Municipalidad de San Andrés Villa SecaProyecto bases Mej Edif... · Ley de Compras y...

Municipalidad de San Andrés Villa Seca Departamento de Retalhuleu, Guatemala, C. A.

3

BASES DE COTIZACIÓN

PROYECTO No. 11-2012

Mejoramiento Edificio(s) Techado, Cancha Polideportiva Cabecera Municipal,

San Andrés Villa Seca, Retalhuleu

UBICACIÓN ESPECÍFICA:

Cabecera Municipal, San Andrés Villa Seca, Retalhuleu.

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

DEFINICIONES: Para efectos de esta cotización los términos que se consignan en el segmento se interpretaran como allí se indica y

solo así:

Municipalidad: De San Andrés Villa Seca

Departamento: Retalhuleu

Unidad Compradora: Dirección Municipal de Planificación

Invitación a Cotizar: Solicitud girada por la Municipalidad de San Andrés Villa Seca para que se coticen los

servicios a ser adquiridos.

Oferta: Propuesta presentada por una persona individual o jurídica ofreciendo los servicios.

Oferente: Persona individual o Jurídica que presenta oferta a la cotización.

Adjudicatario: Persona individual o jurídica a quien la junta de calificación le otorga el presente

concurso.

Contrato: Documento suscrito entre la Municipalidad de San Andrés Villa Seca, Retalhuleu y el

adjudicatario para el suministro del servicio, del cual forman parte todos los documentos

que puedan derivarse de este proceso.


4

Sección II

PREPARACIÓN DE LA OFERTA:

BASE LEGAL:

Las presentes Bases Legales de cotización se elaboraron, de conformidad con lo establecido por el Honorable Consejo

Municipal y en cumplimiento al artículo 38 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.1.1 De conformidad al Artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, debe presentarse la cotización respectiva

el día XXXX xx de septiembre del 2012 a las 10:00am en la Dirección Municipal de Planificación de la

Municipalidad de San Andrés Villa Seca, Departamento de Retalhuleu, a la Junta de Cotización quien realizará

la RECEPCIÓN y APERTURA DE PLICAS.

2.1.2 De conformidad al artículo 24 de la Ley de Contrataciones del Estado, las cotizaciones serán recibidas en la hora

y día señalado, transcurrido 30 minutos después de dicha hora, no se acepta ninguna oferta.

2.1.3 Las personas individuales o jurídicas pueden participar presentado su oferta, estando legalmente autorizadas para

operar en Guatemala y que su giro comercial sea con relación a dicho proyecto y que no estén comprendidas en

las prohibiciones que señala el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.1.4 De conformidad a los artículos 6 y 41 de la Ley de Contrataciones del Estado el valor total de la oferta deberá ser

detallado en números y letras debiendo contener el precio unitario de cada uno de los renglones que la integran.

2.1.5 Las empresas ofertantes deberán examinar la totalidad de la documentación, las condiciones y las

especificaciones que rigen para esta cotización. Solo se aceptará una oferta por persona individual o jurídica,

caso contrario el oferente será descalificado.

2.1.6 La empresa oferente proveerá toda la información requerida en la invitación a cotizar en sobre debidamente

cerrado y sellado, no se tomarán en cuenta ofertas que presenten borrones, enmiendas, raspaduras, omisiones,

adiciones o entrelineados que no estén debidamente salvados antes de la firma del representante legal.

2.1.7 En caso de que a la convocatoria a cotizar se presentaré únicamente un oferente, de acuerdo al artículo 31 del la

Ley de Contrataciones del Estado, a este se le podrá adjudicar la misma, siempre que a juicio de la Junta de

Cotización, la oferta satisfaga los requisitos exigidos en las bases y que sea conveniente a los intereses del

Estado.

2.1.8 En el caso de que a la convocatoria a la Licitación no concurriere ningún oferente, de acuerdo al artículo 32 de la

Ley de contrataciones del Estado, la Junta levantará el acta correspondiente y lo hará del conocimiento de la

autoridad administrativa superior respectiva, para que se prorrogue el plazo para recibir ofertas. Si aún así no

concurriere algún oferente, la autoridad superior quedará facultada a realizar la compra directa a que se refiere el

Artículo 43 de esta ley.


5

DOCUMENTOS A PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE.

a) Recibo Municipal (Original) que demuestre que se efectuó el pago requerido para los gastos de impresión de las

bases en el tiempo establecido. (Descrito en la invitación a ofertar, Sección I, Obligatoria).

b) La oferta debe incluir el formulario oficial de solicitud de COTIZACIÓN proporcionado por la Tesorería Municipal,

posteriormente al pago por las impresiones de las bases de COTIZACIÓN. (Obligatoria).

c) Constancia de visita de campo realizada por el representante legal o propietario de la empresa, la cual debe de

ir sellada y firmada por la Municipalidad y por el Gerente o representante legal de la empresa quien realizo la

visita. (obligatoria).

d) Fotocopia legalizada de la patente de Comercio de la Empresa y/o Sociedad.

e) Si el oferente fuera una persona jurídica, deberá presentar copia legalizada de la Escritura Constitutiva de la Sociedad

debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

f) Constancia de inscripción al Registro Tributario Unificado, donde consta el número de identificación tributaria, actualizado 2012.

g) Constancia de PRECALIFICACIÓN ESPECÍFICA para este proyecto, extendida por el Registro de Precalificados

de obras del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y vivienda. (Original).

h) En original declaración jurada de no estar comprendido dentro las excepciones a que se refiere el artículo 26 y 80

del Decreto 57-92 “Ley de Contrataciones del estado” y su Reglamento en numeral 10 del artículo 19. (Original).

i) Tres (03) Constancias de colegiado activo “En Original” del ingeniero y/o Arquitecto Supervisor de la Empresa

ofertante.

j) En original declaración jurada de que si resulta adjudicatario, suscribirá contrato con esta Municipalidad, dentro de

los ocho días siguientes de haber recibido la notificación

k) En original declaración jurada de haber estudiado, analizado y comprendido el contexto del que constan las Bases de

Cotización Pública.

l) Fotocopia de la Cédula de Vecindad del propietario de la empresa (Autenticada)

m) Constancia de inscripción al IGSS como patrono.

n) Constancia de inscripción y de estar habilitado en el Registro de Proveedores de Guatecompras (Actualización 2012,

en Original)

o) Vigencia 2012 del Registro de Precalificados de obras del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y vivienda

p) Carta de presentación de oferta, sellada y firmada por el oferente (Representante legal)

q) Fianza de sostenimiento de oferta en Original y Copia Original por el uno por ciento (1%), según artículo 64 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado y su reglamento respectivo a favor de “Municipalidad de San Andrés

Villa Seca, Retalhuleu”, en un sobre plástico sin perforarse ni marcarse, de lo contrario no se aceptará.

r) Cronograma de EJECUCIÓN FÍSICA del proyecto (Timbrado, Firmado y Sellado por profesional Colegiado).

s) Cronograma de EJECUCIÓN FINANCIERA del proyecto (Timbrado, Firmado y Sellado por profesional

Colegiado).

t) Cronograma de INVERSIÓN DEL 20% DE ANTICIPO.

u) Presupuesto INTEGRADO y DESGLOSADO (Timbrado, Firmado y Sellado por profesional Colegiado).

v) Un CD con la información requerida en los numerales r), s), t), y u).

w) Especificaciones generales y Especificaciones Técnicas (Timbradas, Firmadas y Selladas por profesional

Colegiado).

x) Fotocopia de la declaración del ISR año 2011, (Autenticada).

y) Fotocopia de la declaración del IVA año 2011, (Autenticada).


6

z) Presentar la siguiente información, Certificada por Banco del Sistema:

1. Identificación del Cuentahabiente

2. Tipos de cuenta que posee en la Entidad Bancaria

3. Promedio de cifras antes del punto decimal de los saldos que posee

4. Tiempo de manejo de la cuenta

5. Clase de Cuentahabiente

6. Determinación si posee créditos en la Entidad Bancaria

7. Saldo del deudor, y

8. Clasificación o categoría del deudor de conformidad con la normativa correspondiente

aa) En original declaración jurada sobre la inexistencia de conflicto de interés entre el oferente y el banco que acredite

la titularidad de sus cuentas bancarias.

bb) Listado del equipo con que cuenta la empresa

cc) Listado del personal con que cuenta la empresa

(Estos dos últimos requisitos servirán para evaluar la capacidad instalada de la empresa)

dd) Los precios deberán estar expresados en quetzales, en letras y números, los cuales deben incluir todos los impuestos

establecidos en la República de Guatemala.

ee) Todos los requerimientos establecidos con anterioridad son fundamentales para participar en el concurso, el

incumplimiento de algunos de los incisos por parte del oferente, dará lugar a la no participación en el proceso de

adjudicación, quedando descalificado automáticamente.

ff) Toda papelería que sea fotocopiada de su original deberá ser autenticada por un Abogado y Notario en una sola

declaración o en forma separada, la cual deberá de estar debidamente firmada, sellada y timbrada, la cual debe ser

presentada en la respectiva plica en original.

gg) Toda la información requerida deberá presentarse con índice que identifique de forma separada cada uno de los

requisitos

hh) En cualquier fase del procedimiento de contratación pública en la que el funcionario o empleado público responsable

de la Junta de Cotización, tenga duda razonable de la veracidad de los documentos o declaraciones presentadas por el

oferente o adjudicatario, la Junta de Cotización queda facultada para requerir a este por escrito, en un plazo que no

exceda de dos (2) días hábiles de conocido el hecho, el cual será anexado al expediente, para el efecto la Junta de

Cotización concederá al oferente o adjudicatario, audiencia por dos (2) días hábiles para resolver la duda razonada,

caso contrario la Junta de Cotización rechazará la oferta o improbará lo actuado.

NOTA:

Los requisitos de la a) a la hh) NO SON LOS ÚNICOS REQUERIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTA

OFERTA, por lo que se les suplica a los oferentes leer detalladamente el presente documento en su totalidad.

Cualquier error o incoherencia en la información, favor de hacer sus consultas de acuerdo a lo descrito en la

Sección I de las Bases de Cotización.

VALIDEZ DE LA OFERTA: El oferente deberá garantizar que su oferta tendrá vigencia desde la fecha de recepción de ofertas hasta la aprobación de

la adjudicación mediante contrato, lo cual será garantizado mediante la fianza de sostenimiento de oferta.

ENTREGA DE LA OFERTA: La oferta deberá ser entregada en la dirección indicada en la Sección I a más tardar en la fecha y hora señaladas, en un

sobre cerrado y sellado. Colocar etiqueta de identificación, como lo indica en el anexo II. Las ofertas que sean presentadas

fuera del plazo y hora indicado anteriormente, NO SERÁN RECIBIDAS.


7

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS: Las ofertas serán evaluadas de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a- Primera Fase:

Revisión documental de carácter excluyente, en la cual se comprobará que esté completa la documentación requerida. La

falta de alguno de los documentos indicados en la sección II, "PREPARACION DE LA OFERTA", será causa justificada

para rechazar la oferta.

b- Segunda Fase: Revisión del cumplimiento de las especificaciones técnicas únicamente para las ofertas aceptadas en la primera fase.

c- Tercera Fase: A las ofertas aceptadas en la segunda fase les serán aplicados los criterios de calificación siguiente:

Valor Oferta 40%

Cumplimiento requisitos 20%

Capacidad de la empresa 25%

Tiempo de ejecución 15%

Total 100%

SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE LA OFERTA: La Municipalidad podrá solicitar aclaraciones a cualquier propuesta recibida. La solicitud de aclaración y la respuesta

serán formuladas por escrito y no se solicitarán ni ofrecerán cambios en los precios ni en los aspectos substanciales de la

oferta.

CONFIDENCIALIDAD: La actuación de la Comisión de Cotización será confidencial durante el período de análisis y adjudicación. Todo intento

de un oferente de indagar sobre el estado de la calificación o tratar de influir en el resultado será motivo para la

descalificación inmediata de su oferta. Los oferentes deberán esperar la notificación de la Municipalidad.

FORMA DE PAGO: La Municipalidad efectuará hasta 5 pagos de los servicios objeto del contrato, en la forma siguiente:

1.- Anticipo del 20% del total de la obra

2.- 20% por el 25% del avance físico de la obra

3.- 30% por el 50% del avance físico de la obra

4.- 20% por el 75% del avance físico de la obra y entrega de materiales

5.- 10% restante al recibir la obra concluida

FACTURACIÓN: El contratista emitirá sus facturas en quetzales, cumpliendo con todos los requisitos de ley, a nombre de: Municipalidad

de San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, con Número de identificación Tributaria 624847-0 y la presentará en la Tesorería

Municipal de la corporación Edil.

IMPUESTOS Y OBLIGACIONES: Los precios de la oferta deberán incluir el pago de todos los Impuestos establecidos en la Republica de Guatemala.

PROPIEDAD DE LAS OFERTAS: Las ofertas que sean presentadas por este concurso, serán propiedad de la Municipalidad de San Andrés Villa Seca,

Retalhuleu, quien las conservará en su poder.


8

ERRORES U OMISIONES: No se permitirá que algún oferente pretenda aprovecharse de cualquier error u omisión en las especificaciones que

corren adjunto. En el caso de que una empresa encontrara errores u omisiones, deberá notificarlos a la Municipalidad para

que ésta emita un adendum con las correcciones necesarias.

MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS: La Municipalidad a través de la Junta de Cotización podrá introducir modificaciones a los documentos de cotización

siempre que demuestre que es en beneficio del mismo.

PLAZO DE ENTREGA: El Oferente indicará en su oferta el plazo en que se compromete a entregar los servicios objeto del contrato.

GARANTIAS DE CALIDAD: El contratista presentará certificados de garantía de calidad de todos los productos a utilizar, garantizando el resultado

deseado y su buen funcionamiento. Para amparar el bien adquirido por la MUNICIPALIDAD de San Andrés Villa Seca, Departamento de Retalhuleu.

ENTREGA DE LOS SERVICIOS: a.- Los servicios a entregar es lo especificado en la sección VI, objetos de la presente cotización.

b.- El Proyecto deberá ser entregado en el lugar donde indican las bases.

c.- En la entrega deberá estar presente el contratista o un representante acreditado por el mismo para garantizar el

cumplimiento de todos los requisitos contractuales.

d.- Los servicios se considerarán recibidos por la comisión receptora cuando ésta realice y firme el acta de recepción, en

la que hará constar que el contratista ha cumplido con la entrega a entera satisfacción de la comisión.

DIFERENCIAS EN LOS DOCUMENTOS: En caso de existir diferencias entre los distintos documentos de la cotización, el orden de prioridades será:

Especificaciones técnicas, Condiciones Generales.


9

SECCION III

GARANTIAS

3.1 GARANTIA DE SOSTENIMIENTO DE LA OFERTA La firmeza de su oferta la caucionarán los oferentes mediante fianza, cheque certificado o en efectivo, por el UNO POR

CIENTO (1%) del valor de su oferta. Si la garantía es prestada mediante Fianza de Sostenimiento de Oferta, la póliza deberá

ser Emitida a favor y a entera satisfacción de la MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS VILLA SECA, Retalhuleu, por una

afianzadora de reconocida solvencia financiera autorizada para operar en la República de Guatemala.

Los oferentes estarán obligados a sostener sus ofertas hasta que se les notifique oficialmente la aprobación de la adjudicación, y en todo caso la fianza de sostenimiento de oferta tendrá una vigencia de 90 días. El adjudicatario acepta y se

compromete a que una vez vencido el plazo de vigencia de dicha fianza, se prorrogará hasta que sea substituida por la fianza

de cumplimiento de contrato, debiendo presentar inmediatamente la póliza de prórroga respectiva. El calificado en segundo

lugar deberá mantenerla vigente hasta que se le notifique oficialmente la aprobación del contrato por la autoridad superior

correspondiente. Al ser aprobada la adjudicación, la Municipalidad de San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, lo hará del

conocimiento de los oferentes. La garantía de sostenimiento de oferta se hará efectiva por cualquiera de las razones

siguientes:

a.- Si el adjudicatario no sostiene su oferta.

b.-Si el adjudicatario no concurre a firmar el contrato respectivo dentro del plazo que señala el Artículo 36 del Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado.

c.- Si el adjudicatario, habiendo suscrito el contrato, no presenta la fianza de cumplimiento de contrato.

d.- En cualquiera de los casos anteriores, la adjudicación que se hubiere hecho quedará sin efecto, debiendo ser llamado a negociar el Oferente calificado en el segundo lugar. Con base en el informe que rinda el Supervisor, la Municipalidad de

San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, exigirá por escrito el pago de la fianza, acompañando la información y

documentación pertinentes y la afianzadora hará el pago conforme lo establece el Artículo 1030 del Código de

Comercio. Todo lo anterior se hará constar expresamente en la póliza respectiva y, si la caución fuere en efectivo, al

hacer el depósito el Oferente aceptara que, de incumplir, no se le reintegrará la garantía prestada.

3.2 FIANZA DE CUMPLIMIENTO Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el Contrato, el adjudicatario

deberá presentar fianza por un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del contrato respectivo. La fianza de cumplimiento cubrirá los aspectos contemplados en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los

porcentajes allí señalados. La póliza de dicha fianza deberá ser emitida a favor y a entera satisfacción de la

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS VILLA SECA, RETALHULEU, por una Afianzadora de reconocida solvencia

financiera, autorizada para operar en la República de Guatemala. La constitución y presentación de la Fianza de

Cumplimiento de Contrato será requisito previo a la aprobación del contrato por la autoridad superior correspondiente. El

contrato deberá quedar aprobado dentro del término que fija el Artículo 36 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado. La Municipalidad hará efectiva la fianza de Cumplimiento en los siguientes casos:

Si el contratista deja de cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley y del contrato.

Si se produjera el incumplimiento por parte del contratista, la MUNICIPALIDAD de San Andrés Villa Seca,

Retalhuleu, solicitará por escrito y en forma fundamentada el pago de la fianza a la afianzadora, debiendo esta última hacer el pago conforme el artículo 1030 del código de Comercio (10 días cuando hay afianzamiento directo y 30 días cuando hay

re-afianzamiento). Todo lo anterior se hará constar expresamente en la póliza respectiva.

3.3 FIANZA POR ANTICIPO Previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, el contratista constituirá garantía mediante fianza por el monto

de un CIEN por ciento (100%) del mismo. La garantía podrá reducirse al máximo del saldo deudor y estará vigente hasta

su total amortización. El reglamento establecerá el procedimiento de reducción y lo concerniente en los casos de

rescisión, resolución y terminación del contrato.


10

3.4 FIANZA DE CONSERVACIÓN DE OBRA O DE CALIDAD O DE FUNCIONAMIENTO. El contratista responderá por la conservación de la obra, mediante fianza que cubra el valor de las reparaciones de las

fallas o desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18)

meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra. La garantía de conservación de obra, o de calidad y/o

funcionamiento, deberá otorgarse por el equivalente al QUINCE por ciento (15%) del valor original del contrato. El

vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en el párrafo anterior, no exime al contratista de las

responsabilidades de destrucción o deterioro de la obra debido a dolo o culpa de su parte, por el plazo de DOS (2) años, a

partir de la recepción definitiva de la obra o servicio.

3.5 FIANZA POR SALDOS DEUDORES Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor de la Municipalidad en la liquidación, el

contratista deberá presentar fianza, por el CINCO por ciento (5%) del valor original del contrato. Esta garantía deberá

otorgarse simultáneamente con la conservación de obra como requisito previo para la recepción de obra. Aprobada la

liquidación, si no hubiere saldos deudores, se cancelará esta garantía.

SECCION IV SANCIONES PECUNIARIAS

Si el Contratista se atrasare en la entrega del servicio dentro del plazo pactado, pagará una sanción por retraso

equivalente al CERO PUNTO UNO POR MILLAR del monto del contrato por cada día de atraso en que incurriere.

SECCION V ADJUDICACION

La comisión de cotización deberá adjudicar el suministro de los servicios al oferente que haya presentado la oferta más

conveniente a los intereses de la Municipalidad de San Andrés Villa Seca, Retalhuleu. La mayor o menor conveniencia

de las ofertas se determinará de la aplicación de los criterios de calificación establecidos en la sección II de estos

documentos.

RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(MARN) El Oferente al que se adjudicare el Presente Concurso, cumplirá con los requisitos que le correspondan para la

obtención de la Resolución del MARN requerido para este tipo de Proyectos, los cuales deberá entregar a la Dirección

Municipal de Planificación (DMP) para que se inicie el trámite del correspondiente.


11

SECCIÓN VI RENGLONES DE TRABAJO

El proyecto consiste en el techado de una Cancha Polideportiva existente, que consta de 600.00m2 de Trabajos Preliminares;

12 unidades de zapatas; 12 unidades de Columnas; 591.00m2 de Estructura metálica; 591.00 m 26de Cubierta de zinc calibre

26; 12.00m3 de muro ciclópeo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES OBJETO DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Es el de definir y regir la construcción de la Obra, debiendo ejecutarse de acuerdo a las condiciones establecidas en el

Contrato. Los Planos y Especificaciones serán de carácter complementario y todo lo que se designe o especifique en

cualquiera de ellos será como si se hiciera en ambos. El Constructor procederá de acuerdo con los Planos y Especificaciones

Técnicas y Disposiciones Especiales, incluyendo las modificaciones aprobadas y las disposiciones emitidas por medio de

órdenes escritas del Supervisor Municipal o de la Dirección Municipal de Planificación (a partir de ahora DMP). Únicamente

los planos que, por modificaciones introducidas a la obra en el campo, ocasionen variantes en los planos originales. La

ejecución de los planos finales no constituye un renglón de trabajo y no tendrá un precio unitario alguno. El Contratista

deberá entregar dicho juego de planos a más tardar, al solicitar la liquidación respectiva.

DESARROLLO DE LA OBRA La Obra será controlada en su desarrollo, en base a lo establecido en el Contrato, acorde a los Planos aprobados del proyecto,

las Especificaciones Técnicas y Disposiciones Especiales, el Programa de Trabajo aceptado y los dibujos o esquemas de

trabajo aprobados por el Supervisor de Obras Municipales. De todos los trabajos realizados durante el proceso de ejecución

de la Obra, deberá quedar constancia gráfica, en los Planos finales. (Ver Objetos de Planos y Especificaciones. Párrafo 2).

PLANOS Y ESPECIFICACIONES El Constructor recibirá una (1) copia reproducible de los planos y de las modificaciones aprobadas, así como de las bases y

Especificaciones Técnicas y Disposiciones Especiales que regirán la Obra, debiendo mantenerse por lo menos, una en ésta y

suministrar por su cuenta, las que sean necesarias a su propio personal, subcontratistas en caso de que los hubiere y a las

personas que le suministren los materiales o equipo requeridos. Cuando sea necesario introducir cambios en las

Especificaciones o Disposiciones se emitirá el apéndice correspondiente, del cual se entregará copia al Constructor.

TRAZO Y NIVELACIÓN El proyecto deberá ser trazado y nivelado por medio de un aparato de topografía, teniendo el cuidado de tomar

referencias no móviles para evitar errores en el momento del zanjeo y tener el debido desnivel para el funciona miento del

drenaje, así como guardar la alineación para evitar pasar el drenaje por lugares en donde pueda perjudicar. Se deberá ajustar

la tubería existente (60Mt.) para lograr encontrar el nivel de entrada ideal conforme planos para el desarenador que será el

nivel 0.00, reutilizando el tubo existente (solo modificar pendiente).

TRAZO Y REPLANTEO El Constructor será responsable del correcto replanteo y ubicación de la Obra, con respecto a los puntos fijos,

niveles y líneas de referencia que le sean entregados por el Supervisor o que estén indicados en los Planos. El mantenimiento

de éstos, estará bajo la responsabilidad del Constructor durante el tiempo que dure la Obra, en caso de que por alguna razón

sea necesario afectar alguna marca de punto fijo o nivel, deberá proceder a establecer nuevos puntos de control de la

precisión requerida, para sustituir al que se alteró y no podrá hacerlo hasta que el Supervisor de Obras Municipales y del

CODEDE, en forma escrita, dé su autorización después de comprobar a su satisfacción que son aceptables. La verificación o

revisión que efectúe el Supervisor de Obras Municipales o cualquier representante de la DMP, no exonerará al Constructor

de su plena responsabilidad respecto a la exactitud de éstos.


12

REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Todos los materiales y equipo que suministra el Constructor, serán nuevos y deberán llenar los requisitos y condiciones que

se señalan en las Especificaciones Técnicas y Disposiciones Especiales. Las aprobaciones del Supervisor no relevan al

Constructor de su responsabilidad por el equipo que suministre. Las fuentes de abastecimiento de los materiales deberán ser

aprobados antes de que se principien a efectuar las entregas, debiéndose presentar muestras representativas del tipo y

cantidad de los materiales requeridos, para su inspección y análisis, de acuerdo con los métodos a que se haga referencia en

las Especificaciones Técnicas o Disposiciones Especiales. El Supervisor de Obras Municipales podrá requerir al Constructor,

un certificado del productor del material, el que podrá ser aceptado en lugar de hacer los análisis. Podrá tomar sus propias

muestras en cualquier momento, con fines de controlar la calidad del material, siendo el costo de los análisis por cuenta del

Constructor.

MOVIMIENTO DE TIERRAS El Contratista deberá efectuar las operaciones necesarias para excavar, remover, retirar las piedras mayores de 1/3 del

espesor de la capa, mezclar, humedecer, homogenizar, conformar y compactar al 95% del proctor Standard y efectuar

rellenos conforme las cotas y niveles indicados en los planos. En las áreas que haya corte o relleno y que tengan drenaje

natural por razones de volumen mínimo, se deberá dejar 1% de pendiente al terreno natural y con la dirección de la misma de

acuerdo al criterio lógico del Supervisor, dejarlo conformado y drenado. Además el Contratista deberá trasladar y depositar el

material sobrante al banco de materiales o zonas de desperdicio que fije el Supervisor de Obras Municipales. La DPM

entregará al Contratista planos de cotas finales y el volumen aproximado de corte y relleno. Cualquier discrepancia con lo

indicado en planos deberá ser comunicado al Supervisor de obras Municipales, quien efectuará la revisión correspondiente e

indicará por escrito cualquier cambio. Si el Contratista considera conveniente la utilización de maquinaria para efectuar el

movimiento de tierras, deberá tomar las precauciones necesarias para no dañar las instalaciones existentes. Cualquier

edificación, estructura o instalación que resulte dañada por no haber tomado las medidas de seguridad necesarias, deberá ser

reparada o sustituida satisfactoriamente a costa del Contratista. Para la referencia de niveles, el Contratista constituirá los

bancos de nivel, localizándolos adecuadamente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRABAJOS PRELIMINARES Limpieza General

Deberá extraerse todo el material que sea nocivo a la construcción, especialmente en sectores en donde se utilice

para soporte estructural y pisos, principalmente; se tomarán las medidas de precaución para evitar el peligro de daño a los

trabajos y a la construcción misma.

Bodega y guardianía: Deberá contarse con un espacio de bodega, que garantice el correcto almacenamiento de materiales, especialmente

aquellos de tipo perecedero como cemento y cal; en cuanto al acero de refuerzo, deberá almacenarse bajo techo y evitar el

contacto con la humedad. Deberá contarse con un espacio que además permita la rotación de materiales perecederos y

observar las formas específicas de almacenamiento. En el caso de materiales de patio, deberá definirse su localización en un

área libre de contaminación por material orgánico y desechos. La guardianía deberá ser un espacio de características

habitables, evitando el contacto directo con el área de bodega, especialmente cuando se cuente con material que genere polvo,

suciedad o vapores dañinos a la salud de las personas.

CIMENTACIÓN Excavación

Los niveles de cimentación deberán identificarse con claridad, especialmente las zonas que contienen elementos

estructurales, de acuerdo con la información contenida en los planos. Las dimensiones de las excavaciones deberán responder

al diseño estructural, evitando dejar áreas susceptibles de erosión o relleno innecesario.


13

COLUMNAS Columnas Aisladas

En alto porcentaje, las columnas forman parte del muro, como elemento de carga, sin embargo es importante dar

tratamiento especial a las columnas que parcialmente trabajan en forma aislada, como las divisiones de puertas y ventanas.

Las columnas aisladas deberán quedar perfectamente centradas, con recubrimiento mínimo de 2.5cm.

Se deberá evitar el uso de traslapes de varillas de acero, y, en caso de darse, los traslapes se dejarán a diferente altura

para evitar posibles puntos débiles en columnas y no deberán ser menores a 30 diámetros de la varilla de refuerzo. Las

columnas y mochetas principales se anclarán al cimiento corrido, previo a la fundición del mismo y con anclajes no menores

a los 30 diámetros de la varilla de refuerzo.

ACERO DE REFUERZO El acero de refuerzo consistirá en barras corrugadas de acero con una resistencia (F´y) de 2,800kg/cm². Todo el

refuerzo deberá estar libre de polvo, óxido suelto, escamas, pinturas, aceite u otro material extraño. Previo a la fundición

deberá limpiarse el acero de refuerzo de todo tipo de mortero que haya quedado adherido.

Las barras de refuerzo deben amarrarse en todas las intersecciones y deberán mantener los recubrimientos

especificados fijando externamente la formaleta. No se permitirá el uso de trozos de madera, piedra o block entre la formaleta

y el acero de refuerzo. Los empalmes en varillas de acero deberán alternarse.

CONCRETO El concreto a utilizar en los elementos estructurales como cimiento corrido, zapatas, soleras, columnas, vigas, tendrá

una resistencia a la compresión de 210kg/cm². Llevará un agregado grueso de 3/4" y un agregado fino cernido en tamiz No

12, libres de material orgánico o contaminante. El concreto será uniforme para todos los elementos estructurales y no podrá

mezclarse directamente sobre el terreno natural, debiendo establecer un área en donde se pueda obtener un concreto libre de

impurezas, así como libre de concreto fraguado.

El tiempo máximo de colocación de concreto posterior a su mezclado, será de 30 minutos y deberá utilizarse

vibradores con el propósito de alcanzar todas las partes del elemento estructural, evitando la existencia de espacios vacíos o

varillas de acero que queden expuestas. En la fundición de cualquier elemento vertical, el concreto no se vaciará a una altura

mayor de 1.20metros en columnas dentro de las formaletas.

ESTRUCTURA METÁLICA Especificaciones de la Estructura Metálica:

La forma, secciones, esfuerzos de diseño y demás características de resistencia y rigidez de los elementos que

integran la Estructura, estarán, dados por los planos del Proyecto. El contratista debe procurar obtener niveles exactos y

fijados según diseño estructural y detalles de planos. En la ejecución de las estructuras de acero deberán atenderse a las

siguientes especificaciones:

a. El sistema de montaje que se siga será el que señale y/o indique el supervisor, asimismo el equipo que vaya a emplearse

estará previamente aprobado por el Supervisor.

b. Las piezas se manejarán con el debido cuidado y la supervisión podrá rechazar las que a juicio se encuentren dañadas

por el mal manejo, debiendo ser su reposición por cuenta del contratista.

c. El supervisor, inmediatamente al terminar el montaje, por cualquiera de los medios que crea conveniente, determinará si

el trabajo está a plomo, alineado, nivelado y apropiadamente arriostrado. Con respecto a tolerancias debe esperarse

algunas variaciones en las dimensiones finales de una estructura de acero terminada con respecto a las del diseño. Si no

se especifica de otra manera, éstas se consideran dentro de los límites de una buena práctica, siempre que el efecto

acumulativo no afecte considerablemente el diseño; de lo contrario, el contratista asumirá la responsabilidad de

rectificar el error, y el costo será cubierto por el contratista.

d. El montaje de estructuras acero y las piezas individuales se consideran a plomo, niveladas y alineadas si el error no

excede en 1:500.


14

e. Si el supervisor no está de acuerdo, inmediatamente se lo notificará al contratista, solicitado la corrección debida, sin

que por ello signifique costo adicional del ofertado.

f. Las estructuras tendrán dos manos de pintura anticorrosiva, oxido de zinc, aplicadas sobre material limpio y libre de

oxidación. Después del montaje se deberán retocar los desperfectos que sufra la pintura, tanto por manipulación como

por soldadura en campo.

g. La pintura deberá cubrir totalmente la superficie de las piezas, excepto cuando vayan éstas a quedar embebidas en

concreto o deban ser soldadas posteriormente, en las que se dejarán sin pintar los cantos por soldar y las superficies

adyacentes, debiendo aplicarse en este caso una capa de protección aprobada previamente por el Supervisor.

h. Cuando la supervisión autorice cortes con soplete, estos deberán ser ejecutados de preferencia con un método de guía

automática, y en tal caso no será necesario cepillar los cantos obtenidos, excepto cuando se indique un acabado de este

tipo.

i. El tipo de tornillos a utilizarse será A-325 según los diámetros indicados en los planos a menos que se especifique otro

tipo.

CUBIERTA La cubierta será de lámina de zinc calibre 28, sujetándose con pernos de 3/16" de diámetro y longitud variable. En

cada gancho se colocarán arandelas de hule y zinc para fijación y sello contra la lluvia.

El contratista deberá revisar que la colocación de la lámina no tenga ninguna dificultad constructiva, seguirá las

recomendaciones y los accesorios del fabricante para garantizar la instalación de la cubierta. La pendiente mínima aceptada

para este tipo de cubierta será de 22%.

ROTULO Queda a Responsabilidad del Contratista la colocación del Rotulo de 1.20m x 2.40m, altura mínima 1.60m de Estructura

metálica y las demás Especificaciones del Consejo Departamental de Desarrollo de Retalhuleu, Planos y Especificaciones

Técnicas proporcionados por la DMP.

PRUEBAS DE LABORATORIO Queda a responsabilidad del Contratista tomar una muestra de los materiales que está utilizando para su análisis

fisicoquímico de laboratorio, el cual debe respaldar por escrito los resultados.


15

SECCIÓN VII CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) TECHADO, CANCHA POLIDEPORTIVA

CABECERA MUNICIPAL

SAN ANDRÉS VILLA SECA, RETALHULEU

No DESCRIPCIÓN Cantidad Unidad Precio Unitario TOTAL

1 Trabajos preliminares 600.00 M2

2 Zapatas 12 U

3 Columnas 12 U

4 Estructura metálica 591.00 M2

5 Cubierta lámina de ZINC calibre 26 591.00 M2

6 Muro ciclópeo 2.00 M3

TOTAL DEL PROYECTO


16

SECCIÓN VIII

ANEXOS

ANEXO 1: MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN

Retalhuleu_____de___del 2012.

Señores: Junta de de Cotización,

Municipalidad de San Andrés Villa Seca Estimados Señores: ___(Nombre del propietario o representante legal)___, ___en representación de___(nombre de la empresa u organización), con dirección comercial___________________________la misma que señalo para recibir notificaciones, presento esta oferta de cotización, con respecto al proyecto: “Mejoramiento Edificio(s) Techado, Cancha Polideportiva Cabecera Municipal” San Andrés Villa Seca, Retalhuleu” y número de proyecto (indicado en la Sección I, Bases de Cotización), El monto total de nuestra oferta es de (en letras) y (Q. quetzales), el plazo de ejecución es de _________________________. Me suscribo, Atentamente:

Firma y sello Propietario o representante legal.

ANEXO 2: MODELO DE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE PLICA

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS VILLA SECA RETALHULEU

EMPRESA: TELEFONO :

FECHA DE ENTREGA:

PROYECTO:

HORA: (favor no llenar a partir de aquí)

NOTA:


17

NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE UNO DE LOS REQUISITOS INDISPENDABLES O DE LAS INDICACIONES

ESPECIALES ANTES MENCIONADAS SERA MOTIVO PARA RECHAZAR LA OFERTA, POR LO QUE SE LES SUPLICA A TODOS LOS OFERTANTES LEER DETENIDAMIENTE LAS PRESENTES BASES.

Respetuosamente;

Dirección Municipal de Planificación San Andrés Villa Seca, Retalhuleu.

Municipalidad de San Andrés Villa SecaProyecto bases Mej Edif... · Ley de Compras y...

Documents

Transcript of Municipalidad de San Andrés Villa SecaProyecto bases Mej Edif... · Ley de Compras y...