los demás requisitos que

demuestren la idoneidad para la ejecución del requerimiento a desarrollarse.

“SOBRE A”/ “SOBRE B” (Según corresponda)

Nombre del Oferente/Proponente:

Dirección:

Responsable del procedimiento de selección:

EDESUR DOMINICANA, S.A.

Presentación: Oferta Técnica/ Oferta Económica (Indicar según corresponda)

Referencia del procedimiento: EDESUR-CCC-CP-2019-0044

“ADECUACIÓN OBRA CIVIL EN LAS SUBESTACIONES GRANITOS BOJOS DE HAINA Y PATIO

DE PRUEBA EN LOS PRADOS DE EDESUR DOMINICANA, S.A.”

El solo hecho de un Oferente/Proponente participar en el presente proceso, implica pleno

conocimiento, aceptación y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos, Representante Legal

y Agentes Autorizados, a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción

alguna, establecidos en la presente invitación, la cual tiene carácter jurídicamente obligatorio y

vinculante.

Page 6: REPÚBLICA DOMINICANA EDESUR DOMINICANA, S.A. · 26. Seguros ... para la ³Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur

Página 4

Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 para la “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”

No se podrá considerar error u omisión subsanable, cualquier corrección que altere la sustancia de

una oferta para que se la mejore.

Para fines de subsanación de componentes aritméticos o numerarios, solamente se tomarán en

cuenta las posibilidades que a tales efectos se desglosan en el Artículo 92 del Decreto No. 543-12.

8 Documentación a presentar “Sobre A”:

El Sobre “A” deberá ser depositado en UN (1) original debidamente marcado como “ORIGINAL”

en la primera página de la Oferta Técnica, más una (01) versión digital en un USB conteniendo la

información del Sobre “A”, junto con UNA (01) fotocopia simple de la misma, debidamente

marcadas, en su primera página, como “COPIA”.

Esta información debe estar en formato PDF y debidamente identificadas. El original y la copia

deberán estar firmados en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas

(numerar cada página) y deberán llevar el sello social de la compañía y/o firma para el caso de

persona física. La versión digital debe realizarse íntegramente de las versiones impresas

que estén debidamente firmadas y selladas.

8.1 Documentación Legal (Credenciales)

La documentación concerniente al Sobre “A”, debe presentarse en CUATRO (4) encuadernados

segregados e identificables como Documentación Legal /Credenciales y Documentación Técnica,

conteniendo en cada una, los documentos que se indican a continuación:

- Persona Física:

i. Registro de Proveedores del Estado (RPE), sin perjuicio de lo indicado en el artículo 21 del

Reglamento No. 543-12, de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012). El Registro

debe estar actualizado y corresponderse al rubro ofertado; debiéndose presentar

constancia en el sobre.

ii. Copia de su Registrado Mercantil actualizado emitido por la Cámara de Comercio y Producción

correspondiente.

iii. Copia certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de que se encuentra

al día con el pago de sus impuestos.

iv. Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el

Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social.

v. Copia de la Factura Eléctrica al día.

vi. Presentación de una Declaración Jurada debidamente legalizada ante Notario y registrada en

la Procuraduría General de la República, contentiva de las siguientes Declaraciones:

a) Que no están embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidación; sus negocios

no han sido puestos bajo administración judicial, y sus actividades comerciales no han sido

suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su contra por cualquiera de los motivos

precedentes.

b) Que ni ellos ni su personal directivo, hayan sido condenados por un delito relativo a su

conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar

un Contrato adjudicado; así como de que no tienen juicios pendientes con el Estado

Dominicano o alguna de sus instituciones.

c) Que ni ellos ni el personal directivo forman parte de las personas inhabilitadas de contratar

con el Estado, conforme al Artículo 14 de la Ley No. 340-06.

d) Se certifique y de fe de que el Oferente, sus directivos, accionistas, afiliados o el personal que

pretende utilizar para la prestación de los servicios requeridos en caso de resultar

Page 7: REPÚBLICA DOMINICANA EDESUR DOMINICANA, S.A. · 26. Seguros ... para la ³Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur

Página 5

Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 para la “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”

adjudicatario, no mantienen o han mantenido en los seis (6) meses anteriores a la publicación

del llamado a licitación, relación laboral con EDESUR o cualquiera de las Empresas Eléctricas

Estatales.

e) Que no se encuentran inhabilitados por la Dirección General de Contrataciones Públicas

(DGCP) para contratar con entidades sometidas a la Ley No. 340-06.

f) Se comprometen a presentar o actualizar los planes trabajo por lo menos cada trimestre

después de la firma del contrato.

g) Certificación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) del Ministerio de Trabajo

de la República Dominicana, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 y 14.1 del

Reglamento 522-06 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. En caso de no tenerla, deberá

presentar la solicitud de esta certificación y contar con la certificación a más tardar en la fecha

de entrada del Contrato o de lo contrario EDESUR pronunciará la cancelación de la

adjudicación y la terminación anticipada del Contrato, en razón a que ésta es una condición

precedente para su activación.

Persona Física:

i. Copia del Registro de Proveedores del Estado (RPE), sin perjuicio de lo indicado en el artículo

21 del Reglamento No. 543-12, de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012). El

Registro debe estar actualizado y corresponderse al rubro ofertado; debiéndose

presentar constancia en el sobre.

ii. Copia certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de que se encuentra

al día con el pago de sus impuestos.

iii. Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el

Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social, (si aplica).

iv. Copia de la cédula de identidad y electoral o pasaporte (lo que aplique).

v. Copia de la Factura Eléctrica al día.

Para los consorcios:

Los Oferentes podrán participar en el presente proceso de forma individual o consorciada. En ese

sentido, aquellos oferentes que a la fecha presentación de ofertas no puedan acreditar por sí mismos

el cumplimiento de los requisitos mínimos de índole técnica que se establecen en el presente

documento, podrán hacerlo a través de su participación en un Consorcio. A tales fines, las entidades

agrupadas como Consorcios deberán presentar lo siguiente:

a) Original del Acuerdo notariado y legalizado por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo

su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada

miembro del consorcio, así como sus generales. Se proveerá toda la información que es

exigida para comprobar la solvencia económica y financiera, así como la idoneidad técnica y

profesional de sus integrantes.

b) La solvencia e idoneidad técnica, se podrá acreditar mediante la sumatoria acumulada de las

credenciales de cada uno de los miembros integrantes.

c) Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado

por todas las empresas participantes en el consorcio.

d) Presentar todas las informaciones que se listan en los literales 8.2 y 8.3 y del numeral 8.1,

deberán ser depositadas individualmente por cada uno de los integrantes del

Consorcio, incluyendo la Declaración Jurada prevista en el numeral IV del literal

8.1, salvo aquellos requisitos que sean solventados solamente por una de las entidades del

Consorcio, en cuyo caso deberá hacerse esa salvedad expresa.

Page 8: REPÚBLICA DOMINICANA EDESUR DOMINICANA, S.A. · 26. Seguros ... para la ³Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur

Página 6

Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 para la “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”

e) Los fines sociales de las personas jurídicas que conformen el Consorcio, deberán ser

compatibles con el objeto contractual.

f) Para su validez y aceptación, en el Acuerdo de Consorcio deberá incluirse una cláusula que

indique que las personas naturales o jurídicas que forman parte del mismo, responderán

solidariamente por todas las consecuencias de su participación en el conjunto. Asimismo,

bajo pena de descalificación inmediata, las personas naturales o jurídicas que formasen parte

de un conjunto, no podrán presentar otras ofertas en forma individual o como integrante de

otro conjunto.

g) En el caso de que resulte adjudicatario un consorcio, el contrato será suscrito por quienes

ejerzan la representación legal de cada una de las empresas participantes, las que quedarán

obligadas solidariamente ante EDESUR, sin perjuicio de la acreditación del representante o

apoderado único.

h) Los consorcios durarán como mínimo el tiempo necesario para la ejecución del contrato,

hasta su extinción y liquidación.

8.2 Documentación Oferta Técnica

La documentación técnica referente al requerimiento I de Adecuaciones la

conforman los siguientes documentos:

1) Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de

actividad:

a. Presentación de Oferta (SNCC.F.034)

b. Formulario Información del Oferente. (SNCC.F.042).

c. Experiencia como Contratista en proyectos de naturaleza similar (SNCC.D.049). Debe

anexar documento(s) probatorio(s) que sustente lo descrito en el formulario 049, tales

como: orden de compras, contrato, recepción provisional, definitiva de trabajos

realizados indicados en el formulario referencia SNCC.D.049.

d. Currículo del Personal Profesional propuesto(SNCC.D.045)/Experiencia profesional del

Personal Principal (SNCC.D.048) para obra civil.

e. Copia de la matrícula profesional donde se especifique la fecha de la expedición.

f. Certificado de vigencia de la matrícula profesional.

g. Plan y metodología de Trabajo

h. Cronograma de Ejecución de Obra, el cual contemple la ruta crítica.

i. Finiquitos o contratos de trabajos similares al establecido en este documento como:

Recepción definitiva o carta de recepción conforme en obras ejecutadas de naturaleza

similar.

j. Listado de partidas con volumetría y/o listado de cantidades. (Sin precio)

k. Ficha técnica de los productos y materiales a utilizar, donde se especifique lo ofertado

con el mayor detalle posible. Solicitamos anexar imágenes de los productos y

materiales relevantes ofertados.

Los interesados en participar en el proceso, pueden descargar el Pliego de Condiciones y todos

sus anexos, tanto del Portal Transaccional de Compras Dominicana, como el de Edesur

Dominicana; en caso de presentar inconvenientes, deberán traer una memoria USB en blanco a la

Gerencia de Compras, ubicada en la Calle Carlos Sánchez y Sánchez, esquina Tiradentes No. 47, 2do

Piso, Torre Serrano para que le sea grabada la información.

La no presentación según se requiera de alguno de los documentos solicitados, luego de la etapa de

subsanación será causa de descalificación.

Page 9: REPÚBLICA DOMINICANA EDESUR DOMINICANA, S.A. · 26. Seguros ... para la ³Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur

Página 7

Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 para la “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”

9 Documentación a presentar “Sobre B”:

9.1 Oferta Económica y Garantía de Seriedad de la Oferta

El Sobre “B” deberá ser depositado en UN (1) original debidamente marcado como “ORIGINAL”

en la primera página de la Oferta Económica, más una (01) versión digital conteniendo la

información del Sobre “B” junto con UNA (01) fotocopia simple de la misma, debidamente

marcadas, en su primera página, como “COPIA”. Estas informaciones deben estar en formato PDF

y en formato modificable Excel debidamente identificadas. El original y las copias deberán estar

firmados en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas (numerar cada

página) y deberán llevar el sello social de la compañía y/o firma para el caso de persona física. Las

versiones digitales deben realizarse íntegramente de las versiones impresas que estén

debidamente firmadas y selladas.

La Oferta económica, sólo se considerará para evaluación, cuando el oferente haya cumplido con

todas las especificaciones técnicas anexas al presente documento, así como los demás requisitos

que demuestren la idoneidad del oferente para el suministro de los bienes y/o servicios a adquirirse.

La documentación concerniente al Sobre “B”, debe contener cada uno de los documentos que se

indican a continuación:

a) Formulario de Presentación de Oferta Económica. Anexo (SNCC.F.033).

b) Listado de materiales que se utilizarán para estas adecuaciones con sus precios unitarios,

norma 07-2007 y el ITBIS transparentado.

c) Análisis de costos

d) Presentar la Garantía de Seriedad de la Oferta, a nombre de EDESUR DOMINICANA,

S.A. indicada en el Artículo 112 literal a) del Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-

06, instituido mediante Decreto número 543-12, de fecha seis (6) de septiembre de dos mil

doce (2012), consistente en una Fianza1 emitida por una aseguradora de reconocida

solvencia en la República Dominicana o Garantía Bancaria por un importe del uno por ciento

(1%) del monto total de la oferta (incluyendo impuestos). De no presentar dicha garantía,

su Oferta quedará descalificada sin más trámite.

La Oferta económica, la cual sólo se considerará para evaluación cuando el oferente haya cumplido con todas las especificaciones técnicas anexas al presente documento, así como los demás requisitos que demuestren la idoneidad del oferente para el suministro de los servicios a adquirirse.

Datos obligatorios que deben incluir en su oferta económica (Sobre B):

i. Tiempo de entrega requerido:

Adecuación Subestación Bojos de Haina: 30 días

Adecuación Subestación Patio de Prueba Los Prados: 30 días

ii. Validez de la Oferta: 90 días hábiles contados a partir de la fecha de entrega.

iii. Condiciones de pago: 20% Anticipo y 80% restante a 60 días, luego del depósito y

verificación de la factura, debidamente revisada y aprobada por EDESUR, y previa verificación

del cumplimiento de la totalidad de las condiciones pactadas en virtud de los documentos que

forman parte del proceso.

1 La Fianza debe contener los requisitos exigidos en virtud de la Ley No. 146- 02, sobre Seguros y Fianzas en la República

Dominicana.

Page 10: REPÚBLICA DOMINICANA EDESUR DOMINICANA, S.A. · 26. Seguros ... para la ³Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur

Página 8

Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 para la “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”

iv. Condiciones de Entrega: En sitio.

La oferta económica deberá contener el costo total de lo ofertado. Todos los costos aplicables al

suministro y/o ejecución de los trabajos, deberán estar incluidos en la oferta, así como los impuestos

que resulten aplicables, los cuales deberán estar debidamente transparentados en la misma. Los

precios deberán incluir solo dos (2) decimales después del punto, esto debido a que

nuestro sistema no admite más de dos (2) dígitos, para cumplir con lo solicitado,

recomendamos utilizar la fórmula de EXCEL “REDONDEAR”, con dos dígitos. El Contratista

no estará exento de ningún pago de impuestos y por tanto será el único responsable por el pago de

los gravámenes sobre las sumas percibidas bajo el mismo.

NO SE ACEPTARAN OFERTAS ALTERNATIVAS, por lo que sólo pueden ofertar 1 cotización para

el proyecto en la contratación objeto de la presente invitación.

9.2 Garantía de Seriedad de la Oferta

Presentar la Garantía de Seriedad de la Oferta, a nombre de EDESUR DOMINICANA, S.A.

indicada en el Artículo 112 literal a) del Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, instituido

mediante Decreto número 543-12, de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012),

consistente en una Fianza2 emitida por una aseguradora de reconocida solvencia en la República

Dominicana o Garantía Bancaria por un importe del uno por ciento (1%) del monto total de la oferta

(incluyendo impuestos). De no presentar dicha garantía, su Oferta quedará descalificada sin más

trámite.

Esta Garantía deberá presentarse con una vigencia mínima de NOVENTA (90) días calendario

contados a partir de la fecha de entrega de la oferta. Las ofertas que no cumplan por lo menos

con el plazo aquí establecido serán eliminadas sin más trámite.

Adicional a la documentación en físico, el Oferente deberá entregar:

Una (1) versión digital en CD o memoria USB, que contenga en formato Excel los presupuestos y

análisis de costos por el proyecto ofertado del “Sobre B”. En el mismo CD o memoria, en otra carpeta

colocar toda la documentación indicada en cada punto del “Sobre A” en formato PDF, debidamente

rotulada.

10 Moneda de la Oferta e Idioma

Los Oferentes presentarán su Oferta en Pesos Dominicanos (RD$), a excepción de las empresas

extranjeras, las cuales podrán presentar su oferta en Dólares Americanos (US$).

El idioma oficial del presente proceso es el español. Por lo tanto, la totalidad de los documentos

presentados en la oferta, así como las correspondencias y demás documentos generados en el

proceso, deben ser presentados en este idioma, o de encontrarse en idioma distinto, deberán contar

con la traducción al español.

11 Forma de Pago:

En observancia del Artículo 108 del Reglamento No. 543-12, EDESUR otorgará un anticipo el cual no

excederá al veinte por ciento (20%) del valor contratado, luego de la firma del Contrato y

2 La Fianza debe contener los requisitos exigidos en virtud de la Ley No. 146- 02, sobre Seguros y Fianzas en la República

Dominicana.

Page 11: REPÚBLICA DOMINICANA EDESUR DOMINICANA, S.A. · 26. Seguros ... para la ³Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur

Página 9

Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 para la “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”

contra entrega de la Garantía de Buen Uso del Anticipo indicada en el Art. 112, literal c), del

Reglamento No. 543-12.

El ochenta por ciento (80%) restante, será pagado a partir de los sesenta(60) días, luego de

emitida la factura correspondiente a cada cubicación entregada, debidamente revisada y aprobada

por EDESUR, y previa verificación del cumplimiento de la totalidad de las condiciones pactadas en

virtud de los documentos que forman parte del proceso.

En el entendido de que estas son condiciones predeterminadas y establecidas para el presente

proceso, conjuntamente con su oferta económica, el oferente deberá especificar su aceptación a las

mismas o de lo contrario su oferta no será considerada.

12 Garantías del Proceso

Para garantizar el mantenimiento de sus compromisos como oferente, así como el posterior

cumplimiento de sus obligaciones contractuales como eventual adjudicatario, el oferente deberá

constituir garantías en las formas y condiciones que se detallan a continuación:

Garantía de Seriedad de Oferta

Los oferentes deberán presentar la Garantía de Seriedad de la Oferta dentro del Sobre que contiene

la Oferta Económica “Sobre B”. Esta garantía puede consistir en una (1) fianza emitida por una

aseguradora de reconocida solvencia en la República Dominicana; o una (1) garantía bancaria. En

cualquiera de los dos casos, la garantía será por un importe no inferior al uno por ciento (1%) del

monto total de la oferta (incluyendo ITBIS). Esta garantía será emitida en favor de Edesur

Dominicana, S.A., por un tiempo de vigencia desde el XX/XX/2019 hasta XX/XX/2019 mínimo,

pudiendo ser prorrogada a requerimiento de Edesur Dominicana, S.A

Queda expresamente establecido, que la omisión en la presentación de la garantía de

seriedad de la oferta, cuando la misma fuera insuficiente, o ha ya sido presentada en

inobservancia de alguno de los requisitos exigidos conforme al artículo 114 del

Reglamento 543-12, se aplicará la desestimación de la oferta de que se trate sin necesidad

de proveer motivaciones adicionales.

Las garantías de seriedad de la oferta, serán devueltas tanto al adjudicatario como a los demás

oferentes participantes una vez sean integradas las garantías de fiel cumplimiento de los contratos

resultantes de este proceso.

Garantía de Fiel Cumplimiento

Los Adjudicatarios estarán obligados a constituir una Fianza emitida por una aseguradora de

reconocida solvencia en la República Dominicana o una Garantía Bancaria (con la condición de ser

está incondicional, irrevocables y renovables), en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados a

partir de la Notificación de la Adjudicación, por el importe del cuatro por ciento (4%) para Grandes

empresas y un UNO por ciento (1%) para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) del

monto total del Contrato a intervenir, en favor de EDESUR siempre que remitan la Certificación

que emite el MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES (MICM) sobre calificación

como empresa MIPYMES. Esta certificación debe estar vigente.

Si un oferente es adjudicado para ambos lotes, deberá presentar por separado la Garantía de Fiel

Cumplimiento para cada Subestación. La falta de entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento por

parte del Oferente Adjudicatario, se entenderá que renuncia a la Adjudicación y se procederá a la

ejecución de la Garantía de Seriedad de la Oferta y a las demás acciones que legalmente

corresponden.

Page 12: REPÚBLICA DOMINICANA EDESUR DOMINICANA, S.A. · 26. Seguros ... para la ³Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur

Página 10

Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 para la “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”

Las garantías de fiel cumplimiento del contrato, serán devueltas una vez cumplido el mismo a

satisfacción de EDESUR, cuando no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna.

Garantía de Vicios Ocultos

Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA deberá presentar una garantía de las Obras ejecutadas

por él a satisfacción de EDESUR, (Garantía de Vicios Ocultos), por un monto equivalente al cinco por

ciento (5%) del costo total a que hayan ascendido todos los trabajos realizados al concluir la Obra.

Esta garantía deberá ser por un período de tiempo de garantía ofertado, contados a partir de la

Recepción Definitiva de la Obra, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparación que

surja por algún defecto de construcción no detectado en el momento de recibir la Obra. La garantía

deberá ser otorgada por una compañía de seguros con su correspondiente fianza, a entera

satisfacción de la Entidad Contratante. Esto en adición a lo establecido en los artículo 1792 y

siguientes del Código Civil Dominicano.

El adjudicatario garantizará que si durante el periodo antes citado los trabajos sufren algún tipo de

deterioro o daño alguno producto de una ejecución inadecuada, se compromete a reparar tales daños

a su entero costo y a satisfacción de EDESUR. Si por la naturaleza de los servicios ejecutados, resulta

necesario un tiempo de respuesta inferior al establecido en el presente acápite, la empresa

contratista se compromete a prestar el servicio en el tiempo requerido a EDESUR.

Tabla Períodos de Vicios Ocultos y /o desperfectos en el Proyecto

ÍTEM PROYECTO GARANTIAS

SOLICITADAS

1 ADECUACIÓN SUBESTACIÓN BOJOS DE HAINA 12 MESES

2 ADECUACIÓN SUBESTACIÓN PATIO DE PRUEBA LOS PRADOS

18 MESES

Responsabilidad Civil.

Una Garantía Bancaria o Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil correspondiente, la cual ascenderá

a CINCO MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$5,000,000.00), en un plazo de cinco

(5) días hábiles, contados a partir de la notificación de la adjudicación.

El Adjudicatario será el único responsable por los daños y perjuicios sufridos por las personas que

laboren en la ejecución de estos trabajos, así como por todos los daños y perjuicios que la ejecución

de los mismos pueda causar a terceras personas y/o propiedades. Asimismo, asumirá la totalidad de

los riesgos y compromisos que se originen por la ejecución de la obra. A tales efectos, LA

CONTRATISTA hace formal entrega de una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General por el

valor antes indicado, suma ésta que no exime a LA CONTRATISTA del pago de la totalidad por los

daños que pudiere causar.

13 Criterios de Evaluación de la Oferta Técnica

Las propuestas deberán contener la documentación indicada en la tabla de más abajo, las cuales,

serán evaluadas bajo la modalidad de CUMPLE/NO CUMPLE.

Page 13: REPÚBLICA DOMINICANA EDESUR DOMINICANA, S.A. · 26. Seguros ... para la ³Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur

Página 11

Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 para la “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”

PROPUESTA TÉCNICA CUMPLE NO CUMPLE

a. Experiencia como Contratista en proyectos de naturaleza similar (SNCC.D.049). Debe anexar documento(s) probatorio(s) que sustente lo descrito en el formulario 049, tales como: orden de compras, contrato, recepción

provisional, definitiva de trabajos realizados y/o carta de referencia que sustenten los trabajos indicados en el formulario referencia SNCC.D.049.

SI NO

b. Currículo del Personal Profesional propuesto(SNCC.D.045)/Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048) para obra civil.

SI NO

c. Copia de la matrícula profesional donde se especifique la fecha de la expedición.

SI NO

d. Certificado de vigencia de la matrícula profesional. SI NO

e. Plan y metodología de Trabajo SI NO

f. Cronograma de Ejecución de Obra, el cual contemple la ruta crítica.

SI NO

g. Finiquitos o contratos de trabajos similares al establecido en este documento como: Recepción definitiva o carta de recepción conforme en obras ejecutadas de naturaleza similar.

SI NO

h. Listado de partidas von volumetría y/o listado de cantidades SI NO

i. Ficha técnica de los productos y materiales a utilizar, donde

se especifique lo ofertado con el mayor detalle posible. Solicitamos anexar imágenes de los productos y materiales relevantes ofertados.

SI NO

a) Experiencia como Contratista en proyectos de naturaleza similar (SNCC.D.049).

Para efectos del presente proceso, el proponente cuya empresa haya realizado obras en los últimos

tres (3) años, que hayan sido entregadas satisfactoriamente, presentándose las constancias

respectivas. Se otorgará un CUMPLE a la empresa que presente Experiencia como contratista en

trabajos similares.

b) Currículo del Personal Profesional Propuesto (SNCC.D.045) / Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048).

El Oferente/Proponente deberá acreditar que los profesionales que se encargarán de la dirección de

los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración

de los trabajos.

Encargado de Obra o Residente en Obra:

El oferente deberá presentar currículum de un profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura el

responsable directo de la ejecución material del proyecto para servir de puente entre el jefe o

residente de obra y los operarios que han de realizar los trabajos de construcción con los

conocimientos técnicos necesarios para vigilar la adecuada ejecución in situ de la obra.

c) Certificado de vigencia de la matrícula profesional:

El oferente deberá presenta documento vigente que especifique la fecha de expedición.

Page 14: REPÚBLICA DOMINICANA EDESUR DOMINICANA, S.A. · 26. Seguros ... para la ³Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur

Página 12

Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 para la “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”

d) Cronograma de ejecución de la obra:

Los Oferentes/Participantes deberán presentar un cronograma de obras con el tiempo estimado (días

calendarios) de ejecución con sus respectivas actividades y el personal de soporte. Presentación en

físico y digital.

Los tiempos de ejecución establecidos en los cronogramas deberán ser descritos de manera

específica (escrita en letra y número), tanto en meses de duración como en días calendarios. Estos

tiempos serán utilizados como referencias, sin limitar la eficiencia de los oferentes.

Tabla de tiempo de ejecución /entrega:

ÍTEM PROYECTO TIEMPO PROMEDIO DE EJECUCIÓN/ENTREGA

1 ADECUACIÓN SUBESTACIÓN BOJOS

DE HAINA 30 días calendarios máximo

2 ADECUACIÓN SUBESTACIÓN PATIO

DE PRUEBA LOS PRADOS

30 días calendarios máximo

Nota: El tiempo total de la ejecución para todas las actividades no podrán exceder un tiempo de 30

días calendario.

e) Plan de trabajo:

El Plan de Trabajo propuesto con los recursos nivelados (Diagrama de tareas) deberá cumplir con

los tiempos de ejecución, que presente las principales actividades a ser desarrolladas para los

trabajos, con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.

f) Listado de partidas con volumetría o listado de cantidades:

El oferente deberá presentar su presupuesto en los listados de partidas anexo a este Pliego de Condiciones sin alterar el orden, descripción y cantidad.

14 Calificación Técnica

Para que un oferente/proponente pueda acceder a la fase de evaluación de su Oferta Económica, el

mismo deberá acreditar lo siguiente:

Haber cumplido con la presentación completa de su documentación de Credenciales bajo las

condiciones exigidas en los presentes Términos de Referencia.

Haber cumplido completamente con la presentación de la documentación que contiene los

componentes de su Oferta Técnica, tal y como se detallan en los presentes Términos de

Referencia; y obtener un cumplimiento en TODOS los aspectos de los Criterios de Calificación

Técnica.

15 Consultas

Los interesados podrán solicitar a EDESUR aclaraciones acerca de la presente invitación a presentar

oferta y las especificaciones técnicas integradas a la misma, hasta la fecha indicada en el cronograma

de actividades.

La Gerencia de Compras, para dar respuestas a tales consultas, deberá emitir circulares aclaratorias,

hasta la fecha indicada en el cronograma de actividades.

Los Oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado (RPE)

administrado por la DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, salvo lo dispuesto

Page 15: REPÚBLICA DOMINICANA EDESUR DOMINICANA, S.A. · 26. Seguros ... para la ³Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur

Página 13

Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 para la “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”

en el artículo 21 del Reglamento número 543-12, de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce

(2012). El Registro debe estar actualizado y corresponderse al rubro ofertado; debiéndose

presentar constancia en el sobre.

16 Ofertas anormalmente bajas.

La Entidad Contratante rechazará las ofertas que se comprueben que tienen precios o partidas

anormalmente bajas. En los casos en que el equipo de peritos confirme que una oferta resulta factible

por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, solo podrá excluirla previa

tramitación del procedimiento que establece este acápite.

Durante la etapa de evaluación económica de las ofertas, el equipo de peritos deberá identificar en

su informe preliminar, las ofertas que a su juicio tengan elementos que la hagan presumir como

anormalmente baja, en razón de sus precios totales, parciales o de alguno de sus componentes

específicos. La presunción de anormalidad de una oferta, debe surgir del análisis objetivo del

contenido de la misma y nunca será resultado de un ejercicio de comparación con las demás ofertas

evaluadas.

Cuando el equipo de peritos hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de

anormalidad, a través de la Gerencia de Compras se requerirá de forma clara y precisa al

Oferente/Proponente que las hubieren presentado que justifiquen y desglosen razonada y

detalladamente el bajo nivel de los precios y/o de costos, o cualquier otro parámetro en base al cual

se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y

documentos que resulten pertinentes a estos efectos. Esta solicitud se deberá realizar durante la

etapa de evaluación de las ofertas económicas y se otorgará el plazo máximo posible al oferente

para que pueda cumplir con la entrega de la información requerida.

El equipo de peritos recomendará al Comité de Compras y Contrataciones, el rechazo de las ofertas

afectadas de la presunción de anormalidad, cuando la justificación suministrada por el

Oferente/Proponente no logre explicar satisfactoriamente el bajo nivel de los precios y costos

propuestos de manera que se permita determinar que con los mismos es posible llevar a cabo la

prestación de los servicios requeridos en los términos de la calidad y continuidad exigida, así como

de razonable rentabilidad para su postor.

Si las explicaciones y justificaciones aportadas por el Oferente/Proponente mitigan la presunción de

anormalidad de los precios y costos de la oferta evaluadas, se permitirá su mantenimiento en el

proceso competitivo de selección. No obstante, cuando resulte adjudicataria una oferta que haya

estado incursa en el procedimiento de análisis descrito precedentemente por presunción de

anormalidad, la Entidad Contratante establecerá en el Contrato mecanismos de supervisión y

seguimiento detallado de la ejecución del mismo, con el objetivo de garantizar que no haya una

merma en la calidad o continuidad de los servicios contratados, ni tampoco posteriores solicitudes

de revisión de precios y costos que no tengan su causa en eventos imprevistos.

17 Aplicación de la Normativa de Compras

Para la aplicación de la norma, su interpretación o resolución de conflictos o controversias, se

seguirá el siguiente orden de prelación:

1) La Constitución de la República Dominicana;

Page 16: REPÚBLICA DOMINICANA EDESUR DOMINICANA, S.A. · 26. Seguros ... para la ³Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur

Página 14

Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 para la “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”

2) La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y

Concesiones, de fecha 18 de agosto del 2006 y su modificatoria contenida en la Ley No. 449-

06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006;

3) El Reglamento de Aplicación de la Ley 340-06, emitido mediante el Reglamento No. 543-12,

de fecha 6 de septiembre del 2012.

4) La presente invitación a presentar ofertas, incluyendo adendas o enmiendas, debidamente

conocidas y aprobadas por el Comité de Compras y Contrataciones de EDESUR.

5) La Oferta Adjudicada.

6) La Orden de Compra

Todos los documentos que presente el Oferente dentro del presente proceso, deberán estar firmados

por él, o su Representante Legal, debidamente facultado al efecto.

18 Adjudicación

La Adjudicación será decidida a favor de los Oferentes/Proponentes cuyas propuestas cumplan con

los requisitos exigidos y sean calificadas como las más convenientes para los intereses

institucionales, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del Oferente/ Proponente y las

demás condiciones que se establecen en el presente Pliego de Condiciones Específicas.

En este sentido, el oferente adjudicatario deberá presentar los siguientes documentos, con dos

juegos identificados como ORIGINAL y COPIA de lo siguiente:

i. Copia de los Estatus Sociales (debidamente registrados en la Cámara de Comercio y

Producción correspondiente).

ii. Copia de la última Acta de Asamblea General o Reunión del Consejo de Administración en la

cual se nombra a la persona con capacidad para asumir derechos y obligaciones en

representación de la Sociedad.

iii. Documento que acredite que el representante legal del Oferente pueda o habilite para asumir

obligaciones y derechos en su nombre.

iv. Copia de la Cédula de Identidad y Electoral del Representante Legal de la empresa, o en caso

de ser extranjero de su pasaporte.

En atención a lo establecido en el Artículo 5 Párrafo III, de la Ley No. 340-06 de fecha dieciocho (18)

del mes de agosto del año dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios,

Obras y Concesiones, modificada por la Ley No. 449-06 de fecha seis (6) del mes de diciembre del

año dos mil seis (2006), EDESUR DOMINICANA se reserva el derecho de adjudicar a aquellos

oferentes que mantengan o hayan tenido algún historial de incumplimiento sin importar el nivel y el

tipo, con EDESUR DOMINICANA, S.A.

EDESUR, notificará la adjudicación dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la

expedición del acto administrativo de adjudicación.

19 Empate entre Oferentes

En caso de empate entre dos o más Oferentes/Proponentes, se procederá de acuerdo al siguiente

procedimiento: El Comité de Compras y Contrataciones procederá por una elección al azar, en

presencia de Notario Público y de los interesados, utilizando para tales fines el procedimiento de

sorteo.

20 Incumplimiento por parte del Adjudicatario

Se considerará incumplimiento por parte del Adjudicatario, lo siguiente:

Page 17: REPÚBLICA DOMINICANA EDESUR DOMINICANA, S.A. · 26. Seguros ... para la ³Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur

Página 15

Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 para la “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”

a. Si el Proveedor no ejecuta todas las obligaciones requeridas a total y completa

satisfacción de EDESUR.

b. Si el Proveedor viola cualquier término o condiciones de la orden de compra o servicios

correspondiente.

El incumplimiento del Contrato por parte del Proveedor determinará su finalización y supondrá para

el mismo la ejecución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento del Contrato, procediéndose a

contratar al Adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar, sin perjuicio de las acciones que

pueda interponer en contra del proveedor que incumplió.

21 Inicio de la Obra

Una vez formalizado el correspondiente Contrato u Orden de Compras entre la Entidad Contratante

y El Contratista, este último iniciará la ejecución de los trabajos conforme al plazo de ejecución y

plan de trabajo presentados en su Propuesta Técnica.

22 Recepción Provisional

Al concluir la construcción de la Obra, conforme a las prescripciones técnicas y calidades exigidas en

este Pliego de Condiciones Específicas, el Contratista hará entrega de la misma al personal designado

por la Entidad Contratante como responsable de la supervisión. Se levantará el Acta de Recepción

Provisional, formalizada por el técnico de la Entidad Contratante o persona en la que éste delegue,

quien acreditará que la obra está en condiciones de ser recibida en forma provisional. De existir

anomalías, se darán instrucciones precisas al Contratista para que subsane los defectos y proceda,

en un plazo no superior a quince (15) días hábiles, a la corrección de los errores detectados.

23 Recepción Definitiva

Una vez corregidas por El Contratista las fallas notificadas por la Entidad Contratante, se procederá

a realizar una nueva evaluación de la Obra y solamente cuando la evaluación realizada resultare

conforme, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas requeridas, se procederá a la Recepción

Definitiva de la Obra. En atención al Artículo 104 del Reglamento 543-12 de la Ley 340-06, PÁRRAFO:

las contrataciones de obras quedarán perfeccionadas cuando se reciba la obra definitiva.

Para que la Obra sea recibida por la Entidad Contratante de manera definitiva, deberá cumplir con

todos y cada uno de los requerimientos exigidos en las Especificaciones Técnicas. Si la supervisión

no presenta nuevas objeciones y considera que la Obra ha sido ejecutada conforme a todos los

requerimientos de las Especificaciones Técnicas, se levantará el Acta de Recepción Definitiva,

formalizada por el técnico de la Entidad Contratante o persona en la que éste delegue, quien

acreditará que la Obra está en condiciones de ser recibida en forma definitiva.

La Obra podrá recibirse parcial o totalmente, conforme con lo establecido en el Contrato; pero la

recepción parcial también podrá hacerse cuando se considere conveniente por la Máxima Autoridad

de la Entidad Contratante. La recepción total o parcial tendrá carácter provisorio hasta tanto se haya

cumplido el plazo de garantía que se hubiese fijado.

24 Norma de seguridad Industrial

Será responsabilidad del Contratista el diseño e implementación del Programa de Higiene y Seguridad

Industrial que aplicará durante la ejecución del Contrato, de acuerdo con la legislación vigente de

Page 18: REPÚBLICA DOMINICANA EDESUR DOMINICANA, S.A. · 26. Seguros ... para la ³Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur

Página 16

Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 para la “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”

Seguridad Social. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del

personal a su cargo o servicio y de los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes

en el país. Deberá modificar el programa completo de servicio de seguridad de acuerdo con las

recomendaciones del Supervisor, quien podrá, además, ordenar cualquier otra medida adicional que

considere necesaria.

El Contratista deberá responsabilizar a una persona de su organización aprobada por el Supervisor

para velar por el cumplimiento de dichas medidas.

Los requerimientos mínimos para realizar los trabajos en las subestaciones son:

Botas de seguridad dieléctrica certificado por al menos una de las siguientes normas (ASTM

I/75 C/75, ASTM F2413-11, ASTM F2412-11, ASTM F1116-03, ASTM F1117-03, EN 50321,

EN 345).

Camisas o chalecos con reflectivos.

Lentes de seguridad certificados por ANSI.

Casco de seguridad dieléctrico certificado por al menos una de las siguientes nomas (ANSI Z-

89.1-2015, CSA Z94.1, EN 397, ES42E).

Guantes rústicos para tareas diversas certificado por al menos una de las siguientes normas

(ANSI/ISEA 105, de fabricación de guantes contra riesgos mecánicos, IEC 338).

El Contratista deberá suministrar informes de todos los accidentes de trabajo que hayan ocurrido en

la Obra en un plazo no mayor a 24 o 48 horas de estos haber ocurrido, las causas de los mismos y

las medidas correctivas para evitar que se repitan. El Contratista será responsable de todos los

accidentes que puedan sufrir su personal, visitantes autorizados o transeúntes, como resultado de

su negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las

indemnizaciones serán cubiertas por cuenta del Contratista.

El Supervisor podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la construcción de un sector de

la Obra o las Obras en general, si por parte del Contratista existe un incumplimiento sistemático de

los requisitos generales de seguridad, o de las instrucciones, sin que el Contratista tenga derecho a

reclamación alguna o a la ampliación de los plazos de construcción.

Adicionalmente se debe cumplir con lo siguiente:

1. El contratista será responsable de la logística para la obra, resguardo de materiales, equipos

y herramientas.

2. El contratista deberá suplir a todo su personal de los equipos de seguridad personal y colectiva

necesarios para la ejecución de los trabajos de acuerdo a su función tales como: botas,

chalecos, guantes, cascos protectores y lentes, entre otros. Será responsable del buen uso de

los mismos y de su buen estado durante todo el tiempo que dure la ejecución de los trabajos.

3. El contratista será responsable de la formación en temas de seguridad de su personal y del

cumplimiento de las normas de seguridad vigentes, para estos tipos de trabajos. EDESUR

impartirá una charla de inducción para los fines de los proyectos a ejecutarse. Norma de

Medioambiente

El Oferente debe cumplir con las normas medioambientales que están establecidas por el Ministerio

de Medioambiente, disposiciones de los gobiernos municipales, la normativa de medioambiente de

EDESUR y Reglamento Seguridad y Salud en el Trabajo, para los trabajos solicitados en este proceso.

25 Seguros

El adjudicatario obtendrá y mantendrá un seguro que cubra pérdidas y reclamaciones que surgieren

de fallecimiento, o lesión ocasionada a toda persona empleada por él, cualquier subcontratista o

Page 19: REPÚBLICA DOMINICANA EDESUR DOMINICANA, S.A. · 26. Seguros ... para la ³Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur

Página 17

Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 para la “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”

tercero, de tal modo que EDESUR esté indemnizada; a tal fin, el adjudicatario debe depositar copia

de las pólizas de seguros correspondiente en EDESUR.

26 Anexos

Ver anexos los documentos que forman parte integral de este pliego de condiciones:

1. Certificación de Fondos. 2. Solicitud de compras. 3. Formulario de Presentación Oferta económica

(SNCC.F.033).

4. Presentación de Oferta (SNCC.F.034) 5. Formulario Información del Oferente.

(SNCC.F.042).

6. Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045) / Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048).

7. Especificaciones técnicas Obra Civil

8. Formulario Experiencia como contratista en proyectos de naturaleza similar (SNCC.D.049).

9. Planos 10. Borrador de Contrato.

11. Declaración Jurada.

Para cualquier consulta o aclaración, conforme al Cronograma de Actividades del Proceso de

Referencia, escribir al correo: [email protected], los datos de contacto son los siguientes:

Yohemmy Martínez Serrano Analista de Compras y Contrataciones Dirección de Logística EDESUR Dominicana, S.A. 2do Piso, Torre Serrano Tel.: 809-683-9292 • Ext. 72247 Flota: 829-421-6118

www.edesur.com.do