HÅLOGALAND LAGMANNSRETT - Forside · 2017-06-07 · HÅLOGALAND LAGMANNSRETT Ingen begrensninger i...
Transcript of HÅLOGALAND LAGMANNSRETT - Forside · 2017-06-07 · HÅLOGALAND LAGMANNSRETT Ingen begrensninger i...
HÅLOGALAND LAGMANNSRETT
Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse
DOM
Avsagt: 02.06.2017
Saksnr.: 16-177567ASD-HALO
Dommere: Lagdommer Anders Haugestad Lagdommer Brynhild Salomonsen Tingrettsdommer Leif Holm
I Anke Ankende part Staten v/
samferdselsdepartementet Advokat Arne-Martin Hægdahl Sørli
Ankemotpart Arctic Seaworks AS
Konkursbo Advokat Johnny Johansen
II Avledet anke Ankemotpart Arctic Seaworks AS
Konkursbo Advokat Johnny Johansen
Ankende part Staten v/
samferdselsdepartementet Advokat Arne-Martin Hægdahl Sørli
- 2 - 16-177567ASD-HALO
DOM
Om hva saken gjelder og sakens bakgrunn vil lagmannsretten sitere følgende fra Salten
tingretts dom:
"Saken gjelder tvist etter en sjøentreprise der Arctic Seaworks AS (ASW) var
engasjert som utførende entreprenør for Kystverket Nordland til å oppføre et
navigasjonsmerke ved Gåsværbåen i Meløy kommune. (…)
Kort om partene i denne saken:
ASW er en av Nord-Norges mer erfarne undervannsentreprenører, med hovedkontor
i Hammerfest og avdelinger i Tromsø og Egersund. ASW har erfaring med arbeid for
offentlige og private aktører. Daglig leder i ASW er Thomas Skavhaug. Andreas
Lorentzen har hatt funksjon som prosjektleder.
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot
akutt forurensning. Kystverket Nordland har regionkontor i Kabelvåg i Vågan
kommune. Tone Sivertsen har vært prosjektleder for Kystverket.
I forbindelse med arbeidet på Gåsværbåen ble Klausengruppen AS engasjert som
prosjektleder/byggeleder. Klausengruppen AS er registrert under bransjen
"Takstmann" og Byggeteknisk Konsulentvirksomhet" og har 4 ansatte. Arbeidet som
prosjektleder/byggeleder ble utført av daglig leder Gunnar Klausen.
Kort om navigasjonsmerket på Gåsværbåen:
Gåsværbåen ligger 8 nautiske mil (ca 15 km) ut i havet, vest for Ørnes. Området
er beskrevet som fjell med tareskog, dybde 6 meter.
Navigasjonsmerket er en betongkonstruksjon, med tre hoveddeler, forutsatt slik:
- Et betongfundament på 4,5 m x 4,5 m x 1,6 m.
- Et stålrør på 6 x 1,5 m, spennarmert som fylles med betong
- Et glassfiberrør (GUP) på 8,5 x 1,2 m, fylt med betong
Framstilling av saken
Kystverket utlyste anbudskonkurranse med tilbudsfrist 19.08.2013. Tentativ dato for
kontraktsinngåelse var 04.09.2013, med oppstart umiddelbart etter
kontraktsinngåelse. Det framgår videre av pkt 1.6:
"Med unntak av tilbudsfristen er datoene nedenfor foreløpig og kan bli endret."
I henhold til del 2, pkt 5.1 skjer tildelingen på grunnlag av laveste pris.
I henhold til konkurransegrunnlag del 2, pkt 1.4 er det forutsatt at arbeidene
igangsettes så snart som mulig etter kontraktsinngåelse av hensyn til værforhold og
årstid, det er forutsatt at arbeidene gjennomføres kontinuerlig etter at de er kommet i
gang og de ferdigstilles innen utgangen av 2013. .
- 3 - 16-177567ASD-HALO
Det fremgår under del 2 pkt 2.1: "Området er påkjent og værhardt." Videre under
pkt 2.6: "Det forutsettes at entreprenøren setter seg inn i de klimatiske forholdene
som rår i anleggsområdet."
Kontrakten var basert på NS 8405 som utførelsesentreprise.
5 tilbud ble inngitt. ASWs tilbud var lavest med en kontraktssum på kr 3 493 700
inklusive mva. Øvrige tilbydere lå i sjiktet ca 4,2 millioner kroner til 8, 555
millioner kroner inklusive mva. Stipulert byggetid fra ASW var satt til 01.11. til
31.12.2013. Kystverket sendte meddelelse om tildeling av kontrakt 30.08.2013.
29.09.2013 sendte ASW ved Thomas Skavhaug en epost til Tone Sivertsen.
Bakgrunnen var opplysninger ASW hadde fått, blant annet fra lokalbefolkningen, om
at området var svært utfordrende. ASW foreslo endringer i tegninger ved at de
ønsket å bygge den største delen av seilingsmerket til over lavvann, og bruke
forskaling i stål. Tegningen som var vedlagt eposten går ut på å øke høyden på
fundamentet med 1m for å komme over lavvann med de videre arbeider, samt å bruke
stålforskaling som kunne bli stående.
(…)
Kontrakt ble inngått 10.10.2013. Kystverket aksepterte forlengelse i byggetid til
20.01.2014.
30.10.2013 ble det avholdt oppstartmøte. Befaring lot seg ikke gjennomføre på grunn
av værforholdene og eksakt lokasjon var ikke klarlagt og innmålt. ASW foreslo nå å
prefabrikkere fundamentet i stedet for å plasstøpe det på bunnen slik det fremgikk av
beskrivelsen i kontraktsgrunnlaget. Dette ble akseptert av Kystverket, men Kystverket
avviste enhver økning i pris. Det ble avholdt et avklaringsmøte 13.11.2013. ASW
aksepterte å ta ekstrakostnad med å forlenge søyle 1 med en meter, mens søyle 2 ble
tilsvarende kortere.
Det ble sendt endringsvarsel 28.11, 06.12, 18.12, 31.12 og 19.01.2014. Det ble i
tillegg sendt ukerapporter. [Endringsvarslene gjaldt problemer som oppsto på grunn
av vanskelige værforhold.] Alle endringsvarsler ble avslått av Kystverket. ASW
sendte brev til Kystverket 20.01.2014 der man krevde fristforlengelse med 42 dager
og vederlagsjustering i henhold til NS 8405 pkt 19.3 og 24.3.
Det ble avholdt byggemøte i Bodø 22.01.2014. Det ble ikke foretatt befaring. Status
var at fundamentet var utstøpt på land. Søyle 1 av stål og armeringen av denne var
prefabrikkert. Selve punktet der fundamentet skulle plasseres var avrettet med
underlagsbetong. Videre fremdrift var at fundamentet skulle plasseres på punktet.
Betongfundamentet ble fraktet ut til Gåsværbåen i fartøyet Barents Ocean.
Fundamentet var kvadratisk med en bredde på 4,5 meter, en høyde på 1,6 meter og
- 4 - 16-177567ASD-HALO
vekt ca 80 tonn. Det ble heist ut i vann 28.01.2014, men lot seg ikke plassere før
09.02.2014 på grunn av værforholdene. Det ble avholdt nytt byggemøte 11.02.2014.
Status var at fundamentet var plassert på plassen. Videre fremdrift var blant annet
boring og nedsetting av fjellbolter og montasje av søyle 1.
(…)
Det ble avholdt byggemøte på Ørnes 07.03.2016. (…) Det er anmerket i referatet at
et hjørne av merket stikker utenfor det avrettede området og at det er ujevnheter der
merket er støpt. ASW ville løse dette ved understøp. Av referatet fremgår videre at
ferdigstillelsesdato var 20.01.2014 og dagmulkt påløper.
Under ekstremværet Kyrre, 11.03 til 15.03.2014 ble betongfundamentet flyttet ca 7
meter. Byggemøte ble avholdt 15.03.2014 i Bodø. Ny bore- og mudringslekter,
Saturn, var planlagt satt inn i arbeidet. Videre fremdrift var blant annet å få flyttet
fundamentet tilbake på plass. (…)
31.03.2014 ble det i brev fra ASW varslet svikt i byggherrens leveranse, med brudd
på byggherrens plikter etter NS 8401 pkt 19.2, samt krav om vederlagsjustering og
fristforlengelse. (…) [Det ble gjort gjeldende at det ikke var fysisk mulig å utføre
arbeidet i vinterhalvåret, og at det også var spørsmål om den ferdige konstruksjonen
ville tåle belastningene den ville utsettes for.]
ASW ba om et snarlig møte. I videomøte 03.04.2014 ble det avtalt utsettelse av
arbeidene til vår/sommer 2014 under visse forutsetninger, blant annet at
fremdriftsplan skulle presenteres byggherren senest 01.05.2014. Varslet døgnmulkt
ble stanset 04.04.2014 til ny sluttdato som ble satt til 01.08.2014.
06.05.2014 sendte ASW epost til Kystverket om at de var noe forsinket med ny
fremdriftsplan grunnet sykdom. 15.05.2014 sendte Kystverket purring på
fremdriftsplanen.
Forsøk på replassering av fundamentet 16.05.2014 måtte avbrytes grunnet tungsjø.
19.05.2014 sendte ASW epost til Kystverket om at de var i ferd med å sluttføre
fremdriftsplanen. Det ble utarbeidet ny revidert fremdriftsplan 23.05.2014. Nytt
endringsvarsel ble sendt samme dato med krav om fristforlengelse til 01.09.2014.
I epost av 10.06.2014 skriver ASW til Kystverket:
"For andre gang på kort tid har vi hatt MS Barents Ocean tilstede ved Gåsværbåen
og også denne gangen uten noen suksess som følge av værforholdene som ble meldt
til laber bris men målt til liten kuling om bord i fartøy. Fartøyet var inne den 8. juni,
men måtte avbryte av sikkerhetsmessige årsaker etter bunnkjenning. Operasjonen
med fundament er så krevende at det forutsetter optimale forhold med lite vind og
- 5 - 16-177567ASD-HALO
minimalt med sjø når dette skal ned på støpt plate og så langt har vi erfart at slike
forhold på nevnte sted vanskelig kan planlegges etter værmelding."
Fundamentet ble vellykket replassert 16.07.2014, reparert etter skader og forankret
ved boring fra Saturn 21.07.2014.
Stålsøylen ble montert på fundamentet 28.07.2014. Det ble montert 3 foringsrør for
spennarmering. Tungsjø forsinket arbeidet med å fylle rørene med betong.
Betongarbeidene ble gjennomført 12.08. til 13.08.2014. Under støpearbeidet slo en
betongtobbe inn i foringsrørene til spennarmeringen og forskjøv og skadet disse.
Dette ble ikke oppdaget før betongarbeidet var avsluttet og betongen herdet.
Det ble deretter montert et platå for borerigg på toppen av røret som skulle brukes
av Fundamentering AS (FAS) under arbeid med spennarmeringen.
(…)
Platået som var plassert for boring var tatt av storm og sunket i havet, og dette ble
replassert 12.10.2014. Etter kort tids kjerneboring oppsto ny feil på borerigg som
måtte sendes til Trondheim til reparasjon. Kjerneboreutstyr ble levert 29.10.2014.
Grunnet værforhold ble det ikke arbeidet fram til 06.11.2014. Platået var da nok
engang blitt revet bort og nytt platå måtte bygges. Det ble sendt avviksmelding
07.11.2014 om at aktre nokke styrbord ble slitt av boltet innfesting grunnet mye
tungsjø og bevegelse i båt. Etter at nytt platå var reetablert og kjerneboreutstyr
rigget på platået, ble det boret ett hull. Utstyret ble kjørt fast på hull to, 8 meter ned i
fundamentet. Utstyret brøt sammen og det ble en ukes venting på nytt utstyr, som ble
mottatt 24.11.2014 og løftet på plass av helikopter 25.11.2014.
Værforhold 25. - 27.11.2014 ødela deler av platået, riggen var ute av posisjon og
man må reetablere og posisjonere rigg. Det ble sendt avviksmelding 27.11.2014 om
dette. ASW begynte å bore igjen 29.11.2014 på hull to. 5 meter ned i fjell oppsto
lekkasje som måtte injiseres. I hull tre, 4 meter ned i fjell måtte lekkasje injiseres.
Etter epostkorrespondanse 20.11.2014 ble det holdt et møte mellom ASW og
Kystverket 02.12.2014 angående status og fremdrift.
Det fremgår av referatet at Kystverket har vurdert å heve kontrakten, men
godkjenner videreføring. ASW på sin side ønsket å fullføre kontrakten og vurderte å
få en juridisk vurdering av situasjonen.
ASW innga avviksmeldinger om tungsjø 23.12.2014, 10.01 og 23.01.2015.
Kystverket sendte varsel om heving 05.02.2015 med frist til 02.03.2015 med å
ferdigstille arbeidet med spennarmering, og frist til 01.04.2015 til å ferdigstille
arbeide i sin helhet etter kontrakten. ASW sendte en juridisk gjennomgang av
- 6 - 16-177567ASD-HALO
oppdraget i brev av 18.02.2015. (…) [I brevet ble blant annet foreslått at det
gjennomføres en ny og grundigere prosjektering.]
Kystverket hevet kontrakten ved hevingserklæring av 02.03.2015. Det ble avholdt
registreringsforretning 15.03.2015. Av ulike årsaker var ikke ASW til stede.
Etter gjennomført konkurranse mellom tidligere tilbydere om fullføring av arbeidet
innga Sjøentreprenøren tilbud 28.04.2015 på kr 5 074 715 inklusive mva, med
værforbehold og under vilkår at arbeidet ble utført i august. Kystverket aksepterte
ikke værforbeholdet og Sjøentreprenøren fjernet dette mot å øke prisen på sitt tilbud
til kr 6 677 337 inklusive mva.
(…)
ASW og Kystverket ble ikke enige om en minnelig løsning i tvisten dem i mellom og
stevning ble tatt ut 19.06.2015. Kystverket innga rettidig tilsvar 04.09.2015."
Tingretten gjennomførte hovedforhandling 24. – 26.06.2016. Etter hovedforhandlingen
gikk Artic Seaworks AS konkurs, og saken ble stanset, jf. tingrettens brev til partene av
29.06.2016 og tvisteloven § 16-16 første ledd bokstav c. Siden forhandlingen ble avsluttet
før stansingen, kunne tingretten likevel avsi dom i saken, jf. tvisteloven § 16-15 annet ledd,
og 09.08.2016 avsa Salten tingrett dom med slik slutning:
1. Staten ved Samferdselsdepartementet dømmes til å betale kr 19 577 431 til Arctic
Seaworks AS innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
2. Arctic Seaworks AS frifinnes for statens motkrav.
3. Staten ved Samferdselsdepartementet dømmes til å betale kr 889 446 i
sakskostnader til Arctic Seaworks AS innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
Staten v/Samferdselsdepartementet anket dommen 15.09.2016. Arctic Seaworks AS, dets
konkursbo tok til motmæle i anketilsvar og avledet anke av 26.10.2016, mens staten
v/Samferdselsdepartementet innga anketilvar til den avledede anken 26.10.2016.
Lagmannsretten uttalte i brev av 16.11.2016 at den stansede saken var satt i gang igjen, jf.
tvisteloven § 16-16 annet ledd annet punktum.
Ankeforhandling ble gjennomført i Tromsø 02.- 05.05.2017. Det ble avhørt 9 vitner,
hvorav tre sakkyndige vitner, og foretatt slik dokumentasjon som fremgår av rettsboka.
Staten v/Samferdselsdepartementet har i korthet anført:
Risikoen for værforholdene kan i kontrakter reguleres på forskjellige måter. Det finnes for
eksempel kontrakter med værventerater med definerte værkriterier for nedetid. I
foreliggende kontrakt er risikoen for ekstraordinære værforhold fordelt mellom partene på
- 7 - 16-177567ASD-HALO
den måten at entreprenøren har krav på fristforlengelse, men ikke tilleggsvederlag, jf. force
majeure bestemmelsen i NS 8405 punkt 24.3. Det betyr at for værforhold som ikke er
ekstraordinære, har entreprenøren risikoen. Ut fra opplysningene i foreliggende sak, kan
det ikke legges til grunn at værforholdene var ekstraordinære.
Den rettslige argumentasjonen til Arctic Seaworks AS har dreid seg om at det var særegne
sjøforhold ved Gåsværbåen, mens det som ble sagt under arbeidet med prosjektet var at det
var ekstraordinært dårlig vær, jf. blant annet det som ble skrevet i entreprenørens løpende
loggføring. Gjennomgang av bølgeforholdene i åpent farvann de dagene Arctic Seaworks
AS krever vederlagsjustering, viser at de generelle bølgeforholdene i området uansett ville
hindret arbeid de fleste av disse dagene.
Byggherrens prosjekteringsansvar i NS 8405 punkt 19.2 innebærer at byggherren skal
levere grunnlaget for utførelsen, mens det er entreprenørens ansvar hvordan utførelsen skal
skje. Hvis det hadde vært helt spesielle forhold på Gåsværbåen, som entreprenøren ikke
kunne forutse, ville det kunne vært en mangel ved prosjekteringen at dette ikke var opplyst,
men slike helt spesielle forhold forelå ikke. Generelle og alminnelig kjente risikofaktorer,
som at det er vind og bølger på Nordlandskysten, omfattes ikke av byggherrens
prosjekteringsansvar. Om slike faktorer hindrer oppfyllelse mer enn vanlig, reguleres
risikoen for dette i kontraktens force majeure bestemmelse. Arctic Seaworks AS har for
øvrig erkjent at anbudsgrunnlagets formulering om at det aktuelle området er "påkjent og
værhardt", beskriver de generelle sjøforholdene på Nordlandskysten.
I konkurransegrunnlaget er gitt utfyllende informasjon om forholdene på det stedet
arbeidet skulle utføres. Det er gitt detaljert informasjon om at det dreier seg om et
undervannsskjær og om dybdene i området rundt. Det er informert om at stedet ligger fritt
eksponert mot vest og at området er "påkjent og værhardt". Siden forholdene på
Gåsværbåen ikke er annerledes enn på andre tilsvarende undervannsskjær, er de
opplysningene som ble gitt tilstrekkelige. Det kunne ikke kreves at de generelle
mekanismene ved tung sjø, som at bølgene kan vedvare etter dårlig vær, ble forklart i
anbudsgrunnlaget.
Vitnet Arild Grønsdahl fra Sjøentreprenøren AS opplyste for øvrig at de hadde bestilt egne
værmeldinger, og at disse stemte bra både med hensyn til bølger og strøm.
Prosjekteringsansvaret er et informasjonsansvar. Om Kystverket kunne lagt ut anbudet på
en annen tid på året, er i så måte uten betydning. Når det gjelder informasjonen i
konkurransegrunnlaget om oppstarten, ble det i del 1, punkt 1.6 opplyst at
kontraktstildelingen ville skje 19.08.2013, og at kontraktsinngåelsen ville finne sted
04.09.2013, med oppstart umiddelbart etter kontraktsinngåelsen. De eneste setningene i
konkurransegrunnlaget som er understreket, er følgende formulering i del 2, punkt 1.4 om
fremdriftsplan: "Arbeidene skal igangsettes så snart som mulig etter kontraktsinngåelse.
- 8 - 16-177567ASD-HALO
Dette av hensyn til værforhold og årstid." Videre heter det i planen for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø (SHA-planen): "Oppstart i september 2013 med ferdigstillelse i 2013."
Under overskriften "Klimatiske forhold" heter det i konkurransegrunnlaget del 2, punkt
2.6: "Det forutsettes at entreprenøren setter seg inn i de klimatiske forholdene som rår i
anleggsområdet." I kjernen av de klimatiske forholdene er årstidsvariasjonene.
Ut fra forklaringen til han som utførte kalkulasjonsarbeidet for Arctic Seaworks AS
(Thomas Skavhaug), dvelte han ikke ved de detaljene i konkurransegrunnlaget som nå
fremheves, og disse detaljene har således uansett ikke påvirket entreprenørens
forutsetninger ved inngivelsen av tilbudet. Videre kan det legges til grunn at det ikke ble
foretatt noen nærmere vurdering av hvordan arbeidet skulle utføres da pris ble kalkulert og
tilbud inngitt. Mengdebeskivelsen under ett tilsier for øvrig at det dreier seg om et område
som er utsatt for grov sjø og store påkjenninger. Til motpartens påberopte vanskeligheter
ved oppføring av sjømerket i samsvar med arbeidsbeskrivelsen, bemerkes at et tilsvarende
plasstøpt merke ble oppført på Flestaren/Torgværleden vinteren 2012, og at seks
tilsvarende merker ble støpt i Tjeldsundet, hvor det er svært sterk tidevannsstrøm.
Vilkårene for heving av kontrakten var oppfylt, jf. NS 8405 punkt 39.1. Hevingsgrunnen
var en kumulasjon av forsinkelser og mangler, jf. Hagstrøm, Obligasjonsrett, 2. utgave,
side 430. I samsvar med NS 8405 punkt 39.1 tredje ledd ble det gitt varsel om heving.
Oppsummert er hovedbegrunnelsen for heving forsinkelser ved at det ikke ble arbeidet
sommeren 2014, og at det ikke var noen fremdrift fra august 2014 til hevingen i mars 2015.
Videre forelå avtalebrudd ved at avtalte frister etter planleggingspausen våren 2014 ikke
ble overholdt. Når det gjelder forhold ved utførelsen, påberopes manglende sikring av
fundament, stålrør og foringsrør, og diverse uønskede hendelser som ikke ble meldt til
Kystverket. Også situasjonen fremover har betydning for hevingsadgangen, jf. Hagstrøm,
Obligasjonsrett, 2. utgave, side 436 – 437. I denne sammenheng vises til brev av
18.02.2015 fra Arctic Seaworks AS til Kystverket, hvor det fremgår at selskapet ikke vil
ferdigstille arbeidene i henhold til kontrakten.
Når det gjelder erstatningskravet fra Arctic Seaworks AS, bemerkes at det ikke kan kreves
erstattet kostnader som følge av at selskapet på grunn av interne forhold ikke arbeidet i
sommervinduet 2014. Det var en god sommer med gode arbeidsforhold i mai, juni og
første halvdel av juli. Selskapets krav på værvente i perioden juli 2015 – februar 2015
utgjør til sammen 4 416 900 kroner, og påberopte kostnader fra underentreprenører etter
sommeren 2014 med tillegg av 15 prosent utgjør ca. 4 millioner kroner.
Kostnader som skyldes feil fra Arctic Seaworks AS sin side, kan heller ikke kreves dekket.
Det gjelder at selskapet ikke hadde en egnet lekter på plass før i juli 2014, og at det skjedde
en feil ved utstøpingen av stålrøret i august 2014.
- 9 - 16-177567ASD-HALO
Videre kan det uansett ikke være grunnlag for å kreve erstattet kostnader som følge av de
generelle værforholdene på Nordlandskysten i den aktuelle perioden. Det må derfor gjøres
en vurdering av hvilke dager det bare var de eventuelle særegne forholdene ved
Gåsværbåen som var problemet.
I tillegg kommer at entreprenørens erstatningskrav også inkluderer alminnelige
oppfyllelseskostnader, blant annet kostnadene til fabrikasjon av betongfundamentet.
Det er bare faktisk påløpte kostnader som kan kreves dekket. Det betyr at fakturaer som
ikke er betalt, herunder internfakturering, ikke kan medregnes i erstatningskravet.
Det følger av NS 8405 punkt 25.8.1 annet ledd at entreprenøren før regningsarbeid
igangsettes skal varsle byggherren dersom han mener vederlagsjustering skal skje etter
bestemmelsene om regningsarbeid. I foreliggende sak ble slikt varsel ikke gitt. Også krav
om økte utgifter til rigg og drift skal varsles særskilt, jf. NS 8405 punkt 25.3, og dette ble
ikke gjort.
Videre er ratene benyttet til vederlagsjustering vesentlig for høye ved at de står i
misforhold til enhetsprisene i kontrakten. Om justering av enhetsprisene vises til NS 8405
punkt 25.7.2.
Staten er i prinsippet enig i at tapt fortjeneste kan kreves erstattet, men ser ikke hva som er
grunnlaget for at den tapte fortjenesten til Arctic Seaworks AS skal baseres på hvilken
fortjeneste Sjøentreprenøren AS hadde på sitt arbeid.
Statens krav består av kostnadene til Sjøentreprenøren AS for fullførelse av de gjenstående
arbeidene på 4 744 831 kroner med tillegg av mva. Til fradrag kommer det som var
gjenstående i kontrakten med Arctic Seaworks AS på 1 150 000 kroner inkl. mva. I tillegg
kreves tilbakebetalt 572 500 kroner, som Arctic Seaworks AS har fakturert men ikke
levert. I skriv av 16.03.2015 om registreringsbefaringen etter hevingen, ba Kystverket om
at entreprenøren ga tilbakemelding om det var utstyr som ønskes overtatt av byggherren,
og tilbakemelding ble ikke gitt.
Videre kreves dagmulkt for hundre dager med til sammen 334 370 kroner, jf. NS 8405
punkt 34.3. Det legges ikke merverdiavgift på dagmulkten, men de øvrige beløpene i
erstatningskravet tillegges merverdiavgift.
Påstanden er utformet slik at det fremgår at staten ikke krever å få medhold i et massekrav
mot boet.
Staten v/Samferdselsdepartementet har nedlagt slik påstand:
- 10 - 16-177567ASD-HALO
1. Staten v/Samferdselsdepartementet frifinnes.
2. Krav fra staten v/Samferdselsdepartementet stort kr 6 086 033 med tillegg av
forsinkelsesrenter fra 29.05.2016 godkjennes i Arctic Seaworks AS' konkursbo.
3. Staten v/Samferdselsdepartementet tilkjennes sakskostnader for tingretten og
lagmannsretten.
Arctic Seaworks AS, konkursboet har i korthet anført:
Da Arctic Seaworks AS innga anbudet forutså selskapet på ingen måte de enorme
utfordringene ved å gjennomføre prosjektet, og spørsmålet er om det er byggherren eller
entreprenøren som skal bære risikoen ved dette. Det er riktig som tingretten kom til, at det
var anbudsgrunnlaget som var utilstrekkelig. Som det fremgår av NS 8405 punkt 19.2
bærer byggherren risikoen for følgene av utilstrekkelig veiledning i de beskrivelsene
byggherren har levert. Hensyn bak regelen er at entreprenøren skal få den nødvendige
informasjon, at entreprenøren ikke skal måtte gjøre omfattende undersøkelser utover
anbudsgrunnlaget, samt likebehandling av entreprenørene. Det vises til Marthinussen, NS
8405 med kommentarer, side 172 følgende, hvor det blant annet fremgår at prosjekteringen
skal ha en detaljeringsgrad som gjør at entreprenøren gjøres i stand til å utføre arbeidene.
Videre vises til høyesterettsavgjørelsene i Rt-2007-1489 (Byggholt) avsnitt 30 og 62 og Rt-
2012-1729 (Mika) avsnitt 58 og 101. I sistnevnte høyesterettsavgjørelse fremheves blant
annet at innholdet i konkurransegrunnlaget skal fastsettes etter å ha lest det i sammenheng
med dets oppbygging og grunnleggende system.
I vurderingen av hvilke krav som må stilles til anbudsgrunnlaget er det naturlig å se hen til
læren om bristende forutsetninger, jf. Rt-1999-922 (Salhus flytebro) og RG-1992-728
(Tiranna).
Værbestemmelsen i kontrakten pålegger i utgangspunktet entreprenøren risikoen for været.
Dette samsvarer med at entreprenøren normalt har risikoen for forhold han kan påregne, og
som han kan avverge ved rimelige tiltak, som når det gjelder været for eksempel kan være
snømåking og oppsetting av telt. All annen risiko skal normalt bæres av byggherren i viss
interesse byggingen foretas. Situasjonen i foreliggende sak var at entreprenøren ikke kunne
verge seg mot tung sjø, noe som medførte at det særlig i den første arbeidsperioden ikke
var mulig å utføre arbeid.
I tillegg kommer at det ikke var været på Gåsværbåen som var det største problemet, men
at sjøforholdene var umulige selv ved godt vær. Som vitnet Egon Kiil forklarte, tok det ca.
to uker med godt østavær før det var arbeidsforhold på Gåsværbåen. Uansett overstyrer
ikke kontraktens værbestemmelse kravene til anbudsgrunnlaget i NS 8405 punkt 19.2.
I anbudsgrunnlaget i foreliggende sak er det ikke et ord om bølgekrefter. Når det i
anbudsgrunnlaget heter at området er "påkjent og værhard" sier det strengt tatt ikke mer
- 11 - 16-177567ASD-HALO
enn at området er eksponert mot vest, noe som passer på svært mange områder langs
kysten av Nord-Norge. Det sies således ikke noe om at forholdene var ekstraordinært
vanskelige selv ved godt vær, siden det var så mye bevegelse i sjøen at det store deler av
tiden var umulig for dykkerne å arbeide. Som det ble uttalt fra Sjøentreprenøren AS sin
side var det vanskelige forhold også i august – september, men mulig å gjennomføre arbeid
hvis det ble gjort med militær presisjon. Selv med slik presisjon var det ikke mulig å
arbeide på Gåsværbåen senere på høsten. Det var Kystverket som bestemte at prosjektet
skulle gjennomføres høsten/vinteren 2013, og da måtte Arctic Seaworks AS kunne legge til
grunn at dette ville være mulig. Rammetillatelsen for prosjektet forelå i august 2012, og det
er ikke gitt noen forklaring på hvorfor arbeidene måtte gjøres i den vanskelige perioden
senhøstes.
Arbeidsbeskrivelsen i de prisbærende postene gir ingen veiledning med hensyn til de
vanskelige sjøforholdene. Dette ble erkjent av Gunner Klausen, som utarbeidet
arbeidsbeskrivelsen, og som opplyste at den ville vært den samme som om arbeidet skulle
gjøres sommerstid. De vanskelige arbeidsforholdene ville det for eksempel vært naturlig å
beskrive under Rigg og drift, post 01.2.
Videre burde det vært presisert at konstruksjonen var forsterket til å tåle 950 kN på grunn
av de tøffe forholdene på Gåsværbåen. Under kontraktens post 02.9 var det forutsatt at
boring skulle foretas fra lekter, og det viste seg umulig på den tiden arbeidet skulle gjøres.
Post 03.3 og 03.6 forutsatte forskaling og støping av fundament på havbunnen og at
stålrøret plasseres 30 cm ned i formen før fundamentet støpes. Operasjonen krever et
værvindu på omkring tre uker, noe som ikke var sannsynlig i den perioden arbeidet skulle
gjennomføres, og prefabrikering var derfor en bedre løsning. Også spennarmeringen var en
uhensiktsmessig konstruksjon. I tillegg kommer at Kystverkets SHA-plan ikke ga noen
indikasjon på at sjøforholdene var vanskeligere enn normalt.
Sett under ett er det klart at anbudsgrunnlaget ikke ga tilstrekkelig informasjon om det
arbeidet som skulle utføres, og det ville vært enkelt å endre på dette ved å ta inn noen
setninger om hvordan forholdene egentlig er på Gåsværbåen.
Hvordan anbudsgrunnlaget faktisk ble oppfattet av Arctic Seaworks AS og de andre
entreprenørene som innga tilbud, er en god indikasjon på at anbudsgrunnlaget var
utilstrekkelig. Arctic Seaworks AS var en av Nord-Norges mest erfarne
undervannsentreprenører, og hadde også gode kunnskaper om de klimatiske forholdene i
det aktuelle området, blant annet basert på tidligere arbeid med utdyping av leden
Olstokvær – Meløy. Likevel forutså ikke selskapet verken kostnadene, tidsforbruket eller
sikkerhetsrisikoen. Ut fra tilbudene som ble gitt synes det heller ikke som selskapene
Secora, BE-entreprenør og PEAB oppfattet de store utfordringene på Gåsværbåen.
Tilbudet til Sjøentreprenøren AS står i en særstilling ved at prisen var en god del høyere
enn de andres, samtidig som det ble forutsatt at arbeidet skulle gjøres sommerstid. Den
- 12 - 16-177567ASD-HALO
mest sannsynlige grunnen til dette var at Sjøentreprenøren AS hadde en kunnskap som de
andre manglet, ved at selskapet hadde erfaring fra bygging av en tilsvarende konstruksjon
på Flestaren. Den samme kunnskapen hadde også Kystverket. At slik spesialkunnskap
hadde betydning for tilbudet, taler i seg selv med styrke for at anbudsgrunnlaget ikke var
tilstrekkelig.
Også vederlaget til Sjøentreprenøren AS for fullføringen av arbeidene tyder også klart på
at det opprinnelige anbudsgrunnlaget ikke ga tilstrekkelig veiledning. Det dreide seg om en
vesentlig mindre jobb enn den Arctic Seaworks AS innga tilbud på, med lite
undervannsarbeid og planlagt gjennomføringstid i august. Likevel ble tilbudssummen
avgitt i konkurranse på 4 059 532 kroner med et tillegg på ca. 1,3 millioner kroner når
værrisikoen ble inkludert. Dermed er det åpenbart at Sjøentreprenøren AS på dette
tidspunktet hadde kunnskap om forholdene på Gåsværbåen som ikke fremgikk av
opprinnelig anbudsgrunnlag. Denne argumentasjonen forsterkes av at det samlede
vederlaget til Sjøentreprenøren AS ble på 11 866 684 kroner.
At anbudsgrunnlaget ga utilstrekkelig veiledning, har som konsekvens at Arctic Seaworks
AS har krav på fristforlengelse og tilleggsvederlag, jf. NS 8405 punkt 19.2 annet ledd,
punkt 24.1 bokstav b og punkt 25.2 bokstav b og c.
Med hensyn til tidsbruken til Arctic Seaworks AS, bemerkes at det ikke ut fra
anbudsprosessen kunne påregnes tidligere oppstart enn 01.11.2013. Dette ut fra
bestillingstiden på GUP-røret og andre leveranser, og at det var nødvendig å bruke noe tid
på å få mannskap og utstyr på plass.
Siden det ikke var mulig å følge anbudsgrunnlagets opplegg med forskaling, plassering av
stålrør og utstøping av fundament på havbunnen, var det nødvendig å prefabrikkere
fundamentet, og dette ga Arctic Seaworks AS krav på fristforlengelse i henhold til NS
8405 punkt 24.1 bokstav a og b. Fundamentet ble utplassert 09.02.2014.
Videre var det på den aktuelle tiden av året ikke mulig å bore forankring for fundamentet
fra lekter, slik det var beskrevet i anbudsgrunnlaget, og dermed var det nødvendig å bore
med håndholdt utstyr, noe som også ga rett til fristforlengelse i henhold til NS 8405 punkt
24.1 bokstav a og b og dessuten tilleggsvederlag.
Arctic Seaworks AS var uten skyld i at fundamentet ble flyttet ut av posisjon under
ekstremværet Kyrre, og dette ga Arctic Seaworks AS rett til fristforlengelse, jf. NS 8405
punkt 24.1 bokstav c og 24.3 første ledd. Selv om man fra selskapets side gjorde det man
kunne, kom ikke fundamentet på plass før 17.07.2014.
Med tanke på fremdriften av arbeidet må det det tas i betraktning at Kystverket ikke
innvilget Arctic Seaworks AS de fristforlengelsene og det tilleggsvederlaget selskapet
- 13 - 16-177567ASD-HALO
hadde krav på. Dette strupet selskapet, og når man kom ut i mars 2014 kunne man derfor
ikke fra Kystverkets side forvente at selskapet fortsatte arbeidet med maksimal fremdrift.
Arctic Seaworks AS var uforskyldt i at foringsrørene ble slått ut av posisjon av en
betongtobb. Dette var et hendelig uhell på grunn av vanskelige arbeidsforhold.
Byggherrens pålegg om å borre nye hull for foringsrørene var dessuten unødvendig. Videre
må problemene med utette hull for spennarmering anses som en byggherrerisiko.
Byggherren må også bære risikoen for at toppen av stålrøret kom så lavt over vannet at
sjøsprøyt og bølger stadig ødela platå og borerigg.
Under enhver omstendighet var det ikke grunnlag for heving av kontrakten siden Arctic
Seaworks AS ikke vesentlig hadde misligholdt sine kontraktsforpliktelser, jf. NS 8405
punkt 39.1. Det skal i denne forbindelse foretas en sammensatt helhetsvurdering, og det er
enn høy terskel for heving av entreprisekontrakter. Arctic Seaworks AS utførte arbeidene
på en forsvarlig måte og i tråd med beskrivelsen, og kan ikke da bære risikoen for at
prosjektet ble forsinket. Årsaken til forsinkelsen var forhold byggherren bærer risikoen for.
I etterpåklokskapens lys har Kystverket kommet med merknader til det arbeidet som ble
utført. Det er anført at Arctic Seaworks AS burde startet opp arbeidene tidligere, men det
var som tidligere nevnt ikke realistisk. Det er også anført at Arctic Seaworks AS burde hatt
annet utstyr, men utstyret ble akseptert av Kystverket da kontrakten ble inngått, og Arctic
Seaworks AS har dessuten i stort omfang brukt utstyr utover det som var forutsatt i
kontrakten.
Det er etter Arctic Seaworks AS sin vurdering Kystverket som vesentlig har misligholdt
sine kontraktsforpliktelser. Dette på bakgrunn av at Kystverket ikke har levert et
tilstrekkelig anbudsgrunnlag med nødvendig prosjektering for å få utført arbeidet på den
tiden av året det ble lagt opp til. Videre har Kystverket ikke tatt risikoen for grunnforhold
slik byggherren plikter, jf. NS 8405 punkt 19.3, og heller ikke opptrådt lojalt og
samarbeidsvillig, jf. NS 8405 punkt 5. Kystverket har dessuten unnlatt å gi berettiget
fristforlengelse og tilleggsvederlag. Det gikk nesten et halvt år før Arctic Seaworks AS
fikk fristforlengelse, og selskapet holdt på i 15 måneder uten tilleggsvederlag, noe som
etter hvert medførte at likviditeten ikke ga grunnlag for å gjennomføre det som krevdes.
Kystverket la altså opp til at arbeidet skulle utføres høsten/vinteren 2013, hvor været er
unormalt dårlig og arbeidsforholdene ekstremt vanskelige. Selv ikke under ekstremværene
Hilde eller Kyrre ble fristforlengelse innvilget, og dagmulkten løp til og med under
ekstremværet Kyrre. Ved at Kystverket fraskrev seg alt ansvar, ble entreprenøren satt i en
umulig situasjon.
Når det gjelder det økonomiske kravet fra Artic Seaworks AS, så har selskapet for det
første krav på vederlagsjustering på 15 246 927 kroner eks. mva. Dette er
- 14 - 16-177567ASD-HALO
tilleggsvederlaget for ekstraarbeidet og ventetiden sjø- og bølgeforholdene medførte, jf. NS
8405 punkt 25.2 bokstav b og c. Ventetiden utgjorde 8 011 575 kroner eks. mva., mens
tilleggskostnader til underentreprenører utgjorde 5 073 108 kroner eks. mva. Dette er reelle
kostnader, og det forhold at enkelte av kravene ikke er betalt på grunn av konkursen i
Arctic Seaworks AS, er uten betydning for Kystverkets betalingsforpliktelse. Det kreves i
tillegg 15 prosent påslag på tilleggskostnadene til underentreprenørene, som til sammen
utgjør 760 966 eks. mva., noe motparten ikke har hatt innvendinger mot.
Motpartens innvending basert på mangelfull varsling av regningsarbeider kan ikke føre
frem. Tilleggsvederlaget er dels basert på rater avtalt i kontrakten, dels rater tilsvarende de
som er avtalt, og det er minimalt med krav om dekning av timearbeid. I alle tilfeller har det
ikke preklusiv virkning at varsel om regningsarbeid ikke gis. Dersom det skulle vært
foretatt en justering av enhetsprisene, ville dette ført til en økning.
Videre har ikke motparten grunnlag for å holde tilbake innestående, og dette kreves derfor
tilbakebetalt med 214 610 kroner.
I tillegg kommer at Arctic Seaworks AS har krav på erstatning for tapt fortjeneste ved ikke
å få fullført kontrakten. Et naturlig utgangspunkt for beregningen av denne erstatningen er
det totale vederlaget Sjøentreprenøren AS fikk for å fullføre kontrakten, og det kreves
derfor erstatning for tapt fortjeneste med 1 186 668 kroner eks. mva., som er 10 prosent av
vederlaget til Sjøentreprenøren AS.
Arctic Seaworks AS krever også forsinkelsesrenter på tilkjent beløp fra 19.07.2015, som er
30 dager etter at stevningen ble sendt, jf. forsinkelsesrenteloven § 2.
Når det gjelder Kystverkets motkrav, anføres for det første at Kystverket ikke var berettiget
til å heve kontrakten, og at Arctic Seaworks AS således må frifinnes. Kystverket har
uansett ikke krav på tilbakebetaling av innbetalt kontraktsvederlag på 572 500 kroner eks.
mva. Arctic Seaworks AS har fakturert kontraktsmessig, jf. NS 8405 punkt 28.1 første
ledd. Kystverket var klar over at de aktuelle materialet var bestilt og levert byggeplass, og
de leverte materialene har blitt Kystverkets eiendom, jf. NS 8405 punkt 40.1.
Kravet på dagmulkt kan ikke tas til følge siden forsinkelsene skyldes forhold byggherren
hadde risikoen for, slik at entreprenøren hadde krav på fristforlengelse. Dessuten har ikke
byggherren krav på både erstatning og dagmulkt, jf. NS 8405 punkt 34.1. tredje ledd.
Kystverkets krav er i alle tilfeller for høyt. Det store tapet til Artic Seaworks AS kan i seg
selv gi grunnlag for en fordeling av kostnadene, jf. Rt-1999-922. Selskapets tap på
prosjektet kan potensielt bli hundre ganger forventet fortjeneste og nesten ti ganger
opprinnelig kontraktssum, noe som er klart urimelig.
- 15 - 16-177567ASD-HALO
Dersom Kystverket vinner frem med sitt krav, vil boet måtte respektere dommens resultat
med hensyn til eksistensen og størrelsen på kravet, som vil inngå som en dividendefordring
i boet. Dette er det nå enighet om mellom partene.
Arctic Seaworks AS, konkursboet, har nedlagt slik påstand:
1. Anken forkastes, likevel slik at staten v/Samferdselsdepartementet dømmes til å
betale Arctic Seaworks AS, dets konkursbo, NOK 17 950 323,50 inkl. mva.
2. Staten v/Samferdselsdepartementet dømmes til innen 14 dager fra dommens
forkynnelse å betale til Arctic Seaworks AS, dets konkursbo, NOK 1 108 335
inkl. mva. som kompensasjon for tapt fortjeneste, og forsinkelsesrenter for totalt
tilkjent beløp i tingretten og lagmannsretten fra 19.07.2015 til betaling skjer.
3. Arctic Seaworks AS, dets konkursbo, tilkjennes sakskostnadene for
lagmannsretten.
Lagmannsrettens vurdering
Hvilken betydning vær- og sjøforholdene på Gåsværbåen har for entreprenørens
kontraktsrettslige forpliktelser.
Innledningsvis under dette spørsmålet vil lagmannsretten gjennomgå hvilke opplysninger
om vær- og sjøforholden på Gåsværbåen som fremgår av kontrakten. Kontraktsgrunnlaget
del 2, punkt 2.1 har overskrift "Beliggenhet og adkomst" og lyder slik:
"Gåsværbåen ligger vest av tettstedet Ørnes i Meløy kommune, ca. 15 km eller ca. 8
nautiske mil ut i havet. Området er påkjent og værhardt. Området er merket med
rødt kryss i kartutsnittet under."
I kontraktsgrunnlaget del 2, punkt 2 er det flere kart, som blant annet viser
dybdeforholdene rundt Gåsværbåen og stedets beliggenhet i forhold til fastlandet, øyer og
skjær. Ut fra opplysningene om beliggenheten må det anses opplyst at stedet ligger åpent
for vind og bølger fra vest.
Videre heter det i konkurransegrunnlaget del 2, punkt 2.6: Under overskriften "Klimatiske
forhold":
"Det forutsettes at entreprenøren setter seg inn i de klimatiske forholdene som rår på
stedet."
Også i kontraktsgrunnlaget del 2, punkt 1.4 under overskriften "Fremdriftsplan" gis en
indikasjon på betydningen av værforholdene ved at følgende er understreket:
- 16 - 16-177567ASD-HALO
"Arbeidene skal igangsettes så snart som mulig etter kontraktsinngåelsen. Dette av
hensyn til værforhold og årstid."
For øvrig inneholdt konkurransegrunnlagets del 1, punkt 2.4 følgende kvalifikasjonskrav til
entreprenøren:
A
Det kreves erfaring fra tilsvarende eller relevante oppdrag/leveranser av samme
omfang, karakter og kompleksitet.
B
Det kreves av leverandøren har tilfredsstillende tekniske og faglige kvalifikasjoner
for denne kontrakten.
Videre inneholdt del 1, punkt 2.4 konkrete krav til dokumentasjon for at
kvalifikasjonskravene var oppfylt. Arctic Seaworks AS oppfylte kvalifikasjonskravene, og
har lang erfaring med arbeid langs kysten av Nord-Norge, herunder arbeid i nærområdene
til Gåsværbåen.
Det følger motsetningsvis av NS 8405 punkt 24.3 at det i utgangspunktet er entreprenøren
som har risikoen for værforholdene, som naturlig inkluderer sjøforholdene siden de er
forårsaket av meteorologiske forhold.
Som grunnlag for at byggherren likevel skal har risikoen for sjøforholdene på Gåsværbåen,
har Arctic Seaworks AS påberopt byggherrens prosjekteringsansvar i henhold til NS 8405
punkt 19.2, som lyder slik:
"Byggherren skal levere de tegninger, beskrivelser og beregninger som er
nødvendige og egnet som grunnlag for utførelsen av kontraktsarbeidet.
Byggherren bærer risikoen for følgene av feil, uoverensstemmelser og
ufullstendigheter eller utilstrekkelig veiledning i kontraktsdokumenter og tegninger,
beskrivelser og beregninger som han har levert."
Ut fra beskrivelsen i konkurransegrunnlaget sett i sammenheng med kvalifikasjonskravene
til entreprenøren som skulle utføre arbeidet, er det klart at dersom sjøforholdene ved
Gåsværbåen ikke er vanskeligere enn på andre tilsvarende lokasjoner langs
Nordlandskysten, så inneholdt konkurransegrunnlaget tilstrekkelig informasjon om
sjøforholdene på stedet. Lagmannsretten vil derfor i det følgende vurdere om det er
sannsynliggjort at sjøforholdene ved Gåsværbåen var annerledes enn man kunne forvente
på et sted som dette.
- 17 - 16-177567ASD-HALO
Det som støtter opp om at sjøforholdene er så særegne ved Gåsværbåen, er først og fremst
vitneforklaringer om hvordan entreprenøren opplevde forholdene på stedet. Det er spesielt
trukket frem at selv om det var fint vær i området og stille på havet, så var det så urolige
forhold på Gåsværbåen at det ikke var mulig å gjennomføre det arbeidet som var beskrevet
i kontrakten. Også video som skal illustrere dette ble vist under ankeforhandlingen. Det er
imidlertid ikke gitt en god forklaring på hvorfor sjøforholdene er annerledes på
Gåsværbåen enn på andre undervannsskjær ytterst mot havet langs Nordlandskysten.
På steder langs kysten som ligger åpent for bølger fra vest, er det ikke ukjent at det etter et
uvær, kan fortsette med bølger og tung sjø noen dager etter at vinden har løyet. At det er
slik, ble under ankeforhandlingen bekreftet av sakkyndig vitne Torleif Lothe, og han
redegjorde også for grunner til dette. Han forklarte i tillegg at uvær i Atlanterhavet kan
sette i gang bølger som når frem til norskekysten før uværet. Etter hans vurdering var
imidlertid ikke sjøforholdene annerledes på Gåsværbåen enn på andre tilsvarende
lokasjoner på Nordlandskysten, noe han illustrerte med bølgehøydeberegning gjennomført
for områdene Skåkballen, Heimskallen, Flestaren og Gåsværbåen for perioden september
2013 – februar 2015. Beregningen er utført av firmaet Uni Research Polytec, hvor Lothe er
direktør, og er tatt inn i rapport M-17012-R001, datert 20.04.2017.
I den aktuelle rapporten er også bølgeforholdene på Gåsværbåen i perioden september
2013 – februar 2015 sammenlignet med tilsvarende data for perioden 1958 – 2016.
Sammenligningen viser at i perioden fra omkring 01.11.2013 til omkring årsskiftet
2013/2014 var signifikant bølgehøyde på Gåsværbåen betydelig høyere enn gjennomsnittet
for perioden 1958 – 2016, noe som kan forklare de store problemene Arctic Seaworks AS
hadde med å komme i gang med arbeidet. Som lagmannsretten kommer tilbake til, kan
dette være av betydning for om entreprenøren skulle ha vært gitt fristforlengelse i henhold
til NS 8405 punkt 24.3. At det i denne perioden var mye dårlig vær, er imidlertid ikke en
indikasjon på at sjøforholdene på Gåsværbåen var annerledes enn på andre tilsvarende
lokasjoner.
Samlet sett har lagmannsretten kommet til at det ikke er sannsynliggjort at sjøforholdene
på Gåsværbåen var vanskeligere enn på andre tilsvarende steder langs Nordlandskysten.
Etter lagmannsrettens vurdering er det heller ikke sannsynliggjort at det var umulig å følge
opplegget i kontraktens mengdebeskrivelse for forskaling, plassering av stålrør og
utstøping samt forankring av fundament på et sted som Gåsværbåen. Det vises her til
eksemplene i statens anførsler på at den samme metoden er brukt på andre utsatte steder.
Mye tyder imidlertid på at det var uhensiktsmessig å støpe fundamentet på stedet, men på
dette punkt ble det inngått tilleggsavtale mellom entreprenøren og byggherren om at
arbeidet skulle utføres ved prefabrikkering av fundamentet innenfor kontraktens rammer
for pris og kvalitet.
- 18 - 16-177567ASD-HALO
Konklusjonen blir at entreprenørens krav om fristforlengelse og vederlagsjustering ikke
kan baseres på byggherrens prosjekteringsansvar.
Siden lagmannsretten legger til grunn at konkurransegrunnlaget inneholdt tilstrekkelig
informasjon om sjøforholdene ved Gåsværbåen, kan heller ikke læren om
forutsetningsbrist begrunne entreprenørens krav.
Entreprenøren har i forskjellige sammenhenger fremholdt det urimelige i at det aktuelle
arbeidet skulle utføres i den vanligvis værharde perioden mot slutten av året.
Lagmannsretten er enig i at dette var lite hensiktsmessig. Bakgrunnen var nok som det
fremgår i konkurransegrunnlaget del 2, punkt 1.4, at tiltaket var tildelt bevilgning i 2013.
For byggherren var ulempen at man ved å legge opp til at arbeidet skulle utføres i den
værharde perioden, måtte regne med høyere priser. For entreprenører som ville delta i
konkurransen om å utføre arbeidet, var situasjonen at de ble tvunget til å ta høyere
økonomisk risiko enn om arbeidet skulle utføres sommerstid, siden de ble invitert til å
inngi anbud på en fastpriskontrakt uten værventevederlag. Selv om det var uhensiktsmessig
å legge opp til å bygge navigasjonsmerket senhøstes og vinterstid, gir ikke dette grunnlag
for kontraktsrevisjon siden værrisikoen var regulert i kontrakten, og fordelingen av denne
risikoen må antas å ha hatt betydning for prisen.
Selv om det ikke er slike særegne sjøforhold ved Gåsværbåen at det gir grunnlag for
entreprenørens krav om kontraktrevisjon, kan entreprenøren ha krav på fristforlengelse på
grunn av force majeure i henhold til NS 8405 punkt 24.3. Denne bestemmelsens første ledd
lyder slik:
"Partene har krav på fristforlengelse dersom fremdriften av deres forpliktelser
hindres av forhold utenfor deres kontroll, så som ekstraordinære værforhold,
offentlige påbud og forbud, streik, lockout og overenskomstbestemmelser."
At bestemmelsen bare gir grunnlag for fristforlengelse og ikke vederlagsjustering, fremgår
uttrykkelig av bestemmelsens siste ledd.
Hva som skal regnes som ekstraordinære værforhold må ses i forhold til det arbeidet som
skal utføres, jf. Marthinussen m.fl., NS 8405 med kommentarer, 2010, side 345 – 346. I
dette tilfellet dreide det seg om undervannsarbeider som til dels måtte gjøres av dykkere,
og arbeidet kunne derfor ikke utføres ved bølger og strøm over et visst nivå. Selv om det
ikke er ekstraordinært med storm på Nordlandskysten, vil unormalt langvarige perioder
med uvær kunne regnes som ekstraordinært, jf. Marthinussen m.fl., side 346.
I perioden fra omkring 01.11.2013 til omkring årsskiftet 2013/2014 var det samlet sett
ekstraordinært dårlige forhold for undervannsarbeider ved Gåsværbåen. Dette fremgår at
rapporten fra Uni Research polytec av 20.04.2017 figur 4-1 (side 21), hvor daglig
- 19 - 16-177567ASD-HALO
gjennomsnittlig signifikant bølgehøyde ved Gåsværbåen er sammenlignet med
bølgehøyder for perioden 1958 – 2016. Det samme fremgår av entreprenørens oversikt
over opplysningene fra loggbok og dagsrapporter fra den aktuelle perioden, inntatt i
tilleggsutdraget, side 37 følgende. Bidragsyter til de vanskelige værforholdene var blant
annet ekstremværet Hilde som slo innover Nordlandskysten i siste halvdel av november
2013.
Fra byggherrens side er fremholdt at entreprenøren burde ha startet arbeidene tidligere på
høsten, og at entreprenøren dermed ville hatt bedre arbeidsforhold. Lagmannsretten
bemerker at det måtte påregnes noe tid etter kontraktstildelingen til å få mannskap og
utstyr på plass. I tillegg var det noe bestillingstid på varer som skulle benyttes i prosjektet.
For eksempel fremkom under ankeforhandlingen at glassfiberrøret hadde en bestillingstid
på omkring en måned. Samlet sett er det etter lagmannsrettens vurdering ikke grunnlag for
å bebreide entreprenøren for at oppstart først fant sted omkring 01.11.2013.
Lagmannsretten har på denne bakgrunn kommet til at de ekstraordinære sjøforholdene ved
Gåsværbåen i perioden 01.11.2013 til årsskiftet 2013/2014 ga grunnlag for ca. halvannen
måneds fristforlengelse, jf. NS 8405 punkt 24.3. Ekstremværet Kyrre slo innover
Nordlandskysten 11.03.2014 og flyttet fundamentet med en vekt på 80 tonn. Dette ga også
rett til noe fristforlengelse i henhold til NS 8405 punkt 24.3. Skjønnsmessig godtar
lagmannsretten at entreprenøren ikke kan holdes ansvarlig for fristoversittelse forut for
avtalen mellom partene av 10.04.2014 om videre fremdrift. Med i beregningen av
fristforlengelsen er ikke ekstra tidsbruk ved at dykkere arbeidet med å feste fundamentet
med håndholdt utstyr, siden det ikke er godtgjort at denne fremgangsmåten var nødvendig.
Hevingsspørsmålet
Vilkårene for heving av kontrakten følger av NS 8405 punkt 39.1, hvor det i første ledd
fremgår at en part har hevingsrett dersom den andre parten vesentlig misligholder sine
kontraktsforpliktelser. I dette ligger at misligholdet er av en slik art og/eller omfang at det
gir parten rimelig grunn for å si seg løs fra kontrakten, jf. Hagstrøm, Obligasjonsrett, 2.
utgave, punkt 18.2.2. Hvis det dreier seg om flere kontraktsbrudd, er det avgjørende om de
samlet sett utgjør et vesentlig avvik, jf. Hagstrøm, punkt 18.2.2, side 430.
Et tilleggsvilkår for heving i NS 8405 punkt 39.1 er at den parten som ønsker å heve,
skriftlig har gitt den andre parten en rimelig frist til å rette forholdet, med varsel om heving
om så ikke skjer, jf. bestemmelsens tredje ledd.
Vilkårene for heving av entreprisekontrakter er i praksis relativt strenge, og det er først og
fremst i situasjoner hvor entreprenøren viser manglende vilje eller evne til å oppfylle
kontraktsmessig at vilkårene for heving anses oppfylt, jf. Hagstrøm, Obligasjonsrett, 2.
utgave, punkt 18.2.3, side 442 og punkt 18.2.2, side 437.
- 20 - 16-177567ASD-HALO
Lagmannsretten har kommet til at vilkårene for heving er oppfylt i dette tilfellet.
Dette begrunnes med hendelsesforløpet etter inngåelsen av avtalen mellom partene
10.04.2014 om at arbeidene utsettes til vår/sommer 2014 og at ny sluttdato settes til
01.08.2014. Kystverket godtok denne utsettelsen under noen forutsetninger, blant annet at
fremdriftsplan skulle presenteres for byggherren senest 01.05.2014. Kystverket purret på
dette 15.05.2014, og fremdriftsplan ble sendt 23.05.2014, samtidig som det ble søkt
fristforlengelse til 01.09.2014, noe som ble begrunnet med at det ikke hadde vært
værforhold for å flytte fundamentet som kom ut av posisjon i forbindelse med
ekstremværet Kyrre, og at man derfor ikke kom i gang med spennarmeringen før
fellesferien.
Etter at arbeidet ble tatt opp igjen etter ferien skjedde en uønsket hendelse under utføring
av betongarbeider 12. – 13.08.2014. En betongtobbe slo løs posisjonsforankringen til
spennarmeringens foringsrør, som derfor etter utstøp var forskjøvet til den ene siden av
stålrøret. Dette skapte store vanskeligheter for det videre arbeidet. Avviksmelding om
hendelsen ble først sendt 15.09.2014. Fra entreprenørens side er anført at dette var et
hendelig uhell på grunn av vanskelige arbeidsforhold. Etter lagmannsrettens vurdering er
det imidlertid ikke noe grunnlag for at byggherren skal bære risikoen for avviket.
Entreprenøren har også anført at det var unødvendig å bore nye hull til spennarmeringen.
Lagmannsretten er heller ikke enig i dette, siden spennarmering gjennom foringsrør
plassert i den ene delen av stålrøret, ville redusert konstruksjonens stabilitet. Videre har
entreprenøren vist til at arbeidene ble forsinket av at det måtte bores nye hull i grunnen for
festing av spennarmeringen, og at platået entreprenøren hadde bygget for å kunne gjøre
arbeid fra toppen av røret, ble ødelagt. At det blir boret utette hull for spennarmering og
derfor må bores nye hull, er imidlertid ikke uvanlig. I noen tilfeller er det egen post for
dette i mengdebeskrivelsen, men det var ikke tilfelle i foreliggende sak, jf. kontraktens
kapittel 03 Betongarbeider, postnr. 3.18. At platået entreprenøren hadde bygget for å kunne
gjøre arbeid fra toppen av stålrøret ble ødelagt, kan ikke regnes som en byggherrerisiko.
Den 20.10.2014 utarbeidet entreprenøren en ny fremdriftsplan med sluttdato 23.11.2013.
Heller ikke denne sluttdatoen ble oppnådd, og 05.02.2015 sendte Kystverket varsel om
heving, hvor det blant annet heter:
"Kystverket har ikke lenger tillit til at dere evner å ferdigstille prosjektet innen
rimelig tid med det utstyr og den kompetanse som har blitt stilt til rådighet i
prosjektet. Dette blant annet grunnet mangelen på fremdrift som har vært i arbeidene
siden vår frist utløp 1.9.2014. (…)
Merking av grunnen er avgjørende for å trygge ferdsel i hovedleden og er således
viktig for Kystverket å få etablert.
- 21 - 16-177567ASD-HALO
Dere gis, slik vi finner det, rimelig frist i forhold til heving til 2.3.2015 med å
ferdigstille arbeider med spennarmering. Dessuten frist i forhold til heving til
1.4.2015 til å ferdigstille arbeidene i sin helhet etter kontrakten. Dersom disse frister
ikke overholdes vil kontrakten heves (…)."
Arctic Seaworks AS besvarte dette i brev av 18.02.2015, hvor det avslutningsvis heter:
"Vårt forslag er at prosjektet midlertidig stanses inntil det kan gjennomføres en ny
og grundigere prosjektering. Prosjektet må gjennomgås av byggherre på nytt "med
blanke ark", hvor man bør være åpne for alle løsninger. I tillegg må partene bli
enige om et oppgjør.
Dernest må byggherre vurdere om prosjektet etter en ny gjennomgang må utlyses på
nytt med ny anbudsrunde. Å fortsette arbeidene ut fra det eksisterende mangelfulle
prosjekteringsgrunnlag er ikke forsvarlig i forhold til de rådende forhold på stedet,
og hensynet til sikker arbeidsutførelse etter vedtatte SHA normer."
Den 02.03.2015 erklærte Kystverket heving av kontrakten.
Fra entreprenørens side er anført at siden Kystverket ikke innvilget entreprenøren de
fristforlengelsene og det tilleggsvederlaget selskapet hadde krav på, kunne man ikke
forvente at entreprenøren fortsatte arbeidet med maksimal fremdrift. Siden lagmannsretten
bare gir entreprenøren medhold i ca. tre måneders fristforlengelse, er vekten av dette
momentet begrenset, og ikke avgjørende for saken.
Lagmannsrettens begrunnelse for at hevingsvilkårene er oppfylt er i korthet at det arbeidet
som ble utført i perioden fra partenes fremdriftsavtale av 10.04.2014 til hevingen
02.03.2015 underbygget at det var grunn til å betvile entreprenørens vilje eller evne til å
oppfylle kontrakten, noe som i tillegg støttes av entreprenørens egen uttalelse om videre
fremdrift i brevet av 18.02.2015. Værforholdene i denne lange perioden var ikke samlet
sett så ekstraordinære at de kan unnskylde de mange fristoversittelsene. Heller ikke
problemer med grunnforholdene på stedet unnskylder den manglende fremdriften. Når
arbeidet ikke var ferdig på hevingstidspunktet den 02.03.2015, og det heller ikke da var
utsikter til at arbeidene ville bli ferdigstilt, er det tale om en så markant fristoverskridelse at
forsinkelsen etter lagmannsrettens syn representerer vesentlig mislighold. Byggherrens
varsel om heving av 05.02.2015 tilfredsstilte vilkårene i NS 8405 punkt 39.1 tredje ledd.
Erstatningskravene
Ut fra konklusjonene ovenfor er det ikke grunnlag for entreprenørens erstatningskrav, og
resultatet blir at staten v/Samferdselsdepartementet frifinnes for dette.
- 22 - 16-177567ASD-HALO
Det følger av NS 8405 punkt 39.4 at byggherren ved heving kan kreve erstattet sine
nødvendige merkostnader. Byggherren har for lagmannsretten krevet dekket kostnader på
4 744 831 kroner med tillegg av merverdiavgift for fullføring av arbeidet. Beløpet er lavere
enn byggherrens faktiske utbetaling til Sjøentreprenøren AS for fullføring av arbeidet, og
det er etter lagmannsrettens vurdering godtgjort at de kostnadene som er krevet dekket var
nødvendige for at byggherren skulle få arbeidet fullført. Til fradrag kommer 1 150 000
inkludert merverdiavgift, som er den delen av kontraktssummen som byggherren ikke
hadde utbetalt entreprenøren på hevingstidspunktet.
I tillegg har byggherren krevd tilbakebetalt 572 500 kroner, som det er anført at
entreprenøren har fakturert men ikke levert. Ut fra bevisførselen legger lagmannsretten til
grunn at det ikke er fakturert mer enn det som er levert, og at det som er levert har blitt
byggherrens eiendom. På denne bakgrunn er det etter lagmannsrettens vurdering ikke
tilstrekkelig grunnlag for tilbakebetalingskravet.
Siden lagmannsretten kom til at entreprenøren hadde krav på fristforlengelse i den
perioden det er krevd dagmulkt for, gis ikke byggherren medhold i kravet om dagmulkt.
Det er ikke krevd dagmulkt for den periode hvor forsinkelsen innebærer vesentlig
mislighold.
Blant annet på bakgrunn av størrelsen på den erstatningen lagmannsretten konkluderer
med, gis ikke entreprenøren medhold i at erstatningssummen er så uforholdsmessig at den
av den grunn skal nedsettes.
Byggherren gis etter dette medhold i et erstatningskrav på 4 781 038,75 kroner inkludert
merverdiavgift. I tillegg kommer forsinkelsesrenter fra 29.05.2016, som er 30 dager etter at
staten i prosesskrift presiserte motkravet.
Partene er enige om at det kravet staten har pr. i dag vil være et dividendekrav i boet til
Arctic Seaworks AS. Lagmannsretten lar dette få uttrykk i domsslutningen ved at det gis
fastsettelsesdom for statens krav mot Arctic Seaworks AS.
Sakskostnader
Selv om staten ikke fikk medhold i kravene om dagmulkt på 334 370 kroner og
tilbakebetaling av 572 500 kroner, har staten etter lagmannsrettens vurdering fått medhold
i det vesentlige. Det sentrale i saken og det mest tidkrevende har vært spørsmålene om
risikoen for vær- og sjøforholdene og om vilkårene for heving var oppfylt. Videre er de
kravene staten ikke fikk medhold i relativt små sett i forhold til størrelsen på sakens
hovedkrav og motkrav. Dermed har staten etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første
ledd krav på å få erstattet sine nødvendige sakskostnader av motparten. Etter
unntaksbestemmelsen i tvisteloven § 20-2 tredje ledd kan tapende part helt eller delvis
fritas for sakskostnadsansvaret dersom tungtveiende grunner gjør det rimelig. Et moment
- 23 - 16-177567ASD-HALO
som taler for å anvende unntaksbestemmelsen er at byggherren ikke fikk medhold i krav på
til sammen 906 870 kroner. Lagmannsretten har også lagt noe vekt på at byggherrens
nektelse av å innvilge entreprenøren slik fristforlengelse værforholdene ga grunnlag for,
skapte en vanskelig situasjon for entreprenøren i den første fasen av byggeprosjektet.
Samlet sett har lagmannsretten kommet til at tapende part skal fritas for å dekke en
tredjedel av motpartens sakskostnader for tingretten og lagmannsretten.
Staten har krevd dekket sakskostnader for tingretten med 264 170 kroner og for
lagmannsretten med 653 253 kroner. I tillegg kreves dekket eventuelle rettsgebyrer og
andre utgifter for staten som er utgiftsført i domstolens regnskap. Dette omfatter utgifter til
sakkyndige meddommere for tingretten med 287 066 kroner og ankegebyret på 36 900
kroner. Statens samlede sakskostnader er således 1 241 389 kroner, og lagmannsretten
godtar at kostnadene har vært nødvendige, jf. tvisteloven § 20-5.
Lagmannsretten fastsetter etter dette at Arctic Seaworks AS, dets konkursbo, skal erstatte
sakskostnadene til staten v/Samferdselsdepartementet for tingretten og lagmannsretten med
til sammen 827 592 kroner.
Dommen er enstemmig.
- 24 - 16-177567ASD-HALO
DOMSSLUTNING
1. Staten v/Samferdselsdepartementet frifinnes.
2. Staten v/Samferdselsdepartementet har et krav mot Arctic Seaworks AS på
4 781 038,75 kroner
-firemillionersyvhundreogåttientusenogtrettiåttekronerogsyttifemøre- med tillegg
av forsinkelsesrenter fra 29.05.2016 til betaling skjer.
3. Arctic Seaworks AS, dets konkursbo, skal erstatte sakskostnadene til staten
v/Samfersselsdepartementet for tingretten og lagmannsretten med til sammen
827 592 -åttehundreogtjuesjutusenfemhundreognittito- kroner. Betalingsfristen er
to uker fra forkynnelsen av lagmannsrettens dom.
Anders Haugestad Brynhild Salomonsen Leif Holm