MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE - Rhône-Alpesimmobilier.lycee.rhonealpes.fr/IMG/pdf/CCTP_CT... ·...

CCTP - CTC _ version 1.0 – 4/05/2015 Marché à bons de commande page 1 / 39

MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Réalisation de prestations de contrôle technique pour l’ensemble des travaux de construction, de réhabilitation et de maintenance des lycées de

la Région Rhône-Alpes inférieurs à 5 millions d’Euros

Lot n°1 Missions de contrôle technique dans les départements de l’Ain et du Rhône. Lot n°2 Missions de contrôle technique dans les départements de la Loire, de la Drôme et

de l’Ardèche. Lot n°3 Missions de contrôle technique dans les départements de l’Isère, de la Savoie et de

la Haute-Savoie

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES

PARTICULIÈRES

(C.C.T.P.)

COMMUN AUX TROIS LOTS


Sommaire

ARTICLE I - OBJET DU MARCHE.................................................................................................................................. 4

ARTICLE II - CONDITIONS D’EXECUTION APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES BONS DE COMMANDE.......... 4

SECTION II.1 - RELATIONS AVEC LE MAÎTRE D’OUVRAGE........................................................................................ 4 SECTION II.2 - DESIGNATION DU RESPONSABLE TECHNIQUE................................................................................ 4 SECTION II.3 - MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR EXECUTER LA MISSION................................................................. 4

ARTICLE III - ETENDUE ET ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA MISSION.............................................................. 5

SECTION III.1 - NATURE DE LA PRESTATION ET CADRE DE LA MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE ................ 5 SECTION III.2 - MODALITES DE REALISATION DE LA MISSION ................................................................................. 7

III2.1. - Généralités .................................................................................................................................................. 7 III2.2. - Coopération avec tous les intervenants de l’acte de construire .................................................................. 7 III2.3. - Coopération avec le Maître de l’ouvrage ou son mandataire ...................................................................... 7 III2.4. - Coopération avec le Maître d’œuvre ........................................................................................................... 8 III2.5. - Coopération avec le Coordonnateur SPS.................................................................................................... 9 III2.6. - Coopération avec la personne chargée de l’Ordonnancement du Pilotage et de la Coordination ............ 10 III2.7. - Coopération avec les entreprises titulaires de contrats de travaux et leurs sous-traitants acceptés ........ 10

SECTION III.3 - ETENDUE DE LA MISSION – MISSIONS CONFIEES AU CONTROLEUR TECHNIQUE ................... 11 III3.1. - Généralités ................................................................................................................................................ 11 III3.2. - PRECISIONS SUR LA MISSION « L » PORTANT SUR LA SOLIDITE DES OUVRAGES ET ELEMENTS EQUIPEMENTS INDISSOCIABLES ............................................................................................................................... 12 III3.3. - PRECISIONS SUR LA MISSION « S » PORTANT SUR LA SECURITE DES PERSONNES DANS LES CONSTRUCTIONS ......................................................................................................................................................... 12 III3.4. - PRECISIONS SUR LA MISSION « PS »RELATIVE A LA SECURITE DES PERSONNES DANS LES CONSTRUCTIONS EN CAS DE SEISME ...................................................................................................................... 13 III3.5. - PRECISIONS SUR LA MISSION « P1 » RELATIVE A LA SOLIDITE DES ELEMENTS D’EQUIPEMENT NON INDISSOCIABLEMENT LIES ................................................................................................................................. 13 III3.6. - PRECISIONS SUR LA MISSION « F » RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS .... 13 III3.7. - PRECISIONS SUR LA MISSION « PH » RELATIVE A L’ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES BATIMENTS 14 III3.8. - PRECISIONS SUR LA MISSION « TH » RELATIVE A L’ISOLATION THERMIQUE ET AUX ECONOMIES D’ENERGIE .............................................................................................................................................. 14 III3.9. - PRECISIONS SUR LA MISSION « HAND » RELATIVE A L’ACCESSIBILITE DES CONSTRUCTIONS POUR LES PERSONNES HANDICAPEES .................................................................................................................... 14 III3.10. - PRECISIONS SUR LA MISSION « BRD » RELATIVE AU TRANSPORT DES BRANCARDS DANS LES CONSTRUCTIONS ......................................................................................................................................................... 15 III3.11. - PRECISIONS SUR LA MISSIONS « LE » RELATIVE A LA SOLIDITE DES EXISTANTS....................... 15 III3.12. - PRECISIONS SUR LA MISSION « AV » RELATIVE A LA STABILITE DES AVOISINANTS................... 15 III3.13. - PRECISIONS SUR LA MISSION « GTB » RELATIVE A LA GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT .... 15 III3.14. - PRECISIONS SUR LA MISSION « ENV » RELATIVE A L’ENVIRONNEMENT....................................... 16 III3.15. - PRECISIONS SUR LA MISSION « HYS » RELATIVE A L’HYGIENE ET A LA SANTE DANS LES BATIMENTS 16 III3.16. - MISSION COMPLEMENTAIRE A LA MISSION « L » PORTANT SUR LA SOLIDITE DES OUVRAGES ET ELEMENTS EQUIPEMENTS INDISSOCIABLES ..................................................................................................... 16 III3.17. - MISSION COMPLEMENTAIRE A LA MISSION « S » PORTANT SUR LA SECURITE DES PERSONNES DANS LES CONSTRUCTIONS ...................................................................................................................................... 16 III3.18. - MISSION COMPLEMENTAIRE A LA MISSION « PH » PORTANT SUR L’ISOLATION ACOUSTIQUE DES BATIMENTS............................................................................................................................................................ 17 III3.19. - MISSION COMPLEMENTAIRE RELATIVE A L’AMENAGEMENTS REALISES PAR LES EXPLOITANTS OU OCCUPANTS DE LOCAUX...................................................................................................................................... 17 III3.20. - MISSION COMPLEMENTAIRE RELATIVE AUX EQUIPEMENTS SPECIFIQUES DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES ................................................................................................................................................... 17

SECTION III.4 - ETENDUE DE LA MISSION – PHASES D’INTERVENTION................................................................ 17

ANNEXE 1 ............................................................................................................................................................................... 19

ARTICLE I - ROLE DU CONTROLEUR TECHNIQUE .................................................................................................. 20

SECTION I.1 - OBLIGATIONS GENERALES ............................................................................................................... 20 I1.1. - Durée de la mission ....................................................................................................................................... 20 I1.2. - Nature et méthodologie des vérifications ....................................................................................................... 21 I1.3. - Principe d’intervention.................................................................................................................................... 21 I1.4. - Diffusion des informations.............................................................................................................................. 22


I1.5. - Forme des livrables........................................................................................................................................ 22 SECTION I.2 - ETENDUE DE LA MISSION .................................................................................................................. 22

I2.1. - PHASE D’ESQUISSE .................................................................................................................................... 22 I2.2. - PHASE DIAGNOSTIC SUR EXISTANT ........................................................................................................ 24 I2.3. - PHASE DE CONCEPTION DES OUVRAGES (APS, APD et PRO) ............................................................. 24 I2.4. - PHASE D’ASSISTANCE A LA CONCEPTION DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES ET À LA PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX ...................................................................................................... 28 I2.5. - PHASE DE PREPARATION DE CHANTIER ET PHASE D’EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX 30 I2.6. - PHASE D’ASSISTANCE LORS DES OPERATIONS DE RECEPTION ........................................................ 34 I2.7. - PERIODE DE PARFAIT ACHEVEMENT DES OUVRAGES ......................................................................... 37 Suivi des levées de réserves ........................................................................................................................................ 37 I2.8. - Intervention pendant la période Garantie de Parfait Achèvement ................................................................. 37 I2.9. - Réalisation d’un rapport de fin de mission ..................................................................................................... 38


CLAUSES TECHNIQUES

Article I - OBJET DU MARCHE

Le présent cahier des clauses techniques particulières (CCTP) a pour objet la réalisation de prestations de contrôle technique prévue par l'article L111-23 du Code de la Construction et de l’Habitation pour l’ensemble des travaux de construction, de réhabilitation et de maintenance des lycées de la Région Rhône-Alpes.

L’annexe 1 au présent CCTP précise le contenu de la mission de Contrôle Technique de construction.

Article II - CONDITIONS D’EXECUTION APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES BONS DE COMMANDE

Section II.1 - RELATIONS AVEC LE MAÎTRE D’OUVRAGE

Le contrôleur technique, s’il n’a pas reçu les documents qu’il estime nécessaires à son intervention, est tenu de le signaler au maître d’ouvrage.

Si le contrôleur technique est conduit, dans l’exercice de sa mission, à s’assurer de l’adéquation entre la qualité des produits utilisés et les travaux à réaliser ou en cours de réalisation, il est tenu de signaler au maître d’ouvrage les essais qu’il estime nécessaires.

Section II.2 - DESIGNATION DU RESPONSABLE TECHNIQUE

Le contrôleur technique désigne dans l’acte d’engagement., le responsable technique qualifié pour signer les avis prévus au chapitre III du CCTG pour l’exécution du marché concerné. Le changement de responsable technique qualifié devra respecter les dispositions prévues au chapitre correspondant du CCAP.

Les avis donnés par le contrôleur au fur et à mesure de l’exécution des commandes sont signés ou contresignés par le responsable technique qualifié visé au présent article.

Section II.3 - MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR EXECUTER LA MISSION

Le contrôleur technique devra utiliser les plates-formes d’échanges de données informatisées éventuellement mises en place par le maître d’ouvrage (plate-forme destinée à l’échange des documents et plans, plate-forme de gestion financière et à la facturation des prestations,…).

Le contrôleur devra se conformer aux règles d’utilisation de ces plates-formes et notamment suivre les formations nécessaires préalables à leur utilisation.


Article III - ETENDUE ET ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA MISSION

Section III.1 - NATURE DE LA PRESTATION ET CADRE DE LA MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Les stipulations du présent marché concernent les prestations intellectuelles nécessaires à l’exercice du rôle de contrôleur technique au sens de l’article 8 de la loi n°78.12 du 4 janvier 1978.

Le contrôleur technique intervient dans les conditions fixées pour chaque élément de mission par le cahier des clauses techniques générales applicable aux marchés publics de contrôle technique (CCTG) dans sa rédaction issue du décret n°99-443 du 28 mai 1999 et par les dispositions de la norme NFP 03-100 (ainsi que de toute norme la remplaçant ou la modifiant)

Le contrôleur technique devra également impérativement respecter les stipulations du présent document, qui précise et/ou complète les documents cités ci-avant. Il en est de même des éléments de son mémoire technique réalisé pendant la mise en concurrence, ce document faisant parti du marché de contrôle technique.

A ce titre, l’ordre de préséance contractuelle des différentes pièces est précisé dans l’article 2 du CCAP.

La mission du contrôleur technique est de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des opérations de construction, de réhabilitation et de maintenance des lycées de la Région Rhône-Alpes. La mission visée au présent alinéa se concrétise par des avis émis dans les conditions visées à l’article L. 111-23 du Code de la construction et de l’habitation.

Le référentiel de sa mission, pour la réalisation de l’ensemble de ses prestations est celui stipulé ci-après.

Sa mission est de prévenir les aléas technique au regard de l’ensemble des dispositions législatives, réglementaires et normatives applicables aux missions qui lui sont confiées, notamment et de manière non exhaustive :

� Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 dite loi Spinetta, notamment son article 8, et ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 relative à la responsabilité et l’assurance dans le domaine de la construction ;

� Articles L 111-23 à L 111-26 et R 111-29 à R 111-42 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) ;

� Décret n°99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier d es clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique (CCTG-CT) ;

� Norme NFP 03-100 du 20 septembre 1995 relative aux « critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction » ;

� Fascicules du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux

� Textes techniques à caractère normatif suivants :

- Normes françaises homologuées ;

- Règles et prescriptions des documents techniques unifiés (DTU) ;

- Avis techniques, agréments européens et appréciations techniques d'expérimentation (ATEX) ;

- Règles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités telles que définies à l'article 2-4 de la norme NFP 03-100.


- D’une manière générale les règles techniques telles que définies dans l’annexe II de la directive européenne 92/50 du 18 juin 1992

- Eurocodes

Le contrôleur technique doit respecter, mettre en œuvre et faire respecter l’ensemble des dispositions législatives, réglementaires et normatives en vigueur à la date de dépôt des autorisations administratives préalables à la construction. Dans ce cadre, toute modification législative ou réglementaire relative au contrôle technique lors de l’opération dans les conditions ci-avant et après notification de son marché, et soumise au contrôle du titulaire, devra être prise en compte par le titulaire qui adaptera en conséquence le contenu de sa mission.

La transposition en droit interne de directive européenne applicable avec échéance de transposition antérieure aux dates d’obtention des autorisations administratives préalables à la construction, fait partie des dispositions à respecter et à intégrer au titre du référentiel technique du contrôleur.

Si une évolution réglementaire a lieu postérieurement à ces dates, pendant la durée effective de la totalité de la prestation du contrôleur technique en application du présent marché, celui-ci doit impérativement informer le maître d’ouvrage ou son représentant des conséquences de cette évolution sur les opérations en cours ou à venir selon la survenance du besoin et l’émission des bons de commande.

La mission du contrôleur technique le conduit à s’assurer de la qualité des produits utilisés dans la construction et à leurs adéquations au projet. A ce titre, le contrôleur technique doit signaler au maître d’ouvrage ou à son représentant les essais qu’il estime nécessaires.

Le contrôle porte sur les parties visibles ou accessibles au moment de l’intervention du contrôleur technique et celui-ci ne procède à aucun démontage ou sondage destructif. Dans ce cadre le contrôleur technique :

� Organise ses interventions, pendant la phase de réalisation des ouvrages, de manière à pouvoir effectuer ses contrôles visuels en fonction de la planification réelle des travaux afin d’avoir accès aux ouvrages à contrôler,

� Fait procéder des opérations de démontage ou de sondage destructif après demande motivée :

- à la diligence du maître d’ouvrage, après réalisation desdits ouvrages conformément à la planification des travaux :

� à charge des entreprises concernées si les avis du titulaire sont défavorables

� à charge du maître d’ouvrage, nonobstant toutes possibilités de réparation du préjudice potentiel par le titulaire

- à la diligence du maître d’ouvrage, après accord du maître d’œuvre, et à charge des entreprises concernées, après réalisation desdits ouvrages en cas de réalisation anticipée par rapport à la planification des travaux, et par défaut d’information de cette anticipation au contrôleur technique

Il est explicitement précisé que tout autre document décrivant le contenu des missions de contrôle technique n’ayant pas de caractère législatif, réglementaire, normatif ou précisé dans le présent document sera considéré comme nul et non avenu.

En complément du référentiel législatif, réglementaire et normatif, le référentiel technique en matière de performance de l’ouvrage est celui défini dans le programme architectural, technique et fonctionnel du maître d’œuvre, notamment pour l’application des missions complémentaires suivantes :

� « F » relative au fonctionnement des installations,

� « TH » relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie

� « PH » relative à l’isolation acoustique des bâtiments,

� « GTB » relative à la gestion technique su bâtiment.


Section III.2 - MODALITES DE REALISATION DE LA MISSION

III2.1. - Généralités

Le présent marché a pour objet de confier aux titulaires la mission précisée explicitement dans chaque bon de commande, selon les définitions du présent document, en parfaite coopération avec l’ensemble des intervenants. A ce titre, le contrôleur technique respectera les exigences minimales de coopération avec chacun d’entre eux, selon les dispositions ci-après.

III2.2. - Coopération avec tous les intervenants de l’acte de construire

Les titulaires doivent l’examen sous forme d’avis ou rapports de toutes les versions des documents émis par les acteurs du projet :

� maîtrise d’œuvre : tout document de toutes phases, mêmes si plusieurs versions de ces documents sont émis pour une même phase technique, suite à une reprise d’études quelque soit l’origine de cette reprise

� entreprises : tout document d’exécution, ou toute exécution d’ouvrages sur chantier, mêmes si plusieurs versions de ces documents sont émis pour un même ouvrage à réaliser, suite à une reprise d’études ou de travaux, quelque soit l’origine de la reprise

� autres intervenants : tout document ou production, même si plusieurs versions de ces productions sont réalisés, quelque soit l’origine de la reprise

Ces missions seront établies sur la base de l’examen des :

� Plans et autres documents techniques de conception,

� Plans et autres documents techniques destinés à la consultation des entreprises ainsi que les variantes et options proposées,

� Plans et autres documents techniques d’exécution, accompagnés de leurs justificatifs tels que procès- verbaux d’essais et de certification de produits,

� Ouvrages et éléments d’équipements soumis au contrôle technique lors des visites de chantier,

� Etc.

III2.3. - Coopération avec le Maître de l’ouvrage ou son mandataire

Le maître d’ouvrage ou son mandataire doit :

� Fournir au contrôleur technique la copie du(des) permis de démolir et du(des) permis de construire

� Fournir au contrôleur technique une copie de la déclaration d’ouverture de chantier

� Donner au contrôleur technique l’information relative à l’usage ultérieur des ouvrages, ainsi que les sujétions particulières en découlant

� Donner au contrôleur technique toutes informations relatives aux contrats des intervenants de l’acte de construire ayant une incidence sur sa propre prestation

� Donner au contrôleur technique toutes informations relatives à la planification de l’opération, tant en phase d’études qu’en phase de préparation, de réalisation du chantier, de réception des ouvrages et de garantie de parfait achèvement

� Informer le contrôleur technique de toute intervention d’une des entreprises de l’opération pendant la garantie de parfait achèvement

� Transmettre au contrôleur technique tout document nécessaire à la réalisation de sa prestation produit par la maîtrise d’œuvre ou par un assistant à maître d’ouvrage, pendant les études,


pendant la phase de préparation du chantier, pendant la réalisation du chantier, à la réception des ouvrages et pendant la garantie de parfait achèvement

� Transmettre ou faire transmettre au contrôleur technique tout document produit par les entreprises pendant la phase de préparation du chantier, pendant la réalisation du chantier, à la réception des ouvrages et pendant la garantie de parfait achèvement

Le contrôleur technique doit :

� Informer le maître d’ouvrage ou son mandataire de tout manque de documents ou informations nécessaire à la réalisation de sa prestation, dans des délais compatibles avec l’exercice de sa mission

� Tenir compte de l’ensemble des documents et informations transmises,

� Réaliser impérativement, et de manière exhaustive l’examen et l’analyse de toutes les versions de tous les documents produits par les différents intervenants au titre de sa prestation que pourrait lui fournir le maître d’ouvrage directement ou indirectement, conformément au chapitre précédent, dans les limites du cadre réglementaire et contractuel de sa mission

III2.4. - Coopération avec le Maître d’œuvre

Le maître d’œuvre doit :

� Faire référence au référentiel normatif

� Décrire les hypothèses de conception retenues

� Décrire les dispositions techniques définitives retenues au stade de la production de son Avant Projet Définitif au plus tard

� Préciser le rôle du contrôleur technique dans les marchés de travaux

� Introduire dans les contrats de travaux un dispositif d’auto-contrôle compatible avec l’exercice de la mission du contrôleur technique, selon les précisions de ce dernier

� Suivre les avis et recommandations du contrôleur technique ou demander l’arbitrage du maître d’ouvrage en cas d’avis contraire

� Prendre en compte les remarques et observations issues du Rapport Initial du Contrôleur Technique

� Prévenir le contrôleur technique des phases critiques de réalisation du chantier

� Suivre la levée des observations du contrôleur technique

� Prendre en compte les remarques et observations issues du Rapport Final du Contrôleur Technique

� Faire lever par les entreprises les réserves éventuelles contenues dans le Rapport Final du Contrôleur Technique


� S’assurer de la compatibilité du référentiel du maître d’œuvre par rapport à celui mentionné dans le présent contrat (article III-1), objet de la mission du contrôleur technique, dès l’émission du bon de commande d’une opération particulière. Alerter sans délai le maître d’ouvrage ou son représentant en cas d’incompatibilité sur une opération particulière

� Analyser les risques relatifs aux hypothèses de conception retenues et les présenter dans ses rapports selon les termes du présent marché, en application de l’article relatif aux missions du contrôleur technique ci-après

� Analyser les risques relatifs aux dispositions techniques définitives retenues au stade de la production de l’Avant Projet Définitif du maître d’œuvre et les présenter dans ses rapports selon


les termes du présent marché, en application de l’article relatif aux missions du contrôleur technique ci-après

� S’assurer de la compatibilité de la définition du rôle du contrôleur technique dans les marchés de travaux, par rapport aux clauses du présent marché et à sa propre organisation concernant la réalisation de sa mission pendant la phase travaux. Faire modifier les clauses des marchés de travaux si nécessaire.

� S’assurer de la compatibilité de la définition du dispositif d’auto-contrôle des entreprises dans les marchés de travaux, par rapport aux clauses du présent marché et à sa propre organisation concernant la réalisation de sa mission. Faire modifier les clauses des marchés de travaux si nécessaire.

� Prendre en compte les informations relatives aux phases critiques de réalisation du chantier pour l’organisation de sa mission

III2.5. - Coopération avec le Coordonnateur SPS

Le Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé doit :

� En phase d’études :

- préciser au contrôleur technique les ouvrages provisoires à vérifier, si une telle mission est prévue dans la commande spécifique au contrôleur technique

- préciser les opérations de travaux pour lesquelles il est probable qu’il y ait nécessité de vérification technique, mais sans que celle-ci soit définitivement arrêtée à ce stade, selon les mêmes spécificités

� en phase de réalisation du chantier

- signaler au contrôleur technique, au regard des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé produits par les entreprises, les ouvrages provisoires concernés par des contrôles de stabilité, selon les mêmes spécificités


� En phase d’études :

- Prendre en compte dans ses missions les ouvrages provisoires à vérifier indiqués par le coordonnateur SPS, et prendre en compte les modalités de vérifications éventuellement arrêtées au stade des études par le coordonnateur dans son Plan Général de Coordination, dans son Plan Général Simplifié de Coordination ou dans sa Notice de Coordination SPS

- transmettre une copie de ses rapports notamment ceux relatifs aux missions « AV » » et « Le », si ces missions sont confiées au contrôleur technique

� En phase de réalisation du chantier

- respecter les consignes de sécurité applicables au chantier émises par le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé à l’attention des personnes autorisées pénétrant sur le site de réalisation des travaux (tous les personnels du titulaire sont susceptible de rentrer dans cette catégorie a priori)

- viser le registre journal du coordonnateur si celui-ci annote une remarque, observation ou avis concernant le contrôleur technique, avec la possibilité pour ce dernier d’y annoter sa propre réponse

- Transmettre au plus tôt, les avis relatifs à la stabilité des ouvrages provisoires visés par la mission du contrôleur technique, préalablement à l’utilisation des dits ouvrages


dans l’exécution des travaux, si une telle commande est précisée dans le bon de commande spécifique à l’opération

III2.6. - Coopération avec la personne chargée de l’Ordonnancement du Pilotage et de la Coordination

La personne chargée de l’Ordonnancement du Pilotage et de la Coordination doit :

� préciser à l’ensemble des acteurs les modalités de communication entre eux

� informer le contrôleur technique de la planification des travaux pour que celui-ci soit en mesure d’organiser ses visites conformément à ses obligations réglementaires et contractuelles


� respecter les modalités de communication entre les acteurs mis au point par la personne chargée de la mission d’ordonnancement, du pilotage et de la coordination

� organiser ses visites conformément à ses obligations réglementaires et contractuelles, en cohérence avec les informations de la planification des travaux transmises par la personne chargée de la mission d’ordonnancement, du pilotage et de la coordination

III2.7. - Coopération avec les entreprises titulaires de contrats de travaux et leurs sous-traitants acceptés

Les entreprises doivent :

� mettre en place un auto-contrôle conformément à leurs obligations, notamment en matière d’essais pendant l’exécution des travaux, ou à la fin de ceux-ci, ainsi que la réalisation de procès-verbaux de réception des équipements

� réaliser la totalité des essais et contrôles nécessaires au bon fonctionnement des installations

� informer le contrôleur technique des dates effectives de réalisation des travaux soumis aux avis du contrôleur technique pour que celui-ci soit en mesure d’organiser ses visites conformément à ses obligations réglementaires et contractuelles

� définir et appliquer un Plan d’Assurance Qualité (PAQ), après transmission de celui-ci au contrôleur technique afin qu’il soit en mesure d’organiser sa mission

� appliquer un Plan d’Assurance Qualité sur la base du Plan d’Assurance Qualité Général (PAQG) joint au marché

� Suivre les avis et recommandations du contrôleur technique ou demander l’arbitrage du maître d’ouvrage en cas d’avis contraire


� Organiser sa mission de manière à prendre en compte les résultats des auto-contrôles des entreprises, notamment en matière d’essais pendant l’exécution des travaux, ou à la fin de ceux-ci, ainsi que la réalisation de procès-verbaux de réception des équipements

� Collecter la totalité des procès-verbaux d’essais et de contrôles nécessaires au bon fonctionnement des installations

� Transmettre aux entreprises, par l’intermédiaire des marchés de travaux, la liste des travaux soumis obligatoirement à son contrôle a priori, afin qu’il puisse planifier ses visites en conséquence

� Tenir compte dans l’organisation de sa mission du Schéma d’Assurance Qualité (PAQ) des entreprises

� Définir afin de le joindre au marché des entreprises un Schéma d’Asssurance Qualité Général (PAQG), et suivre celui-ci dans l’organisation de sa mission, si une telle commande est précisée dans le bon de commande spécifique à l’opération


Section III.3 - ETENDUE DE LA MISSION – MISSIONS CONFIEES AU CONTROLEUR TECHNIQUE

III3.1. - Généralités

Les missions réglementées et normalisées au sens du décret n°99-443 du 28 mai 1999 et de la norme NF P03-100, confiées aux titulaires des marchés sont les suivantes :

� Mission de type « L » relative sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables ;

� Mission de type « S » relative aux conditions de sécurité des personnes dans les constructions ;

� Mission de type « PS » relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme ;

� Mission de type « P1 » relative à la solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés ;

� Mission de type « F » relative au fonctionnement des installations ;

� Mission de type « Ph » relative à l’isolation acoustique des bâtiments ;

� Mission de type « Th » relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie ;

� Mission de type « Hand » relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées ;

� Mission de type « Brd » relative au transport des brancards dans les constructions ;

� Mission de type « LE » relative à la solidité des existants ;

� Mission de type « Av » relative à la stabilité des avoisinants ;

� Mission de type « GTB » relative à la gestion technique du bâtiment ;

� Mission de type « ENV » relative à l’environnement ;

� Mission de type « HYS » relative à l’hygiène et à la santé dans les bâtiments ;

� Mission de type « CO » de coordination des missions de contrôle.

En plus de ces missions de base ou complémentaires réglementées, il est possible de confier, selon les besoins des opérations objet des bons de commandes, d’autres missions spécifiques particulières. Ces missions prédéfinies sommairement, et susceptibles d’être précisées au moment de la commande sont les suivantes :

� Mission complémentaire à la mission « L »

� Mission complémentaire à la mission « S »

� Mission complémentaire à la mission « PH »

� Mission complémentaire relative à l’aménagement réalisé par l’exploitant ou l’occupant, dite mission « Aménagements », notamment dans le Bordereau des Heures (BH)

� Mission complémentaire relative aux équipements spécifiques des ateliers et installations techniques des lycées, dite mission « Equipements », notamment dans le BPH.

Il est enfin tout à fait possible que la mission du contrôleur technique soit également complétée au cas par cas, selon les besoins des opérations objet des bons de commande. Ces précisions seront alors apportées dans les spécificités techniques du bon de commande particulier.


PRECISION

L’ensemble des dispositions suivantes sont relatives aux compléments à apporter par le contrôleur technique au titre du présent marché, par rapport aux missions définies dans la norme NF P 03-100 et dans l’annexe du décret 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique.

Les éléments des textes et normes précités ne sont pas repris dans le présent marché, ils sont considérés comme applicables de fait au titre du présent contrat.

Seules les clauses contractuelles complémentaires ou éventuellement dérogatoires (complémentaires éventuellement au décret 99-443 et à la norme NF P03-100, dérogatoires éventuellement à la norme NF P03-100) sont spécifiées ci-après.

La totalité des missions normalisées ou non, de base ou complémentaires porte sur les ouvrages et équipements définis et précisés dans le décret 99-443 du 28 mai 1999 et dans la norme NF P03-100, en application du référentiel législatif, réglementaire, normatif et contractuel défini à l’article III.1 « NATURE DE LA PRESTATION ET CADRE GENERAL DE LA MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE ».

Les missions visées au présent article sont les missions que les titulaires du marché peuvent être amenés à exécuter dans le cadre des bons de commande.

Chacun de ces bons de commande fera l’objet d’une précision dans celui-ci quant aux missions à la charge du titulaire pour l’opération objet du bon de commande.

III3.2. - PRECISIONS SUR LA MISSION « L » PORTANT SUR LA SOLIDITE DES OUVRAGES ET ELEMENTS EQUIPEMENTS INDISSOCIABLES

Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de la mission « L » sont ceux qui, découlant de défauts dans l’application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée, ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos et couvert, ou celle des ouvrages et éléments d’équipement indissociables qui la constituent.

III3.3. - PRECISIONS SUR LA MISSION « S » PORTANT SUR LA SECURITE DES PERSONNES DANS LES CONSTRUCTIONS

La mission « S » porte sur les ouvrages et éléments d’équipement faisant partie des marchés de la construction communiqués au Contrôleur technique et visés au point de vue de la sécurité des personnes par la réglementation technique applicable à la construction du fait de sa destination, telle que définie au permis de construire. Et notamment, sans que cela est un caractère exhausitf, la totalité des ouvrages et équipements tels que définis à l’annexe A de la norme NF P03-100 :

� les dispositions relatives à la protection contre les risques d’incendie et de panique : comportement au feudes matériaux et éléments de construction, isolement, desserte, cloisonnement et dégagements, moyensde secours, dispositifs d’alarme et d’alerte, équipements de désenfumage naturel,

� les installations électriques (courants forts) pour lesquelles le contrôleur technique produira un rapport de vérification à joindre aux attestations de conformité des installateurs soumises à visa,

� les installations de chauffage, ventilation, conditionnement d’air, réfrigération et équipements de désenfumage mécanique,

� les installations de gaz combustibles notamment pour les cuisines, et d’hydrocarbures liquéfiés,

� les conduits de fumée,

� les ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants,

� les nacelles suspendues d’entretien de façades,


� les portes automatiques et notamment celles des garages,

� les appareils et installations sous pression de vapeur ou de gaz,

� les dispositions de construction concernant la protection contre les rayonnements ionisants,

� les garde-corps et fenêtres basses,

� les biens meubles en complément des prescriptions de la norme NFP 03-100.

III3.4. - PRECISIONS SUR LA MISSION « PS »RELATIVE A LA SECURITE DES PERSONNES DANS LES CONSTRUCTIONS EN CAS DE SEISME

Mission telle que définie dans l’annexe du décret 99-443 du 28 mai 1999, avec les compléments suivants : le titulaire fournira les attestations issues du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 et reprises dans les articles R. 431-16 et R. 462-4 du code de l’urbanisme.

III3.5. - PRECISIONS SUR LA MISSION « P1 » RELATIVE A LA SOLIDITE DES ELEMENTS D’EQUIPEMENT NON INDISSOCIABLEMENT LIES

Mission telle que définie dans l’annexe du décret 99-443 du 28 mai 1999

III3.6. - PRECISIONS SUR LA MISSION « F » RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

Mission telle que définie dans l’annexe du décret 99-443 du 28 mai 1999, avec les compléments suivants :

� La mission portera sur la totalité des équipements et installations qui résultent de la mise en œuvre du programme technique et fonctionnel de l’opération, en complément des éléments énoncés dans l’annexe du décret 99-443.

� Il est à noter qu’il est attendu au titre de la présente mission, un résultat de bon fonctionnement. Le contrôleur technique prendra à ces fins toutes dispositions techniques et prévoiera tous moyens nécessaires à l’obtention de ce résultat.

En outre, la mission comportera également :

� la vérification dans le dossier de consultation des entreprises établi par le maître d’œuvre, de la liste des essais attendus de la part des entreprises, et la définition des compléments nécessaires au contrôleur technique pour la réalisation de sa mission

� la vérification dans le dossier de consultation des entreprises établi par le maître d’œuvre, de la liste des procès verbaux attendus de la part des entreprises, et la définition des compléments nécessaires au contrôleur technique pour la réalisation de sa mission

� Le récolement des procès-verbaux d'essais et vérifications d'autocontrôle que doivent effectuer les entreprises sur les installations citées dans le présent document ;

� Un avis sur les résultats de ces procès-verbaux.

Les vérifications et essais concernés ont pour but de s'assurer du bon fonctionnement des installations, dans les conditions normales d'utilisation, indépendamment des essais et vérifications effectués dans le cadre de la sécurité des personnes. La liste de ces essais fait l’objet d’un document de la Confédération des Organismes indépendants de Prévention, de Contrôle et d'inspection (COPREC) établi en accord avec les assureurs et publié dans le Moniteur n°4954 du 06/11/1998.

Les installations concernées sont les suivantes, a minima :

� AS : Ascenseurs, Ascenseurs de charge ;

� CA : Conditionnement d'air ;

� EM : Escaliers mécaniques, Trottoirs roulants ;


� VM : Ventilation mécanique ;

� PA : Portes et Portails automatiques pour véhicules ;

� CH : Chauffage ;

� AT : Réseaux de distribution collective et radiodiffusion ;

� FM : Fluides médicaux ;

� EL : Installations électriques ;

� PB : Plomberie sanitaire ;

� PE : Portiers électroniques.

Le contrôleur technique, après s’être assuré que les essais nécessaires à la vérification du bon fonctionnement des équipements sont explicitement prévus par les pièces de marché des différents DCE, donnera également un avis sur les méthodes de mesure et la teneur des essais préconisés par le maître d’oeuvre, et critiquera les résultats obtenus au regard des documents remis par les entreprises et des performances attendues.

III3.7. - PRECISIONS SUR LA MISSION « PH » RELATIVE A L’ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES BATIMENTS


Le contrôleur technique émettra des avis écrits sur les notices acoustiques de conception et notamment celle du dossier PRO du maître d’œuvre en tenant compte des niveaux de qualité acoustique requis par le programme technique et fonctionnel de l’opération et la simulation acoustique des niveaux sonores intérieur et extérieur à l’équipement. Le titulaire examinera notamment les points suivants :

� L’isolation acoustique de l’établissement vis-à-vis des bruits extérieurs (bâtiments contigus, voirie urbaine, voies ferrées éventuelles, etc)

� La qualité acoustique des locaux sensibles. A ce titre, le contrôleur technique demandera la liste des locaux sensibles au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre.

III3.8. - PRECISIONS SUR LA MISSION « TH » RELATIVE A L’ISOLATION THERMIQUE ET AUX ECONOMIES D’ENERGIE


� La définition des critères et niveaux de qualité sont définis non seulement dans la réglementation, mais également en matière de performances attendues, base du référentiel contractuel, dans le programme technique et fonctionnel du maître d’ouvrage.

� Les minimas de niveaux de qualité pourront être relevés par la qualité de la réponse de la maîtrise d’œuvre au besoin initial du maître d’ouvrage exprimé dans son programme technique et fonctionnel. Auquel cas, le référentiel de la mission du contrôleur technique s’adaptera à ces nouvelles performances visées dans les cahiers des charges des entreprises.

III3.9. - PRECISIONS SUR LA MISSION « HAND » RELATIVE A L’ACCESSIBILITE DES CONSTRUCTIONS POUR LES PERSONNES HANDICAPEES


� Le contrôleur technique émettra des avis écrits et notamment sur les différentes versions de notice d’accessibilité établies par la maîtrise d’œuvre quelque soit l’étape de conception de l’ouvrage (APS, APD, PRO, ACT)

� Le titulaire rédigera l’(les)attestation(s) finale(s) de prise en compte des règles d’accessibilité prévue(s) à l’article L117-7-4 du code de la construction et de l’habitat

Le titulaire participera et assistera le maître d’ouvrage lors des visites des commissions d’accessibilité.


De plus, pour des opérations de type « accessibilité », ayant pour objet la réalisation de travaux de mise en conformité réglementaire par rapport aux obligations de mise en accessibilité de la totalité d’un établissement, zones extérieures aux bâtiments comprises ou non, selon le programme de travaux confié au maître d’œuvre, le contrôleur technique devra :

- émettre des avis selon les différentes phases techniques de l’opération (APS, APD, PRO, ACT…) sur la totalité de l’établissement concerné, quand bien même les travaux à réaliser sur proposition du maître d’œuvre en réponse à son programme ne concernerait qu’une partie des bâtiments ou des zones extérieures au bâtiments : l’objectif est d’avoir un avis sur la conformité réglementaire de la totalité de l’établissement.

III3.10. - PRECISIONS SUR LA MISSION « BRD » RELATIVE AU TRANSPORT DES BRANCARDS DANS LES CONSTRUCTIONS

Mission telle que définie dans l’annexe du décret 99-443 du 28 mai 1999.

III3.11. - PRECISIONS SUR LA MISSIONS « LE » RELATIVE A LA SOLIDITE DES EXISTANTS


� Le contrôleur technique effectuera dans un premier temps un contrôle visuel se rapportant à l’objet de sa mission et limité à l’examen de l’état apparent des existants concernés par les travaux.

� Par la suite, il exprimera ses besoins au Maître d’Ouvrage en matière de diagnostics complémentaires notamment géotechniques qu’il jugera nécessaire à la réalisation de sa mission (prélèvement, analyse en labo, fouilles, sondages, etc).

III3.12. - PRECISIONS SUR LA MISSION « AV » RELATIVE A LA STABILITE DES AVOISINANTS


� Le contrôleur technique effectuera dans un premier temps un contrôle visuel se rapportant à l’objet de sa mission et limité à l’examen de l’état apparent des existants concernés par les travaux.

� Par la suite, il exprimera ses besoins au Maître d’Ouvrage en matière de diagnostics complémentaires notamment géotechniques qu’il jugera nécessaire à la réalisation de sa mission (prélèvement, analyse en labo, fouilles, sondages, etc).

III3.13. - PRECISIONS SUR LA MISSION « GTB » RELATIVE A LA GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT


La définition des critères et niveaux de qualité du système de GTB sont définis dans le programme technique et fonctionnel.

Cependant, les minimas de niveaux de qualité pourront être relevés par la qualité de la réponse de la maîtrise d’œuvre au besoin initial du maître d’ouvrage exprimé dans son programme technique et fonctionnel. Auquel cas, le référentiel de la mission du contrôleur technique s’adaptera à ces nouvelles performances visées dans les cahiers des charges des entreprises.

L’installation soumise au contrôle est celle assurant la gestion des équipements contrôlés au titre de la mission relative au fonctionnement des installations ainsi que des équipements de gestion automatisée tels que :

� télésurveillance,


� gestion centralisée des fluides et traitements climatiques,

� vidéosurveillance, anti-intrusion, contrôle d’accès,

� arrosage automatisé du jardin public,

� éclairage

� sonorisation

� etc.

III3.14. - PRECISIONS SUR LA MISSION « ENV » RELATIVE A L’ENVIRONNEMENT


La définition des critères et niveaux de qualité de l’opération en matière d’environnement sont définis dans le programme technique et fonctionnel.

De plus, les minimas de niveaux de qualité pourront être relevés par la qualité de la réponse de la maîtrise d’œuvre au besoin initial du maître d’ouvrage exprimé dans son programme technique et fonctionnel. Auquel cas, le référentiel de la mission du contrôleur technique s’adaptera à ces nouvelles performances visées dans les cahiers des charges des entreprises.

III3.15. - PRECISIONS SUR LA MISSION « HYS » RELATIVE A L’HYGIENE ET A LA SANTE DANS LES BATIMENTS


La définition des critères et niveaux de qualité de l’opération en matière d’hygiène et de protection de la santé sont définis dans le programme technique et fonctionnel.

De plus, les minimas de niveaux de qualité pourront être relevés par la qualité de la réponse de la maîtrise d’œuvre au besoin initial du maître d’ouvrage exprimé dans son programme technique et fonctionnel. Auquel cas, le référentiel de la mission du contrôleur technique s’adaptera à ces nouvelles performances visées dans les cahiers des charges des entreprises

III3.16. - MISSION COMPLEMENTAIRE A LA MISSION « L » PORTANT SUR LA SOLIDITE DES OUVRAGES ET ELEMENTS EQUIPEMENTS INDISSOCIABLES

En complément, et sur le principe de la mission réglementée de type « L » telle que définie précédemment, il sera réalisé par le contrôleur technique une mission complémentaire relative à :

� solidité des ouvrages en phase provisoire selon les phases techniques de la démolition et/ou constrution

� dispositions relatives aux étaiements, et matériels nécessaires à la stabilité provisoire selon les phases techniques de travaux

� dispositions relatives aux blindages divers et notamment blindages de fondations et/ou fouillles diverses

� dispositions relatives aux moyens de levages, manutentions, etc

� d’une manière générale les dispositions relatives à la totalité des installations et matériels nécessaires à la réalisation des travaux

III3.17. - MISSION COMPLEMENTAIRE A LA MISSION « S » PORTANT SUR LA SECURITE DES PERSONNES DANS LES CONSTRUCTIONS

En complément, et sur le principe de la mission « S » telle que définie précédemment, il sera réalisé par le contrôleur technique une mission complémentaire relative à :


L’assistance au chef d’établissement dans la prise en compte des obligations de l’article GN13 de l’arrêté du 25 juin 1980, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public :

Article GN13 – Travaux dangereux : « L'exploitant ne peut effectuer ou faire effectuer, en présence du public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une gêne pour son évacuation. »

� La prise en compte de l’impact des travaux sur la sécurité du public, des utilisateurs et des lycées ou étudiants en général,

� L’assistance au chef d’établissement pour la définition des mesures de prévention des risques d’incendie et de panique pour la sécurité du public, des lycéens et étudiants en général, et leurs répartitions entre l’établissement et les entreprises

� La vérification dans le dossier de consultation des entreprises, de la compatibilité des mesures assurées par les entreprises de travaux avec celles prises par le chef d’établissement

� La vérification du maintien d’un niveau de sécurité acceptable pour le public, les utilisateurs, les lycéens et étudiants en général, du fait des travaux

III3.18. - MISSION COMPLEMENTAIRE A LA MISSION « PH » PORTANT SUR L’ISOLATION ACOUSTIQUE DES BATIMENTS

En complément, et sur le principe de la mission « Ph » telle que définie précédemment, il sera réalisé par le contrôleur technique une mission complémentaire relative à :

� La réalisation de mesures significatives « in situ » permettant de s’assurer du respect des exigences acoustiques réglementaires ou définies dans le programme technique et fonctionnel de l’opération, si ces dernières sont de performances supérieures à la législation

� Il est à prévoir que les minimas de niveaux de qualité pourront être relevés par la qualité de la réponse de la maîtrise d’œuvre au besoin initial du maître d’ouvrage exprimé dans son programme technique et fonctionnel. Auquel cas, le référentiel de la mission du contrôleur technique s’adaptera à ces nouvelles performances visées dans les cahiers des charges des entreprises.

III3.19. - MISSION COMPLEMENTAIRE RELATIVE A L’AMENAGEMENTS REALISES PAR LES EXPLOITANTS OU OCCUPANTS DE LOCAUX

Sont soumis au contrôle technique, au titre de la mission S, les aménagements réalisés par les exploitants avant l'ouverture des établissements ou l'occupation des locaux, ainsi que ceux réalisés par le maître de l’ouvrage qui ne sont pas compris dans les marchés de la construction communiqués au contrôleur technique initialement, mais nécessaire au bon fonctionnement de l’établissement, tels que communiqués par le chef de cet établissement.

III3.20. - MISSION COMPLEMENTAIRE RELATIVE AUX EQUIPEMENTS SPECIFIQUES DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES

Sont soumis au contrôle technique, au titre des missions normalisées confiées au contrôleur technique, les équipements spécifiques des activités professionnelles (tels que ponts roulants, machines-outils, installations techniques particulières, etc.) tels que communiqués par le maître d’ouvrage et/ou par le chef de cet établissement.

Section III.4 - ETENDUE DE LA MISSION – PHASES D’INTERVENTION

La mission du contrôleur technique concerne les phases d’intervention suivantes :

� Phase 0 : concours se concrétisant par l’analyse des projets et par la participation aux réunions techniques


� Phase A :

- Prestations en phase ESQ ou DIAG

- prestations en phase APS

- prestations en phase APD

� Phase B :

- conception étude du dossier de consultation des entreprises assistance à la passation des marchés

� Phase C : préparation du chantier et exécution des marchés de travaux

� Phase D : assistance aux opérations de réception et de levée des réserves

� Phase E : suivi de la période de garantie de parfait achèvement

L’action du contrôleur technique à l’occasion de ces différentes phases est décrite dans l’Annexe 1 du présent CCTP.


ANNEXE 1

AU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

MISSION DU CONTROLEUR TECHNIQUE OBLIGATIONS ET ETENDUE DE SA MISSION


Article I - ROLE DU CONTROLEUR TECHNIQUE

L’ensemble des missions confiées au contrôleur technique, qu’elles soient de base ou complémentaires, telles que définies dans les textes et normes, ou même non normalisées, comprendra la totalité des exigences réglementaires et normatives issues desdits textes applicables et des dispositions contractuelles complémentaires citées ci-avant.

Cependant, au titre de la présente mission, le contrôleur technique respectera également les exigences fonctionnelles suivantes, en fonction des différentes phases techniques de l’opération.

Section I.1 - OBLIGATIONS GENERALES

I1.1. - Durée de la mission

La mission du CT s’étend sur toute la durée de l’opération : phase de conception et phase de réalisation des travaux. Elle prend fin à l’issue de la période de parfait achèvement, après levée de toutes les réserves.

Cependant, pour des commandes particulières, il peut tout à fait être confié une mission seulement pour la phase de conception, ou seulement pour la phase de réalisation des travaux.

Dans ce cadre, les dispositions suivantes seront à respecter :

Pour le contrôleur technique suivant la conception des ouvrages par le maître d’œuvre (réalisant uniquement la mission conception, et ne réalisant pas la mission réalisation, confiée à un tiers) :

� Passer ses rapports d’études, par procès-verbal, au contrôleur technique lui succédant.

� A cette fin, produire un dossier de fin de « mission en phase conception » dont deux exemplaires seront transmis au maître d’ouvrage et un exemplaire au maître d’œuvre, et comprenant au moins :

o une copie complète de ses rapports et avis

o une copie du Rapport Initial de Contrôle Technique

Pour le contrôleur technique suivant la réalisation des travaux (réalisant uniquement la mission réalisation, et ne réalisant pas la mission conception, réalisée par un tiers) :

� Réceptionner les rapports d’études du contrôleur technique de la phase conception et une copie du dossier de fin de « mission en phase conception » réalisé par celui-ci et transmis au maître d’ouvrage

� Analyser le Rapport Initial de Contrôle Technique le/la prendre à son compte et transmettre au maître d’ouvrage, avant la finalisation du Dossier de Consultation des Entreprises les éléments suivants :

o un avis exhaustif sur le document

o les sujétions de modifications qu’il souhaite y intégrer

o les sujétions qu’il souhaite faire intégrer dans le DCE par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage

� Sur cette base d’analyse et d’attentes de suggestions du contrôleur amené à réaliser sa mission pour la phase de réalisation des travaux, sur les documents et éléments précités, il est précisé ici que ce contrôleur technique ne pourra en aucune façon opposer au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre, aux entreprises futures appelées à intervenir dans l’acte de construire, ou à un quelconque organisme extérieur aux parties, les éléments suivants, qui ne seront donc pas recevables :

o une quelconque méconnaissance du dossier de conception


o une quelconque irresponsabilité dans la réalisation du Rapport Initial de Contrôle Technique qu’il aura été amené à éventuellement amender

I1.2. - Nature et méthodologie des vérifications

Le contrôleur technique fonde les vérifications auxquelles il procède pour remplir sa mission sur les disciplines scientifiques visant les aléas et les domaines d’intervention concernés ainsi que sur les méthodes propres qu’il a élaborées.

Par nature ces vérifications comprennent l’évaluation technique du projet, puis de sa réalisation, par référence à la réglementation aux textes normatifs et aux éléments contractuels visés par le présent CCTP.

Dans les domaines non couverts par les règlements, le contrôleur technique est tenu d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur la nature générale du risque encouru du fait des dispositions retenues pour la conception ou l’exécution des ouvrages ou des travaux, en particulier s’il a connaissance d’une pathologie visant le domaine concerné.

I1.3. - Principe d’intervention

Le contrôleur technique intervient dans les conditions définies au CCTG-CT issu du décret 99-443 du 28 mai 1999, sauf compléments tels que définis ci-après. Le contrôleur technique émet des avis, des rapports et autres informations sur tout support au maître d’ouvrage et en adresse copie aux intervenants cités à l’article ci-après.

A ce titre, après réception d’une copie d’un avis par le maître d’œuvre, ce dernier :

� Prend en compte les éléments de l’avis ou du rapport afin de respecter la conformité attendue par rapport au référentiel, sans attendre la suite donnée à cet avis par le maître d’ouvrage, sauf avis contraire de celui-ci

� Motive au maître d’ouvrage son refus de prise en compte des éléments de l’avis, dans le cas d’une incompatibilité d’interprétation de certains textes législatifs, réglementaires ou normatifs

� Applique la décision du maître d’ouvrage suite à l’arbitrage de celui-ci

Le contrôleur technique doit par ailleurs s’assurer au fur et à mesure de l’évolution des études et du chantier, de la prise en compte par la maîtrise d’œuvre de ses remarques ou demandes spécifiques relatives à une mise en conformité des ouvrages et installations, conformément aux alinéas qui précèdent.

Le contrôleur technique doit également s’assurer au fur et à mesure de la réalisation du chantier, de la prise en compte par les entreprises de ses remarques ou demandes spécifiques relatives à une mise en conformité des ouvrages et installations, conformément aux alinéas qui précèdent.

Toutefois, le contrôleur technique ne peut en aucun cas se substituer aux différents intervenants de l’acte de construire qui assument chacun en ce qui les concerne, leurs obligations et responsabilités relatives en découlant, pour la conception des ouvrages, l’élaboration des cahiers des charges à l’attention des entreprises, l’établissement des calculs justificatifs, l’implantation des ouvrages, la direction des travaux, la coordination des travaux, l’exécution des travaux, la surveillance de la réalisation des travaux, la réception des ouvrages.

Si le contrôleur technique n'a pas reçu les documents qu'il estime nécessaires à son intervention, il est tenu de le signaler, par écrit et dans des délais compatibles avec l’exercice de sa mission et de celles des autres intervenants, au maître d’ouvrage ou à son représentant ;

Le contrôleur technique sera en particulier tenu de conseiller et d’alerter le maître de l’ouvrage ou son représentant sur l’ensemble des missions faisant parties du présent marché, que ce conseil soit de son fait ou demandé par le maître de l’ouvrage.


I1.4. - Diffusion des informations

En application de l’article 4.1.6 de la norme NF P 03-100, le contrôleur technique diffusera ses avis, rapports et d’une manière générale l’ensemble de la production de sa prestation aux intervenants suivants :

� au maître d’ouvrage et à son mandataire s’il en est désigné un

� à tout assistant technique ou administratif au maître d’ouvrage

� au mandataire de l’équipe de maîtrise d’œuvre

� au titulaire du marché d’ordonnancement, pilotage et coordination

� au coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé, à sa demande explicite

� au coordonnateur Système de Sécurité Incendie, à sa demande explicite

� aux entreprises de travaux concernées

� aux assureurs du maître d’ouvrage, sur demande explicite de celui-ci

A ce titre, le contrôleur a donc à sa charge au titre du présent marché, la totalité des incidences de la reproduction de ses documents pour réaliser cette diffusion.

I1.5. - Forme des livrables

Dans la cadre de sa mission, le contrôleur technique doit consigner le résultat de ses examens, analyses ou remarques dans des avis, des rapports d’informations, rapports d’analyses, qu’ils soient intermédiaires ou définitifs de fin de phases, visés en totalité par la personne physique compétente et disposant des pouvoirs es qualité, personne désignée nominativement dans l’acte d’engagement, comme la personne chargée de l’exécution de la mission de contrôle technique.

La totalité des livrables fera apparaître :

� la référence de l’opération et du bon de commande

� la nature de la mission

� le numéro chronologique du document par rapport à l’ensemble des documents produits par le contrôleur au titre de sa mission

� l’origine et la date du document examiné

� l’origine ou la date de la visite du chantier et les ouvrages examinés

� la date d’émission du livrable

� la liste des destinataires

La totalité des livrables sera remis en :

� une version électronique en version *.PDF des fichiers

� autant d’exemplaires papiers que de nécessaire aux intervenants concernés listés ci-avant

Les prescriptions suivantes seront respectées :

� toute transmission de document fera systématiquement l’objet d’un bordereau de transmission

� tout document devra respecter la charte documentaire annexée éventuellement au bon de commande de l’opération objet de celui-ci.

Section I.2 - ETENDUE DE LA MISSION

I2.1. - PHASE D’ESQUISSE

Le titulaire participera aux travaux de la commission technique pour l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre, dans le cadre d’un concours d’architecture.


A ce titre, il analysera les offres techniques et architecturales des 3 / 4 / 5 (selon les opérations) candidats, et émettra un rapport détaillé et comparatif des projets, par rapport au référentiel de la mission tel que défini précédemment.

L’analyse comprendra au moins (quelque soit les missions confiées) :

1°) une analyse des risques en matière de sécurité incendie

2°) une analyse des risques en matière de solidité des ouvrages et des éléments indissociables ou non, pour ce qui concerne les ouvrages à construire et les ouvrages existants

3°) une analyse des risques concernant la solidité des avoisinants pendant la phase travaux

4°) une analyse des risques en matière de fonctionnement des installations et équipements

5°) une analyse des risques en matière d’accessibilité handicapés

Ces différentes analyses de risques seront basées sur les principes suivants :

a) dispositions prévues par le concepteur

b) conformité ou non aux dispositions définies dans le référentiel de la mission du contrôleur technique

c) en cas de conformité probable (malgré le manque de détail à ce stade des études), présentation des risques potentiels que présentent les solutions techniques retenues et proposées par les candidats, et d’une évaluation de ces risques de type : niveau de risque = combinaison

⇒ des conséquences potentielles en cas de concrétisation du risque en accident, incident ou sinistre de construction

et

⇒ de la probabilité de réalisation de ce risque.

d) Tout type d’évaluation correspondant à cette logique, selon les pratiques du contrôleur technique et présentée dans son mémoire technique lors de la remise de son offre en alternative à la demande ci-dessus.

e) Alternatives potentielles pour diminuer le risque tout en restant en conformité dans le cas contraire

f) Typologie de solutions techniques potentielles pour être en conformité.

g) L’analyse se présentera sous la forme d’un tableau comme indiqué ci-après :

Dispositions conformes aux dispositions réglementaires

Dispositions non conformes aux dispositions

réglementaires

Dispositions

prévues par le concepteur

Type de risques

existants

Conséquences potentielles en cas de

risque avéré

Probabilité de concrétisation

Niveau de risque

Alternatives potentielles

Non conformité

Typologie de solution technique

Le contrôleur technique établira un rapport selon le formalisme imposé (si tel est le cas selon les commandes) par le maître d’ouvrage au titre de la commission technique.


I2.2. - PHASE DIAGNOSTIC SUR EXISTANT

Examen préliminaire de l'état des existants

Le contrôleur technique procède à un examen préliminaire de l'état des existants en vue de fournir au maître de l’ouvrage ou son représentant, au titre de la solidité, un premier avis d'ordre technique sur l'état du bâti et sur les problèmes susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation d'une réhabilitation ou rénovation de la construction de manière à permettre l'orientation d'un programme de travaux.

A ce titre, la mission du contrôleur technique comporte les prestations suivantes :

� l'examen du dossier d'information fourni par le maître de l’ouvrage ou son représentant sur les existants

� l'examen visuel de(s) la construction(s) existante(s)

� la rédaction d'un rapport :

o résumant les informations recueillies et les avis correspondant à l'objet de la mission

o proposant un programme d'investigations, éventuelles reconnaissances, sondages, essais, analyses ...

Examen des études de l’existant

Au vu des résultats de l'examen préliminaire, le contrôleur technique procède à un deuxième examen de l'état des existants.

Cet examen est destiné à fournir, compte tenu de l'orientation du programme envisagé par le maître de l’ouvrage, un avis plus précis au titre de la solidité, sur l'état des constructions existantes.

La mission du contrôleur technique comporte les prestations suivantes :

� l'examen des documents précisant l'orientation du programme de travaux,

� l'examen des parties visibles et accessibles des ouvrages,

� l'examen des résultats des investigations opérées à la diligence du maître de l’ouvrage (procès-verbaux d'essais, etc.),

� la rédaction d'un rapport résumant les informations recueillies et les avis correspondant à l'objet de la mission.

I2.3. - PHASE DE CONCEPTION DES OUVRAGES (APS, APD et PRO)

Examen des documents produits et rapports du contrôleur technique


� un examen de la(des) conclusion(s) du(des) rapport(s) des études de sol

� un examen du(des) dossier(s) de Permis de Démolir

� un examen du(des) dossier(s) de Permis de Construire

Pour chacune des phases techniques de la conception au sens de la loi MOP, à savoir :

� Avant Projet Sommaire

� Avant Projet Définitif

� Projet

Et quelque soit le nombre de version des dossiers de maîtrise d’œuvre, le contrôleur technique doit :

� un examen des dossiers de maîtrise d’œuvre

� un examen des projets de notices de sécurité prévue au titre de la réglementation relative aux établissements recevant du public


� un examen des projets de notices d’accessibilité handicapés

Rendus du contrôleur technique

Pour chaque examen, pour chaque étude documentaire ou technique, le contrôleur devra systématiquement fournir un avis explicite et/ou un compte-rendu ou rapport d’examen, selon les dispositions exposées aux articles précédents du présent CCTP.

En plus de ces documents, le contrôleur doit fournir :

� un rapport de fin des études d’Avant Projet Sommaire du maître d’œuvre

� un rapport de fin des études d’Avant Projet Définitif du maître d’œuvre

� un rapport de fin des études de Projet du maître d’œuvre : Rapport Initial de Contrôle Technique (RICT)

Contenu des rendus du contrôleur technique - Avis et comptes-rendus d’examen

Pour la totalité des avis et compte-rendu d’examen de document, il n’est pas imposé de clauses autres que celles imposées au titre des articles précédents.

Contenu des rendus du contrôleur technique - Rapports intermédiaires fin de phase

Pour ce qui concerne les rapports intermédiaires de fin de phases d’études, chacun des rapports doit au moins contenir les éléments suivants :

1°) le rapport d’examen du dossier fin de phase de maîtrise d’œuvre

2°) une liste des études, plans, notes de calculs, essais, diagnostics ou compléments de sondages nécessaires, la justification de ce besoin, la précision de l’intervenant devant fournir ces éléments, et les dates auxquels il devra fournir ces éléments

3°) un récapitulatif des avis émis pendant la phase comprenant :

a) un récapitulatif des choix arrêtés pour des motifs émis par le contrôleur technique

b) un récapitulatif des points techniques en suspends

c) un récapitulatif des choix techniques écartés pour des motifs émis par le contrôleur technique

4°) la liste reprenant point par point les avis de non-conformité ou suspendus, avec pour chacun des points :

a) la phase à laquelle la non-conformité ou suspension de l’avis a déjà été émis si tel est le cas

b) les éléments attendus pour lever la non-conformité ou la suspension de l’avis

c) la précision de l’intervenant devant fournir les éléments (maître d’œuvre, maître d’ouvrage, exploitant, autres…)

d) la dates ultimes de fourniture de ces éléments (Pemis de construire, permis de démolir, Projet, études d’exécution de la maîtrise d’œuvre ou des entreprises…)

5°) une analyse des risques relative :

a) à la réalisation des ouvrages : prise en compte de l’implantation des ouvrages, des contraintes de site, des contraintes de sols, des risques naturels, etc.,

b) à la solidité des ouvrages, notamment par rapport

� aux procédés

� aux pratiques innovantes

� aux pathologies connues

� aux dysfonctionnements usuels des études (erreurs de calculs,…)


� aux dysfonctionnements usuels sur les chantiers (erreurs de calculs, sous-dimensionnement involontaire ou non, …)

� à tout autre élément retenu par le contrôleur technique au titre des paramètres ayant une incidence sur l’évaluation des risques pour la solidité d’un ouvrage, notamment ceux précisés dans son mémoire technique remis avec son offre au moment de la mise en concurrence

c) si la mission de type « F » est confiée au prestataire, à la maintenance des ouvrages, basée sur les risques liés aux équipements et à leur fiabilité dans le temps, compte tenu de leur complexité, de leur compatibilité avec l’exploitation, etc.,

d) aux conditions de résistance au feu (stabilité à chaud), en fonction de la stabilité réglementaire attendue au titre des obligations de sécurité incendie (stabilité à froid),

e) si l’opération concerne un bâtiment existant, à la sécurité incendie de l’établissement existant, prenant en compte notamment :

� les moyens d’intervention par l’extérieur pendant les travaux,

� les moyens d’intervention interne et les contraintes d’organisation des secours de l’établissement pendant les travaux, et notamment les modifications d’organisation nécessaires liées à ces travaux,

� les dégagements compte tenu de l’occupation réelle, des typologies de personnels et/ ou d’utilisateurs des ouvrages (adultes professionnels, public, lycéens, étudiants…), des modifications des issues induites par les travaux,

� le désenfumage, notamment au regard de la fiabilité et de l’efficacité des solutions existantes et de l’incidence potentielle des travaux sur les matériels existants (poussières, vibrations, bruits couvrant pour partie les sirènes éventuelles, …)

� les difficultés inhérentes à l’activité perturbée par les travaux,

� les difficultés induites par la conception des ouvrages existants, et notamment des sources potentielles d’accident induit par l’évacuation : sous-sol, discontinuité des circulations, paliers, escaliers…

f) à la sécurité incendie des ouvrages à réception :

� les moyens d’intervention par l’extérieur

� les moyens d’intervention interne et les contraintes d’organisation des secours de l’établissement

� les dégagements compte tenu de l’occupation réelle, des typologies de personnels et/ ou d’utilisateurs des ouvrages (adultes professionnels, public, lycéens, étudiants…)

� le désenfumage, notamment au regard de la fiabilité et de l’efficacité des solutions proposées, pertinence des solutions et des choix mécaniques ou naturels, au-delà de la simple obligation réglementaire

� les difficultés inhérentes à l’activité

� les difficultés induites par la conception des ouvrages, et notamment des sources potentielles d’accident induit par l’évacuation : sous-sol, discontinuité des circulations, paliers, escaliers…

Ces analyses de risques sont basées sur le principe suivant :

L’estimation du niveau de risque doit être basée sur et prévoir d’examiner les événements ou les circonstances initiales, la séquence d’événements concernée, d’éventuelles circonstances atténuantes ainsi que la nature et la fréquence des accidents potentiels identifiés (Accidents/Incidents/Sinistres) pour obtenir une mesure de leur niveau de risque. Les mesures prises pourraient concerner les risques encourus par les personnes, exploitants, utilisateurs,


lycéens, public.

La présentation doit reprendre les éléments suivants :

� dispositions prévues par le concepteur

� conformité ou non aux dispositions définies dans le référentiel de la mission du contrôleur technique

� en cas de conformité probable, présentation des risques potentiels que présentent les solutions techniques retenues et proposées par les candidats, et d’une évaluation de ces risques de type

� Alternatives potentielles pour diminuer le risque tout en restant en conformité dans le cas contraire

� Typologie de solutions techniques potentielles pour être en conformité.

Remarque importante : Quand bien même le référentiel est la base de la mission du contrôleur technique, et que sa mission normée définit le principe de sa mission, à savoir la comparaison des dispositions de l’ouvrage par rapport au référentiel, il est attendu au titre du présent marché, au titre de ses clauses contractuelles, un complément pratique à destination du maître d’ouvrage afin de l’assister dans les choix qu’il doit nécessairement réaliser : les analyses de risques.

La base de la réflexion du maître d’ouvrage sera axée sur les analyses de risques demandées au contrôleur technique. Une conformité réglementaire n’écarte pas tous les risques dans la réalisation ou dans l’exploitation de l’ouvrage. La conformité s’assure d’une correspondance à un référentiel défini par les pouvoirs publics, mais n’écarte pas tous les risques, cela en supprime la majorité ou parfois les réduits ou propose des mesures de prévention à mettre en œuvre. Il n’est pas impossible pour le maître d’ouvrage d’aller au-delà des prérogatives réglementaires, s’il estime que les mesures de prévention seront difficilement mises en œuvre par l’exploitant.

Dans le cadre des missions de mise au point APS – APD, le contrôleur technique participe aux réunions suivantes, a minima :

� celles indiquées contractuellement dans la décomposition du Prix Global et Forfaitaire jointe aux bons de commande,

� celles indiquées dans son propre mémoire technique remis lors de son offre, pour autant qu’elles soient en complément de celles imposées a minima,

� celles nécessaires au bon déroulement de sa mission, en fonction de l’évolution des études, et pour lesquelles il a pu être éventuellement invité par le maître d’œuvre,

� celles pour lesquelles il aura été convoqué explicitement par le maître d’ouvrage,

Pour chacune de ces réunions, et de manière systématique, le contrôleur devra émettre un compte-rendu:

� relevant les décisions prises en réunion ayant une incidence sur ses avis passés, présents et futurs,

� exprimant les avis relatif à ses réflexions pendant ou à la suite des réunions, par rapport aux éléments présentés ou fournis lors de celles-ci.

Dans le cadre de la phase APD, le contrôleur participe à la rédaction de la notice de sécurité et de la notice d’accessibilité intégrées à la demande d’autorisation de travaux (prévue par l’article L. 123-23 du Code de la construction et de l’habitation) ou prévue dans le cadre du permis de construire, en collaboration avec le maître d’œuvre.

Pour la présentation du dossier de permis de construire ou de la demande d’autorisation de travaux, le contrôleur technique devra assister aux réunions préparatoires éventuellement nécessaires avec les services de prévention.

Rapport Initial de Contrôle Technique – Phase PRO

Pour ce qui concerne le Rapport Initial de Contrôle Technique, en complément du document usuel


du contrôleur, celui fournira dans un chapitre indépendant afin de le rendre distinct et exploitable simplement par le maître d’ouvrage :

1°) un récapitulatif des avis suspendus et les dates auxquelles ils ont été émis ou signalés, notamment en fonction des phases techniques de la maîtrise d’œuvre (ESQ/DIAG, APS, APD, PRO),

2°) un récapitulatif des avis de non-conformité et les dates auxquelles ils ont été émis ou signalés, notamment en fonction des phases techniques de la maîtrise d’œuvre (ESQ/DIAG, APS, APD, PRO),

3°) une liste des éléments attendus pour lever les non-conformités ou avis suspendus, une indication précise des intervenants devant fournir les éléments attendus, et les dates butoirs auxquelles doivent être fournis ces éléments.

Ce rapport comprendra un tableau reprenant au moins les éléments suivants :

� Dispositions constructives

� Avis suspendus ou non-conformité

� Eléments attendus pour lever la non-conformité ou l’avis suspendu

� Références de la non-conformité ou de l’avis suspendus :

⇒ Règlement

⇒ Normes

⇒ contrat et/ou programme

� Dates buttoirs de fourniture des éléments

� Intervenants devant fournir les éléments (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprises, autres…)

Ce rapport doit être exhaustif et parfaitement circonstancié et argumenté par rapport au référentiel législatif, réglementaire, normatif et contractuel, tel que rappelé aux chapitres correspondants dans le présent CCTP.

I2.4. - PHASE D’ASSISTANCE A LA CONCEPTION DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES ET À LA PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX

Le contrôleur technique n’intervient pas au titre de la mission Assistance à la Passation des Contrats de Travaux du maître d’œuvre, dans la phase technique d’analyse des offres des entreprises sur la comparaison des offres entre elles, afin que le maître d’ouvrage choisisse le mieux-disant correspondant à ses attentes.

Toutefois, dans le cas d’une procédure de consultation des entreprises, pour laquelle il est laissé la possibilité aux dits entrepreneurs de proposer des variantes techniques à certaines solutions du cahier des charges initial, le contrôleur technique doit, selon le référentiel de sa prestation et en fonction des missions qui lui sont confiées :

� vérifier la conformité des solutions

� lister les éléments manquants nécessaires à une compatibilité avec le référentiel

� établir un avis clair et circonstancié au maître d’ouvrage, transmis obligatoirement au maître d’œuvre, et dans le respect strict des délais conformes aux clauses du CCAP, comprenant :

o par proposition variante, et par entreprise

o les éléments énoncés ci-dessus

o son avis sur la faisabilité réelle au regard des éventuelles non-conformités

Le contrôleur technique adresse les rapports écrits au maître d’ouvrage ou à son mandataire


résumant ses avis sur les documents examinés correspondant à chaque phase. Le rapport relatif à la phase « Projet » correspond au rapport initial prévu dans la norme NFP 03-100 (ainsi que de toute norme la remplaçant ou la modifiant).


I2.5. - PHASE DE PREPARATION DE CHANTIER ET PHASE D’EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX

Il participe aux réunions de chantier et examine les ouvrages sur le chantier.

La présence au rendez-vous de chantier n’est pas systématique. Cependant le contrôleur technique doit participer aux réunions suivantes, a minima :

� celles indiquées contractuellement dans le prix forfaitaire issus du bon de commande,

� celles indiquées dans son propre mémoire technique remis lors de son offre, pour autant qu’elles soient en complément de celles imposées a minima,

� celles pour lesquelles le maître d’œuvre aura spécifiquement invité le contrôleur technique pour la validation d’un élément ou d’une étude

� celles nécessaires au bon déroulement de sa mission, en fonction de l’évolution du chantier, notamment sur invitation du maître d’œuvre ou de la personne chargée de la mission d’Ordonnancement du Pilotage et de la Coordination,

� celles pour lesquelles il aura été convoqué explicitement par le maître d’ouvrage,

Pour chacune de ces réunions, le maître d’œuvre ou la personne chargée de la mission d’Ordonnancement, du Pilotage et de la Coordination n’a pas l’obligation de convoquer le contrôleur technique de manière explicite dans un compte-rendu ou par tout autre moyen. Le contrôleur technique est considéré comme invité de manière systématique. Il participera aux réunions selon les modalités ci-avant.

Il est à noter que la mission du contrôleur technique est organisée par lui, en fonction de l’évolution du chantier et de sa nécessité de présence selon les phases de réalisation dudit chantier. La planification des tâches des entreprises fait partie des éléments passés en revue lors des réunions de chantier.

Dès lors, le contrôleur technique ne pourra se prévaloir d’une absence d’information nécessaire à l’exécution de sa mission, si celle-ci a été explicitement abordée en réunion de chantier même en l’absence du contrôleur technique, quand bien même il n’y aurait pas de transcription dans un compte de maîtrise d’œuvre ou de la personne chargée de l’Ordonnancement, du Pilotage et de la Coordination.

Le contrôleur technique devra tout moyen à sa convenance pour assurer sa mission dans ces circonstances et pallier ainsi sa propre défaillance. Typiquement et sur cette base, le démontage ou démolition ainsi que toutes les sujétions en découlant, de parties d’ouvrages réalisés par une entreprise en l’absence d’une vérification nécessaire du contrôleur technique sera entièrement imputé au contrôleur technique.

Pour chacune de ces réunions, et de manière systématique, le contrôleur devra émettre un compte-rendu:

� relevant les décisions prises en réunion ayant une incidence sur ses avis passés, présents et futurs,

� exprimant les avis relatif à ses réflexions pendant ou à la suite des réunions, par rapport aux éléments présentés ou fournis lors de celles-ci,

Le contrôleur technique examine et approuve les plans et autres documents techniques d’exécution réalisés par le maître d’œuvre et dans le cadre des marchés de travaux par les entreprises titulaires des marchés correspondant.

Le contrôleur technique, quelque soit le nombre de version des documents et/ou études émises par l’intervenant, doit :

� un examen de tout document ou études produit par le maître d’œuvre en phase d’exécution des


ouvrages

� un examen de tout document ou études produit par une entreprise en phase d’exécution des ouvrages

A ce titre le contrôleur technique doit l’examen, en fonction des missions confiées et du référentiel applicable :

� de tout plan produit

� de tout document produit

� de toute note de calculs

� de toute notice de matériels

� de toute notice particulière, notamment celles relatives aux avis techniques des produits susceptibles d’être mis en œuvre

� de tout avis sur des certificats de classement au feu des matériaux et/ matériel

� de tout certificat de résistance au feu des matériaux et/ matériel

� de tout procès-verbal transmis

� pour toute installation (installation électrique par exemple) nécessaire à la réalisation du chantier, de toute vérification préalable avant utilisation (si une telle mission lui est confiée par le bon de commande pour l’opération objet de la dite commande)

� pour tout matériel nécessaire à la réalisation du chantier (si une telle mission lui est confiée par le bon de commande pour l’opération objet de la dite commande) :

o de toute étude d’adéquation

o de toute étude de stabilité

o de toute étude de montage

� et d’une manière générale de toute production d’un intervenant quelconque de l’acte de construire de l’opération, relatif à des produits, matériels, matériaux, etc., du chantier ou pour la réalisation du chantier (si une telle mission lui est confiée par le bon de commande pour l’opération objet de la dite commande).

Pour chaque examen, pour chaque étude documentaire ou technique, le contrôleur devra systématiquement fournir un avis explicite et/ou un compte-rendu ou rapport d’examen, selon les dispositions et modalités exposées aux chapitres précédents du présent CCTP.

En plus de ces documents, le contrôleur doit fournir un rapport mensuel au maître d’ouvrage résumant les avis fourni pendant le mois écoulé

Avis, comptes-rendus d’examen de document, notices, procès verbal, ou autres produits pendant le chantier ou pour le chantier devront systématiquement comprendre au moins les éléments suivants, en complément des éléments imposés au chapitre « forme des livrables » :

� La date de l’examen du document

� l’objet du document

� l’intervenant ayant fourni le document

� les éléments manquants éventuellement pour formuler un avis définitif

� dans ce cas, la date ultime de fourniture des éléments manquants

� l’avis en lui-même

Durant cette phase le contrôleur technique procède à l’examen des conditions dans lesquelles s’effectuent les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs.

Le contrôleur technique doit la réalisation de visites de site aux fins de vérifications lors de l’exécution des travaux. Ces visites dont la périodicité et la fréquence sont organisées par le


contrôleur technique doivent correspondre a minima :

� à celles indiquées contractuellement dans les moyens imposés a minima au prestataire, dans le prix forfaitaire issus du bon de commande,

� à celles indiquées dans son propre mémoire technique remis lors de son offre, pour autant qu’elles soient en complément de celles imposées a minima,

� à celles nécessaires au bon déroulement de sa mission, en fonction de l’évolution du chantier, quand bien même elles seraient en complément de celles indiquées ci-avant,

� à celles pour lesquelles les entreprises auront donné les informations relatives aux éléments mis en œuvre correspondant aux obligations de vérifications telles que définies dans les contrats de travaux, tels que définis par le maître d’œuvre, éventuellement sur les propres indications du contrôleur technique lors de la réalisation du Dossier de Consultation des Entreprises, ou enfin selon les indications fournies notamment pendant les réunions de chantier au fur et à mesure de l’avancement du chantier

� à celles pour lesquelles il aura été convoqué explicitement par le maître d’ouvrage,

Il est à noter que la mission du contrôleur technique est organisée par lui, en fonction de l’évolution du chantier et de sa nécessité de présence sur site selon les phases de réalisation dudit chantier.

Cependant, et de manière obligatoire, le contrôleur technique devra organiser sa mission afin de vérifier le respect des exigences réglementaires, normatives ou contractuelles telles que définies au titre de son référentiel, pour les éléments techniques suivants :

� de manière systématique :

o les ferraillages significatifs, AVANT bettonnage des éléments suivants :

� fondations spéciales

� totalité des ouvrages de fondations

� totalité des murs de soutènements

� murs de grande hauteur (supérieure à 3m dans œuvre)

� planchers principaux

� voiles et dalles en encorbellement

� poutres-voiles

� charpente de toute nature

� et d’une manière générale la totalité des ouvrages d’infrastructure ou de superstructure d’ouvrages fondamentaux pour la stabilité globale de la construction

o les équipements et matériels de production d’énergie de quelques natures que ce soit

� par un contrôle de cohérence : réalisé selon des vérifications ciblées et notamment sur tout point délicat identifié par le contrôleur technique comme source potentielle de non-conformité et/ou de sinistres, en regard notamment de ses propres indications contenues dans son mémoire technique remis lors de son offre :

o l’ensemble des autres ferraillages de tous les ouvrages,

o la totalité des ouvrages d’infrastructure et de superstructure,

o les étanchéités et leurs protections de toutes natures,

o l’ensemble des éléments de clos et couvert,

o les éléments fonctionnels de tous les corps d’états techniques,

o toute mise en œuvre particulière de matériaux et/ou matériels des corps


d’états secondaires,

� par un contrôle selon une méthode sondage : sondages dont les modalités applicables sont explicitées dans le mémoire technique remis lors de son offre

o pour la totalité des ouvrages, matériaux, matériels et équipements soumis au contrôle dans le cadre de son référentiel d’intervention

Il est expressément précisé que ces éléments listés ont un caractère de vérification impératif.

Il est également entendu que cette liste n’a strictement aucun caractère limitatif ou exhaustif, le contrôleur est seul juge des ouvrages dont il devra vérifier l’exécution en fonction de ses missions, notamment au regard de sa présomption de responsabilité en cas de sinistres ou de non-conformité d’une réalisation par rapport à son référentiel d’intervention tel que défini dans le présent contrat.

Le contrôleur technique ne pourra se prévaloir d’une absence d’information nécessaire à l’exécution de sa mission, si celle-ci a été explicitement abordée en réunion de chantier même en l’absence du contrôleur technique.

Le contrôleur technique devra tout moyen à sa convenance pour assurer sa mission dans ces circonstances et pallier ainsi sa propre défaillance. Typiquement et sur cette base, le démontage ou démolition de parties d’ouvrages réalisés par une entreprise en l’absence d’une vérification nécessaire du contrôleur technique sera entièrement imputé au contrôleur technique.

Pour chacune de ces visites, et de manière systématique, le contrôleur devra émettre un compte-rendu, selon le formalisme et les dispositions imposées au chapitre correspondant du présent document, et contenant au moins les éléments suivants :

� l’objet de sa visite

� les éléments visualisés

� les avis relatifs à ses réflexions pendant ou à la suite de ces visites, par rapport aux éléments visualisés, présentés ou fournis lors de celles-ci,

Toutefois, dans le cadre de ses visites, le contrôleur technique doit impérativement :

� en cas de constat de réalisation d’un ouvrage en non-conformité par rapport à son référentiel d’intervention : alerter sans délais le maître d’œuvre par tout moyen à sa convenance, selon des modalités pratiques arrêtées pendant la phase de préparation du chantier, pour que celui-ci prennent les décisions qui lui incombent au titre de sa mission de Direction de l’Exécution des Travaux. L’appel téléphonique au maître d’œuvre, personne physique chargée de cette mission, est considéré comme satisfaisant s’il est confirmé de manière écrite dans les deux heures suivant l’appel en question. Une copie de cette dernière transmission est envoyée obligatoirement au maître d’ouvrage

� en cas de disposition constructive semblant mener à une non-conformité : alerter le maître d’œuvre dans des délais compatibles avec l’enchaînement des travaux pour que celui-ci prennent les décisions qui lui incombent au titre de sa mission de Direction de l’Exécution des Travaux.

� en cas d’avis suspendu dont les éléments ne sont pas fournis en temps utiles par l’intervenant concerné, tel que défini soit dans le rapport fin de phase conception, soit dans le RICT : alerter le maître d’œuvre par tout moyen à sa convenance, selon des modalités pratiques arrêtées pendant la phase de préparation du chantier, pour que celui-ci prennent les décisions qui lui incombent au titre de sa mission de Direction de l’Exécution des Travaux.

Il est également expressément convenu, que la(les) personne(s) physique réalisant les visites de chantier et participant aux réunions hebdomadaires ou aux réunions techniques est obligatoirement celle(s) nominativement désignées dans le présent marché, en fonction des compétences nécessaires au bon déroulement de la mission. Tout changement de personnel se réalisera selon les modalités définies à l’article 7.4 du CCAP.


I2.6. - PHASE D’ASSISTANCE LORS DES OPERATIONS DE RECEPTION

Durant cette phase le contrôleur technique vérifie en particulier la conformité des ouvrages vis-à-vis des règles relatives à la sécurité et examine les procès verbaux d’essais.

Il établit alors un rapport récapitulatif, bilan de son intervention, en signalant tous les avis qui n’ont pas été suivis.

Délai de fourniture du Rapport fin de phase chantier

Le Contrôleur Technique remettra ce rapport de fin de mission en phase chantier dans des délais précisés au CCAP, cependant et quelque soit celui-ci, il devra être fourni impérativement sans aucune dérogation possible AVANT la réalisation des réceptions définitives des ouvrages. Il ne pourra être toléré une réception de ce document après réception, toute réserve émise par le contrôleur dans ce document remis après réception ne serait pas recevable au titre des contrats de travaux des entreprises.

Contenu du Rapport fin de phase chantier

Le Contrôleur Technique remettra à la fin de sa prestation relative au suivi du chantier, un rapport comprenant les éléments suivants :

� la liste de ses avis émis pendant le chantier, les dates de fournitures des documents ou visites correspondants, les dates auxquelles ils ont été émis

� les suites données à ses avis

� l’état de ses avis à réception des ouvrages

� les limites d’exploitation des ouvrages, notamment en matière d’effectifs en fonction des locaux

� les contraintes d’exploitation, en fonction de la totalité des missions confiées au contrôleur technique

Forme du Rapport fin de phase chantier

Ce rapport comprendra dans la forme un tableau reprenant au moins les éléments suivants :

� Dispositions constructives / ou visites / ou réunions / ou documents fournis

� Dates de visites, de réunions, de réception de documents

� Suite donnée à l’avis ou compte-rendu

� Intervenant concerné

� Etat de l’avis avant réception des ouvrages


o règlement

o normes

o contrat et/ou programme

o etc.


Planification du rendu du RFCT

Le Rapport Final du Contrôleur Technique sera transmis au maître d’ouvrage en deux étapes, selon la planification définie au CCAP :

� Un premier document est transmis au maître d’ouvrage avant réception, pour les opérations préalables à réception


� Un document mis à jour est transmis le jour de la réception des ouvrages

Contenu du RFCT fourni aux opérations préalables à réception des ouvrages

Pour ce qui concerne le Rapport Final de Contrôle Technique, en complément du document usuel du contrôleur, celui fournira dans un chapitre indépendant afin de le rendre distinct et exploitable simplement par le maître d’ouvrage:

1°) un récapitulatif des avis suspendus et les dates auxquelles ils ont été émis ou signalés, notamment en fonction des phases techniques de la maîtrise d’œuvre (ESQ/DIAG, APS, APD, PRO), ou des dates auxquelles ils ont été émis pendant la phase chantier

2°) un récapitulatif des avis de non-conformité et les dates auxquelles ils ont été émis ou signalés, notamment en fonction des phases techniques de la maîtrise d’œuvre (ESQ/DIAG, APS, APD, PRO), ou des dates auxquelles ils ont été émis pendant la phase du chantier

3°) une liste des éléments attendus pour lever les non-conformités ou avis suspendus, une indication précise des intervenants devant fournir les éléments attendus, et les dates butoirs auxquelles doivent être fournis ces éléments.

Ce rapport comprendra dans la forme un tableau reprenant au moins les éléments suivants :

� Dispositions constructives

� Avis suspendus ou non-conformité

� Date à laquelle l’avis a été émis pendant le chantier

� Eléments attendus pour lever la non-conformité ou l’avis suspendu


o règlement

o normes

o contrat et/ou programme

o etc.

� Intervenants devant fournir les éléments (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprises, autres…)

Ce rapport doit être exhaustif et parfaitement circonstancié et argumenté par rapport au référentiel législatif, réglementaire, normatif et contractuel, tel que rappelé à la section III-1 du présent CCTP.

Contenu du RFCT fourni à réception des ouvrages

En complément du document usuel du contrôleur, celui fournira dans un chapitre indépendant afin de le rendre distinct et exploitable simplement par le maître d’ouvrage:

1°) une liste des éléments attendus pour lever les éventuelles non-conformités subsistants, ou avis suspendus,

2°) une indication précise des intervenants devant fournir les éléments attendus, et les dates butoirs auxquelles doivent être fournis ces éléments.

Il est expressément entendu, qu’il ne peut y avoir d’avis suspendus autres que ceux relatifs à la fourniture d’éléments du Dossier des Ouvrages Exécutés, celui-ci étant potentiellement fourni en totalité après réception, selon les modalités du CCAG-Travaux ou éventuellement des modalités dérogatoires du CCAP travaux.

Cette obligation de résultat s’impose au contrôleur technique au titre du présent contrat.

Il ne doit pas y avoir le moindre avis suspendus relatifs à des éléments non visualisés par le contrôleur technique pendant la réalisation des ouvrages, il est du ressort de sa mission de programmer celle-ci en fonction du déroulement du chantier et d’assumer ses propres manquements


en cas d’omission de visites.


En plus de la production usuelle du contrôleur technique, celui-ci devra fournir à réception des ouvrages, un document listant la totalité des vérifications périodiques réglementaires applicables aux ouvrages mis en œuvre, comprenant :

� les matériels ou installations soumis au contrôle

� la référence réglementaire (réglementation ERP, réglementation du travail…)

� le type de contrôle

� la nature du contrôle et son contenu

� la date impérative du premier contrôle suite à réception

� la périodicité du contrôle imposé ou à défaut recommandé

� le type de personne susceptible de réaliser le contrôle

Il réalise les visites de levée de réserves qui lui semblent nécessaires pour établir le rapport définitif de fin de travaux de chaque livraison partielle.

Le contrôleur technique est tenu en outre, dans le cadre de sa mission de type S, d’assister le maître d’ouvrage pendant les visites de la commission de sécurité préalables à procédure visant à la délivrance du certificat de conformité et de la décision définitive d’ouverture au public de l’ouvrage objet des travaux (y compris les visites de la commission de sécurité pour les livraisons partielles de l’ouvrage).

Le contrôleur technique sera averti de la date de ces visites et devra être en mesure de fournir soit une attestation de levée de réserves contenues dans ses rapports récapitulatifs, soit un état de réserves non levées au jour de la visite.

Dans ce cadre, celui-ci remettra au maître d’ouvrage, dans des délais précisés au CCAP, les éléments suivants :

� éléments relatifs à l’attestation due par le maître d’ouvrage au titre de la réglementation relative aux Etablissements Recevant du Public

� attestation de solidité de l’ouvrage au titre de sa mission de type « L »

� récapitulatif de l’ensemble de ses rapports selon les missions qui lui sont confiées et faisant apparaître les éléments nécessaires à la commission de sécurité.

� d’une manière générale l’ensemble des éléments nécessaires à la demande d’ouverture de l’établissement

Il est expressément entendu que la totalité des éléments contenus dans les rapports et attestations doivent conduire à un avis « favorable » de la commission de sécurité par rapport aux éléments dus par le contrôleur technique.

Le contrôleur technique participera aux visites de la commission d’accessibilité handicapés

Dans ce cadre, celui-ci remettra au maître d’ouvrage, dans des délais précisés au CCAP, les éléments suivants :

� Attestation finale de prise en compte des règles d’accessibilité prévue au code de la construction et de l’habitation

Tout retard dans la production de ces documents entraînera des pénalités dans les conditions prévues au CCAP.


I2.7. - PERIODE DE PARFAIT ACHEVEMENT DES OUVRAGES

Suivi des levées de réserves

Le contrôleur technique doit la réalisation de visites de site aux fins de suivi de levée de ses propres réserves. Ces visites sont organisées à la diligence du contrôleur technique doivent correspondre a minima :

� à celles nécessaires au bon déroulement de sa mission, en fonction des réserves émises quand bien même elles seraient en complément de celles indiquées dans les moyens imposés a minima. Ce minima définit les moyens mis à disposition du contrôleur compris dans son marché. Toute visite supplémentaire nécessaire fera l’objet d’un complément éventuel de rémunération, sur la base d’un mémoire motivé, mais sans que cela remettre en cause l’obligation de résultat du contrôleur technique quant à la levée des réserves qu’il a émise à la réception des ouvrages.

� par dérogation à l’intitulé de l’annexe à l’acte d’engagement, il n’y a pas d’obligation de réaliser le minima de visites, si la mission ne le nécessite pas

Il est à noter que la mission du contrôleur technique est organisée par lui, en fonction de l’évolution des levées de réserves et de sa nécessité de présence sur site selon les interventions des entreprises à ces fins.





Il est également expressément convenu, que la(les) personne(s) physique réalisant les visites de levée de réserves et participant à déventuelles réunions techniques pendant cette période est obligatoirement celle(s) nominativement désignées dans le présent marché, en fonction des compétences nécessaires au bon déroulement de la mission. Tout changement de personnel se réalisera selon les modalités définies au CCAP.

I2.8. - Intervention pendant la période Garantie de Parfait Achèvement

Le contrôleur technique doit la réalisation de visites de site aux fins de suivi d’interventions réalisées au titre de la garantie de parfait achèvement due par les entreprises. Ces visites sont organisées à la diligence du contrôleur technique, mais doivent correspondre a minima :

� à celles nécessaires au bon déroulement de sa mission, en fonction des interventions réalisées par les entreprises quand bien même elles seraient en complément de celles indiquées dans les moyens imposés a minima. Ce minima définit les moyens mis à disposition du contrôleur compris dans son marché. Toute visite supplémentaire nécessaire fera l’objet d’un complément éventuel de rémunération, sur la base d’un mémoire motivé, mais sans que cela remettre en cause l’obligation de résultat du contrôleur technique quant à la conformité des travaux suite à ces interventions.

� par dérogation à l’intitulé de l’annexe à l’acte d’engagement, il n’y a pas d’obligation de réaliser le minima de visites, si la mission ne le nécessite pas

Il est à noter que la mission du contrôleur technique est organisée par lui, en fonction des interventions des entreprises, mais selon les indications transmises par le maître d’ouvrage. Il n’a pas à intervenir de manière régulière ou inopinée pendant cette période. L’organisation de son intervention est au minimum la suivante :

1°) demande d’intervention de la part de l’exploitant au maître d’ouvrage

2°) information au maître d’œuvre et au contrôleur technique (et à tout autre intervenant concerné, indépendamment du présent marché, le coordonnateur sécurité santé par exemple)

3°) éventuellement planification des tâches à réaliser par le maître d’œuvre ou la personne chargée de l’ordonnancement, du pilotage et de la coordination. Eventuellement définition des tâches à exécuter par l(les)’entreprise(s) concernée(s)


4°) rédaction d’un avis du contrôleur technique préalablement à lintervention

5°) réalisation des travaux par l(les)’entreprise(s) concernée(s), et suivi par le contrôleur technique de ces travaux s’il est concerné au titre de sa mission

6°) rédaction d’un avis de conformité suite à la réalisation des travaux par le contrôleur technique





Il est également expressément convenu, que la(les) personne(s) physique réalisant les visites de levée de réserves et participant à déventuelles réunions techniques pendant cette période est obligatoirement celle(s) nominativement désignées dans le présent marché, en fonction des compétences nécessaires au bon déroulement de la mission. Tout changement de personnel se réalisera selon les modalités définies au CCAP.

I2.9. - Réalisation d’un rapport de fin de mission

Au plus tard dans les délais indiqués au CCAP, le contrôleur technique réaliser un rapport de fin de mission, comprenant :

- la liste des éléments attendus après réception des ouvrages et la date de leur transmission

- la liste des visites réalisées pendant la phase de Garantie de Parfait Achèvement, les ouvrages concernés, les travaux réalisés et les incidences en matière de contrôle technique, les suites données à ces avis pour ces visites.

Il est expressément entendu qu’il ne saurait y avoir d’avis suspendus ou de non-conformité à l’issue de l’année de garantie de parfait achèvement.

Le contrôleur technique aura informé préalablement à l’issue des opérations de réception les éventualités de ce type, et lui aura transmis dans son RFCT la liste des éléments manquants et/ou nécessaires à ce résultat.

La levée des réserves lui aura permis de mettre à jour son document dans ce cadre.

Si au moment de transmettre son rapport fin de mission, dans les délais définis au CCAP, le contrôleur technique constate :

- qu’il n’est toujours pas en possession d’un élément, d’un document ou d’une information lui permettant de lever sa(ses) réserve’s)

- qu’une non-conformité à réception n’a toujours pas été levée

le contrôleur technique doit impérativement :

- saisir par lettre recommandée avec AR le maître d’ouvrage pour l’informer par date certaine de cet état de fait

- justifier la problématique et la raison de la non résolution

- indiquer au maître d’ouvrage le meilleur moyen d’obtenir satisfaction

La mission du contrôleur technique ne sera considérée comme achevée, qu’une fois les élements suivants réalisés :

- échéance de la durée de la Garantie de Parfait Achèvement,

- fourniture du rapport fin de mission indiqué ci-dessus,

- fourniture du RFCT mis à jour en fonction des réserves levées, des éléments, informations et documents transmis pendant la période de Garantie de Parfait Achèvement,


- totalité des non-conformité et des avis suspendus levés.

MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE - Rhône-Alpesimmobilier.lycee.rhonealpes.fr/IMG/pdf/CCTP_CT... ·...

Documents

Transcript of MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE - Rhône-Alpesimmobilier.lycee.rhonealpes.fr/IMG/pdf/CCTP_CT... ·...