УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ОАО «Верхневолжскнефтепровод» _________________ /Ю.Л. Левин/ «____» _______________20__г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАКУПКЕ

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

ЛОТ № 200-ОГЭ-2014

«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ СРЕДСТВ ЭХЗ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МН РЯЗАНСКОГО РНУ ОАО «ВЕРХНЕВОЛЖСКНЕФТЕПРОВОД»

Нижний Новгород 2014 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

1.1. Предмет закупки. Предметом запроса предложений является право на заключение договора на

выполнение работ по текущему ремонту средств ЭХЗ линейной части МН Рязанского РНУ ОАО «Верхневолжскнефтепровод» в 2014г..

1.2. Виды, объемы и сроки проведения работ. 1.2.1. Объемы работ (оказания услуг):

№ п/п

Объект Ед. измерений

Кол-во

1 Ремонт КИП МН Горький-Рязань 2 км 164-395 шт.

59

2

Ремонт КИП МН Горький-Рязань 1 км 164-395 шт. 26

Всего шт. 85 Объем работ должен соответствовать дефектным ведомостям (Приложение Т1) и

типовому объему работ для каждого вида оборудования, установленному РД -29.020.00-КТН-087-10 «Положение о системе технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования магистральных нефтепроводов на давление до 10МПа», «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей» с учетом особенностей электрооборудования» и РД-29.240.00-КТН-197-13 «Порядок организации работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту вдольтрассовых линий электропередачи и средств электрохимической защиты объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов».

Объем работ может корректироваться в соответствии с местными эксплуатационными режимами и особенностями оборудования. Изменения должны быть отражены в ППР.

Монтаж КИП, установка МСЭ и приварки контрольных выводов к трубопроводам выполнять в соответствии с прилагаемыми схемами. 1.2.2. Место проведения работ (оказания услуг): Работы по текущему ремонту средств ЭХЗ линейной части МН ОАО «Верхневолжскнефтепровод» будут проводиться: № п/п

Объект Место проведения работ

1

Ремонт КИП МН Горький-Рязань 2 км 164-395

Рязанская обл.: Ермишинский, Петеленский, Чучковский, Шиловский, Спасский, Старожиловский, Рязанский районы.

2

Ремонт КИП МН Горький-Рязань 1 км 164-395

Нижегородская обл. Дивеевский р-н. Рязанская обл.: Ермишинский, Петеленский, Чучковский, Шиловский, Спасский, Старожиловский, Рязанский районы. 2

1.2.3. Сроки проведения работ:

№ п/п Объект Ед.

измер. Кол-во Начало работ

Окончание работ

Рязанское РНУ

1 Ремонт КИП МН Горький-Рязань 1 км 219-395 шт. 26 август декабрь

2 Ремонт КИП МН Горький-Рязань 2 км 164-395 шт. 59 август декабрь

1.3. Требования к выполнению работ.

1.3.1. Требования к выполнению работ: работы должны быть выполнены качественно, в установленные сроки, в соответствии с действующим законодательством и нормативно-технической документацией. Перед выполнением работ Подрядчик разрабатывает проект производства работ и согласовывает в Горьковском, Рязанском РНУ ОАО «Верхневолжскнефтепровод»

Подрядчик получает разрешения на производство работ и необходимые согласования с владельцами пересекаемых коммуникаций.

Подрядчик несет ответственность за качество и сроки проведения работ, за достоверность информации и выводов, полученных в результате комплекса проверок и испытаний эл. оборудования, качественную и своевременную утилизацию отходов. Условия проведения работ:

- Работы производить по утверждённой и согласованной с заказчиком программе и календарному графику работ.

- Работы производить по наряду-допуску или распоряжению. - При возникновении аварийной ситуации прекратить работы и вывести людей

из опасной зоны. Последовательность проведения работ: - Получить разрешение на производство работ. - Провести необходимые переключения оперативным персоналом. - Оформить ежедневный допуск к производству работ. Включение оборудования после ремонта: - Произвести совместную комплексную проверку представителями подрядной

организации и организации заказчика. - При удовлетворительных результатах испытаний и измерений, после составления акта выполненных работ подрядной организации ввести оборудование в работу. 1.3.2. Требование к оборудованию и материалам: Подрядчик самостоятельно и за свой счет поставляет материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ. Все применяемые Подрядчиком материалы и запасные части должны соответствовать стандартам Заказчика, ГОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам, сопровождаться сертификатами соответствия нормам РФ, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими качество.

3

1.3.3. Требования к обеспечению тех. безопасности, внутреннего распорядка, ПТЭ, ПТБ, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности при проведении работ:

При проведении работ обязательно выполнение требований действующих Правил. Подрядчик несет ответственность за соблюдение персоналом правил технической эксплуатации, правил охраны труда, правил техники безопасности при производстве работ, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, пропускного режима и режима перемещений по территории Заказчика.

1.3.4. Требования к гарантийным обязательствам:

Гарантийный период составляет срок завода изготовителя на каждый тип оборудования, но не менее 24 месяца с момента сдачи работ.

В случае выхода из строя отремонтированного оборудования или отклонений параметров и характеристик от нормативных значений во время гарантийного периода, подрядчик за счет собственных сил и средств производит восстановительный ремонт в течение 3 дней со дня получения сообщения от Заказчика. 1.3.5. Требования к оформлению результатов работ:

Подрядчиком предоставляется исполнительная документация в соответствии с утвержденным ОАО «Верхневолжскнефтепровод» перечнем.

Технический отчет должен включать следующую информацию: - реестр исполнительной документации; - результаты испытаний и измерений электрооборудования в виде протоколов; - ведомость установленной арматуры и оборудования; - акт на скрытые работы при монтаже контрольно-измерительных пунктов, МСЭ, БПИ; - акт на скрытые работы при замене (прокладке) кабеля, анодного заземления; - акт на электромонтажные работы при сооружении устройств электрохимической защиты. В течение десяти дней после окончания работ подрядная организация представляет

исполнительную документацию о проведенных работах в соответствии с утвержденным перечнем.

Технический отчет предоставляется в 2-х экземплярах в бумажном варианте Технический отчет должен иметь сквозную нумерацию, прошиты, и иметь наклейку

с надписью: «прошнуровано и пронумеровано N листов», подписаны техническим руководителем предприятия и заверены печатью предприятия.

1.3.6. Требование к стоимости выполнения работ:

Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ составляет 4 437 025,42 (четыре миллиона четыреста тридцать семь тысяч двадцать пять) рублей 42 копейки, без учета НДС.

1.3.7. Требования к обоснованию стоимости выполнения работ: Стоимость выполнения работ должна быть подтверждена сметным расчетом.

Сметный расчет должен быть составлен на основе сметно-нормативной базы ФЭР-2001г. (редакция 2009г.) в редакции Минрегиона РФ, базисно-индексным

4

методом с переводом в текущий уровень цен региональными индексами к СМР по видам строительства.

1.4. Требования к Участникам запроса предложений Участвовать в запросе предложений может любое юридическое лицо. Однако

чтобы претендовать на победу и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник должен отвечать следующим требованиям:

• Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке, и иметь соответствующие действующие лицензии и разрешения на выполнение видов деятельности в рамках Договора) и гарантировать качество выполнения работ; • Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена; • Участник не должен иметь невыполненных обязательств перед третьими лицами, в частности перед Заказчиком; • Участник должен обладать, лицензиями и разрешениями на виды деятельности, связанные с выполнением указанных видов работ, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые организация обладает лицензией и разрешением, в том числе обязательное наличие следующих разрешительных документов (с предоставлением копий подтверждающих документов): - Наличие допуска на выполнение работ на объектах нефтяной и газовой промышленности. - Наличие разрешений в СРО (со страховым финансовым обеспечением не ниже стоимости выполняемых работ) на следующие виды работ: - Устройство электрохимической защиты трубопроводов, - Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов. • Наличие электролаборатории с действующим свидетельством о регистрации в Ростехнадзоре с перечнем разрешенных испытаний и измерений; • Наличие опыта выполнения аналогичных работ, в том числе на объектах ОАО «АК «Транснефть»; • Наличие устройств и приспособлений, необходимых для данного вида работ; • Наличие аттестованного квалифицированного персонала (в т.ч. специалисты сварочного производства (удостоверение НАКС с учетом требований ОАО «АК «Транснефть) допущенного к работам на опасных производственных объектах; • Участник должен иметь организационно-методические документы, определяющие порядок проведения работ; • Участник должен иметь протоколы поверки средств измерений; • Участник должен иметь испытанные защитные средства, соответствующих характеру работ. • Участник должен иметь в штате обученный и аттестованный персонал, с квалификацией, а также иметь положительный опыт выполнения аналогичных работ (с предоставлением копий подтверждающих документов); • Участник должен обладать достаточной материально-технической и ремонтной базой, оборудованием, инструментами и приспособлениями, защитными средствами,

5

обеспечивающими безопасное выполнение работ, в объеме достаточном для выполнения указанных работ, в соответствие с требованиями РД-29.020.00-КТН-087-10 «Положение о системе технического обслуживания и ремонта электротехнического оборудования магистральных нефтепроводов под давлением до 10МПа», или аналогичными с улучшенными техническими характеристиками (с предоставлением копий подтверждающих документов),

1.5. Наименование Заказчика. Заказчик и Организатор запроса предложений - ОАО «Верхневолжскнефтепровод»,

место нахождения: 603600, Россия, г. Нижний Новгород, переулок Гранитный, дом 4/1. 1.6. Разъяснения положений документации по запросу предложений.

Запросы на разъяснения положений документации по запросу предложений следует направлять в письменном виде в Конкурсную комиссию ОАО «Верхневолжскнефтепровод» по факсу (831) 438-17-35.

6

7

8

9

10

11

12

13

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ 2.1. Наименование Заказчика закупки. Заказчик и Организатор закупки - ОАО «Верхневолжскнефтепровод», место

нахождения: Россия, 603950, г.Нижний Новгород, переулок Гранитный, дом 4/1. 2.2. Законодательная база проведения закупки. Закупка проводится в соответствии с требованиями действующего

законодательства РФ, а также действующих нормативных документов ОАО «АК «Транснефть» и ОАО «Верхневолжскнефтепровод».

2.3. Дата, время и место представления заявок. 2.3.1. Заявка, подписанная уполномоченным лицом участника, должна быть

представлена в Конкурсную комиссию в срок и по адресу указанному в пункте 7 Информационной карты документации по закупке (Раздел 4 документации по закупке).

2.3.2. Заявка должна быть опечатана и представлена посыльным с сопроводительным письмом. Сопроводительное письмо должно быть оформлено на фирменном бланке организации с обязательным присвоением исходящего номера по форме [Форма Р16].

2.3.3. В случае отправки заявки по почте участник принимает на себя ответственность за представление заявки в срок, указанный в пункте 2.3.1.

2.4. Продление срока представления заявок участников. 2.4.1. Продление срока представления заявок может быть осуществлено по

усмотрению Заказчика. Участник, представивший и зарегистрировавший свою заявку к моменту объявления о продлении срока представления заявок, имеет право до истечения нового срока внести изменения в свою заявку.

2.5. Дата и место вскрытия конвертов с заявками участников. 2.5.1. Процедура вскрытия конвертов с заявками состоится в срок и по адресу

указанному в пункте 8 Информационной карты документации по закупке (Раздел 4 документации по закупке). В случае изменения времени и места проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками, участники будут извещены дополнительно.

2.6. Представление и прием заявок участников. 2.6.1. Участник может представить только одну заявку. Участник, который подает

более одной заявки, отстраняется от дальнейшего участия в закупке. 2.6.2. При приеме заявки производится регистрация, проверяется наличие

необходимых документов и соответствие их требованиям документации по закупке. 2.6.3. В приеме заявки, составленной или оформленной не в соответствии с

требованиями документации по закупке, может быть отказано. 2.6.4. Изменения, дополнения или варианты, представленные после вскрытия

конвертов с заявками участников, если эти изменения и дополнения не инициировались Заказчиком, не учитываются.

2.7. Срок действия заявки участника. Заявка должна быть действительной в течение 90 дней с даты, определенной для

подачи заявок.

14

2.8. Право собственности на документацию и конфиденциальность. 2.8.1. Все представленные заявки и включенные в них документы после их

рассмотрения не возвращаются Участникам. 2.8.2. Участники, получившие документацию по закупке, независимо от того,

представляют они заявку или нет, должны обращаться с ней как с конфиденциальным документом, и не имеют права разглашать информацию, касающуюся закупки, какой-либо третьей стороне без получения на это предварительного письменного согласия Заказчика.

2.8.3. Заказчик и Конкурсная комиссия обязаны соблюдать конфиденциальность информации, содержащейся в заявке Участника. Конфиденциальной признается и переписка по вопросам закупки между Участниками и Заказчиком.

2.8.4. Заявки возвращаются Участникам в нераспечатанном виде в случае отзыва заявки Участником (или Участниками) до истечения срока представления заявок, а так же в случае, если на закупку представлена заявка только одного участника и закупка признана не состоявшейся, и с данным участником не заключен договор.

2.9. Оценка заявок участников Основными критериями закупки являются:

№ п/п

Наименование критерия Описание критерия

1 Правосубъектность

Способность участника стать субъектом договорных правоотношений с Заказчиком. Наличие необходимых разрешительных документов для выполнения работ, оказания услуг

2 Комплексность выполнения работ, оказания услуг

Возможность выполнения всего комплекса и объема работ, оказания услуг

3 Стоимость выполнения работ, оказания услуг

Заявленная участником стоимость выполнения работ, оказания услуг. Представленные участником обоснования по ценообразованию стоимости выполнения работ, оказания услуг

4 Опыт выполнения работ, оказания услуг аналогичных объекту закупки

Наличие опыта проведения работ, оказания услуг аналогичных предмету закупки как на объектах Заказчика, так и на объектах ОСТ, либо третьих лиц. Наличие положительных отзывов по результатам выполненных указанных работ (рекомендаций)

5 Обеспеченность персоналом Наличие в штате участника квалифицированного персонала, способного обеспечить выполнение работ, оказание услуг собственными силами

6 Технические возможности участника

Способность участника обеспечить своевременное и качественное исполнение обязательств по объекту закупки средствами, имеющимися в распоряжении участника.

15

7 Финансовая устойчивость участника

Оценка финансовых обязательств участника в разрезе наличия задолженностей по налогам, сборам и иным обязательным платежам и их возможного влияния на способность участника выполнения обязательств по Закупке. Наличие споров с участием участника, которые могут повлиять на исполнение последним своих обязательств по закупке. Подтвержденные сведения об отсутствии процедуры ликвидации или банкротства в отношении участника

8 Репутация участника

Наличие претензионных требований в адрес участника со стороны ОСТ ОАО «АК «Транснефть», а также участие участника в судебных разбирательствах в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) им принятых на себя обязательств, в связи с осуществлением хозяйственной деятельности

2.10. Внесение изменений в документацию по закупке. 2.10.1. Заказчик оставляет за собой право вносить изменения в условия закупки

не позднее, чем за 15 дней до срока представления заявок. В случае если при внесении изменений срок подачи заявок составляет менее 15 дней, срок подачи заявок продлевается на соответствующее количество дней. Любое дополнение или изменение публикуется на официальном сайте организатора закупки, а также на официальном сайте www.zakupki.gov.ru

2.10.2. Заказчик имеет право в любой момент времени отказаться от проведения закупки, не мотивируя перед участниками свое решение.

2.11. Рассмотрение и принятие заявок. 2.11.1. Заявка принимается секретарем Конкурсной комиссии и регистрируется

в отделе делопроизводства и контроля ОАО «Верхневолжскнефтепровод». 2.11.2. Рассмотрение заявок осуществляется Конкурсной комиссией в

следующем порядке: - рассмотрение Конкурсной комиссией материалов «Квалификационно-

технической части» заявок участников; - вскрытие конвертов «Коммерческой части» заявок участников и фиксацией

показателей; - принятие решения по выбору Победителя закупки. 2.11.3. В ходе оценки заявок Заказчик имеет право приглашать Участников для

получения письменных разъяснений, запрашивать у них и получать из других источников дополнительные сведения, подтверждения, документы. В отношении таких документов применяется положение пункта 2.7 о конфиденциальности. При отсутствии ответов на поставленные вопросы Заказчик вправе снять с рассмотрения, отложить рассмотрение заявки Участника до получения дополнительной информации или принять решение на основании имеющихся документов.

16

2.11.4. Заказчик обязуется с момента извещения о закупке и до выбора победителя закупки не вести какие-либо переговоры по предмету закупки с любым Участником, которые могли бы дать односторонние преимущества отдельным Участникам.

2.11.5. Любые отклонения от требований документации по закупке являются основанием для снятия заявки Участника с рассмотрения.

2.11.6. Участник несет ответственность за достоверность представляемой информации. Заказчик оставляет за собой право провести проверку организации, в том числе с направлением в организацию аудиторской группы.

2.12. Порядок определения Победителя закупки. 2.12.1. Победитель определяется путем совокупной оценки «Квалификационно-

технической» и «Коммерческой» частей заявки. 2.12.2. По решению Конкурсной комиссии определение победителя может

проводиться в два этапа: - на первом этапе, Конкурсная комиссия определяет наиболее предпочтительные

заявки Участников (не менее двух) с учетом требований раздела 2. - на втором этапе Конкурсная комиссия проводит процедуру пошагового

снижения стоимости заявок участников, отобранных на первом этапе, с целью определения наиболее выгодного предложения.

2.13. Действия по итогам закупки. 2.13.1. Победителю закупки направляется письменное уведомление о признании

его Победителем с приглашением к процедуре подписания Договора. Проект Договора является приложением к документации о закупке.

2.13.2. Результаты проведения закупки размещаются в общем доступе, на официальном сайте, в течение 3-х дней с момента подписания итогового протокола.

2.14. Разъяснения положений документации по закупке.

Запросы на разъяснения положений документации по закупке следует направлять в письменном виде в Конкурсную комиссию ОАО «Верхневолжскнефтепровод».

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ УЧАСТНИКА. 3.1. Язык и денежные единицы заявки. 3.1.1. Все документы, имеющие отношение к заявке и вся переписка по закупке

ведутся на русском языке. 3.1.2. Все денежные показатели в документах должны быть представлены в

рублях Российской Федерации. 3.2. Требования к оформлению и подписанию заявки. 3.2.1. Заявка Участника должна состоять из двух частей: Коммерческой и

Квалификационно-технической. Каждая часть заявки должна быть представлена в подлинных экземплярах.

3.2.2. Документы каждой части заявки должны быть подписаны лицом, имеющим право подписи от имени участника (в случае подписи заявки не единоличным исполнительным органом - представить доверенность на право подписи заявки). Каждая

17

часть заявки должна быть сброшюрована, прошита, пронумерована, сопровождаться описью представленных документов с указанием номеров страниц. Каждая часть вкладывается в отдельные конверты, оба конверта должны быть соответственно подписаны согласно прилагаемому образцу, запечатаны и скреплены оттиском оригинальной печати (круглой).

Образец надписи на конверте:

ЗАЯВКА по _________________________________________________________

(указать объект)

наименование части заявки: «Квалификационно-техническая часть» или

«Коммерческая часть»

Участник закупки ____________________________________________ (указать полное наименование организации, адрес, телефон, факс, адрес эл. почты)

3.2.3. Участник в соответствии с условиями закупки должен дать достаточно

информации, свидетельствующей о том, что он представляет себе объем и условия осуществления сотрудничества, являющиеся объектом закупки.

3.2.4. Заявка не должно содержать никаких противоречащих требованиям документации по закупке положений.

3.2.5. Таблицы и формы в составе заявки должны быть заполнены по всем графам. Причина отсутствия информации в отдельных графах должна быть объяснена. В формы, которые Участник не применяет, должна быть внесена запись: «Форма не применяется по причине ____________________________».

3.2.6. К заявкам, не соответствующим требованиям документации по закупке, применяется положение п. 2.11.5.

3.2.7. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки, несет Участник.

3.2.8. Участник не вправе в одностороннем порядке изменять условия Договора прилагаемого к настоящей документации [Приложение 1].

3.3. Документы, составляющие заявку. 3.3.1. Коммерческая часть: 1. Заявка на участие в закупке [Форма Р1]***; 2. Расчет цены заявки на участие в закупке (сметный расчет, калькуляция)

[Форма Р2] ***; 3. Календарный график выполнения работ (оказания услуг) [Форма Р3] ***; 4. Подтверждение согласия с условиями проведения закупки и типовой формой

договора [Форма Р4]; 5. Подтверждение согласия на невозврат обеспечения заявки на участие в

закупке {если обеспечение необходимо по условиям проведения закупки} [Форма Р5];

18

6. Копия платежного поручения с отметкой банка об оплате стоимости документации о закупке {если по условиям проведения закупки документация предоставляется на платной основе}

7. Копия платежного поручения с отметкой банка об оплате обеспечения заявки на участие в закупке {если обеспечение необходимо по условиям проведения закупки}

3.3.2. Квалификационно-техническая часть: 1. Анкета участника [Форма Р6] ***; 2. Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных

[Форма Р7]; 3. Сведения о цепочке собственников [Форма Р8] ***; 4. Решение о создании общества, учредительный договор; 5. Решение о назначении единоличного исполнительного органа; 6. Устав общества; 7. Выписка из ЕГРЮЛ, дата выдачи которой не превышает 30 календарных дней

от даты установленной для подачи заявок; 8. Сведения о финансовом состоянии [Форма Р9] ***; 9. Бухгалтерские балансы и отчет о прибылях и убытках за последние 3 года;

10. Копии сведений о среднесписочной численности работников за два предшествующих календарных года, представленных в налоговый орган в соответствии с пунктом 3 статьи 80 НК РФ (Форма по КНД 1110018), заверенных руководителем организации. Для индивидуальных предпринимателей, не привлекавших в указанный период наемных работников, копия сведений в состав заявки не включается и индивидуальный предприниматель декларирует в заявке об отсутствии у него наемных работников.

11. Справка ИФНС о состоянии расчетов по налогам и сборам на последнюю отчетную дату;

12. Сведения о разрешительных документах участника на выполнение отдельных видов работ (оказания услуг) [Форма Р10] ***;

13. Копии разрешительных документов участника; 14. Сведения об опыте осуществления аналогичных работ (оказания услуг) за

последние 3 (три) года [Форма Р11] ***; 15. Сведения о персонале участника [Форма Р12] ***; 16. Сведения о технической оснащенности участника [Форма Р13] ***; 17. Сведения о наличии судебных разбирательств и претензионных требований.

[Форма Р14] ***; 18. Реестр дилерских соглашений, отзывов и рекомендательных писем [Форма Р15] ***; 19. Дилерские соглашения, отзывы, рекомендательные письма, и т.п. имеющие отношения к предмету закупки;

*** - данные документы необходимо так же представить в электронном виде в

формате разработки (Word; Excel) на электронном носителе (CD, флэш-носитель и т.п.), который вкладывается в конверт с «Коммерческой частью» заявки участника

19

Форма Р1

Председателю Конкурсной комиссии ОАО «Верхневолжскнефтепровод» А.Д. Шульцу

ЗАЯВКА на участие в _________________ на право заключения договора на

_______________________________________________ (Лот №_____________)

Изучив документацию, __(наименование организации)_______________ в лице __(должность руководителя, Ф.И.О.)________ предлагает _____________________________________________________________________________ в соответствии с представленными видами и объемами работ и в указанные сроки за сумму ________ (___________________) рублей, в том числе НДС ______________ руб.

В случае принятия нашей заявки _(наименование организации)_, обязуется выполнить работы, оказать услуги в объеме и в сроки, указанные в документации по закупки.

__(наименование организации)__ обязуется в течение ___ дней с даты,

определенной для подачи заявки на участие, не отзывать его. В течение этого срока оно остается в силе и в любой момент может начать реализовываться.

В случае объявления закупки несостоявшейся, мы не будем иметь претензий к

Конкурсной комиссии и ОАО «Верхневолжскнефтепровод».

Приложение: - расчет цены предложения с приложением обосновывающих документов на ___ листах; - календарный график выполнения работ, оказания услуг на ___ листах.

__(должность)___________ _____________________ ______________________________ (подпись) (Ф.И.О.) «___» __________ 20__г. м.п.

20

Форма Р2

Расчет стоимости заявки участника

Участник закупки: ________________________________________ ИТОГО сумма без НДС : __________________ (______________________) руб. __ коп. ИТОГО сумма НДС составляет: __________________ (______________________) руб. __ коп. ИТОГО сумма с НДС: __________________ (______________________) руб. __ коп. _(должность руководителя)_ _(наименование участника)_ _(подпись)_ ___(Ф.И.О)___ «____» __________ 20__ г. м.п.

21

Форма Р3 Календарный график выполнение работ (оказания услуг)

Участник закупки: _________________________________ Начало выполнение работ (оказания услуг): «___» ___________ 20__г. Окончание выполнения работ (оказания услуг) : «___» ___________ 20__г. Сроки выполнения этапов работ (оказания услуг):

№ п/п

Наименование этапа выполнения работ (оказания

услуг)

График выполнения работ (оказания услуг) месяцы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

_(должность руководителя)_ _(наименование участника)_ _(подпись)_ ___(Ф.И.О)___ «____» __________ 20__ г. м.п.

22

Форма Р4

Подтверждение согласия с условиями проведения закупки и типовой формой договора

Участник закупки: ________________________________________

Участник закупки ознакомился и изучил документацию о закупке, а также условия

типового договора, являющегося неотъемлемой частью документации о закупке по лоту

№_________ «____________________________» и подготовил свою заявку на участие в

закупке в соответствии с условиями, указанными в документации о закупке, без каких-

либо оговорок.

Участник закупки понимает, что не имеет права вносить изменения в заявку на

участие в закупке и обязуется в случае выбора победителем закупки заключить договор

в соответствии с условиями закупи и прилагаемым образцом договора.

_(должность руководителя)_ _(наименование участника)_ _(подпись)_ ___(Ф.И.О)___ «____» __________ 20__ г. м.п.

23

Форма Р5

Подтверждение согласия на невозврат обеспечения заявки на участие в закупке (перечисление денежных средств на расчетный счет ОСТ)

Участник закупки: ________________________________________

Участник закупки ознакомился и изучил документацию о закупке по лоту №____________ «____________________________».

Участник закупки согласен с тем, что денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не возвращаются в случае если:

1. участник закупки отзывает свою заявку на участие в закупке в течение 90 дней с даты, определенной для вскрытия заявок на участие в закупке;

2. участник закупки, уведомленный о присуждении ему договора, в течение срока действия заявки на участие в закупке откажется подписать договор, в отношении которого объявлена закупка;

3. участник закупки не представляет в течение 3 рабочих дней заявку, откорректированную по результатам процедуры пошагового понижения стоимости заявок на участие в закупке (в случае проведения процедуры пошагового понижения);

4. участник закупки не представит банковскую гарантию исполнения условий договора в срок, предусмотренный договором, в отношении которого объявлена закупка. _(должность руководителя)_ _(наименование участника)_ _(подпись)_ ___(Ф.И.О)___ «____» __________ 20__ г. м.п.

24

Форма Р6 АНКЕТА УЧАСТНИКА

1. Общие сведения:

Полное наименование Основной государственный регистрационный номер

ИНН

БИК КПП ОКВЭД ОКПО Адрес местонахождения в соответствии с учредительными документами

Фактический адрес

Расчетный счет

Корреспондентский счет

Банк

Телефоны Факс

WWW E-mail Вид организации по отношению к субъектам малого и среднего предпринимательства (согласно ст.4; 209-ФЗ от 24.07.2007г.)

(микро / малое / среднее / крупное)

ФИО руководителя (полн.) ФИО главного бухгалтера (полн.)

Контактное лицо по закупке

ФИО (полн.)

Должность

Телефон

Факс

E-mail Дата регистрации

Организационно-правовая форма предприятия

Орган государственной регистрации

Учредители (Акционеры)

25

Данные о лицах, имеющих право подписи

Руководитель Должность_________________________________ ФИО______________________________________ Число, месяц, год рождения_____________________ Паспорт: серия________ номер______________ Выдан «____»________________ _________ г. Кем выдан паспорт __________________________________________

Главный бухгалтер

ФИО______________________________________ Число, месяц, год рождения_____________________ Паспорт: серия________ номер______________ Выдан «____»________________ _________ г. Кем выдан паспорт __________________________________________

Заместители Должность_________________________________ ФИО______________________________________ Число, месяц, год рождения_____________________ Паспорт: серия________ номер______________ Выдан «_____»________________ _________ г. Кем выдан паспорт __________________________________________

2. История и производственная деятельность:

Год создания Общее описание хозяйственной деятельности компании (уставные виды деятельности)

Постоянный штат (кол-во чел.)/ в т.ч. администрация

Примечание: Участник закупки гарантирует достоверность представленных данных. Заказчик имеет право на проверку всех сведений, указанных в анкете. _(должность руководителя)_ _(наименование участника)_ _(подпись)_ ___(Ф.И.О)___ «____» __________ 20__ г. м.п.

26

Форма Р7

Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных

Я, __(Фамилия, Имя, Отчество)_____________________________________________ _____(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи документа)_____, _______(наименование органа, выдавшего документ)_______ зарегистрирован(а) по адресу: __________________________________________________, действуя своей волей и в своем интересе, в соответствии со ст.9 Федерального закона от «27» июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» в целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности компаний с государственным участием, в том числе исключения случаев конфликта интересов и иных злоупотреблений, связанных с занимаемой должностью, и раскрытия контрагентами компаний с государственным участием информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждением соответствующими документами обеспечения, даю свое согласие:

ОАО «АК «Транснефть» (119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57); ОАО «Верхневолжскнефтепровод» (603950, г. Нижний Новгород, пер. Гранитный,

4/1) Федеральная налоговая служба (ФНС России) (127381, г. Москва, ул. Неглинная,

д.23); Федеральной службе по финансовому мониторингу (РОСФИНМОНИТОРИНГ) (место

нахождения: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д.39, стр. 1); Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) (107996,

Москва, ул. Щепкина, д.42) на обработку (действия (операции) с персональными данными, включая сбор,

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение)

моих персональных данных: - фамилия, имя, отчество; - год, месяц, дата и место рождения; - сведения о месте регистрации и проживания; - ИНН; - сведения о месте работы; - должность; - серия, номер документа, удостоверяющего личность; а также на их передачу между указанными лицам и последующую обработку

указанными лицами. Обработка осуществляется как с использованием автоматизированной

информационной системы, так и без использования таковой. Настоящее Согласие действует в течение 5 (пяти) лет с даты написания. Отзыв Согласия может быть произведен путем направления соответствующего

письменного заявления в ______________________________________________________; (наименование, местонахождение)

_______________________ /__________________ / (подпись) (Ф.И.О.) « ___ » __________________ 20 ___ г.

27

Форма Р8

Форма предоставления сведений о цепочке собственников, включая конечных, (в том числе бенефициаров), а также о лицах, входящих в исполнительные органы участника закупки

Наименование контрагента

ИНН ОГРН Код ОКВЭД Фамилия, имя, отчество руководителя

Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

N п/п*

ИНН ОГРН Наименование/ФИО

Адрес регистраци

и

Серия и номер документа,

удостоверяющего его личность (для

физического лица)

Руководитель/ участник/ акционер/

бенефициар

Информация о подтверждающих документах (Наименование, реквизиты и

т.д.)

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2

2.1 2.2 3

Примечание: 1, 2, и т.д. - собственники контрагента (собственники первого уровня) 2.1, 2.2 и т.д. руководитель и собственники организации 2 (собственники второго уровня) и так далее по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример 2.2.2)

_(должность руководителя)_ _(наименование участника)_ _(подпись)_ ___(Ф.И.О)___ «____» __________ 20__ г. м.п.

28

Форма Р9

Сведения о финансовом состоянии участника за последние 2 полных года и последний отчетный период текущего года

Участник закупки: ________________________________________

Номер строк

баланса Наименование показателей

Показатель

20__г. 20__г.

Отчетный период

текущего года

2110 Годовой объем выполненных поставок, выполненных работ, оказания услуг

1100 Внеоборотные активы

1200 Оборотные активы

1300 Капитал и резервы

1400 Долгосрочные обязательства

1500 Краткосрочные обязательства

(1510 + 1520 + 1550)

Краткосрочные обязательства (заемные средства + кредиторская задолженность + прочие обязательства)

1600 Баланс

_(должность руководителя)_ _(наименование участника)_ _(подпись)_ ___(Ф.И.О)___ «____» __________ 20__ г. м.п. Примечание: К данной форме должны быть приложены копии бухгалтерского баланса (форма № 1 по ОКУД) и отчета о прибылях и убытках (форма № 2 по ОКУД) за последние 2 полных года и последний отчетный период текущего года, подтвержденные ИФНС.

29

Форма Р10 Участник закупки: ________________________________________

Перечень лицензий, разрешений на право осуществления деятельности

Регистрационный номер лицензии,

разрешения

Наименование органа, выдавшего

лицензию, разрешение

Вид деятельности

Срок действия

Разрешенные территории

деятельности

1 2 3 4 5 Предоставление заверенных копий лицензий, разрешений с приложениями к ним обязательно. _(должность руководителя)_ _(наименование участника)_ _(подпись)_ ___(Ф.И.О)___ «____» __________ 20__ г. м.п. Примечание: Участник гарантирует достоверность представленных данных, при наличии необходимости не возражает против проверки Заказчиком курса указанных сведений.

30

Форма Р11

Опыт выполнения аналогичных работ, оказания услуг за последние 3 года. Участник закупки: ________________________________________

Наименование работ, оказания услуг, объект выполнения

Заказчик (наименование организации,

контактное лицо, контактный телефон)

Период выполнение

работ, оказания услуг

Объем выполнения работ, оказанияуслуг

Примечание в количественном выражении (ед.

изм.)

в денежном выражении (тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6 20___год ВСЕГО, тыс.руб. 20___год ВСЕГО, тыс.руб. 20___год (текущий год) ВСЕГО, руб. ВСЕГО за 3 года, тыс.руб. _(должность руководителя)_ _(наименование участника)_ _(подпись)_ ___(Ф.И.О)___ «____» __________ 20__ г. м.п.

31

Форма Р12 Участник закупки: ________________________________________ Сведения о персонале, имеющемся в организации, в т.ч. предполагаемом для выполнения работ, оказанию услуг по предмету закупки

Категории персонала

Общая численность

персонала по организации,

чел.

в т.ч. предполагаемый для выполнения работ по Объекту закупки

в т.ч. занятого на других объектах в

период выполнения работ по Объекту

закупки, чел.

Примечание Численность, чел.

Опыт работ в должности

Разряд (класс)

1 2 3 4 5 6 7 Инженерно – технический персонал, всего в том числе Руководители Начальники отделов и служб …. Специалисты по направлениям деятельности всего,

в том числе ….. ИТОГО

Примечание: Обязательным приложение к указываемым сведениям является копия формы 1-Т «Сведения о численности и потребности предприятия в работниках по профессиональным группам» с отметкой статистического органа. _(должность руководителя)_ _(наименование участника)_ _(подпись)_ ___(Ф.И.О)___ «____» __________ 20__ г. м.п.

32

Форма Р13 Участник закупки: ________________________________________ Сведения о технической оснащенности участника.

№ п/п

Наименование оборудования и т.п. Кол-во

Год выпуска

Состояние

Предназначение (с точки зрения

применения в рамках закупки)

Сведения о принадлежности (собственное / арендуемое)

Местонахождение

1 2 3 4 5 6 7 8

ИТОГО: _(должность руководителя)_ _(наименование участника)_ _(подпись)_ ___(Ф.И.О)___ «____» __________ 20__ г. м.п.

33

Форма Р14 Сведения о наличии судебных разбирательств

и претензионных требований (за последние 2 полных года и текущий период года)

Участник закупки: _________________________________ Сведения о судебных разбирательствах:

№ п/п

Наименование контрагента

Основание для тяжбы, предмет спора Оспариваемая

сумма (тыс.руб.)

Решение спора

1 2 3 4 5 20__ год 20__ год

20__ год (текущий год)

34

Сведения о претензионных требованиях со стороны ОСТ ОАО «АК «Транснефть»:

№ п/п

Наименование контрагента

(ОСТ) Основание для выставления претензии

Сумма претензии (тыс.руб.)

Сведения об удовлетворении претензии

1 2 3 4 5 20__ год 20__ год

20__ год (текущий год)

_(должность руководителя)_ _(наименование участника)_ _(подпись)_ ___(Ф.И.О)___ «____» __________ 20__ г. м.п.

35

Форма Р15

Реестр дилерских соглашений, отзывов и рекомендательных писем

Участник закупки: ________________________________________

№ п/п

Наименование организации

Реквизиты соглашения

(письма), срок действия

1 Дилерские соглашения,

2 Отзывы, рекомендательные письма

_(должность руководителя)_ _(наименование участника)_ _(подпись)_ ___(Ф.И.О)___ «____» __________ 20__ г. м.п. Примечание: К данной форме должны быть приложены копии дилерских соглашений, сертификатов, рекомендательных писем, отзывов имеющих непосредственное отношение к предмету закупки. Организатор закупки оставляет за собой право проверки указанных сведений.

36

Форма Р16

ОБРАЗЕЦ

Фирменный бланк организации

Председателю Конкурсной комиссии, № _______ от ____________ ОАО «Верхневолжскнефтепровод»

А.Д. Шульцу

Уважаемый Александр Давидович !

Участник _________ (наименование организации), направляет Вам заявку для участия в закупке по Лоту №_________ « _________________________ ».

Просим принять данную заявку к рассмотрению. Приложения:

- конверт с квалификационно-технической частью заявки - конверт с коммерческой частью заявки

_(должность руководителя)_ ____________________ ______________________________ (подпись) (Ф.И.О.) «___» __________ 20__г. м.п.

_тел: ____________

(Ф.И.О. исполнителя)

37

ДОГОВОР № _________

г. Нижний Новгород «__» ________ 20__г.

Открытое акционерное общество «Верхневолжские магистральные

нефтепроводы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора

___________________________________________________, действующего на основании

Устава, с одной стороны, и

___________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице

_______________________________________, действующего на основании Устава, с

другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о

нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с требованиями и

условиями настоящего договора и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется

принять и оплатить следующую работу:

1.1.1 Текущий ремонт ____________________________________________

____________ РНУ, ОАО "Верхневолжскнефтепровод";

1.2. Объем и содержание работ определяются локальным сметным расчетом

(Приложение №__), составляющими неотъемлемую часть настоящего договора.

1.3. Работы, предусмотренные договором и выполняемые Подрядчиком в сроки

согласно Календарному плану (Приложение № __) должны быть полностью завершены не

позднее 30.11.2014г.

1.4. Работы выполняются на объектах ___________________________ РНУ.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. За выполненные работы, указанные в п. 1.1 настоящего договора, Заказчик

уплачивает Подрядчику сумму в размере – ______________ рублей __ копеек

(__________________________________рублей ____ копеек), с учетом НДС 18 % в

размере ______________ рублей __ копеек (______________________________ рублей __

копеек).

2.2. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере _______________ руб.

(___________________рублей __ копеек), в том числе НДС (18%) ____________ руб.

(_____________________________рублей __ копеек), что составляет ___

(____________________) процента от суммы договора, в течение 30 (Тридцати)

календарных дней (но не ранее 22-го числа месяца оплаты) с даты предоставления

Подрядчиком нижеперечисленных документов: 38

- оригинала счета Подрядчика на сумму аванса;

- безусловной и безотзывной Банковской Гарантии в обеспечение возврата

аванса. Типовая форма Банковской Гарантии приведена в приложении №__ настоящего

договора.

Подрядчик обязан возвратить Заказчику незачтенный аванс (за невыполненные/

/непринятые Заказчиком работы) в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты

завершения работ и/или с даты расторжения Договора и/или с даты получения

письменного требования Заказчика.

2.3. Окончательный расчет за выполненные работы, указанные в п.1.1

настоящего договора, производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней

после подписания сторонами актов о приемке выполненных работ, определенных

Календарным планом (Приложение №__) по объектам и представления Подрядчиком

надлежащим образом оформленных счетов-фактур не позднее 04 числа месяца,

следующего за расчетным.

2.4. Датой оплаты по настоящему договору считается дата отметки банка на

платежном поручении о списании средств со счета Заказчика.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить работы в согласованные сроки по цене, указанной в п.2.1 и с

высоким качеством согласно требованиям действующего законодательства Российской

Федерации, нормативной документации, ГОСТ, СНиП, ВСН, действующих регламентов

ОАО «АК «Транснефть» и условиям настоящего Договора.

3.1.2. Выполнить работы в полном объеме, согласно локальному сметному

расчету (Приложение № __), в срок, указанный в календарном плане (Приложение №__)

настоящего договора.

3.1.3. Обеспечить в процессе проведения работ собственными силами и за свой

счет систематическую уборку рабочей площадки от мусора, а также вывоз его с рабочей

площадки, с оплатой экологических сборов, установленных для этой местности и по

завершении работ сдает рабочую площадку Заказчику по акту.

3.1.4. Соблюдать на Объекте все необходимые меры противопожарной

безопасности, правила техники безопасности и санитарии, правила охраны труда и охраны

окружающей среды в течение всего срока проведения Работ.

3.1.5. Своими силами и средствами получить все необходимые допуски,

разрешения и лицензии на право производства всех работ по Договору, требуемые в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

39

3.1.6. Предъявлять по требованию Заказчика документы (паспорта, сертификаты,

акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком

материалов и его соответствие требованиям утвержденного Заказчиком сметного расчета.

3.1.7. В течение 24 (Двадцати четырех) месяцев эксплуатации Объекта берет на

себя ответственность за отремонтированное Подрядчиком оборудование и, в случае

выявления недостатков, за исключением появления недостатков, появившихся в связи с

нарушением правил эксплуатации, осуществляет их устранение за свой счет и своими

силами в течение срока, согласованного с Заказчиком.

3.1.8. Предпринимать все меры для предотвращения нанесения ущерба

существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям

электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим

сооружениям, а также зеленым насаждениям, водотокам и почве. Подрядчик несет все

расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ

объектов, также по компенсации ущерба природным объектам, если этот ущерб нанесен в

результате действий Подрядчика.

3.1.9. Предоставлять органам авторского и технического надзора или любой

другой инспекции Заказчика все необходимые документы, которые могут быть

затребованы при выполнении служебных обязанностей.

3.1.10. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные

недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от

условий договора, ухудшившее качество работы, в течение 10 (Десяти) календарных

дней.

3.1.11. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки

выполнения работ привлеченными им субподрядчиками, обеспечивает за свой счет

немедленное исправление некачественной работы, выполненной субподрядчиками.

3.1.12. Подрядчик обязан выставить счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных

дней с даты получения сумм оплаты и/или частичной оплаты в счет предстоящего

выполнения работ по форме, предусмотренной действующим законодательством РФ.

3.1.13. Не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты вступления Договора в

силу Подрядчик предоставляет безусловную и безотзывную банковскую Гарантию в

обеспечение возврата аванса (Приложение __) банка-гаранта, согласованного сторонами,

на сумму в размере 33,3% (Тридцати трех целых и трех десятых) процента от суммы

аванса, что составляет __________________ рублей

(____________________________________рублей ___ копеек). Срок действия Гарантии в

обеспечение возврата аванса должен превышать на 60 (шестьдесят) календарных дней

срок выполнения работ согласно календарного плана договора (Приложение _). 40

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Оплатить работу в сроки в порядке, предусмотренном ст.2 настоящего

договора.

3.3. Заказчик имеет право:

3.2.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой

Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. По окончании работ Подрядчик представляет Заказчику акты приемки

работ, составленные по унифицированной форме КС-2, КС-3, счета и счет-фактуры не

позднее 4 числа месяца, следующего за месяцем, в котором выполнены работы.

4.2. Заказчик в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения от

Подрядчика акта приемки выполненных работ обязан направить Подрядчику

подписанный акт приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки

работ с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Недостатки

устраняются Подрядчиком за свой счет.

4.3. Заказчик, принявший любую Работу по настоящему договору без проверки,

не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при

обычном способе ее приемки (явные недостатки).

5. Гарантии

5.1. Подрядчик устанавливает на выполненные по настоящему договору работы

гарантийный срок в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты подписания сторонами

Акта приемки выполненных работ.

5.2. Подрядчик обязуется осуществлять устранение дефектов выполненных

работ в течение гарантийного срока, если нарушения в работе оборудования возникли не

по вине Заказчика.

5.3. При обнаружении дефектов в Гарантийный период Заказчик назначает

Комиссию для расследования причин случившегося, письменно извещает Подрядчика об

обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика для

осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах. В случае

необоснованного неприбытия Представителей подрядчика, либо их отказа от подписания

акта, действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в

одностороннем порядке. Срок исковой давности начинается с даты вручения указанного

заявления о недостатках непосредственно Подрядчику, либо с даты отправления

заявления по почте или факсу.

5.4. В течение Гарантийного периода Подрядчик обязан по письменному

требованию Заказчика, в срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет

выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием

41

нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, включая замену дефектных

материалов, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.

5.5. Ответственность Подрядчика должна быть подтверждена актом о

выявленных дефектах, подписанным Сторонами, где фиксируется дата обнаружения

дефекта и предполагаемая дата его устранения.

5.6. В случае, если Подрядчик откажется от составления или подписания акта о

выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного

дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.

5.7. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит недостатки

(дефекты), указанные в Акте и/или не заменит некачественные Материалы, то Заказчик,

вправе заменить материалы и устранить дефекты и недоделки собственными силами или

силами других организаций. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 дней, считая с

даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по

устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Заказчиком счетов и

калькуляции затрат. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных

в Акте, составляется Акт устранения недостатков.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по

настоящему договору Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством РФ.

6.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков начала и окончания выполнения

работ по объекту, установленных Календарным планом (Приложение №__ к настоящему

договору), Заказчик вправе потребовать от Подрядчика за каждое нарушение срока

выполнения работ уплаты пени в размере 0,15% от договорной цены за каждый день

просрочки, но не более 10% от договорной цены. Начисление пени производится по

письменному требованию Заказчика с даты, указанной в требовании.

6.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления надлежаще

оформленного акта приемки выполненных работ и счета-фактуры, установленных в

п.3.1.12 и п.4.1 настоящего договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование

об уплате неустойки из расчета 0,1% от суммы, указанной в счете-фактуре, за каждый

день просрочки.

6.4. Оплата или удержание неустойки не освобождают Подрядчика от его

обязательств и ответственности по Договору.

6.5. При обнаружении Заказчиком недостатков, допущенных Подрядчиком в

выполненных им работах, недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет, а оплата

выполненных с недостатками объемов производится Заказчиком после устранения

42

Подрядчиком выявленных недостатков по ценам, указанным в локальном сметном расчёте

(Приложение №__ к настоящему договору) по каждому объекту.

6.6. За задержку устранения дефектов и недоделок более чем на 10 дней со дня

подписания акта о выявлении дефектов, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в

размере 0,1% от договорной цены за каждый день просрочки до фактического устранения

дефектов.

6.7. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих

обязательств, помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором,

Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки сверх штрафных санкций в

полном объеме.

6.8. Подрядчик компенсирует в полном объеме ущерб Заказчику и его

представителям по всем рекламациям по любым правовым и финансовым обязательствам,

которые могут возникнуть в результате действий Подрядчика в процессе выполнения

работ по настоящему договору.

6.9. В случае неудовлетворения Подрядчиком обоснованных претензионных

требований Заказчика, либо не представления Подрядчиком мотивированного

документально подтвержденного отзыва на претензию, Заказчик вправе зачесть сумму

претензионных требований в счет суммы оплаты за выполненные работы.

7. Условия конфиденциальности

7.1. Условия Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не

разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 3 (Три)

года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по

обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в п.7.5 настоящего договора.

7.2. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то

конфиденциальными являются все получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг от друга

в процессе исполнения договора сведения и документы, за исключением тех, которые без

участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в

официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц

без участия Сторон.

Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика

использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации

настоящего договора.

7.3. В течение Срока выполнения работ или после их завершения Сторона,

причинившая ущерб другой Стороне, возникший по причине какого-либо нарушения

патентного или авторского права, товарной марки или названий, полностью возмещает его

по всем действиям, претензиям, расходам и затратам.

Если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии,

связанные с нарушением патентного или авторского права, товарной марки или названий, 43

Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные в связи с

нарушением этих прав.

7.4. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется

и возмещается в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае

разглашения условий настоящего Договора третьим лицам, Подрядчик обязан возместить

все убытки (в том числе упущенную выгоду) Заказчика в связи с нарушением прав

последнего.

7.5. Не считается разглашением условий настоящего договора сообщение части

его условий привлекаемым в процессе исполнения договора третьим лицам, организациям

авторского и независимого технического надзора, налоговым органам, органам

архитектурно-строительного надзора, а также иным органам, в соответствии с

действующим законодательством.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное

неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если указанное неисполнение

явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (наводнение, пожар, землетрясение и

другие стихийные бедствия, а также война или военные действия, крупномасштабные

забастовки) при условии, что эти обстоятельства не зависели от воли сторон и сделали

невозможным исполнение любой из сторон своих обязательств по настоящему договору.

8.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана

немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер

форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 5 (Пять) календарных дней после

наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-

мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в

будущем.

Надлежащим подтверждением наступления и окончания действия форс-мажорных

обстоятельств будут служить справки, выдаваемые уполномоченными органами

государственной власти.

8.3. Срок действия настоящего договора автоматически продлевается на период

форс-мажора и устранения его последствий.

8.4. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3

(Трех) месяцев, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о

продлении сроков исполнения обязательств по договору либо о расторжении договора.

При расторжении договора по форс-мажорным обстоятельствам Стороны

производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент прекращения

настоящего договора.

44

9. Общие условия

9.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если

они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

9.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за

собой новые обязательства, которые вытекают из Договора, должна быть письменно

подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к Договору.

9.3. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему

исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные

меры по устранению таких препятствий и соответствующей компенсацией нанесенного

ущерба.

9.4. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью

ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, и принимает на себя

все расходы, риск и трудности выполнения работ.

9.5. Подрядчик изучил все материалы договора и получил полную информацию

по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ.

9.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем

порядке, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде. Уведомление об

одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Подрядчику за 14

(четырнадцать) календарных дней до предполагаемой даты одностороннего расторжения

Договора.

9.7. В течение 10 календарных дней с даты окончания договора стороны

обязуются произвести сверку взаиморасчетов с подписанием акта.

9.8. Подрядчик в 3-дневный срок с момента заключения договора обязуются

представить Заказчику информацию по форме приложения № 4 к Договору о цепочке

собственников Сторон, включая бенефициаров (в том числе конечных), а также о лицах,

входящих в его исполнительные органы, с приложением документов, подтверждающих

данную информацию.

9.9. В случае каких-либо изменений у Подрядчика в цепочке собственников

Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных) и (или) в исполнительных

органах Подрядчика последний обязуется в течение 5 (Пяти) дней с момента таких

изменений известить об этом Заказчика (ОАО «Верхневолжскнефтепровод»).

10. Порядок разрешения споров

10.1. В случае возникновения споров по вопросам исполнения настоящего

договора или в связи с ним, Сторонами предусматривается претензионный порядок

урегулирования споров. Сторона, у которой возникли основания для предъявления

претензии, должна предъявить претензию в письменном виде с приложением

обосновывающих документов. Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ в

течение 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения. 45

10.2. При невозможности разрешения споров путем переговоров все споры по

настоящему договору передаются на рассмотрение арбитражного суда Нижегородской

области.

11. Вступление договора в силу и срок действия договора

11.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Заказчиком и Подрядчиком

и действует до «__» _________ 20__г., а в части гарантийных обязательств Подрядчика -

до их полного исполнения.

11.2. Договор составлен в 2 экземплярах 1 экз. - для Заказчика и 1 экз. - для

Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.

12. Перечень приложений к договору

12.1. Порядок выполнения работ по Договору, права и обязанности Сторон при

его исполнении установлены в следующих приложениях, являющихся неотъемлемой

частью настоящего Договора:

• Приложение № __ - Календарный план на __ листе.

• Приложение № __ - Локальный сметный расчет

• Приложение №__ – Форма гарантийного письма в обеспечении возврата аванса.

• Приложение № __ - Форма предоставления сведений о цепочке собственников

контрагента, включая бенефициаров на __ листе.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: ОАО «Верхневолжскнефтепровод» 603600, г.Н.Новгород, пер. Гранитный, 4/1 ИНН 5260900725 КПП 525350001 Р/с 40702810000060001096 В ОАО Банк ВТБ г. Москва К/сч № 30101810700000000187 БИК 044525187

________________ Юридический адрес:____________________; Фактический адрес: ____________________; ИНН _____________ КПП ______________ Р/счет _________________________ в _______________________________ К/сч № ________________________ БИК __________________________

Генеральный директор __________________ _____________

Генеральный директор ____________________ ______________

«___»_____________ 20__ г. «___»_______________ 20__ г.

46

Приложение №_ к договору №____ от ____20__г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ по ______________________________________________

№ пп Объект Ед.

изм Кол-

во Начало работ

Окончание работ

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: Генеральный директор ОАО "Верхневолжскнефтепровод" __________________ ______________

Директор ___________________ ___________________ ___________

«___»_____________ 20__ г.

«___»_______________ 20__ г.

47

Приложение №_ к договору №____от _____20__г

ГАРАНТИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗВРАТА АВАНСА

«_________________» (Открытое акционерное общество), зарегистрированный

Центральным Банком Российской Федерации «___» ________ ______ года, Генеральная лицензия Центрального Банка Российской Федерации на совершение банковских операций № ________, основной государственный регистрационный номер ________________, место нахождения: ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице ___________________, действующего на основании ____________, по поручению _____________________________________ (место нахождения: ____________________________________; ИНН ____________, КПП ______________, ОГРН _____________, расчетный счет № __________________), именуемого в дальнейшем «Принципал», настоящим безотзывно обязуется выплатить ____________________________________________________ (место нахождения: _____________________________________, ИНН _____________, КПП _________, ОГРН _______________), именуемому в дальнейшем «Бенефициар», любую сумму или суммы в пределах (сумма цифрами и прописью)________ (валюта платежа) (далее – «Сумма гарантии»), в случае невыполнения Принципалом обязательств по возврату авансового платежа или какой-либо его части в соответствии с условиями Договора № ____________ от _________ г., заключенного между Принципалом и Бенефициаром (далее – «Договор»)

Для получения Суммы гарантии Бенефициар направляет в адрес Гаранта письменное требование, подписанное уполномоченными на то лицами и скрепленное печатью Бенефициара. К требованию Бенефициара о совершении платежа по настоящей гарантии должны быть приложены следующие документы:

и/или законодательством Российской Федерации,

1. Подписанное уполномоченными лицами Бенефициара и скрепленное печатью заявление Бенефициара, указывающее:

- что Бенефициар произвел авансовый платеж в соответствии с Договором, - что в соответствии со Статьей 2 Договора наступили основания для возврата не

зачтенного аванса Бенефициару, - что Принципал не вернул Бенефициару сумму авансового платежа или какую-либо ее

часть в установленный п. 2.2. Договора срок. 2. Расчет суммы аванса, подлежащей возврату Бенефициару.

Обязательства Гаранта перед Бенефициаром ограничиваются Суммой гарантии и будут автоматически уменьшаться на суммы платежей, произведенных Гарантом по данной гарантии.

Выплата Гарантом Суммы гарантии должна быть произведена в течение пяти рабочих дней с даты получения Гарантом письменного требования Бенефициара. Обязательства Гаранта по выплате суммы гарантии считаются исполненными надлежащим образом с даты списания денежной суммы с корреспондентского счета Гаранта.

Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по гарантии прекращается по основаниям, предусмотренным ст. 378 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Гарантия вступает в силу с даты выдачи и действует до ________200_. Требование платежа по гарантии должно быть получено Гарантом до «___» ___________

200__ года включительно по адресу: _______________________________ (указывается полный почтовый адрес банка, выдавшего гарантию). По истечении этого срока гарантия утрачивает силу независимо от того, возвращен ли оригинал гарантии Гаранту или нет.

Принадлежащее Бенефициару по настоящей гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.

Настоящая гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.

Подпись уполномоченных лиц Банка

Все споры по настоящей гарантии будут решаться в Арбитражном суде _____________ (по месту нахождения филиала Гаранта, выдавшего гарантию).

Печать Банка

48

Приложение №_ к договору №____ от ________20__г.

Форма предоставления сведений о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы контрагента*

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия, и иные существенные

условия договора)

№ п/п

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных

собственников, выгодоприобретателей – физических лиц)

Све

дени

я о

сост

аве

испо

лнит

ельн

ых

орга

нов

ИН

Н

ОГР

Н

Наи

мено

вани

е ор

гани

заци

и

Код

ОК

ВД

Ф.И

.О. р

уков

одит

еля

Сер

ия, №

док

умен

та,

удос

тове

ряю

щег

о ли

чнос

ть р

уков

одит

еля

№ и

дат

а

Пре

дмет

дог

овор

а

Цен

а (м

лн. р

уб.)

Сро

к де

йств

ия

Ины

е су

щес

твен

ные

усло

вия

ИН

Н

ОГР

Н

Наи

мено

вани

е/ Ф

.И.О

.

Адр

ес р

егис

трац

ии

Сер

ия, №

док

умен

та,

удос

тове

ряю

щег

о ли

чнос

ть (д

ля ф

изич

ески

х ли

ц)

Руко

води

тель

/ у

част

ник/

акц

ионе

р/

собс

твен

ник/

бе

нефи

циар

Инф

орма

ция

о по

дтве

ржда

ющ

их

доку

мент

ах

Настоящим подтверждается наличие согласия субъектов персональных данных, содержащихся в настоящем документе, на их раскрытие путем их предоставления в ОАО «АК «Транснефть», а также последним в органы государственной власти.

______________________ (должность руководителя контрагента)

______________________ ___________________ (Ф.И.О.) (подпись)

(М.П.)

* Изменения в ранее представленной информации выделить: добавленный текст жирным шрифтом, удаленный - зачеркиванием. Если какие-либо поля таблицы не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.

49

4. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАКУПКЕ

1 Тип процедуры Открытый запрос предложений

2 Номер лота 200-ОГЭ-2014

3 Наименование лота Выполнение работ по текущему ремонту средств ЭХЗ линейной части МН Рязанского РНУ ОАО «Верхневолжскнефтепровод»

1 Предмет закупки Получение права на заключение договора на выполнение работ

2 Начальная (максимальная) стоимость лота, руб.

4 437 025,42 (четыре миллиона четыреста тридцать семь тысяч двадцать пять рублей 42 копейки), без учета НДС;

5 235 690,00 (пять миллионов двести тридцать пять тысяч шестьсот девяносто рублей) с НДС (18%)

3

Требование о предоставлении обеспечения по участию в закупке и его размер

Не требуется

4 Дата, время и место представления заявок

«08» июля 2014 года, до 10-00 (время московское), по адресу: 603950, Россия, г.Нижний Новгород, пер.Гранитный, д.4/1 ОАО «Верхневолжскнефтепровод»

5 Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками участников

«08» июля 2014 года, 15-00 (время московское), по адресу: 603950, Россия, г.Нижний Новгород, пер.Гранитный, д.4/1 ОАО «Верхневолжскнефтепровод»

6 Предполагаемая дата и время подведения итогов закупки

«22» июля 2014 года, 15-00 (время московское), по адресу: 603950, Россия, г. Нижний Новгород, пер. Гранитный, д.4/1 ОАО «Верхневолжскнефтепровод», в случае изменения, Организатор дополнительно уведомит об этом участников.

7 Контактная информация

Отдел по подготовке и проведению торгов: начальник отдела: Сапожников Александр Николаевич, тел. (831) 438-17-34; e-mail: SapozhnikovAN@nnov.transneft.ru зам. начальника отдела – Смирнов Владимир Евгеньевич, тел. (831) 438-17-25; SmirnovVE@nnov.transneft.ru

Курирующий отдел : Отдел главного энергетика начальник отдела: Матюшин Михаил Геннадьевич, тел. (438) 438-22-77; e-mail: MatyushinMG@nnov.transneft.ru

Отдел делопроизводства и контроля: тел. (831) 438-22-65

50