LICITACIÓN PRIVADA N° 121/18 PLIEGO DE BASES Y ... · Contratación para provisión de materiales...

2018 - “AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA” - Decreto PEN 5/2018

Hospital de Pediatría SAMIC “Dr. Juan P. Garrahan”. Pichincha Nº 1890 (1249). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono: 4122-6339

www.garrahan.gov.ar/compras / [email protected]

LICITACIÓN PRIVADA N° 121/18 PLIEGO DE BASES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fecha de Apertura: 18 de octubre de 2018 a las 10:00 horas.

1.- OBJETO Contratación para provisión de materiales y mano de obra para el cambio de solado en rampas peatonales. 1.1 - Documentación: El plano indica la posición de los elementos componentes de las instalaciones, por lo que la ubicación final de los mismos podrá sufrir variaciones y será definitivamente establecida en el replanteo de obra. 2 - ALCANCE DE LOS TRABAJOS: El Oferente incluirá en su cotización todos los trabajos correspondientes a las instalaciones completas. Comprende la ejecución de todos los trabajos mencionados en estas especificaciones, así como aquellos que resulten necesarios para la correcta finalización de los trabajos, de conformidad con las reglas del arte, así como de las reglamentaciones del Gobierno de la Ciudad y de los entes correspondientes que pudieran resultar de aplicación. La presente documentación es indicativa, al solo efecto de la cotización de las obras, siendo responsabilidad de las empresas interesadas estudiar el proyecto, presentar sin costo alguno las modificaciones, de acuerdo al lugar físico de ejecución. De ninguna manera se aceptará la disminución de la calidad de los materiales y terminaciones. Cualquier demora por problemas de falta provisión de materiales, de comunicación entre gremios o cualquier otra circunstancia necesaria para la ejecución de los trabajos que se contratan serán responsabilidad del Contratista, con exclusividad. 2.1 - Inspección de las obras y medios de comunicación contractual: Personal profesional de GIMH (Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento Hospitalario) realizará la Inspección de las Obras y de las Instalaciones (en adelante I.O.), así como la medición de los trabajos, el contralor de materiales y de personal y el seguimiento del plan de trabajo, etc. Como medio de comunicación de primera instancia, se asentarán las inspecciones realizadas, indicaciones o consultas en Cuadernos de Ordenes de Servicio y Notas de Pedido, con folios numerados por triplicado. Los mismos deben ser provistos por el Contratista. 2.2 - Ejecución de las obras El plazo de ejecución comenzará a contarse a partir de la fecha de cobro del adelanto, dándose inicio a las consultas, y confección y entrega de planos ejecutivos de obra, dentro de los noventa (90) días corridos Para el ingreso a obra propiamente dicho, cualquiera sea la tarea a desarrollar, será necesaria la presentación y aprobación de la documentación requerida en el anexo sobre Higiene y Seguridad, y la coordinación de las tareas con la I.O. La obra se deberá terminar dentro de los noventa (90) días corridos, contados a partir del cobro del adelanto. El Contratista deberá presentarse el día del cobro del adelanto en la I.O., con los libros de Órdenes de Servicio y Notas de Pedidos, para la firma del Acta de Inicio. 2.3 - Definición de horarios especiales en caso de trabajo con ruidos molestos: Los días y horarios de trabajo serán acordados y aprobados por la I.O. En lugares que se hallen en funcionamiento o tengan acceso restringido, los trabajos se coordinarán diariamente, a fin de evitar inconvenientes a los servicios y sectores involucrados. Los trabajos que produzcan ruidos u olores fuertes como pegamentos, pinturas, etc. se deberán realizar de lunes a viernes, a partir de las 16hs hasta las 22hs., sábados o domingos sin restricción de horarios. Los trabajos que no produzcan los inconvenientes mencionados podrán realizarse todos los días, de 7hs a 22hs.

http://www.garrahan.gov.ar/compras%20/




2.4 - Personal: El personal del Contratista deberá usar ropa de trabajo adecuada y en buenas condiciones de higiene. Cada uno debe llevar prendida en su ropa, en lugar visible, una tarjeta identificadora con el nombre de la empresa y su identificación personal. El Hospital se reserva el derecho de aceptar o no a todo personal que no guardase el comportamiento adecuado o no respetase las reglamentaciones internas. Toda modificación en el plantel de personal debe ser notificado a la I.O. 2.5 - Cuidados especiales: El Contratista debe tomar todos los recaudos para que su personal haga buen uso de las instalaciones. Toda rotura o deterioro que produzcan será responsabilidad total del Contratista, lo que significa absorber en su totalidad el costo económico por daños y perjuicios reparando o reponiendo lo dañado en forma inmediata dejándolo en las mismas condiciones que se encontraban con anterioridad al hecho, así como asumiendo los posibles daños emergentes. 2.6- Materiales, insumos herramientas y elementos de trabajo: El Contratista debe declarar y asentar en remito toda entrada y salida de los materiales, insumos, herramientas y elementos de trabajo de su propiedad, las que estarán bajo su responsabilidad. Dicha declaración será verificada por personal de la I.O. y Vigilancia. (Formulario 14). 2.7 - Forma de cotizar y presupuesto: En la planilla adjunta se deberá cotizar cada ítem con su precio, sin que se pueda retirar o incorporar ningún ítem a dicha planilla, de manera que en los rubros que allí se expresen deberá quedar previsto todo trabajo o provisión necesarios. Al precio unitario obtenido se le adicionará un coeficiente que contemple los gastos generales (directos e indirectos), beneficio, gasto financiero e impuestos, para conformar el precio final por ítem. Este coeficiente deberá ser desglosado indicando qué porcentaje del mismo corresponde a cada uno de los costos directos e impuestos. El Oferente debe aclarar la marca de los materiales y equipos que cotiza, respondiendo a las especificaciones técnicas dadas y a legislación y normativa vigente. Las obras se cotizarán según el sistema de Ajuste alzado relativo, contratándose sobre la base del monto total cotizado en la propuesta del Contratista, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe total de la obra. Dentro del monto cotizado se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos. El Hospital podrá exigir al Oferente, antes de la adjudicación de la obra, un presupuesto detallado de su cotización, ítem por ítem, siguiendo el listado del pliego. No se reconocerá diferencia alguna a favor del Contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente. Del mismo modo, todos aquellos trabajos que no se realicen serán descontados según el valor consignado en el ítem correspondiente. A su vez, los oferentes deberán presentar un plan de trabajos y una planilla de análisis de precios, en relación con su propuesta, respetando el plazo de finalización de obra establecido en este pliego. 2.8 - Final de obra y planos conforme a obra: Terminada la obra contratada, de acuerdo con las reglas del buen arte, verificados con conformidad el funcionamiento de las instalaciones, retirado todos los elementos residuales, equipos y herramientas del Contratista, realizada la limpieza final de obra, entregados todos los planos conforme a obra, con conformidad de la I.O., manuales, folletería técnica, memorias descriptivas, la I.O. dará la Recepción de Obra Provisoria. 2.9 - Manuales de mantenimiento y operación: A la recepción provisoria de los trabajos, el Contratista proveerá de manuales que contengan las características técnicas de los elementos que integran las instalaciones que forman parte del presente





pliego, instrucciones para su operación y mantenimiento, folletos, esquemas y todo otro elemento necesario para el correcto funcionamiento de las mismas. 2.10 - Garantía de obra: El Adjudicatario debe dar garantía por las buenas condiciones de habitabilidad, el buen funcionamiento de las instalaciones y buen comportamiento de los materiales por tres (3) años, contado a partir de la fecha de Recepción Provisoria de Obra, estando el Hospital amparado por las leyes, decretos reglamentarios y normas vigentes correspondientes, ante todo incumplimiento, falla o vicio oculto, de instalaciones, materiales y/o construcción, haciendo uso el Hospital del Fondo de Garantía y reclamo si excede al mismo, siendo responsable de la operación, mantenimiento y servicio de emergencia de todas las instalaciones provistas o modificadas por él; sin que esto represente impedimento alguno de ser realizado por el personal calificado del Hospital. Si fuera necesario poner en servicio una parte de las instalaciones antes de la recepción total, el tiempo de garantía para esa parte será contado desde la fecha de la puesta en servicio, excepto en el caso de atraso del instalador, en cuyo caso será de aplicación lo expresado en el primer párrafo. De haber conformidad con el resultado del trabajo, se realizará la Recepción definitiva de Obra, al cumplirse los plazos mencionados. 2.10.1 Fondo de reparo Con cada certificación se retendrá el 5% en concepto de Fondo de Reparo, que será devuelto cumplida la recepción definitiva de los trabajos si así correspondiere. El Adjudicatario podrá optar por la sustitución de la retención en efectivo del Fondo de Reparo, por la contratación de una póliza de caución denominada “Póliza de sustitución de fondo de reparo”. El mismo será reintegrado luego de la Recepción Definitiva de Obra habiendo conformidad de la misma. La garantía mencionada, no inhibe al Hospital del amparo de las leyes, decretos reglamentarios y normas vigentes ante todo incumplimiento, falla o vicio oculto de construcción. 2.11 - Seguridad e Higiene: Ver Anexo. 2.12 - Seguros El adjudicatario deberá constituir los siguientes seguros, por las cantidades mínimas que para cada uno se consignan. Los mismos no implican limitación de la responsabilidad del adjudicatario quién la asumirá por el excedente de las sumas cubiertas hasta el monto total de las indemnizaciones a que hubiere lugar. Las pólizas deberán endosarse a favor del Hospital.- a-De responsabilidad civil por los daños que como consecuencia de las actividades de la empresa o de su personal destacado en “El Hospital” sufran las personas, cosas y /o bienes de “El Hospital” y/o terceros. Monto mínimo $ 3.000.000 (Pesos Tres Millones) por cada siniestro, con cláusula de reposición. A los efectos del Artículo 67 de la Ley de Seguros Nº 17.418 se deja constancia que “El Hospital” ha contratado un seguro de Responsabilidad Civil con Caja de Seguros S.A. Póliza a disposición. b-RIESGO DE INCENDIO: Que ampare todos los bienes muebles o inmuebles de propiedad del Hospital cedidos en uso durante la vigencia del contrato: $ 3.000.000.- (Pesos Tres Millones), con cláusula de reposición. A los efectos del Artículo 67 de la Ley de Seguros Nº 17.418 se deja constancia que “El Hospital” ha contratado un seguro de Incendio Nación Seguros S.A. Póliza a disposición. Los seguros deberán contratarse en compañías o entidades aseguradoras con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. El tomador deberá endosar la póliza a favor del Hospital como beneficiario exclusivo, sin franquicia alguna. La adjudicataria se obliga contratar todos los seguros que exige el presente pliego con el expreso compromiso de la Aseguradora obligándose a notificar al Hospital, de modo fehaciente al domicilio declarado en el contrato la falta de pago del premio, como así también la rescisión unilateral de cualquiera de las partes, con una antelación mínima de 30 días hábiles antes de hacer efectiva la baja de la cobertura.





Todos los seguros no deberán contener cláusulas de beneficio de excusión ni de división a favor de la Compañía Aseguradora El premio de las referidas pólizas debe ser cancelado de contado y exhibir dicho comprobante a la Gerencia de Contabilidad de Gestión con 48 hs. de anterioridad al comienzo de la prestación. El contrato que suscriba el Adjudicatario con el Hospital, debe ser denunciado fehacientemente a la Compañía de Seguros contratada por el adjudicatario. 2.13 -FORMA DE PAGO El adelanto a otorgar será equivalente al 15% sobre el valor total de la oferta, contra presentación de póliza de caución por igual importe al anticipado. La forma de pago será por certificación mensual, con desacopio proporcional del adelanto. Se deberá presentar el correspondiente Certificado a la Inspección de Obra quien, una vez autorizado, confeccionará la Conformidad del Servicio y la girará a quien corresponda. La factura se deberá entregar en el Área de Cuentas a Pagar. El pago se efectuará a los treinta (30) días corridos de la presentación de la factura o de la fecha de conformidad del servicio, la que sea posterior. 3.-CERTIFICADO DE VISITA Se deberá efectuar visita previa obligatoria al Hospital. Para ello deberán: Retirar el Certificado Original de Visita y planos en el Dto. Contrataciones, para que con un responsable de la Gcia. de Infraestructura y Mantenimiento Hospitalario realicen la misma. Una vez concluida, el referido formulario deberá ser firmado por el representante autorizado de la Firma y el citado Dto. El cual se incluirá en el sobre oferta. Los oferentes deberán visitar el Hospital: 1º FECHA: 04/10/2018 a las 10:00 hs. / 2º FECHA: 09/10/2018 a las 10:00 hs. *Para aquellos que hubieren concurrido a la 1º FECHA del día 04/10/2018, la asistencia a la 2º FECHA será facultativa. Muy importante: Se desestimarán las ofertas presentadas por empresas que no realicen la visita. Se deberá incorporar en el sobre oferta el correspondiente Certificado de Visita. Las consultas respecto al presente pliego serán recepcionadas por escrito hasta el día 11 de octubre de 2018 a las 13:00 hs. en el Departamento Contrataciones o por correo electrónico: [email protected]. 4.- PRESENTACIÒN Y FORMA DE LAS OFERTAS Personalmente en sobre cerrado en la Gerencia de Contrataciones y Suministros, oficina 5405 - Planta baja pasillo central - Pichincha 1890 – Ciudad de Buenos Aires. Para optimizar el proceso de comunicación entre el Hospital y los oferentes y adjudicatarios, éste debe incluir en la oferta el formulario con los datos actuales del oferente, debidamente conformado en el que se manifieste expresamente el/los correo/s electrónico/s declarado/s por el oferente como instrumento de válida comunicación. En el caso de no informarse correo/s electrónico/s, se tendrán como válidas a todos los efectos, las comunicaciones remitidas a otros correos de la firma que figuren en el resto de la oferta o en los registros internos del Hospital. Las propuestas deben presentarse por duplicado (sólo la oferta, no así el resto de la documentación).- 5.. Mantenimiento de Oferta: Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la fecha del acto de apertura y se renovará en forma automática por un plazo igual al inicial y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al vencimiento de cada plazo.


mailto:[email protected]




6.- Valor del pliego: Sin costo. 7.- NORMATIVA AFIP Los oferentes deberán dar cumplimiento a la Resolución General AFIP 4164-E-2017. 8.- La cotización debe estar expresada en moneda nacional.

DCS

Cdor. JAVIER ELIEL ESTRUGO

Jefe Dpto. Contrataciones GERENCIA DE CONTRATACIONES Y SUMINISTROS

HOSPITAL DE PEDIATRIA S.A.M.I.C. "PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN"





PLIEGO “RECAMBIO DE SOLADOS DE RAMPAS” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACIÓN. GENERALIDADES Son aquellas para las cuales contratista tomará a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecución de las mismas, con arreglo a su fin en correspondencia con los siguientes ítems:

1. TAREAS PRELIMINARES

2. PREPARACION DEL SUSTRATO

3. REVESTIMIENTO VINILICO Todos los trabajos enumerados anteriormente deberán realizarse de acuerdo a lo expresado en presente pliego, a los planos adjuntos y a las reglas del arte. Todos aquellos productos y/o materiales que respondiesen a una norma I.R.A.M específica, deberán ser colocados en base a dicha norma. La documentación del presente pliego es a título orientativo y no taxativo; Todas las aclaraciones o modificaciones que sea necesario realizar con el objeto de obtener una obra completa, unívoca, perfecta y adecuada a su fin, serán de ejecución obligatoria para la contratista y se considerarán o no como modificatorios según la interpretación de la Inspección de Obra del hospital. Los planos de documentación, planillas de cálculo y cualquier otra documentación necesaria para la ejecución del proyecto serán presentados a la I.O.; quien contará con un plazo de 5 (cinco) días para devolverla aprobada u observada parcial o totalmente. No se podrá comenzar la ejecución de los trabajos hasta tanto no se apruebe toda la documentación antedicha. Una vez ejecutados los trabajos y antes de la Recepción Definitiva de la obra el Contratista deberá presentar los planos conforme a obra de todas las obras e instalaciones, con las aprobaciones de los organismos pertinentes. 1. TAREAS PRELIMINARES 1.1 Cercos. Andamios. Construcciones Temporales. Sanitarios. Son todos los trabajos necesarios a fin de realizar las obras con el objeto de cumplimentar las tareas que se describen. La confección de cercos a los efectos de delimitar sectores de obra, sin que las mismas afecten el funcionamiento normal de áreas linderas y tareas del hospital, teniendo especial cuidado en esto dado que la obra se realizara en contacto directo con pacientes y público en general. Los mismos serán confeccionados en placas de roca de yeso, con sus juntas tomadas con masilla para tal fin y cinta papel. Sobre la superficie se aplicará una mano de pintura al agua y se colocaran cintas de nylon en los encuentros del cierre con piso y techo, logrando el sellado absoluto y la estanqueidad del cierre. Deberán contar con puerta de acceso. Este tipo de cerramiento se deberá instalar en la entrada a cada rampa tanto en la Planta Baja como en el Entrepiso y en el 1º Piso. Asimismo, deberá prever la confección de cerramiento temporal según el tipo de tareas y/o el área afectada en la ejecución de las mismas. Puesta en obra de andamios, plataformas y todo equipamiento necesario para la correcta ejecución de las tareas. De ser necesario a juicio de la I.O. y de no poder generar un paso alternativo, la contratista deberá ejecutar los trabajos por etapas en horarios vespertino y nocturnos para no interrumpir el paso de los pacientes a través de la rampa y poder permitir la ejecución de las tareas previstas. No podrá impedirse la circulación de pacientes y personal por lo cual la empresa, deberá ajustarse al plan de trabajos previsto. Obrador y sanitarios; en vista de que la presente obra, contempla trabajos a realizar en interiores, la contratista instalara un obrador en el sector que indique la I.O. se instalara baños químicos durante el periodo que dure la obra.





1.2 Cartel de obra. Se considera obra preliminar la ejecución y colocación de un cartel de obra el cual se instalará según criterio de la Inspección de Obra. Antes de la confección del mismo el contratista deberá consultar con la Inspección de Obra las leyendas definitivas que figurarán en el cartel. No se admitirán en el cartel de obra ningún tipo de publicidad comercial. 1.3 Limpieza diaria de obra y final de obra La limpieza de obra debe ser diaria tanto de la obra como del obrador, con retiro de residuos orgánicos de alimentos con frecuencia diaria, los que irán embolsados en bolsas negras cerradas con doble nudo en los contenedores que el hospital tiene para tal fin, los mismos se ubican en el playón de acceso vehicular, sobre la calle Combate de los Pozos. Retiro de escombros y/o sobrante de obra, se realizará en forma semanal como mínimo y en casos que se requiera con mayor frecuencia a criterio de Inspección de Obra. La eliminación de escombros se efectuará en contenedores para tal fin, los cuales serán contratados por la contratista. Terminada la obra, se debe realizar una limpieza final de obra, y de la totalidad de las áreas involucradas, el edificio debe quedar limpio, sin polvo ni elementos sueltos en su totalidad y en todos los niveles. 2. DEMOLICIÓN Independientemente de lo indicado en el plano se extraerán todos los elementos existentes dentro de los límites del sector que sean necesarios para llevar adelante la ejecución de las tareas. Se encuentra contemplado en este ítem el retiro y traslado de los escombros y rezagos provenientes de la intervención. En caso de que dentro de los elementos a demoler o retirar tengan en su composición amianto, los mismos deberán tratarse con los cuidados pertinentes a residuos peligrosos, tanto en las tareas de demolición, acopio, traslado y disposición final. Se deberán tener en cuenta las normas de Higiene y Seguridad Industrial y Laborales. 2.1 Carga y retiro de volquetes. Rezagos. Se procederá al retiro de todo rezago, materiales y escombros resultantes de la demolición. El retiro se realizará por medio de volquetes. Los elementos que pudieran producir polvo excesivo deberán previamente ser embolsados y luego depositados en los contenedores. Todos los volquetes serán retirados del ámbito del predio del Hospital. Antes de realizar el retiro de cualquier elemento de demolición, fuera de los ámbitos del hospital, deberá ser consensuado con la Inspección de Obra. El traslado de todo rezago se podrá efectuar solamente dentro de los horarios y canales permitidos. 2.2. Manipulación de los materiales y almacenaje: Los materiales deberán estar almacenados en lugares cerrados y secos a resguardo de daños por el clima, temperaturas excesivas y las condiciones de obra. Almacene los rollos en forma vertical, no en forma acostada. Condiciones necesarias antes de comenzar la instalación: - Los sectores de trabajo deberán estar totalmente aislados de las inclemencias del tiempo. Los trabajos en techos, cielorrasos, ventanas, puertas, pintura e iluminación deberán estar terminados para comenzar los trabajos de instalación de los revestimientos. - Los sectores de trabajo deberán estar acondicionados a una temperatura de 20 °C ± 5 °C y 50% de humedad relativa, durante la instalación y 72 hs después de terminada la misma. - Los materiales deberán ser aclimatados por un mínimo de 48 hs previo a la instalación. - Las áreas sujetas a contacto directo con luz solar (por ej. a través de puertas o ventanas) deberán ser cubiertas con cartón o similar durante el proceso de instalación y por un período de 72 hs después de la instalación para no afectar el adhesivo. - Verifique las etiquetas de los materiales para confirmar que coincide con su pedido. No instale productos de partidas diferentes. 2.3. Preparación de la superficie:





Las características fundamentales que debe cumplir toda base sobre la cual se va a colocar pisos vinílicos es que sea lisa, firme, limpia y seca. El sustrato que recibirá el piso vinílico debe encontrarse permanente secos ser libre de polvo, solvente, pintura, cera, aceite, grasa, restos de adhesivos, restos de removedores de adhesivo, compuestos que generen una película superficial, selladores, endurecedores, sales alcalinas, excesiva carbonatación, hongos, moho y cualquier otro tipo de agente extraño que pueda afectar el proceso de pegado del piso. La humedad residual de la carpeta, antes de comenzar la instalación deberá ser medida. Antes de comenzar la instalación, se deberá remover mecánicamente la pintura existente en toda la superficie y realizar las reparaciones de las carpetas que indique la IO. Para remover restos de adhesivo, pintura u otro elemento adherido a la superficie no se utilizarán métodos químicos, sino métodos abrasivos como escarificado, pulido, granayado, etc. Las grietas superficiales, caladuras, depresiones, juntas de control o cualquier otro tipo de juntas no móviles deberán ser rellenadas o alisadas con masa niveladora. Cuidado: Las juntas de expansión u otro tipo de junta móvil en la superficie del concreto no deberán ser rellenadas con masa niveladora ni cubiertas con el piso de goma. Un sistema adecuado que permita el movimiento de estas juntas de expansión deberá ser utilizado. Escarificación del solado existente En las rampas existentes que corresponda, deberá ser necesario la utilización de una escarificadora. La máquina se deberá conectar a través de una manguera a una aspiradora para evitar el desarrollo de polvo en el lugar de trabajo. Una vez realizadas todas estas evaluaciones, se procederá al lijado de la superficie con disco de cobre abrasivo grano 24 para conferirle grip. Se aplicará el primer Condorand PRIMETEC o similar de 60 de látex de alto rendimiento para generar un puente adherente para luego nivelar con una masa alisadora de 2 a 5 mm de espesor. Se utilizarán compuestos de cemento autonivelantes de grado de compresión C25 y de clase de Flexion F5. La masa autonivelante cumple con la clasificación de fuego A1fl conforme a la norma DIN EN 13 501-1. Su composición comprende cementos especiales, áridos minerales, copolímeros de acetato de polivinilo, licuefactores y aditivos, lo cual garantiza un sustrato duro, flexible y duradero capaz de soportar el tránsito intenso. Luego de todas estas tareas, lo que obtenemos es un perfecto acabado (espejo) que posibilitará una óptima terminación y la mejor aptitud para recibir el revestimiento. 3- REVESTIMIENTO VINILICO Los revestimientos vinílicos a utilizar deberán ser resistentes y duraderos, y con un mejor comportamiento ante el fuego. Estos suelos y paredes deben ser cálidos y suaves al tacto, con propiedades antiestáticas necesarias para las instituciones de salud. Deberán ser revestimientos para alto tránsito, de alto rendimiento, bacteriostático, fungistático, y autoextinguibles. Contarán con un tratamiento que lo haga totalmente resistente a manchas, productos químicos y rayaduras. Sustrato seco:

• Las carpetas y revoques deben poseer un máximo de 2,5% de contenido de humedad. El control se realiza utilizando medidores CM de Riedel de Haën.

• La temperatura y humedad del ambiente se controlan permanentemente con termohigrómetro GFTH/95.

Sustrato duro:

• Se verifica la dureza de la carpeta superior.

• Se coloca la capa alisadora.

• Se realizan varios ensayos de tracción con equipo, cuyo resultado no podrá ser inferior a 1,4 newton/mm2





Sustrato plano:

• Se controla la nivelación de la capa superior. Ésta no debe

• contener el “efecto olas”, que puede producirse por el llaneado, helicóptero, etc.

• No debe existir diferencia de nivel entre sectores. El revestimiento vinílico a proveer deberá ser una superficie en relieve de 2 mm, de capa de uso homogéneo, con una decoración sutil de micro granito, correspondiente a suelos de seguridad resistentes. Deberá presentar partículas de seguridad libres de carborundo para garantizar el cumplimiento total de la HSE y la resistencia al deslizamiento pisos mojados. Deberá tener una gran concentración de partículas antideslizantes en la capa de uso, con una resistencia al deslizamiento de clasificación R 10 de acuerdo a la norma DIN 51130. La presentación será en rollo de 2 m de ancho y 20 m de largo, de 2mm de espesor. Deberá ser flexible. Para su mantenimiento, no deberá ser necesario aplicar ningún tipo de tratamiento como cera o plastificante, durante toda su vida útil. Deberá cumplir con las clasificaciones de fuego más altas del mercado, Bfl-s1 según la norma EN 13501-1 y es autoextinguible. El test de clasificación según la rampa será Esf según la norma EN 13845. Para poder iniciar el pegado de los paños, es fundamental tener delimitados correctamente los zócalos. Para un correcto pegado se deberá comenzar con el punto de arranque del primer paño y acompañar el pegado con un planchado manual y diagonal descendente al sentido en el que estamos pegando. Posteriormente se pasa el rodillo de planchado al total de la superficie revestida, no dejando globos o imperfecciones. Los zócalos sanitarios deberán tener 0,10 m de altura y llevarán en su parte trasera un soporte semielástico de 25 mm de radio que asegura la posición permanente del ángulo 0 y protege a la estructura de golpes y/o trato violento. La terminación “a cero” con los contramarcos, columnas, perímetros, etc. se logra a través del desarrollo de varias piezas moldeadas para ese fin. El sellado de las juntas, de ser necesario, entre el zócalo y los paños, y los paños entre sí, se realiza por termofusión con la incorporación de un cordón de igual calidad al revestimiento el cual es fabricado bajo el mismo color del piso. En esta tarea se utilizan herramientas totalmente automáticas, con personal idóneo y la utilización de una fresadora y los soldadores automáticos. En el encuentro del nuevo solado con otros pisos, se colocará un perfil de acero inoxidable AISI 304 de 40 mm x 1,5 mm, para evitar que el impacto contra su borde pueda dañarlo. El revestimiento deberá cumplir con certificaciones medio-ambientales y ser bajo en compuestos orgánicos volátiles. Debe ser un revestimiento bacteriostático y fungistático contribuyendo a minimizar cualquier riesgo de infecciones intrahospitalarias. El sellado de las juntas entre el zócalo y los paños, y los paños entre sí, se realiza por termofusión con la incorporación de un cordón de igual calidad al revestimiento el cual es fabricado bajo el mismo color del piso. Nota: queda expresado que los trabajos en la RAMPA AMARILLA se realizarán en etapas, ya que solo se podrá trabajar en esta rampa los días del fin de semana en que el hospital no atienda al público. Por ese motivo, la contratista deberá prever, para esta rampa, la colocación de un revestimiento a modo de alfombra en los periodos que se interrumpa el trabajo y la rampa se habilite al público y se retirará una vez que se reanuden los trabajos. Como este revestimiento se colocará y retirara varias veces, la contratista deberá asegurar que el revestimiento elegido sea de fácil aplicación, cubra el 100% de la superficie de piso de rampa, esté sujeto correctamente de manera que no se provoquen tropiezos o caídas y sea antideslizante.

La empresa deberá garantizar tanto el producto como su correcta colocación por el término de 3 años y deberá entregar un 10% de cada uno de los solados utilizados en calidad de reposición en caso de roturas. Junto a la propuesta económica, los oferentes deberán presentar muestras del material ofrecido, así como la paleta de colores necesarias para poder identificar las rampas por su color.





ITEM RUBROS UNIDADCANTIDAD MATERIAL M. DE OBRA SUBTOTAL TOTAL

1 TAREAS PRELIMINARES

1.1 Replanteo de Obras. Documentacion Tecnica gl 1,0

1.2 Seguros. Programa de hig y Seg. Capacitaciones e Inspecciones gl 1,0

1.3 Cercos Andamios y construcciones temporales gl 1,0

1.4 Cartel de obra gl 1,0

1.5 Limpieza periódica y Final gl 1,0

2 DEMOLICION

2.1 Carga y retiro de volquetes gl 1,0

2.2 Preparacion de la superficie u 5,0

2.3 Escarificacion de solado existente u 5,0

3 REVESTIMIENTO

3.1.1

RAMPA AMARILLA Provision y colocacion de revestimiento vinilico

para PISO según PET m2 142,0

3.1.2

RAMPA AMARILLA Provision y colocacion de revestimiento vinilico

para ZOCALOS según PET m.l. 182,0

3.2.1

RAMPA NARANJA Provision y colocacion de revestimiento vinilico


3.2.2

RAMPA NARANJA Provision y colocacion de revestimiento vinilico

para ZOCALO Ssegún PET m.l. 182,0

3.3.1

RAMPA VIOLETA Provision y colocacion de revestimiento vinilico


3.3.2

RAMPA VIOLETA Provision y colocacion de revestimiento vinilico


3.4.1

RAMPA VERDE Provision y colocacion de revestimiento vinilico


3.4.2

RAMPA VERDE Provision y colocacion de revestimiento de vinilico


3.5.1

RAMPA AZUL Provision y colocacion de revestimiento de

vinilicopara PISO según PET m2 142,0

3.5.2

RAMPA AZUL Provision y colocacion de revestimiento vinilico para

ZOCALOS según PET m.l. 182,0

COSTO DIRECTO INCLUYE COSTODIRECTO, GASTOS GRALES COSTO FINANCIERO BENEFICIOS E IMPUESTOS

COEFICIENTE DE PASE = (De aplicación sobre el costo directo, contempla gastos generales + costo f inaciero + beneficios + Impuestos

COSTO TOTAL (COSTO OBRA + GG + CF + BENEF + II. BB. + IVA)

Nota: las medidas que f iguran en esta planilla son a modo orientativo y las mismas deberan verif icarse en obra

PLANILLA DE COMPUTOS Y PRECIO





ANEXO I

CONDICIONES DE INGRESO DE CONTRATISTAS PARA OBRAS

DOCUMENTACIÓN

Para ingresar a trabajar al Hospital de Pediatría S.A.M.I.C Prof. Dr. Juan P. Garrahan el contratista

principal deberá presentar al Sector de Higiene y Seguridad, con cinco días hábiles de antelación al

inicio de las actividades, la documentación exigida en el Chek- list (Documento dinámico de

relevamiento de Obras) y ANEXOS Complementarios.

Las copias de las mismas quedarán en poder del encargado o supervisor designado a la supervisión

de las tareas a realizar por el contratista. (Supervisor Interno)

El mismo tiene carácter obligatorio. El NO cumplimiento de lo expuesto en tiempo y forma

faculta al Hospital Garrahan a impedir el acceso del Contratista o Subcontratista.

PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO

1. Con una antelación mínima de cinco días (hábiles) al ingreso al Hospital, se efectuará una reunión

inicial con la contratista en la que se repasarán y aclararán todos los temas vinculados con la obra o

servicio a prestar y las condiciones exigidas por el Hospital Garrahan, dejando constancia firmada en

la reunión inicial con contratistas.

Esta reunión es obligatoria de realizar para las obras comprendidas en el Decreto 911/96 (Res. 35,

Res. 51, Res. 319; Res. 231 y reglamentaciones complementarias)

“En caso de Obras mixtas” (Personal propio y del Contratista se aplicará la misma modalidad, previa

evaluación de las características especificas de cada Obras)

El contratista deberá cumplir con la normativa legal vigente en materia de Higiene y Seguridad en el

trabajo Ley 19587, Decreto 351/79, y reglamentaciones complementarias vigentes.

Participaran de la misma:

▪ El representante del trabajo, obra o servicio del Hospital Garrahan

▪ El representante de Higiene y Seguridad del Hospital Garrahan

▪ El responsable de Higiene y Seguridad del contratista.

▪ El responsable de la obra, del contratista y/o subcontratista

▪ El responsable del sector donde se ejecute la actividad del Hospital Garrahan

2. El Contratista deberá presentar ante la empresa responsable de la seguridad física del Hospital

(vigilancia, dejando una fotocopia) el listado en donde consten en forma detallada todas las

herramientas y equipos de su propiedad que ingresen o egresen al Hospital Garrahan, el mismo

deberá contar con el membrete correspondiente al nombre de la empresa y firma del Titular de la

misma.





3. El contratista deberá presentar con la documentación obligatoria para su ingreso, la clausula de no

repetición a favor del Hospital Garrahan, deslindándose toda responsabilidad al Hospital Garrahan

por accidentes, incidentes o enfermedad profesional que aquejaran al personal de la contratista.

4. El Contratista deberá dejar (en Vigilancia) un listado del personal que ingresa de la empresa con

Nombre, Apellido y DNI declarado ante la ART (cobertura de riesgo de trabajo).

5. Todo el personal del Contratista deberá tener visible su tarjeta de identificación personal. (Nombre

de la empresa, Nombre y apellido, Nro. de CUIL, categoría laboral)

6. El contratista deberá informar a Higiene y Seguridad con 48 hs de antelación las Altas y/o bajas

del personal existente en la obra. Cumpliendo con los puntos 3, 4, 6.

7. Números de emergencias médicas de la ART – Centros de derivación (Cartelera en el Obrador).

8. Constancia de exámenes médicos preocupacionales con declaración de apto físico.

9. El Contratista se deberá acoplar al Plan de Emergencia y Evacuación del Hospital Garrahan,

debiendo exhibir en el obrador el cartel del “ROL DE LA EMERGENCIA”.

10. El Contratista y su personal no podrán realizar obras, tareas y /o maniobras que pudieran

comprometer la seguridad de los empleados del Hospital, del público y pacientes, como así también

los bienes e inmuebles.

La falta de cumplimiento u omisión que se detecten de los puntos mencionados, faculta al Hospital

Garrahan, a aplicar las sanciones que considere conveniente, suspensión de obra, resección del

contrato de acuerdo a la gravedad de los hechos.

Consideraciones:

Para trabajos de EMERGENCIA exclusivamente y que se presentaran fuera de los horarios

administrativos, el Permiso de Ingreso podrá ser autorizado por el solicitante/representante del

trabajo, que deberá confeccionar el Anexo III de la presente, luego de verificar la documentación

solicitada en el Anexo I.





ANEXO II INGRESO DE CONTRATISTAS PARA OBRAS

Empresa……………………………… Obra…………….. Fecha de Inicio: ---/---/--

Fecha de finalización ---/---/--- Extensión de obra ---/---/---- Clausura---/---/---

Contratista principal:……………………………………………………………………

Subcontratista principal…………………………………………………………….......

Comitente Contratista Año: Mes:

REQUERIMIENTOS PARA INGRESO DE CONTRATISTAS Si NO N/A SI NO N/A 1°S 2°S 3°S 4°S

1)Nomina del personal con N° de CUIL

2)Cobertura de Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) / Trabajadores Independientes, seguro de

accidentes personales exigidos por ley.

3) Póliza con cláusula de no repetición a favor del Hospital Garrahan

4) Programa de seguridad Único. Res. SRT 35 (Aprobado por ART)

5) Programa de Seguridad Res. SRT 51 (Aprobado por ART)

6) Plan de trabajo Seguro (Para tareas menores a 7 días, tareas no repetitivas.) Res.319

7) Exámenes médicos-Libretas sanitarias

HIGIENE Y SEGURIDAD - CAPACITACIONES (Cap. 21)

8) Responsable / Empresas tercerizadas :

9) Responsable / Personal propio (Htal. Garrahan):

Cronograma de visita del Prof. de H y S (Res. 231.Art17, Cap.3) (Res.550/11 )

10) Comitente. Responsable a cargo: …………………………………………………………………….

11) Contratistas-Sub contratistas. Responsable a cargo:…………………………………………………

Durante la Ejecución de la Obra

12) Baños químicos y vestuarios adecuados / Limpieza y orden

13) Extintores Triclase 10KG.

Higiene y Seguridad / Elementos de Protección Personal / Identificación de la

empresa

14) Cascos

15) Calzado de seguridad (De acuerdo al riesgo Tarea)-Res.1904/07

16) Guantes, mitones, mangas (de acuerdo a los riesgos/tareas)





Comitente Contratista Año: Mes:

SI NO N/A SI NO N/A 1°S 2°S 3°S 4°S

17) Mascara/ semimascara (de acuerdo a los riesgos/tareas)

18) Arnés

19) Ropa de Trabajo

20) Protectores auditivos , endoaurales, de copa (de acuerdo a los riesgos/tareas)

21) Pantallas transparentes/Pantallas visor oscuro para el filtrado de radiaciones.

22) Protección ocular

23) Entrega de planilla de los elementos de EPP (Firmado por el Profesional de H y S)

Señalización

24) Colocación de carteles indicadores (ejemplo: N° de teléfono ART)

25) Residuos: orgánicos en bolsa negra / Residuos diarios fuera Línea Municipal.

Contención de material particulado (Normas de bioseguridad)

26) Cerramiento/Instalación de Tabiques

27) Ante -cámara

28) Humidificación de acceso a la obra/Tapetes húmedos

FINAL DE OBRA

29) Retiro de todos los rezagos sobrantes de la Obra

30) Evitar dejar recipientes que puedan acumular agua (Prevención del Dengue)

31) Orden y Limpieza

Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Para dar contrato de obra con firmas de los representantes

Director de Obra…………………………………………………………………

Encargado de Obra……………………………………………………………….

Prof. Higiene y Seguridad comitente: …………………………………………...

Prof. Higiene y Seguridad contratista: ………………………………………….

Observaciones: Estos requisitos serán en función de las características específicas de cada una de las obras.





ANEXO III – Procedimiento de Ingreso para Contratistas FECHA

EMPRESA CONTRATISTA RAZON SOCIAL

DIRECCION TELEFONO / FAX

RESPONSABLE DE LA EMPRESA

ART TELEFONO

LUGAR DE TRASLADO POR EMERGENCIAS

TELEFONO

TIPO DE TRABAJO PROGRAMADO

EMERGENCIA

GARANTIA

SECTOR DE TRABAJO

LUGAR

EQUIPO/MAQUINA

TRABAJOS A REALIZAR

FECHA DE INGRESO AL HOSPITAL GARRAHAN

FECHA DE FINALIZACION DE LAS TAREAS

CANTIDAD DE PERSONAS

SUPERVISOR DE LAS TAREAS POR EL HOSPITAL GARRAHAN

FIRMA ACLARACION FECHA RESPONSABLE DEL TRABAJO SECTOR DE TRABAJO





HOSPITAL “PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN”

Anexo lll –Rol de Emergencia

ANTE EMERGENCIAS NO MEDICAS* EN EL

HOSPITAL

LLAMAR AL

3000 EN CUALQUIER DÍA Y HORARIO

OTROS TELEFONOS UTILES

HIGIENE Y SEGURIDAD MEDICINA DEL TRABAJO BOMBERO VIGILANCIA

1744 1267/1271 1496 1216

*(Incendio, Humo, Derrames, Amenazas de Explosivos, Desorden Civil,

Temporales, etc.)





ANEXO III FICHA TECNICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS

QUÍMICOSQUIMICOS

FECHA

HOJA INFORMATIVA DE SEGURIDAD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL PRODUCTO

IDENTIFICACION DEL

PRODUCTO: NOMBRE QUIMICO:

SINONIMOS:

Nº CAS:

FORMULA

:

MASA

MOLECULAR: Nº

NU:

SIMBOLO DE PELIGROSIDAD:

TIPOS DE PELIGRO / EXPOSICION PELIGROS / SINTOMAS AGUDOS PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS / LUCHA

CONTRA INCENDIOS

INCENDIO

EXPLOSION

EXPOSICION

INHALACION

PIEL

OJOS

INGESTION

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO

UTILIZACION DEL PRODUCTO SECTOR DONDE SE UTILIZA:

UTILIZADO COMO:

PRODUCTO PURO:

PRODUCTO DILUIDO:

% DE DILUCION:

METODO DE APLICACIÓN PROPUESTO: DATOS IMPORTANTES

ESTADO FISICO, ASPECTO VIAS DE EXPOSICION

PELIGROS FISICOS RIESGO DE INHALACION

PELIGROS QUIMICOS EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION

LIMITES DE EXPOSICION EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O REPETIDA

PROPIEDADES FISICAS

PUNTO DE EBULLICION SOLUBILIDAD EN AGUA: e

PUNTO DE EBULLICION (SE DESCOMPONE): PRESION DE VAPOR, kPa A 20ºC:

PUNTO DE FUSION: DENSIDAD RELATIVA DE VAPOR ( AIRE = 1):

DENSIDAD RELATIVA (AGUA = 1): DATOS AMBIENTALES

NOTAS

EL VALOR LIMITE DE EXPOSICION LABORAL APLICABLE NO DEBE SER SUPERADO EN NINGUN MOMENTO DE LA EXPOSICION EN EL TRABAJO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCION SI NO OBSERVACIONES DELANTAL BOTAS PROTECCION FACIAL PROTECCION OCULAR PROTECCION RESPIRATORIA GUANTES EPP A USAR EN CASO DE EMERGENCIA


LICITACIÓN PRIVADA N° 121/18 PLIEGO DE BASES Y ... · Contratación para provisión de materiales...

Documents

Transcript of LICITACIÓN PRIVADA N° 121/18 PLIEGO DE BASES Y ... · Contratación para provisión de materiales...