POGLAVJE 5 - Slovenska Bistrica€¦ · Web viewPOGLAVJE 4. OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE VSEBINA ....
Transcript of POGLAVJE 5 - Slovenska Bistrica€¦ · Web viewPOGLAVJE 4. OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE VSEBINA ....
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica Tel.: (02) 84-32-800, Fax: (02) 81-81-141
CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJE – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
POGLAVJE 4
POGLAVJE 4
OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE
MEA INŽENIRING STRAN 86
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica Tel.: (02) 84-32-800, Fax: (02) 81-81-141
CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJE – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
POGLAVJE 4
VSEBINA
OBRAZCI
Obrazec 4.1: Obrazec ponudbe
Obrazec 4.2: Vzorec garancije za resnost ponudbe
Obrazec 4.3: Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Obrazec 4.4: Skupina ponudnikov / Joint Venture
Obrazec 4.5: Spisek imenovanih podizvajalcev
Obrazec 4.6: Finančni podatki
Obrazec 4.7: Vzorec referenčnega potrdila
Obrazec 4.8: Reference ponudnika
Obrazec 4.9: Ključno osebje, ki bo zaposleno po pogodbi
Obrazec 4.10: Vzorec referenčnega potrdila za ključno osebje
Obrazec 4.11: Obrazec za življenjepise ključnega osebja
IZJAVE
Izjava št. 1: Izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev
Izjava št. 2: Izjava o izpolnjevanju ekonomskih in finančnih pogojev
Opozorilo ponudnikom:
Vsi predloženi obrazci morajo biti podpisani, žigosani in izpolnjeni na način, kot je razvidno iz obrazca. Če se obrazci izpolnjujejo z računalnikom, mora struktura in vsebina ustrezati zahtevam iz obrazca.
Ponudnik v ponudbi priloži vsa zahtevana dokazila in vse zahtevane izjave, ki morajo biti izpolnjene, datirane, podpisane in žigosane.
MEA INŽENIRING STRAN 87
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica Tel.: (02) 84-32-800, Fax: (02) 81-81-141
CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJE – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
POGLAVJE 4
Obrazec 4.1 OBRAZEC PONUDBE
Predmet ponudbe: NADZOR IN STROKOVNO SVETOVANJE PRI IZVEDBI PROJEKTA V SKLOPU OPERACIJE »CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJE – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA«
Naročnik: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica
1. PONUDNIK
Podatki o ponudniku (oz. v primeru joint venture/ skupini ponudnikov podatki vodilnega partnerja)
Naziv ponudnika:
Naslov:
ID za DDV:
Matična številka:
TRR:
Telefon:
Faks:
E-mail:
MEA INŽENIRING STRAN
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica Tel.: (02) 84-32-800, Fax: (02) 81-81-141
CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJE – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
POGLAVJE 4
2. OSEBA, POOBLAŠČENA ZA PODPISOVANJE POGODBE
Ime in priimek:
Delovno mesto:
Telefon:
Faks:
E-mail:
Podpis: _____________________________________
3. PONUDBENA CENA
za
NADZOR IN STROKOVNO SVETOVANJE PRI IZVEDBI PROJEKTA V SKLOPU OPERACIJE »CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJE – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA«
ponudbena cena (brez DDV) EUR
znesek DDV EUR
skupna ponudbena cena z DDV EUR
( z besedo EUR)
Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila vključno z garancijami.
Ponudba velja za celotno naročilo.Ponudbena cena je fiksna.
4. IZJAVE
MEA INŽENIRING STRAN
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica Tel.: (02) 84-32-800, Fax: (02) 81-81-141
CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJE – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
POGLAVJE 4
1. Podpisani tukaj izjavljamo, da smo proučili razpisno dokumentacijo in da se v celoti strinjamo
z vsebino. Izjavljamo, da se strinjamo z vsemi določili in pogoji razpisne dokumentacije.
2. Izjavljamo, da dodatki k ponudbi predstavljajo sestavni del naše ponudbe.
3. Izjavljamo, da dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca.
4. Zavezujemo se, da bomo v primeru izbora naše ponudbe, pričeli izvajati dela takoj po sklenitvi
pogodbe in dela navedena v pogodbi dokončali v skladu s predvidenim terminskim planom.
5. Ponudba velja 142 dni po skrajnem roku za predložitev ponudb.
6. To ponudbo vlagamo zaradi naših kvalifikacij in kot partner v skupini ponudnikov (Joint
Venture), ki ga vodi (ime vodilnega partnerja),
ki so ustrezne za to ponudbo. Potrjujemo, da ne sodelujemo v nobeni drugi ponudbi za
izvedbo istih del, ne glede na obliko ponudbe. (Kot partner v skupini ponudnikov (Joint
Venture) potrjujemo, da so vsi partnerji pravno odgovorni, posamezno in skupaj, za izvedbo
del, da je vodilni partner pooblaščen za sprejemanje obveznosti in navodil za in v imenu
vsakega in vseh partnerjev, in da je izvedba del, vključno s plačili, odgovornost vodilnega
partnerja, in da se vsi partnerji v skupini ponudnikov/Joint Venture obvezujemo, da bomo
ostali v skupini ponudnikov/Joint Venture ves čas trajanja izvedbe del).
7. Razumemo, da se ne obvezujete sprejeti najnižjo ocenjeno ali katerokoli ponudbo, ki ste jo
prejeli.
8. Če bo naša ponudba sprejeta, bomo najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe predali
bančno Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od vrednosti
pogodbe z rokom veljavnosti 90 dni po izdaji Potrdila o izvedbi.
9. Izjavljamo, da v predloženih dokumentih nismo podali zavajajočih podatkov in da vsi podatki
navedeni v ponudbi ustrezajo dejanskemu stanju.
10. Izjavljamo, da lahko naročnik nenapovedano preveri v ponudbeni dokumentaciji navedene
podatke.
MEA INŽENIRING STRAN
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica Tel.: (02) 84-32-800, Fax: (02) 81-81-141
CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJE – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
POGLAVJE 4
11. Izjavljamo, da bomo takoj obvestili naročnika v primeru kakršne koli spremembe okoliščin, ki
bi spremenile obseg pogodbe, pogodbeno ceno ali pogodbeni rok v katerikoli fazi izvedbe
pogodbenih del.
12. Izrecno izjavljamo, da bomo pri sestavi ponudbe in izvedbi naročila, če bomo izbrani,
upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz zakona o varnosti in zdravju pri delu, uredbe o
zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih ter drugih
predpisov v zvezi z delovnimi pogoji in s področja zaposlovanja, ki veljajo v Republiki
Sloveniji.
13. Izpolnjujemo vse pogoje podpoglavja 1.2, ki so opisani v poglavju 1 – Navodila ponudnikom
za izdelavo ponudbe razpisne dokumentacije.
14. Razumemo, da naročnik s tem javnim razpisom ni obvezan, da nadaljuje s postopkom izbire
izvajalca. V primeru, da bo storil tako, do nas ne bo imel nobenih obveznosti.
Ponudnik:______________________________
Naziv: _____________________________
Podpis:_______________________________________ (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
V funkciji:_______________________________
S polnim pooblastilom za podpis ponudb za in v imenu: _____________________________________________(napisano čitljivo z velikimi tiskanimi črkami)
Kraj in datum podpisa:_______________________
Ponudnikov žig:
MEA INŽENIRING STRAN
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica Tel.: (02) 84-32-800, Fax: (02) 81-81-141
CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJE – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
POGLAVJE 4
Obrazec 4.2
VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE
Predmet ponudbe: NADZOR IN STROKOVNO SVETOVANJE PRI IZVEDBI PROJEKTA V SKLOPU OPERACIJE »CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJE – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA«
Naročnik: OBČINA SLOVENSKA BISTRICAKolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica
Št. projekta: KS OP ROPI/5/1/Dravinja-Slovenska Bistrica/0
Naziv banke ali zavarovalne družbe:
Kraj in datum:
Garancija št.:
V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil številka z
dne za izvedbo naslednje storitve:
Nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta v sklopu operacije »Celovito urejanje porečja Dravinje – izgradnja komunalne infrastrukture za zagotavljanje
odvajanja in čiščenja odpadne vode – Občina Slovenska Bistrica«
Je za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te garancije) – Občine Slovenska Bistrica ponudnik
(naziv ponudnika) dolžan za resnost svoje ponudbe na
javnem razpisu, priskrbeti naročniku garancijo v višini 5.500, 00 EUR.
MEA INŽENIRING STRAN
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica Tel.: (02) 84-32-800, Fax: (02) 81-81-141
CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJE – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
POGLAVJE 4
Izdajatelj garancije se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:
a če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi
ali
b če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku
ali
- ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo posla v skladu z določbami
navodil ponudnikom.
Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali
naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem
zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih
primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki oz. zavarovalniški družbi in mora vsebovati:
1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. potrdilo, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original garancije št.
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v
primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe
z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa
najkasneje 152 dni po skrajnem roku za predložitev ponudbe.
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do
, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.
Ta garancija ni prenosljiva.
MEA INŽENIRING STRAN
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica Tel.: (02) 84-32-800, Fax: (02) 81-81-141
CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJE – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
POGLAVJE 4
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.
Izdajatelj garancije: _______________________________________________
Priimek in ime: _______________________________________________
Podpis: _______________________________________________
Na delovnem mestu: _______________________________________________
Kraj in datum: _______________________________________________
Žig izdajatelja garancije:
MEA INŽENIRING STRAN
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica Tel.: (02) 84-32-800, Fax: (02) 81-81-141
CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJE – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
POGLAVJE 4
Obrazec 4.3
VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Predmet ponudbe: NADZOR IN STROKOVNO SVETOVANJE PRI IZVEDBI PROJEKTA V SKLOPU OPERACIJE »CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJE – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA«
Naročnik:/Upravičenec OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica
Št. projekta: KS OP ROPI/5/1/Dravinja-Slovenska Bistrica/0
Naziv banke ali zavarovalne družbe:
Kraj in datum:
Garancija št.:
V skladu s pogodbo št. z dne sklenjene med
upravičencem Občino Slovenska Bistrica in (naziv izvajalca)
za izvedbo
nadzora in strokovnega svetovanja pri izvedbi projekta v sklopu operacije »Celovito urejanje porečja Dravinje – izgradnja komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja
odpadne vode – Občina Slovenska Bistrica«
v skupni vrednosti EUR (z besedo )
MEA INŽENIRING STRAN
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica Tel.: (02) 84-32-800, Fax: (02) 81-81-141
CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJE – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
POGLAVJE 4
je izvajalec dolžan opraviti naslednje storitve:
nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta v sklopu operacije »Celovito urejanje porečja
Dravinje – izgradnja komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode –
Občina Slovenska Bistrica« v skladu s projektno nalogo, ki je del razpisne dokumentacije
v roku (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti opredeljeni v
citirani pogodbi.
Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15-ih dneh
po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali 10 % pogodbene vrednosti t.j.
EUR
(z besedo )
če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih,
opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi.
Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbenih obveznosti, če opravljena storitev tudi
delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom,
2. potrdilo, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original garancije št.
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
MEA INŽENIRING STRAN
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica Tel.: (02) 84-32-800, Fax: (02) 81-81-141
CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJE – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
POGLAVJE 4
Ta garancija velja najmanj 90 dni po izdaji Potrdila o izvedbi. Po preteku navedenega roka
garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se prodajalcu (izvajalcu)
podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec (izvajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih
obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma prodajalec/izvajalec in banka sporazumno dogovorita
za podaljšanje garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru
Izdajatelj garancije: _______________________________________________
Priimek in ime: _______________________________________________
Podpis: _______________________________________________
Na delovnem mestu: _______________________________________________
Kraj in datum: _______________________________________________
Žig izdajatelja garancije:
STRINJAMO SE Z VSEBINO OBRAZCA GARANCIJE.
Podpis:__________________________________(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Kraj in datum podpisa:_______________________
Ponudnikov žig:
MEA INŽENIRING STRAN
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica Tel.: (02) 84-32-800, Fax: (02) 81-81-141
CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJE – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
POGLAVJE 4
Obrazec 4.4
SKUPINA PONUDNIKOV / JOINT VENTURE
Predmet ponudbe: NADZOR IN STROKOVNO SVETOVANJE PRI IZVEDBI PROJEKTA V SKLOPU OPERACIJE »CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJE – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA«
Naročnik: OBČINA SLOVENSKA BISTRICAKolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica
1. Vodilni partner v skupini ponudnikov
Naziv:
Naslov:
ID za DDV:
TRR:
Telefon:
Faks:
e-mail:
2. Oseba, pooblaščena za podpisovanje pogodbe pri vodilnem partnerju
Ime in priimek:
Delovno mesto:
MEA INŽENIRING STRAN
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica Tel.: (02) 84-32-800, Fax: (02) 81-81-141
CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJE – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
POGLAVJE 4
Telefon:
Faks:
e-mail:
Podpis: ____________________________________
3. Vodilni partner in ostali partnerji v primeru skupnega nastopa
Podjetje Področje dela in % udeležbe v skupini ponudnikov / Joint Venture
Vodilni partner:
Partner 1:
Partner 2:
Partner 3:
Skupina ponudnikov / Joint Venture 100%
Podpis:__________________________________(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Kraj in datum podpisa:_______________________
Ponudnikov žig:
MEA INŽENIRING STRAN
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica Tel.: (02) 84-32-800, Fax: (02) 81-81-141
CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJE – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
POGLAVJE 4
Obrazec 4.5SPISEK IMENOVANIH PODIZVAJALCEV
podizvajalci, ki prevzemajo dela v vrednosti nad 10 % ponudbene vrednosti
Predmet ponudbe: NADZOR IN STROKOVNO SVETOVANJE PRI IZVEDBI PROJEKTA V SKLOPU OPERACIJE »CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJE – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA«
Naročnik: OBČINA SLOVENSKA BISTRICAKolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica
Obrazec 4.5 mora biti izpolnjen in podpisan s strani ponudnika oziroma vodilnega ponudnika v ponudbi skupine ponudnikov tudi v primeru, če obstoji podizvajalec, ki sicer prevzema dela v vrednosti pod 10%, vendar se pri priznanju ekonomske in finančne ter/ali tehnične in kadrovske sposobnosti ponudnik oziroma skupina ponudnikov nanj sklicuje.
(izpolniti v primeru podizvajalcev)
Naziv in podatki o podizvajalcu
Odstotek vrednosti del, ki
jih bo izvedel podizvajalec v
odnosu na skupni znesek pogodbe
Izkušnje pri podobnih delih (specificirajte podrobnosti)
Podpis:__________________________________(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Kraj in datum podpisa:_______________________
Ponudnikov žig:
MEA INŽENIRING STRAN
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica Tel.: (02) 84-32-800, Fax: (02) 81-81-141
CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJE – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
POGLAVJE 4
Obrazec 4.6
FINANČNI PODATKI
Prosimo, da izpolnite vse manjkajoče podatke v tabelah in vrednosti navajate v EUR.
Kapital v zadnji bilanci (znesek) EUR.
Povprečni letni prihodki ponudnika v zadnjih treh koledarskih letih pred objavo razpisa (za vsako leto posebej) v EUR:
Prihodek Leto*-3EUR
Leto*-2EUR
Leto*-1EUR
Poslovni prihodki
Finančni prihodki
Izredni prihodki
Prihodki skupaj
Čisti dobiček
Izguba
*LEGENDA: Izraz leto pomeni leto v katerem bo oddana ponudba. Leto-1 v tem smislu pomeni eno leto pred letom v katerem bo oddana ponudba. Itd.
Obvezne priloge:
Bonitetna informacija, izdana s strani pooblaščene organizacije za izdajo bonitetne informacije iz katere je razvidna višine povprečnih letnih prihodkov ponudnika v zadnjih treh (3) zaključenih koledarskih letih pred oddajo razpisa oz. v kolikor podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve in bonitetni razred podjetja (BON-1/P).
MEA INŽENIRING STRAN
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica Tel.: (02) 84-32-800, Fax: (02) 81-81-141
CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJE – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
POGLAVJE 4
Informacija, izdana s strani pooblaščene organizacije za izdajo bonitetne informacije, iz katere je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih ni imel blokiranega nobenega računa.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
Dokazila o boniteti poslovanja za zadnja 3 leta. Če posluje manj kot 3 leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za obdobje poslovanja.
Informacija, izdana s strani pooblaščene organizacije za izdajo bonitetne informacije, iz katere je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih ni imel blokiranega nobenega računa,
V primeru ponudbe skupine ponudnikov oz. v primeru, da se ponudnik oziroma skupina ponudnikov pri priznanju ekonomske in finančne sposobnosti sklicuje na podizvajalca (-ce), ki prevzema(-jo) dela v vrednosti nad ali pod 10% ponudbene vrednosti, je potrebno priložiti priloge in Obrazec 4.6 tudi za podizvajalca (-ce).
Podpis:__________________________________(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Kraj in datum podpisa:_______________________
Ponudnikov žig:
MEA INŽENIRING STRAN
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica Tel.: (02) 84-32-800, Fax: (02) 81-81-141
CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJE – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
POGLAVJE 4
Obrazec 4.7VZOREC REFERENČNEGA POTRDILA
Naročnik del
POTRDILO O KVALITETNO OPRAVLJENIH STORITVAH
Kot Naročniki Del (naziv naročnika) potrjujemo, da je
podjetje uspešno izvajalo nadzor / gradnjo (ustrezno
obkroži) po pravilih FIDIC za spodaj navedena Dela (ustrezno obkroži in izpolni):
čistilne naprave za pitno vodo kapacitete l/s,
čistilne naprave za odpadno vodo kapacitete PE,
napravi za pripravo tehnološke vode kapacitete l/s,
vodovod premera mm ali več dolžine km ali več, ki vključuje tudi objekte,
kanalizacijo premera mm ali več dolžine km ali več, ki vključuje tudi objekte.
v sklopu pogodbe
(naziv pogodbe, številka, datum)
je opravil sledeča dela za katera izkazuje reference:
(naslov dela, kapaciteta, lokacija
in vrednost opravljenih del).
MEA INŽENIRING STRAN
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica Tel.: (02) 84-32-800, Fax: (02) 81-81-141
CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJE – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
POGLAVJE 4
Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z
dogovorjenimi postopki in standardi.
Dela so bila opravljena v času od (mesec/leto) do (mesec/leto) .
Uporabno dovoljenje izdano dne (V kolikor ni bilo izdano navesti razloge zakaj ni
bilo izdan. )
Podpis:__________________________________(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu Naročnika)
Kraj in datum podpisa:_______________________
Žig:
MEA INŽENIRING STRAN
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica Tel.: (02) 84-32-800, Fax: (02) 81-81-141
CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJE – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
POGLAVJE 4
Obrazec 4.8REFERENCE PONUDNIKA
Prosimo, da v spodnji spisek vnesete pogodbena dela, ki se nanašajo na storitev za istovrstna po naravi in kompleksnosti primerljiva dela razpisanim delom, v skladu z navodili ponudnikom, podpoglavjem 1.2, ki ste jih uspešno, pravilno in pravočasno dokončali v zadnjih petih (5) koledarskih letih pred oddajo ponudbe:
Naziv pogodbe, številka in datum iz referenčnega potrdila
Naročnik del izreferenčnega potrdila Opis del
(naslov, kapaciteta, lokacija)Skupna vrednost vseh del
v EUR (brez DDV)
Skupna vrednost del,
za katera je bil odgovoren izvajalec
v EUR (brez DDV)
Čas izvedbe del
od do (mesec/leto)
1
2
3**
4**
Ponudnik mora seznamu priložiti REFERENČNA POTRDILA naročnikov del, ki jih navaja v seznamu, da je dela po pogodbi opravil pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi. V primeru, da potrdilo naročnika ne izkazuje, da je ponudnik opravil dela pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi se navedena referenca pri ocenjevanju ne bo upoštevala.
Podpis:_________________________________(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)Kraj in datum podpisa:_______________________Ponudnikov žig:
MEA INŽENIRING STRAN 105
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica Tel.: (02) 84-32-800, Fax: (02) 81-81-141
CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJE – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
POGLAVJE 4
Obrazec 4.9KLJUČNO OSEBJE, KI BO ZAPOSLENO PO POGODBI
Ključno osebje mora imeti delovne izkušnje na delovnem mestu v skladu z navodili ponudnikom, podpoglavjem 1.2, točko L, M, N, O, P in R, ki ustrezajo za dela, navedena v pogojih razpisanih del, Podpoglavje 1.2.
Ponudnik mora k obrazcu priložiti zahtevano število referenčnih potrdil naročnikov del v skladu s pogoji podpoglavja 1.2, iz katerih so razvidne delovne izkušnje za zahtevano delovno mesto. V primeru, da potrdilo naročnika ne izkazuje zahtevanih pogojev, se navedena referenca pri ocenjevanju ne bo upoštevala.
delovno mestoime in priimek
PONUDNIKizobrazba* strokovni
nazivIZS
(številka)
Zahtevane izkušnje za zahtevne objekte
delovne izkušnje za navedeno delovno mesto
(število let)
referenčna storitev
odgovorni nadzornik vseh del G da 1
(v skladu s pogoji L) da 2
da 3**
da 4**
MEA INŽENIRING STRAN 106
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica Tel.: (02) 84-32-800, Fax: (02) 81-81-141
CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJE – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
POGLAVJE 4
delovno mestoime in priimek
PONUDNIKizobrazba* strokovni
nazivIZS
(številka)
Zahtevane izkušnje za zahtevne objekte
delovne izkušnje za navedeno delovno mesto
(število let)
referenčna storitev
odgovorni nadzornik za tehnologijo G ali S ali T da 1
(v skladu s pogoji M) da 2**
odgovorni nadzornik za gradbeno in obrtniška dela G da 1
(v skladu s pogoji N) da 2**
odgovorni nadzornik za strojne inštalacije in naprave S da 1
(v skladu s pogoji O) da 2**
odgovorni nadzornik za elektro inštalacije in naprave E da 1
(v skladu s pogoji P) da 2**
MEA INŽENIRING STRAN 107
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica Tel.: (02) 84-32-800, Fax: (02) 81-81-141
CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJE – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
POGLAVJE 4
delovno mestoime in priimek
PONUDNIKizobrazba* strokovni
nazivIZS
(številka)
Opravljen izpit iz
varstva in zdravja pri
delu ter izvedeno
usposabljanje
delovne izkušnje za navedeno delovno mesto
(število let)
referenčna storitev
Koordinator za varnost in zdravje pri delu
G ali druge tehnične
smerida 1
(v skladu s pogoji R) da 2**
LEGENDA:
* izobrazba: G – gradbena, S – strojna, E – elektro in T – tehnologija** neobvezne reference
Ključno osebje naj k obrazcu priložijo REFERENČNA POTRDILA ustreznih naročnikov, kjer se izkazuje, da je imenovana oseba sodelovala pri delu, ki je bilo opravljeno pravilno in pravočasno ter življenjepis (razen koordinator za varnost in zdravje).
Podpis:__________________________________(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika ali glavnega ponudnika)
Kraj in datum podpisa:_______________________
Ponudnikov žig:
MEA INŽENIRING STRAN 108
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica Tel.: (02) 84-32-800, Fax: (02) 81-81-141
CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJE – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
POGLAVJE 4
Obrazec 4.10
VZOREC REFERENČNEGA POTRDILA ZA KLJUČNO OSEBJE
Naročnik Del:
POTRDILO O delovnih izkušnjah
Potrjujemo, da je gospod (-a) v skladu s Pogodbo
(naziv pogodbe, št., datum)
uspešno izvajala dela kot (ustrezno obkroži):
odgovorni nadzornik po pravilih FIDIC za komunalne objekte
odgovorni nadzornik za področje tehnologije
odgovorni nadzornih za gradbeno obrtniška dela
odgovorni nadzornik za strojne inštalacije in naprave
odgovorni nadzornik za elektro inštalacije in naprave
odgovorni vodja del za (ustrezno vpiši)
koordinator za varnost in zdravje pri delu za fazo izvajanja del
Dela so bila opravljena v času od (mesec/leto) do (mesec/leto)
Imenovani strokovni sodelavec je svoje delo opravljal pravilno in pravočasno, v dogovorjeni
količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi.
Podpis:__________________________________(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu Naročnika)
Kraj in datum podpisa:_______________________
Žig:MEA INŽENIRING STRAN
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica Tel.: (02) 84-32-800, Fax: (02) 81-81-141
CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJE – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
POGLAVJE 4
Obrazec 4.11OBRAZEC ZA ŽIVLJENJEPISE KLJUČNEGA OSEBJA
(Največ tri strani + tri strani prilog)
Obrazec za življenjepis za ključno osebje (odgovorni nadzornik vseh del, odgovorni nadzornik za področje tehnologije, odgovorni nadzornik za gradbeno in obrtniška dela, odgovorni nadzornik za strojne inštalacije in naprave in odgovorni nadzornik za področje elektro inštalacij)
1. Priimek:
2. Ime:
3. Datum in kraj rojstva:
4. Državljanstvo:
5. Status:
6. Kontaktni naslov
7. Telefon
8. Telefaks
9. Elektronska pošta:
10. Izobrazba:
Ustanova:
Datum:
Od (mesec/leto)
Do (mesec/leto)Stopnja:
MEA INŽENIRING STRAN
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica Tel.: (02) 84-32-800, Fax: (02) 81-81-141
CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJE – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
POGLAVJE 4
11. Znanje jezikov: (ocene 1 do 5, odvisno od stopnje znanja; je najvišja ocena)
Jezik Stopnja Branje Govor PisanjeMaterin jezik
12. Članstvo v strokovnih organizacijah:
13. Ostala znanja (računalništvo ipd.) - označi:
Word Excel MS Project
Drugo:
14. Trenutni položaj:
15. Leta delovnih izkušenj:
16. Ključne kvalifikacije:
17. Delovne izkušnje v stroki:
Datum: od (mesec/leto) do (mesec/leto)Kraj dela:Gospodarska družba/organizacija:Položaj:Opis delovnega mesta:
18. Drugo:
19. Publikacije in seminarji:
MEA INŽENIRING STRAN
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica Tel.: (02) 84-32-800, Fax: (02) 81-81-141
CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJE – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
POGLAVJE 4
20. Priporočila:
Podpis:__________________________________
Podpis:__________________________________(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Kraj in datum podpisa:_______________________
Ponudnikov žig:
MEA INŽENIRING STRAN
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica Tel.: (02) 84-32-800, Fax: (02) 81-81-141
CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJE – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
POGLAVJE 4
Izjava št. 1:
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH POGOJEV
Gospodarski subjekt:
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:
1. Pri (organ, pri katerem je gospodarski subjekt registriran)
smo registrirani za naslednje dejavnosti, ki jih prevzemamo v ponudbi:
..
2. Izjavljamo, da (gospodarski subjekt)
in njegov zakoniti zastopnik (v kolikor gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS
63/1994, 70/1994, 23/1999, 60/1999, 40/2004, 37/2005 in 17/2006):
hudodelskega združevanja,
sprejemanja podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljenega sprejemanje
daril, nedovoljenega dajanja daril, jemanja podkupnine (za fizične osebe), dajanja
podkupnine, sprejemanja daril za nezakonito posredovanje in dajanja daril za nezakonito
posredovanje,
goljufije, poslovne goljufije, preslepitve pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitve
finančnih obveznosti,
pranja denarja.
MEA INŽENIRING STRAN
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica Tel.: (02) 84-32-800, Fax: (02) 81-81-141
CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJE – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
POGLAVJE 4
3. Izjavljamo, da (gospodarski subjekt)
in njegov zakoniti zastopnik (v kolikor gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen
zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o
zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.
4. Izjavljamo, da (gospodarski subjekt)
nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, z našimi posli iz drugih
razlogov ne upravlja sodišče, nismo opustili poslovne dejavnosti oz. nismo v katerem koli
podobnem položaju,
proti nam ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave,
nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim
poklicnim ravnanjem,
da nismo storili velike strokovne napake iz predmeta področja javnega naročila,
pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. členom ZJN-2, v tem ali
predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage,
smo zagotovili informacije v tem ali predhodnih postopkih zahtevane v skladu z določbami
41. do 49. členom ZJN-2.
Naročniku dovoljujemo, da naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalne skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Podpis:__________________________________(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Kraj in datum podpisa:_______________________
Ponudnikov žig:
MEA INŽENIRING STRAN
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica Tel.: (02) 84-32-800, Fax: (02) 81-81-141
CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJE – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
POGLAVJE 4
Izjava št. 2:IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKIH IN FINANČNIH
POGOJEV
Gospodarski subjekt:
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:
1. Izjavljamo, da:
Naš povprečni letni prihodek iz rednega poslovanja (poslovni prihodek) v zadnjih treh letih
oz. v kolikor podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve, znaša
EUR. Smo v zahtevanih zaključenih koledarskih letih ustvarjali tekoči dobiček oz. da ne
ustvarjamo tekoče izgube in izpolnjujemo pogoj H iz Poglavja 1, podpoglavje 1.2. tč.1.2.
(za ponudnike tri (3) koledarska leta, za podizvajalce eno (1) koledarsko leto).
Nimamo akumulirane izgube iz preteklih let.
V zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega
nobenega transakcijskega računa.
V kolikor bodo obstajale naše neplačane zapadle obveznosti do podizvajalce se
zavezujemo, da bomo odstopili svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov, v kolikor bodo njihove terjatve izkazane in potrjene.
Zavezujemo se, da bomo v pogodbah s podizvajalci opredelili enake roke plačil, kot so
določeni v pogodbi z naročnikom za izvedbo razpisanih del.
Zavezujemo se priznati in obračunati ter plačati podizvajalcem del zapadle obveznosti in
zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti
po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev.
V primeru spremembe in vključitve drugih podizvajalcev bomo pred sklenitvijo
podizvajalskih pogodb pridobili pisno soglasje naročnika.
Izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
Podpis:__________________________________(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Kraj in datum podpisa:_______________________
Ponudnikov žig:
MEA INŽENIRING STRAN