SUBGERENCIA DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ÁREA DE ... · subgerencia de transmisiÓn y...
Transcript of SUBGERENCIA DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ÁREA DE ... · subgerencia de transmisiÓn y...
1
SUBGERENCIA DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN
ÁREA DE INGENIERÍA Y GESTIÓN
SOLICITUD DE OFERTAS PARA CONTRATAR EL DISEÑO DE LA LÍNEA
BOSQUES DE LA ACUARELA - LA ROSA 33 kV.
MANIZALES, ABRIL DE 2011
2
Contenido
PARTE I ........................................................................................................................................... 9
1. CONDICIONES GENERALES DE LA SOLICITUD DE OFERTA ............................................... 9
1.1. OBJETO ..................................................................................................................... 9
1.2. DESCRIPCIÓN, ALCANCE Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO ....................................... 9
1.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO............................................................................... 9
1.2.2. ALCANCE Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO .......................................................... 10
1.3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN............................................................................ 11
1.3.1. EXPERIENCIA....................................................................................................... 11
1.3.2. REUNIÓN ACLARATORIA Y VISITA DE CAMPO OBLIGATORIA............................. 12
1.3.3. INFORMACIÓN GENERAL ................................................................................... 12
1.3.3.1. Naturaleza Jurídica Entidad Contratante ........................................................... 12
1.3.3.2. Correspondencia ................................................................................................ 12
1.3.3.3. Régimen legal de la solicitud de ofertas y del contrato ..................................... 13
1.3.4. PROCESO DE LA SOLICITUD DE OFERTAS Y CONTRATACIÓN ............................. 13
1.3.4.1. Apertura de la solicitud de ofertas..................................................................... 13
1.3.4.2. Solución a consultas ........................................................................................... 13
1.3.4.3. Modificaciones y aclaraciones de los documentos de la solicitud de ofertas.... 14
1.3.4.4. Cierre de la solicitud de ofertas ......................................................................... 14
1.3.4.5. Idioma de la oferta ............................................................................................. 14
1.3.4.6. Vigencia de la oferta........................................................................................... 15
1.3.4.7. Régimen tributario aplicable.............................................................................. 15
1.3.4.8. Precio.................................................................................................................. 15
1.3.5. CONDICIONES DE LA OFERTA ............................................................................. 15
3
1.3.5.1. Documentos de la oferta.................................................................................... 15
1.3.5.1.1. Relación de experiencia (formulario C) ............................................................ 18
1.3.5.1.2. Lista de cantidades y precios, formulario D ..................................................... 19
1.3.5.1.3. Información adicional....................................................................................... 19
1.3.5.1.4. Cronograma - desarrollo lógico de los trabajos ............................................... 20
1.3.5.2. Claridad sobre obligaciones ............................................................................... 20
1.3.6. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA................................................ 20
1.3.6.1. Aspectos jurídicos............................................................................................... 21
1.3.6.1.1. Personas jurídicas............................................................................................. 21
1.3.6.1.2. Garantía de seriedad de la oferta..................................................................... 22
1.3.6.2. Otras condiciones............................................................................................... 22
1.3.6.3. Apertura y análisis de las ofertas ....................................................................... 23
1.3.6.4. Análisis, evaluación y aclaración de las ofertas.................................................. 23
1.3.6.5. Admisión o rechazo de las ofertas ..................................................................... 24
1.3.6.6. Declaratoria de fallido del proceso de contratación .......................................... 25
1.3.6.7. Cláusula de reserva ............................................................................................ 25
1.3.6.8. Evaluación y aceptación de oferta ..................................................................... 25
1.3.6.8.1. Preselección ..................................................................................................... 25
1.3.6.8.1.1. Análisis contractual y legal ............................................................................ 25
1.3.6.8.1.2. Análisis técnico.............................................................................................. 26
1.3.6.8.1.3. Calidad comercial .......................................................................................... 26
1.3.6.8.2. Selección .......................................................................................................... 26
1.3.6.8.3. Orden de elegibilidad ....................................................................................... 28
1.3.6.8.4. Descuentos por penalizaciones........................................................................ 28
1.3.6.8.5. Aceptación de la oferta .................................................................................... 29
4
1.3.6.8.6. Negociación directa.......................................................................................... 29
1.3.6.8.7. Ajuste económico............................................................................................. 29
1.4. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO .......................................................... 30
1.4.1. PLAZO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y PERFECCIONAMIENTO ..................... 30
1.4.2. FONDOS.............................................................................................................. 30
1.4.3. FORMA DE PAGO................................................................................................ 30
1.4.3.1. Pagos parciales ................................................................................................... 30
1.4.3.2. Retención de pagos ............................................................................................ 31
1.4.3.3. Compensación.................................................................................................... 31
1.4.4. GARANTÍAS DEL CONTRATO............................................................................... 32
1.4.5. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA .......................................................................... 33
1.4.6. IMPUESTOS, DEDUCCIONES Y GASTOS .............................................................. 33
1.4.7. RETENCIÓN EN LA FUENTE DE RENTA................................................................ 34
1.4.8. IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA.................................................................... 34
1.4.9. RETENCIÓN DEL IVA ........................................................................................... 34
1.4.10. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO............................................................. 34
1.4.11. DEDUCCIONES POR INCUMPLIMIENTOS............................................................ 35
1.4.12. PLAZO ................................................................................................................. 36
1.4.13. ADICIÓN Y PRÓRROGA ....................................................................................... 36
1.4.14. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN................................................. 36
1.4.15. COMUNICACIONES............................................................................................. 37
1.4.16. REQUISITOS DE LAS FACTURAS .......................................................................... 37
1.4.17. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO................................................................... 37
1.4.18. INDEMNIDAD...................................................................................................... 37
1.4.19. INTERVENTORÍA ................................................................................................. 38
5
1.4.20. EXCLUSION DE RELACION LABORAL................................................................... 38
1.4.21. SALUD OCUPACIONAL ........................................................................................ 38
1.4.22. SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL .............................. 38
1.4.23. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA............................................................... 39
1.4.24. TERMINACIÓN .................................................................................................... 39
1.4.25. COSTOS DEL CONTRATISTA ................................................................................ 40
1.4.26. ACCESO DE CHEC A LAS OFICINAS DEL CONTRATISTA ....................................... 40
1.4.27. INFORMES PARCIALES Y FINAL ........................................................................... 40
1.4.27.1. Descripción........................................................................................................ 41
1.4.27.1.1. Código asignado por el consultor:.................................................................. 41
1.4.27.1.2. Código asignado por la CHEC: ........................................................................ 41
1.4.27.2. Fecha prevista para suministro de la documentación. ..................................... 41
1.4.28. EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN FINAL ............... 41
1.4.29. NORMAS TÉCNICAS ............................................................................................ 42
1.4.30. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO............................................................................ 42
PARTE II ........................................................................................................................................ 43
2. CONDICIONES ESPECÍFICAS ............................................................................................ 43
2.1. NORMAS Y REGLAMENTACIÓN .............................................................................. 43
2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/CRITERIOS DE DISEÑO DEL PROYECTO DE DISEÑO DE
LA LINEA BOSQUES DE LA ACUARELA-LA ROSA 33 kV. ........................................................ 43
2.3. CONSULTORÍA......................................................................................................... 44
2.3.1. DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE DISEÑO ............................................................... 45
2.3.2. RUTAS O ALTERNATIVAS DE DISEÑO.................................................................. 45
2.3.3. Normas y requerimientos en materia ambiental ............................................... 47
2.3.4. Parámetros para el diseño ................................................................................. 48
6
2.3.5. SELECCIÓN DE RUTA ÓPTIMA............................................................................. 48
2.3.6. PREDISEÑO ......................................................................................................... 48
2.3.7. DETALLE EN PLANTA Y PERFIL DE ACOMETIDAS Y SALIDAS ............................... 48
2.3.8. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO....................................................................... 49
2.3.9. SERVIDUMBRES .................................................................................................. 49
2.3.10. LICENCIAS Y PERMISOS....................................................................................... 49
2.3.11. DISEÑO ELECTROMECANICO DE LA LINEA ......................................................... 50
2.3.12. COORDINACION DE AISLAMIENTO..................................................................... 50
2.3.12.1. Aislamiento necesario por contaminación ambiental....................................... 50
2.3.12.2. Aislamiento necesario por sobretensiones a frecuencia industrial en seco ..... 51
2.3.12.3. Aislamiento necesario por sobretensiones atmosféricas ................................. 51
2.3.12.4. Inclusión de criterios o recomendaciones de normas y guías para mejorar el
desempeño de líneas de distribución o transmisión ........................................................... 51
2.3.12.5. Selección de aisladores, cable de guarda y descargadores............................... 51
2.3.13. CÁLCULO DEL CONDUCTOR ECONÓMICO.......................................................... 51
2.3.14. DISEÑO DE ESTRUCTURAS TIPO ......................................................................... 52
2.3.14.1. Cálculo mecánico de conductor e hilo de guarda ............................................. 52
2.3.14.2. Cálculo mecánico de crucetas ........................................................................... 53
2.3.14.3. Cálculo mecánico de estructuras- retenidas y determinación de las
prestaciones de las estructuras ........................................................................................... 53
2.3.14.4. Plano de ubicación de estructuras .................................................................... 53
2.3.14.5. Tablas-curvas de flechas, tensiones y de tendido de conductores ................... 53
2.3.14.6. Localización de estructuras y georeferenciación .............................................. 53
2.3.15. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ........................................................................... 54
2.3.15.1. Mediciones de resistividad efectuadas en campo ............................................ 55
2.3.15.2. Estratificación del suelo .................................................................................... 55
7
2.3.15.3. Resistencia de puesta a tierra ........................................................................... 55
2.3.16. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES .................................................. 55
2.3.17. COORDINACIÓN DE PROTECCIONES .................................................................. 55
2.3.18. PRESUPUESTO DE MATERIALES.......................................................................... 55
2.3.19. ESPECIFICACIONES Y PRESUPUESTO PARA CONTRATO DE MONTAJE
ELECTROMECÁNICO............................................................................................................. 55
2.3.20. PROTOCOLO PARA PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO ........................................ 56
2.3.21. ESTUDIOS ELECTRICOS ....................................................................................... 56
2.3.22. DISEÑO CIVIL ...................................................................................................... 56
2.3.22.1. Estudio de resistencia mecánica del suelo/ geotécnico.................................... 56
2.3.22.2. Diseño de cimentaciones, fundaciones, y obras complementarias .................. 57
2.3.22.3. Excavaciones, rellenos y taludes ....................................................................... 58
2.3.22.4. Ubicación de fundaciones ................................................................................. 58
2.3.22.5. Presupuesto de mano de obra y materiales obra civil ...................................... 58
2.3.22.6. Especificación y presupuesto para contrato de obra civil ................................. 59
2.3.23. MEMORIAS DE CÁLCULO Y MEMORIAS DE DISEÑO........................................... 59
2.3.24. ASESORÍA............................................................................................................ 60
2.3.25. Aprobación de especificaciones técnicas del proyecto de diseño línea de
transmisión Bosques de la Acuarela- La Rosa...................................................................... 61
2.3.26. Emisión de documento definitivo/versión final de especificaciones técnicas del
proyecto línea Bosques de la Acuarela-La Rosa 33 kV......................................................... 61
2.3.27. MEMORIAS DE CÁLCULO.................................................................................... 62
2.3.28. DOCUMENTOS PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MONTAJES, PRUEBAS Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO......................................................................................................... 63
2.3.29. INFORME FINAL.................................................................................................. 63
2.3.30. EMISiÓN DE ACTA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN .......................................... 63
8
2.3.31. LISTADO DE DOCUMENTOS ENTREGABLES........................................................ 63
2.3.32. LISTA DE DOCUMENTOS PARA EVALUAR ........................................................... 66
2.3.33. RECONOCIMIENTO DE COSTOS Y PAGO DE HONORARIOS (ASESORÍA) ............. 66
PARTE III ....................................................................................................................................... 68
3. ANEXOS ........................................................................................................................... 68
3.1. INFORMACION DISPONIBLE EN CHEC.................................................................... 68
PARTE IV ....................................................................................................................................... 69
4. CARTA DE PRESENTACIÓN Y RESUMEN OFERTA ........................................................... 69
4.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA FORMULARIO A.................................. 69
4.2. RESUMEN DE LA PROPUESTA FORMULARIO B ..................................................... 72
5. FORMULARIOS adicionales............................................................................................. 73
5.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE FORMULARIO C ................................................. 73
5.2. LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS, FORMULARIO D ............................................. 74
5.3. RELACION DE INFRAESTRUCTURA QUE EL CONTRATISTA DISPONDRA PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS. FORMULARIO E............................................................. 78
5.4. RELACIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS A USAR EN EL PROCESO DE DISEÑO.
FORMULARIO F. .................................................................................................................. 78
5.5. MULTAS Y SANCIONES FORMULARIO G ................................................................ 78
5.6. PERFIL DISEÑADOR DE LA LINEA A GARANTIZAR Y OTRO PERSONAL.
FORMULARIO G................................................................................................................... 79
5.7. CERTIFICACIÓN PAGOS PARAFISCALES ................................................................. 80
9
PARTE I
1. CONDICIONES GENERALES DE LA SOLICITUD DE OFERTA
Siempre que aparezca en cualquier documento relacionado con esta solicitud pública de ofertas la
palabra CHEC, ésta se interpretará como CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.
1.1. OBJETO
Consultoría y/o asesoría para el diseño electromecánico y civil de la línea de transporte de energía 33
kV. Bosques de la Acuarela - La Rosa.
1.2. DESCRIPCIÓN, ALCANCE Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO
1.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Después de la adquisición de los activos eléctricos y terrenos asociados a la subestación Bosques de
la Acuarela, la CHEC efectuará la modernización y repotenciación de la subestación Bosques de la
Acuarela, dada la necesidad de adecuar la misma a una subestación de altas especificaciones,
buscando proveer mejores estándares en la gestión del servicio del área, como quiera que a partir de
esta nueva subestación se procurará la redistribución de cargas de las subestaciones la Rosa y la
Hermosa, además de respaldar la transformación de las subestaciones antes citadas, en procura de
mantener y mejorar los estándares de continuidad del servicio.
La subestación Bosques de la Acuarela está localizada en el municipio de Dosquebradas en el
departamento de Risaralda y es alimentada a través de una derivación en T de la línea Hermosa-Rosa,
la cual opera normalmente abierta en la Rosa a causa de los flujos de carga que en condición de
cierre de la conexión de la línea en la Rosa exigen de manera significativa la transformación de 115 kV
en la subestación la Hermosa. Además de la condición anterior, la línea Hermosa-Rosa de la cual se
alimenta en T la subestación se ha convertido en una línea de distribución que ha derivado en la
alimentación de cargas industriales y comerciales que pueden afectar la operación de la conexión del
sistema de 33 Kv entre las subestaciones la Hermosa, la Rosa y el Campestre al presentarse fallas en
las cargas de clientes conectadas a la línea.
10
La ampliación de la capacidad de transformación en Bosques de la Acuarela a 20 MVA (30 MVA
finales) constituye un conjunto de alternativas para mejorar la calidad del servicio en el área, al cual
se le asociará en un futuro la repotenciación de circuitos en el nivel de 13.2 kV que pretende
aprovechar la adecuación de la subestación Bosques de la Acuarela para superar restricciones de
posibles transformaciones en 33/13.2 kV en las subestaciones aledañas, Hermosa, la Rosa y
Campestre, además de prever futuros requerimientos de la demanda.
Ante las condiciones anteriores y buscando mejorar las condiciones técnicas de alimentación de la
subestación Bosques se realizó por parte de la CHEC una revisión de alternativas para la conexión de
la subestación Bosques de la Acuarela, obteniendo como mejor alternativa técnico-económica la
conexión de la subestación Bosques de la Acuarela a través de una nueva línea procedente de la
subestación Rosa, la cual requiere ser diseñada bajo este proceso de contratación.
La ejecución de los diseños, presupuestos y especificaciones deberá desarrollarse conforme a los
requerimientos de la presente solicitud pública de ofertas, las exigencias ambientales y de gestión
ambiental, las consideraciones en materia de seguridad pertinentes, los estándares nacionales e
internacionales en materia de ingeniería eléctrica, mecánica y civil aplicable y las mejores prácticas de
la ingeniería.
El desarrollo de la ingeniería de diseño de la línea Bosques-Rosa deberá tener presente en su etapa
de ingeniería conceptual o básica y en la etapa de ingeniería de detalle como referente las líneas
existentes en la CHEC para el nivel de 33 kV y las normas de diseño y construcción de la CHEC en lo
que aplique.
1.2.2. ALCANCE Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Las actividades a desarrollar para la ejecución del objeto contractual comprenden inicialmente la
consultoría para la complementación (en caso de requerirse) de los estudios de potencia eléctrica,
diseños de obras electromecánicas y civiles para la línea del objeto de la contratación, y elaboración
de presupuestos y especificaciones técnicas para la compra de de los materiales que constituyen la
línea, especificaciones y presupuesto para montaje de la línea, protocolo de pruebas y puesta en
servicio de la línea, inclusive.
Además de lo anterior, las labores podrán incluir la asesoría por parte del consultor, si la CHEC
considera discrecionalmente que es necesario tal servicio. En tal evento, la empresa realizará el pago
de esos servicios bajo la modalidad de reconocimiento de costos más pago de honorarios, conforme
los precios unitarios propuestos por el consultor en su oferta.
Igualmente se deben elaborar las especificaciones de servicios de ingeniería especiales y demás
actividades no indicadas o nombradas, pero que se entienden necesarias para llevar a cabo el diseño
completo de la Línea.
11
1.3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Podrán presentar ofertas las personas naturales (ingenieros electricistas) o jurídicas que tengan
experiencia en el diseño de líneas de distribución y/o transmisión con una tensión mayor a 30 kv.
El objeto social del oferente debe tener relación directa con el objeto de esta solicitud privada de
ofertas.
Los oferentes deben contar con certificado de aseguramiento o de gestión del sistema de la calidad
con base en la norma ISO 9001 versión 2000 ó superior, otorgado por una institución debidamente
acreditada como organismo certificador. El alcance del certificado debe ser aplicable al objeto de la
contratación y debe estar vigente a la fecha límite de entrega de ofertas, en caso contrario, la oferta
será eliminada (subsanable siempre y cuando se haya obtenida la certificación antes del cierre de la
solicitud de ofertas). Adicionalmente, el oferente a quien se le acepte la oferta deberá mantenerlo
vigente durante la ejecución del contrato.
No se acepta la participación de consorcios, uniones temporales, ni ofertas alternativas.
De igual forma, no podrán participar en este proceso de contratación y por tanto celebrar contrato
con la Empresa, bien sea directamente o por interpuesta persona, los empleados de la CHEC ni los
miembros de su Junta Directiva.
1.3.1. EXPERIENCIA
Se deberá certificar experiencia mínima en cinco (5) proyectos completamente terminados o en
ejecución en diseño de líneas de transmisión o subtransmisión de energía eléctrica, cuya fecha de
contratación se encuentre comprendida dentro de los últimos quince (15) años contados hasta la
fecha de cierre de la presente solicitud pública de ofertas. También se tomará como válida la
experiencia en interventoría en diseño de líneas de transmisión o subtransmisión y solo se tomarán
en cuenta hasta dos proyectos de este tipo (interventoría), es decir. la experiencia solo en
interventoría no será válida.
Un solo contrato podría incluir dos o más proyectos cuando en el mismo se diseñen varias líneas de
transmisión o subtransmisión en un mismo contrato, esto es, en un mismo contrato se pueden tener
varios proyectos.
La CHEC se reserva el derecho de verificar y solicitar ampliación de la información suministrada por el
oferente.
Los documentos soporte para evaluar la anterior experiencia deben ser certificaciones de los
contratos ejecutados o en ejecución, copia del contrato o su respectiva Acta de liquidación o de
12
contrato en trámite, u órdenes de servicio o cualquier otro documento debidamente firmado por el
contratante, o representante legal o interventor del contrato o persona facultada para expedirla por
parte de la entidad que contrató al oferente.
Solo se acepta como experiencia aquellos contratos o proyectos celebrados con personas jurídicas
(experiencia válida solo aquellas que certifican por personas jurídicas).
Los documentos aportados como certificaciones deben demostrar que se han realizado actividades
como las solicitadas en 2.3.31 LISTADO DE DOCUMENTOS ENTREGABLES 2.3.31 (no necesariamente
todos los entregables, algunos de ellos, que evidencien un proceso técnico de diseño, lo cual se
evalúa a juicio de la CHEC).
1.3.2. REUNIÓN ACLARATORIA Y VISITA DE CAMPO OBLIGATORIA
Tendrá lugar el día martes tres (3) de mayo de 2011 en la ciudad de Dosquebradas (Risaralda), con
sitio de encuentro en las oficinas de la sección administrativa de CHEC en la Localidad, calle 33
carrera 16 esquina, desde las 8:00 horas y hasta las 10:30 horas, con visita al sitio de obra. No se
admitirá el ingreso transcurridos quince (15) minutos luego de iniciada la reunión.
Si el proponente es persona natural deberá estar presente. No se admite delegación para el mismo.
Para la persona jurídica deberá entregarse en el ingreso a la reunión el certificado de delegación, el
cual debe incluir nombre, cédula y fotocopia de la tarjeta profesional del ingeniero delegado. No se
admite delegación a profesionales diferentes a ingenieros electricistas.
La reunión es de carácter obligatorio y es requisito de participación.
Todos los costos asociados con la asistencia a la reunión (transporte terrestre, alimentación, etc.) son
por cuenta del oferente y no serán reembolsables por la CHEC en ninguna circunstancia.
1.3.3. INFORMACIÓN GENERAL
1.3.3.1. Naturaleza Jurídica Entidad Contratante
La entidad contratante es la CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. sociedad anónima
comercial de nacionalidad colombiana, clasificada como Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
mixta, con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, sometida al régimen aplicable a las
Empresas de servicios públicos y a las normas especiales que rigen las Empresas del Sector Eléctrico.
1.3.3.2. Correspondencia
13
Toda la correspondencia que se dirija a la CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. con
motivo de la presente solicitud de ofertas deberá ser enviada a:
CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.
Proceso Adquisición de Bienes y Servicios
Estación Uribe, Manizales; Caldas, Colombia
Teléfono: 8899046 Fax: 8899044
1.3.3.3. Régimen legal de la solicitud de ofertas y del
contrato
El marco legal de la presente solicitud de ofertas y del contrato que se derive de ésta, será el Derecho
Privado, conforme lo establecen las Leyes 142, 143 de 1994 y Ley 689 de 2001 y por tanto, el Manual
de Contratación de CHEC y demás normas y reglamentación interna vigente al momento de aceptar
la oferta o suscribir el contrato; el Código de Comercio, las Leyes 222 de 1995 y 155 de 1959 en lo que
respecta a conflictos de intereses; para inhabilidades e incompatibilidades las Leyes 142 de 1994, 617
de 2001 y de manera especial, las causales y soluciones consagradas en la Ley 80 de 1993, artículos 8°
y 9° o las normas que las modifiquen o complementen y las demás normas generales y que en
materia de servicios públicos se establezcan.
En todo y cualquier caso, cuando sobrevenga un evento que pueda dar lugar a conflictos de intereses
deberá aplicarse la regla según la cual debe privilegiarse el mejor interés de la empresa.
1.3.4. PROCESO DE LA SOLICITUD DE OFERTAS Y CONTRATACIÓN
1.3.4.1. Apertura de la solicitud de ofertas
La solicitud pública de ofertas se publicará en la página Web de la CHEC www.chec.com.co a partir
del día viernes 08 de abril de 2011.
1.3.4.2. Solución a consultas
Los oferentes podrán solicitar aclaraciones hasta dos (2) días hábiles anteriores a la fecha de cierre,
en los temas de carácter eléctrico al Ingeniero Luis Eduardo Martínez 3229220 extensión 118,
Dosquebradas, correo [email protected].
o al Ingeniero Guillermo Reyes Cuartas, correo electrónico [email protected], teléfono 8899000
extensión 1343 Manizales,
En los temas de carácter civil al Ingeniero Luis Fernando Arango Isaza, teléfono 8899000 extensión
2443, o a través del correo electrónico [email protected], con copia a los demás correos.
14
Las consultas telefónicas deberán hacerse en horario de oficina de 7:30 a 11:30 a.m. y de 1:30 a 5:30
p.m.
Ni las consultas ni las respuestas correspondientes producirán efectos suspensivos sobre el plazo de
presentación de las ofertas.
1.3.4.3. Modificaciones y aclaraciones de los documentos de
la solicitud de ofertas
La CHEC podrá hacer las aclaraciones o modificaciones que considere necesarias hasta un (1) día hábil
antes del cierre de la solicitud de ofertas.
Toda modificación se hará mediante adenda numerada, la cual formará parte integral de la solicitud
pública de ofertas.
Las adendas se publicarán igualmente en la página Web de la CHEC.
1.3.4.4. Cierre de la solicitud de ofertas
El cierre de la solicitud de ofertas y la apertura de las presentadas tendrá lugar en La Sala de
Aperturas Edificio 1 – Piso 1 – Proceso Adquisición de Bienes y Servicios de la CHEC, Estación Uribe,
Manizales, el día lunes diez (10) de mayo de 2011 a las 3:00 P.M., hora en el reloj de dicha
dependencia. En la apertura podrán estar presentes los oferentes o sus delegados.
Las ofertas deben depositarse antes de la hora fijada como cierre en la URNA ubicada en la Sala de
Aperturas Edificio 1- Piso 1 – Adquisición de Bienes y Servicios de la CHEC, Manizales, en original y
copia.
En la CHEC existe un control previo para autorizar el ingreso de personas a sus instalaciones, por lo
tanto, el oferente o su delegado deberá presentarse con suficiente anticipación respecto a la hora
límite para la entrega de ofertas. La Empresa no se responsabiliza por demoras o retardos en la
entrega de la oferta causados por el ejercicio de los controles de acceso mencionados.
La CHEC no tendrá en cuenta las ofertas que no se encuentren en la urna a la hora mencionada, ni
aquellas que sean enviadas por fax, correo electrónico o similares.
1.3.4.5. Idioma de la oferta
La oferta, correspondencia y todos los documentos que la integran deberán estar escritos en idioma
español.
15
1.3.4.6. Vigencia de la oferta
La oferta deberá estar vigente por sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de cierre
de la solicitud de ofertas. Si el cierre se llegare a prorrogar, la fecha para efectos de la vigencia será
esta última.
En caso de requerirse, la CHEC podrá solicitar la ampliación de la vigencia de la oferta y de la garantía
de seriedad.
1.3.4.7. Régimen tributario aplicable
El oferente debe manifestar en su oferta si es o no responsable del IVA y el régimen al cual
pertenece.
1.3.4.8. Precio
El precio debe ser ofertado en pesos colombianos.
Los precios del objeto y alcance de esta solicitud pública de ofertas serán fijos y firmes por el término
del contrato a partir de la fecha de su firma. Si se cotizan precios reajustables, la oferta no será tenida
en cuenta.
Los precios ofrecidos deberán cubrir todos los costos directos e indirectos requeridos para cumplir a
cabalidad con el objeto y alcance estipulados en ésta solicitud de ofertas, incluyendo el costo de las
garantías que se estipulan en el contrato, el pago de la totalidad de impuestos y demás gastos que
demande la formalización y ejecución del mismo, dentro de los plazos propuestos.
En caso de existir discrepancias entre el valor unitario y el valor total, CHEC tomará para efectos de
evaluación, comparación y aceptación de la oferta, el valor unitario. Igualmente, si existen errores
aritméticos o diferencias entre la oferta marcada como original y la copia, prevalecerá la información
suministrada en el original.
1.3.5. CONDICIONES DE LA OFERTA
1.3.5.1. Documentos de la oferta
Para facilitar la correcta integración de la oferta por parte del oferente y su estudio y evaluación por
la CHEC, el oferente deberá integrar los documentos de la oferta en el mismo orden en que se
relacionan a continuación. Parte de la información debe ser presentada en formatos predefinidos,
para lo cual se adjuntan los formatos que deben ser diligenciados y presentados con la oferta.
16
Si los espacios previstos en los formatos no son suficientes, deben incluir las hojas adicionales que
sean necesarias, identificando claramente la información que suministra en cuanto al formato y
espacio que complementan.
Los documentos que se solicitan en este numeral deberán presentarse impresos o fotocopiados,
según sea el caso. La falta de documentos en el original impedirá que la oferta sea tenida en cuenta
para su evaluación, salvo si son subsanables.
El término “subsanable” indica que si el documento ha sido presentado pero posee algún error o
inconsistencia, podrá ser corregido; igualmente, si el documento no ha sido presentado, podrá ser
solicitado.
El término “subsanable siempre y cuando sea presentado”, indica que podrá corregirse el
documento, pero siempre que haya sido aportado por el oferente.
El término “no subsanable” indica que no se puede corregir ni aportar el documento con
posterioridad a la presentación de la oferta y será causal de rechazo de la oferta.
La corrección o aporte de documentos debe hacerse en el tiempo que la CHEC lo establezca, so pena
de rechazo de la oferta.
a) Carta de presentación de la oferta, según formato adjunto A1 (Subsanable a excepción de la
firma).
b) En caso de ser persona jurídica, certificado de existencia y representación legal. (Subsanable).
c) Si el representante legal requiere de alguna habilitación especial para presentar la oferta y
contratar, debe adjuntar la autorización previa de la Junta Directiva o del órgano social
competente, en la cual conste que está facultado para presentar la oferta y firmar el
contrato hasta por el valor de la misma. (Subsanable).
d) Original de la garantía de seriedad de la oferta en la cuantía y con la vigencia indicada,
acompañada del recibo de pago (recibo de caja) de la prima correspondiente expedida por la
entidad aseguradora. (Subsanable, siempre y cuando sea presentada).
e) Relación de experiencia en el Formulario C debidamente diligenciado. La experiencia
específica deberá estar debidamente certificada conforme lo solicitado en el numeral 1.3.1
de la presente solicitud pública de ofertas. En caso tal que la experiencia haya sido obtenida
en la CHEC S.A. E.S.P., será suficiente la manifestación que haga el oferente de dicha
17
situación, discriminando el número de contratos que pretenda hacer valer y el objeto de los
mismos. (Subsanable, siempre y cuando la experiencia haya sido adquirida antes de la fecha
de cierre de la presente solicitud pública de ofertas).
f) Oferta económica, de acuerdo con las cantidades del formulario D (Lista de cantidades y
precios). (Subsanable únicamente para errores matemáticos).
g) El oferente debe manifestar si tiene inscripción vigente en la base de datos de consultores o
proveedores de la CHEC, o en caso contrario debe aportar la constancia de inscripción en el
registro o directorio de proponentes de las Cámaras de Comercio o el registro de
consultores de EPM, o constancia de haber iniciado el trámite de inscripción en alguno de
estos registros. La inscripción debe ser acorde con el objeto de ésta solicitud de ofertas. En
todo caso para la aceptación de la oferta, el beneficiario debe estar inscrito al menos en uno
de los registros citados. (Subsanable). Si requiere inscribirse en CHEC, enviar correo a
h) Lista de infraestructura formulario E (Subsanable).
i) Listado de recursos, mediante diligenciamiento del cuadro de análisis de recursos en el cual
se incluyan todos los aspectos que influyan en cada uno los precios solicitados en el
formulario F. (Subsanable).
j) El oferente reportará información que corresponda a multas, penalizaciones y sanciones
desde el año 2003, hasta la fecha de cierre de la presente solicitud de ofertas, según el
formulario anexo G. En el caso de que el oferente no tenga multas, penalizaciones y/o
sanciones deberá manifestar expresamente en su oferta tal circunstancia. Este documento
no es subsanable, por hacer parte de la evaluación económica. (No subsanable).
k) El oferente debe presentar el perfil del director de obra o diseñador, conforme a lo
requerido en el formato solicitado en el numeral 5.6. (Subsanable).
l) Paz y salvo de pago de aportes parafiscales, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 50 de la
ley 789 de 2002. En caso de ser persona natural, diligenciar formato adjunto. Ver formato
del numeral 5.7. (Subsanable).
m) Certificado de aseguramiento o de gestión del sistema de calidad con base en la norma ISO
9001 versión 2000 o superior, otorgado al oferente por una institución debidamente
acreditada como organismo certificador. El alcance del certificado debe ser aplicable al
18
objeto de la contratación y debe estar vigente a la fecha límite de entrega de ofertas, en
caso contrario, la oferta será eliminada. Adicionalmente, el oferente a quien se le acepte la
oferta deberá mantenerlo vigente durante la ejecución del contrato. (Subsanable siempre y
cuando se haya obtenido la certificación antes de la fecha de cierre de la presente solicitud
pública de ofertas).
n) Cronograma detallado o desarrollo lógico de los trabajos. (Subsanable).
o) Acta de asistencia a reunión aclaratoria obligatoria. (Subsanable, siempre y cuando haya
asistido a la reunión).
En cuanto a requisitos subsanables, éstos deberán ser presentados en el término que la CHEC S.A.
E.S.P. le señale al oferente, so pena de rechazo de la oferta.
La CHEC S.A. E.S.P. se reserva el derecho de verificar la información aportada por el oferente y en
caso de encontrar alguna inconsistencia, podrá ser eliminada.
En todo caso, CHEC se reserva el derecho de sanear las informalidades u omisiones no sustantivas de
las ofertas y de pedir aclaraciones o informaciones adicionales sin que ello implique el derecho de los
oferentes a modificarlas. Así mismo, será un criterio de interpretación la prevalencia de la verdad
sustancial y material, sobre lo simplemente procedimental o documental.
1.3.5.1.1. Relación de experiencia (formulario C)
Este formulario corresponde a la información sobre los contratos ejecutados y en ejecución por parte
del proponente. Deben incluirse solo los contratos en diseño o interventoría de líneas como se ha
indicado en el numeral 1.3.1 por parte del oferente o de los empleados integrantes de su equipo de
trabajo. Cada contrato ejecutado o en ejecución debe identificarse con un único N° de orden.
Se deben anexar los certificados o documentos que prueben la experiencia, expedidos por las
entidades contratantes o Interventor o persona responsable ó copia del contrato, u orden de servicio
o su respectiva acta de liquidación en donde en lo posible (no obligatorio) se describa el desempeño
del oferente. Igualmente en lo posible (no obligatorio) se indicará en los documentos la dirección,
teléfono, correo electrónico y el N° del Fax del contratante de los servicios. Los certificados para
validar la experiencia deben proceder de persona jurídica.
En la columna CUMPLIMIENTO se deberá informar sobre el mismo de acuerdo con las siguientes
convenciones:
C.O.: No hubo ningún tipo de incumplimiento.
A.N.: Hubo o ha habido atraso no recuperado.
A.R.: Hubo o ha habido atraso recuperado.
19
C.T.: Se le aplicó terminación anticipada del contrato.
E.P.: Se le ha hecho efectiva alguna garantía al contrato.
M.U.: Se le han aplicado multas, en este caso en la columna de observaciones deberá
hacerse claridad sobre el tipo de multa y las causas que la motivaron.
1.3.5.1.2. Lista de cantidades y precios, formulario D
En este formulario el proponente definirá el precio de su propuesta, la cual deberá ser detallada por
entregable, valores parciales de los componentes de cada entregable y valores totales de su
propuesta de acuerdo al desarrollo lógico de los trabajos, secuencia de entregables y objeto de los
trabajos.
La lista de cantidades y precios está configurada exclusivamente de la lista de entregables de la tabla
del numeral 2.3.31 LISTADO DE DOCUMENTOS ENTREGABLES.
Para cada una de las actividades de la tabla citada y las no indicadas pero requeridas en los diseños y
que deben incluirse a criterio del consultor, deberá realizarse la evaluación de precios unitarios,
considerando los costos de materiales, mano de obra, transporte, alquiler de equipos, subcontrato de
equipos de topografía, costos y gastos distintos a los de personal, gastos generales y de
administración y otros costos, además de la totalidad de aspectos que el oferente considere debe
incorporar para una adecuada valoración de sus costos, todos los cuales permitan establecer
claramente el valor unitario consignado.
Deben además anexarse todos los cálculos en medio magnético usando hoja de cálculo en plataforma
MS Office.
En caso de requerirse estudios adicionales a los contemplados / indicados en este formulario, éstos
deberán adicionarse y cuantificarse (tenerse en cuenta en la oferta) por el consultor en el citado
formulario; si no se incluyen y posteriormente el consultor los requiere o ejecuta para cumplir el
objeto del diseño completo de la línea, estos se entienden incluidos en el precio de la oferta y no se
podrá reclamar el cobro adicional por parte del consultor.
Es de anotar que para efectos de la evaluación y comparación de las ofertas solo se tendrán en
cuenta los ítems indicados en esta solicitud de ofertas en el presente formulario D.
Los precios indicados por el oferente en este formulario no deben incluir el impuesto sobre las ventas
(IVA).
1.3.5.1.3. Información adicional
20
El proponente podrá entregar como una parte de su propuesta un capítulo titulado “ANEXOS” el cual
contendrá una lista completa de todos los anexos que acompañan su propuesta y que no hayan sido
incluidos en otras partes de la misma y que el oferente crea conveniente anexar a su propuesta, tales
como información técnica general, literatura descriptiva y técnica, etc.
1.3.5.1.4. Cronograma - desarrollo lógico de los
trabajos
Incluir en esta sección el cronograma detallado del desarrollo lógico de los trabajos objeto de esta
solicitud, en el cual se indique claramente los periodos de tiempo e informes por cada uno de los
ítems propuestos por el oferente.
De acuerdo con el objeto y alcance de la presente convocatoria, el oferente deberá presentar una
descripción detallada y desarrollo lógico de los trabajos, en el cual se mostrará la ejecución de las
tareas, indicando la duración de las mismas, los periodos de tiempo y las fechas estimadas para la
presentación de los informes (entregables) por cada uno de los ítems propuestos.
En general anotará todos los factores que puedan afectar el desarrollo de los trabajos, incluyendo
avances, entregas parciales y todas las actividades que considere complementarias para el mejor
desarrollo del contrato.
Estas actividades se presentarán en diagrama GANTT como base del análisis en MS Project o similar,
acompañado de la totalidad de anexos soporte generada por el software citado (subsanable).
1.3.5.2. Claridad sobre obligaciones
Cuando se soliciten cuadros, análisis, detalles, especificaciones etc., el oferente deberá incluirlos en
su oferta.
Los formatos establecidos para ser diligenciados no podrán ser modificados. En caso tal de hacerlo, se
solicitará al oferente que los subsane (los que puedan serlo), consignando la información que aportó
en su oferta en los formatos que fueron suministrados por la CHEC para tal fin, so pena de rechazo de
la oferta.
1.3.6. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
El oferente deberá elaborar la oferta de acuerdo con lo establecido en ésta solicitud pública de
ofertas y debe incluir sus anexos en caso que los hubiese y adjuntar la totalidad de la documentación
exigida.
21
Los oferentes presentarán la oferta en original y copia, indicando claramente en cada sobre el tipo de
oferta que contiene y marcado:
DISEÑO DE LÍNEA “BOSQUES DE LA ACUARELA-LA ROSA 33 kV” (Original o copia según sea el caso).
Se requiere que la copia posea los mismos documentos que el original, incluyendo los archivos
magnéticos requeridos en disco compacto no regrabable.
Si se presenta alguna discrepancia documental, textual y/o de contenido o de número de folios entre
el original de la oferta y la copia, prevalecerá el de la oferta original.
La oferta se presentará cumpliendo además con los siguientes aspectos de forma:
Ordenar los documentos conforme se incluye en el numeral 1.3.5.1 DOCUMENTOS DE LA OFERTA.
(Subsanable).
Foliar todos los documentos, certificados, tablas y análisis requeridos y presentados. (Subsanable).
La presentación de la oferta se considerará como una manifestación expresa por parte del oferente
de que conoce el Reglamento Interno de Contratación de CHEC (el cual puede ser consultado en la
página www.chec.com.co) y acata las condiciones del presente documento; que ha examinado el
mismo en sus condiciones y especificaciones y que acepta que los documentos están completos, son
compatibles y adecuados para determinar el objeto y las demás estipulaciones del contrato, y que
por lo mismo, ha formulado su oferta en forma seria, cierta, precisa y coherente. En consecuencia,
CHEC S.A. E.S.P. no será responsable por descuidos o indebida interpretación que de la solicitud
pública de ofertas y demás documentos u otros hechos haga el oferente y que puedan incidir en la
elaboración de la oferta.
El oferente deberá examinar cuidadosamente todos los documentos que se acompañen e informarse
completamente sobre todas las circunstancias que puedan influir, en alguna forma, sobre el contrato
a ejecutar y sus costos.
1.3.6.1. Aspectos jurídicos
1.3.6.1.1. Personas jurídicas
Los oferentes deberán acreditar su existencia y representación legal mediante el certificado que para
el efecto expida la Cámara de Comercio correspondiente. El documento debe tener una antigüedad
no superior a treinta (30) días de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.
22
Las personas jurídicas deben acreditar que su duración no será inferior a la del plazo contractual y
tres (3) años más.
Si el representante legal que firma la oferta requiere de alguna habilitación especial para presentar la
oferta y/o suscribir el contrato, deberá adjuntar la autorización previa de la Junta Directiva o del
organismo social competente.
1.3.6.1.2. Garantía de seriedad de la oferta
El oferente deberá presentar firmada el original de la póliza de seriedad de la oferta, tomada a favor
de particulares expedida por una entidad Bancaria o una compañía de Seguros legalmente
establecida en el país; así mismo, podrá presentar la POLIZA PARA GRANDES BENEFICIARIOS CHEC, la
cual puede ser solicitada en un punto de la compañía de SEGUROS DEL ESTADO S.A. que se encuentra
ubicado en el Edificio 1, piso 1 de la CHEC de la Estación Uribe, Tel. 8899000 extensión 2448. El
oferente debe presentar el correspondiente recibo de pago de la prima (recibo de caja) por el valor
asegurado de DIEZ MILLONES DE PESOS ($ 10.000.000). La vigencia de la garantía será mínimo de
sesenta (60) días calendario, contada a partir de la fecha de cierre de la solicitud de ofertas y deberá
ser otorgada a favor de la CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P., Nit 890.800.128-6.
La póliza garantiza a la CHEC S.A- E.S.P. la seriedad de la oferta correspondiente al objeto contractual
y en ella se manifestará expresamente que se expide en un todo de acuerdo con el contenido de esta
solicitud pública de ofertas. Por lo tanto, con el amparo, se da cobertura, entre otros, a los siguientes
riesgos:
- No suscribir, sin justa causa para ello, el contrato para el cual el oferente Garantizado,
presentó la oferta.
- No mantener las condiciones de la oferta, por parte del oferente Garantizado.
- El retiro de la oferta del oferente Garantizado, luego de vencido el término fijado para la
presentación de las propuestas, sin la autorización o aprobación escrita de la CHEC S.A E.S.P.
- La no realización por el oferente Garantizado, de todos los trámites necesarios para suscribir
o perfeccionar el contrato o convenio, para el cual se ofertó.
- Cualquier otro evento, que pueda demostrar en forma inequívoca, la falta de seriedad del
oferente Garantizado, respecto de la oferta presentada por este último.
En todo caso, la vigencia del amparo de seriedad del ofrecimiento, se extenderá desde el momento
de presentación de la oferta o propuesta al Asegurado, por el Garantizado, hasta la fecha de
expedición de la póliza de seguro de cumplimiento que ampare los riesgos propios del contrato
garantizado.
1.3.6.2. Otras condiciones
23
El oferente deberá examinar en detalle esta solicitud de ofertas, allegar toda la información adicional
que considere necesaria; aclarar con la CHEC todos los puntos inciertos e informarse de todas las
condiciones y circunstancias que puedan afectar en alguna forma la ejecución del contrato y sus
plazos.
En todo caso el oferente está obligado a investigar toda la información posible, aparezca o no en esta
solicitud de ofertas y complementarla de acuerdo con el criterio y la experiencia de la firma.
La oferta puede invalidarse por la comprobación de falsedad en la información suministrada; por la
no-presentación de la cotización conforme a lo especificado y por la omisión en la presentación de los
documentos e información requerida.
Por el solo hecho de presentar la oferta, el oferente hace constar expresamente que estudió
cuidadosamente las condiciones de ejecución del contrato, el tipo de servicio a ejecutar o bien a
suministrar, su naturaleza y calidad; así mismo, el Contratista hace constar que conoce todos los
requisitos e impuestos exigidos por las leyes colombianas; que conoce cada una de las estipulaciones
del documento de condiciones y especificaciones y ha hecho todos los estudios necesarios para
entender completamente el propósito de todas las partes del contrato y su naturaleza. Todos estos
factores, favorables o desfavorables, que puedan influir en la ejecución del contrato y todas las
demás condiciones que puedan afectar el costo o el plazo para ejecutarlos, fueron tenidos en cuenta
por el Contratista al formular la oferta y su influencia no será alegada por él como causal que
justifique reclamación alguna o el incumplimiento del presente contrato.
1.3.6.3. Apertura y análisis de las ofertas
El día de apertura se leerán los siguientes datos: Póliza de seriedad, su vigencia y monto y finalmente
el valor total de la oferta.
La citada información se incluirá en el acta de apertura de ofertas y será conocida por los oferentes
en la sesión de apertura.
El estudio pormenorizado de la documentación de las ofertas se llevará a cabo por parte de las
personas que designe la CHEC para tal efecto.
1.3.6.4. Análisis, evaluación y aclaración de las ofertas
CHEC realizará la evaluación de las ofertas procurando la selección de la mejor oferta para la
Empresa, para lo cual verificará y evaluará los aspectos jurídicos, técnicos y económicos de las
ofertas.
24
En caso de que CHEC lo considere necesario, podrá solicitar a los oferentes en el período de
evaluación de las ofertas, aclaraciones, informaciones o certificaciones adicionales y condicionar la
evaluación de la oferta a la presentación de dichas aclaraciones, informaciones o certificaciones. Las
aclaraciones que solicite CHEC y las que presenten los oferentes, no podrán modificar la oferta o los
precios de la misma, ni violar el principio de igualdad entre los oferentes.
Igualmente, la oferta podrá ser eliminada si las respuestas no llegan dentro del plazo fijado por CHEC.
1.3.6.5. Admisión o rechazo de las ofertas
La CHEC antes de proceder a la evaluación de las ofertas, comprobará si las mismas se ajustan a las
condiciones establecidas en la solicitud pública de ofertas.
a) Una oferta será admisible cuando haya sido presentada oportunamente y esté ajustada a la
solicitud de ofertas. Se considera ajustada la oferta que cumpla con todos y cada uno de los
requisitos establecidos en los diferentes ítems de la misma y además no se encuentre
comprendida en uno de los siguientes casos:
b) Cuando la oferta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse o que
no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas dentro de esta
solicitud de ofertas.
c) Cuando existan varias ofertas presentadas por el mismo oferente para esta solicitud de
ofertas.
d) Cuando la oferta esté incompleta por no incluir alguno de los documentos solicitados que
permitan la comparación de las ofertas, o cuando contengan defectos no subsanables, o
cuando siendo subsanables no fueron presentados dentro del término señalado por la CHEC.
e) Cuando no se suscriba y se firme la carta de presentación de la oferta por el representante
legal de la firma oferente, en las condiciones establecidas en la presente solicitud, o cuando
éste no se encuentre debidamente autorizado para presentar la oferta de acuerdo con los
estatutos sociales.
f) Cuando la oferta no cumpla con el objeto de la presente solicitud de ofertas.
g) Cuando el oferente intente indebidamente enterarse de las evaluaciones o influir en el
proceso de evaluación de las ofertas o en la decisión sobre la aceptación de oferta.
h) Cuando la CHEC al verificar la información presentada, encuentre que ésta no corresponde a
la realidad.
25
i) Cuando el oferente presente precios reajustables.
La CHEC considerará inconvenientes las ofertas que no cumplan con las exigencias jurídicas,
económicas y técnicas exigidas, y por consiguiente, se abstendrá de calificarlas según el caso y
procederá a su rechazo.
1.3.6.6. Declaratoria de fallido del proceso de contratación
CHEC podrá declarar fallido el proceso de contratación, cuando:
a) Del análisis de las ofertas se determine que ninguna de ellas es admisible o favorable, de
acuerdo con lo establecido por la Empresa.
b) A la fecha y hora del cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las ofertas, no se
presente oferta alguna.
c) Cuando ninguna de las firmas cumpla con las especificaciones técnicas requeridas.
1.3.6.7. Cláusula de reserva
La CHEC se reserva el derecho de aceptar o no alguna oferta; así mismo y en cualquier momento,
podrá suspender o terminar el presente proceso de solicitud de ofertas, sin que por ello se genere
ningún tipo de responsabilidad o indemnización a favor de los oferentes.
Con todo, si se presenta una única oferta o sólo resulta una elegible, CHEC podrá aceptarla al
oferente que la presentó, siempre y cuando reúna todos los requisitos establecidos en esta solicitud
de ofertas y se ajuste a los intereses de la Empresa.
1.3.6.8. Evaluación y aceptación de oferta
1.3.6.8.1. Preselección
El análisis de las ofertas en la etapa de preselección es habilitador y no genera puntaje alguno.
La oferta debe superar los análisis que a continuación se describen, para permitirse su evaluación
económica final:
1.3.6.8.1.1. Análisis contractual y legal
En esta etapa se evaluará el cumplimiento de todos los aspectos contemplados en la solicitud de
ofertas, relacionados con la presentación de los documentos discriminados en el numeral 1.3.5.1.
26
1.3.6.8.1.2. Análisis técnico
Se verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas en el presente documento.
1.3.6.8.1.3. Calidad comercial
Se validará la oferta comprobando que el plazo de ejecución sea igual o menor al exigido en la
solicitud de ofertas. Las ofertas con plazos superiores podrán ser subsanadas para que se ajusten al
tiempo requerido por la CHEC.
1.3.6.8.2. Selección
Las ofertas jurídicamente válidas se someterán a la evaluación de los siguientes aspectos, con la
asignación de los correspondientes puntajes máximos de ponderación:
Aspecto a evaluar Ponderación
Experiencia de las firmas. 20
Valor total de la propuesta.
80
Total 100
Se verificará que el oferente cuente con la experiencia que se considera necesaria para garantizar la
adecuada ejecución del contrato.
Los puntajes de evaluación se asignarán con base en la información presentada en el formulario de
experiencia y la siguiente ponderación:
ITEM ASPECTO
PUNTOS
POR CADA
ESTUDIO
1
Experiencia del oferente o personal del mismo, para la ejecución de la presente solicitud
de ofertas en contratos que tengan relación con el objeto de esta convocatoria, los
cuales se entienden como aquellos en los que se haya ejercido como diseñador o
director de diseño ó interventor de diseño de líneas de transmisión con tensión mayor o
igual a 230 kV.
5
2
Experiencia del proponente o personal del mismo, para la ejecución de la presente
solicitud de ofertas en contratos que tengan relación con el objeto de esta convocatoria,
los cuales se entienden como aquellos en los que se haya ejercido como diseñador o
4
27
ITEM ASPECTO
PUNTOS
POR CADA
ESTUDIO
director de diseño o interventor de diseño líneas con nivel de tensión cuatro (> 57.5 kV y
< 230 kV, CREG 097 de 2008).
3
Experiencia del proponente o personal del mismo, para la ejecución de la presente
solicitud de ofertas en contratos que tengan relación con el objeto y el alcance de esta
convocatoria, los cuales se entienden como aquellos en los que se haya ejercido como
diseñador o director de diseño o interventor de diseño de líneas con nivel de tensión
tres (> 30 kV y < 57.5 kV CREG 097 de 2008).
3
El puntaje máximo para la calificación de la experiencia será de 20 puntos. Si presenta cinco
certificados del ítem 1, tendría 25 puntos pero sólo se le asignarán los 20, el máximo disponible.
Se deberá presentar máximo cinco (5) certificados para acreditar la experiencia, distribuidos en
cualquiera de los tres ítems.
La firma que presente el valor económico más bajo, tendrá una calificación de 80 puntos, y los demás
proponentes obtendrán un puntaje de acuerdo a la siguiente fórmula:
80*Vi
VbPi =
Donde:
Vb: Precio base o precio de la propuesta más favorable.
Vi: Precio de la propuesta que se está evaluando.
Pi: Puntaje asignado a la oferta que se está evaluando.
Las ofertas serán analizadas para determinar si se han cometido errores en las operaciones
aritméticas, en cuyo caso tales errores serán corregidos para efectos de evaluación.
La CHEC verificará el precio de cada oferta efectuando las operaciones aritméticas del caso para
constatar la correspondencia de los precios unitarios y sus cantidades con los precios totales. En caso
de discrepancia entre el precio unitario y el total, prevalecerá el unitario, a menos que la CHEC pueda
determinar, con certeza, que el valor real se encuentra en la oferta, según se deduzca de la
confrontación de los precios con los de los componentes de ese valor unitario en los formularios
diligenciados por el oferente. En ese caso el valor unitario será corregido para los efectos de
evaluación de la oferta.
Si el error u omisión es simplemente aritmético, se procederá a su corrección en los términos antes
indicados.
28
Las correcciones establecidas, según el procedimiento anterior, serán de forzosa aceptación para el
oferente en relación con los precios, en caso de que se le acepte la oferta.
La evaluación se realizará partir de los valores debidamente corregidos, antes de IVA.
1.3.6.8.3. Orden de elegibilidad
Se establecerá, el orden de elegibilidad de mayor a menor puntaje entre todas las ofertas, después
de establecer el puntaje total.
El puntaje final será el que se obtenga después de restarle al puntaje obtenido con el anterior
procedimiento el valor de los descuentos por penalizaciones, conforme la tabla establecida para ello
en el numeral siguiente.
1.3.6.8.4. Descuentos por penalizaciones
Se verificará que las certificaciones de experiencia y cumplimiento aportadas permitan evidenciar que
el oferente no ha sido sancionado por incumplimiento en alguno de sus contratos.
Además de los certificados aportados, el oferente debe reportar toda la información que corresponda
a las multas, penalizaciones o sanciones impuestas, ya que, en caso tal de no diligenciar el formulario
H del numeral 5.5, omitir información o en caso de falsedad en la misma, la CHEC eliminará la oferta
si está en proceso de evaluación, no iniciará el contrato si ya ha sido aceptada la oferta, y si ya se
inició, la CHEC podrá darlo por terminado unilateralmente e imponer las sanciones o multas a que
haya lugar.
Una vez obtenido los puntajes respectivos por experiencia y precio, se le restará puntos a los
oferentes que hayan tenido multas, penalizaciones y/o sanciones desde el año 2003, inclusive, hasta
la fecha de presentación de la oferta, en contratos ejecutados bien sea con la CHEC o con cualquier
otra entidad, de acuerdo a la siguiente clasificación:
Cantidad de Multas y/o sanciones Puntos
1 – 5 2
6 o más
Descalifica la
propuesta
El oferente consignará la información acerca de las sanciones de los contratos realizados desde el año
2003 inclusive, conforme formulario H del numeral 5.5. En caso que no tenga sanción alguna, lo
deberá manifestar de manera expresa en tal formato. Se aclara que la no presentación de este
29
formato, así no exista ninguna penalización para el oferente interesado, implicará el rechazo de su
oferta.
1.3.6.8.5. Aceptación de la oferta
La CHEC aceptará la oferta al oferente que haya obtenido el mayor puntaje. Si es del caso, la Empresa
podrá proceder a una negociación directa o a un ajuste económico.
1.3.6.8.6. Negociación directa
Se podrá realizar negociación directa cuando existiendo una sola oferta elegible se considere que se
pueden obtener mejores condiciones comerciales. En estos eventos no podrá haber cambios
sustanciales de las condiciones técnicas.
1.3.6.8.7. Ajuste económico
Cuando las propuestas recibidas sean económicamente inconvenientes, previos estudios y análisis
pertinentes, el jefe de la dependencia encargada del trámite contractual decidirá si se procede a la
etapa de ajuste económico, siempre con arreglo a los principios señalados en estante.
En este caso, se solicitará a los proponentes que resulten elegibles que presenten una nueva
propuesta económica en sobre cerrado, dentro del término que con tal fin se fije, vencido el cual se
procederá a su apertura y a la evaluación de las ofertas, considerando los factores de ponderación
establecidos.
Durante la etapa de ajuste económico ningún proponente podrá retirar su oferta, ni introducir
modificaciones diferentes a las económicas, ni hacerla más desfavorable para la CHEC.
30
1.4. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
1.4.1. PLAZO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y PERFECCIONAMIENTO
Los contratos se perfeccionan en la fecha en que la CHEC envía la carta de aceptación al oferente
seleccionado.
Los contratos sin cuantía, los superiores a 1000 SMMLV o de cuantía estimada superior a dicho
monto, se contendrán en un documento suscrito por las partes vinculadas por el nexo contractual.
En el evento de renuencia absoluta para formalizar el contrato o para aportar los documentos
necesarios para la iniciación del mismo (ya sea el primero, segundo o tercero de los elegibles), el
incumplido ocasionará hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.
El plazo para allegar los documentos requeridos para la formalización del contrato será de cinco (5)
días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de la aceptación de la
oferta.
1.4.2. FONDOS
El valor del contrato será cancelado con recursos propios.
1.4.3. FORMA DE PAGO
Se reconocerá al consultor una suma global fija por la ejecución del diseño de la línea, excepto por las
actividades de asesoría en las cuales se reconocerán costos más el pago de honorarios (los cuales
serán liquidados con base en los análisis de precios unitarios de la oferta), dependiendo de las
actividades realmente desarrolladas por el consultor.
1.4.3.1. PAGOS PARCIALES
Se realizarán pagos por entregable de la siguiente forma:
El Contratista presentará con cada documento de la lista de la sección LISTADO DE DOCUMENTOS
ENTREGABLES una factura en original y dos (2) copias por un valor equivalente al 80% del valor del
entregable.
31
Simultáneamente comenzarán los procesos de revisión del documento y la tramitación de la factura.
Dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la recepción del documento, CHEC comunicará al
Contratista su aprobación, o en caso contrario, lo devolverá para su corrección, junto con la
respectiva factura.
b. El veinte por ciento (20 %) restante de cada documento (entregable) se cancelará luego de
la aprobación del Informe Final con el Acta de finalización y recepción del contrato.
En caso de que el Contratista realice la etapa de Asesoría, CHEC pagará los costos más el pago de
honorarios conforme lo explicado para esta etapa, previa presentación de la factura que avale los
costos y servicios prestados.
La CHEC hará los pagos al Contratista mediante consignación en una cuenta bancaria que debe figurar
a nombre del beneficiario de la orden de pago. Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días
siguientes al recibo a satisfacción de la interventoría, contados a partir de la fecha de presentación de
la factura en el Proceso Gestión Documental de la CHEC.
La CHEC deducirá de cada pago el valor de la retención en la fuente y hará todas las demás
deducciones y retenciones a que haya lugar de acuerdo con la ley.
En ningún caso de concederá anticipo.
1.4.3.2. Retención de pagos
La CHEC S.A. E.S.P. podrá retener todo o parte de cualquier pago en cuanto sea necesario, para
protegerse de pérdidas debidas a la entrega de bienes defectuosos o incompletos o provenientes de
cualquier otro tipo de irregularidades detectadas en los mismos; o para cubrir el valor de los
perjuicios que cause el Contratista a la CHEC S.A. E.S.P. por no haber efectuado las correcciones o
modificaciones solicitadas por ésta; ó para cubrir el pago de deducciones, reclamos, pleitos o
acciones legales iniciadas contra la entidad por causas imputables al Contratista.
Cuando desaparezcan las causas que originaron la retención, se efectuará los pagos de los valores
retenidos sin que haya lugar a indexación alguna.
En el evento en que el Contratista no realice totalmente los aportes parafiscales correspondientes,
CHEC retendrá las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y efectuará el giro
directo de dichos recursos a los correspondientes sistemas, con prioridad a los regímenes de salud y
pensiones.
1.4.3.3. Compensación
32
Por el hecho de presentar la oferta, el oferente y/o consultor (persona natural, jurídica,), autoriza a la
CHEC para que compense cualquier valor que el Contratista adeude en virtud de la ejecución del
contrato que se suscriba , o de la aceptación de oferta que se envíe como consecuencia de la
presente solicitud de oferta o en cualquier otro contrato o aceptación de oferta que tenga con la
CHEC, con las sumas de dinero que existan a favor del Contratista por cualquier concepto , así haya
obrado como miembro de consorcio o unión temporal , todo lo cual no obsta para que la CHEC
pueda reclamar los valores que el Contratista quede adeudando una vez realizada la compensación.
1.4.4. GARANTÍAS DEL CONTRATO
El Contratista presentará garantías a favor de PARTICULARES que cubran el cumplimiento de las
obligaciones surgidas del contrato. Las garantías deben ser expedidas por un Banco o Compañía de
Seguros de reconocido prestigio, legalmente establecida en Colombia, preferiblemente con sucursal
en Manizales. A través de la constitución de estas garantías se busca respaldar el cumplimiento de las
obligaciones asumidas por el Contratista en razón de la celebración, ejecución y liquidación del
contrato a celebrar.
La aseguradora que expida las pólizas no podrá abstenerse de expedir las pólizas adicionales que
requiera el consultor por modificaciones, adiciones o prórrogas al contrato que se genere del
presente proceso de solicitud de ofertas.
El Contratista podrá solicitar la expedición de las pólizas en un punto de la Compañía Seguros del
Estado que se encuentra ubicado en Edificio 1, Piso 1 de la CHEC, Estación Uribe, Manizales, teléfono
8899000 Ext. 2448, teniendo las siguientes opciones:
Que las pólizas sean pagadas por CHEC y autorizar a ésta para que del valor de la primera cuenta de
cobro o factura que se pague al Contratista, se haga el descuento del valor total de las primas
canceladas por la Empresa.
Solicitar las pólizas pagándolas directamente el Contratista.
En la carta de presentación el oferente manifestará la opción escogida y autorizará el descuento en
caso tal que haya optado por la primera de ellas.
Estas garantías serán las siguientes:
a) De cumplimiento: equivalente al 20% del valor del contrato y su vigencia será a más tardar
desde el día hábil siguiente al recibo por parte del Contratista de la carta de aceptación de la
oferta, por el término contractual y sesenta (60) días calendario adicional.
33
b) De calidad del servicio: equivalente al 20% del valor estimado del contrato y su vigencia será
a más tardar desde el día hábil siguiente al recibo por parte del Contratista de la carta de
aceptación de la oferta, por el término contractual y un (1) año más.
c) De pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: equivalente al 20% del valor
estimado del contrato y su vigencia será a más tardar desde el día hábil siguiente al recibo
por parte del Contratista de la carta de aceptación de la oferta, por el término contractual y
tres (3) años más.
d) De responsabilidad civil extracontractual, equivalente al 20% del valor del contrato y su
vigencia será a más tardar desde el día hábil siguiente al recibo por parte del Contratista de
la carta de aceptación de la oferta, por el término contractual y noventa (90) días calendario
adicional.
En caso de mora o incumplimiento del Contratista de las obligaciones que aquí se establecen, la CHEC
S.A. E.S.P. pagará las primas y demás erogaciones y descontará su valor de las cuentas que deba
pagarle o de las retenciones que se le deban devolver de acuerdo con el contrato.
Si el Contratista se niega a constituir las prórrogas de las garantías aquí estipuladas, la CHEC S.A.
E.S.P. dará por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que por este hecho deba
reconocer o pagar indemnización alguna.
Las garantías que aquí se mencionan deberán recibir aprobación expresa de la CHEC S.A. E.S.P., para
lo cual efectuará examen de los términos, valores, condiciones generales y particulares, con el fin de
obtener la más adecuada protección y garantizar el cabal cumplimiento del contrato.
1.4.5. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA
En caso de configurarse incumplimiento total contractual, CHEC hará efectiva la cláusula penal
pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y se considerará como
pago parcial de los perjuicios causados a CHEC, suma que será deducida de cualquier pago debido al
Contratista de este u otros contratos; también podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento o
proceder judicialmente.
1.4.6. IMPUESTOS, DEDUCCIONES Y GASTOS
El Contratista deberá pagar por su cuenta todos los gastos legales, tributos, impuestos, tasas,
derechos y contribuciones en que incurra por concepto del trabajo contratado, en cumplimiento de
las normas aplicables que existan sobre el particular y que hayan sido decretados por las autoridades,
incluidos los tributos y gravámenes de otros países; por lo tanto al preparar su oferta deberá tenerlos
en cuenta.
34
La CHEC deducirá del valor del contrato todos los impuestos o retenciones en la fuente del orden
internacional, nacional, departamental o municipal a que haya lugar (renta, impuesto sobre las
ventas IVA, retención industria y comercio), en el momento de hacer los pagos o abonos en cuenta,
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
Cuando con posterioridad a la fecha de entrega de las propuestas el IVA tenga alguna modificación
por aumento, disminución o eliminación, será tenido en cuenta por la CHEC para hacer los ajustes
que sean del caso y reconocerle Al Contratista los mayores costos.
La modificación por aumento, disminución, eliminación o creación de otro tipo de tributos no será
tenida en cuenta por CHEC para hacer ajustes al contrato o documento constitutivo de obligaciones,
los cuales correrán a cargo de quien correspondan de acuerdo con lo que para el efecto establezca la
ley.
Los gastos legales en los cuales se incurra para permitir la iniciación y ejecución del contrato serán
por cuenta del Contratista.
Entre otros, se causan los siguientes tributos y se aplican las siguientes retenciones:
1.4.7. RETENCIÓN EN LA FUENTE DE RENTA
Se aplicará a las tarifas y sobre las bases determinadas en el Estatuto Tributario Nacional y otras
normas sobre la materia, de acuerdo con las prestaciones que sean objeto de pago o abono en
cuenta.
1.4.8. IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA
El impuesto sobre las ventas IVA se causa por la prestación de servicios y la venta de bienes en el
territorio nacional a la tarifa general, según las normas establecidas en el Estatuto Tributario Nacional
y otras normas sobre la materia.
1.4.9. RETENCIÓN DEL IVA
Las normas tributarias nacionales establecen la retención en la fuente del impuesto sobre las ventas
IVA a la tarifa vigente al momento de expedición de la factura.
1.4.10. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
35
La CHEC efectuará retención en la fuente de Impuesto de Industria y Comercio siempre y cuando el
municipio donde se ejecute el objeto contractual tenga establecida esta obligación de retener, la cual
será a cargo del Contratista a las tarifas y sobre las bases determinadas en el respectivo Acuerdo
Municipal que ordene dicha retención.
En materia de impuestos no se aceptarán salvedades de naturaleza alguna.
1.4.11. DEDUCCIONES POR INCUMPLIMIENTOS
En caso de que el Contratista incumpliere las obligaciones estipuladas en la oferta o el contrato, o en
los documentos que formen parte integral del mismo, CHEC aplicará las siguientes deducciones y su
valor será descontado de cualquier saldo que exista a su favor de este u otros contratos, y en ningún
caso su aplicación será entendida como liberatoria o atenuante de cualesquiera de las obligaciones
adquiridas en virtud del contrato.
La CHEC entiende que por el hecho de haber presentado la oferta, el oferente favorecido con la
aceptación, al celebrar el contrato, está conforme y acepta la estipulación de deducciones por
incumplimientos, como un mecanismo de solución directa de las controversias que puedan surgir por
el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista.
En el evento en que el Contratista incurra en una de las causales de deducción pactadas en el
contrato, CHEC le comunicará sobre la configuración de la causal en que incurrió y sobre la
consecuente deducción del monto respectivo, de cualquier suma que se le adeude, de acuerdo con lo
pactado contractualmente. En la mencionada comunicación se le concederá al Contratista un término
de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la comunicación, para que exponga
o justifique las razones de su incumplimiento. Si el Contratista no manifiesta dentro de dicho término
las razones que justifiquen su incumplimiento, o si las presenta y del análisis efectuado por la CHEC
no se encuentra justificado el incumplimiento correspondiente, el valor de la deducción se tomará
directamente de cualquier suma que se adeude al Contratista, si la hay, y en caso contrario o en caso
de no lograrse el pago voluntario por parte del Contratista, se cobrará por la vía judicial.
Para el caso de las deducciones que tienen valores que dependen del tiempo que permanece el
Contratista incumpliendo sus obligaciones contractuales, se fija como tope máximo el 15% del valor
estimado del contrato.
Las causales de deducción por incumplimiento son las siguientes:
a) Por demora en la presentación de los documentos para la formalización del contrato.
En caso de que el Contratista no entregue oportunamente los documentos necesarios para la
formalización del contrato, tales como las garantías exigidas y los demás que sean necesarios para
este propósito, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación del contrato para su
36
firma, CHEC aplicará una deducción del cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del contrato por
cada día calendario de retardo. Si el contrato definitivamente no se formaliza, la CHEC hará efectiva la
garantía de seriedad y podrá aceptar la oferta al oferente que haya ocupado el segundo puesto en el
orden de elegibilidad, a quien se le aplicará el mismo tratamiento.
b) Por suspensión injustificada del contrato.
Si cumplido el plazo fijado para iniciar la ejecución del contrato el Contratista no ha dado inicio al
mismo, la CHEC aplicará una deducción del cero punto quince por ciento (0.15%) del valor del
contrato, por cada día que demore en iniciar o reiniciar la orden, valor que le será descontado de
cualquier suma que se le adeude.
c) Por retardo o incumplimiento
En caso de mora o incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones establecidas en el
contrato, éste autoriza a la CHEC para que sin necesidad de requerimiento judicial previo, del saldo a
su favor le descuente un cero punto quince por ciento (0.15%) del valor del contrato, por cada día
calendario que transcurra y subsista en el cumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se
refiere esta estipulación, no se entenderá extinguida la obligación contratada por el Contratista en
razón del contrato, ni se le eximirá de la indemnización por los perjuicios causados a CHEC.
1.4.12. PLAZO
El plazo de ejecución del contrato es de un año discriminado de la siguiente manera:
a) Plazo para la Consultoría, la cual se refiere al diseño de la línea: cuatro (4) meses, contados a
partir de la carta de aceptación.
b) Plazo para la Asesoría hasta el 31 de Mayo de 2012, contado a partir de la de la carta de
aceptación.
1.4.13. ADICIÓN Y PRÓRROGA
El contrato podrá ser adicionado y/o prorrogado por acuerdo entre las partes, pero debe tenerse en
cuenta que los precios son firmes y no habrá lugar a reajuste.
1.4.14. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN
El Contratista no podrá ceder el contrato en todo o en parte, ni subcontratar su cumplimiento o
ejecución, sin previa y expresa autorización por escrito del Representante Legal de CHEC.
37
Esta autorización deberá solicitarse por escrito con la información del cesionario o sub consultor y la
antelación necesaria para que no se produzcan retrasos en caso de que no se acepte.
1.4.15. COMUNICACIONES
La totalidad de comunicaciones entre la CHEC y el Contratista, en ambas vías, será efectuada en
forma escrita. De toda comunicación se enviará copia al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios,
además de las dependencias a las cuales pueda afectar el contenido del oficio respectivo.
1.4.16. REQUISITOS DE LAS FACTURAS
Las facturas deben cumplir con todos los requisitos exigidos por la DIAN.
Las facturas expedidas por los responsables del IVA del Régimen Común, además de los requisitos
señalados, deberán contener la discriminación del IVA en todos los casos, sin excepción alguna.
En la factura se debe colocar el número de la aceptación de oferta o contrato que la CHEC haya
asignado.
1.4.17. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO
De conformidad con la ley, el Contratista quedará exento de toda responsabilidad por dilación u
omisión en el cumplimiento de las obligaciones contractuales cuando dichos eventos ocurran por
causa constitutiva de fuerza mayor, debidamente comprobada.
Para efectos del contrato, solamente se considerarán como causas constitutivas de fuerza mayor o
caso fortuito las que se califiquen como tales de acuerdo con la legislación colombiana.
En el caso de presentarse la fuerza mayor o caso fortuito aceptado por la CHEC y que no interfiera en
la prestación del servicio, se modificará el plazo de ejecución del contrato pero no habrá
indemnización alguna por parte de la CHEC al Contratista.
1.4.18. INDEMNIDAD
El Contratista mantendrá indemne a la CHEC contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos
que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a su personal, así como reclamaciones laborales
de cualquier índole relacionadas con el objeto de éste contrato. En caso de que se entable un
reclamo, demanda o acción legal contra la CHEC por este concepto, el Contratista será notificado por
CHEC lo más pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas previstas por la ley, para
mantener indemne a ésta. En caso de que CHEC sea condenada judicialmente por este concepto,
38
podrá repetir contra el Contratista por las sumas pagadas por tal concepto y cobrar además cualquier
perjuicio adicional que le sea causado.
1.4.19. INTERVENTORÍA
La CHEC ejercerá la supervisión por medio de un Interventor o grupo interventor, quien deberá vigilar
el correcto cumplimiento de las condiciones y especificaciones del contrato.
La CHEC tiene derecho a dar órdenes al Contratista directamente o por conducto de su Interventor
para obtener determinados resultados, pero en la ejecución de dichas órdenes o instrucciones el
Contratista tendrá la totalidad del control, dirección y supervisión sobre su personal, sus elementos
de trabajo y sobre los procedimientos que se utilicen para obtener tales resultados.
1.4.20. EXCLUSION DE RELACION LABORAL
Queda claramente establecido que no habrá relación laboral alguna entre la CHEC y el Contratista o
el personal que éste utilice para la ejecución del contrato.
1.4.21. SALUD OCUPACIONAL
El Contratista deberá cumplir con la normatividad vigente relacionada con la atención a los aspectos
de salud ocupacional, higiene y seguridad industrial, además de las obligaciones relacionadas con el
pago de aportes de salud, pensión, riesgos profesionales, aportes parafiscales y prestaciones sociales.
Durante el desarrollo del contrato, el Contratista debe cumplir con las disposiciones vigentes en el
país en materia de salud ocupacional, las cuales deben conocer y aplicar, esto es, el Código Sustantivo
del Trabajo en sus Artículos Nos. 57, 58, 108, 117, 199, 200, 205, 206, 219, 220, 221, 349, 351 y 352;
Ley 09 de 1979, Título III Código Sanitario Nacional y sus disposiciones reglamentarias; Resoluciones
No.2400 y 2413 de 1979 del Ministerio de Trabajo; Resolución No. 08321 de 1983 del Ministerio de
Salud; Resolución No.2013 de 1986 del Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud; Decreto No.2665
de 1988 y las Resoluciones Nos. 1016 de 1989 y 1792 de 1990 del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.
Cuando por alguna circunstancia se presentare alguna ambigüedad, duda o contradicción con
referencia a las disposiciones citadas, se deberá consultar por escrito el criterio de la CHEC, el cual
primará.
El Contratista se responsabiliza ante CHEC y las entidades de control y vigilancia, por el cumplimiento
por parte del personal a su cargo, de las mencionadas disposiciones.
1.4.22. SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL
39
El Contratista se compromete a cumplir las disposiciones laborales durante la ejecución de los
trabajos, se obliga a tener el personal que mantiene para este servicio debidamente contratado, estar
a paz y salvo en el pago de salarios correspondientes y al día en el cumplimiento de sus obligaciones
en materia de Seguridad Social Integral, sin perjuicio de las enunciadas en esta solicitud pública de
ofertas que son meramente enunciativas. El Contratista se obliga a pagar a sus empleados el salario y
las prestaciones sociales ofrecidas e igualmente está obligado a efectuar todos los pagos por
concepto de aportes a la seguridad social (EPS, ARP, pensiones), SENA, ICBF, subsidio familiar,
subsidio de transporte, etc., en los casos que aplique conforme con las modalidades de contratación.
El Contratista suministrará fotocopias de los comprobantes de pago a la Seguridad Social (EPS, ARP,
pensiones), Caja de Compensación, SENA e ICBF, necesarias para tramitar la cuenta de cobro o
factura. En consecuencia, el Contratista se obliga a dar completa y puntual observancia a todas las
obligaciones de carácter administrativo, fiscal o laboral que le sean exigidos para la formalización del
contrato y en desarrollo del mismo.
El incumplimiento por parte del Contratista de estas obligaciones, da la facultad a CHEC de no
tramitar las cuentas de cobro o factura, hasta el momento que presente la constancia de paz y salvo
con sus trabajadores por tales conceptos, expedida por la autoridad competente.
El Contratista se obliga a cumplir con las normas de seguridad de CHEC y a atender las indicaciones de
la Interventoría en este sentido.
1.4.23. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El Contratista será responsable hasta por culpa leve por todas las actividades que desarrolle en
cumplimiento del objeto del contrato. De igual forma, el Contratista responderá civilmente por los
perjuicios que cause a la CHEC o a terceros en desarrollo del mismo, hasta la terminación y
liquidación definitiva del contrato.
El Contratista será responsable si por causas imputables hasta por culpa leve por sus actos u
omisiones ante CHEC o terceros, por todos los elementos y materiales transportados por él en la
ejecución del objeto del contrato, en cualquier sitio que se encuentren durante la vigencia del mismo.
El Contratista asumirá toda responsabilidad por cualquier demanda o reclamación contra la CHEC y
sus empleados, instaurada por cualquier persona, por cualquier tipo de daño proveniente de sus
actos u omisiones de sus funcionarios y/o empleados, en desarrollo del contrato.
1.4.24. TERMINACIÓN
El contrato podrá darse por terminado por mutuo acuerdo entre las partes, o en forma unilateral por
cualquiera de las partes por incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.
40
1.4.25. COSTOS DEL CONTRATISTA
El Contratista se obliga para con CHEC a ejecutar a los precios ofrecidos en su propuesta todos los
trabajos necesarios para cumplir con todos los aspectos que permitan garantizar el objeto y alcance
indicado en la solicitud de ofertas.
El Contratista declara expresamente que para la fijación de dichos precios tuvo en cuenta todos los
requisitos estipulados en las especificaciones técnicas y que incluyó los gastos que deberá hacer, así
como las utilidades que espera obtener y que conoce de las leyes y reglamentación colombianas que
inciden en los costos del contrato, en su ejecución y en los plazos para el cumplimiento del objeto del
contrato.
Serán a cargo del Contratista la responsabilidad de cualquier tipo legal, jurídica o moral por la
adquisición, transporte, uso de la información, de los asesores, etc. y la utilización de información
que revista carácter de propiedad intelectual o de marcas registradas, utilizadas para cumplir con el
objeto de este contrato, así como los otros gastos que requiera el Contratista para cumplir el objeto y
alcance del estudio.
También serán de cuenta del Contratista el pago de los salarios de los profesionales y empleados que
necesite para ejecutar los trabajos; de todas las prestaciones sociales e indemnizaciones laborales; de
los impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional, departamental o municipal; las primas de
las pólizas de seguros y de las garantías; de todos los gastos que implique el perfeccionamiento del
contrato, pagos por los cuales el consultor no tendrá derecho a ningún reembolso directo por parte
de CHEC.
1.4.26. ACCESO DE CHEC A LAS OFICINAS DEL CONTRATISTA
CHEC o su representante tendrán en todo momento libre acceso a las instalaciones del Contratista y a
las de sus asociados o sub-contratistas, con el objeto de inspeccionar el estado de los trabajos en pro
del cumplimiento del objeto del contrato, a fin de realizar precisiones o recomendaciones y verificar
el cumplimiento del desarrollo lógico de los trabajos propuesto por el Contratista. El Contratista se
obliga a otorgar todas las facilidades necesarias para que el personal de CHEC o del Interventor pueda
efectuar tales inspecciones.
1.4.27. INFORMES PARCIALES Y FINAL
El Contratista deberá como mínimo presentar tres informes parciales, los cuales deberán presentarse
de manera espaciada en intervalos de tiempo iguales y con una anticipación al informe final de 15
días. En ellos se permitirá ver el avance del Contratista a fin de poder observar si se están alcanzando
los objetivos parciales propuestos en el desarrollo lógico de los trabajos del Contratista que nos
41
permitan obtener el objetivo general de manera satisfactoria, el cual se deberá presentar en el
informe final.
Los informes parciales y finales deberán ser aprobados por el Interventor.
Después de la aprobación del informe final, el Contratista deberá realizar una presentación que
permita dar a conocer los resultados al área técnica de CHEC en el Área de Ingeniería y Gestión.
La lista de documentos debe ser elaborada de forma tal que pueda ser actualizada durante el
desarrollo del contrato, para lo cual, esta debe incluir la siguiente información:
1.4.27.1. DESCRIPCIÓN.
1.4.27.1.1. Código asignado por el consultor:
Debe elaborase nemotecnia que permita identificar el aspecto a que se hace relación en referencia a
las etapas propuestas en el desarrollo lógico de los trabajos como por ejemplo EMP-MEDITI-SM-01
(EMP se refiere al nombre de la firma, MEDITI-SB se refiere a memorias de diseño de sistemas de
puesta a tierra de la subestación Bosques de la Acuarela y 01 se refiere al consecutivo).
1.4.27.1.2. Código asignado por la CHEC:
Se refiere al código semejante al anterior, en el cual varia el nombre de la empresa.
1.4.27.2. Fecha prevista para suministro de la documentación.
Índices de revisión: cada uno de estos con la siguiente información:
Fecha de remisión por parte del consultor/ consultor
Fecha de devolución por parte de CHEC
Clasificación que se le ha dado a la documentación a saber:
A: Aprobado
ACC: Aprobado con comentarios
DPC: Devuelto para corrección
I: Informativo
1.4.28. EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN FINAL
Una vez el Contratista cumpla con todos los requisitos estipulados en la solicitud de ofertas y en el
contrato, CHEC expedirá el certificado de recepción y aceptación final del trabajo objeto de esta
convocatoria, en el cual constará que el Contratista ha hecho entrega de los informes a satisfacción
42
de CHEC y la fecha de terminación del contrato. Este certificado se expedirá dentro de los treinta (30)
días calendario siguiente a aprobación del informe final.
Para su expedición será requisito indispensable que el Contratista haya constituido el amparo de
calidad.
La expedición de este certificado no implicará el cese de la responsabilidad del Contratista, por el
cumplimiento de todas las demás obligaciones emanadas del Contrato.
El Contratista se obliga y compromete a tener rigurosa confidencialidad con toda la documentación
entregada por la CHEC, tanto de su propiedad, como de terceros, que hubieran podido servir de
soporte en el estudio y diseño. Por ello, ninguno de los documentos podrá ser revelado total o
parcialmente a terceros. Así mismo, el Contratista se obliga a no publicar libros, artículos, dar charlas,
conferencias o a realizar cualquier otra actividad que revele información facilitada por CHEC, sin
previo consentimiento por escrito de ésta. Este acuerdo de confidencialidad obliga al Contratista, no
sólo durante la duración del Contrato con CHEC, sino hasta que dicha documentación se haya hecho
pública sin restricción.
1.4.29. NORMAS TÉCNICAS
Siempre que en el texto de estas especificaciones se haga referencia a normas o códigos, se
entenderán especificados la última edición de ellos. Tales normas o códigos y sus correspondientes
abreviaciones se indican en la PARTE II CONDICIONES ESPECÍFICAS.
1.4.30. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
La liquidación del contrato se hará entre el Interventor y el Contratista dentro de los cuarenta y cinco
(45) días siguientes a la terminación del contrato. En el evento que el Contratista se negare o no se
hiciere presente para ello, el Interventor a más tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
fecha de terminación del contrato, procederá a la liquidación unilateral del mismo.
En esta etapa se acordarán los ajustes, revisiones, reconocimientos y transacciones a que haya lugar
y, para el efecto, previo al pago de la última cuenta que se adeude al Contratista, las partes firmarán
un acta de liquidación o de finiquito en la cual conste la declaratoria de paz y salvo entre sí, por las
obligaciones contraídas en desarrollo del contrato.
43
PARTE II
2. CONDICIONES ESPECÍFICAS
2.1. NORMAS Y REGLAMENTACIÓN
Los estudios de diseño, memorias de cálculo, ingeniería básica, ingeniería de detalle, especificación
de estructuras (apoyos) y materiales eléctricos, componentes de la línea, para las obras civiles,
protocolos de pruebas y puesta en funcionamiento y especificaciones de montaje electromecánico y
de construcción de obras civiles y demás actividades del alcance y aquellas no incluidas
explícitamente en éste, pero necesarias para lograr el objeto y propósito de esta solicitud de ofertas,
deberán construirse y probarse de acuerdo con las partes aplicables de las últimas ediciones de las
guías, reglamentos, normas y leyes que regulen y controlen el sector y el ámbito propio del diseño de
líneas de transmisión y ambientales, al igual que los estudios eléctricos, selección de materiales y
estructuras y especificación de los mismos, además de las consideraciones y prácticas propias para
los montajes de obras civiles etc.
Sin perjuicio de lo anterior, el oferente, en la ejecución del contrato, deberá tener en cuenta la
siguiente normatividad, sin desconocer la existencia de las demás que requiera para el desarrollo del
contrato y el alcance del objeto del mismo:
• Código de redes (Resolución CREG 025 de 1995 y actualizaciones).
• Código de Distribución (Resolución 070 de 1998 y sus actualizaciones en lo aplicable).
• Resolución CREG 097 de 2008.
• RETIE. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas en su última versión (Resolución MME
18-1294 del 6 de agosto de 2008).
• Normas IEC, VDE y ANSI para estudios eléctricos.
• Normas IEC, VDE y ANSI para diseño de subestaciones.
• Normas IEC, VDE y ANSI para equipos de subestaciones.
• Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR 2010.
• Guías internacionales o publicaciones de las asociaciones de ingenierías nacionales o
internacionales.
• La normatividad y regulación de que trata este punto y usada deberá informarse y hará parte
integral de los entregables.
2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/CRITERIOS DE DISEÑO DEL PROYECTO DE
DISEÑO DE LA LINEA BOSQUES DE LA ACUARELA-LA ROSA 33 KV.
44
En esta etapa se debe tener en cuenta la totalidad de actividades que a partir de la presente se
introducen en estas especificaciones.
Este documento contendrá toda la normatividad técnica y las especificaciones para llevar a cabo la
programación y control del desarrollo de los trabajos (Especificaciones y procedimientos para
adelantar el Control de Calidad en todas las fases del Proyecto).
Además deberá contener las definiciones a nivel de ingeniería básica tales como:
• Lectura de los estudios del sistema eléctrico entregados por la CHEC.
• Requerimientos de estudios eléctricos complementarios.
• Parámetros básicos de diseño (corrientes nominales, niveles de aislamiento, capacidades de
cortocircuito, tiempos de despeje de falla, entre otros).
• Hojas de datos de los materiales eléctricos y estructuras a requerir incluidos los planos de
taller de las mismas.
• Materiales a usar en las obras civiles, diagramas y las especificaciones técnicas para materiales
eléctricos y de obras civiles, además de las especificaciones detalladas para los montajes
electromecánicos y de construcción de las obras civiles.
• Presupuestos de materiales y presupuestos de obras electromecánicas y de obras civiles.
• Las especificaciones de ingeniería de detalle.
• Los procedimientos y especificaciones de pruebas en fábrica para los materiales y estructuras a
usar.
• Los procedimientos-protocolos para efectuar las pruebas funcionales y de conjunto.
• Los procedimientos-protocolos para desarrollar las pruebas de puesta en servicio del proyecto.
El desarrollo de las especificaciones de diseño y consideraciones de diseño constituirá la base de los
entregables y podrá desarrollarse, en forma parcial y continuada, de tal forma que se vayan
definiendo paso a paso todos los aspectos del proyecto, hasta la entrega de la ingeniería detallada y
sus documentos asociados.
El Contratista presentará a la interventoría un informe en el que se detalle y se confirme la inclusión
de todas y cada una de las actividades mencionadas como entregables y las demás requeridas por el
consultor para cumplir con el objeto.
No podrá adelantarse ninguna actividad sin que antes haya sido incluida en las especificaciones
técnicas del proyecto y las consideraciones de diseño.
2.3. CONSULTORÍA
La fase de consultoría comprende la etapa de ingeniería básica y la ingeniería de detalle. Las
actividades a realizar durante esta fase son como mínimo las siguientes:
45
2.3.1. DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE DISEÑO
El consultor deberá definir los criterios técnicos de diseño electromecánico y de obra civil para la
línea con base en los estándares y reglamentos técnicos, estándares y reglamentación /normatividad
ambiental, y los aspectos de índole legal, aplicando la normatividad vigente en los diferentes
aspectos y por supuestos las mejores prácticas de la ingeniería.
El documento de criterios de diseño se someterá a la aprobación de la interventoría y será la premisa
para elaborar las memorias de cálculo, prediseños, planos y diseños detallados (ingeniería detallada).
El documento deberá considerar:
• Requerimientos de normas y guías internacionales aplicables a diseño de líneas de transmisión
y sus elementos asociados y subsistemas asociados como IEC, VDE, ISO e IEEE, etc. para diseño
de líneas de transmisión en su componente electromecánico y de obras civiles y geotécnicas,
etc.
• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.
• Requerimientos normativos de la Comisión Nacional de Energía y Gas CREG de acuerdo a sus
resoluciones, dentro de las cuales se pueden citar el código de redes (CREG 025 de 1995),
código de distribución (CREG 070 de 1998).
• Normas de diseño y construcción de la CHEC (en lo que aplique).
• Nomenclatura de subestaciones usada por la CHEC.
• Revisión de información y aspectos conceptuales referente a los terrenos posibles para el
trazado y construcción de la línea.
• Consideraciones en materia de impacto ambiental, distancias a las áreas pobladas, etc.
2.3.2. RUTAS O ALTERNATIVAS DE DISEÑO
Se deberán definir por parte del consultor mínimo DOS (2) rutas para el tendido de la línea, las rutas
deben ser levantadas usando tecnología GPS y puestas en los planos georeferenciados.
Se deberán tener en cuenta como criterios para la selección de rutas los siguientes:
• Rápido y fácil acceso a los apoyos de la línea, se preferirán rutas paralelas a las vías
carreteables o caminos establecidos a fin de facilitar el transporte de materiales y montaje de
la línea, además de las labores de acceso para atención de emergencias y el mantenimiento.
• Evitar zonas geológicas inestables, propensas a deslizamientos por fallas geológicas.
• Evitar el recorrido por zonas expuestas a descargas atmosféricas.
46
• Evitar corredores paralelos a otras líneas de transporte de energía y telecomunicaciones.
(Revisar pues no es fácil que se logre).
• Minimizar el impacto ambiental.
• Minimizar el impacto público.
• Minimizar el costo constructivo.
• Facilidad para el montaje y construcción de la línea.
• Tener en cuenta la vegetación en el área de la ruta, es decir los tipos de cultivo del área.
Nota: Las dos (2) rutas mínimas indicadas para encontrar la ruta son un indicativo de rutas, podrán
ser más o menos de acuerdo a las circunstancias particulares que rodeen el proyecto, y deberá
determinarse y justificarse el número de rutas inicialmente seleccionado, cuando haya dificultades
para determinar este número mínimo. Es decir si solo existe una ruta deberá justificarse. Los costos
asociados a las rutas son parte del trabajo en el ítem de rutas o alternativas de diseño, y el costo
deberá reflejar las dos (2) rutas mínimas, salvo que solo pueda tenerse una por circunstancias
justificadas como se indico antes.
En caso que se trace ruta sobre estructuras existentes, este deberá reflejar el precio del ítem al final
del ejercicio.
El consultor deberá recolectar la información que requiera para los estudios preliminares, estudios
complementarios de potencia eléctrica a los cuales haya lugar, diseños de obras civiles estructurales y
electromecánicas, presupuestos y especificaciones de acuerdo a los requerimientos y soluciones que
se den para el diseño de la línea Bosques-Rosa, teniendo en cuenta lo indicado en 1.2.1.
DESCRIPCION y 1.2.2 ALCANCE Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO. Los aspectos generales de esta
actividad considerarán entre otros aspectos, los siguientes:
a. Consulta la información que se indica en 3.1 INFORMACION DISPONIBLE EN CHEC,
en el estado y medio en que se encuentre y sin procesamiento alguno, lo cual será
tarea del Contratista seleccionado.
b. Caracterización del sitio de instalación: Será tarea del Contratista recopilar la
información requerida para la caracterización de las rutas de emplazamiento o
sitios de trazado de la línea asociado a las subestaciones de origen y fin como se ha
indicado en 1.2.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO y realizar los estudios a que haya
lugar para poder tener toda la información requerida para el diseño encomendado,
se estima como mínimo la revisión y/o recolección de los siguientes parámetros y
condiciones para el sitio, sin limitarse a ello:
i. Condiciones ambientales: Debe obtenerse la información en lo referente a:
Altitud (m.s.n.m), Temperatura máxima anual (C), Temperatura máxima
promedio anual, Temperatura mínima anual (C), Temperatura mínima
promedio anual, Intensidad de lluvia (mm/hora), Velocidad máxima de
47
viento (km/h), velocidad promedio del viento (km/h), Coeficiente sísmico
para terreno, Nivel de contaminación el cual deberá evaluarse conforme a
recomendación de IEC 60815, nivel ceráunico, o nivel de descargas a tierra,
etc. Es responsabilidad del oferente/consultor considerar y aportar en el
desarrollo de los trabajos los datos ambientales necesarios no contenidos
en la presente caracterización.
ii. Descripción del terreno para cada una de las posibles rutas de la línea,
iii. Mapas asociados a las rutas preseleccionadas para los trazos de las posibles
rutas entre ellos, geológicos, topográficos, de vías, hidrológicos, de
reservas forestales y ecológicas, humedales, zonas de hábitat animal,
líneas de transmisión, rutas de ductos de gas y otros combustibles, zonas
pobladas, ubicación de centros poblados, áreas de futuros asentamientos
urbanos, industriales, comerciales, a (planes de ordenamiento territorial),
áreas de recreación, aéreas de irrigación, áreas históricas y arqueológicas,
etc.
iv. Estudio Geológico: Se debe efectuar investigaciones expeditivas para la
determinación de las características del subsuelo en las rutas de
construcción de la línea.
v. Localización de líneas existentes asociadas a las posibles rutas de la nueva
línea.
vi. Localización de Vías de acceso y conexiones a las troncales de circulación
principal, asociadas a la ruta de la línea.
vii. Evaluación del entorno de las rutas que pueda llevar a objeciones
paisajísticas. Consideraciones ambientales y de impacto ambiental.
viii. Requerimientos de seguridad pública.
Las demás que el consultor considere como requeridas y/o la CHEC considere necesarias.
2.3.3. NORMAS Y REQUERIMIENTOS EN MATERIA AMBIENTAL
El consultor deberá producir informe de limitaciones ambientales ó reporte de impacto ambiental el
cual se usará para la elaboración del estudio de impacto ambiental a que haya lugar.
Deberá estudiar la reglamentación técnica aplicable, reglamentación regulatoria a usar, al igual que
las recomendaciones y normas técnicas aplicables al estudio.
48
Deberá demás realizar visitas al sitio de trabajo para presentar un diagnóstico preliminar en el que se
harán las consideraciones necesarias finales para la intervención.
2.3.4. PARÁMETROS PARA EL DISEÑO
Será obligación del diseñador enterarse acerca de aspectos como: Tensión nominal del sistema,
rango de tensión permisible, tensión en operación en estado normal conforme a CHEC y la regulación
vigente, máxima tensión de servicio, frecuencia nominal, rango de frecuencia de operación en estado
normal, filosofía de protección de la CHEC, configuración de la red del STR y SDL y del plan de
expansión que se tenga más reciente por parte de la empresa.
2.3.5. SELECCIÓN DE RUTA ÓPTIMA
El consultor deberá seleccionar la alternativa óptima entre las rutas inicialmente seleccionadas con
criterio técnico y económico, considerando para tal propósito el criterio técnico, ambiental
(consideraciones de estudio de impacto ambiental deben haberse incluido en las rutas inicialmente
seleccionadas) y financiero.
La ruta debe ser aprobada por la interventora de la CHEC, quien se apoyaría en las áreas de la
empresa que requiera (Ambiental, Subestaciones y Líneas), para realizar la inspección en sitio y
revisar requerimientos de re-enrutamiento de la línea (replanteo)
Con la selección de la ruta óptima, después del replanteo, se deberá entregar el plano y documento
de trayectoria definitiva de la ruta óptima seleccionada, incluyendo la identificación de altura sobre el
nivel del mar, condiciones orográficas, hidrológicas, cruces con vías de comunicación, cruce con otras
líneas de transmisión o distribución de energía, núcleos o centros poblacionales, áreas naturales o
reservas ecológicas protegidas, futuros centros poblados, industriales, comerciales, lotes de terrenos
(con nombres de propietarios) para uso en los procesos de servidumbre etc. Este plano y documento
se debe usar para realizar el levantamiento topográfico.
Planos de perfil y de planta de la ruta seleccionada deben ser producidos cuando la ruta óptima sea
seleccionada, y los mismos deben incluir los detalles antes indicados.
2.3.6. PREDISEÑO
Con la Información determinada en los numerales anteriores el consultor deberá producir el
prediseño de la línea (ingeniería básica), el cual servirá para proceder a la elaboración del diseño
definitivo.
2.3.7. DETALLE EN PLANTA Y PERFIL DE ACOMETIDAS Y SALIDAS
49
El consultor producirá documento que servirá para definir las acometidas / salidas de la línea de
transmisión así como los tipos de estructuras y su ubicación con respecto a los pórticos asignados o
salidas de caseta de celdas en la subestación, mediante canalizaciones, cámaras o afloramientos. Se
deberá considerar los aspectos asociados a las ubicaciones de las estructuras definidas inicialmente
en el diseño de la subestación Bosques de la Acuarela.
2.3.8. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
A partir de la trayectoria definida por el consultor y aprobada por la CHEC, el Contratista debe realizar
los trabajos de topografía y generar los planos respectivos de perfil longitudinal y de planta de la
línea, los mismos deben ser producidos en AUTOCAD y deberán además tener levantamiento
georeferenciado.
Se emplearán las siguientes escalas en los planos: Horizontal 1:2000, vertical 1:400.
Los planos de perfil longitudinal deberán contener todos los detalles requeridos para los procesos de
trámite de servidumbres, procesos siguientes de diseño de estructuras y selección de materiales, el
proceso de selección de consultor de montaje y control de línea base del proceso de diseño, compra
de materiales y montaje.
La magnitud y dirección de todos los ángulos de deflexión deben ser incluidas en los planos.
La mancheta respectiva de los planos deberá incluir el nombre de la línea, las subestaciones de origen
y fin, diseñador, fechas de edición, fechas de revisión, diseñador responsable, notas, etc. La misma
deberá someterse a aprobación de la CHEC.
Los planos de planta y de perfil deberán usar símbolos comúnmente usados y definidos en la norma
respectiva ANSI, o IEC respectiva.
El oferente estará en libertad de usar software especializado en líneas de transmisión de energía para
la producción de planos de planta y de perfil a partir de las notas topográficas.
2.3.9. SERVIDUMBRES
Seleccionada la ruta óptima, se debe asociar a la misma los predios objeto de trámite de
servidumbre, con anotación completa de los nombres, números de teléfono de contacto, correo
electrónico, domicilio y ficha catastral, de los propietarios con quienes debe entablarse la negociación
por parte de la CHEC.
2.3.10. LICENCIAS Y PERMISOS
50
Se deben tramitar por parte del consultor las licencias, autorizaciones, permisos, concesiones, a que
haya lugar, estos se hará ante las autoridades municipales, departamentales, autoridades
ambientales, empresas de transmisión de energía, ministerio de transporte, empresas de distribución
de energía, empresas de transporte de combustibles de gas, petróleo, etc.
Las licencias y costos asociados a éstos son totalmente a cargo de la CHEC y el consultor es solo
responsable de los trámites respectivos y sus costos del tiempo dedicado a esta gestión se asocian a
ésa labor.
La CHEC acompañará permanentemente el proceso de licencias y permisos.
El consultor hará completo recorrido de la ruta definida finalmente, en compañía de interventoría y
de los funcionarios de Planeación Municipal (así como de INVÍAS y AUTOPISTAS DEL CAFÉ en caso de
ser requeridos) para instalar los mojones que señalen la ubicación de la totalidad de apoyos y dejará
en bitácora la ubicación de los mismos, la cual reposará igualmente en el acta de levantamiento que
deberá ser suscrita con los representantes de los entes gubernativos para la posterior obtención de
los respectivos permisos y licencias de uso y excavación de terreno, las cuales serán tramitadas por
CHEC.
Este aspecto deberá acompañarse de apoyo fotográfico completo.
2.3.11. DISEÑO ELECTROMECANICO DE LA LINEA
El Contratista deberá elaborar el diseño electromecánico de la línea, considerando los aspectos
contenidos en la presente especificación como mínimo, pero sin limitarse a ellos y considerando los
diferentes requerimientos que se deben tener en cuenta en el diseño de líneas de transmisión de
energía y que deben ser ejecutados por el consultor. El hecho de no mencionar alguna actividad
requerida en el diseño de la línea, no exime al consultor de la ejecución de la actividad.
2.3.12. COORDINACION DE AISLAMIENTO
El consultor determinará el tipo y número de aisladores necesarios para las condiciones de
instalación de la línea, además del apantallamiento por cable guarda. Para la determinación de la
coordinación de aislamiento se considerará:
2.3.12.1. Aislamiento necesario por contaminación ambiental
Se determinará la longitud de la línea de fuga fase–tierra requerida en el aislamiento por
contaminación ambiental.
51
La selección de la distancia de fuga de los aisladores podrá usar la recomendación de la Norma IEC
60815 “Recomendaciones para distancia de fuga en los aisladores para ambientes contaminados”,
que establece niveles de contaminación según características ambientales, o podrá usarse la norma
referente equivalente en ANSI.
2.3.12.2. Aislamiento necesario por sobretensiones a
frecuencia industrial en seco
Se deberá determinar la máxima sobretensión a frecuencia industrial, como parte del proceso de la
coordinación de aislamiento.
2.3.12.3. Aislamiento necesario por sobretensiones
atmosféricas
Se deberá determinar la sobretensión a impulso tipo rayo, como parte del proceso de la coordinación
de aislamiento.
2.3.12.4. Inclusión de criterios o recomendaciones de normas
y guías para mejorar el desempeño de líneas de
distribución o transmisión
En el diseño de la coordinación de aislamiento se deberán considerar las recomendaciones de la Guía
Técnica Colombiana GTC 136 Guía para mejorar el comportamiento bajo descargas tipo rayo de las
líneas aéreas de distribución eléctrica o la norma equivalente IEEE Std 14.10. IEEE Guide for
Improving the Lightning Performance of Electric Power Overhead Distribution Lines
2.3.12.5. Selección de aisladores, cable de guarda y
descargadores
Usando las consideraciones de los numerales anteriores, y las normas respectivas para la
coordinación de aislamiento IEEE 13.13-X o IEC 60071-X y el Std IEEE 1410, se deberá definir la
cantidad y tipo de aisladores para la línea, disposición del cable de guarda y la ubicación de
descargadores (DPS).
2.3.13. CÁLCULO DEL CONDUCTOR ECONÓMICO
El oferente deberá calcular el conductor para la potencia final instalada en la subestación Bosques de
la Acuarela que será de 30 MVA (etapa inicial 20 MVA).
Se deberán tener en consideración para la selección del conductor, las consideraciones siguientes:
52
1. Regulación de tensión.
2. Pérdidas de energía y potencia.
3. Estándar de uso en CHEC.
2.3.14. DISEÑO DE ESTRUCTURAS TIPO
2.3.14.1. Cálculo mecánico de conductor e hilo de guarda
Se deberán determinar las prestaciones mecánicas del conductor de fase y de guarda, con el objetivo
de determinar los vanos máximos, flechas y tiros que se tomarán en cuenta en el proceso de
distribución de estructuras. El conductor a seleccionar deberá permitir el tendido de mayores
distancias y el uso de estructuras con la menor altura posible, sin desconocer los requerimientos de
distancias de seguridad a tierra entre otras. Se deberán entonces tener en cuenta las hipótesis de
trabajo que se determinen en el proceso de cálculo mecánico de la línea.
Los cálculos deberán determinar:
1. Hipótesis de cálculo mecánico de conductores (incluyendo la consideración de rotura del
conductor o falla). Tomando en cuenta las consignas ambientales antes determinadas. Ver
numeral 2.3.2 RUTAS O ALTERNATIVAS DE DISEÑO.
Se deberán considerar los factores de seguridad de las crucetas (cuando la estructura seleccionada
las use) y de los apoyos seleccionados.
Se tendrán en cuenta para el cálculo mecánico del conductor las siguientes HIPÓTESIS DE ESTADO:
Condición inicial Condición final Inicial sin viento temperatura 15ºC tensión 28% de la tensión de rotura
Final sin viento y temperatura mínima
Inicial sin viento temperatura mínima tensión 28% de la tensión de rotura
Final sin viento y temperatura media de 15°C, condición EDS
Inicial SIN viento temperatura 15ºC tensión 28% de la tensión de rotura
Final con viento medio y temperatura mínima promedia
Inicial SIN viento y temperatura 15ºC tensión 28% de la tensión de rotura
Con viento máximo y temperatura mínima promedia
Inicial sin viento temperatura mínima tensión 28% de la tensión de rotura
Final sin viento y temperatura máxima = 75°C
Se establecerá la metodología para el tratamiento del fenómeno CREEP causado por la fluencia del
conductor sometido a temperatura y a tensión mecánica, identificando la temperatura correcta para
el mismo y usándola en los diferentes cálculos.
2. Vano viento de las estructuras
3. Vano peso de las estructuras.
4. Fuerzas longitudinales (tensiones mecánicas de los conductores.
53
5. Vanos Máximos por tiro de rotura.
6. Flecha/vanos máximos por distancias de seguridad al suelo.
7. Evaluación de requerimientos anti vibratorios (uso de amortiguadores)
8. Flecha del conductor para cada vano de acuerdo a las hipótesis de cálculo.
9. Tabla de tiro horizontal máximo por vano (tensado), para las hipótesis de cálculo.
10. Ángulos de salida del conductor respecto a la línea horizontal, en los apoyos.
El diseño deberá considerar el uso de cable de guarda OPGW.
2.3.14.2. Cálculo mecánico de crucetas
El oferente determinará el vano peso máximo que puede soportar la cruceta (cuando la estructura
seleccionada la use), o la estructura seleccionada. Se calcula por separado para cruceta simple en el
caso de estructuras de suspensión, para cruceta doble en el caso de estructuras de ángulo, retención
y anclaje.
2.3.14.3. Cálculo mecánico de estructuras- retenidas y
determinación de las prestaciones de las estructuras
Se determinarán las cargas mecánicas aplicadas en los postes, torres en celosía, cables de retenida
(cuando la estructura seleccionada la use), crucetas (cuando la estructura seleccionada la use) y sus
accesorios, de tal manera que en las condiciones más críticas, no se supere los esfuerzos máximos
previstos en los criterios de diseño, los cuales deben estar armonizados con los reglamentos técnicos
nacionales y las normas Internacionales.
2.3.14.4. Plano de ubicación de estructuras
El consultor elaborará plano de ubicación de las estructuras.
El contratista deberá incluir en los planos la nomenclatura de los apoyos de acuerdo a los
procedimientos vigentes en CHEC, para lo cual se le darán los manuales de instrucción respectiva.
2.3.14.5. Tablas-curvas de flechas, tensiones y de tendido de
conductores
Con base en los cálculos de flechas y tensiones anteriores se calcularán y elaborarán las curvas y las
tablas respectivas de flechas y tensiones.
Igualmente el consultor deberá entregar las tablas respectivas para el tendido de conductores.
2.3.14.6. Localización de estructuras y georeferenciación
54
Con los cálculos anteriores CÁLCULO DE CONDUCTOR ECONÓMICO 2.3.13 y el DISEÑO DE
ESTRUCTURAS TIPO 2.3.14, se realizará la ubicación de estructuras en el perfil de la línea.
Igualmente se deberá realizar la ubicación geográfica de las estructuras y la planimetría
georeferenciada será en coordenadas planas, Datum Bogotá, origen oeste.
2.3.15. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Los criterios para el dimensionamiento de las puestas a tierra incluirán entre otros son los siguientes:
a) Seguridad de las personas:
Este es el criterio más exigente, puesto que toma en cuenta las tensiones de paso y de toque; en
consecuencia no sólo es necesario obtener un bajo valor de la resistencia de puesta a tierra, sino
también una adecuada configuración de ésta para reducir el gradiente de potencial.
b) Operación del sistema:
En los sistemas de puesta a tierra multiaterrizado como el de la CHEC, el criterio es el de obtener una
resistencia equivalente total de todas las puestas a tierra lo más bajo posible, buscando que sea
menor o igual al recomendado por RETIE y las recomendaciones internacionales para garantizar que
durante una falla de fase a tierra, el fenómeno de desplazamiento del neutro no produzca
sobretensiones importantes en las fases no falladas. Véase NESC (National Electrical Safety Code)
c) Descargas atmosféricas:
Se deberán atender las recomendaciones de la GTC 136 ó el Std IEEE 1410 y/o las normas apropiadas
para la determinación de las tierras a construir a fin de gestionar las descargas atmosféricas directas
e inducidas.
d) Facilidad para el recorrido a tierra de las corrientes de fuga:
Deberá revisarse los requerimientos de las corrientes de fuga en lo que respecta a su condición a
tierra por causa de condiciones de contaminación sobre el aislamiento de la línea.
Igualmente deberá considerarse para la bajante de puesta tierra, como alternativa, el uso de
materiales diferentes a cobre, por ejemplo acero recubierto con cobre, entre otros.
Comprende las siguientes actividades:
55
2.3.15.1. Mediciones de resistividad efectuadas en campo
Deberán efectuarse mediciones de resistividad del terreno de acuerdo a los métodos normados y de
uso en el diseño de puesta a tierra para líneas de transmisión de energía. Los métodos a usar deberán
indicarse en los criterios de diseño de la línea.
2.3.15.2. Estratificación del suelo
Considerando las características que normalmente presentan los suelos, en virtud a su propia
formación geológica a lo largo de los años, se modela en camadas estratificadas horizontales. El
consultor incluirá en los criterios de diseño la metodología para aplicar la estratificación de suelos,
por donde correrá la línea.
2.3.15.3. Resistencia de puesta a tierra
Con las mediciones anteriores de resistividad y estratificación del suelo se procede a efectuar el
cálculo de la puesta a tierra.
2.3.16. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES
El consultor elaborará todas las especificaciones técnicas para compra de todos los materiales que
componen la línea, como son apoyos, crucetas (cuando se usen), aisladores, herrajes (incluido los
conectores), elementos para puesta a tierra, cable de fase, cable de guarda, descargadores, etc., en
general todos los elementos constitutivos y necesarios para la construcción de la línea, incluidos los
del sistema de puesta a tierra. Se deben entregar los archivos editables en MS Office.
2.3.17. COORDINACIÓN DE PROTECCIONES
El consultor deberá efectuar la coordinación de protecciones de la línea, teniendo presente las
consideraciones y resultados de los diseños de la subestación Bosques de la Acuarela.
2.3.18. PRESUPUESTO DE MATERIALES
Presupuesto de materiales de la línea, esta se construirá por tipo de estructura a usar y constituirá los
precios índices (precios comerciales). Además de lo anterior se elaborará presupuesto usando
unidades constructivas dadas por la resolución CREG 097 de 2008, se deben entregar los archivos
editables en MS Office.
2.3.19. ESPECIFICACIONES Y PRESUPUESTO PARA CONTRATO DE MONTAJE
ELECTROMECÁNICO
56
El consultor elaborará las especificaciones y presupuestos de montaje de la línea con análisis de
precios unitarios. Se deben entregar los archivos editables en MS Office.
2.3.20. PROTOCOLO PARA PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
Protocolos para las pruebas funcionales de conjunto y de puesta en servicio de la línea. Los ajustes
finales a las pruebas de puesta en servicio se harán bajo la modalidad de asesoría, una vez se hayan
adquirido los equipos propios de la subestación.
2.3.21. ESTUDIOS ELECTRICOS
Tal como se indico en “1.2.2. ALCANCE Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO” el oferente deberá
complementar los resultados de los estudios eléctricos que actualmente posee la CHEC en caso de
requerirse y los mismos deberán incluirse en los costos de la oferta.
Los estudios a realizar deben justificarse y aprobarse por la CHEC.
2.3.22. DISEÑO CIVIL
Los diseños de obras civiles y de estructuras deberán ser avalados por el profesional especialista y se
deberán presentar las certificaciones de los títulos profesionales del (los) especialista(s).
Se deberá elaborar los siguientes estudios, sin limitarse a ellos:
2.3.22.1. Estudio de resistencia mecánica del suelo/
geotécnico
El consultor efectuará estudio geológico y geotécnico teniendo en cuenta los criterios que usará para
los diseños de cimentaciones. Los criterios de diseño de las cimentaciones serán sometidos a
consideración de la CHEC.
Durante el estudio se deberán realizar las respectivas exploraciones de campo y los ensayos de
laboratorio a que haya lugar. Se deberá dejar constancia de la presencia de redes de otros servicios
públicos, drenajes, etc.
El estudio deberá presentar en sus conclusiones o caracterización, los tipos de suelo y sus
características tales como capacidad portante, densidad, ángulo de talud y los demás requeridos para
establecer la cimentación más adecuada a usar en la construcción de la línea y garantizar la
estabilidad.
57
El reporte de la caracterización de los suelos se deberá dejar documentado en planillas digitalizadas a
fin de ser cotejado durante el proceso constructivo, además de proveer las memorias técnicas
respectivas.
El contratista determinará o no la necesidad de realizar este tipo de estudios, como quiera que este
se vuelve relevante en el caso de estructuras autosoportadas y en el caso de redes que usen
retenidas o templetes es más un aspecto de evaluación de vulnerabilidad de las mismas.
2.3.22.2. Diseño de cimentaciones, fundaciones, y obras
complementarias
Con la información determinada en el estudio geológico y geotécnico y los esfuerzos demandados
por el tipo de estructura a nivel de las fundaciones (2.3.14 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA TIPO) se
deberán establecer los criterios y recomendaciones para efectuar el diseño de las fundaciones,
cimentaciones a que haya lugar de acuerdo a los requerimientos de la carga portante que
demandarán las estructuras resultantes del diseño electromecánico de la línea.
El consultor evaluará el tipo de cimentaciones a usar a lo largo de la línea y por tipo de estructura a
usar de acuerdo al perfil y estructura asociada.
Los criterios deberán ser soportados con los referentes normativos nacionales e internacionales
usados y teniendo en cuenta las normas de sismo resistencia actualizada para el país, además de
tener en cuenta los efectos espectrales de aceleración en la zona de asentamiento de la línea.
El procedimiento que se adoptará en el diseño debe tomar en cuenta lo siguiente:
a. Los esfuerzos de compresión, tracción, corte transversal y longitudinal en función de las hipótesis
de carga, las características geométricas y peso de las estructuras seleccionadas en los diseños
electromecánicos.
b. Diseño de la fundación en base a los esfuerzos calculados. Se deberá indicar el coeficiente de
sobrecarga para los esfuerzos de arrancamiento transversal y longitudinal adoptados para el diseño
en condiciones normales y en condiciones de falla, efectuándose las siguientes verificaciones:
Seguridad al arrancamiento en función del peso total de la estructura y peso de la cimentación y
suelo, entre la fuerza de tracción.
El máximo esfuerzo transmitido por la estructura al suelo de fundación no debe exceder la capacidad
de carga especificada de acuerdo al tipo de suelo.
En pilares la verificación del pilar, los factores de seguridad adoptados para la carga transversal y
longitudinal será la que se determine por el diseñador de acuerdo a las normas asociadas y prácticas
58
de la ingeniería civil para este tipo de trabajos. Las cargas transmitidas por los esfuerzos de
arrancamiento, esfuerzos transversal y longitudinal respectivamente en la armadura del pilar no debe
exceder el esfuerzo de fluencia del acero (4200 kg/cm²).
Los esfuerzos en la zapata por efecto de los esfuerzos de compresión y tracción no deben exceder los
esfuerzos máximos especificados para el concreto y para el acero.
El consultor deberá elaborar los planos de las cimentaciones, los cuales deben contener los detalles y
despieces respectivos para el proceso de montaje. Además de entregar la memoria técnica
respectiva.
El contratista determinará o no la necesidad de realizar este tipo de estudios, como quiera que este
se vuelve relevante en el caso de estructuras auto soportadas y en el caso de redes que usen
retenidas o templetes es más un aspecto de evaluación de vulnerabilidad de las mismas.
2.3.22.3. Excavaciones, rellenos y taludes
El consultor deberá definir los detalles de las excavaciones como parte de los diseños de obra civil,
buscando que el volumen de la misma sea la mínima posible a fin de no alterar la cohesión natural
del terreno y la roca. Los métodos y plan de excavación deben ser recomendados en las
especificaciones para montaje que debe elaborar el consultor, debiendo evitar sobre excavaciones.
Los métodos de excavación deben ser acordados con la CHEC.
Igualmente el consultor deberá indicar en las especificaciones la forma de ejecución más adecuada
de los rellenos en las fundaciones, buscando asegurar la cohesión, haciendo eficaz el compactado.
El Contratista determinará para cada ubicación de soporte los taludes de excavación mínimos
necesarios y las obras complementarias requeridas para asegurar la estabilidad de las estructuras.
El consultor deberá elaborar los planos para las excavaciones, rellenos y taludes a usar en la
instalación de la línea, los cuales deben contener los detalles respectivos para el proceso de montaje.
2.3.22.4. Ubicación de fundaciones
Con los resultados de perfil de la línea, los cálculos de las estructuras (selección de estructuras), la
selección de las cimentaciones, se deberán elaborar los planos respectivos de localización de las
estructuras y las tablas asociadas al tipo de cimentación por estructura que se usará en el proceso
constructivo.
2.3.22.5. Presupuesto de mano de obra y materiales obra civil
59
Presupuesto de obras y materiales para la construcción de los diferentes apartados de las obras
civiles antes indicadas, en estudio de resistencia mecánica del suelo, diseño de fundaciones,
cimentaciones y obras complementarias, excavaciones, rellenos y taludes, y ubicación de
fundaciones, etc. Se deben entregar los archivos editables en MS Office.
2.3.22.6. Especificación y presupuesto para contrato de obra
civil
El consultor elaborará las especificaciones y presupuestos para la ejecución de la obra civil asociada a
la línea, el presupuesto debe incluir con análisis de precios unitarios asociados. Se deben entregar los
archivos editables en MS Office.
2.3.23. MEMORIAS DE CÁLCULO Y MEMORIAS DE DISEÑO
El Interventor certificará y hará seguimiento al cumplimiento de los aspectos regulatorios, RETIE y
normas legales aplicables a los diseños para construcción de las obras electromecánicas y civiles
asociadas al diseño de la línea.
El Interventor certificará y hará seguimiento al cumplimiento de normas técnicas y las mejores
prácticas de la ingeniería para el diseño electromecánico y de obras civiles asociados al diseño. El
Contratista deberá presentarle al Interventor:
(i) Memorias de cálculo que soporten los diseños electromecánicos y civiles.
(ii) Planos de construcción completamente claros, con secciones, detalles completos.
(iii) Presupuestos, listas y especificaciones de los materiales para la ejecución de las obras
electromecánicas y civiles.
(iv) Términos de referencia para contrato de obra de las obras electromecánicas y civiles, además del
presupuesto de todas las obras civiles adicionales que se deban ejecutar.
El consultor deberá obtener las aprobaciones respectivas en materia de urbanismo (curadurías y
otras dependencias) y ambientales (prestador de servicios, autoridad ambiental municipal o
corporación autónoma regional respectivas de las autoridades municipales del proyecto) y demás
requerimientos aplicables para legalizar el proyecto de la línea.
Debe entregarse dos copias impresas y dos copias en medio magnético de las memorias de cálculo,
de los diseños, de los planos, de las especificaciones y presupuestos y de los documentos producidos,
incluidas las comunicaciones entre la CHEC y el Contratista para efectos de archivo histórico. Las
60
copias en medio magnético deben incluir los planos en para ser editadas, modificadas y visualizadas
en AUTOCAD versión 2000 o superior.
En esta actividad se incluyen las actividades de ingeniería básica e ingeniería de diseño.
Todas las demás consideraciones, estudios y diseños en materia de electrotecnia y electromecánicos
y de obras civiles, que no se hayan mencionado y que se requieran para completar los diseños,
especificaciones de equipos y materiales, de obra y presupuestos electromecánicos y de obra civil
para hacer completa el tipo de línea requerida deben ser consideradas y ejecutadas dentro del diseño
contratado, sin que sea excusa del diseñador no considerarlas por no haber sido enunciadas, pues se
parte de la suficiencia en conocimiento y experiencia del diseñador. Se entiende que en los costos el
diseñador incluyó todos estos requerimientos.
2.3.24. ASESORÍA
En el caso de realizarse la fase de asesoría con el consultor, ésta abarcará los aspectos o temas
determinados por la CHEC e iniciaría con los servicios del consultor para la resolución de consultas de
potenciales proponentes a las licitaciones de compra-venta de bienes electrotécnicos y servicios de
ingeniería especiales requeridos para el proyecto, solución de consultas durante el proceso de
montaje, ajustes a los protocolos de pruebas y puesta en funcionamiento, hasta el recibo oficial por
parte de CHEC de la línea Bosques de la Acuarela- LA Rosa 33 kV.
Para el reconocimiento de costos (reembolsables) y honorarios en esta labor, se tomarán en cuenta
los valores discriminados y propuestos por el oferente en el análisis de precios unitarios para la
actividad de consultoría. Para el reconocimiento de los viáticos se utilizarán los valores propuestos en
la tabla de viáticos que se anexa para tal fin en el numeral 2.3.33.
Las labores que se contemplan dentro del alcance de la asesoría son las que se enlistan:
a. Resolver consultas técnicas de posibles proponentes durante los períodos de las licitaciones del
proyecto, cuando CHEC lo solicite expresamente.
b. Asesorar a CHEC en la aclaración de consultas técnicas solicitadas por los proponentes y
adjudicatarios de las licitaciones del proyecto, cuando expresamente se solicite.
c. Revisar y aprobar, con la orientación, dirección y supervisión de CHEC, la documentación técnica y
planos presentados por los consultores de compra-venta de bienes electrotécnicos, estructuras, y
material de obra civil y servicios especiales de ingeniería para los objetivos del proyecto, cuando
expresamente se solicite.
61
d. Participar en la inspección de pruebas de bienes electromecánicos, estructuras, y material de obra
civil con la orientación, dirección y supervisión de CHEC y preparar y presentar los informes
correspondientes, cuando expresamente se solicite.
e. Elaboración de protocolos de puesta en servicio, o complemento de los mismos cuando no se
hayan desarrollado completamente o no se hayan podido desarrollar en la etapa de diseño en su
totalidad.
f. Preparación, elaboración, revisión, análisis, corrección y edición de diseños, planos definitivos de
construcción y memorias de cálculo preparadas con base en los prediseños y planos generales,
elaborados en la fase de la Consultoría, de las obras civiles y electromecánicas, e infraestructura
general del proyecto.
g. Elaborar, o conducir por sí mismo o por medio de terceros especialistas estudios específicos.
h. Conceptuar a solicitud de CHEC sobre aspectos durante el proceso de montaje electromecánico,
construcción de obras civiles y pruebas del proyecto.
i. Elaboración de informe final de la fase de asesoría.
2.3.25. Aprobación de especificaciones técnicas del proyecto de diseño
línea de transmisión Bosques de la Acuarela- La Rosa
Las mismas serán revisadas por el Interventor, quien hará los comentarios necesarios, recomendando
las aclaraciones y justificaciones que se requiera incluir por parte del diseñador. Para lo anterior se
efectuarán reuniones conjuntas entre las partes para lograr los acuerdos modificatorios que deberán
plasmarse en comunicaciones escritas o actas.
2.3.26. Emisión de documento definitivo/versión final de especificaciones
técnicas del proyecto línea Bosques de la Acuarela-La Rosa 33 kV
Una vez agotada la etapa de recomendaciones y modificaciones realizadas por la interventoría se
emitirá el documento final, que se constituye en el plan de proyecto definitivo.
En esta especificación/plan de proyecto, se consignará la lista de documentos previstos para el
proyecto representados en especificaciones, catálogos, planos, memorias de cálculos y reportes de
pruebas. Los documentos serán clasificados como: Documentos de Ingeniería Básica; Documentos de
Ingeniería de Detalle; Memorias de Cálculos a nivel de Ingeniería Básica y de Detalle; Documentos de
Seguimiento de los entregables; y Documentos que especifiquen materiales, estructuras y menores
para montaje electromecánico de la línea y para obras civiles, las pruebas y para pruebas y puesta en
servicio.
62
La lista y clasificación de la documentación la debe preparar y entregar el diseñador a la Interventoría
para su revisión.
Los documentos de ingeniería básica son aquellos que definen los parámetros básicos de proyecto,
dan a conocer el dimensionamiento del proyecto, determinan las características para adquisición de
equipos, materiales y elementos, especifican la filosofía y definen la coordinación de protección de la
línea (en concordancia con la de la CHEC), establecen la implantación física de las obras
(electromecánicas y civiles), especifican las previsiones para el desarrollo futuro del proyecto,
establecen las reglas para efectuar la ingeniería de detalle e incluye las memorias de cálculos que
soportan las decisiones de ingeniería básica.
Todos los documentos de ingeniería básica serán objeto de revisión por parte de la interventoría. Los
documentos de ingeniería de detalle son los necesarios para efectuar la construcción y el montaje de
la línea, permiten definir y especificar cantidades y características de material mayor y a granel o
accesorio e incluye todas las memorias de cálculos que soporten las decisiones en esta fase de
ingeniería.
Todos los documentos de ingeniería de detalle serán objeto de revisión por parte de la interventoría,
quien formulará los comentarios y pedirá aclaraciones necesarias al diseñador/consultor.
2.3.27. MEMORIAS DE CÁLCULO
Por cada una de las actividades realizadas en el desarrollo de los trabajos de diseño se deberá
entregar las memorias de cálculo respectivas. Las mismas serán parte de los entregables en los
respectivos informes.
Cada uno de los documentos o memorias de cálculo antes referido deberá destacar los siguientes
aspectos:
- Objeto del documento técnico o de la memoria de cálculo.
- Origen de los datos de entrada.
- Metodología para el desarrollo soportada en normas o estándares de amplio reconocimiento, por
ejemplo en Publicaciones IEC, VDE o IEEE.
- Lista de resultados paso a paso.
- Planos y tablas.
- Bibliografía.
Para considerarse definitivos los documentos, deben ser aprobados por el interventor.
63
2.3.28. DOCUMENTOS PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MONTAJES,
PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
Una vez aprobados todas las memorias de cálculo el Contratista emitirá y editará los documentos
definitivos para adquisición de estructuras (obviamente incluyendo planos de taller), cable de fase y
de guarda, equipo eléctrico, herrajes, etc. equipos o materiales para las de obras civiles, al igual que
las especificaciones para la construcción de obras civiles, montaje electromecánicos, y pruebas y
puesta en funcionamiento de la línea.
Las especificaciones se deben realizar para el material mayor y menor, proveer los planos para
fabricación de estructuras, y de montaje electromecánico de la línea en su parte eléctrica y
electromecánica, protocolos de pruebas funcionales y de puesta en servicio de la línea, planos para
construcción de obras civiles y arquitectónicas, cantidades de obra y presupuesto para el montaje
electromecánico y de obras civiles con base en la ingeniería de detalle del diseño, de tal manera que
CHEC posea los elementos necesarios y suficientes para adelantar los procesos de contratación.
Los documentos respectivos deberán ser aprobados por la interventoría.
2.3.29. INFORME FINAL
El Contratista presentará un informe completo sobre los resultados finales de los diseños, además de
incluir recomendaciones sobre aspectos que deben considerarse en el diseño de futuras líneas de
este tipo, además de consignar las lecciones aprendidas de parte y parte.
En esta actividad se debe incluir la preparación, elaboración, revisión, corrección y edición del
informe final correspondiente a los trabajos de acuerdo con el objeto y alcance descrito en el inicio
de esta solicitud pública de ofertas.
2.3.30. EMISIÓN DE ACTA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN
Una vez culminadas y recibidas a satisfacción por parte de la interventoría las diferentes etapas
descritas para el desarrollo de los diseños y actividades del alcance, la interventoría procederá a
emitir el recibo a satisfacción de los diseños.
El recibo a satisfacción de los diseños se hará solo hasta que el consultor haya obtenido por parte de
las autoridades municipales (curadurías o quien haga sus veces) la aprobación respectiva de las obras,
al igual que la emisión de la licencia ambiental (cuando aplique).
2.3.31. LISTADO DE DOCUMENTOS ENTREGABLES
64
Los documentos y memorias técnicas que deberán ser entregados por actividad durante la etapa de
diseño, son los siguientes:
Ítem Actividad Tiempo de entrega días calendario (*)
Informe no
1 Definición de criterios de diseño, tener en cuenta 2.3.1 1 2 Rutas o alternativas de diseño, tener en cuenta lo indicado en 2.3.2 1
3 Selección de ruta óptima, tener en cuenta lo indicado en 2.3.5. 2 4 Prediseño, tener en cuenta lo indicado en 2.3.6 2
5 Detalle en planta y perfil de acometidas y salidas, tener en cuenta los indicado en 2.3.7
2
6 Levantamiento topográfico, tener en cuenta lo indicado en 2.3.8. 3 7 Informe de limitaciones ambientales 3
8 Servidumbres licencias y permisos, conforme a los requerimientos indicados en 2.3.9 y 2.3.10
4
9 Diseño electromecánico de la línea. 9.1 Coordinación de aislamiento, tener en cuenta lo indicado en 2.3.12 4
9.2 Calculo del conductor económico, tener en cuenta lo indicado en 2.3.13
4
9.3 Diseño de estructuras Tipo
9.3.1 Calculo mecánico de conductor e hilo de guarda, tener en cuenta lo indicado en 2.3.14.1
4
9.3.2 Calculo Mecánico de Crucetas (cuando aplique de acuerdo a la estructura a usar), tener en cuenta lo indicado en 2.3.14.2
4
9.3.3 Calculo mecánico de estructuras- retenidas y determinación de las prestaciones de las estructuras, tener en cuenta lo indicado en 2.3.14.3
4
9.3.4 Plano de ubicación de estructuras, tener en cuenta lo indicado en 2.3.14.4
4
9.3.5 Tablas -curvas de flechas, tensiones y de tendido de conductores, tener en cuenta lo indicado en 2.3.14.5
4
9.4 Localización de estructuras y georeferenciación, tener en cuenta lo indicado en 2.3.14.6
4
10 Sistema de Puesta a Tierra 5
10.1 Mediciones de resistividad efectuadas en campo y estratificación del suelo , tener en cuenta lo indicado en 2.3.15.1 y en 2.3.15.2
5
10.2 Resistencia de puesta a tierra, tener en cuenta lo indicado en 2.3.15.3
5
11 Especificación técnica de materiales para la línea, tener en cuenta lo indicado en 2.3.16
6
12 Coordinación de protecciones, tener en cuenta lo indicado en 2.3.17 6 13 Presupuesto de Materiales, tener en cuenta lo indicado en 2.3.18 6
14 Especificaciones y presupuesto para contrato de montaje electromecánico, tener en cuenta lo indicado en 2.3.19
6
15 Protocolo de pruebas y puesta en servicio, tener en cuenta lo indicado en 2.3.20
6
16 Estudios eléctricos complementarios, tener en cuenta lo indicado en 2.3.21
6
17 DISEÑO CIVIL
17.1 Estudio de resistencia mecánico del suelo/ geotécnico, tener en cuenta lo indicado en 2.3.22.1
4
17.2 Diseño de cimentaciones, fundaciones, y obras complementarias, tener en cuenta lo indicado en 2.3.22.2
4
17.3 Excavaciones, rellenos y Taludes, tener en cuenta lo indicado en 2.3.22.3
4
17.4 Ubicación de fundaciones, tener en cuenta lo indicado en 2.3.22.4 4
65
Ítem Actividad Tiempo de entrega días calendario (*)
Informe no
17.5 Presupuesto de mano de obra y materiales obra civil, tener en cuenta lo indicado en 2.3.22.5
4
17.6 Especificación y presupuesto para contrato de obra civil, tener en cuenta lo indicado en 2.3.22.6
4
18 Informe final 7
(*) Plazos a definir por el contratista a partir de la orden de iniciación de los trabajos, el oferente
podrá redistribuir las actividades y los informes de acuerdo a su cronograma de trabajo, el cual debe
ajustarse al plazo para la ejecución del diseño de acuerdo al numeral 1.4.12 PLAZO.
Notas:
a. Incluir las demás consideraciones, estudios y diseños eléctricos y electromecánicos
requeridos y no enunciados en los entregables. La no inclusión de los mismos no será excusa del
diseñador por no haber sido enunciadas, pues se parte de la suficiencia en conocimiento y
experiencia del diseñador. Se entiende que en los costos el diseñador incluyó todos los
requerimientos necesarios para cubrir el diseño requerido.
b. Se deben incluir todos los planos requeridos para las licitaciones y elaboración de
presupuestos de obra y prepuestos de equipo y material de la línea. El diseño de las
estructuras/apoyos de la línea deben incluir los planos de taller.
c. Incluir las demás consideraciones, estudios y diseños en materia de obra civil que
no se hayan mencionado y que se requieran para completar los diseños, especificaciones de
obra y presupuestos para hacer completa el tipo de línea requerida, las mismas deben ser
consideradas y ejecutadas dentro del diseño contratado, sin que sea excusa del diseñador no
considerarlas por no haber sido enunciadas, pues se parte de la suficiencia en conocimiento y
experiencia del diseñador. Se entiende que en los costos el diseñador incluyó todos los
requerimientos necesarios para cubrir el diseño requerido.
d. Se deben incluir todos los planos requeridos para las licitaciones y elaboración de
presupuestos de obra y prepuestos de materiales de la línea.
e. Se deben elaborar dos tipos de presupuestos: Presupuestos comerciales y
presupuestos basados en unidades constructivas según resolución CREG 097 de 2008 y un
cuadro comparativo.
f. Téngase en cuenta que los ítems para evaluación y comparación de las ofertas son
los indicados en el formulario D y corresponden a este listado. Por lo tanto el incluir los demás
estudios o diseños adicionales requeridos a juicio del consultor no pone en desventaja su oferta.
66
El no incluirlos ocasiona que CHEC los considere como parte del proyecto cotizado de acuerdo a
lo indicado en párrafo anterior.
2.3.32. LISTA DE DOCUMENTOS PARA EVALUAR
El Contratista debe presentar para aprobación de los “documentos entregables” que se produzcan en
el desarrollo del contrato, un original y dos copias, además de medio magnético (CD) utilizando los
programas de Microsoft (Word y Excel) y AUTOCAD para los planos, los demás software de edición de
documentos a usar se acordarán entre las partes. Las memorias de cálculo también deben ser
presentadas.
2.3.33. RECONOCIMIENTO DE COSTOS Y PAGO DE HONORARIOS
(ASESORÍA)
En el evento de llevarse a cabo la etapa de asesoría con el consultor, los servicios se cancelarán
mediante el reconocimiento de costos (reembolso) más los pagos de honorarios a que correspondan
proporcionalmente a la prestación del servicio de asesoría, conforme a la siguiente tabla de gastos y
los demás de acuerdo a los precios cotizados en la oferta para la ejecución de las actividades de
consultoría, es decir, se utilizarán los mismos precios unitarios que se discriminarán para cada una de
las actividades del formulario F y que por tanto constituye la oferta económica del proponente.
CONCEPTO CAPITALES DE DEPARTAMENTO MANIZALES
NIVEL I: DIRECTOR Y LIDER Desayuno (20%)
Almuerzo (40%)
Comida (40%)
total alimentación día
HOTEL ( autorizado o avance)
Compensación por alojamiento
GASTO TAXI AEROPUERTO
GASTO TAXI URBANO DIARIO
NIVEL II: PROFESIONALES.
Desayuno (20%)
Almuerzo (40%)
Comida (40%)
total alimentación día
HOTEL (autorizado o alojamiento hasta)
Compensación por alojamiento
GASTO TAXI AEROPUERTO
GASTO TAXI URBANO DIARIO
Los Niveles Director y Líder se reconocerán al director del proyecto de diseño y que se declare para
tal fin; a los demás profesionales que participan en el proyecto se les reconocerá la categoría
profesionales.
67
Para el personal operativo y asistentes técnicos (tecnólogos) se reconocerán los gastos que el
oferente consigne en el siguiente formato:
CONCEPTO CAPITALES DE DEPARTAMENTO MANIZALES
ASISTENTES-TECNÓLOGOS - SECRETARIA Desayuno Almuerzo Comida
Pernoctada TOTAL
HOTEL ( autorizado o avance) Compensación por alojamiento GASTO TAXI AEROPUERTO
GASTO TAXI URBANO DIARIO NIVEL OPERATIVO Y CARGOS NO REPORTADOS EN LOS GRUPOS ANTERIORES
Desayuno Almuerzo Comida
Pernoctada TOTAL
HOTEL ( autorizado o avance) Compensación por alojamiento GASTO TAXI AEROPUERTO
GASTO TAXI URBANO DIARIO
El oferente deberá presentar el valor salarial día y hora con las componentes indicadas para tenerlo
en cuenta en las labores de asesoría por cada tipo de recurso a emplear en el contrato.
Nota: Los costos base asociados a esta etapa serán los mismos consignados por el oferente para la
etapa de consultoría.
68
PARTE III
3. ANEXOS
3.1. INFORMACION DISPONIBLE EN CHEC
La información disponible en CHEC es la siguiente:
1. Análisis de cargabilidad y reconfiguración de circuitos para el proyecto de modernización de
la subestación Bosques de la Acuarela.
2. Informes diseño subestación Bosques de la Acuarela en lo que corresponda a salidas de línea
y circuitos.
3. Normas de diseño y construcción de la CHEC.
La CHEC suministrará al consultor seleccionado, si éste lo requiere, planos de las líneas de
distribución en la zona de construcción de los niveles de tensión II y III.
69
PARTE IV
4. CARTA DE PRESENTACIÓN Y RESUMEN OFERTA
4.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA FORMULARIO A
Ciudad y fecha
Doctor
BRUNO SEIDEL ARANGO
CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.
Gerente
ASUNTO: Presentación de oferta.
El suscrito _______________________________ obrando como Representante Legal de la firma
________________________, presenta su oferta para contratar Consultoría y/o asesoría para el
diseño electromecánico y civil de la línea de transporte de energía 33 kV Bosques de la Acuarela-la
Rosa.
La oferta tiene un valor de $__________________y un plazo de ____________ de acuerdo con el
contenido de la solicitud de oferta.
EL SUSCRITO MANIFIESTA QUE:
Tiene la facultad legal para firmar la oferta.
Esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse en caso de aceptación de la oferta compromete
totalmente a la firma que legalmente represento. De la misma manera, en caso de aceptación de
oferta y de requerirse firma del contrato, éste será firmado por
_______________________________, portador de la cédula de ciudadanía No. ______________, en
calidad de ______________________________________
Ha estudiado cuidadosamente las bases de la solicitud de oferta, incluidos sus adendas y la
información sobre preguntas y respuestas y asume la responsabilidad por errónea interpretación de
las mismas.
70
Ha tomado cuidadosa nota de las características de los servicios a prestar y de las condiciones que
puedan afectar su ejecución.
Ha revisado detenidamente la oferta adjunta y declara no contener ningún error u omisión.
Conoce las condiciones generales de la solicitud de oferta, las especificaciones técnicas generales y
particulares y acepta todos los requisitos contenidos en ellas.
Soy el único interesado en la oferta que presento, que ninguna otra persona tiene interés en esta
oferta o en el contrato que se celebre y que no tengo conexión alguna con otra persona o entidad
oferente en esta misma solicitud de oferta.
Para la determinación de los precios unitarios y/ó globales tuve en cuenta todos los gastos e
impuestos legales vigentes necesarios para la ejecución de los trabajos, suministro y/o servicios a que
se refiere dicho precio.
Manifiesto que me encuentro al día en mis obligaciones legales tributarias y en el pago de aportes
parafiscales.
Sobre mí no cursa ningún tipo de demandas o procesos civiles por embargos a favor de terceros de
cualquier índole, que afecten de manera grave la ejecución del contrato.
Bajo la gravedad de juramento, declaro que no me encuentro incurso en ninguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad o en situaciones de conflicto de intereses que impidan mi participación
en la presente solicitud de oferta y me comprometo a ceder el contrato en caso que sobrevengan.
Adjunto igualmente como parte de esta oferta, los siguientes documentos: (Relacione aquí los
documentos que presenta, iniciando con aquellos que obliga su presentación y adjúntelos a hoja
seguida.)
-
-
Atentamente,
_______________________________________
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
_______________________________________
71
FIRMA Y CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
El oferente señala como dirección para recibir comunicación relacionada con esta oferta, la siguiente:
Firma oferente: NIT: Nombre del Representante Legal: Cédula de Ciudadanía: Dirección: Teléfono: Correo electrónico: Fax: Ciudad:
72
4.2. RESUMEN DE LA PROPUESTA FORMULARIO B
1. Nombre del Oferente: _____________________________________________
2. Garantía de seriedad de la Propuesta.
Entidad que la otorga: _____________________________________________
Vigencia:
Desde: _____________________________________
Hasta: _____________________________________
Monto asegurado: _____________________________________
3. Plazo total de Ejecución:
_____________________________________________
4. Valor total de la oferta: ___________________________________________
5. Observaciones del Oferente:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Descuentos ofrecidos (explicar condiciones) __________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________
Firma del Oferente
73
5. FORMULARIOS ADICIONALES
5.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE FORMULARIO C
Numero del
contrato Contratante
Descripción del
contrato y los
trabajos
Cumplimiento Valor Inicia Finaliza
74
5.2. LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS, FORMULARIO D
Los precios para la etapa de diseño incluyen los recursos humanos, técnicos, administrativos,
equipos, transporte, manutención y pernoctada cuando haya lugar a desplazamiento al sitio de los
trabajos y por los días requeridos, etc. y que deben considerarse para el desarrollo de las tareas,
alcance y actividades del contrato de diseño electromecánico y civil de la línea de transmisión
Bosques de la Acuarela-La Rosa 33 kV como se indica en estos términos de referencia.
La CHEC S.A. E.S.P., pagará al consultor los ítems relacionados con el diseño de acuerdo a lo indicado
en 1.4.3 “FORMA DE PAGO - PAGOS PARCIALES”.
Se entiende que las cantidades que a continuación se indican son aproximadas, la CHEC se reserva la
posibilidad de aumentar o disminuir la cantidad de cada ítem o eliminar la provisión de ítems de
acuerdo con las circunstancias administrativas, presupuestales, técnicas y operativas que se
presenten durante la ejecución del contrato, por lo tanto el valor final del mismo será el resultado de
multiplicar las cantidades o provisiones reales por los precios unitarios cotizados por el oferente y
que deberá indicar a continuación.
El proponente diligenciará cuidadosamente este formulario; cualquier error u omisión sustancial
podrían conducir a la descalificación de su oferta; si es subsanable, la CHEC procederá a su
corrección. Debe tenerse en cuenta lo indicado en 1.2. DESCRIPCION, ALCANCE Y ACTIVIDADES DEL
PROYECTO, etc. además de tener presente que todos los estudios y diseños requeridos y que no se
han listado o nombrado hacen parte de la oferta y precios cotizados, pues los valores consignados en
cada ítem son responsabilidad del oferente y deberán considerar la experiencia del mismo de tal
manera que en el precio se entiende que incluye todos los recursos, humanos, costos asociados a
estos, salarios, transporte, herramientas, impuestos, para obtener el diseño final de la línea dentro
de los mejores estándares y prácticas de la ingeniería.
Si el oferente presenta formularios diferentes a los proporcionados en esta solicitud de ofertas y se
encuentran discrepancias, bien sea en la descripción de las especificaciones técnicas del ítem, en su
cantidad y/o unidad, grupo y/o en uno o varios de los precios cotizados, no será tenida en cuenta su
propuesta.
75
Ítem Descripción/actividad Unid Cant. Vr.
unitario Vr. total
1 Definición de criterios de diseño, tener en cuenta 2.3.1 Gl 1
2 Rutas o alternativas de diseño, tener en cuenta lo indicado en 2.3.2
Gl 1
3 Selección de ruta óptima, tener en cuenta lo indicado en 2.3.5.
Gl 1
4 Prediseño, tener en cuenta lo indicado en 2.3.6 Gl 1
5 Detalle en planta y perfil de acometidas y salidas, tener en cuenta los indicado en 2.3.7
Gl 1
6 Levantamiento topográfico, tener en cuenta lo indicado en 2.3.8.
Gl 1
7 Informe de limitaciones ambientales Gl 1
8 licencias y permisos, conforme a los requerimientos indicados en 2.3.9 y 2.3.10
Gl 1
9 Diseño electromecánico de la línea. Gl 1
9.1 __Coordinación de aislamiento, tener en cuenta lo indicado en 2.3.12
Gl 1
9.2 __Calculo del conductor económico, tener en cuenta lo indicado en 2.3.13
Gl 1
9.3 __Diseño de estructuras Tipo
9.3.1 ___Calculo mecánico de conductor e hilo de guarda, tener
en cuenta lo indicado en 2.3.14.1 Gl 1
9.3.2
___Calculo Mecánico de Crucetas (cuando aplique de
acuerdo a la estructura a usar), tener en cuenta lo indicado
en 2.3.14.2
Gl 1
9.3.3
___Calculo mecánico de estructuras- retenidas y
determinación de las prestaciones de las estructuras, tener
en cuenta lo indicado en 2.3.14.3
Gl 1
9.3.4 ___Plano de ubicación de estructuras, tener en cuenta lo
indicado en 2.3.14.4 Gl 1
9.3.5 __Tablas -curvas de flechas, tensiones y de tendido de
conductores, tener en cuenta lo indicado en 2.3.14.5 Gl 1
9.4 _Localización de estructuras y georeferenciación, tener en cuenta lo indicado en 2.3.14.6
Gl 1
10 Sistema de Puesta a Tierra
10.1 Mediciones de resistividad efectuadas en campo y estratificación del suelo , tener en cuenta lo indicado en 2.3.15.1 y en 2.3.15.2
Gl 1
10.2 Resistencia de puesta a tierra, tener en cuenta lo indicado en 2.3.15.3
Gl 1
11 Especificación técnica de materiales para la línea, tener en cuenta lo indicado en 2.3.16
Gl 1
12 Coordinación de protecciones, tener en cuenta lo indicado en 2.3.17
Gl 1
13 Presupuesto de Materiales, tener en cuenta lo indicado en 2.3.18
Gl 1
14 Especificaciones y presupuesto para contrato de montaje electromecánico, tener en cuenta lo indicado en 2.3.19
Gl 1
15 Protocolo de pruebas y puesta en servicio, tener en cuenta lo indicado en 2.3.20
Gl 1
16 Estudios eléctricos complementarios, tener en cuenta lo indicado en 2.3.21
Gl 1
76
Ítem Descripción/actividad Unid Cant. Vr.
unitario Vr. total
17 DISEÑO CIVIL Gl 1
17.1 Estudio de resistencia mecánico del suelo/ geotécnico, tener en cuenta lo indicado en 2.3.22.1
Gl 1
17.2 Diseño de cimentaciones, fundaciones, y obras complementarias, tener en cuenta lo indicado en 2.3.22.2
Gl 1
17.3 Excavaciones, rellenos y Taludes, tener en cuenta lo indicado en 2.3.22.3
Gl 1
17.4 Ubicación de fundaciones, tener en cuenta lo indicado en 2.3.22.4
Gl 1
17.5 Presupuesto de mano de obra y materiales obra civil, tener en cuenta lo indicado en 2.3.22.5
Gl 1
17.6 Especificación y presupuesto para contrato de obra civil, tener en cuenta lo indicado en 2.3.22.6
Gl 1
18 Informe final Gl 1 Subtotal costos directos IVA % Costo total proyecto.
Notas:
El oferente debe presentar análisis de precios unitarios por cada ítem.
El oferente presentará los valores unitarios, redondeados a cero decimales.
Las cantidades finales podrán variar por cualquier circunstancia (aumentar o disminuir), el valor final
del contrato será el que resulte de multiplicar las cantidades realmente ejecutadas por los precios
fijos contratados.
El consultor deberá tener en cuenta que los estudios o diseños que no se hayan incluido en la tabla
del numeral 2.3.31 LISTADO DE DOCUMENTOS ENTREGABLES y que se requieran para cumplir el
objeto de diseño completo de la línea y que son requeridos deben incluirse y deberán cotizarse en el
formulario de precios del numeral LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS, FORMULARIO D.
Es de anotar que para efectos de la evaluación y comparación de las ofertas solo se tendrán en
cuenta los ítems indicados en el FORMULARIO D. Los demás estudios requeridos incluidos por los
oferentes se tendrán en cuenta en la elaboración del contrato y se determinará su ejecución a juicio
del interventor.
La evaluación de precios unitarios se hará considerando los siguientes aspectos como mínimo: costo
básico, prestaciones sociales y otros, Gastos generales y de administración, salarios y prestaciones no
reembolsables y demás costos en que el consultor deba incurrir. A partir de los valores y factores así
calculados se deberá establecer el valor de cada ítem. Deben anexarse los respectivos cuadros que
permitan establecer claramente el valor unitario consignado. Debe anexarse todo el cálculo en medio
magnético usando hoja de cálculo en plataforma Excel.
77
Si se incluyen estudios adicionales requeridos por el oferente deben realizarse para estos, el
respectivo análisis de precios unitarios.
78
5.3. RELACION DE INFRAESTRUCTURA QUE EL CONTRATISTA DISPONDRA PARA
LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. FORMULARIO E.
El oferente debe relacionar los equipos que usará y que relaciona en costos y gastos distintos a
personal para realizar las labores encomendadas.
CLASE DE TENENCIA ITEM TIPO REFERENCIA
PROPIETARIO OTRO OBSERVACION
1 2 3 4 5
El oferente deberá incluir los equipos y software que considere necesarios para la adecuada
ejecución de las labores encomendadas, de acuerdo a su experiencia y criterio de teniendo en cuenta
lo indicado en 1.2. DESCRIPCION, ALCANCE Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO.
5.4. RELACIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS A USAR EN EL PROCESO DE DISEÑO.
FORMULARIO F.
ITEM CANT. PROFESION ACTIVIDAD A DESARROLLAR
TIPO DE VINCULACION A LA FIRMA
1 2 3 4 5
5.5. MULTAS Y SANCIONES FORMULARIO G
RELACION DE MULTAS Y/O SANCIONES DE TODOS LOS CONTRATOS EJECUTADOS DESDE EL AÑO 2005 INCLUSIVE
RELACION DE MULTAS Y/O SANCIONES DE TODOS LOS CONTRATOS EJECUTADOS DESDE EL AÑO 2003
INCLUSIVE
79
ENTIDAD CONTRATANTE
OBJETO FECHA INICIO
FECHA DE TERMINACION
TELEFÓNO ENTIDAD CONTR
SANCIONES Y/O
MULTAS
El oferente debe manifestar expresamente si no ha sido objeto de multas, penalizaciones o
sanciones.
Firma del oferente: ______________________________________________
5.6. PERFIL DISEÑADOR DE LA LINEA A GARANTIZAR Y OTRO PERSONAL.
FORMULARIO G.
El oferente deberá garantizar el siguiente perfil del diseñador de la línea, y deberá anexarse la hoja de
vida respectiva (subsanable).
• Ingeniero Electricista con mínimo 8 años de egresado.
• Haber participado en el diseño de líneas de subtransmisión o distribución, en el que se evidencie
proceso técnico del diseño, es decir se hayan realizado entregables como los indicados en 2.3.31
LISTADO DE DOCUMENTOS ENTREGABLES. Se deben anexar las certificaciones de experiencia del
diseñador, éstas pueden ser expedidas por firmas consultoras o personas jurídicas (subsanable).
• Presentar Hoja de Vida (subsanable).
Igualmente el contratista podrá presentar la hoja de vida de las demás recursos que considere, por
ejemplo del ingeniero diseñador de estructuras mecánicas y obras civiles, topógrafos, etc.
80
5.7. CERTIFICACIÓN PAGOS PARAFISCALES
PERSONA NATURAL
Ciudad y fecha________________________
Señores
CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.
Manizales
Yo, __________________________________identificado con la Cédula de Ciudadanía
No.________________ expedida en_________________, manifiesto bajo la gravedad del juramento:
Que he cumplido con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud y pensiones) y
con los aportes parafiscales correspondientes a los empleados que he vinculado por contrato de
trabajo, por lo que declaro que me encuentro a paz y salvo con las Empresas Promotoras de Salud –
EPS, Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías – AFP, Administradoras de Riesgos
Profesionales – ARP, Cajas de Compensación Familiar - CONFAMILIAR, Instituto de Bienestar Familiar
– ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
Firma________________________
Nombre______________________
Cédula______________________