Logo Proviaszonasegura.seace.gob.pe/.../010231/358861764radBF9DE.doc · Web viewEquipos de densidad...

CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA1

CONCURSO PÚBLICO Nº 0011-2012-MTC/21

PRIMERA CONVOCATORIA

SUPERVISION DEL SALDO DE OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA

CARRETERA: EMP. PE-3S (PUNO) – VILQUE – MAÑAZO – EMP. PE-34A (HUATAQUITA) (Longitud

56.108 Kms.)

1 Estas Bases se utilizarán para la contratación de servicios de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Consultor de obra: La persona natural o jurídica con no menos de un (1) año de experiencia especializada, que presta servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboración del expediente técnico de obras. También se considera consultor de obra a la persona natural o jurídica con no menos de dos (2) años de experiencia especializada, que presta servicios altamente calificados consistentes en la supervisión de obras.

CONSURSO PUBLICO N° 0011-2012-MTC/21.- Supervision del Saldo de Obra: “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: EMP. PE-3S(PUNO) – VILQUE-MAÑAZO-EMP.PE-34A (HUATAQUITA) (Longitud 56.108 Km.)”

1

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)


2

CAPÍTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la

Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado, en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de

Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR- Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.


3

http://www.rnp.gob.pe/

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.

IMPORTANTE:

No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6. FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento.

1.7. ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comité Especial notificará la absolución de las observaciones a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

El Comité Especial debe incluir en el pliego de absolución de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.8. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:


4

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE.

1.9. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.


5

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.10. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas.(Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.


6

1.11. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE:

En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.10, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos–siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o


7

Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.12. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.2

1.13. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.13.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

2 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en

algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no

resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.


8

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.13.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica excede el valor referencial o es menor al noventa por ciento (90%) del mismo, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no admitida, en aplicación del artículo 33 de la Ley y el artículo 39 del Reglamento.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPEOi

Donde:

i = PropuestaPi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajoPMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del


9

Reglamento.

1.14. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

1.15. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.16. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.


10

CAPÍTULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.


11

CAPÍTULO IIIDEL CONTRATO

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Garantía de fiel cumplimiento. Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso

corresponda. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI). Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

3.2. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene.Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidación final y se efectúe el pago correspondiente.

3.3. DE LAS GARANTÍAS

3.3.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.


12

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta que exista el consentimiento de la liquidación del contrato.

IMPORTANTE:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, en los casos de prestación de servicios de consultoría de obras, alternativamente, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

3.3.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.4. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresasque se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

3.5. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

3.6. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos, conforme a lo previsto en el artículo 171 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, el contratista tiene derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el


13

número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.

3.7. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las penalidades por retraso injustificado en la ejecución del servicio y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.8. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio es responsabilidad del órgano de administración o, en su caso, del órgano establecido en las Bases, sin perjuicio de lo que se disponga en las normas de organización interna de la Entidad.

Adicionalmente, la conformidad requiere un informe del funcionario responsable del área usuaria, quien deberá verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

3.9. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

El procedimiento para la liquidación del contrato de consultoría de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 179 del Reglamento.

3.10. PAGOS

La Entidad deberá efectuar el pago a favor del contratista en la forma y oportunidad establecida en las Bases o en el contrato, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos ejecutados, a fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.


14

El pago comprende la cancelación del saldo resultante de la liquidación del contrato, de ser el caso.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

3.11. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.


15

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)


16

CAPÍTULO IGENERALIDADES

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre: PROVÍAS DESCENTRALIZADORUC N°:20380419247Teléfono/Fax: 01-614-5300 – Anexo: 412 / Anexo 329DOMICILIO LEGALJr. Camaná 678 – Pisos del 7 al 12 – Lima 1

Correo electrónico:

[email protected]

1.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación del servicio de: SUPERVISION DEL SALDO DE OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: EMP. PE-3S (PUNO) – VILQUE – MAÑAZO – EMP. PE-34A (HUATAQUITA) (Longitud 56.108 Kms.)

1.3 VALOR REFERENCIAL3

El valor referencial asciende a S/.2´358,911.78 (Dos Millones Trescientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Once Con 78/100 nuevos soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de agosto del 2012.

Valor Referencial (VR)

Límite Inferior (incluye IGV)

Límite Superior (incluye IGV)

S/.2´358,911.78 (Dos Millones Trescientos Cincuenta y Ocho Mil

Novecientos Once Con 78/100 nuevos soles),

incluido IGV.

S/. 2´123,020.61(Dos Millones Ciento Veintitrés Mil Veinte con 61/100 Nuevos

Soles), con IGV.

S/.2´358,911.78 (Dos Millones Trescientos Cincuenta y Ocho

Mil Novecientos Once Con 78/100 nuevos soles), incluido

IGV.

IMPORTANTE:

Las propuestas económicas que excedan el valor referencial o aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) del mismo, serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no admitidas.

1.4 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 1043-2012-MTC/21 de fecha 15.10.2012.

3 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.


17

1.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios.

IMPORTANTE:

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.

1.6 SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7 ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El servicio a contratar está definido en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente Sección en el Capítulo III.

1.8 PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de Trescientos treinta (330) días calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.

1.9 COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

S/. 20,00 (Veinte y 00/100 Nuevos Soles)

1.10 BASE LEGAL

- Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012- Ley Nº 29813,Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del

año fiscal 2012.- Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto

Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado,..- Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.- Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.- Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). - Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de

Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE- Decreto de Urgencia N° 016-2012 - Dictan medidas urgentes y

extraordinarias en materia económica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la economía nacional.


18

- Ley N° 29873- Ley que modifica el Decreto Legislativo 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 138-2012-Ef - Modifica El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo Nº 011-79-VC - Formulas Polinómicas.- Decreto Supremo Nº 011-89-VC - Sobre las Valorizaciones de Obra.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN4

Etapa Fecha. Hora y lugarConvocatoria El 07/11/2012Registro de Participantes Del 08/11/12/ al 04/12/12Formulación de Consultas a las Bases: Del 08/11/12 al 14/11/12Absolución de Consultas a las Bases: El 19/11/12Formulación de Observaciones a las Bases Del 20/11/12 al 26 /11/12Absolución de Observaciones El 30/11/12Integración de Bases El 03/12/12

Presentación de Propuestas

El 11/12/12El acto público se realizará en Sala de Licitaciones piso

7 – A 10:00 a.m.

Evaluación de Propuestas Del 12/12/12 al 18/12/12

Otorgamiento de la Buena Pro

El 19/12/12El acto público se realizará en Sala de Licitaciones piso

7 , A 10:00 a.m

IMPORTANTE:

Debe tenerse presente que en un concurso público, entre la convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo veintidós (22) días hábiles y, entre la integración de Bases y la etapa de presentación de propuestas, debe existir como mínimo cinco (5) días hábiles.

2.2 REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Unidad de Tesoreria (Caja) de PROVIAS DEASCENTRALIZADO, sito en Jr. Camaná N° 678 piso 10, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de de 09:00 a 17:00 horas.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que

4 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.


19

efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

IMPORTANTE:

Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas, en la Unidad de Tesorería de PROVIAS DEASCENTRALIZADO, sito en Jr. Camana N° 678 piso 10.

2.3 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad, sito en Jr. Camana N° 678 piso 07 – Cercado de Lima, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 09:00 horas a 17:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial del CONCURSO PÚBLICO N° 0011-2012-MTC/21, (Según Anexo Nº 15), pudiendo ser remitidas adicionalmente el archivo digital en formato MS. WORD, al siguiente correo electrónico: [email protected].

IMPORTANTE:

Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas

2.4 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en la Sala de Licitaciones de PROVIAS DEASCENTRALIZADO, sito en Jr. Camana N° 678 piso 07, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de Notario.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial del CONCURSO PÚBLICO N° 0011-2012-MTC/21; conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:


20

Señores

PROVIAS DEASCENTRALIZADOJr. Camana N° 678-Piso 07Att.: Comité Especial

CONCURSO PÚBLICO N° 0011-2012-MTC/21Denominación de la convocatoria:

“SUPERVISION DEL SALDO DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: EMP.PE-3S(PUNO)-VILQUE-MAÑAZO-EMP.PE-34A (HUATAQUITA)

(Longitud 56.108 Km.)”

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

mailto:[email protected]

2.5 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1 SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y 2 copias5.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a)Declaración jurada de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada

por cada uno de los consorciados. (Anexo Nº 1).

b)Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección7 (Anexo Nº 2).

c)Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3).En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d)Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 4)

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

5 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

6 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

7 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.


21

Señores

PROVIAS DEASCENTRALIZADOJr. Camana N° 678- Piso 07Att.: Comité Especial

CONCURSO PÚBLICO N° 0011-2012-MTC/21Denominación de la convocatoria:



SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

e) Declaración jurada de Plazo de prestación del servicio (Anexo Nº 5).

f) Nómina del personal propuesto. (Anexo Nº 06), con la documentación que acredite los requerimientos técnicos mínimos del personal propuesto: Título Profesional, Diploma de Colegiatura, Constancias o Certificados que evidencie la experiencia mínima en la especialidad, de ser el caso para el Especialista en Manejo Técnico Administrativo de los Contratos de obra deberá acreditar la capacitación

En caso de Consorcio, se deberá presentar una sola nómina del personal profesional asignado a la Obra

g) Declaración Jurada de compromiso del personal propuesto (Anexo Nº 07)El Postor deberá presentar este anexo por cada profesional propuesto para cada uno de los cargos requeridos.

h) Recursos a emplear en la supervisión de la carretera según (Anexo N° 13)

IMPORTANTE:

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Factor Experiencia en la Actividad: Copia simple de contratos y su respectiva conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 08 referido a la Experiencia del Postor en la actividad.

b) Factor experiencia en la Especialidad: Copia simple de contratos y su respectiva conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 09referido a la Experiencia del Postor en la especialidad.

c) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentará copia simple de: contratos de trabajo, constancias o certificados.Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se presentará copia simple de: constancias o certificados de trabajo en los que los empleadores de los profesionales respectivos manifiesten


22

cual es el tiempo de experiencia en la especialidad obtenido por estos trabajando para ellos y Certificados o constancias según correspondan de cursos o seminarios deberán ser dictados por Instituciones que tengan reconocimiento oficial. Anexo Nº 10

d) Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar el factor mejora, se presentará una declaración jurada en la que conste la o las mejoras ofrecidas.(Declaración jurada Libre)

IMPORTANTE:

En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

e) Determinación del Centro Institucional de Arbitraje.

La solución de las controversias del contrato que derive de este proceso de selección se resolverán según lo indicado en la Cláusula Vigésimo Cuarta de la Proforma del Contrato. De conformidad con dicha cláusula, en caso deba recurrirse al arbitraje, se tratará del tipo institucional. En tal sentido, las normatividades posibles de aplicación son:

1. Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y reglas complementarias.

2. Reglamento de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontifica Universidad Católica del Perú y reglas complementarias.

3. Texto Único Ordenado del Reglamento del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje (SNCA-CONSUCODE), aprobado mediante la Resolución N° 016-2004/CONSUCODE/PRE y reglas complementarias, a cargo de la Dirección de Arbitraje Administrativo del OSCE.

Por reglas complementarias se entiende, enunciativamente, a los Estatutos, Códigos de Ética, Reglamento de Aranceles y Pagos y demás aplicables por el Centro Institucional para el desarrollo del proceso arbitral.

Se precisa que el sometimiento al Reglamento y reglas complementarias alcanza también a la organización, administración y decisión del Centro Institucional respectivo.

2.5.2 SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA8

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo Nº 11 y 12).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán

8 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.


23

ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro de los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

2.6 DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi= Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 =Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. = 0.80

c2 =Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. = 0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00

2.7 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.b) Carta fianza para efectos de garantizar el fiel cumplimiento del contrato c) Carta fianza para efectos de garantizar el fiel cumplimiento por prestaciones

accesorias, de ser el caso.d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.e) Código de cuenta interbancario (CCI). f) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

IMPORTANTE:

En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la


24

Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, alternativamente, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarias para su aceptación y eventual ejecución.

Adicionalmente, se considera la documentación que deberá ser presentada, tales como:

a) Copia de DNI del Representante Legal.b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente

actualizado.d) Copia del RUC de la empresa.e) Certificado de habilidad de los profesionales propuestos.f) Para la suscripción de contrato será necesario acreditar la habilidad de los

profesionales propuestos g) Carta fianza para efectos de garantizar el fiel cumplimiento del contrato h) Plan de Trabajo propuesto, diagrama GANTT, Organización y Funciones, y

Cronograma de Utilización de Personal.i) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas de los consorciados, de ser el

caso;

IMPORTANTE:

La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

2.8 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad, deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

La citada documentación deberá ser presentada en Oficina de Trámite Documentario de PROVIAS DEASCENTRALIZADO, sito en Jr. Camana N° 678 . Piso.07

IMPORTANTE:

La siguiente disposición sólo deberá ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo:


25

2.9 ADELANTOS9

PROVIAS DEASCENTRALIZADO otorgará un adelanto directo hasta el máximo de 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los Siete (07) días Calendario adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos10 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de treinta (30) días calendario siguiente a la presentación de la solicitud del contratista.

En el supuesto que los adelantos no se entreguen en la oportunidad prevista, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.”

2.10 FORMA DE PAGO

El pago será de acuerdo a los servicios realmente prestados, mediante valorizaciones y según el Presupuesto Detallado de Supervisión, que se ajustará a la Propuesta Económica del ContratoDe acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

- Recepción y conformidad de la Unidad Gerencial de Obras y Administración de PROVÍAS DESCENTRALIZADO.- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada.- Comprobante de pago.

2.11 PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

2.12 REAJUSTE DE LOS PAGOS

En los contratos de consultoría de obras pactados en moneda nacional los pagos estarán sujetos a reajuste de acuerdo a la siguiente fórmula:

Pr = [Po x (Ir/Io)] - [(A/C) x Po x (Ir - Ia)/(Ia)] - [(A/C) x Po]

Donde:

9 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 171 y 172 del Reglamento.

10 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.


26

Pr = Monto de la Valorización reajustada.Po = Monto de la Valorización correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de

la fecha correspondiente a la Propuesta.Ir = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de Valorización.Io = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha

correspondiente a la PropuestaIa = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de pago del

Adelanto.A = Adelanto en Efectivo entregado.C = Monto del Contrato Principal


27

CAPÍTULO III

TÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "SALDO DE OBRA: “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: EMP.PE.-3S(PUNO) – VILQUE – MAÑAZO-EMP.PE.-34A (HUATAQUITA

1.0 FINALIDAD PÚBLICAEs finalidad pública culminar la ejecución de la obra: “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera: Emp.PE.-3S(Puno) – Vilque – Mañazo-Emp.PE.-34A (Huataquita); y para cumplir dicha meta (el cual se encuentra como uno de los objetivos del Plan Operativo Institucional (POI) deProvías Descentralizado), es necesario contratar a una empresa consultora para que se encargue de la Supervisión de la obra: "Saldo de obra: “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera: Emp.PE.-3S(Puno) – Vilque – Mañazo-Emp.PE.-34A (Huataquita); ubicada en los distritos de Tiquillaca, Vilque, Mañazo y Cabanillas del departamento de Puno.

La ejecución de la Consultoría de Supervisión se realizará en un plazo de 330 días (300 días de supervisión de campo y 30 días para la recepción y liquidación de obra), bajo la modalidad de contratación a precios unitarios.

2.0 ALCANCES DE LOS SERVICIOSEl Supervisor suministrará totalmente los servicios necesarios para la supervisión y control de las obras. Estos servicios comprenderán todo lo relacionado con la Supervisión, control técnico, contable, ambiental y administrativo de las actividades a ejecutarse.

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Supervisor, conforme a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la supervisión y control de esta obra estará obligado a:

a) Revisar oportunamente el expediente técnico del proyecto materia de ejecución y formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones, así como los probables presupuestos adicionales y deductivos de la obra.

b) Ejecución integral del control, y supervisión de la obra, verificando constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentación que conforma el Expediente Técnico, cumpliendo con las Normas de Construcción, Normas Ambientales, Normas de Seguridad y reglamentación vigente, así como la calidad de los materiales que intervienen en las obras.

c) Controlar el Avance de la Obra a través de un Programa PERT-CPM y Diagrama de Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades, desde el inicio hasta su conclusión.

d) Ejecutar el control físico, administrativo, económico y contable de la Obra, efectuando detallada y oportunamente la medición y valorización de las cantidades de obra ejecutadas, mediante la utilización de programas de computación. Paralelamente a la ejecución de la Obra, el Supervisor irá verificando y controlando los metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas del presupuesto de obra, así como ir progresivamente practicando la pre-liquidación de obra, de tal manera de contar con metrados finales y planos de replanteo, paralelamente al avance de obras, los mismos que serán presentados en la recepción de la obra, firmados por el Residente y Supervisor.

e) Vigilar y hacer que el Residente de Obra cumpla con las normas de seguridad tanto del tráfico como del personal involucrado en las obras. El control deberá ser diurno y nocturno.

f) Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecución de las mismas.


28

g) Inspección y verificación permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos, así como el control físico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberán además, llevar un control especial e informar a PROVÍAS DESCENTRALIZADO sobre la permanencia en la Obra de los equipos y maquinaria.

h) Mantener la estadística general de la obra y preparar Informes Mensuales, los cuales deberán indicar detalladamente los avances físicos y económicos, los problemas presentados y las soluciones adoptadas.

i) Revisar los estudios de suelos, verificar las características de los materiales de canteras para los diferentes usos, así como sus potencias y rendimientos, para los diferentes usos y diseños en general; dando su conformidad y en caso necesario proponer alternativas y/o soluciones.

j) Durante la etapa previa, ejecución y recepción de Obra el Supervisor tomará en cuenta para la conservación ambiental, las medidas ambientales exigidas en el Estudio de Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas del Proyecto, Manual Ambiental y Guía de Supervisión Ambiental del MTC.

k) Revisión, verificación y ejecución de los trazos y niveles topográficos en general.

l) Recomendar y asesorar al Contratista en lo referente a sistemas constructivos, emitir pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspectos que proponga el Residente de Obra.

m) Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre ampliaciones de plazo y otros dentro del período previsto en la normatividad que rige los Contratos.

n) Elaborar los expedientes de adicionales y deductivos, cuando hayan sido identificados por el residente o supervisor.

2.1 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISORA continuación se presenta una relación de las actividades del Supervisor, sin que sea limitativa pudiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relación de actividades para enriquecer su propuesta.

2.1.1 Actividades desde el inicio de ejecución de la obra.2.1.1.1 Movilización e Instalación del Supervisor en Obra2.1.1.2 Revisión del Expediente Técnico:

• Conocimiento del Expediente Técnico• Revisión de la Ingeniería Básica y de detalles• Permisos de uso de canteras• Libre disponibilidad del terreno y otros• Informe de Revisión del Expediente Técnico

2.1.1.3 Revisión de la Oferta Técnico Económica del Contratista: • Metrados y Precios Unitarios Ofertados• Cronograma de Obra• Cronograma de Adquisición de Materiales• Cronograma de Uso de Equipos• Verificación de Rendimientos• Compatibilizar el Expediente Técnico con la absolución de Consultas y observaciones• Seguros de Obra• Revisión del Plan de Seguridad de Obra• Currículum vitae del Ingeniero Residente y otros profesionales propuestos.• Revisión de la Propuesta Técnico Económica del Contratista.

2.1.1.4 Apertura del Cuaderno de Obra2.1.1.5 Entrega del Terreno para ejecución de la obra

• Asesoramiento a la entidad para la Entrega del Terreno• Delimitación del Área de Trabajo y Ubicación de Puntos de Control Topográfico• Suscripción del Acta de Entrega del Terreno

Como resultado de la evaluación in situ y la verificación de la concordancia del expediente técnico y propuesta técnica - económica de la obra, el supervisor deberá advertir los posibles adicionales que pudieran generarse como consecuencia de mayores metrados o actividades no considerados en el expediente técnico, y posibles deductivos de obras. 2.1.2 Actividades durante la ejecución de las obras.


29

2.1.2.1 Control Técnico de la Obra• Plan de Trabajo• Evaluación de los Procesos Constructivos• Revisión de las Instalaciones, Equipos, Materiales y Personal• Revisión y Aprobación de Diseños de Ejecución• Supervisión de las Partidas del Expediente Técnico• Recomendaciones sobre Cambios y Modificaciones al Expediente Técnico• Control de Uso de Equipos

2.1.2.2 Control de Calidad de la Obra• Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico• Cumplimiento de las Normas y Manuales Técnicos• Realización de Pruebas de Control de Calidad en Materiales• Realización de Ensayos de Laboratorio.

2.1.2.3 Control de Avance de la Obra• Control de la Programación de Obras y Avance, Valorizaciones Mensuales• Presentación de Informes y valorizaciones mensuales y otros que requiera la entidad• Presentación de videos de las actividades mensuales de ejecución de la obra.• Asesoramiento por controversias con el contratista y terceros por daños• Presentación de fichas quincenales con información del avance de obra.

2.1.2.4 Control de Medio Ambiente• Demarcación y Aislamiento de Área de Trabajo• Rutas Alternas• Información y Comunicación Social• Eliminación de Material Excedente• Uso de Canteras• Almacenamiento de Materiales• Control de Agentes Contaminantes• Política de Campamento de la Obra• Limpieza de la Obra

2.1.2.5 Control de Seguridad• Control de Accidentes de Obra• Charlas de Seguridad al Personal de Obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y otros)• Control de Cumplimiento de la Seguridad en Obra• Mantenimiento del Tránsito en la Construcción• Verificación de Facilidades de Emergencias Médicas• Informe de Accidentes• Procedimientos de Emergencia.

2.1.2.6 Control Económico Financiero• Control de los Adelantos en Efectivo y por Materiales • Formulación de Adicionales y/o Deductivos de Obra• Análisis del Precios Unitarios para Partidas Nuevas y negociación con el Contratista • Control del Cronograma Valorizado y Real• Comprobación del Pago de Sueldos y Beneficios Sociales• Control de Cartas Fianzas • Control de Pago de Valorizaciones• Control de Materiales de Construcción.

2.1.2.7 Otras actividades:• Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control topográfico durante la

construcción.• Programar y coordinar reuniones periódicas con el Residente de Obra.• Asistir y participar en las reuniones que cite PROVÍAS DESCENTRALIZADO• Efectuar, Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado.• Ejecutar pruebas que acrediten la capacidad portante del terreno según diseño.• Sostener con los funcionarios de PROVÍAS DESCENTRALIZADO una permanente comunicación sobre

el estado de las obras y el desarrollo del Contrato.


30

• Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas según presupuesto del proyecto, sustentándolos con la documentación técnico administrativa que los respalde (sustento de metrados, resumen de ensayos, etc.)

• Remisión de los informes especiales para PROVÍAS DESCENTRALIZADO cuando este los requiera o las circunstancias lo determinen.

• Mantenimiento del archivo general del proyecto objeto del contrato. Este archivo copia se entregará a PROVÍAS DESCENTRALIZADO con la Liquidación de Obra.

• Vigilará de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos nocturnos.

2.1.3 Actividades de recepción de la obra, liquidación de contrato e Informe final.

2.1.3.1 Terminación de Obra• Comunicar a la Entidad la terminación de obra. • Presentar el Informe de Situación de la Obra • Solicitar la conformación de Comité de Recepción de Obra.

2.1.3.2 Previo a la recepción de Obra• Revisión de los Planos de post construcción de la Obra• Revisión de los Metrados de Obra• Revisión de la Memoria Descriptiva de la Obra

2.1.3.3 Durante la recepción de la obra• Suscripción del Acta con Observaciones de producirse. • Supervisión del Levantamiento de las Observaciones• Comunicación del Levantamiento de Observaciones a La Entidad• Recepción Final de Obra

2.1.3.4 Liquidación de Obra• Conformidad de los Planos de Post construcción• Conformidad de los Metrados de Obra• Conformidad de la Memoria Descriptiva• Revisión, conformidad y/o reformulación de la Liquidación de Obra presentada por el contratista

2.1.3.5 Presentar el Informe Final con la Liquidación de contrato de obra.2.1.3.6 Presentar la liquidación del contrato de supervisión de obra2.1.3.7 Otras actividades relacionadas:

• La recepción de obra y la liquidación de contrato se ejecutarán dentro de los plazos establecidos en la Ley y su Reglamento.

• El informe de situación de la obra ejecutada, dentro de los cinco días útiles antes de la recepción previa de la obra, en el que incluirá el resultado estadístico del control de calidad de la obra ejecutada.

• Asesoramiento y participación en la recepción previa y final de la obra. El Supervisor será en todo momento el asesor de la Comisión de Recepción, durante la recepción previa y final de la obra.

• La Memoria Descriptiva Valorizada, Metrados Finales y Planos Post-Construcción presentados por el Residente de Obra, deben estar firmados en cada una de las hojas y planos tanto por el Jefe de Supervisión y el contratista.

• El informe final incluirá la descripción de todo el proceso de ejecución de la obra, incluyendo modificaciones y adicionales, metrados finales, ampliaciones de plazo etc., realizando una evaluación de la calidad de la obra. El informe final incluirá recomendaciones para su mantenimiento y conservación, el cual deberá ser entregado dentro de los 15 días siguientes a la Recepción final.

• El Supervisor presentará la liquidación de su contrato dentro de los quince (15) días calendarios posteriores a la aprobación por parte de la entidad, de la liquidación de la obra supervisada.

3.0 RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR3.1 El Supervisor de Obra será responsable de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad del

personal a su cargo y de velar que las obras se ejecuten con óptima calidad.

3.2 El Supervisor de Obra será responsable de la revisión y verificación del expediente técnico de obra, efectuando las recomendaciones del caso oportunamente, de acuerdo al contenido del Anexo 01 de los Términos de Referencia.

3.3 El Supervisor de Obra será responsable de la entrega de valorizaciones, adicionales, deductivos, informes mensuales y otros, liquidaciones de obra y de su contrato, en los plazos y condiciones fijados en los documentos contractuales.


31

3.4 Es responsabilidad del Supervisor de Obra controlar el cumplimiento de los Programas de Avance de Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento, así como exigir el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene laboral.

3.5 Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianzas y pólizas de seguro del Contratista, comunicando a La Entidad los vencimientos con un mes de anticipación.

3.6 Es responsabilidad del Supervisor de Obra la elaboración y presentación oportuna de los Proyectos y Presupuestos adicionales o deductivos que se originen, de ser necesarios. Estos adicionales deben contar con la opinión del Consultor que elaboró el proyecto y ser suscritos por el Jefe de la Supervisión, Residente de Obra y el Representante del Contratista.

En caso de que La Entidad se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por incumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, estos serán de cargo del Supervisor de Obra, descontándose de sus pagos.

El Supervisor de Obra no tendrá derecho a retribución de sus servicios que tengan por origen de lo señalado en este numeral.

3.7 El Supervisor de Obra mantendrá un control permanente sobre los Adelantos por Materiales otorgados al Contratista, si corresponde, lo que se reflejará tanto en las valorizaciones como en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.

3.8 Vigilar que la señalización de tránsito en la etapa de ejecución de la obra, cumpla con lo requerido por La Entidad y los organismos competentes.

3.9 Vigilar que el Contratista publique oportunamente los avisos sobre desvíos e instrucciones de tránsito vehicular en los principales medios de comunicación; asimismo que se señale adecuada y oportunamente los desvíos de tránsito y coloque los carteles informativos de obra.

3.10 El Supervisor de Obra, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido desempeñar, será legalmente responsable por el período de siete (7) años, a partir de la finalización de sus servicios.

3.11 El Supervisor de Obra no tendrá autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación de obra que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de La Entidad.

3.12 El Supervisor de Obra, será responsable de valorizar la Obra Adicional en la planilla respectiva, no en la planilla de Obra Contratada.

3.13 El supervisor será responsable del control de calidad de las obras realizando las pruebas de control requeridas de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto.

3.14 En el caso de Consorcio, las empresas integrantes de la supervisión son solidariamente responsables frente a PROVÍAS DESCENTRALIZADO.

3.15 Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no solamente a las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, si no además a las que conforme a Ley le corresponden.

3.16 En caso se produzca la necesidad de ejecutar obras adicionales, el supervisor deberá elaborar el expediente técnico completo dentro del plazo legal.

4.0 PROCEDIMIENTO DE CONTROL4.1 La Supervisión para el desarrollo de sus funciones, debe hacer cumplir la normatividad vigente, los Términos

de Referencia, los Manuales Técnicos y Directivas del MTC, las Normas Técnicas de Control de la Contraloría General de la República, la propuesta técnica y económica, documentos contractuales y demás disposiciones legales vigentes.

4.2 Los procedimientos de control se efectuarán de acuerdo a lo indicado en el Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras (EM-2000), última versión, en las especificaciones Técnicas del Expediente Técnico y, cuando no estuviese especificado, se efectuará en cumplimiento a las normas peruanas vigentes y complementariamente a los siguientes dispositivos:

RNC. Reglamento Nacional de Construcciones INTINTEC Instituto de investigación, tecnología, industria y normas técnicas ACI American concrete institute A.I.S.C. American institute of steel construction USBR U.S. Bureau of reclamation


32

ASTM American society for testing materials AASHTO American association of state highway and transport officials Especificaciones Técnicas Generales Para La Construcción De Carreteras (EG-2000) del Ministerio de

Transportes y Comunicaciones. MANUAL DE DISEÑO DE PUENTES del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

4.3 El Supervisor adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico de las actividades, relacionadas con la ejecución del Proyecto.

4.4 En su Propuesta Técnica, el supervisor, con pleno conocimiento del Proyecto, propondrá pruebas y ensayos complementarios a los indicados en el presente.

4.5 Informe Técnico: La Supervisión de Obra es la obligada a realizar los controles antes mencionados y descritos. Deberá elaborar un Informe Técnico que señale resultados, comparando con los parámetros o requisitos exigidos en las especificaciones técnicas, asimismo, incluirá las recomendaciones y conclusiones correspondientes.

El Informe Técnico será presentado a PROVÍAS DESCENTRALIZADO y se incluirá en el informe de situación de la obra, que presenta el Supervisor anticipadamente a la Comisión de Recepción y será requisito indispensable para la Recepción de la Obra.

4.6 El Supervisor debe controlar permanentemente la calidad de los trabajos, en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los parámetros exigidos.

4.7 En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervisión definirá los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados óptimos, siendo estos trabajos por cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o compensación alguna por dichos trabajos, toda vez que el Contratista está en la obligación de terminar correctamente el trabajo hasta la culminación del proyecto. Sin embargo, el Supervisor no se eximirá de la responsabilidad de estos resultados, por lo que se hará acreedor de la sanción indicada en los Términos de Referencia.

5.0 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS QUE PROPORCIONARA EL CONSULTOR5.1 El Supervisor deberá contar con la organización necesaria para cumplir eficientemente las obligaciones

descritas en los presentes Términos de Referencia y en su Propuesta Técnica.

5.2 El Supervisor proporcionará y dispondrá adecuadamente una organización de profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contarán con todas las instalaciones necesarias, así como los medios de transporte y comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones.

5.3 Los profesionales y técnicos que conformen el equipo del Supervisor, deberán acreditar los títulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas de la experiencia necesaria para los cargos que desempeñarán en el Proyecto.

5.4 El Postor que obtenga la Buena Pro, deberá presentar a la firma del Contrato los certificados de habilidad otorgados por el Colegio de Ingenieros del Perú de los profesionales presentados en su propuesta.Cuando se trate de profesionales extranjeros, el postor que haya obtenido la Buena Pro entregará al PROVÍAS DESCENTRALIZADO, el cargo de la solicitud oficial de colegiación ante el Colegio de Ingenieros del Perú, el que será reemplazado profesionalmente por el Certificado otorgado por el CIP, cuando se inicien sus servicios.

5.5 Todo el personal asignado al Proyecto, deberá ser con carácter de dedicación exclusiva por el tiempo y en la oportunidad señalada en la Propuesta Técnica.

5.6 Para la realización de las actividades, el Supervisor deberá conformar, como mínimo un equipo profesional básico integrado por los siguientes cargos:

JEFE DE SUPERVISION(01) Jefe de Supervisión, quién deberá ser Ingeniero Civil, Colegiado y hábil, a dedicación exclusiva, con

03 años de experiencia (contados a partir de la colegiatura) como Jefe de Supervisión en obras de construcción, mejoramiento o rehabilitación de carreteras con superficie de rodadura a nivel de carpeta asfáltica, tratamiento superficial o Slurry Seal (Mortero asfáltico).

ESPECIALISTASSe calificará su experiencia de acuerdo a la especialidad requerida:


33

(01) Ingeniero Especialista en Trazo, Topografía y Diseño Vial (Valida también su experiencia en Trazo, Topografía y Explanaciones o en Trazo y Topografía), deberá ser Ingeniero Civil, Colegiado y hábil, con 02 años de experiencia mínima en el cargo, en supervisión y/o ejecución de obras de Construcción, Mejoramiento o Rehabilitación de Carreteras a nivel de afirmado, carpeta asfáltica, tratamiento superficial o Slurry Seal (Mortero asfáltico), contados a partir de su colegiatura.

(01) Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos, quién deberá ser Ingeniero Civil, Colegiado y hábil, con 02 años de experiencia mínima en el cargo, en supervisión y/o ejecución de obras de Construcción, Mejoramiento y/o Rehabilitación de Carreteras a nivel de carpeta asfáltica, tratamiento superficial o Slurry Seal (Mortero asfáltico), contados a partir de su colegiatura.

(01) Ingeniero Especialista en Geología y Geotecnia (Valida también su experiencia como Supervisor Especialista o Ingeniero Supervisor en Geología y Geotecnia), quién deberá ser Ingeniero Civil o Geólogo, Colegiado y hábil, con 02 años de experiencia mínima en el cargo, en supervisión, ejecución, elaboración de estudios definitivos y/o expedientes técnicos de obras de Construcción, Mejoramiento o Rehabilitación de Carreteras a nivel de afirmado, carpeta asfáltica, tratamiento superficial o Slurry Seal (Mortero asfáltico), contados a partir de su colegiatura.

(01) Ingeniero Especialista en Estructuras y Obras de Arte (Valida también su experiencia en obras de Arte y Drenaje y/o Jefe de Supervisión de Puentes y/o Especialista en Puentes), quién deberá ser Ingeniero Civil, Colegiado y hábil, con 02 años de experiencia mínima en el cargo, en supervisión y/o ejecución de obras de Construcción, Mejoramiento o Rehabilitación de carreteras a nivel de afirmado, carpeta asfáltica, tratamiento superficial o Slurry Seal (Mortero asfáltico), contados a partir de su colegiatura.

(01) Ingeniero Especialista en Hidrología y Drenaje (Valida también su experiencia en Hidrología y/o Hidráulica y/o Drenaje Vial), quién deberá ser Ingeniero Civil o Agrícola, Colegiado y hábil, con 02 años de experiencia mínima en el cargo, en supervisión, elaboración de estudios definitivos y/o expedientes técnicos o ejecución de obras de Construcción, Mejoramiento o Rehabilitación de carreteras a nivel de afirmado, carpeta asfáltica, tratamiento superficial o Slurry Seal (Mortero asfáltico), contados a partir de su colegiatura.

(01) Ingeniero Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones, quién deberá ser Ingeniero Civil, Colegiado y hábil, con 02 años de experiencia mínima en el cargo, en supervisión y/o ejecución de obras de Construcción, Mejoramiento o Rehabilitación de carreteras a nivel de afirmado, carpeta asfáltica, tratamiento superficial o Slurry Seal (Mortero asfáltico), contados a partir de su colegiatura.

(02) Especialista en Impacto Ambiental (Valida también su experiencia como Ingeniero Ambientalista o Profesional Especializado en Medio Ambiente o Ingeniero Supervisor Ambiental o Ingeniero Especialista en Ecología y Medio Ambiente), quién podrá ser Ingeniero Ambiental, Ingeniero Civil, Agrónomo, Agrícola, Forestal o Biólogo, con especialización en temas ambientales, Colegiado y hábil, con 02 años de experiencia mínima en el cargo, en supervisión, ejecución o elaboración de estudios definitivos y/o expedientes técnicos de obras de Construcción, Mejoramiento o Rehabilitación de carreteras a nivel de afirmado, carpeta asfáltica, tratamiento superficial o Slurry Seal (Mortero asfáltico), contados a partir de su colegiatura.

(01) Especialista en arqueología, quién deberá ser Arqueólogo, Colegiado y hábil, con 01 año de experiencia mínima y con no menos de dos (02) trabajos de monitoreo arqueológico, contados a partir de su colegiatura.

(01) Ingeniero Asistente de Supervisión (Valida también su experiencia como jefe de supervisión o jefe de tramo), quién deberá ser Ingeniero Civil, Colegiado y hábil, a dedicación exclusiva, con 02 años de experiencia en el cargo (contados a partir de la colegiatura), en supervisión de obras de construcción, mejoramiento o rehabilitación de carreteras a nivel de tratamiento superficial, Slurry Seal (Mortero asfáltico) o Carpeta Asfáltica.

Personal Técnico y Auxiliar:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD1.00 Asistente de Metrados /CADISTA 12.00 Administrador 13.00 Controladores 2


34

4.00 Laboratoristas 25.00 Ayudantes de laboratorio 26.00 Topógrafos 17.00 Ayudantes de Topografía 28.00 Técnicos en Computación/Secretaria 19.00 Guardián-Conserje 2

El Supervisor deberá contar con equipos completos de laboratorio para todos los ensayos requeridos para la obra, así como 01 nivel topográfico, 02 miras y 01 estación total, 02 prismas, 02 winchas metálicas de 50m cada una; 01 viga bemkelman para medición de deflexiones y 01 equipo para medición de rugosidad.

EQUIPO DE LABORATORIOComo mínimo, el equipo de laboratorio, deberá estar conformado por lo siguiente: Juego de mallas : de 3", 2", 1 1/2", 1", 3/4", 1/2", 3/8", 1/4"; Nº 4, Nº 6, Nº 8, Nº 10, Nº 16, Nº 20, Nº

30, Nº 40, Nº 50, Nº 80, Nº 100, Nº 200 y accesorios Horno termostático (01) Balanza de 5 Kilos con sensibilidad al 0.1 gr. (01) Aparato casagrande con su respectivo acanalador (01) Balanza de 3 brazos de precisión - capacidad de 300 gr. y sensibilidad al 0.1 gr. (01) Equipo misceláneo (brochas, pesas, filtro, espátulas, escobillas de bronce, etc.) (01) Equipo equivalente de arena, compactación y CBR (01) Equipo CBR, para medir la capacidad portante de los materiales (suelos y canteras), (prensa,

moldes, escantillones, mallas grandes de 3/4", 3/8” y Nº 4, pisón, etc.) (01) Equipos de densidad in situ (balanza de 20 Kilos de capacidad, cono, botella, plato perforado, mallas

Nº 10 y 20, cincel, comba etc.) (03) Equipo de compactación (moldes para proctor standard y modificado, pisones, bandejas, balanzas de

20 Kg con aproximación de 1 gr.) Equipo Completo de Control Granulométrico (01) Termómetros blindados (06) Equipo de Compresión para el control de calidad de la mezcla de concreto con cemento Pórtland (01) Rugosímetro (Merlín) (01) Viga Benkelman, para medir la Deflectometria (01)

Los componentes del equipo de laboratorio deberán permanecer en el lugar de la prestación de los servicios de supervisión, durante el tiempo que sea requerido.

EQUIPO DE INFORMÁTICA Se indicará el equipo y material de oficina que estará destinado para ejecutar el servicio, el que incluirá como mínimo cuatro (04) equipos de cómputo de última generación. Es necesario indicar el nombre del software aplicativo a utilizar, ya que con ello se garantiza que el consultor cuenta con recursos que respaldan sus servicios.

VEHÍCULOS OPERADOS El equipo mínimo constará de tres (03) Camionetas Pick Up Doble Cabina, de preferencia doble tracción (operadas), con una antigüedad no mayor de 05 años.

5.7 Siendo el plazo de ejecución de la obra en días calendario, el Consultor deberá considerar la eventualidad de trabajo en días domingos, festivos y jornadas nocturnas, cuando así lo requiera la ejecución de la obra, sin que esto signifique costo adicional al pactado en el Contrato.

5.8 Para la prestación de los servicios de Supervisión y Control, EL SUPERVISOR utilizará el personal calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas. Para este efecto, EL SUPERVISOR deberá proponer a PROVÍAS DESCENTRALIZADO con diez (10) días útiles de anticipación, el cambio de personal a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio. El nuevo personal profesional propuesto deberá reunir similar o mejor calificación que el profesional ofertado inicialmente.

Todo cambio del personal ofertado en su propuesta técnica, significará una reducción del 10% del precio unitario ofertado correspondiente al personal que se cambia, el mismo que se hará efectivo a partir de la fecha de cambio.


35

5.9 El Supervisor con relación al Residente de Obra, se considerará como representante de PROVÍAS DESCENTRALIZADO.

5.10 PROVÍAS DESCENTRALIZADO podrá solicitar cambios del personal del Supervisor, en cualquier momento, cuando considere conveniente en beneficio del Proyecto.

5.11 El personal del Supervisor deberá observar en todo momento las normas de seguridad vigentes en la obra, debiendo todo el personal estar provistos de cascos, chalecos, botas, guantes, etc.

5.12 El Supervisor deberá disponer de forma permanente en obra, con el siguiente equipo de topografía: 01 estación total incluidos sus accesorios, 01 nivel topográfico, mira, jalones y wincha de 50 mts, etc. Asimismo, deberá colocar en obra equipo completo de laboratorio para suelos, pavimentos, tratamiento superficial y concreto; de tal manera que le permita efectuar todos los controles requeridos para la ejecución de la obra (entre otros tamices para granulometría, cono de densidad, speedy, balanzas mecánica y electrónica, moldes de concreto, equipo CBR, cono de abrams, cocina eléctrica, etc.); de igual manera deberá disponer para la obra 01 equipo de viga benkelman para evaluación deflectométrica y 01 equipo para medición de rugosidad (IRI) y otros que requiera el proyecto.

5.13 El Supervisor deberá contar con una oficina de campo equipada básicamente con escritorios, mesa de dibujo, computadoras personal, e impresora, además para la movilización del personal para labores de campo deberá disponer de tres vehículos (camionetas), con una antigüedad no mayor de 05 años.

5.14 El Supervisor obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la legislación nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, hasta que los servicios pactados hayan culminado y cuenten con la aceptación de PROVÍAS DESCENTRALIZADO, las pólizas así como sus correspondientes recibos de primas estarán a disposición de PROVÍAS DESCENTRALIZADO. El Supervisor verificará los pagos mensuales correspondientes.

6.0 RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD

PROVÍAS DESCENTRALIZADO proporcionará apoyo al Supervisor en las coordinaciones que realice este con otros sectores para la ejecución de la obra, a través de su oficina de coordinación zonal.

A través del Contratista se brindará un ambiente en obra, destinado para la oficina de la supervisión en obra; la Supervisión será responsable del amoblado y equipamiento necesario.

7.0 DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL CONSULTOR COMO RESULTADO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

El Supervisor de Obra presentará a la Entidad la siguiente documentación, como resultado de la prestación de servicios:

7.1 Informe relacionado con la revisión y verificación del Expediente Técnico, formulando sus conclusiones y recomendaciones; de acuerdo al contenido del Anexo 01 de los Términos de Referencia.

7.2 Las valorizaciones mensuales por avance de obra del Contratista de conformidad al Artículo 197º del Reglamento, en físico y en archivo digital; de acuerdo al contenido del Anexo 02 de los Términos de Referencia.

7.3 Informes Mensuales de las actividades Técnico - Económico de la Obra (en físico y en archivo digital), dentro de los primeros 06 días naturales del mes siguiente, adjuntando una ficha de información mensual y un resumen ejecutivo, debiendo contener además, en una relación enumerativa más no limitativa, los siguientes aspectos:

7.3.1 Área de Supervisión: Actividades desarrolladas por la Supervisión de Obra. Memoria explicativa de los avances de obra y asuntos más saltantes, justificaciones de retrasos en caso

que los hubiese, proponiendo soluciones para su corrección. Relación de todos los ensayos realizados en la obra y controles efectuados por el Supervisor de Obra,

indicando ubicación, fecha en que fueron realizados, resultados e interpretación estadística. Si corresponde, indicarán medidas correctivas y responsabilidades.

Informe de las actividades de Supervisión ambiental realizadas durante el mes. Programa de sus actividades para el mes siguiente.


36

Personal y equipos empleados en la Supervisión de Obra, durante el período comprendido en el informe; así como el registro de permanencia en el proyecto de todo el personal de la supervisión.

Estado contable del Contrato de Supervisión discriminado por partidas. Cuadro resumen de pagos a cuenta, relación de Cartas Fianza vigentes.

Gráficos, fotografías y archivos de video, que mostrarán las actividades realizadas en el mes y el estado de avance de la Obra.

Copias de las comunicaciones más importantes intercambiadas con el Contratista o con terceros. Dará cuenta del trámite que con su opinión haya dado a los reclamos o planteamientos que el

Contratista hubiera formulado, pero cuya decisión excediendo a sus facultades deberá resolverse a un nivel superior.

7.3.2 Área Ejecutor o Contratista de Obra: Informe acerca de los avances físicos y valorizados del Contratista, breve descripción de los trabajos

ejecutados, métodos de construcción propuestos y/o ejecutados, cuadros y gráficos que muestren el programa real en comparación con el programado.

Presentar la documentación por la cual se certifique que los materiales y equipos cumplen con las especificaciones técnicas. Adjuntar cuadro con rendimiento de los equipos que trabajan en obra, así como el cuadro de rendimientos reales de ejecución de cada una de las partidas que se ejecutan.

Estado de avance económico y financiero de la obra: incluirá los avances económicos por partidas, gastos generales, utilidad, adelantos y amortizaciones, cuadro y diagrama de avance mensual y acumulado por rubros o partidas genéricas (incluido adicionales y deductivos), comparación con el avance vigente. El estado financiero de la obra incluirá un cuadro resumen de pagos a cuenta, un cuadro de adelantos concedidos al Contratista y relación de Cartas Fianza vigentes, donde corresponda.

Pronosticar los "avances" para el siguiente mes, tanto físico como valorizado. Lista de personal y equipo empleado por el Contratista durante el período respectivo, indicando

variaciones con lo programado, si las hubiese. Llevar record de índices de seguridad y accidentes de obra. Comparará entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando las causas que hayan

motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas para superarlos. Previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o que ya adoptó, sugiriendo la

intervención de La Entidad, si lo considera indispensable. Juicio crítico sobre la actuación del Ejecutor de Obra o Contratista en su conjunto.

7.4 Informes Especiales: Serán presentados dentro del plazo de tres días hábiles, pudiéndose presentar:

7.4.1 Informes Solicitados por la Entidad, sí el Informe Especial amerita un plazo mayor, por razones justificadas, La Entidad establecerá el nuevo plazo de presentación del Informe.

7.4.2 Informes de Oficio, sin que lo pida La Entidad cuando se trata de asuntos que requieran decisión o resolución de La Entidad promoviendo un Expediente Administrativo; o se trate de hacer conocer a La Entidad importantes acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones; y que serán cursadas dentro del término de la distancia.

7.5 Informes de Situación de Obra (Previo a la Recepción de Obra), previo a la recepción de obra, el Supervisor presentará el Informe de Situación de Obra dentro de los cinco (5) días de la fecha posteriores a la anotación en cuaderno de obra que efectué el Ejecutor de Obra o el Contratista indicando que ha terminado la Obra y solicita la recepción de aquella. En dicho informe se informará en que fecha se produjo el término de la misma y, de ser el caso, informará respecto de las observaciones pendientes de cumplimiento. Incluirá el resultado estadístico del control de calidad de la Obra ejecutada.

7.6 Informe Final, incluirá la medición final de la obra, distinguiendo los trabajos ejecutados por el sistema genérico de Precios Unitarios. El resumen de rendimientos unitarios de los equipos mecánicos y de las partidas. El informe final incluirá el registro de las medidas y obras de protección y recuperación ambiental. Revisión y conformidad a la Memoria Valorizada presentada por el Ejecutor de Obra o Contratista y de los

Planos "Conforme a Obra" que aquel haya presentado. El Informe Final incluirá las recomendaciones para la conservación de las obras de la carretera y

estructuras. El Informe Final incluirá un archivo de vídeo en la cual se muestre todo el proceso constructivo desde el

inicio hasta la finalización de las obras.


37

7.7 Liquidaciones de Obra y Liquidación de Contrato: El Supervisor de Obra presentará a La Entidad, el informe de revisión y conformidad de la Liquidación de la Obra, presentada por el Contratista; de acuerdo al contenido del Anexo 03 de los Términos de Referencia. Asimismo, presentará la liquidación de su contrato.

8.0 DE LOS PLAZOS DEL SERVICIO:8.1 El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de su suscripción.8.2 La fecha de inicio del plazo de la Etapa de Supervisión en campo del supervisor externo es la misma que le

corresponderá al contratista.8.3 En el caso que la fecha de suscripción del contrato del supervisor externo sea posterior a la fecha de inicio

del plazo del contratista; el inicio del plazo del supervisor será el día que se presente en la obra.8.4 La consultoría de obra se ejecutará en el plazo de 330 días calendario a partir de la fecha en que se expida

la orden de inicio por parte de la Entidad, teniendo en consideración los siguientes plazos:

Etapa de Supervisión de Obra 300 días calendarioElaboración del Informe Final, Recepción de obra Revisión y Liquidación del Contrato de Obra y Supervisión

30 días calendario

9.0 INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD LICITANTE

PROVÍAS DESCENTRALIZADO proporcionará al Supervisor toda la información necesaria disponible con relación al Proyecto.

10.0 ADELANTOS

De acuerdo al Artículo 171 del Reglamento, las Bases podrán establecer adelantos directos al Contratista, los que en ningún caso excederán en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original.

11.0 FACULTADES DEL SUPERVISOR

11.1 El Supervisor tendrá la obligación y el deber de hacer cumplir las Especificaciones Técnicas de Construcción, para lo cual dictará las medidas adecuadas en el momento oportuno exigiendo su cumplimiento al Residente de Obra.

11.2 El Supervisor no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se señalan en las presentes Bases, Términos de Referencia y Contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorización expresa de PROVÍAS DESCENTRALIZADO.

12.0 CONDICIONES GENERALES

12.1 La provisión de oficinas, mobiliario, transporte, equipo, sistema de comunicación, copiado, informática, topografía y laboratorio que requiera el Supervisor para la Obra, será responsabilidad de éste.

12.2 PROVÍAS DESCENTRALIZADO podrá destacar personal en un número adecuado para trabajar con los equipos de la supervisión y recibir entrenamiento en las labores de campo.El personal que pudiera destacar PROVÍAS DESCENTRALIZADO sólo requerirá que el Supervisor le provea el alojamiento, en condiciones similares al que provea a su personal.Los viáticos y sueldos del personal destacado estarán a cargo de PROVÍAS DESCENTRALIZADO.

12.3 Toda información empleada o preparada durante el desarrollo del Proyecto es de carácter reservada y no podrá ser entregado a terceros sin el previo consentimiento escrito de PROVÍAS DESCENTRALIZADO.

12.4 El Supervisor podrá ser llamado en cualquier momento por PROVÍAS DESCENTRALIZADO para informar o asesorar en asuntos concernientes al Proyecto.

12.5 El Supervisor deberá absolver las consultas del contratista con conocimiento de PROVÍAS DESCENTRALIZADO en todas las actividades relacionadas al Proyecto.

12.6 El Supervisor efectuará una revisión detallada de las especificaciones especiales de construcción, para verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de diseño. En caso contrario, el Supervisor está obligado a informar a PROVÍAS DESCENTRALIZADO y recomendar las modificaciones y/o correcciones necesarias.


38

12.7 El Supervisor hará una revisión detallada de la suficiencia de los diseños considerados para la protección de la obra. En los casos que sean necesarios, el Supervisor recomendará y complementará la modificación de los diseños considerados. Asimismo, revisará los ensayos y resultados de las pruebas de laboratorio tomados durante el desarrollo del Proyecto, debiendo en caso necesario, ampliar dichos estudios, previa autorización de PROVÍAS DESCENTRALIZADO.

12.8 El Supervisor revisará y evaluará las pruebas y ensayos de materiales realizados por el Residente de la obra. Tanto el Supervisor como el Residente realizaran sus propias pruebas de laboratorios, quedando terminantemente prohibido que el Supervisor utilice el Laboratorio del Residente de Obra y/o que los ensayos los haga en forma conjunta.

12.9 El Supervisor obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la Legislación Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, durante el período de tiempo del Contrato de Supervisión y posibles ampliaciones del plazo.

12.10 El Supervisor, al término de la Obra, deberá entregar a PROVÍAS DESCENTRALIZADO todo el acerbo documental Técnico y Administrativo de la Obra, conjuntamente con la Liquidación Final y Cuadernos de Obra. Esto no exime al Supervisor que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolución de consultas en relación con la Obra.

12.11 El Supervisor deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios de PROVÍAS DESCENTRALIZADO para la revisión del Avance de las Obras bajo su supervisión y proporcionará la información que sea requerida.

12.12 El Supervisor estará sujeto a fiscalización por los funcionarios que designe PROVÍAS DESCENTRALIZADO quienes verificarán la permanencia en la Obra del personal del Supervisor asignado al Proyecto; así como de la utilización de los recursos incluidos en su propuesta económica, y a la efectiva utilización de los vehículos sujetos a pago. Los Informes Mensuales de estos funcionarios respaldarán el pago de las Valorizaciones Mensuales del Supervisor.

12.13 El Supervisor apoyará a PROVÍAS DESCENTRALIZADO durante la contestación de las demandas arbítrales que pudieran generarse durante la ejecución y liquidación de la obra, asimismo de ser necesario será llamado para asesorar la presentación de nuestras exposiciones orales.

13.0 PENALIDADES

13.1 En caso de retraso injustificado en las prestaciones del servicio objeto del contrato, PROVÍAS DESCENTRALIZADO, aplicará a EL SUPERVISOR, las penalidades establecidas en el Articulo N° 165º del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

13.2 PROVÍAS DESCENTRALIZADO, podrá resolver el contrato, en caso de incumplimiento por parte de EL SUPERVISOR de alguna de sus obligaciones que haya sido observada previamente por PROVÍAS DESCENTRALIZADO.

Sin ser limitativo, estos incumplimientos, faltas u omisiones pueden ser:13.2.1 Autorizar la ejecución y/o valorizar obras adicionales sin haber generado y tramitado el

respectivo Expediente Técnico con los presupuestos adicionales que sean requeridos y obtenido la aprobación de PROVÍAS DESCENTRALIZADO.

13.2.2 Remitir en forma defectuosa o incompleta las valorizaciones de Obra (principal y/o adicionales)

13.2.3 Valorizar sin ceñirse a las bases de pago y/o por valorizar Obras Adicionales dentro de la planilla del contrato principal.

13.2.4 No absolver y/o regularizar en la valorización siguiente, cualquier partida de una valorización observada por PROVÍAS DESCENTRALIZADO.

13.2.5 Valorizar Obras y/o metrados no ejecutados (sobre-valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven de pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes.

13.2.6 No descontar el 100% del monto sobrevalorado, precisado en el numeral anterior, en el mes siguiente al detectado.


39

13.2.7 No controlar eficientemente la ejecución de la obra y/o adoptar oportunamente las acciones necesarias para un correcto trabajo.

13.2.8 No controlar la señalización (diurna y nocturna) durante la ejecución de Obra y/o por no haber adoptado las acciones necesarias para que el Residente de Obra ejecute la señalización que la Obra requiere para evitar accidentes y brindar la seguridad suficiente al usuario.

13.2.9 No tramitar oportunamente los presupuestos adicionales, cuya elaboración es de responsabilidad del Supervisor, a PROVÍAS DESCENTRALIZADO.

13.2.10 No comunicar a PROVÍAS DESCENTRALIZADO dentro de los cinco días de haber recibido de parte del Residente de Obra, la solicitud de Recepción de Obra.

13.3 Si como consecuencia de alguna deficiencia u omisión en la prestación del servicio, se produjera un pago indebido o se generara alguna obligación como gastos generales, intereses u otros, EL SUPERVISOR asumirá el 100 % de dichos costos.

14.0 MODALIDAD DE CONTRATACION:

La modalidad de contratación será a precios unitarios, debiendo formular el postor su propuesta considerando el tiempo de servicio de la consultoría de 330 días, desagregados de la siguiente manera:

Actividades de Supervisión de ejecución de la Obra 300 días calendarioActividades de Elaboración del Informe Final, Recepción de obra, Revisión y Liquidación del Contratos de Obra y Supervisión 30 días calendario

El pago será de acuerdo a los servicios realmente prestados, mediante valorizaciones y según el Presupuesto Detallado de Supervisión, que se ajustará a la Propuesta Económica del Contrato.

Dicho pago será de acuerdo al siguiente:

Etapa I: Supervisión de Obra: Será mediante valorizaciones mensuales de acuerdo al personal y recursos empleados, aplicando los precios unitarios de acuerdo al Presupuesto Ofertado de la Supervisión.

Etapa II: Elaboración del Informe Final, Recepción de Obra, Revisión y Liquidación del Contrato de Obra y Supervisión. Será un pago global a la aprobación del Informe Final y la Liquidación de los contratos de obra y supervisión.

15.0 GARANTIAS15.1 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, es requisito indispensable para suscribir elcontrato, el postor

ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento delmismo, esta debe ser emitida por un equivalente al diez por ciento (10%) del monto decontrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación acargo del contratista, en este caso hasta el consentimiento de la liquidación final.

Esta(s) garantía(s) es (son) emitida(s) por una empresa bajo el ámbito de supervisión dela Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos dePensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros deprimera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

15.2 Garantía por adelantos, la Entidad sólo puede entregar los adelantos previstos en las bases y solicitadas por el contratista, contra la presentación de una garantía emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente por amortizar, hasta la amortización del adelanto otorgado. La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso.

15.3 LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA noCumpliera con renovarlas antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el Artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

16.0 CONFORMIDAD DEL SERVICIO


40

La conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el Artículo176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese acabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicarlas penalidades que correspondan.


17.0 RECURSOSEl tiempo de utilización de los recursos del personal profesional, técnico y auxiliar; así como el de bienes y servicios; son los que se indican en la estructura del valor referencial.

Forman parte de los Términos de referencia los siguientes anexos:Anexo 1: Informe de Vigencia del Expediente TécnicoAnexo 2: Formato del Informe mensualAnexo 3: Relación de documentos de Liquidación de Obra


41

ANEXO Nº 01 – TERMINOS DE REFERENCIA

INFORME VIGENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

EL SUPERVISOR DE OBRA ES EL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME VIGENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

El informe será presentado debidamente foliado y anillado en 01 original y 02 copias, visadas y firmadas por el jefe de Supervisión en todos sus folios.

CONTENIDO

I. RESUMEN EJECUTIVO

1 Antecedentes2. Objeto3. Metodología de Trabajo4. Documentos Revisados5. Personal participante en la elaboración del presente informe6. Ficha informativa del proyecto, conteniendo los siguientes datos:

Contrato de obra, contratista, nombre de la obra, ubicación, supervisor externo, consultor que elaboró el proyecto, modalidad del contrato, monto del adelanto, plazo de ejecución, cartas fianzas (vigencia), y otros que estime pertinente.

II. TRABAJOS DE CAMPO

El Supervisor externo deberá realizar y analizar los siguientes trabajos de campo:

1. Levantamiento topográfico 2. Geología: identificar zonas criticas por talud inestable3. Movimiento de tierras: volúmenes, localización.4. Hidrología: Confirmar el caudal de diseño y verificar la correcta ubicación de obras de arte y drenaje..5. Canteras: Verificación de potencia, ubicación y Pruebas de laboratorio.6. Punto de Agua: identificación y constatación de ubicaciones del proyecto.7. Suelos y pavimentos: calicatas de muestreo para constatar la calidad de sub rasante. 8. Botaderos, indicar sus ubicaciones.

III. REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:

a. Disponibilidad del terreno.- verificando que no exista problemas de propiedad con terceros y no atente con el patrimonio cultural de la Nación.

b. Inspección de campo.- Determinar la compatibilidad de las partidas y los metrados considerados en el contrato, identificando posibles adicionales y/o deductivos de obra.

c. Planos.- Revisar y verificar si son compatibles con la topografía del terreno donde se desarrolla la obra.

d. Especificaciones Técnicas.- verificar si corresponden a las partidas que conforman el presupuesto y no exista variación de diseño o disminución de calidad.

e. Metrados.- Verificar si concuerdan con los del expediente técnico, presentando para tal efecto un inventario de las obras a realizar.

f. Compatibilidad de Canteras y Fuentes de Agua.- Adjuntando los ensayos de laboratorio.g. Vigencia del expediente técnicoh. Revisión de planes de trabajo, cronogramas, utilización de adelantos.i. Conclusiones y Recomendaciones.j. Anexos: Acta de entrega de terreno, plano clave y panel fotográfico del estado del tramo

antes de su rehabilitación.

IV. PLAZOS


42

El Plazo para la presentación del informe vigencia del expediente técnico será dentro de los 30 días de iniciado los servicios.

Por cada día de atraso en la presentación del Informe después, se le aplicará al supervisor una penalidad equivalente al 0.1% del monto del contrato.

De comprobarse que el contenido de la información no se ajusta a la verdad o contenga información falsa que conlleve daño y perjuicio a la Entidad, esta será causal de resolución de contrato.


43


INFORME MENSUAL Nº ____ Del _______ aL _______

I.- GENERALIDADESCamino/Tramo :Longitud : km. Distrito :Provincia :Región :

II.- DATOS GENERALES1. Contrato de Obra Nº :

Fecha de Suscripción :2. Contratista :3. Monto del Contrato de Obra

(Incluido. IGV) : S/.4. Plazo de ejecución : días naturales5. Supervisor de Obra :6. Contrato de Supervisión Nº :

Fecha de Suscripción :7. Monto del Contrato de Supervisión

(Incluido. IGV) : S/.8. Monto del adelanto directo al Contratista (con IGV): S/. Fecha:9. Fecha de pago del adelanto directo :10. Fecha de entrega de terreno : 11. Fecha de inicio de obra :12. Fecha de término contractual : 13. Garantía de Fiel Cumplimiento, Carta Fianza Nº :

Monto :Entidad financiera : Vigencia hasta :

14. Garantía de Adelanto Directo, Carta Fianza Nº : Monto :Entidad financiera :

15. Garantía de Adelanto de Materiales, Carta Fianza Nº : Monto :Entidad financiera : Vigencia hasta :

16. Ampliaciones de plazo :R. D. Nº : Fecha :Nº de días :Desde: Hasta :Causal :

17. Adicionales de Obra :R. D. Nº : Fecha :Monto (con IGV) :Incidencia Acumulada :Causal :

18. Deductivo de Obra :R. D. Nº : Fecha :Monto (con IGV) :Incidencia Acumulada :Causal :

19. Seguros (Obtenidos antes del inicio de la obra según Legislación Nacional vigente), tributos: Vigencia Renovación


44

III. SITUACIÓN DE LA OBRA

A. ASPECTO TÉCNICO

1. Describir la situación de la Obra, resumen del trabajo efectuado en el periodo cubierto por el informe y las principales incidencias ocurridas.

2. Avance programado vigente en el mes : % 3. Avance ejecutado en el mes : %4. Avance programado acumulado al mes: %5. Avance ejecutado acumulado al mes: %6. Situación actual de la obra :

NormalRetrasada %Adelantada %

7. Plan de Trabajo: Comentar el desarrollo y cumplimiento del mismo. 8. Desarrollo de la obra (aspectos críticos, problemas presentados,

acciones correctivas propuestas o tomadas para incrementar el ritmo de la obra si fuera necesario, comentarios relevantes).

9. Condiciones Meteorológicas del área del proyecto y otros factores que hayan afectado el desarrollo normal de la obra.

10. Resultados de inspección y control de calidad del trabajo realizado por el contratista, presentando la documentación por el cual certifique que los materiales utilizados en la obra cumplen con las especificaciones técnicas del proyecto.

11. Equipo mecánico empleado por el contratista indicando sus propias características y su comparación con el equipo mínimo solicitado en las Bases y/o propuesto por el contratista en su oferta.

12. Personal profesional y técnico empleado por el contratista en el periodo del Informe.

13. Visitas efectuadas por funcionarios de PROVIAS DESCENTRALIZADO.14. Organización del Contratista y recursos empleados en la ejecución de la Obra.15. Organización del supervisor externo y recurso empleado o asignado a la obra.16. Información Miscelánea.17. Conclusiones y Recomendaciones

B. ASPECTO ECONÓMICO

1. Número de valorizaciones Tramitadas :2. Número de valorizaciones Pagadas :3. Monto valorizado en el mes : S/. ( incluido IGV)4. Adelanto amortizado en el mes : S/. C. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

1. Ingeniero ResidenteNombre :Registro CIP Nº :DNI Nº :

2. Número de Operarios contratados al presente mes3. Número de Obreros al contratados al presente mes4. Número de Jornales acumulados al presente mes5. Número de horas hombre H-H (presente mes) 6. Número de horas máquina H-M (presente mes)


45

IV. DATOS SOCIO ECONÓMICOS (Área de Influencia)

1. Índice de Trafico :

IMD (de acuerdo al formato proporcionado por PROVIAS DESCENTRALIZADO)

2. Composición:Ligeros Nº Pesados Nº

3. Caseríos:NOMBRE UBICACIÓN POBLACIÓN

4. Centros Educativos:

NOMBRE UBICACIÓN POBLACIÓN ESTUDIANTIL

5. Postas Médicas

NOMBRE UBICACIÓN POBLACIÓN ATENDIDA

V. ADJUNTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS

Resumen Ejecutivo. Hojas del Cuaderno de Obra (el que corresponde a la Entidad) Valorización Mensual y Cuadro Resumen. Planilla de Metrados, con los respectivos gráficos, hojas de cálculo y/o croquis explicativos

que el caso requiera. Controles de Calidad Técnica, pruebas y ensayos de laboratorio, de acuerdo a las partidas

en ejecución y a las especificaciones técnicas del proyecto, debidamente comentados por el Supervisor.

Gráfico de Avance Programado versus Ejecutado, adjuntando el calendario de ejecución de obra vigente, explicando las causas que hayan motivado atrasos, si los hubiera y de las disposiciones tomadas en orden para superarlos.

Panel fotográfico y video de los trabajos realizados en el presente mes, (antes de iniciar los trabajos y después de ejecutar los trabajos por partidas).

Copia de las pólizas de seguros, con sus respectivos comprobantes de pago. Relación de personal de la Supervisión y registro de control de permanencia en la obra Otros documentos que considere necesario.

Firma/sello…….......................................... ................................... Supervisor FechaNombreRegistro CIP Nº DNI Nº


46

ESPECIALISTA LOCAL/REGIONAL COORDINADOR ZONAL ESPECIALISTA DE LA UGTD GERENTE DE LA UGTDNota. Indicar en cada valorización (en caso corresponda) el importe que debe pagar el Contratista en efectivo por concepto de multa u otro concepto.

CONSURSO PUBLICO N° 0011-2012-MTC/21.- Supervision del Saldo de Obra: “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: EMP. PE-3S(PUNO) – VILQUE-MAÑAZO-EMP.PE-34A (HUATAQUITA) (Longitud 56.108 Km.)” 47

.

Contratista N° de ContratoSupervisor Fecha de inicioObjetivo Plazo de Término Contrac.

Ampliación de PlazoFecha de Término Amplia.

MONTOS NETO IGV BRUTO Ppto. Adicional Nº 01Contractual Ppto. Adicional Nº 02Adicional Nº 1Adicional Nº 2

0.00 0.00 0.00

Actual Acumulado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Adicional N°

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUPERVISOR DE PLANTA JEFE ESPECIALISTA GERENTE DE UNIDAD ZONAL UNIDAD ZONAL EN PROYECTOS PROYECTOS

Nota: Indicar en cada valorización si corresponde el importe que debe pagar el Contratista en efectivo por concepto de multa u otro concepto

RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA/ MANTENIMIENTO - DEPARTAMENTO __________________

1

Avance FísicoAdelanto en Efectivo

Adelanto Amortizac.

Total General

2

Parcial

Valorización Neta

Parcial

TOTAL

Adelanto en Materiales

Adelanto Amortizac.Valorización

BrutaN° de

Valorizac. IGV


CONTRATISTA :SUPERVISOR EXTERNO: Nº DE CONTRATO:MONTO DEL CONTRATO: S/. (Con IGV) S/. (sin IGV) S/. FECHA:MONTO DEL ADELANTO: S/. (Con IGV) S/. (sin IGV) S/. PROVINCIA:REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL: DISTRITO:

META FISICA:

D E S C R I P C I O NUND CANT. P.U. PARCIAL METRADO VALORIZADO METRADO VALORIZADO % METRADO VALORIZADO % METRADO VALORIZADO

COSTO DIRECTO S/. GASTOS INDIRECTOS FIJOS % S/. GASTOS INDIRECTOS VARIABLES % S/. UTILIDAD % S/. SUB TOTAL S/. I. G. V. 19.00% S/.

TOTAL S/.Aprobaciones

CONTRATISTA SUPERVISOR EXTERNO

VALORIZACION DE OBRA N° _____DEPARTAMENTO DE ___________________

PARTIDA PRESUPUESTO CONTRACTUAL AVANCE ACTUAL AVANCE ACUMULADO ANTERIOR AVANCE ACUMULADO ACTUAL SALDO POR VALORIZAR

SUPERVISOR EXTERNO ESPECIALISTA LOCAL/REGIONAL COORDINDOR ZONAL

(**) Avance ponderado en kilómetros = % de avance x Meta física Total


49

MES :

CONTRATISTACONTRATO N° FECHA CONTRATO (INICIO)FECHA INICIOFECHA DE TERMINO DE CONTRACTUALAMPLIACION DE PLAZO R.D. NºFECHA DE TERMINO CON AMPLIACIÓNMONTO DEL CONTRATOADICIONAL R.D. NºDEDUCTIVO R.D. NºMONTO FINAL DEL CONTRATO

TRAMO:COD.GEOG.UBICACIÓN :

META PROGRAMADA Cantidad

AVANCE FISICO (%)

Se adjunta valorización

N° EMPLEOS (Del Informe Mensual) TEMPORALES

SUPERVISOR EXTERNO

REPORTE DE AVANCE FISICO - OBRAS

PROVINCIA DISTRITODEPARTAMENTO

Unidad de Medida

PERMANENTES

OBSERVACIONES

AVANCE PONDERADO EN KILOMETROS (**)

SUPERVISOR EXTERNO ESPECIALISTA LOCAL/REGIONAL COORDINADOR ZONAL


50

CONSULTORCONTRATO DE SUPERVISION N° FECHA CONTRATOFECHA DE INICIOFECHA TERMINO CONTRAT.MONTO DEL CONTRATOADICIONALDEDUCTIVOMONTO FINAL DEL CONTRATO

TRAMO SUPERVISADOCOD.GEOG.UBICACIÓNDEPARTAMENTOPROVINCIADISTRITOCONTRATISTA

META PROGRAMADA (Kms.)AVANCE FISICO ACUMULADO (%)

N° EMPLEOS (Del Informe Mensual) TEMPORALES

SUPERVISOR EXTERNO JEFE UNIDAD ZONALZONAL

MES

CONTRATO DE OBRA Nº

PERMANENTES

OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA NºCONTRATO DE OBRA Nº

REPORTE DE AVANCE FISICO - SUPERVISION

OBRAS CONTRATO DE OBRA Nº

PROGRAMADO vs EJECUTADO N° DE CONTRATO :OBRA : DEPARTAMENTO :RUTA : PROVINCIA :TRAMO : DISTRITO :LONGITUD : INICIO DE OBRA :CONTRATISTA : FIN DE OBRA :SUPERVISIÓN EXTERNA PLAZO DE EJECUCIÓN :

AMPLIACIÓN DE PLAZO :

GRAFICO DE CONTROL DE VALORIZACIONES

SUPERVISOR EXTERNO ESPECIALISTA LOCAL/REGIONAL COORDINADOR ZONAL

FECHA:


CONTROL DE VALORIZACIONES

108,915.63

0.00

45,197.53

132,715.31

398,340.54

0.00

311,953.28

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

01-0

8-04

01-0

9-04

01-1

0-04

01-1

1-04

MESES

VA

LOR

IZA

CIO

N A

CU

MU

LAD

A (C

ON

IG

V)

EJECUTADO ACUMULADO

PROGRAMADO ACUMULADO

MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO RESUMEN DE VALORIZACION DE SUPERVISION - DEPARTAMENTO ……….

(En Nuevos Soles)

SUPERVISOR N° de Contrato JEFE DE SUPERV. Fecha Inicio

OBJETIVO SUPERVISION DE OBRA ….Fecha Termino Contractual Ampliación de Plazo

MONTOS NETO IGV BRUTO Fecha Termino Plazo Vigente

Contractual 0,00 0,00 0,00 Adicional Deductivo

TOTAL 0,00 0,00 0,00

N° de Valorizac Adelanto en Efectivo IGV Valorización Avance ValorizadoValorización Bruta Adelanto Amortizac. Neta Actual Acumulado

Parcial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AdicionalAdicional N° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total General 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Penalidades y Sanciones:

N° MES MONTO

Aprobaciones:

ESPECIALISTA LOCAL/REGIONALCOORDINADOR

ZONAL ESPECIALISTA DE PROYECTOS GERENTE DE UGTDCONSURSO PUBLICO N° 0011-2012-MTC/21.- Supervision del Saldo de Obra: “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: EMP. PE-3S(PUNO) – VILQUE-MAÑAZO-EMP.PE-34A (HUATAQUITA) (Longitud 56.108 Km.)” 52


DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA

1. LIQUIDACION ECONOMICA DE LA OBRA

2. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

3. META PROGRAMADA Y REPROGRAMADA

4. DESCRIPCION DE IMPACTO SOCIO ECONOMICO

5. INFORME DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

6. PLANILLA DE METRADO DEL CONTRATO PRINCIPAL

7. PLANILLA DE METRADOS DE DEDUCTIVOS Y /O ADICIONALES

8. CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIONES

9. COPIA DE COMPROBANTES DE PAGO

10. HOJA RESUMEN DE PAGOS (OBTENIDO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO)

11. CONTRATO DE OBRA

12. PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADA

13. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

14. ACTA DE RECEPCION DE OBRA

15. CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO SOLICITADOS EN EL EXPEDIENTE

TECNICO

16. CERTIFICADO DE ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO

17. CALCULO DE LA MULTA

18. PLANO DE UBICACIÓN DE CANTERAS

19. PLANOS DE POST CONSTRUCCIÓN EN PLANTA (A-1 ESC. 1/2000)

20. PLANOS DE POST CONSTRUCCIÓN - SECCIONES TRANSVERSALES/A-1, ESC. 1/200)

21. PLANOS DE DETALLES DE OBRAS DE ARTE (A-1; ESC 1/50 o 1/100)

22. COPIA DE RESOLUCIONES DIRECTORALES

23. CDs EN PROGRAMA AUTOCAD 200 DE PLANOS POST CONSTRUCCION

24. PANEL FOTOGRAFICO

25. VIDEO EN CD DE LA CARRETERA ANTES Y DESPUES

26. CUADERNO DE OBRA ORIGINAL

27. ARCHIVO DIGITAL DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION

28 OTROS DOCUMENTOS.

CONCURSO PUBLICO N° 0011-2012-MTC/21: “SUPERVISION DEL SALDO DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: EMP.PE-3S(PUNO)-VILQUE-MAÑAZO-EMP.PE-34A (HUATAQUITA)


CAPÍTULO IVCRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

De acuerdo con el artículo 46 del Reglamento, las Bases deben consignar los siguientes factores de evaluación:

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN11

A. EXPERIENCIA DELPOSTOR (De 30 puntos)12

A.1. EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDADCriterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la actividad objeto del proceso (supervisiones de obras en general), durante un periodo de quince (15) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a Dos (02) Veces el Valor Referencial de la Contratación.

Acreditación:

La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente; como por ejemplo, voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el documento, entre otros, correspondientes a un máximo de diez (10) servicios.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar la prestación de un solo servicio, se deberá acreditar que corresponden a dicho servicio; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan servicios independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación y calificación, los diez (10) primeros servicios indicados en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la actividad.

En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo se considerará como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en

M = Monto facturado acumulado por el postor por la

prestación de servicio de consultoría correspondientes a la actividad objeto del proceso.

M >= 02 veces el valor referencial:

15 puntos

M <= 01 vez el valor referencial:00 puntos13

Para montos intermedios se utilizara interpolación líneal

12 De conformidad con el artículo 46 del Reglamento, el puntaje debe incluir el que corresponda a los factores experiencia en la actividad y en la especialidad; así como el que corresponda al factor cumplimiento del servicio, cuando este haya sido previsto en las Bases.

13 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.



FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal de consorcio o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

El servicio presentado para acreditar la experiencia en la especialidad servirá para acreditar la experiencia en la actividad.

Nota:

La fecha de la Resolución que aprueba la Liquidación Final del Contrato de Supervisión no es la fecha de culminación del servicio. (Dato que se necesita para actualizar el monto del contrato culminado).

La fecha de culminación o término de servicio es la fecha de presentación de Liquidación de Contrato (La última prestación del Consultor).

La calificación se efectuará sobre servicios concluidos, no aceptándose recepciones o servicios parciales.

A.2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD




Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o similares al objeto del proceso, durante un periodo de hasta diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial de la contratación.

Se considerará servicio similar a:Supervisiones o Inspecciones de Obras de Construcción o Rehabilitación o Mejoramiento o la combinación de los términos anteriores de carreteras con superficie de rodadura a nivel de asfaltado con carpeta asfáltica, tratamientos superficiales o slurry seal (mortero asfáltico) fuera del ámbito urbano.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada, o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, como por ejemplo, voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el documento, entre otros, correspondientes a un máximo de diez (10) servicios iguales o similares al objeto del proceso.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar la prestación de un solo servicio, se deberá acreditar que corresponden a dicho servicio; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan servicios independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación y calificación, los diez (10) primeros servicios indicados en el Anexo Nº 9 referido a la Experiencia del Postor en la especialidad.

En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo se considerará como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal de consorcio o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no

M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria

M >= 01 vez el valor referencial: 15 puntos

M <= 0.5 veces el valor referencial:

00 puntos14

Para montos intermedios se utilizara interpolación lineal

14 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.




se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN15

B. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (De 40 puntos)

En cumplimiento de la disposición del OSCE literal 3.2 párrafo 01 del Pronunciamiento Nº 420-2012/DSU, la experiencia del personal propuesto podrá ser acreditada con la presentación de (i) la copia simple de los contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados, o, (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto

B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO(26 puntos)

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto en servicios similares a los siguientes: Supervisiones o Inspecciones de Obras de Construcción o Rehabilitación o Mejoramiento o la combinación de los términos anteriores de carreteras con superficie de rodadura a nivel de asfaltado con carpeta asfáltica, tratamientos superficiales o slurry seal (mortero asfáltico) fuera del ámbito urbano.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

El Postor deberá proporcionar información de su personal propuesto en el Anexo N° 10, en el cual se indica también el tiempo de participación de dicho personal como fracción del tiempo de duración del servicio.

El Postor deberá presentar el Currículum Vitae del Jefe de Supervisión y del Personal Profesional de Especialistas sujeto a calificación, en el cual se indicará también el tiempo de participación de dicho personal como fracción del tiempo de




duración del servicio.

Para el presente factor de evaluación, será válida aquella experiencia adquirida dentro de los últimos 15 (Quince) años de la fecha de presentación de propuestas; en caso el documento que acredita la experiencia del personal propuesto señale que ésta hubiese iniciado fuera del periodo de antigüedad previsto y concluido dentro de aquél, deberá considerarse únicamente aquella comprendida dentro del periodo de antigüedad, es decir, dentro de los quince (15) años anteriores a la fecha de presentación de propuestas.(según Pronunciamiento N° 280-2012/DSU de fecha 05.07.2012).

Si bien no existe impedimento legal que restrinja la posibilidad de que quien se encuentre participando en un proceso de selección, como parte de un equipo o efectuando labores de supervisión en un contrato en ejecución, pueda participar en un proceso de selección; la naturaleza propia de la supervisión de obras exige que los especialistas propuestos se encuentren disponibles al momento de iniciarse la ejecución contractual, en otras palabras, una vez otorgada y consentida la buena pro, los especialistas propuestos por el postor ganador que se encuentren comprometidos en otros trabajos, estarían en la obligación de resolver o renunciar a dichos compromisos, de tal manera que el (los) profesional (es) se encuentre (n) disponible (s) a la firma del contrato de supervisión.

Solo se calificarán las experiencias consignadas en el Anexo N° 10. No hay límite en la cantidad de servicios que se deben presentar para acreditar la experiencia de los profesionales propuestos.

Respecto a la acreditación de la experiencia del personal, en caso de consorcio se considerará valido el certificado emitido por el consorcio y firmado por el representante legal del consorcio. Asimismo se considerará también valida que el certificado sea firmado por el representante legal de una de las empresas que formaron parte del consorcio, siempre que dicho profesional haya pertenecido al plantel de dicha empresa.

Se considerará el tiempo efectivo de desempeño en el cargo solicitado en servicios similares, el cual se acreditará con constancias y/o certificados. Todas las Constancias o Certificados deberán indicar expresamente el período de cada servicio consignado. De presentarse superposición de tiempos entre los servicios presentados, el tiempo superpuesto será considerado solo en un servicio.

Se entiende como experiencias en consultoría de obras similares a las Supervisiones o Inspecciones de Obras de Construcción o Rehabilitación o Mejoramiento o la combinación de los términos anteriores de carreteras con superficie de rodadura a nivel de asfaltado con carpeta asfáltica, tratamientos superficiales o slurry seal (mortero




asfáltico) fuera del ámbito urbano. La condición de similar deberá ser sustentada. De no precisarse esa condición en el certificado o constancia, se podrá presentar cualquier otro documento emitido por la Entidad contratante en que se precise la condición requerida.

QUIEN ACREDITE UN TIEMPO INFERIOR AL MÍNIMO REQUERIDO SERÁ “DESCALIFICADO”.

El tiempo de experiencia de los Requerimiento Técnico Mínimo (RTM) no tiene asignado puntaje porque no es objeto de calificación, siendo estos RTM de cumplimiento obligatorio para que la propuesta técnica sea admitida. El tiempo de la experiencia superior a los RTM si tiene puntaje, tal como se indica en los factores de evaluación. Asimismo, con un solo certificado puede calificar los RTM y el factor de evaluación, siempre y cuando se cumpla ambas exigencias.

En el supuesto que el postor fuera una persona natural, la experiencia que acredite como tal, también podrá utilizarla para acreditar su experiencia como personal propuesto para la prestación del servicio de consultoría, de ser el caso.

La asignación de puntajes se realizará del siguiente modo:

1. JEFE DE SUPERVISIÓN:

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia como Jefe de Supervisión en obras de construcción, mejoramiento o rehabilitación de carreteras con superficie de rodadura a nivel de carpeta asfáltica, tratamiento superficial o Slurry Seal (Mortero asfáltico).

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo, constancias o certificados.

2. ESPECIALISTA EN TRAZO, TOPOGRAFÍA Y DISEÑO VIAL:Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia como Especialista en Trazo, Topografía y Diseño Vial, en supervisión y/o ejecución de obras de Construcción, Mejoramiento o Rehabilitación de Carreteras a nivel de afirmado, carpeta asfáltica, tratamiento superficial o Slurry Seal (Mortero asfáltico).


Por un tiempo efectivo (TE)

TE > = a tres (03) años 06 puntos

TE < = dos(02) años: 00 puntos16

Para tiempos intermedios se calculará el puntaje por Interpolación lineal


TE > = a dos (02) años 03 puntos

TE < = Un(01) año: 00 puntos


16 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango.




3. ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS:

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia como Especialista en Suelos y Pavimentos, en supervisión y/o ejecución de obras de Construcción, Mejoramiento y/o Rehabilitación de Carreteras a nivel de carpeta asfáltica, tratamiento superficial o Slurry Seal (Mortero asfáltico),Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo, constancias o certificados.

4. ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA - GEOTECNIA:Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia como Especialista en Geologia – Geotecnia, en supervisión, ejecución, elaboración de estudios definitivos y/o expedientes técnicos de obras de Construcción, Mejoramiento o Rehabilitación de Carreteras a nivel de afirmado, carpeta asfáltica, tratamiento superficial o Slurry Seal (Mortero asfáltico) Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo, constancias o certificados.

5. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE:Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia como Especialista en Estructuras y Obras de Arte, en supervisión y/o ejecución de obras de Construcción, Mejoramiento o Rehabilitación de carreteras a nivel de afirmado, carpeta asfáltica, tratamiento superficial o Slurry Seal (Mortero asfáltico)


6. ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA Y DRENAJE VIAL :Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia como Especialista en Hidrologia y Drenaje en supervisión, elaboración de estudios definitivos y/o expedientes técnicos o ejecución de obras de Construcción, Mejoramiento o Rehabilitación de carreteras a nivel de afirmado, carpeta asfáltica, tratamiento superficial o Slurry Seal (Mortero asfáltico)

Acreditación:














TE >= a dos (02) años 03 puntos






Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo, constancias o certificados

7. ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONESCriterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia como Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones, en supervisión y/o ejecución de obras de Construcción, Mejoramiento o Rehabilitación de carreteras a nivel de afirmado, carpeta asfáltica, tratamiento superficial o Slurry Seal (Mortero asfáltico).

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo, constancias o certificados

8. ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTALCriterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia como Especialista en Impacto Ambiental, en supervisión, ejecución o elaboración de estudios definitivos y/o expedientes técnicos de obras de Construcción, Mejoramiento o Rehabilitación de carreteras a nivel de afirmado, carpeta asfáltica, tratamiento superficial o Slurry Seal (Mortero asfáltico).

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo, constancias o certificados




Para tiempos intermedios se calculará el puntaje por Interpolación lineal.




Para tiempos intermedios se calculará el puntaje por Interpolación lineal.

B.2. CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROPUESTO17

(14 puntos)B.2.1 CAPACITACIÓN:

Los cursos o seminarios deberán ser dictados por Instituciones con reconocimiento oficial.

a) JEFE DE SUPERVISIÓN:

CriterioSe evaluará en función del tiempo de capacitación enCursos o Seminarios que totalicen mínimo 10 horas lectivas, con una antigüedad no mayor a cinco años en

HORAS LECTIVAS (HL)

- Más de 30 HL: 03puntos

- Mas de 15 HL hasta 30 HL: 02 puntos

- Mas de 10 HL hasta 15 HL:

17 De conformidad con el artículo 43 del Reglamento, los siguientes factores de evaluación deberán ser establecidos observando criterios de razonabilidad y proporcionalidad, teniendo en consideración la naturaleza, complejidad y envergadura del servicio a ser ejecutado, el plazo de ejecución previsto y las condiciones de mercado.




los siguientes temas:

- LEY DE CONTRATACIONES APLICADA A OBRAS PÚBLICAS.

- Supervisión de Obras Viales

AcreditaciónSe acreditarán con copia simple constancias, certificados, u otros documentos, según corresponda.

b) ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA, TRAZO, DISEÑO VIAL:

CriterioSe evaluará en función del tiempo de capacitación enCursos o Seminarios que totalicen mínimo 16 horas lectivas, con una antigüedad no mayor a cinco años, en los siguientes temas:

- DISEÑO GEOMETRICICO DE CARRETERAS

AcreditaciónSe acreditarán con copia simple CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, U OTROS DOCUMENTOS, SEGÚN CORRESPONDA.

c) ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS:

CriterioSe evaluará en función del tiempo de capacitación enCursos o Seminarios que totalicen mínimo 16 horas lectivas, con una antigüedad no mayor a cinco años, en los siguientes temas:

- GEOTECNIA O MECÁNICA DE SUELOS Y/O PAVIMENTOS EN OBRAS VIALES.

- EVALUACION O DISEÑO DE PAVIMENTOS

AcreditaciónSe acreditarán con copia simple CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, U OTROS DOCUMENTOS, SEGÚN CORRESPONDA

d) ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA - GEOTECNIA:CriterioSe evaluará en función del tiempo de capacitación enCursos o Seminarios que totalicen mínimo 16 horas lectivas, con una antigüedad no mayor a cinco años, en los siguientes temas:

- GEOMECÁNICA Y GEOTECNIA EN OBRAS VIALES.


01 punto

HORAS LECTIVAS (HL)

- Más de 20 HL: 02puntos

- Mas de 16 HL hasta 20 HL: 01 punto

HORAS LECTIVAS (HL)

- Más de 20 HL: 03 puntos

- De 16 HL hasta 20 HL: 01puntos

HORAS LECTIVAS (HL)

- Más de 16 HL hasta 20 HL: 01 punto

HORAS LECTIVAS (HL)





e) ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE:CriterioSe evaluará en función del tiempo de capacitación enCursos o Seminarios que totalicen mínimo 16 horas lectivas, con una antigüedad no mayor a cinco años, en los siguientes temas:

- ANALISIS Y DISEÑO DE PUENTES O DISEÑO DE ESTRUCTURAS VIALES.


f) ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA Y DRENAJE VIAL :CriterioSe evaluará en función del tiempo de capacitación enCursos o Seminarios que totalicen mínimo 16 horas lectivas, con una antigüedad no mayor a cinco años, en los siguientes temas:

- HIDROLOGIA Y DRENAJE VIAL


g) ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES

CriterioSe evaluará en función del tiempo de capacitación enCursos o Seminarios que totalicen mínimo 16 horas lectivas, con una antigüedad no mayor a cinco años, en los siguientes temas.

- PROGRAMACION DE OBRAS: MS. PROJECT, VALORIZACIONES Y/O LIQUIDACIÓN DE OBRAS.


h) ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS VIALES

Criterio

Se evaluará en función del tiempo de capacitación enCursos o Seminarios que totalicen mínimo 16 horas lectivas, con una antigüedad no mayor a cinco años,

HORAS LECTIVAS (HL)


HORAS LECTIVAS (HL)


HORAS LECTIVAS (HL)





en los siguientes temas:

- IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS VIALES


HORAS LECTIVAS (HL)


FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE/METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

C. MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS18 (DE 20 PUNTOS)

a. Describa y analiza 4 rubros señalados.

20 puntos.

b. Describa y analizas 3 rubros señalados.

15 puntos.

c. Describa y analizas 2 rubros señalados.

10 puntosd. Presente solamente 01

procedimiento de control.00 puntos

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE OBRASCriterio:Se otorgará el máximo puntaje al postor que oferte procedimientos para el control de obra complementario o adicional a aquellos que hubieran sido solicitados en las presentes Bases; el postor propondrá y sustentará la adopción de los procedimientos para el control de obra, y podrá incluir los siguientes rubros: I) Control de la Calidad, II) Control de Plazos y Calendario de ejecución de Obra, III) Control Económico de la Obra, IV) Asesoramiento a la Entidad relacionado con el control de obra Acreditación:

Se acreditará mediante la presentación de una declaración jurada, para la cual el postor utilizando su capacidad de síntesis desarrollará el factor indicado


D. CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO 10 PUNTOS19

Criterio:

18 Las Bases podrán establecer aquellos aspectos que serán considerados como mejoras, debiéndose precisar a qué tipo de mejoras se le otorgará puntaje.

19 De consignarse en las Bases el factor cumplimiento del servicio, el puntaje que se asigne al mismo debe tener en consideración los márgenes de puntaje señalados por el artículo 46 del Reglamento, el mismo que precisa que el puntaje correspondiente a la experiencia debe incluir el que corresponda a los factores experiencia en la actividad y en la especialidad, así como el que corresponda al factor cumplimiento del servicio.




Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto de los servicios de consultoría de obra presentados para acreditar la experiencia del postor, en función al número de constancias de prestación presentadas.

Acreditación:Mediante la presentación de un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente:

1. La identificación del contrato indicando como mínimo su objeto.

2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato.

Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación20:

PCP= PF x CBC NC

Donde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor.PF = Puntaje máximo al postor.NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor.CBC = Número de constancias de prestación válidas.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos21

IMPORTANTE:

Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos.

20 Para mayor detalle, se recomienda revisar el Pronunciamiento Nº 087-2010/DTN enwww.osce.gob.pe

21 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales.



http://www.osce.gob.pe/

CAPÍTULO V

PROFORMA DE CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de ……….., que celebra de una parte ……………………., en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº ………, con domicilio legal en …………, representada por …………, identificado con DNI Nº ……………., y de otra parte ………………......................................, con RUC Nº ……………….., con domicilio legal en ………………..........................., inscrita en la Ficha N° ………. Asiento N° …………. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal, ……………….........................................., con DNI N° ……………….., según poder inscrito en la Ficha N° ………., Asiento N° ……….. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Con fecha ……., el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del CONCURSO PÚBLICO Nº 0011-2012-MTC/21 para la contratación del servicio de consultoría para la SUPERVISIÓN DEL SALDO DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 3S PUNO - VILQUE - MAÑAZO - EMP. PE - 34A HUATAQUITA (PUNO): DEPARTAMENTO DE PUNO, cuyos detalles, importes unitarios y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO Por el presente Contrato EL CONTRATISTA se compromete y obliga con PROVÍAS DESCENTRALIZADO para realizar la SUPERVISIÓN DEL SALDO DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 3S PUNO - VILQUE - MAÑAZO - EMP. PE - 34A HUATAQUITA (PUNO): DEPARTAMENTO DE PUNO; conforme a los alcances que figuran en las Bases, Términos de Referencia, Oferta Técnica y Económica, revisadas y aceptadas por PROVÍAS DESCENTRALIZADO, y bajo los términos y condiciones estipulados en el presente Contrato incluyendo las mejoras que considere necesarias para ampliarlo o profundizarlo, siendo responsable de todos los trabajos que realice.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del servicio materia del presente contrato asciende a S/. ………………… a todo costo, incluido IGV.

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGOLA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en NUEVOS SOLES, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser estos recibidos.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48º de la Ley, contado desde la oportunidad en el



que el pago debió efectuarse.

El pago se realizará de conformidad a lo indicado en los Términos de Referencia.

CLÁUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓNLa vigencia del presente contrato se extenderá a partir del día siguiente de la suscripción del mismo hasta la recepción de la prestación a cargo de EL CONTRATISTA.

El plazo para la SUPERVISIÓN DEL SALDO DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 3S PUNO - VILQUE - MAÑAZO - EMP. PE - 34A HUATAQUITA (PUNO): DEPARTAMENTO DE PUNO es de 330 días calendario a partir de la fecha en que se expida la orden de inicio por parte de la Entidad, teniendo en consideración los siguientes plazos:

Actividades de supervisón de Obra 330 días calendariosElaboración del informe final, recepción de obra, revisión y liquidación de los contratos de obra y supervisión

30 días calendarios

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………., a través de la …………………(Indicar el tipo de garantía). Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

Esta(s) garantía(s) es (son) emitida(s) por una empresa bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

La garantía de fiel cumplimiento deberá encontrarse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto total del contrato original, conforme a lo establecido en el artículo 39º de la Ley. Para este caso, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIOLa conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el Artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.


CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de ….. (Indicar tiempo en años).

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADESEn caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la ENTIDAD le aplicará al CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto F x Plazo en días

Donde:

F = 0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.



Otras penalidades.-

Se aplicaran las penalidades establecidas en los Términos de Referencia.-Todo cambio del personal ofertado en su propuesta técnica, significará una reducción del 10% del precio unitario ofertado correspondiente al personal que se cambia, el mismo que se hará efectivo a partir de la fecha de cambio- Por cada día de atraso en la presentación del Informe, se le aplicará al supervisor una penalidad equivalente al 0.1% del monto del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40º, inciso c), y 44º de la Ley, y los artículos 167º y 168º de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de su prestación, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, se utilizarán las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDADLa recepción y conformidad del servicio se sujetará a lo establecido en el artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRALa liquidación del contrato de consultoría de obra se sujetará a lo establecido en el artículo 179º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTAEn caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en el artículo 40º de la Ley de Contrataciones del Estado.

En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ocasionados.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES



Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia e ineficacia del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado y Decreto Legislativo Nº 1071 (normativa de arbitraje).

El arbitraje no resulta aplicable a las controversias surgidas en la ejecución de adicionales de obra, metrados no previstos contractualmente y mayores prestaciones de supervisión, respecto de las cuales la Contraloría General, ejerce el control previo, debiendo dichas materias ser resueltas de acuerdo a los procedimientos establecidos por la normativa. Tampoco son arbitrables las controversias derivadas de otras fuentes de obligaciones distintas al presente contrato.

El Arbitraje se desarrollará en la ciudad de Lima y será resuelto por un Tribunal Arbitral Colegiado, compuesto por tres árbitros, en este caso cada parte podrá designar a un árbitro y ambas partes designarán de común acuerdo al tercer árbitro, quien presidirá el Tribunal.

El laudo es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. En consecuencia, solo procede interponer, cuando corresponda, el recurso de anulación por las causales previstas en el Decreto Legislativo Nº 1071 (normativa de arbitraje). Las partes acuerdan de manera expresa que para la interposición del recurso de anulación, no se requiere de la presentación de garantía.

Los gastos arbitrales, referidos a los honorarios de los árbitros, secretario arbitral y/o gastos administrativos no podrán ser mayores a los establecidos en la Tabla aprobada por el OSCE.

Las partes acuerdan que cuando exista un proceso arbitral en curso y surja una nueva controversia relativa al mismo Contrato, sólo procederá la acumulación de procesos y/o pretensiones siempre que exista común acuerdo entre las partes formalizado por escrito.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: VERACIDAD DE DOMICILIOSLas partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de ………. al …………………………



“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

FORMATOS Y ANEXOS



FORMATO N° 122

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

Lima, ………………………………[CONSIGNAR FECHA]

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL CONCURSO PÚBLICO Nº 0011-2012-MTC/21Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con el CONCURSO PÚBLICO Nº 0011-2012-MTC/21, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.23

…..………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

22 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

23 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.



ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR


Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :Domicilio Legal :Correo :RUC : Teléfono : Fax :


……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.



ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS


De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece el Servicio de consultoría de obra: SUPERVISION DEL SALDO DE OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: EMP. PE-3SS (PUNO) – VILQUE – MAÑAZO – EMP. PE-34ª (HUATAQUITA) (Longitud 56.108 Kms.), de conformidad con los Términos de Referencia, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.


…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.



ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA (ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)


De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.



ANEXO Nº4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)


De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta al CONCURSO PÚBLICO Nº 0011-2012-MTC/21, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%


..…………………………………. …………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2



ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO



Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a prestar el Servicio de consultoría de obra SUPERVISION DEL SALDO DE OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: EMP. PE-3S (PUNO) – VILQUE – MAÑAZO – EMP. PE-34A (HUATAQUITA) (Longitud 56.108 Kms.) en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o




ANEXO Nº 06NOMINA DEL PERSONAL PROPUESTO


A continuación se presenta la relación del Personal Profesional propuesto para la realización de la SUPERVISION DEL SALDO DE OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: EMP. PE-3S (PUNO) – VILQUE – MAÑAZO – EMP. PE-34A (HUATAQUITA) (Longitud 56.108 Kms.); que será asignado por el tiempo previsto para su ejecución.

CARGONOMBRE Y APELLIDOS PROFESIÓN

FRACCION DE

DURACIÓN DEL

SERVICIO

….

El que suscribe, _________________________________________, Representante Legal de ___________________________________________________, se compromete que para el servicio materia del concurso se asignará al personal indicado y que se cuenta con el Compromiso de Participación del personal que se contratará, en caso de obtener la Buena Pro.

Asimismo se adjuntará la documentación que acredite los requerimientos técnicos mínimos del personal propuesto: Título Profesional, colegiatura y habilidad vigente de los profesionales, Constancias o Certificados que evidencie la experiencia mínima en la especialidad,

Nota:

Previo al inicio del servicio el postor deberá presentar la colegiatura y habilidad vigente de los profesionales, En cumplimiento de la disposición del OSCE literal 3.1 del Pronunciamiento Nº 419-2012/DSU.






ANEXO Nº 07DECLARACION JURADA DE COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES

PROPUESTOS PARA EL SERVICIO


El que suscribe.........................................(nombre del Profesional) con DNI Nº ............................, mediante la presente Declaración Jurada, se compromete a formar parte del personal profesional propuesto para la supervisión a la que postula el Postor ......................., en caso que éste obtenga la Buena Pro del Concurso Público Nº 0011-2012-MTC/21, convocado por PROVIAS DESCENTRALIZADO.

Asimismo, declaro expresamente y bajo juramento, que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participación en la fecha y por el tiempo ofrecido.

Los servicios profesionales a prestar se detallan a continuación:

- Cargo dentro del Proyecto:

- Especialidad:

- Actividad:




Nota: 1.- Deberá ser presentado por todos los profesionales propuestos2.- El Anexo N° 07, debe ir después del Anexo N° 06, en lo que corresponde a

documentación de presentación obligatoria, (nómina de todo el personal propuesto), y el Anexo N° 10 debe ir después del Anexo N° 07.



28

28

ANEXO Nº 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:

Nº CLIENTE OBJETO DEL SERVICIO

N° CONTRATO / COMPROBANTE DE

PAGO FECHA24 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA25MONTO FACTURADO

ACUMULADO26

1

2

3

..

10TOTAL


…..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


24 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

25 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

26 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

28

28

ANEXO Nº 9

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDADSeñoresCOMITÉ ESPECIAL CONCURSO PÚBLICO Nº 0011-2012-MTC/21Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº CLIENTE OBJETO DEL SERVICIO

N° CONTRATO / COMPROBANTE DE

PAGO FECHA27 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA28MONTO FACTURADO

ACUMULADO29

1

2

3

…

10TOTAL


………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


27 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

28 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

29 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”

Anexo Nº 10EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROPUESTO

El postor adjuntará el presente anexo por cada miembro del Personal Profesional mínimo requerido sujeto a calificación. El cumplimiento de los requisitos y experiencia requeridos, serán sustentados con copias simples de los correspondientes Certificados y/o Constancias.

NOMBRE:______________________PROFESIÓN:____________________________________

CARGO POR OCUPAR: ____________________________________________________________________

1. DATOS DEL PROFESIONALUNIVERSITARIOS

Nº DE ORDEN UNIVERSIDAD TITULO

OBTENIDO

FECHA DE GRADO (mes –

año)

COLEGIATURA (indicar)Nº Fecha Nº Folio

12…..

2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

Nº DEORDEN

EXPERIENCIA SOLICITADA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATA

NTE

CARGO DESEMPEÑADO

PERÍODO

Inicio -Término Duración Nº Folio

123..

3. CALIFICACION DEL PERSONAL PROPUESTO: CAPACITACION

Nº DEORDEN

NOMBRE DE LA CAPACITACION

CENTRO DE ESTUDIOS

PERÍODO Nº FOLIOINICIO -

TÉRMINO DURACIÓN HORAS LECTIVAS

12

...

Notas:1. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su

totalidad.2. La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente y se le deberán de

anexar los documentos sustentados, caso contrario se considerará incompleto.

Para sustentar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos relacionados con el personal, se deberá adjuntar la documentación sustentatoria al Anexo N° 10.

FIRMA DEL PROFESIONAL: ____________________


………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o





ANEXO Nº11

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)



Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL

El monto de nuestra Propuesta Económica es de: ................(monto en letras) y xx/100 nuevos soles (S/.____(monto en números)___. ), incluido el IGV.

El presupuesto ofertado ha sido elaborado con precios vigentes al mes …………

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios, deberá requerirse que el postor consigne en la propuesta económica los precios unitarios y subtotales de su oferta.

ANEXO Nº 12




ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Nota:




1. El presente Formato contiene las partidas básicas mínimas del Presupuesto para los servicios materia del Concurso; el postor podrá incrementarlo de acuerdo a su plan de trabajo. El Postor podrá modificar (aumentar, no disminuir) las cantidades y tiempos del Anexo N°13

2. El presente detalle es el básico solicitado, pudiendo los Postores adecuarlo o completarlo al formular su Propuesta, manteniendo el presente formato. Se deberá detallar los recursos de las 3 etapas del servicio.

3. Se deberá presentar el desagregado de los gastos generales y financieros.4. El Postor dentro de su propuesta económica debe considerar todos los costos necesarios

que demande el cumplimiento de los trabajos y requisitos exigidos por las Bases del Concurso, Términos de Referencia y Contrato.

5. Adjunto al presente deberá presentar el detalle de la Etapa de Liquidación

ANEXO Nº 13




RECURSOS A EMPLEAR EN LA SUPERVISIÓN DE LOS SALDOS DE OBRA DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: EMP.PE-3S(PUNO)-VILQUE-MAÑAZO-EMP.PE-34A (HUATAQUITA)

Sin ser limitativo, adicionalmente a los profesionales propuestos, los recursos que utilizara el Consultor para supervisión de la obra indicada consisten en los siguientes recursos minimos:

1. Personal Técnico y Auxiliar:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD1.00 Asistente de Metrados /CADISTA 12.00 Administrador 13.00 Controladores 24.00 Laboratoristas 25.00 Ayudantes de laboratorio 26.00 Topógrafos 17.00 Ayudantes de Topografía 28.00 Técnicos en Computación/Secretaria 19.00 Guardián-Conserje 2

El Supervisor contará con equipos completos de laboratorio para todos los ensayos requeridos para la obra, así como 01 nivel topográfico, 02 miras y 01 estación total, 02 prismas, 02 winchas metálicas de 50m cada una; 01 viga bemkelman para medición de deflexiones y 01 equipo para medición de rugosidad, pudiendo también considerar la utilización de equipos modernos para el desempeño de sus actividades.

EQUIPO DE LABORATORIOEl equipo de laboratorio, estará conformado como mínimo por lo siguiente: Juego de mallas : de 3", 2", 1 1/2", 1", 3/4", 1/2", 3/8", 1/4"; Nº 4, Nº 6, Nº 8, Nº 10, Nº

16, Nº 20, Nº 30, Nº 40, Nº 50, Nº 80, Nº 100, Nº 200 y accesorios, y otros que se requieran.

Horno termostático (01) Balanza de 5 Kilos con sensibilidad al 0.1 gr. (01) Aparato casagrande con su respectivo acanalador (01) Balanza de 3 brazos de precisión - capacidad de 300 gr. y sensibilidad al 0.1 gr. (01) Equipo misceláneo (brochas, pesas, filtro, espátulas, escobillas de bronce, etc.) (01) Equipo equivalente de arena, compactación y CBR (01) Equipo CBR, para medir la capacidad portante de los materiales (suelos y canteras),

(prensa, moldes, escantillones, mallas grandes de 3/4", 3/8” y Nº 4, pisón, etc.) (01) Equipos de densidad in situ (balanza de 20 Kilos de capacidad, cono, botella, plato

perforado, mallas Nº 10 y 20, cincel, comba etc.) (03) Equipo de compactación (moldes para proctor standard y modificado, pisones,

bandejas, balanzas de 20 Kg con aproximación de 1 gr.) Equipo Completo de Control Granulométrico (01) Termómetros blindados (06) Equipo de Compresión para el control de calidad de la mezcla de concreto con

cemento Pórtland (01) Rugosímetro (Merlín) (01) Viga Benkelman, para medir la Deflectometria (01)




Los componentes del equipo de laboratorio permanecerán en el lugar de la prestación de los servicios de supervisión, durante el tiempo que sea requerido.

EQUIPO DE INFORMÁTICA Se indicará el equipo y material de oficina que estará destinado para ejecutar el servicio, el que incluirá como mínimo cuatro (04) equipos de cómputo de última generación. Es necesario indicar el nombre del software aplicativo a utilizar, ya que con ello se garantiza que el consultor cuenta con recursos que respaldan sus servicios.

VEHÍCULOS OPERADOS El equipo mínimo constará de tres (03) Camionetas Pick Up Doble Cabina, doble tracción (operadas), con una antigüedad no mayor de 05 años.

Nota:Bastará con la presentación del Anexo 15 para acreditar los recursos indicados en el mismo. (Equipo min. Topografía, laboratorio, Informática y vehículos operados.), indicando la antigüedad de los mismos; ya que éste tiene carácter de declaración jurada.Con respecto a los recursos a emplear en la Supervisión de la Carretera, será suficiente la presentación del presente Anexo N° 15, el mismo que tiene carácter de Declaración Jurada.El Anexo N° 15 se presentará junto con el Anexo N° 02 y la documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

ANEXO Nº 14

CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS(Fax o correo electrónico)




CEDULA NºFECHA DIA..............................MES ..............................................

AÑO .............................

DESTINATARIO (En caso de Consorcio indicar denominación de este y nombre de los que lo integran)NUMERO DE FAX DEL DESTINATARIO (Según Contrato o documento comunicando cambio)DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL DESTINATARIO (Según Contrato o documento comunicando cambio)DIRECCIÓN FISICA DEL DESTINATARIO(Según Contrato o documento comunicando cambio)DOCUMENTO NOTIFICADO

CONTENIDO(Indicar los documentos que se remiten conjuntamente con la Cédula de Notificación)ASUNTO / SUMILLA (Indicación del asunto y breve reseña de contenido)VENCIMIENTO (Señalar último día del plazo para que la Entidad notifique pronunciamiento) DIA MES AÑO

El reporte de transmisión por Fax o la impresión del correo electrónico notificada, acreditan la oportunidad de la efectiva transmisión de esta Cédula de Notificación para todos los efectos legales y contractuales.La notificación de la decisión administrativa en el domicilio físico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

......................................................Notificador

Anexo Nº 15

FORMATO DE PRESENTACION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES




PROPONENTE:Consulta y/u ObservaciónN..................Referencia(s) de las BasesSección: ............Numeral:.............Página: ..............Consulta y/u Observación:



Logo Proviaszonasegura.seace.gob.pe/.../010231/358861764radBF9DE.doc · Web viewEquipos de densidad...

Documents

Transcript of Logo Proviaszonasegura.seace.gob.pe/.../010231/358861764radBF9DE.doc · Web viewEquipos de densidad...