1

Obras Sanitarias del Estado

Departamento de Suministros Oficina de Licitaciones

Pliego de Condiciones Particulares

(PARTE l)

LICITACIÓN ABREVIADA A 12243

OBJETO: RECONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS EN POZO DE BOMBEO DE LÍQUIDOS RESIDUALES Y SUS INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE OSE EN LA CIUDAD DE RIVERA.

Fecha de Apertura: Hora:

INDICE

2

CAPITULO l ...................................................................................................................... 4 1.- DEFINICIONES .................................................................................................... 4

2.- OBJETO DE LA LICITACIÓN ............................................................................. 5 3.- PLAZO TOTAL DE LA OBRA ............................................................................. 5 CAPITULO II .................................................................................................................... 5 1.- DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. ................................................... 5

2.- SEÑALIZACIÓN ................................................................................................... 5 3.- PRESENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE TRABAJO ................................... 6 4.- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS LICITADOS ........................................... 6 5.- DEL REPRESENTANTE TÉCNICO .................................................................. 6 6.- DE LA LOCOMOCIÓN ........................................................................................ 6

7.- OBRAS ACCESORIAS ....................................................................................... 7 CAPITULO III ................................................................................................................... 7 1.- REQUISITOS PARA OFERTAR ........................................................................ 7 2.- DE LA COMPRA DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES ......... 7

3.- REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS ............................. 7 4.- DOCUMENTOS QUE RIGEN LA LICITACIÓN ................................................ 9 5.- INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA PROPONENTE ............................. 10

6.- REQUISITOS PARA LA EMPRESA PROPONENTE .................................... 11 7.- DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA ............................................................. 12 8.- DE LAS GARANTÍAS DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y FIEL

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO .................................................................. 12

9.- DEL PRECIO DE LA OFERTA ......................................................................... 13 10.- DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ..................................................... 13

11.- DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN ................................................................. 13 12.- FORMA DE COTIZAR ....................................................................................... 14 13.- AJUSTE DE PRECIOS ..................................................................................... 14

14.- ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS .................................................................. 15

15.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS .................................................................. 16

16.- DE LAS DISCREPANCIAS ............................................................................... 16 17.- PRECIOS PREFERENCIALES ........................................................................ 17

18.- COMPARACIÓN DE OFERTAS ...................................................................... 17 19.- ADJUDICACIÓN ................................................................................................ 17 20.- PLAZO PARA EL PAGO ................................................................................... 18 21.- GESTIÓN PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS .......................................... 18

22.- ESTUDIO DE LAS LIQUIDACIONES MENSUALES Y CONFORMACIÓN DE LAS FACTURAS.......................................................................................... 18

23.- AMPLIACIONES DEL PLAZO DE EJECUCIÓN ............................................ 20 24.- LIQUIDACIÓN DE VARIACIONES DE OBRA ................................................ 21 25.- TRÁMITE DE LOS PAGOS POR LEYES SOCIALES ................................... 21

26.- FINALIZACIÓN DE LA OBRA ........................................................................... 23

27.- RECEPCIÓN PROVISORIA ............................................................................. 23

28.- GARANTÍA DE LA BUENA EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS24 29.- RECEPCIÓN DEFINITIVA Y LIQUIDACIÓN FINAL ....................................... 25 30.- DE LAS MULTAS ............................................................................................... 25 31.- DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA (NORMAS

LABORALES) Y TODAS LAS QUE CORRESPONDAN A LA LEY Nº1825126

32.- DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA ..................................... 27 33.- DE LOS SUBCONTRATOS .............................................................................. 29

3

34.- ACLARACIONES AL PLIEGO. ......................................................................... 30 35.- PRORROGA PARA LA APERTURA DE LA LICITACION. ............................ 30

ANEXOS ......................................................................................................................... 31 ANEXO I - FORMULARIO DE OFERTA ..................................................................... 32 ANEXO II - MEMORIA TÉCNICA ................................................................................. 33 ANEXO III – CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA CIVIL ............................................ 40

ANEXO IV – PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS................................... 42 ANEXO Va – REQUERIMIENTOS DE LA EMPRESA Y ANTECEDENTES DE

TRABAJOS SIMILARES ................................................................................... 43 ANEXO Vb - CURRICULUM DEL INGENIERO CIVIL ............................................... 44 ANEXO Vc - CURRICULUM DEL INGENIERO INDUSTRIAL MECÁNICO (o

ELÉCTRICO) ...................................................................................................... 45 ANEXO Vd - CURRICULUM DEL REPRESENTANTE TÉCNICO ........................... 46 ANEXO VI – CARTA PODER ....................................................................................... 47 ANEXO VII ...................................................................................................................... 49

PLANOS ......................................................................................................................... 49

4

OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

O.S.E.

LICITACIÓN

CAPITULO l

1.- DEFINICIONES

O.S.E.: Administración de las Obras Sanitarias del Estado. Administración: Deberá entenderse por tal a O.S.E. Empresa: Se entiende por tal la empresa jurídica capaz de ejercer

derechos y contraer obligaciones, como las que resultan de esta Licitación.

Pesos: Unidad de moneda de la República Oriental del Uruguay. P.C.P.: Este Pliego de Condiciones Particulares. P.C.G.: Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y

Contratos de Construcción de Obras. U.T.E.: Usinas y Transmisiones Eléctricas. A.N.T.E.L.: Administración Nacional de Telecomunicaciones. T.O.C.A.F.: Texto Ordenado de las Leyes y Normas sobre

Contrataciones y Licitaciones, según Decreto 53/993. D. de O.: Dirección de Obra o Director de Obra. A.T.Y.R.: Asesoría Tributaria y Recaudación. M.T.O.P.: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. D.G.S.S.: Dirección General de Seguridad Social

5

2.- OBJETO DE LA LICITACIÓN

2.1.- El objeto de la Licitación comprende la realización de un proyecto ejecutivo de cercado electrificado y la reconstrucción, suministro, montaje y puesta en marcha de las instalaciones electromecánicas en pozo de bombeo de líquidos residuales y sus instalaciones complementarias de OSE en la ciudad de Rivera.

3.- PLAZO TOTAL DE LA OBRA 3.1.- El plazo total para la realización de los trabajos de obra será de 60 días calendario. 3.2.- Los plazos del contrato se computarán a partir del día siguiente de la notificación de la Adjudicación (Emisión de la Orden de Compra por parte de OSE). 3.3.- Se considerará que el período de ejecución de la obra termina el día de la presentación por parte del Contratista de la solicitud de Recepción Provisoria de la Totalidad de la Obra, a conformidad del Director de Obra, al que se deberá agregar eventualmente, los días insumidos por la empresa contratista para subsanar las observaciones que efectuare el Técnico responsable de realizar las Inspecciones Previas a la recepción Provisoria de la Obra.

3.4. Se establecen los siguientes plazos parciales: Elaboración del Programa de Trabajo: 10 días calendario Elaboración Proyecto Ejecutivo: 10 días calendario Confección del Acta de Replanteo: 10 días calendario Construcción de la Obra: 60 días calendario

CAPITULO II

ESPECIFICACIONES GENERALES

1.- DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. En el Anexo II del presente Pliego se detallan las características técnicas de la obra a construir junto con las especificaciones respectivas.

2.- SEÑALIZACIÓN

2.1.- La Empresa adjudicataria será responsable de la señalización correspondiente hasta el fin de los trabajos. 2.2.- En el predio del recalque será instalado un cartel de madera (o chapa metálica) de 2,00 metros de base por 1,50 metros de altura con el logotipo de O.S.E.

6

En el mismo se mencionará la obra que está siendo ejecutada así como la Empresa a cargo de la misma.

3.- PRESENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE TRABAJO

3.1.- El contratista dispondrá de un plazo de 10 (diez) días calendario, a partir de la emisión de la orden de compra por parte de OSE, para la presentación de un programa detallado de trabajo a realizar. El programa de trabajo deberá ser aprobado por la Dirección de Obra previamente a la iniciación de las obras. 3.2.- Para la elaboración de este programa se tendrán en cuenta todos los requisitos establecidos en las Condiciones Técnicas, incluso el plazo total de ejecución de las obras, previsto en el numeral 3 del capítulo I. 4.- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS LICITADOS

4.1.- La Jefatura Técnica Departamental de Rivera, tendrá a su cargo la dirección de las obras correspondientes. 4.2.- De constatarse apartamientos de las condiciones establecidas en el presente Pliego o la existencia de irregularidades que pongan en riesgo la imagen de OSE o cualquier otro tipo de perjuicios a terceros, se hará un llamado de atención por escrito a la empresa adjudicataria, pudiendo llegarse hasta la rescisión del contrato sin derecho a reclamación ninguna por parte del adjudicatario. En caso de constatarse diferencias entre el trabajo realizado y el contratado, luego de notificada de las mismas, la empresa adjudicataria dispondrá de 3 días calendario para apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan firmes a los efectos de su liquidación. Durante todo el desarrollo de los trabajos contratados, el Director de Obra de la Empresa Contratista deberá contar con la aprobación del Director de Obras designado por la Administración. Si a solo juicio del Director de Obras designado por la Administración se objetara al Director de Obra de la Empresa Contratista, la Empresa deberá sustituirlo, en menos de 48 horas, por otro técnico con los mismos requisitos exigidos en los presentes recaudos.

5.- DEL REPRESENTANTE TÉCNICO

5.1.- A los efectos del cumplimiento del Art. 36 del P.C.G.O., el oferente designará un Representante Técnico, quien deberá ser Ingeniero Civil o Industrial (Mecánico o Eléctrico) con las características de experiencia especificadas en el pliego. Será el único representante reconocido para todo trámite ante la Administración por la realización de los trabajos. 6.- DE LA LOCOMOCIÓN

El transporte de los materiales, de los equipos y del personal, deberá ser realizado por el contratista a su costo.

7

7.- OBRAS ACCESORIAS

Corresponde por parte de la empresa adjudicataria ejecutar como obras accesorias, todas aquellas señaladas en el presente Pliego y para las cuales no se solicita cotización y todas aquellas, que sin ser mencionadas explícitamente, se consideren necesarias para la ejecución de los trabajos licitados.

CAPITULO III

CONDICIONES GENERALES 1.- REQUISITOS PARA OFERTAR

1.1.- DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR 1.1.1.- Para la adquisición del Pliego de Condiciones Particulares, las Empresas deberán estar inscriptas en forma provisoria o definitiva en el Registro de Proveedores de la Administración. 1.1.2.- La inscripción en el Registro de Proveedores podrá efectuarse en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo Nº 1275, y en carácter provisorio en la Oficina de Registro de Información, ubicada en la Av. San Martín Nº 3235 entre Magested y Pugnalini. 1.1.3.- Los oferentes que no estuvieran registrados en forma definitiva al momento del Acto de Apertura, deberán hacerlo en un plazo de 5 días hábiles a partir de dicho Acto, en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo Nº 1275. Dicha inscripción definitiva será requisito fundamental para la validez de sus propuestas.

2.- DE LA COMPRA DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1.- Deberá efectuarse con anterioridad al acto de apertura, un depósito bancario en el Banco de la República Oriental del Uruguay, cuenta en pesos uruguayos Nº 1520024170 y en dólares estadounidenses Nº 1510297583, por el importe y moneda correspondiente. El comprobante del referido depósito se presentará en el momento de adquirir el Pliego en la Oficina de Licitaciones, ubicada en la Avenida San Martín Nº 3235 entre Magested y Pugnalini.

3.- REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

3.1.- Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente Pliego de Condiciones Particulares (Parte l), el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros

8

(Parte ll), pudiéndose agregar cualquier información complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas (Art. 54 del T.O.C.A.F.).

3.2.- Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la Oficina de Licitaciones de O.S.E.- Av. San Martín N° 3235 entre Magested y Pugnalini o recibirse por CORREO o FAX, hasta la hora fijada para la apertura. FAX 2203.74.05. A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán recibidas las ofertas. 3.3.- La propuesta deberá incluir los siguientes documentos: a) Comprobante que acredite haber adquirido el Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación. b) Constancia que acredite la vigencia del Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Artº 61 de la Ley 16.074). c) Recibo de haber constituido la garantía de Mantenimiento de Oferta, en los casos en que la ley lo requiere. d) Se exigirá la presentación del certificado habilitante expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas de acuerdo al Decreto N° 208/2009 del 04/05/2009. En particular -de acuerdo al Artículo 45° de dicho Decreto-, el certificado para ofertar deberá expresar un V.E.C.A. libre mayor o igual a la oferta presentada por la empresa (incluyendo I.V.A. y aportes sociales). e) Certificado expedido por el Registro Nacional de Actos Personales, al día hábil anterior al llamado o en su defecto el boleto expedido por el citado Registro, que acredite su solicitud. (Una vez adjudicada la licitación este certificado será ampliado por la empresa adjudicataria al día hábil anterior al de la firma del contrato o de inicio de los trabajos). f) El “Formulario de Oferta” de acuerdo a lo establecido en el Anexo I del presente Pliego. g) Plan general de ejecución de las obras, confeccionado con el detalle que exige el Art.31º del P.C.G.O. y ajustado al plazo total indicado en el Numeral 3, Capitulo I del presente Pliego. La duración e interrelación de las diferentes actividades a cumplir deberá expresarse en un diagrama de barras (Gantt). h) Plan de Inversiones, estableciendo los importes de obra que se ejecutarán mensualmente y el total de erogaciones a cargo de la Administración. Deberán discriminarse los montos previstos en cada mes para la parte de obras, jornales, acopios y desacopios.

9

i) Currículum de los Ingenieros Civil e Industrial Mecánico (o Eléctrico) que participarán en la Obra y del Representante Técnico, completando los formularios del Anexo V (b, c y d). j) La documentación sobre experiencia técnica y estado financiero de la empresa, según lo establecido en el numeral 6 del presente capítulo. 3.4.- El oferente indicará en su propuesta los nombres de sus directores o administradores a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 3°, Ley 18.244 (Registro de Deudores Alimentarios). 3.5.- Cada oferta se presentará numerada correlativamente, en un original y 5 copias, de acuerdo a lo establecido por los Numerales 16 y 21 del Capítulo III, Segunda Sección, del Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros, (Parte ll). 3.6.- El incumplimiento del Numeral anterior con respecto a la cantidad de copias requerida será causal de observación por parte de la Administración. 3.7.- El oferente deberá indicar en su propuesta, la mano de obra imponible a utilizar, a los efectos de lo dispuesto en la Ley 14.411, siendo las cargas sociales a cargo de O.S.E. Este valor será tenido en cuenta en el comparativo de ofertas. 3.8.- El contratista o subcontratista deberá tomar el personal no permanente y no especializado en la forma prevista por la Ley Nº18516 del 16 de julio de 2009 y su Decreto reglamentario Nº 255/2010 del 17 de agosto de 2010. En el caso de incorporarse personal no permanente, peones prácticos o personal no especializado para la ejecución del objeto de este llamado, la empresa deberá dar cumplimiento al mecanismo de selección de mano de obra local establecido en la Ley 18516 y decreto reglamentario 255/2010. 3.9.- El oferente deberá acreditar mediante certificado emitido por la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social no haber incurrido en las conductas previstas en el artículo 14 de la Ley 18516 y su decreto reglamentario 255/2010.

4.- DOCUMENTOS QUE RIGEN LA LICITACIÓN

4.1.- Rige en lo pertinente las normas sobre Contrataciones y Licitaciones puestas en vigencia por el Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F.) Decreto Nº 194/997 y sus modificaciones. 4.2.- Rige además en lo que no se oponga al presente Pliego, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales (Decreto del Poder Ejecutivo Nº 53/993 del 28/1/93) y sus modificaciones. Asimismo, rigen los siguientes documentos:

10

A) Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas

(edición 1989). B) Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de

Construcción de Obras (aprobado por R/D del 10/02/71, modificado por R/D del 08/06/72 y del 10/10/78).

C) El presente Pliego con sus correspondientes Anexos, D) Todas las enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración

relativas al proyecto durante el plazo de llamado a Licitación. E) La Memoria Constructiva del M.T.O.P. última edición para todos aquellos

procedimientos constructivos que no sean especificados en los recaudos de esta licitación.

F) Los planos que forman parte de estos recaudos Números 39191 A al F y

F4-05 al F4-07.

4.3.- La Administración queda facultada para modificar los documentos de la Licitación.

5.- INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA PROPONENTE

5.1.- Información sobre la empresa proponente y antecedentes de trabajos similares realizados por la misma, de acuerdo a lo establecido en el Anexo Va. 5.2.- Información sobre el Representante Técnico y los Ingenieros Civil y Mecánico (o Eléctrico), de acuerdo a lo establecido en los Anexos Vb, Vc y Vd. 5.3.- Antecedentes legales acerca de la constitución y naturaleza jurídica y nacionalidad de la empresa o consorcio proponente, agregando copia de los estatutos o documentos constitutivos respectivos y de sus modificaciones. Deberá acreditar además si la empresa es filial o subsidiaria de cualquier otra. 5.4.- Consorcios: 5.4.1 Las empresas podrán participar de la Licitación en consorcio. Se deberá tener especialmente en cuenta los requisitos exigidos en el Nral. 17º) del P.C.G. de Licitaciones y Contratos de Suministros y Servicios “Identificación del Oferente”, en particular: a) Presentación de acta de intención de consorciarse (o contrato de consorcio en su caso) con certificación notarial de firmas, y en su contenido un detalle de los suministros y/o servicios que tomará a su cargo cada integrante del consorcio estableciéndolo en forma porcentual.

11

b) La oferta deberá incluir toda la información requerida en el pliego para cada integrante del consorcio.

c) Todos los integrantes que manifiesten la voluntad de consorciarse deberán estar inscriptos en el Registro de Proveedores de la Administración.

d) Se designará en la oferta uno de los miembros como responsable autorizado para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en representación de todos y cada uno de los miembros del consorcio.

e) Deberá resultar del acta de intención y posteriormente del contrato de consorcio que sus integrantes serán solidariamente responsables de las obligaciones contraídas en el marco de la licitación de que se trata.

f) El acta de intención o contrato constitutivo deberá contener la indivisibilidad de las obligaciones contraídas ante OSE y la no modificación del acta o contrato sin la previa aprobación de OSE

5.4.2.- Asimismo se deberá dar cumplimiento al Art. 52 del Decreto Nº 208/09 del 14/V/09, y Art. 502 de la Ley Nº 16.060 de Sociedades Comerciales, a saber, a título indicativo: plazo de vigencia de Consorcio (al menos hasta la recepción definitiva), determinación de la participación de cada contratante, así como de sus obligaciones específicas y responsabilidades, porcentaje de V.E.C.A. correspondiente que afecta a cada empresa, individualización de sus representantes legal y técnico; declaración de solidaridad entre las partes e indivisibilidad de las obligaciones, etc. 5.4.3.- No será permitida la participación de una empresa en más de un Consorcio, ni en consorcio y como oferente independiente. 5.4.4.- En caso de adjudicación, el Consorcio deberá efectivizarse previamente a la firma del contrato, en un plazo máximo de 30 días calendario contados a partir de la fecha de notificación.

6.- REQUISITOS PARA LA EMPRESA PROPONENTE

6.1.- Para presentarse a la Licitación la empresa Proponente deberá acreditar:

I) Capacidad técnica para ejecutar la Obra. II) Capacidad de contratación suficiente para llevar a cabo los trabajos. III) Capacidad financiera para realizar los trabajos. 6.2.- Capacidad técnica para ejecutar la Obra 6.2.1.- Para demostrar la capacidad técnica para ejecutar la obra, el proponente deberá acreditar, conjuntamente con su oferta:

12

a) Certificado de habilitación del Registro Nacional de Empresas del MTOP, debiendo la Empresa tener a la fecha de apertura de la licitación una capacidad de ejecución V.E.C.A. libre mayor o igual a la oferta presentada por la empresa. b) Los extremos señalados en el literal anterior, deberán acreditarse mediante el certificado de habilitación exigido en el Numeral 3.3 literal d) del presente Capítulo. c) Experiencia en obras similares

La empresa proponente deberá incluir en su oferta informe sobre experiencia en la Construcción de Obras Públicas. Se exigirá una experiencia mínima en la construcción de este tipo de obras de por lo menos 2 (dos) casos del mismo porte que el correspondiente a esta licitación en los últimos 5 (cinco) años. 6.3.- Capacidad Financiera 6.3.1.- Por separado de los demás documentos, en sobre cerrado, el oferente deberá presentar para uso confidencial de la Administración: a) Copia de los Estados Contables correspondiente al último ejercicio cerrado preparado de acuerdo a Normas Contables adecuadas o declaración jurada presentada ante DGI. Adicionalmente, podrá agregar toda información que estime oportuna como por ejemplo flujos de caja o Estados Contables proyectados firmados por Contador Público. La Administración se reserva el derecho de solicitar cualquier otra información que estime pertinente. 6.4.- Si el proponente fuera un consorcio, valdrá lo indicado en el Numeral 5.4 del presente Capítulo.

7.- DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA

7.1.- El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 120 días a partir de la apertura de la Licitación. 7.2.- Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando el retiro de la correspondiente garantía.

8.- DE LAS GARANTÍAS DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y FIEL

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

8.1.- Las Garantías de Mantenimiento de Oferta 1% (uno por ciento) y Fiel Cumplimiento de Contrato 5% (cinco por ciento) resultante del valor de la oferta o de la adjudicación respectivamente, cuya constitución correspondiere de acuerdo a lo establecido y regulado en el Art. 55 del T.O.C.A.F., deberán ser constituidas en la misma moneda de la oferta o en dólares americanos.

13

Las mismas podrán realizarse mediante depósito en efectivo o en valores Públicos, en Póliza de Seguros del Banco de Seguros del Estado, Fianza o Aval Bancario, a nombre del Oferente y a la orden de la Administración. Si el monto de la oferta a presentar es inferior al tope de la Licitación Abreviada establecido en el Numeral 1 del Art. 33 del T.O.C.A.F., la Empresa está exonerada de constituir la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 8.2.- CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS 8.2.1.- La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá estar previamente constituida al acto de apertura. 8.2.2.- La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser constituida en un plazo no mayor a 5 (cinco) días de notificado de la adjudicación. 8.2.3.- Dichas Garantías deberán constituirse en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo Nº 1275. 9.- DEL PRECIO DE LA OFERTA

9.1.- Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a 60 días de la fecha de la factura, que será la del último día del mes de ejecución de los trabajos a certificar. 9.2.- Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna y deberán comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del servicio conforme a las especificaciones contenidas en el presente pliego. 9.3.- Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados. 9.4.- Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la

Administración según corresponda. (Art 9.4 del Decreto 53/993). La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma.

10.- DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del mismo, de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado.

11.- DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN

Todos los precios deberán ser cotizados solamente en Moneda Nacional.

14

12.- FORMA DE COTIZAR 12.1.- La obra será contratada por el sistema de precio global, es decir, que el proponente debe cotizar un monto que será el total que abonará la Administración por la obra terminada conforme a las especificaciones del proyecto (Art. 11º del P.C.G.). 12.2.- El precio global de la oferta comprende el importe de todos los trabajos, suministros, indemnizaciones y gastos por cualquier concepto, requeridos para la completa realización de la obra licitada, y solamente tendrá los reajustes motivados por las variaciones de los costos, en las condiciones que establece el numeral 13 del capítulo III y los que resultarán por aumento o disminución de obra (Art. 68º del P.C.G.). 12.3.- Los precios unitarios de los rubros en que se divide la oferta y que se expresarán en el detalle de la propuesta servirán exclusivamente a los efectos de: - las liquidaciones mensuales de los trabajos y suministros. - cálculos de los importes por aumento o disminución de los trabajos y suministros que eventualmente se ordenarán. - para comprobar si existe una relación correcta entre el valor de los trabajos a ejecutar y los pagos correspondientes. 12.4.- En el Anexo IV - Planilla de Metrajes y Precios el proponente deberá indicar el monto de jornales del personal obrero y capataces (excluido sólo el personal de Dirección) correspondiente a cada rubro, para que la Administración pueda calcular el monto de los aportes que estará obligada a efectuar por concepto de cargas sociales emanadas de la Obra (Ley Nº 14.411). La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma.

13.- AJUSTE DE PRECIOS

13.1.- La fórmula de ajuste que regirá para las variaciones de precio de las ofertas cotizadas, será la establecida en este numeral, no aceptándose propuestas que varíen la siguiente fórmula de ajuste:

P = Po ( ICC/ICCo )

P = Precio actualizado. Po = Precio de la oferta. ICC = Índice Parcial del Costo de la Construcción (sin impuesto) del Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al penúltimo mes anterior al de la fecha de realizado el trabajo.

15

ICCo = Índice Parcial del Costo de la Construcción (sin impuesto) del Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al penúltimo mes anterior al de la fecha de apertura de la Licitación. 13.2.- Los cambios de precios que surjan por la variación del parámetro señalado se reconocerán cuando ocurra en el período comprendido entre el día anterior a la fecha de apertura de las propuestas y la fecha en que queda cumplido totalmente el trabajo, dentro de los plazos fijados en la oferta. 13.3.- A los efectos de la liquidación de los ajustes de precios, el adjudicatario deberá presentar una nota solicitando la aprobación del ajuste de precios correspondiente a cada factura, conforme a los plazos indicados en el presente pliego, en las oficinas de la Jefatura Técnica Departamental de Rivera. 13.4.- La referida solicitud deberá acompañarse con la planilla de cálculo y su correspondiente liquidación así como también con copia de la factura de los trabajos realizados. 13.5.- Dichas solicitudes podrán presentarse hasta un plazo máximo de 60 días de finalizado el contrato. 13.6.- En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variación de precios quedan a exclusivo juicio de esta Administración.

14.- ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS

14.1.- Antes de proceder a la evaluación detallada, la Administración examinará las ofertas para determinar si están completas, y si en general, se ajustan esencialmente a los documentos de licitación. A los fines de este artículo se considerará que una oferta se ajusta esencialmente a los documentos de licitación, cuando corresponda a todas las estipulaciones y condiciones de dichos documentos, sin presentar apartamientos fundamentales. Se considera que un apartamiento es fundamental cuando afecta de manera sustancial la cantidad o calidad de los trabajos, o cuando limita de manera sustancial, inconsistente con los documentos de licitación, los derechos de la Administración o las obligaciones del oferente bajo Contrato, y cuya rectificación afecte la posición relativa de otros oferentes. Se podrán desestimar errores menores de forma, faltas o irregularidades en una determinada propuesta a condición que los mismos no se aparten significativamente de los documentos del llamado, y que con ello no se afecte la posición relativa de otros oferentes, al sólo criterio de la Administración. 14.2.- La Administración podrá pedir aclaraciones o información adicional a cualquiera de los licitantes sobre sus ofertas, pero estas en ningún caso podrán ser modificadas. 14.3.- Cualquier documento que esté incompleto, ilegible o que presente enmiendas, entrerrenglonados o errores que no estén debidamente salvados, o

16

con plazos de validez vencidos, será considerado nulo y sin validez para esta licitación. 14.4.- La oferta será rechazada cuando: a) no contenga toda la documentación solicitada en los Numerales 3 y 6 del presente Capitulo. b) no se ajuste en lo esencial a los documentos de Licitación, de acuerdo con el ítem 15.1 y 15.2 del presente Capitulo. c) presente un plazo de mantenimiento de la propuesta menor al mínimo exigido por la Administración en el Numeral 7 del presente Capitulo. d) presente plazos de ejecución de los servicios superiores al admitido en el Numeral 3 del Capítulo I. e) el oferente sea excluido o suspendido del Registro Nacional de Empresas o del Registro de Empresas de OSE durante el procedimiento licitatorio. f) el oferente no acepte las correcciones en su precio, de acuerdo con el Numeral 16 del presente Capítulo.

14.5.- La oferta también podrá ser rechazada cuando contenga precios unitarios que sean considerados muy superiores o inferiores a los normales de mercado, a criterio de la Administración. 15.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

15.1.- A los efectos de la evaluación de las Propuestas, la Administración tomará en consideración los siguientes aspectos cuya enumeración no es taxativa ni significa orden de preferencia: a) Importe cotizado en la Oferta para realizar la obra. b) Precio comparativo de la Obra, obtenido de sumar al ítem a), los aportes

por Cargas Sociales que deberá efectuar la Administración, y el Impuesto al Valor Agregado.

c) Experiencia y capacidad técnica acreditada por el proponente. d) Capacidad de contratación acreditada por la Empresa. e) Planes de ejecución, de utilización de equipos, de acopios de materiales

y de inversiones requeridas para ejecutar los trabajos. f) Capacidad económica y financiera para ejecutar el contrato. 15.2.- La Administración podrá pedir aclaraciones o información adicional a cualquiera de los licitantes sobre sus ofertas, pero éstas en ningún caso podrán ser modificadas. 16.- DE LAS DISCREPANCIAS

16.1- Las ofertas que se ajusten esencialmente a los documentos de licitación serán estudiadas a efectos de detectar posibles errores aritméticos. Los errores serán rectificados por O.S.E. de la siguiente manera:

17

a) Si existiera una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras; b) Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio total y el precio unitario será corregido. 16.2.- También se corregirá el error meramente aritmético, considerándose tal únicamente el resultado de una operación cuyos factores son correctos.

17.- PRECIOS PREFERENCIALES 17.1.- De Obras que califiquen como nacionales Se estará a lo dispuesto en el art. 41 de la ley 18.362 y decreto No. 13/2009. Asimismo se aplicará de acuerdo a lo establecido en el art. 1 del Anexo Complementario del Pliego General de Obras. 17.2.- En la oferta, los interesados en beneficiarse con el margen de preferencia, deberán especificarlo. 17.3.- De acuerdo al Artº 13 del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 13/2009, se dispone por el presente pliego que el certificado correspondiente deberá presentarse en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la apertura. 17.4.- A las Mpymes Regulado en el art. 46 de la ley 18.362 y decreto 800/2008. A los efectos de su aplicación se estará a lo dispuesto en el art. 2 del Anexo Complementario del Pliego General de Obras.

18.- COMPARACIÓN DE OFERTAS

18.1.- Entre las ofertas que no resulten rechazadas durante el proceso de análisis y evaluación de las mismas, se realizará la comparación de ofertas de acuerdo a la calidad de lo ofrecido en las mismas y al Monto Total de Comparación de la Planilla (Anexo IV) (Art. 59º del TOCAF). 18.2.- Si la oferta evaluada más baja fuera seriamente desbalanceada en su estructura de precios (precios cotizados, mano de obra declarada, etc.), con relación a la estimación de la Administración del costo real de la obra, ésta podrá rechazarla. 19.- ADJUDICACIÓN

Rige lo establecido en los Numerales 52 y 53 del Capítulo IV, Tercera Sección, del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros y Servicios no Personales (Parte II).

18

20.- PLAZO PARA EL PAGO

La Administración pagará la liquidación el último día hábil del mes siguiente a aquel en que la misma fue aprobada por la Jefatura Técnica Departamental de Rivera y se conformó la factura correspondiente. 21.- GESTIÓN PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS

21.1.- Los trabajos realizados se certificarán mensualmente, y sus importes se calcularán en base a mediciones de obra hecha y los precios unitarios de la oferta. Los trabajos se certificarán de acuerdo al rubrado de cotización. 21.2.- a) Se entenderá por trabajos ejecutados la correcta ejecución a conformidad del Director de Obra y dentro de los plazos previstos, de todos los trabajos de construcción estipulados en los documentos de la licitación, incluyendo las pruebas que correspondieran. b) Los rubros cotizados en forma global se liquidarán en forma porcentual de acuerdo al porcentaje ejecutado. 21.3.- La medición de los trabajos realizados en el mes se efectuará con la presencia de la Dirección de Obra de la Administración o la Supervisión designada para ello, conjuntamente con la Dirección de Obra del contratista. 22.- ESTUDIO DE LAS LIQUIDACIONES MENSUALES Y CONFORMACIÓN

DE LAS FACTURAS

22.1.- Dentro de los primeros 3 (tres) días hábiles del mes siguiente al de ejecución de la obra liquidada, el Contratista deberá presentar los certificados al Director de obra designado por la Administración, para su aprobación y trámite. Todo certificado presentado fuera del plazo fijado se tendrá por recibido el mes inmediato posterior. En estos casos la Administración podrá realizar por sí las liquidaciones mensuales de obra que entienda pertinente, sin que el Contratista tenga derecho a objetarlas. 22.2.- Para la aprobación de las liquidaciones mensuales el contratista deberá presentarlas en la forma y plazos previstos en el numeral anterior. 22.3.- Facturación de las liquidaciones que se aprueban sin observaciones. La liquidación (certificada) presentada será analizada por la Administración, la que en el plazo de 3 días hábiles siguientes a su presentación, comunicará al contratista por fax u otro medio fehaciente, la aprobación de la misma. A partir de esa comunicación el contratista dispondrá de un plazo de 2 días hábiles para presentar la factura por los montos y conceptos aprobados, y siendo la fecha de la factura el último día del mes en que se realizaron los trabajos. Si retardara la presentación de la factura más allá del plazo indicado

19

precedentemente, o si la misma no coincidiera en sus conceptos y montos con la liquidación (certificada) aprobada y comunicada, no será conformada y no correrá el plazo para su pago ni se devengarán multas ni recargos. 22.4.- Facturación de liquidaciones observadas total o parcialmente. Si la Administración observase las liquidaciones (certificadas) total o parcialmente, deberá comunicar las observaciones al contratista dentro del mismo plazo indicado en el numeral precedente para su aprobación. El Contratista podrá subsanar las observaciones que se le hubiera efectuado, o reclamar de las mismas, si no las entendiese correctas, pero en cualquier caso podrá presentar para su conformación, la factura por los montos y conceptos aprobados, dentro del plazo establecido en el numeral anterior. La Administración dispondrá de un plazo de 3 días calendario, contados a partir del siguiente a la recepción del reclamo, para resolver acerca del mismo y comunicar dicha resolución al contratista. Si correspondiese, éste deberá presentar una nueva factura por las diferencias reconocidas por la Administración a las observaciones que se hubieren dado por subsanadas, disponiendo para ello de 2 días calendarios. Si la reclamación se presentara conjuntamente con la primera factura, la nueva se tendrá como presentada conjuntamente con la inicial, y se pagará en la misma fecha. Si se presentase con posterioridad, se abonará conjuntamente con la liquidación correspondiente al mes de su presentación, sin multas ni recargos. 22.5.- Las liquidaciones (certificados) mensuales que no fueran aprobadas total o parcialmente y las facturas correspondientes que no fueran conformadas en los plazos establecidos en los numerales precedentes, se considerarán reclamaciones pendientes a los efectos del Art. 82 del Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Construcción de Obras. 22.6.- Si la Administración efectuara el pago de una factura correspondiente a un Certificado mensual de Obra, básico y complementario correspondiente, en su totalidad o parcialmente más allá del plazo estipulado en el numeral 20 del presente Capítulo, el único ajuste que tendrá derecho a cobrar el contratista será el importe complementario que resulte de aplicar al monto atrasado, una tasa de interés, aplicada al número de días calendario del atraso. 22.7.- La tasa referida en el numeral anterior será la media del mercado financiero, para préstamos a empresas en moneda nacional no reajustable con plazos menores a un año. A tales efectos, se tendrán en cuenta las tasas publicadas por el Banco Central del Uruguay en cumplimiento del Art. 166 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero (Resolución del Banco Central del Uruguay del 9/3/98 Circular 1998). Para el cálculo de la mora se tomará la vigente al momento de verificarse el incumplimiento de pago. 22.8.- Los recargos por atraso en los pagos se liquidarán únicamente a solicitud de los oferentes, en un plazo máximo de 30 días calendario a partir de

20

ocurrido el atraso. Dicha solicitud deberá ser presentada al Director de obra designado por la Administración, al que fuera presentado el certificado respectivo. 22.9.- Conjuntamente con la certificación mensual se evaluará por parte del Director de Obra el total de jornales empleados a la fecha. Si el mismo supera al declarado en la oferta, los aportes correspondientes serán de cuenta del Contratista, para lo cual se deberá descontar el monto correspondiente de las certificaciones mensuales. 22.10.-Conjuntamente con la presentación mensual de los certificados, el Contratista deberá presentar la solicitud de días de prórroga que se hubieran generado en el mes que se está certificando, con las correspondientes justificaciones que los hubieran ameritado. 22.11.-El Director de Obra evaluará dichas solicitudes con los mismos plazos y procedimiento que para la aprobación de las liquidaciones mensuales. Con los días de prórroga y sus justificaciones, aceptados por el Director de Obra, mensualmente se fijará una nueva fecha de fin del plazo de la obra, la que será adjuntada y formará parte de la certificación. 22.12.-Este procedimiento mensual se realizará a solicitud del contratista hasta la fecha de presentación de la solicitud de Recepción Provisoria a conformidad del Director de Obra. 22.13.-Una vez alcanzado el plazo resultante de sumar al plazo original las prórrogas aceptadas por el Director de Obra, se aplicará mensualmente conjuntamente con la certificación, la multa estipulada en el numeral 30 del presente capítulo. Asimismo se deberá continuar con lo establecido en el numeral anterior a modo de conocer mensualmente el atraso real de la obra, y finalmente el atraso total.

23.- AMPLIACIONES DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

23.1.- Las solicitudes de prórroga que no correspondan a causas habituales tales como lluvias o paros de la construcción, deberán ser planteadas por escrito al Director de Obra dentro de los diez días hábiles de aparecidas las causas que las pudiera ameritar. Las mismas deberán ser debidamente justificadas y quedarán a resolución de la Administración, en el marco de lo indicado en el Numeral 32.12 del Capítulo III. Toda solicitud planteada fuera de ese plazo no será atendida. 23.2.- En caso que el período de obra coincida con la licencia de la construcción, se ampliará el plazo en tantos días calendario como abarque dicha licencia. 23.3.- Si en aplicación de las normas correspondientes se ordenasen aumentos en las obras contratadas, los mismos darán derecho al Contratista a una prórroga del plazo estipulado para la terminación y entrega de los trabajos,

21

proporcional a los aumentos de obra dispuestos, manteniéndose la relación existente entre el monto de obra y el plazo de ejecución contractual. 23.4.- En caso que el aumento de obra corresponda a una tarea crítica, el Contratista podrá solicitar una prórroga de plazo complementaria, realizando la correspondiente justificación. Esa solicitud será analizada por la Administración, quien resolverá en definitiva. 23.5.- Serán causas justificables de prórroga:

a) Días de lluvia (serán días hábiles). b) Licencia de la construcción. c) El Contratante no permite el acceso a alguna parte de la Zona de Obras

en la Fecha de Toma de Posesión especificada en los Datos del Contrato.

d) El Director de Obra ordena una demora o no emite oportunamente los planos, especificaciones o instrucciones requeridas para ejecución de la Obra.

e) Adicionales de Obra oficialmente aprobados que ameriten una ampliación de plazo. La prórroga del plazo será proporcional al porcentaje del monto de la ampliación aprobada respecto al de la obra original. En caso que el aumento de obra corresponda a una tarea crítica, el Contratista podrá solicitar una prórroga de plazo complementaria, realizando la correspondiente justificación, la que será evaluada asimismo por el Director de Obra quien resolverá al respecto. La ampliación de plazo por este concepto no amerita la devolución de multas por atraso en la ejecución de los trabajos que ya se hubieran efectuado con anterioridad a la aprobación de dicho adicional.

f) Causas de Fuerza Mayor que el Director de Obra acepte. g) No será de aplicación el Art. 93° del P.C.G. (Ampliación de Plazo por

atraso en los pagos).

24.- LIQUIDACIÓN DE VARIACIONES DE OBRA

24.1.- Cuando deban disponerse aumentos o disminuciones de la obra contratada, estos se liquidarán de acuerdo a los precios unitarios de la oferta. 24.2.- En el caso de trabajos no previstos en los documentos de licitación, el Contratista pondrá un presupuesto a consideración de la Dirección de Obra, procediéndose de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 71° y 72° P.C.G.O. 24.3.- La Administración no reconocerá como tal a ningún trabajo imprevisto o extraordinario que se realice sin la orden previa y por escrito de la Dirección de Obra. De ser realizados sin esa orden, el costo de dichos trabajos será de exclusiva cuenta del Contratista. 25.- TRÁMITE DE LOS PAGOS POR LEYES SOCIALES

22

25.1.- Dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes el Contratista deberá presentar la Planilla N° 1300 de A.T.Y.R, nominada Declaración de Personal y Actividad (correspondiente a los aportes sociales según la Ley N° 14.411) de las obras ejecutadas el mes anterior, con una copia, para su certificación por el Director de la Obra. 25.2.- El original le será reintegrado al Contratista dentro de los 3 días hábiles siguientes, para su presentación en A.T.Y.R. El Contratista presentará la referida Planilla a ATYR dentro del plazo estipulado por dicha Oficina, la que le entregará copia sellada y fechada. 25.3.- Una vez que el Contratista realice la gestión correspondiente ante el B.P.S., deberá presentar a la Administración la planilla con el sello de constancia de haber realizado el trámite en fecha, dentro de los siguientes 3 (tres) días hábiles, a los efectos de gestionar el pago de los aportes. 25.4.- También deberá presentar Planilla o fotocopia de liquidación mensual de haberes del personal afectado a la Obra, correspondiente al mes anterior, firmada de conformidad por éstos y certificada por el sobrestante de la Administración. 25.5.- Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el BPS aplicase multas y recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al contratista le será descontada del próximo certificado de pago, o en caso que no hubiere pagos pendientes, se descontarán de la Garantía de Buena Ejecución de las Obras o de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 25.6.- En caso de suspensión de la obra, el contratista deberá gestionar frente a A.T.Y.R. el cambio de estado, así como el cierre de obra, dando la baja al personal, en las fechas establecidas por el BPS. Si el incumplimiento de lo establecido en este numeral implicara multas o recargos por parte de ATYR, serán de cargo del Contratista y le serán descontados de pagos posteriores o en su defecto de la garantía correspondiente. 25.7.- El Contratista deberá llevar en la Oficina de la Obra, las planillas del personal ocupado en las diversas tareas, con su identificación y las jornadas trabajadas. 25.8.- Estas planillas deberán ser presentadas mensualmente a la aprobación de la Dirección de la Obra. Dicha Dirección podrá requerir el acceso a las mismas en toda oportunidad que lo considere necesario. 25.9.- Si el total de jornales empleados en la obra por el Contratista fuera superior al que surge del cálculo a partir del total declarado en su oferta, serán de su cargo los aportes que correspondan a la diferencia en exceso. Los montos correspondientes serán descontados de los pagos (certificados de obra) que la Administración deba efectuar al Contratista por la Dirección de la obra. En el caso que no hubieren pagos pendientes, serán descontados de la

23

Garantía de Buena Ejecución o de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

25.10.- A los efectos de ajustar el monto de jornales establecidos en la oferta, se tomará la relación J/Jo, donde: J=Jornal de la categoría V, medio oficial albañil, según mayor de laudo o convenio homologado para la zona donde se ubica la Obra, vigente al último día del mes anterior al de ejecución de los trabajos. Jo=Ídem, al último día del mes anterior al de apertura de la Licitación.

26.- FINALIZACIÓN DE LA OBRA

26.1.- En el momento que el Contratista considere haber terminado con todos los trabajos previstos en el contrato, solicitará por escrito la conformidad de la Dirección de Obra. 26.2.- La Dirección de Obra verificará que la misma ha sido concluida en sus más mínimos detalles. De confirmarse esto, la obra se considerará finalizada tomándose como fecha de terminación la del recibo por parte de la Dirección de Obra de la solicitud escrita antes mencionada. A esta fecha, se le deberán sumar posteriormente, los días que insuma la empresa en subsanar las observaciones que eventualmente realice el técnico designado para la realizar la Recepción Provisoria de la Obra de acuerdo al Numeral 27.4 del presente Capítulo. 26.3.- En caso que hubiera tareas aún no realizadas, o que no estuvieran terminadas a total satisfacción de la Dirección de Obra, la misma lo comunicará al Contratista en un plazo de cinco días hábiles desde la solicitud de terminación. En caso que la respuesta de la Dirección de Obra excediera ese lapso, los días calendario de demora se agregarán al plazo total de obra. 26.4.- El Contratista continuará entonces con sus tareas hasta que vuelva a considerar que los trabajos contratados están cumplidos hasta en sus más mínimos detalles, en cuyo caso realizará una nueva solicitud que tendrá un tratamiento idéntico a la anterior, repitiéndose esto tantas veces como la Dirección lo considere pertinente. 27.- RECEPCIÓN PROVISORIA

27.1.- Se considerará que el período de ejecución de la obra termina el día de la presentación por parte del Contratista de la solicitud de Recepción Provisoria de la Totalidad de la Obra, a conformidad del Director de Obra. A estos efectos se deberá cumplir que el mismo no tenga observaciones que formular en cuanto a la ejecución de los trabajos, y la solicitud deberá estar completa en cuanto a planos de balizamiento y entrega de las correspondientes Recepciones de Pavimentos.

24

27.2.- El Director de Obra notificará formalmente a la empresa los días hábiles de atraso de la totalidad de las obras que se hubieran generado a esa fecha, indicando a) fecha de comienzo de los trabajos; b) plazo de obra originalmente previsto; c) fecha de finalización originalmente prevista; d) días hábiles de prórroga aprobados; e) fecha resultante de finalización prevista; f) fecha de presentación de solicitud de Recepción Provisoria Total de la obra; g) días de atraso en la ejecución de la totalidad de las obras. 27.3.- Dicha notificación formará parte del trámite de Recepción Provisoria. 27.4.- El técnico responsable de realizar las Inspecciones Previas notificará formalmente al contratista los plazos que haya insumido el mismo para subsanar las observaciones en un todo de acuerdo al Art. 77° del P.C.G. Estos días se considerarán días de atraso de obra a los efectos de la aplicación de la multa referida en el Numeral 30.1 c). 27.5.- Dicha notificación formará parte del trámite de Recepción Provisoria. 27.6.- En el Acta de Recepción Provisoria de la Totalidad de Obra, se dejará constancia de los días totales de atraso de la totalidad de la obra, que será la suma de los días de atraso informados por el Director de Obra más los días de atraso informados por el técnico responsable de la realizar la referida recepción.

28.- GARANTÍA DE LA BUENA EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS

OBRAS

28.1.- Del importe de todos los pagos que se efectúen al Contratista, excepción hecha de los correspondientes a ajustes por atrasos en los pagos, se hará un descuento del 5% al momento del pago, formándose con tales descuentos la Garantía de Buena Ejecución. 28.2.- Tal descuento no se efectuará si en el momento de hacer efectivo el cobro, el contratista entregara el recibo de Depósito en efectivo, en la Sección Custodia del Banco de la Republica Oriental del Uruguay, a la orden de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, o en su defecto el aval o póliza. 28.3.- Esta Garantía se devolverá en las condiciones estipuladas en el Art° 79 del P.C.G.O. 28.4.- El plazo de garantía y conservación de las obras recibidas provisoriamente, a que se refiere el Art.76º del P.C.G.O., se fija en 1 (un) año. 28.5.- Si durante el período de garantía, una parte cualquiera de la Obra tuviese que ser modificada, reconstruida o sustituida por defectos o vicios de construcción y, de un modo general, por incumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista, una vez subsanada la deficiencia por éste comenzará de nuevo el período de garantía fijado anteriormente para toda la

25

Obra o parte de ella, según lo decida la Administración y sin cómputo o restitución del plazo corrido anterior. El Contratista procederá a corregir las deficiencias a su costo, sin que sirva de excusa, ni dé derecho alguno, la circunstancia de que la D. de O. la hubiera anteriormente inspeccionado o la Administración las hubiera recibido provisoriamente sin observaciones En caso de que el período de garantía afecte sólo una parte de las obras, la Administración, al recibir el resto de ellas, de acuerdo a las estipulaciones del Contrato, retendrá del depósito de garantía una cantidad proporcional a la importancia y valor de la obra no recibida. En caso de dejar pendientes en la Recepción Provisoria algunos detalles, el plazo de garantía y conservación de los mismos se contabilizarán a partir de la fecha en que se subsanen.

29.- RECEPCIÓN DEFINITIVA Y LIQUIDACIÓN FINAL

La Recepción Definitiva se realizará de acuerdo con las disposiciones del PCG.

30.- DE LAS MULTAS

30.1.- A los efectos de calcular las multas por incumplimiento de los plazos quedará sin efecto el Art.101º del P.C.G., y será de aplicación lo siguiente: a) Por cada día hábil de demora en el comienzo de los trabajos, se le aplicará una multa del uno por diez mil del monto total del contrato actualizado por I.C.C. de acuerdo al Numeral 30.2 del presente capítulo, la que será descontada en la primera certificación. Esta multa podrá ser devuelta en la última certificación, si se diera cumplimiento al plazo total de la obra. b) Una vez cumplido el plazo originalmente previsto más las prórrogas aceptadas mensualmente por el Director de Obra, se aplicará en cada certificación una multa del uno por mil del monto total de cada certificación mensual a precios básicos (incluye los certificados ordinario, unitario y extraordinarios) por cada día hábil de atraso, actualizado por I.C.C. de acuerdo al Numeral 30.2 del presente capítulo. Si la multa resultante fuera inferior al 0,1 por mil del total de la obra por día de atraso generado durante el mes, será de aplicación esta última. Si estas multas excedieran los últimos certificados, serán descontadas de la Garantía de Buena Ejecución. c) A partir de la última certificación, será de aplicación una multa del 0,1 por mil del total de la obra por días de atraso generados desde la última certificación hasta el fin del período de ejecución, a los que se agregarán los días utilizados para subsanar las observaciones previamente al Acta de Recepción Provisoria Total de la obra, la que será descontada de la Garantía de Buena Ejecución. 30.2.- En todos los casos, las multas que se calculen sobre montos en Pesos Uruguayos se actualizarán mediante el factor I.C.C. / I.C.C0 con las definiciones dadas en el numeral 13 del presente capitulo, entre el mes anterior al de la

26

fecha de apertura de la licitación, y el mes anterior al que se efectiviza el descuento o cobro de la multa. 30.3.- La verificación de un trabajo mal realizado o deteriorado, habilitará al Organismo a intimar a la empresa adjudicataria a la inmediata corrección de las irregularidades constatadas, a su costo. 30.4.- El incumplimiento total o parcial del adjudicatario a los compromisos contraídos con la Administración, será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiéndose llegar a la rescisión del contrato, lo que a su vez dará mérito a la pérdida de la Garantía de Fiel Cumplimiento del mismo. 30.5.- El Organismo podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso podrá encomendar la realización del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso.

31.- DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

(NORMAS LABORALES) Y TODAS LAS QUE CORRESPONDAN A LA LEY Nº18251

31.1.- Son obligaciones de la empresa adjudicataria: cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad; a) respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate; b) verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social de acuerdo a la ley N°14.411.- c) comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por la autoridad contratante. 31.2.- La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de: a) Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral. b) Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social. Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.

27

31.3.- Asimismo, la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 31.4.- Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de sus Servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país. 32.- DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA

32.1.- Los trabajos licitados deberán cumplir con todas las disposiciones municipales vigentes. 32.2.- El contratista deberá cuidar especialmente el resguardo de las instalaciones y equipamiento existentes siendo responsable ante cualquier daño eventual que ocasione a las mismas durante la ejecución de los trabajos licitados. 32.3.- La empresa adjudicataria a cargo de la obra deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 14º de la Ley Nº 17.897 de fecha 14/09/05 (Inserción laboral de personas liberadas), reglamentada por Decreto de la Presidencia de la República de fecha 14/07/2006. 32.4.- La empresa adjudicataria será la única responsable ante terceros y organismos públicos, por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempeño de los trabajos contratados y específicamente frente a la Intendencia Municipal de Rivera y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente por el incumplimiento de las disposiciones vigentes respectivas. También será la única responsable por todo y cualquier perjuicio que el desempeño de los trabajos contratados pudiera ocasionar en su personal afectado a los mismos. Ello incluirá tanto los trabajos contratados como el transporte y disposición final del material retirado. 32.5.- Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria será responsable de la conducta de su personal en su relación con toda otra tercera persona física o jurídica. Asimismo deberá cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal, cumpliendo con toda la reglamentación vigente del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo en la materia, siendo responsable de que su personal cuente y use en todo momento los equipos de protección personal reglamentarios. 32.6.- La vestimenta del personal que realice los trabajos deberán tener distintivos claramente visibles que permitan identificar la empresa adjudicataria. 32.7.- La empresa adjudicataria deberá designar representante técnico que será responsable de los trabajos efectuados por la empresa, que servirá además de interlocutor válido para toda comunicación y observaciones a la

28

empresa que la Jefatura Técnica Departamental de Rivera estimase conveniente realizar. El mismo deberá estar disponible para ser contactado durante los horarios de trabajo de la empresa, debiendo contar con una línea de teléfono celular. 32.8.- La empresa será responsable por la conservación de las obras, a su costo, en referencia a defectos constructivos no evidentes al momento de la aprobación, por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de recepción provisoria que será no antes de los 45 días posteriores a la finalización de los trabajos 32.9.- La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación de las leyes ordenanzas o reglamentaciones vigentes.

32.10.-VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS.

Hasta la recepción provisoria de obras la vigilancia y cuidado de las mismas serán de responsabilidad del Contratista, sin perjuicio del derecho de la Administración de hacer las inspecciones, pruebas y contralores establecidos en los pliegos u otros que estimen convenientes.

32.11.-SEGURO DE OBRA. El contratista deberá contratar seguros a nombre conjunto del contratista y del contratante. Contra “todo riesgo de obra”, desde la fecha de iniciación hasta la fecha de la recepción provisoria, por un monto mínimo en dólares equivalente al monto total adjudicado, incluyendo IVA y Leyes Sociales. Se utilizará a estos efectos la cotización del dólar americano interbancario tipo vendedor correspondiente al último día hábil del mes anterior a la fecha de la licitación. Deberá cubrir las siguientes eventualidades que son de riesgo del contratista:

a) pérdida o daños a las obras y materiales b) pérdida o daño de equipos c) pérdida o daños a la propiedad d) lesiones personales o muerte El contratista deberá entregar al Director de Obra, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación de la obra.

32.12.-DE LA FUERZA MAYOR. Quien se crea imposibilitado de cumplir sus obligaciones por causa de fuerza mayor deberá notificar a la otra parte, por telegrama colacionado, dentro de los 10 (diez) días de producido el impedimento. Si la otra parte estuviera de acuerdo en la existencia de la fuerza mayor, lo hará conocer de inmediato a la primera, por telegrama colacionado. Si no hubiera acuerdo respecto a la existencia de la fuerza mayor, deberá recurrir a la vía judicial dentro de los 30 días corridos y siguientes y en caso de no hacerlo dentro de este plazo, no podrá alegar ésta.

29

32.13.-Si para cumplir los plazos estipulados para la realización de las obras, fuera necesario habilitar uno o más turnos de trabajo, que totalicen jornadas de labor de más de 8 (ocho) horas diarias, o trabajar los domingos y/o días feriados, se deberá tener en cuenta que: 32.13.1.-En los casos en que el Contratista desee trabajar domingos y/o días feriados, deberá comunicarlo por escrito al Director de Obra, con 48 horas de anticipación como mínimo, indicando los lugares de trabajo y las labores que se propone realizar, siendo de su cargo el mayor costo por todo concepto originado en el trabajo del personal de contralor, vigilancia y dirección del Contratante. 32.13.2.-En los casos en que para cumplir el plazo fuera necesario habilitar más de un turno de trabajo, el Contratista realizará las gestiones pertinentes y dará cuenta por escrito al Director de Obra con 5 (cinco) días de anticipación por lo menos, de la fecha en que comenzará a trabajar más de un turno, y será de cuenta del Contratista el costo por todo concepto originado por el mayor horario de trabajo del personal de contralor, vigilancia y dirección del Contratante. 32.13.3.-El posible exceso de aportes por concepto de Leyes Sociales y Cuota Mutual que se originen por estos trabajos realizados en régimen extraordinario serán de cargo exclusivo del Contratista y serán descontados de los pagos (certificados de obra) que el Contratante deba efectuarle, o, en su defecto, de la garantía de Buena Ejecución de las obras, o de la de Fiel Cumplimiento del Contrato. 32.14.-El Contratista deberá obtener de las autoridades competentes todos los permisos y autorizaciones que sean necesarios para la ejecución de la Obra y dará los avisos requeridos por las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes. De manera especial se destaca su obligación de notificar a la Intendencia Municipal, M.T.O.P., y a las Oficinas Técnicas Regionales de U.T.E. y A.N.T.E.L., previamente a comenzar cualquier trabajo en las calzadas o aceras públicas, y del emplazamiento preciso de las canalizaciones a construir y sus demás características. 32.15.-El contratista deberá también depositar las garantías exigidas y pagar todos los derechos, tasas y tributos inherentes a la ejecución de los trabajos, así como abonar los gastos que originen las referidas gestiones, trámites, permisos y autorizaciones. Si alguna de estas obligaciones fuera de cargo directo de la Administración, el Contratista tendrá derecho a que se le reembolse su pago, debiendo justificar plenamente tal extremo. 33.- DE LOS SUBCONTRATOS

Si el oferente se propone celebrar subcontratos, cuando el monto individual de los mismos exceda el 10% del precio de oferta, deberá explicitarlo en la oferta indicando en este caso los rubros a subcontratar, así como las empresas

30

subcontratistas propuestas para los mismos y el porcentaje de cada subcontrato respecto al valor de la oferta. Dichos subcontratos no podrán superar en su conjunto el 40% (aproximadamente) del precio total de la oferta.

34.- ACLARACIONES AL PLIEGO.

34.1.- Cualquier interesado en el presente llamado podrá solicitar aclaraciones mediante comunicación escrita dirigida a la Oficina de Licitaciones; y para ello deberá indicar un número de fax o una dirección de correo electrónico. 34.2.- Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos deberán ser presentadas con una antelación mínima de hasta 7 días hábiles, antes de la fecha fijada para la apertura. Dicho plazo se computará a partir del día siguiente al de presentación de la solicitud. Vencido dicho plazo no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios. 34.3.- Las consultas efectuadas serán comunicadas en un plazo de hasta 48 horas previas al acto de apertura, al número de fax o dirección de correo electrónico indicados. 34.4.- Los oferentes podrán intervenir en el procedimiento licitatorio, únicamente en la forma, momentos y a los efectos previstos por la legislación, no pudiéndolo hacer espontánea y unilateralmente en ninguna otra oportunidad. 34.5.- Durante la etapa de evaluación de las ofertas no se considerarán las notas que contengan opiniones, comentarios, aclaraciones o modificaciones, que no hayan sido solicitadas por escrito por la Comisión Asesora de Adjudicación de Licitaciones. 35.- PRORROGA PARA LA APERTURA DE LA LICITACION.

35.1.- Cualquier interesado en el presente llamado podrá solicitar prórroga de la fecha de apertura de ofertas. 35.2.- Las solicitudes de prórrogas, deberán ser presentadas en la Oficina de Licitaciones con una antelación mínima de hasta 5 días hábiles de la fecha fijada para la apertura, indicándose número de fax o dirección de correo electrónico. 35.3.- La Administración tendrá facultad discrecional de prorrogar el plazo para la presentación de ofertas, a fin de dar a los oferentes, tiempo razonable para tener en cuenta en la preparación de sus ofertas las posibles enmiendas de los documentos y recaudos del pedido de precios. Dicha prórroga se otorgará si ello se considera de beneficio para la Administración.

31

ANEXOS ANEXO I: Formulario de la Propuesta. ANEXO II: Memoria Técnica ANEXO III: Características de la Obra Civil ANEXO IV: Planilla de Comparación de ofertas ANEXO Va: Requisitos de la Empresa y Antecedentes en trabajos similares ANEXO Vb: Currículum del Ingeniero Civil. ANEXO Vc: Currículum del Ingeniero Industrial Mecánico (o Eléctrico) ANEXO Vd: Currículum del Representante Técnico. ANEXO VI: Carta Poder. ANEXO VII: Planos: 39191 A al 39191F , F4-05 al F4-07

32

ANEXO I - FORMULARIO DE OFERTA

Montevideo ___ de ______________ de ____. Sres. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO.

LICITACIÓN ABREVIADA A 12243

R.U.T. RAZÓN SOCIAL NOMBRE COMERCIAL

DOMICILIO NUMERO TELÉFONO FAX Y CORREO ELECTRÓNICO

El que suscribe Sr. __________________, C.I. ______________, representante de la firma indicada declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar los trabajos que se detallan en el Pliego de Condiciones que rige la Licitación Nº y de acuerdo con las especificaciones establecidas en el mismo. Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras. El que suscribe se compromete a suministrar, instalar, construir y mantener hasta su recepción definitiva el total de las obras correspondientes a la Licitación Nº............................, en un todo de acuerdo con los documentos que rigen la presente Licitación, por: Un Precio Total Global de: $..xxx.. (…xxx -en letras- de Pesos Uruguayos), más IVA , y con un Monto Imponible máximo de $..xxx.. (…xxx en letras Pesos Uruguayos). PLAZO : Según lo establecido en el presente Pliego. MANTENIMIENTO DE OFERTAS: El plazo de mantenimiento de oferta mínimo, será el indicado en el P.C.P. FIRMA/S Aclaración de Firma/s

33

ANEXO II - MEMORIA TÉCNICA

1. OBJETO El objeto del presente pliego es la contratación de la construcción, suministro, montaje y puesta en marcha de las instalaciones electromecánicas del pozo de bombeo de líquidos residuales y sus instalaciones complementarias de OSE ubicado en el predio de la calle Avelino Miranda esquina Manuel Lavalleja de la ciudad de Rivera. 2. ALCANCE Serán de cargo del contratista la totalidad de los suministros (exceptuando los aportados por OSE que serán expresamente indicados), su transporte y manipulación, y la ejecución de todas las obras y servicios previstos en las especificaciones técnicas, en los planos de proyecto y en los demás documentos de la presente licitación. Se entiende que todas las tareas se realizarán según las mejores reglas del arte, y que más allá de que algún aspecto de la obra no esté contemplado adecuadamente en estos recaudos, el contratista se obliga a subsanar errores u omisiones de forma de entregar las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento según el régimen de operación que se describe más adelante. Todos los suministros propuestos, así como también el proyecto ejecutivo, deberán contar con la aprobación previa de la Dirección de Obra, a efectos de la verificación del cumplimiento de los requisitos especificados en la presente documentación. Los trabajos incluirán la demolición de la caseta existente contra el perímetro del predio, el retiro de los materiales resultantes, la construcción de la caseta (nueva) de tableros de medidores, general, comando, control de bombas e iluminación según se establece en los planos respectivos y las reformas necesarias en lo que resta del cercado perimetral para adaptarlo a los términos del presente pliego (es decir, agregado de columnas, esquineros, etc.). Las instalaciones electromecánicas del recalque de saneamiento que se incluyen en el presente pliego consisten básicamente en: - tableros de control y comando de bombas e iluminación - red eléctrica interna al predio y conexión a red de UTE Por consiguiente, y sin que ello constituya un límite a las tareas a ejecutar por parte del contratista, se consideran comprendidos en el contrato:

- tramitación ante UTE de la reconstrucción de la acometida respectiva e instalación de los medidores correspondientes (dentro del perímetro electrificado del predio)

El contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las leyes, ordenanzas y reglamentaciones vigentes. Será responsable de la presentación de planos y escritos ante los organismos competentes, solicitud de inspecciones y demás

34

trámites. Los pagos correspondientes a los trámites de solicitud de carga y otros que sean necesarios correrán por cuenta de la Administración, siempre y cuando los mismos se puedan abonar por el mecanismo de compensación de cuentas entre empresas públicas (los que no, serán de cargo del contratista). El oferente deberá incluir en su propuesta información lo más completa y detallada posible acerca de los equipos y accesorios incluidos en la misma; para ello deberá adjuntar prospectos (identificando claramente en ellos los modelos de los suministros propuestos) y memorias descriptivas específicas, para poder evaluar adecuadamente la oferta. Los suministros e instalaciones serán entregados completos y en perfecto estado de funcionamiento. Se repondrá sin ningún cargo todo material que presente vicios de construcción o fabricación constatados dentro de los 12 meses contados desde la fecha de recepción provisoria (excepto que se indique otra cosa para algún equipo específico). 3. EQUIPOS DE BOMBEO OSE proveerá las dos (2) electrobombas sumergibles aptas para el bombeo de líquidos residuales. Se trata de dos equipos ZENIT modelo DRP 1500/278 A HT, 230V III, de 15 KW. 3.1. DISEÑO GENERAL Las electrobombas son aptas para uso en régimen continuo. Los equipos de bombeo estarán provistos del sistema de conexión y desconexión rápida (sin bridas abulonadas) y con guías para su izaje. Las bombas son de eje vertical con succión vertical por el fondo y descarga horizontal. Los motores son trifásicos del tipo jaula de ardilla, operando en sistema tetrapolar con neutro de 400 V y 50 Hz. Su aislación es clase F según IEC, con grado de protección Están provistos de sensores térmicos de protección en el bobinado, que permitan su conexión al tablero de comando de los equipos. Asimismo cuentan con sensores de humedad en el estator y en el sello mecánico. 3.2. MODALIDAD OPERATIVA Las electrobombas operarán según el siguiente esquema: 1 operativa (equipo “A”) + 1 stand by (equipo “B”) La selección de la bomba que funcionará se efectuará manualmente por medio de llave selectora. En el tablero de comando se montarán los elementos necesarios para realizar en forma automática una rutina, con frecuencia semanal, que ponga en funcionamiento ambas bombas (operando solamente durante el lapso correspondiente a un desagote completo del pozo de bombeo, y retornando luego a la condición previa de selección de bomba en operación y en stand by). Esta operación semanal se efectuará solamente si se dan las siguientes condiciones en forma conjunta:

35

a) existe en el pozo suficiente agua (para validar el arranque / parada de ambos equipos, se usarán las boyas de encendido y apagado del equipo “A”). b) no se encuentra en ese momento operando el equipo “A” (en el caso en que sí estuviera operando “A” se aplazará la realización de la rutina semanal hasta que, luego de terminar de desagotarse el pozo y detenerse la bomba “A”, el nivel en el pozo accione el flotador superior) 4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 4.1. GENERALIDADES El contratista tendrá a su cargo la realización de todas las tareas, suministros y tramitaciones necesarias requeridos para la operación de la totalidad del equipamiento eléctrico a instalar, los cuales cumplirán en un todo con las reglamentaciones de UTE vigentes, realizándose la cotización de la totalidad de los trabajos y suministros necesarios. Deberá realizar asimismo todas las tramitaciones y trabajos necesarios para rehabilitar la conexión de energía eléctrica. Se deberá entregar planos completos de las instalaciones proyectadas (en formato digital .dwg), así como también memorias descriptivas y de cálculo, y especificaciones técnicas (manuales originales) de los elementos constitutivos de las mismas (equipos, pararrayos, protectores, conductores de bajada y puesta a tierra). 4.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS La alimentación será desde la red de distribución de UTE, con tensión nominal de suministro de 400 V, frecuencia de 50 Hz y configuración trifásica con neutro accesible y aislado de tierra en la instalación receptora. La instalación deberá ajustarse a las exigencias que fija UTE en relación a la energía reactiva, a los efectos de que una vez en operación el equipamiento minimice el consumo de este tipo de energía (el objetivo será: optimizar la facturación). El cableado de los circuitos en toda la instalación estará debidamente identificado (según código de colores reglamentado por UTE) en concordancia con lo requerido por la ejecución en la configuración de 3 fases + neutro + tierra. Tablero de medidores: estará colocado dentro de un nicho de mampostería construido a tal efecto, ubicado dentro el cerco perimetral electrificado (deberá tramitarse ante UTE el permiso respectivo). Sus dimensiones serán las prescritas por UTE para la carga solicitada y determinarán las dimensiones del nicho mencionado previamente. El tablero constará de dos compartimentos separados, en uno se alojarán los medidores (afirmándolos sobre rieles con corredera continua) y tendrá una tapa con visor(es) para permitir la lectura del consumo y que se fijará por tornillos y será precintable, en el otro se alojará el interruptor general y tendrá una puerta equipada con cerradura con llave extraíble. Este gabinete, en caso de ser metálico se protegerá adecuadamente

36

contra la corrosión, y en caso de ser de material aislante, cumplirá con los requisitos exigidos por UTE en lo que se refiere a su resistencia a la intemperie, clase térmica, inflamabilidad y grado de protección. La acometida será subterránea, ingresando a la CGP desde una cámara de 60 x 60 cms ubicada en la base del nicho a construir, y adecuadamente canalizada con por lo menos 4 tubos de PVC de 100 mm; desde la CGP (e igualmente canalizada) ingresará a la parte inferior del tablero de medidores atravesando la losa de hormigón (por lo cual se deberán amurar por lo menos 4 tubos pasantes antes del llenado de la misma). La línea repartidora será subterránea y canalizada desde la base del tablero de medidores hasta el tablero general de la instalación, ubicado en el interior del local a construir en el predio. Tablero general: contendrá un interruptor general con adecuada capacidad de corte, disyuntor diferencial, llave de transferencia automática (para cambio de alimentación entre UTE y generador), interruptores de protección de líneas para los circuitos derivados, tomacorrientes trifásico (de tipo industrial) y monofásico, voltímetro y amperímetro (maxímetro) con llaves selectoras de fase, indicador de coseno φ (todos los instrumentos serán para montaje en panel con frente cuadrado de 96 mm x 96 mm). Dispondrá de una luminaria tipo tortuga, apta para ser equipada con una lámpara incandescente de por lo menos 60 W, operada por medio de un interruptor final de carrera ubicado en el interior del tablero y tal que opere el encendido / apagado según se abra o cierre el panel. Este tablero se ubicará en el interior de la caseta a construir en el predio de la estación de bombeo. Iluminación exterior: se instalarán cuatro (4) luminarias, aptas para uso en intemperie, con brazo o soporte corto (de forma de facilitar el posterior mantenimiento) y equipadas con una lámpara a gas de mercurio de 400 W cada una; serán operadas por medio de un contactor, actuado por dos (2) células fotoeléctricas conectadas en paralelo. Según se indica en el plano respectivo, las luminarias se instalarán en pares sobre una misma columna (de 9.5 mts. de altura). Tablero de comando y control de bombas: se ubicará según lo indicado en el plano respectivo, dentro de un nicho de mampostería construido a tal efecto; siendo la alimentación desde el tablero general, las canalizaciones necesarias se ejecutarán en forma subterránea y con cámaras de 60 x 60 cms. Estará dotado de un interruptor termomagnético que actuará como llave general del tablero. Dispondrá para el accionamiento de las bombas de llave selectora manual / automática, y luces indicadoras del estado de los sensores de nivel máximo y mínimo del pozo. Se instalará una llave selectora de bomba, que permita definir cual equipo operará y cual equipo permanecerá en stand-by. El programador a instalar para llevar a cabo la rutina semanal de rotación de las bombas en operación y en stand by, reunirá las características

37

explicadas en el punto (3.4). OSE suministrará el PLC y la programación correspondiente. Se deberán instalar por duplicado los variadores, instrumentos y protecciones que se describen a continuación (uno para cada bomba): Interruptor termomagnético con adecuado poder de corte Variador 400V 63 A con rampa de parado y arranque. Protección térmica ajustada desde la programación del VAR. Amperímetro (maxímetro) con llave selectora de fase Horímetro Luces de funcionamiento y parada por accionamiento de la protección térmica Idem que el anterior para las protecciones de humedad en estator y sello mecánico Botonera para arranque/parada manual Banco de condensadores para corrección de reactiva con resistencia para descarga El gabinete a emplear será apto para uso en intemperie (pese a que estará protegido por el nicho de mampostería y puerta exterior metálica) y estará provisto de cerradura con llave. Se deberán incorporar los elementos necesarios a efectos de evitar que en su interior se presenten condensaciones y sobre-temperaturas que puedan perjudicar el estado de conservación de los componentes y sus contactos eléctricos. En el panel frontal de este tablero se instalarán dos tomacorrientes, uno trifásico de tipo industrial y otro monofásico. Se instalará una bornera en la proximidad del eje de giro del panel frontal del tablero, con el fin de que al abrir la puerta se mantengan seguras todas las conexiones de los elementos instalados en ella. Todos los circuitos se numerarán para identificar los circuitos existentes, y se rotularán los elementos ubicados en el panel de forma de esclarecer su función. Las electrobombas se operarán en forma automática por medio de flotadores, y en forma manual por medio de los botones de arranque / parada (con protección contra accionamiento con nivel inferior al mínimo). Se instalará un flotador para comandar el arranque de la bomba. Se colocará un segundo flotador a mayor profundidad que el anterior para detener el bombeo. Se colocarán dos (2) flotadores más, uno de ellos por encima de todos los anteriores y el otro a mayor profundidad que los demás. Estos sensores de nivel máximo y mínimo absolutos se cablearán hasta el panel de comando de las electrobombas, donde accionarán indicadores luminosos, preferentemente que emitan destellos, de color rojo para nivel máximo y ámbar para nivel

38

mínimo, ambos adecuadamente rotulados con las leyendas: NIVEL CRÍTICO SUPERIOR y NIVEL CRÍTICO INFERIOR. Además accionarán un discador telefónico tal que admita la grabación de un mensaje de voz y el discado a por lo menos dos (2) números telefónicos diferentes. Todas las protecciones de los motores proporcionadas por los sensores instalados en fábrica se conectarán a los comandos respectivos para permitir su actuación, y su estado activado se indicará por lámparas instaladas en el panel frontal del tablero. Todos los elementos programables que se instalen, deberán poder reiniciarse automáticamente tras un corte en el suministro de energía, manteniendo la integridad de las rutinas programadas y los valores de seteo establecidos. Protección contra descargas atmosféricas: Se diseñará y construirá un sistema de protecciones contra descargas atmosféricas que garanticen la protección a todas las estructuras, instalaciones, equipos e instrumentos, etc. En caso de daño de alguna de las mencionadas instalaciones la responsabilidad será del contratista. Instalación de puesta a tierra de potencia: La puesta a tierra se efectuará con jabalinas de acero recubiertas de cobre, con una longitud mínima de 2 metros y de 12 mm de diámetro como mínimo, en la cantidad que fuere necesaria. Todos los equipos, tableros, toma corrientes y demás dispondrán de conductores de aterramiento conectado permanente y firmemente al sistema de puesta a tierra a instalar. Toda la instalación se hará bajo las normas de UTE y previo acuerdo con la dirección de obra, de igual forma deberán aprobarse previo a su uso todos los materiales y elementos componentes de la instalación eléctrica. 5. SISTEMA DE CERCADOS DE PROTECCIÓN Se deberá realizar un proyecto ejecutivo de protección del predio por un doble cercado con cerco interior electrificado. Dicho proyecto deberá ser realizado conforme a los lineamientos que se explicitan más adelante. Una vez realizados los trabajos correspondientes deberá entregarse originales de los manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos suministrados. Se construirá protegiendo el perímetro del predio un doble cercado. En lo que respecta al cercado del perímetro exterior, se podrán utilizar las columnas y elementos existentes al momento de iniciar las obras si el adjudicatario así lo entendiese oportuno. En ese caso se refaccionarán los elementos para restablecerlos en sus dimensiones originales. En cuanto al tejido utilizar deberá ser del tipo electrosoldado, con galvanizado triple y malla de 50 mm por 150 mm o de calidad superior. Para el cercado exterior se suministrará un nuevo portón de dos hojas, con las dimensiones del original, construido en perfiles en ángulo de 2” hierro

39

galvanizado y sujetado a las columnas de hormigón respectivas con abrazaderas de hierro galvanizado de 6 mm. El cerco interior electrificado estará dispuesto de manera de respetar la normativa vigente en la materia, formado por 14 hilos de linga de acero galvanizado de 1.5 mm paralelos cada 20 cm. La distancia entre ambos cercos deberá ser la reglamentaria. El mismo se fijará a la estructura por medio de aisladores de nylon reforzado de alta resistencia, con tratamiento UV y resortes de acero inoxidable. La estructura estará formada por perfiles de hierro (1 ¼” x 3/16” y 2” x 3/16”) galvanizado en caliente –con protección anticorrosiva- en vértices y varillas intermedias de hierro galvanizado en caliente de Ø 10 mm. El cerco se conectará con un energizador con detector que cumpla con la aprobación del Ministerio del Interior Nº 6631/05. Así mismo, tanto su construcción, como los procedimientos de montaje, se deberá cumplir con las normas IEC-60335-2-76 certificado internacional. Se instalará un control remoto para el encendido y apagado, interruptor en el interior como respaldo del control remoto y base celular para comunicarse en caso de alarma o falla. Se deberá presentar la Habilitación ante RENAEMSE – Ministerio del Interior. Los equipos deberán entregar señales por cerco cortado y cerco puesto a tierra (por contacto). Se conectará asimismo a sirena en gabinete de acero inoxidable y foco halógeno de 500W. Al finalizar los trabajos de instalación del doble cercado de protección y antes de la puesta en marcha se fijaran carteles indicadores en la parte superior del cerco. Detalles de Instalación Amurado de perfiles y fijado de varillas pasantes. Fijado de los aisladores en los postes, y tendido de los hilos. Se fijan carteles indicadores sobre los hilos, estos es para el estricto cumplimiento de la norma de instalación. Se realizan la puesta en marcha de todo el sistema y el final de obra. Todas las tareas deberán realizarse conforme al código de procedimiento e instalación que indica la norma IEC. 60335-2-76 anexo CC de agosto de 2002

40

ANEXO III – CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA CIVIL Art. 1- La construcción de la casilla de protección se hará de acuerdo a los planos que se anexan. ANDAMIOS Art. 2- El Contratista construirá los andamios de acuerdo con las disposiciones y reglamentaciones vigentes en la materia del Banco de Seguros del Estado y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El Contratista será además responsable único y directo de los accidentes que pudieran producirse, así como también de todos los daños, perjuicios y molestias a terceras personas y de las infracciones que cometa al respecto. GENERALIDADES Art. 3- Las obras de hormigón armado se realizarán de acuerdo a los planos respectivos. Se emplearán áridos de primera calidad, piedras, pedregullo y arena, perfectamente limpios y adecuados para cada trabajo, de modo de lograr un hormigón de calidad no inferior a la correspondiente al BN 250. El cemento Portland a utilizar será el común, suministrado por A.N.C.A.P. MUROS Y TABIQUES Art. 4- Para los espesores se establece con carácter general que: Los muros acotados 0,15 mts. serán de ladrillo de campo de primera calidad, colocados a soga revocados en ambos lados. En el lado exterior se aplicará (previo al revoque superficial), otra capa del mismo constituida por arena y Portland con hidrófugos. Las juntas no mayores de 1 cm, se mantendrán perfectamente limpias y a nivel. Las alineaciones y niveles se controlarán permanentemente por medio de hilos tensos y verticalmente con plomada. La unión del muro a la estructura se ha de realizar doblando los hierros empotrados en el hormigón a esos efectos en forma de horquilla siguiendo el eje de los muros. Los mismos se detendrán dos hiladas antes de las vigas o losas y 15 días después de realizados se acuñarán con el mismo material que el muro y mortero compuesto de arena, cal y cemento. La terminación de muros será con pintura látex color blanco. IMPERMEABILIZACION ARRANQUE DE MUROS Art. 5- Los muros en elevación sobre el nivel del terreno, serán preservados de la humedad de acuerdo al siguiente método:

41

Encima de los muros o vigas de fundación y hasta una hilada sobre el nivel de los pisos se ejecutarán tres hiladas como mínimo de ladrillos empleándose en sus juntas horizontales y verticales mortero formado por tres partes de arena gruesa y una de cemento Portland y revocado lateralmente estas hiladas con el mismo mortero. A este mortero se le adicionará hidrófugo de marca reconocida en la proporción que indica el fabricante. CONTRAPISOS Art. 6- Los pisos se construirán sobre el terreno, previamente compactado, regado y nivelado. Deberán mantenerse húmedos por espacio de 3 días por lo menos. Se harán los cortes necesarios para el despiezo y las contracciones y dilataciones del material. Se incorporarán aditivos endurecedores de superficie. En el pavimentos exterior se marcarán juntas c / 2,5 mts. RETOQUES: Art. 7- No se considerará la obra en condiciones para efectuar la recepción provisoria sin la previa ejecución de todos los retoques requeridos por la Dirección de Obra para dejar los trabajos contratados en perfectas condiciones. HUMEDADES: El Contratista realizará a su entero costo los trabajos necesarios para reparar cualquier falla en la impermeabilización general: no admitiéndose manchas, en paredes, pisos, cielorrasos, etc. CARPINTERIA METALICA Art. 8- Los trabajos de herrería (puertas) a ejecutarse serán los indicados en los planos, y detalles correspondientes que integran la Licitación. Las puertas de seguridad deberán estar dotas de cerraduras de seguridad tipo STAR. Además los trabajos comprenderán el suministro y colocación de todas las aberturas necesarias para el tablero general y el tablero de medidores. Las piezas metálicas deberán llevar 2 manos de fondo antióxido y pintura esmalte sintético para exteriores gris mate (2 manos). EJECUCION DE LOS TRABAJOS Art. 9- Antes de iniciar los trabajos el Contratista verificará las medidas en obra de todas las aberturas y consultará a la Dirección de la Obra posibles modificaciones de dimensiones. Todas las piezas serán entregadas en obra con una mano de antióxido, pero aquellas partes de los marcos que quedaran ocultas y no embebidas en mortero de arena y Portland llevarán dos manos de pintura antioxidante perfectamente aplicadas, previo desengrasado y lijado de las superficies. Las aberturas se fijarán a los muros por medio de grapas las que formarán parte de ella. Todas las medidas serán verificadas y rectificadas en obra.

42

ANEXO IV – PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS

ÍTEM RUBRO PRECIO S/IMP $U

Monto Imponible

1 Obras civiles (inc. Protección por cercado eléctrico)

2 Tramitación y Reconstrucción de acometida UTE

3 Suministro de Tablero de Comando

4 Suministro de 2 (dos) Variadores de frecuencia

PRECIO TOTAL GLOBAL P.T. (sin IMP) M.I

MONTO DE COMPARACIÓN : P.T. (sin IMP) X 1,22 + M.I. X 0,75

43

ANEXO Va – REQUERIMIENTOS DE LA EMPRESA Y ANTECEDENTES DE TRABAJOS SIMILARES

1 NOMBRE DE LA EMPRESA:

…………………………………………………………………………………………….

2 DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:

…………………………………………………………………………………………….

3 TELÉFONO DE LA EMPRESA:

…………………………………………………………………………………………….

Obra: Repartición o

persona

contratante.

Fecha del

contrato.

Características del trabajo.

Deberán adjuntarse datos personales del representante actuante firmado por el

mismo.

En caso de que la capacidad del formulario sea insuficiente para la cantidad de

información que la Empresa posee, el mismo podrá sustituirse por otro ampliado, el

cuál deberá conservar el mismo formato.

44

ANEXO Vb - CURRICULUM DEL INGENIERO CIVIL

LICITACION ABREVIADA Nº A 12243 Nombre: ............................................................................................................................... Nacionalidad: ............................................................................................................................... Profesión: ............................................................................................................................... Edad: ............................................................................................................................... Estudios Cursados:............................................................................................................... Actividad Profesional:............................................................................................................ Experiencia en obras similares a la licitada: ……………………………………….........................................................................

45

ANEXO Vc - CURRICULUM DEL INGENIERO INDUSTRIAL MECÁNICO (o ELÉCTRICO)

LICITACION ABREVIADA Nº A 12243 Nombre: ............................................................................................................................... Nacionalidad: ............................................................................................................................... Profesión:............................................................................................................... Edad: ............................................................................................................................... Estudios Cursados:............................................................................................................... Actividad Profesional:............................................................................................................ Experiencia en obras similares a la licitada: ……………………………………….........................................................................

46

ANEXO Vd - CURRICULUM DEL REPRESENTANTE TÉCNICO

LICITACION ABREVIADA Nº A 12243 Nombre: ............................................................................................................................... Nacionalidad: ............................................................................................................................... Profesión: ............................................................................................................................... Edad: ............................................................................................................................... Estudios Cursados:............................................................................................................... Actividad Profesional:............................................................................................................ Experiencia en obras similares a la licitada: ……………………………………….........................................................................

47

ANEXO VI – CARTA PODER

ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LICITACI0N ABREVIADA Nº A 12243 Aclaración: Si la Carta Poder o el poder queda otorgado por escritura autorizada en el exterior, deberá además estar debidamente legalizada, traducida al Idioma Español en su caso y protocolizada. CARTA PODER Lugar y fecha............................. Por la presente carta poder.................................................................................................. (nombre del (los) poderdante(s)) autorizo(amos) a .................................................................................................................. (nombre del (los) apoderado(s)) con Cédula de Identidad de ................. Nº. ..................... para que en mi (nuestro) nombre y representación, realice(n) todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier Oficina o repartición de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, en relación con cualquier Licitación en trámite o que se efectúe en el futuro en dicho Organismo. En consecuencia él (los) apoderado(s) queda(n) facultado(s) expresamente para: 1) retirar la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones. 2) gestionar la inscripción de la Empresa en los Registros existentes o que se creen 3) entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique O.S.E. 4) firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que estime convenientes siempre que se refieran a dicho acto exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva. 5) efectuar declaraciones sean juradas o no. 6) interponer todo tipo de recursos. 7) otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con O.S.E. en caso de ser adjudicatario(s) de la Licitación con todas las cláusulas y requisitos de estilo. La intervención personal del (los) mandante(s) en el trámite no significará revocación tácita del presente, al que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las Oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación. SOLICITO (AMOS) la intervención del Escribano.................................................. a los efectos de certificación de firmas. FIRMAS

48

SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes. En caso de tratarse de Sociedades el Escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (Nº, Fº) y Lº de inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos). En caso de ser sociedad anónima: decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad actúe por poder: vigencia del mismo.

49

ANEXO VII

PLANOS