D E S C R I P C I Ó N - pep.pemex. Web view2.131.01 Efectos del viento en las estructuras....

ACTIVO INTEGRAL BURGOSCOORDINACIÓN DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SECTOR BURGOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS

ANEXO “B”TÉRMINOS DE REFERENCIA

Descripción de los servicios: “Desarrollo Especializado de Ingeniería de proyectos para la Infraestructura requerida en el manejo de la producción de hidrocarburos en el Activo Integral Burgos”

Licitación No. 18575110 - 556 - 2011 Pág. 1 de 59

I.- DESCRIPCIÓN PRECISA Y DETALLADA DE LOS SERVICIOS QUE SE REQUIEREN.

El proyecto comprende la elaboración de toda la Ingeniería relacionada con levantamientos de campo, diseño, cálculos, selección y/o adaptación, instalación e interconexión de equipos para proceso, ductos, instrumentación, alimentación y distribución eléctrica, etc., todo esto enfocado para la instalación del equipo que manejará la producción de hidrocarburos del Activo Integral Burgos, así como el diseño y especificaciones de Sistemas de compresión, Sistemas de inyección y Trasiego de agua congénita, Sistemas contraincendios y Seguridad industrial y Diseño de Edificaciones además de levantamientos con escáner láser en 3D y el desarrollo y la elaboración de modelos electrónicos inteligentes METI´S.

Diseño y elaboración de bases de usuario (solicitud de requerimientos de obras indicando datos descriptivos de condiciones operativas y de diseño) para la construcción de las nuevas instalaciones de producción; el diseño (Ingeniería básica e Ingeniería de detalle) de la Infraestructura necesaria para el manejo de la producción de gas y aceite ligero y el desarrollo y la elaboración de modelos electrónicos tridimensional inteligentes, mediante la utilización de programas de cómputo especializados de ingeniería, reconocidos en la Industria Petrolera Internacional utilizados al menos en cinco de los principales países productores de petróleo a nivel mundial.

Siendo la infraestructura requerida principalmente: Estaciones de recolección de gas, Estaciones de compresión de gas, Baterías de separación, Gasoductos, Oleogasoductos, Gasolinoductos, Sistemas de inyección de agua congénita, Sistemas de trasiego de agua congénita, Plantas endulzadoras, Plantas deshidratadoras, Plantas desaladoras, Plantas de rocío, Caminos y Plataformas para los equipos de perforación e instalaciones de producción, Edificaciones, etc.; simular y pronosticar el comportamiento de los Sistemas de producción ante eventualidades operativas (fugas, paro de equipos, cierre de válvulas y represionamientos entre otros); Elaboración de Presupuestos internos para diversos proyectos de instalaciones marinas (costafuera) y/o terrestres; todo ello en apego a la seguridad industrial y protección al medio ambiente como lo indica las políticas del S.S.P.A. (Salud, Seguridad y Protección Ambiental), en el Activo Integral Burgos, así como Bases de concurso, Dictámenes técnicos, Asesoría técnica en campo y en gabinete, Volúmenes de obra, Elaboración de especificaciones, Elaboración de memorias de cálculo, planos, etc. en el Activo Integral Burgos de la Región Norte.

La contratista deberá considerar todo lo necesario para cumplir en tiempo, costo y forma con los requerimientos de PEMEX Exploración y Producción indicados en el objetivo; aclarando que la contratista que asesore en la elaboración de bases de usuario no podrá participar en la licitación para la construcción de las nuevas obras y tampoco las empresas que formen parte del grupo empresarial; asimismo durante el desarrollo de las actividades solicitadas, la contratista deberá incluir en sus proyectos las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando estas pudieran deteriorarse, observando las disposiciones de la ley general del equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente y sus reglamentos, y a los que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción rijan en el ámbito Federal, Estatal y Municipal; para cumplir con todo lo anterior, será necesario realizar las siguientes actividades:

Desarrollar y/o revisar Ingeniería básica y de detalle con Integración de Bases concursales y Presupuestos Internos en las áreas de proceso, instrumentación y control, diseño de tuberías, soporterías, mecánico, eléctrico,

FVP Versión Noviembre 2009 SROP






arquitectónico, civil, hidráulico, sanitario, refrigeración y aire acondicionado, sistemas de seguridad industrial y de intercomunicación, líneas submarinas, plataformas marinas, automatización y control de procesos y edificaciones, estudios de factibilidad, de protección ambiental, análisis de flexibilidad, análisis de riesgo, y análisis estructural en plataformas marinas. Coordinación de los proyectos y apoyo informático, asistencia técnica en gabinete para la revisión de la ingeniería de los proyectos correspondientes a proyectos de modernización y optimización costa afuera, asistencia técnica en campo durante la construcción, pruebas y arranque de las instalaciones, aseguramiento de la calidad de los proyectos, elaboración de documentos para la adquisición de equipo y/o materiales de los proyectos, elaboración de “As-Built” de instalaciones, elaboración de archivos inteligentes y maquetas electrónicas.

Diseñar la infraestructura de producción requerida en el Activo Integral Burgos (Pozos, Líneas de descarga, Estaciones de recolección, Estaciones de compresión, Plantas de deshidratación, Estaciones de almacenamiento y bombeo de líquidos, Gasoductos y Gasolinoductos), desde el yacimiento hasta los puntos de entrega a clientes, mediante el uso de Software Técnico de Ingeniería Especializado de Régimen Permanente, reconocido en la Industria petrolera internacional utilizado al menos en cinco de los principales países productores de petróleo a nivel mundial, así como un Software Técnico de Ingeniería de Régimen Transitorio para simular los Sistemas de producción ante eventualidades, desde la Estación de recolección hasta el punto de entrega a clientes.

Simular mediante la utilización del Software Técnico de Ingeniería seleccionado para Régimen Transitorio, el comportamiento que se tendría en las condiciones de operación durante alguna contingencia, como por ejemplo el paro parcial o total de las Turbocompresoras instaladas en la Estación Burgos 1, en la red de gas húmedo o bien, simular el comportamiento que se tendría en las condiciones de operación de la red de gas seco durante el paro de alguna de las Turbocompresoras instaladas en la planta Culebra Sur.

Realizar diseños con fundamento en Software Técnico de Ingeniería Especializado en Sistemas de recolección, separación, regulación y medición de gas y condensado.

Realizar diseños con fundamento en Software Técnico de Ingeniería Especializado en Sistemas de transporte de gas y condensado.

Realizar diseños con fundamento en Software Técnico de Ingeniería Especializado en Sistemas de compresión de gas.

Realizar diseños con fundamento en Software Técnico de Ingeniería Especializado en sistemas para deshidratación de gas natural.

Las funciones para este servicio, serán las que a continuación se señalan:

Planeación del proyecto.Revisión, elaboración, supervisión y/o aprobación de:

Bases de usuario.







Definición de alcances.Estudios y/o Anteproyectos.Programación y Control de los proyectos.Programas de erogaciones.Programas de Auditorias técnicas y de Calidad.

Ingeniería Básica.Revisión, elaboración, supervisión y/o aprobación de:

Simulación de procesos.Descripción del proceso.Bases de diseño.Diagramas de flujo de proceso.Diagramas de tuberías e instrumentación.Planos de localización general.Diagramas unifilares.Filosofía de Operación.

Ingeniería de Detalle.Revisión, elaboración, supervisión y/o aprobación de:

Ingeniería de proceso.Ingeniería mecánica.Ingeniería para el arreglo de tuberías.Ingeniería eléctrica.Ingeniería civil y arquitectónica.Ingeniería Hidráulica y Sanitaria.Ingeniería de instrumentación, automatización y control.Ingeniería en Telecomunicaciones.Ingeniería de Seguridad Industrial.Ingeniería ambiental. Memorias de cálculo.Volúmenes de obra.Especificaciones de equipo.Especificaciones de materiales.Isométricos.

Elaboración de As-Built en Modelo Electrónico Neutro en Tercera DimensiónRevisión, elaboración, supervisión y/o aprobación de:Levantamientos físicos de campo con Escáner Laser en 3D







Base de datos maestra del modelo electrónico neutroElaboración de planos As-Built de cada una de las disciplinas.

Desarrollo y elaboración de Modelo Electrónico Tridimensional Inteligente (METI)Revisión, elaboración, supervisión y/o aprobación de:

Base de datos maestra del METI Modelado Electrónico en 3D de las disciplinas que intervienen en el proyecto. Modelo en 2d y 3d en el formato electrónico que Pemex designe.Recorrido virtual y video ejecutable.

Actividades Auxiliares.Coordinación y Administración de proyectos.Supervisión técnica de proyectos.Control y Avance de proyectos.Dictámenes técnicos.

Ingeniería Económica.Análisis de precios unitarios.Integración de bases de concurso de obra y libros de proyecto.Presupuestos InternosAsistencia técnica.Desarrollo, Implantación y Mantenimiento de Sistemas.Manejo de paquetería.Adquisición de Software técnico.

Desarrollo de las Ingenierías.La contratista deberá considerar todo lo necesario para cumplir en tiempo, costo y forma con los requerimientos de PEMEX Exploración y Producción, Región Norte, Activo Integral Burgos.

El servicio consiste en el desarrollo de las siguientes actividades: Planeación. Ingeniería Básica. Ingeniería de Detalle. Elaboración de As-Built en Modelo Electrónico Neutro en Tercera Dimensión. Desarrollo y elaboración de Modelo Electrónico Tridimensional Inteligente (METI) Coordinación y administración. Integración de Paquetes de concurso, Libros de Proyecto y Presupuestos Internos.







Con el contenido indicado en las Bases de usuario y a lo que se indique en la visita que se realice en el lugar de la obra, determinar los criterios básicos de diseño para elaborar la Ingeniería Básica y de Detalle incluyendo todos los documentos completos necesarios para el proyecto ejecución de la obra, dichos planos, documentos y especificaciones constituirán los Anexos técnicos del Paquete de Concurso de Obra una vez revisados y enviados a P.E.P. para aprobación.

Obtener y tabular cotizaciones de mercado de los materiales de obra y equipos requeridos de la calidad adecuada, para elaborar las especificaciones correspondientes basadas en la mejor recomendación técnica-económica, una vez sancionado y aprobado el proyecto por P.E.P. la contratista entregará las especificaciones definitivas.

Preparar la relación de conceptos de obra, que constituirán el Formato DE-9 del paquete de concurso, proporcionando los generadores de obra, el volumen de obra plasmado en el Formato DE-9 deberá coincidir con lo especificado en los planos del proyecto.

Desarrollar los programas calendarizados de ejecución general de los trabajos de obra de los proyectos de ingeniería elaborados, Formato DT-10, en los que se consideren todas las etapas de construcción de los proyectos para el manejo de la producción y de infraestructura en general, para llevar a cabo su licitación.

La contratista deberá entregar un listado de planos, documentos y actividades por especialidad, de cada uno de los proyectos a desarrollar.

La contratista deberá elaborar y revisar todos los cálculos, diseño, dibujos, etc., de cada una de las especialidades de ingeniería requeridas para la ejecución completa del proyecto así como todos los planos de equipo, materiales y detalles que sean necesarios para la elaboración de las especificaciones de construcción.

Los responsables de cada especialidad, así como el Coordinador de proyecto deberán tener conocimiento de todas las especialidades que intervienen en un proyecto con el fin de realizar revisiones cruzadas para detectar posibles interferencias o incongruencias en elementos comunes a dos o más especialidades. PEMEX Exploración y Producción podrá comprobar por los medios que estime convenientes la veracidad de la esta información presentada por la contratista.

La contratista preparará manuales de procedimientos, tanto para la ejecución del trabajo materia del proyecto, como para la adquisición de equipo, y materiales, incluyendo para pruebas de arranque, operación inicial, protocolos de prueba y aceptación de la planta, estos manuales estarán sujetos a la aprobación de P.E.P.

La contratista se obliga a proporcionar la plantilla de personal con nombres y disciplinas por área de trabajo, acorde al programa del servicio (recursos necesarios), al inicio del desarrollo de la ingeniería del proyecto o en su caso durante el periodo programado de ejecución, en el lugar pactado para el servicio.







La contratista responderá por cualquier violación a las disposiciones técnicas y legales que regulen los proyectos encomendados o que incidan la obra futura y libera a P.E.P. de cualquier responsabilidad que surgiera por este motivo.

Elaborar la documentación de control, requerida por P.E.P. para ejercer un efectivo seguimiento de los planos y programas.

Para la revisión del proyecto, la contratista deberá de acompañarse de los planos, los anexos, memorias de cálculo y de los generadores de volumen de obra.

Durante el desarrollo de la ingeniería la contratista no deberá realizar trabajos fuera del alcance del contrato; cualquier trabajo adicional en cantidad por el propio desarrollo del proyecto, deberá solicitarse a la supervisión presentando los apoyos necesarios para su revisión, conciliación y aprobación para elaborar convenio correspondiente.

P.E.P. nombrará un responsable para administrar el contrato (Residente de obra), de quien dependerá la supervisión del mismo, el cual controlará, verificará y revisará que los servicios se presten de conformidad con lo establecido contractualmente y se cumpla con las instrucciones indicadas por el mismo, será la única autoridad con poder amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de los trabajos. Invariablemente las instrucciones dadas por escrito al Contratista, serán solo con la autorización del Residente de obra.La contratista nombrará un Superintendente de Construcción, el cual tendrá amplias facultades para ejecutar lo solicitado por P.E.P. en cuanto a la coordinación del personal que utilice el servicio de ingeniería, ejecutar cambios o modificaciones del alcance del servicio solicitados por P.E.P., coordinara los relevos de personal, elaborara los programas de actividades así como reportes y graficas mensuales de avances incluyendo tiempos y costos del servicio, teniendo además las siguientes actividades:

Será el representante de la contratista. Coordinará las actividades a desarrollar para la ejecución del servicio. Dará seguimiento y firma de la Bitácora Manual y Electrónica del servicio. Proporcionará al Residente de obra de P.E.P. toda la información solicitada inherente al servicio. Coordinará revisiones cruzadas internas del personal de la contratista que interviene en la ejecución de

los proyectos, así como la revisión final de éstos antes de emitir planos y/o documentos a P.E.P. Tendrá la autoridad suficiente para resolver cualquier problema técnico y/o administrativo durante el

desarrollo del servicio a entera satisfacción de P.E.P.

Al inicio del servicio, P.E.P. indicara el formato y contenido de los documentos que se generen durante el periodo de prestación de los servicios; además deberá establecerse el modo en que se dará el flujo de la información generada por la contratista, esto con el fin de tener un control por ambas partes de toda la información desarrollada.







El Superintendente de construcción se compromete a notificar al Residente de obra de PEMEX Exploración y Producción, por escrito cualquier acontecimiento que se genere con motivo del cumplimiento y ejecución del servicio y a utilizar exclusivamente el idioma español en toda comunicación verbal o documentada.

La contratista se compromete a no permitir el acceso a las oficinas que tenga designada para el servicio objeto del contrato, a proveedores o contratistas de PEMEX Exploración y Producción, a menos que sea por instrucciones precisas de la Residencia de obra.

La contratista se obliga a permitir el libre acceso a sus instalaciones y oficinas de servicios al Residente de obra para que pueda verificar con el personal de la contratista, la información que se esté generando, así como el material bibliográfico para consulta y todo lo relacionado al equipo que se utilizará en el desarrollo de las ingenierías de proyectos.

PEMEX Exploración y Producción podrá comprobar por los medios que estime convenientes la veracidad de la información presentada por la contratista.

II.- PLAZOS DE EJECUCIÓN Y CALENDARIO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.El plazo de ejecución de los trabajos será el establecido en la cláusula de PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato que ampara estos servicios.Como calendario de prestación de los servicios se deberá considerar el “Programa calendarizado de ejecución general de los servicios” (Formato DT-10).Los trabajos asignados a desarrollar por la contratista, serán con base en Órdenes de Servicios, por lo que el plazo de ejecución de cada una de ellas será conciliado con el Residente de Obra designado por PEP. Dichas órdenes de servicio serán emitidas por PEP dentro del plazo de ejecución general del contrato

III.- INFORMACIÓN TÉCNICA Y RECURSOS QUE PROPORCIONARÁ LA CONVOCANTE.P.E.P. proporcionara al contratista los Lineamientos generales para él cálculo, revisión o desarrollo de las ingenierías y Bases de usuario en el inicio de los servicios.

Las bases de usuario son el cimiento sobre el cual se apoyará el desarrollo de una ingeniería y por lo tanto de ella depende que al final del proyecto resultante contemple todos y cada uno de los requerimientos del área solicitante.

P.E.P. no proporcionará materiales y equipo de ningún tipo para la realización de los servicios solicitados para este proyecto.

IV.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL PROYECTO.A. ESPECIFICACIONES GENERALES.1.- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.







P.E.P. = PEMEX Exploración y Producción.SUPERVISOR GENERAL DEL CONTRATO O RESIDENTE DE OBRA DE P.E.P. : Representante de P.E.P. que tiene las facultades, conocimientos, habilidades, experiencia y autoridad plena y suficiente para llevar la dirección, administración y supervisión de los trabajos objeto de éste contrato.SUPERVISOR DE OBRA DE P.E.P. O SUPERVISOR AUXILIAR: Persona o personas a las que P.E.P. encarga la vigilancia y supervisión de los trabajos amparados en éste contrato.ORDEN DE SERVICIO: Es el documento escrito que expide el residente de obra de PEMEX Exploración y Producción al Contratista, para realizar un servicio determinado e irá acompañado de las Bases de Usuario conteniendo los requerimientos específicos de la Entidad Operativa que solicita una obra.PROGRAMA ESPECÍFICO: Significa el o los programas físico-financieros autorizados y suscritos por el residente de obra de PEMEX Exploración y Producción y el Superintendente de Construcción del Contratista, y en donde se plasmará la planeación de la ejecución de cada una de las órdenes de servicio, giradas para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.

2.- NORMAS, ESPECIFICACIONES Y CÓDIGOS.La ejecución de los servicios que se llevarán a cabo de acuerdo a las normas, especificaciones y códigos, que se señalan a continuación. Además podrán aplicarse, previa revisión y aprobación del supervisor de PEP, aquellas ya comprobadas y aceptadas que como consecuencia de los adelantos tecnológicos, superen o mejoren a las señaladas en costo, funcionamiento y calidad.

La contratista deberá tener conocimiento y dominio de los lineamientos y Criterios derivados de las últimas ediciones de las siguientes disposiciones administrativas y legales que se mencionan a continuación, (de las cuales deberá tener copia en el lugar de la ejecución del servicio, una vez asignado el contrato).

No. DESCRIPCIÓNConstitución Política de los Estados Unidos MexicanosTratado de Libre Comercio para América del Norte u otros tratadosLey Orgánica de la Administración Pública Federal.Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las MismasLey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector públicoLey de Petróleos Mexicanos.Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las MismasReglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.Reglamento de la Ley Organica de la Administración Pública Federal.Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.Reglamento de la Ley de Petroleos Mexicanos.Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades







Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.Reglamento de la Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.Decretos publicados en el Diario Oficial de la FederaciónDecretos publicados en los Diarios Oficiales de los Estados donde se ejecuten las obras.Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos SubsidiariosCódigo Federal de procedimientos civiles.Ley General de SaludLey Federal del TrabajoReglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de TrabajoLey General de la Prevención y Gestión Integral de ResiduosResolutivo S.G.P.A./DGIRA.DEI.2440.04 del Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-2022

DOCUMENTOS REGULATORIOS NACIONALESDNV.LY.002 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al AmbienteDNV.LY.004 Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de

Nuevo León.DNV.LY.009 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del

Estado de Tamaulipas.DNV.RG.004 Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.DNV.RG.012 Reglamento de Trabajos Petroleros.DNV.RG.013 Reglamento de la ley federal sobre metrología y normalizaciónDNV.LY.039 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.DNV.RG.031 Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable.DNV.LY.134 Ley federal sobre metrología y normalización (reforma del 28 de julio de

2006)DNV.INS.015 Relación de organismos de certificación, laboratorios de pruebas y

unidades de verificación que podrán certificar y verificar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y demás funciones que establezcan las disposiciones

NORMAS NMX DESCRIPCIONNMX-I-262/01-NYCE-2005 Telecomunicaciones - cables - cables telefónicos multipares para uso

exterior – parte 01: servicios de voz y datos.NMX-B-011-1987 Método de inspección ultrasónica de tubos metálicos

NMX-B-012-1987 Método de inspección ultrasónica para soldadura longitudinal o helicoidal







de tubos soldadosNMX-B-465-1988 Inspección ultrasónica por el método de contacto pulso -eco - haz rectoNMX-C-016-1982 Postes de concreto reforzado, sección octagonal -especificaciones

NMX-CC-015-1992 Criterios generales relativos a los organismos de acreditamiento de laboratorios

NMX-H-079-1982 Válvulas de acero fundido - tipo compuerta.NMX-J-136-ANCE-2007 Abreviaturas, números y símbolos usados en planos y diagramas

eléctricos.NMX-J-534-ANCE-2008 Tubos metálicos rígidos de acero tipo pesado y sus accesorios para la

protección de conductores eléctricos - especificaciones y métodos de prueba

NMX-J-235/1-ANCE-2008 Gabinetes para equipos eléctricos de control y distribución (a prueba de agua, áreas peligrosas etc.)

NMX-J-290-1982 Arrancadores a tensión plena para motores de corriente alterna de baja tensión

NMX-J-290-ANCE-1999 Productos eléctricos – arrancadores manuales magnéticos y contactores – especificaciones y métodos de prueba

NMX-J-328-1978 Arrancadores a tensión reducida de operación magnética en c.a. de baja tensión.

NMX-J-571-ANCE-2006 Tubo metálico flexible para la protección de conductores eléctricos - especificaciones y métodos de prueba

NMX-K-109 Ánodos de magnesio empleados en protección catódica.

NORMAS NOM DESCRIPCIONNOM-003-SECRE-2002 Distribución de gas natural y gas licuado de petróleo por ductosNOM-007-SECRE-1999 Transporte de gas naturalNOM-001-SEDE-2005 Norma oficial mexicana, instalaciones eléctricas (utilización).NOM-002-STPS-2000 Condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios

en los centros de trabajo.NOM-008-SCFI-2002 Sistema general de unidades de medidaNOM-093-SCFI-1994 Válvulas de relevo de presión (seguridad, seguridad-alivio y

alivio)operadas por resorte y piloto; fabricadas de acero y bronceNOM-001-STPS-1999 Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-

condiciones de seguridad e higiene (Escaleras).NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de

trabajo.NOM-018-STPS-2000 Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por

sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.NOM-020-STPS-2002 Norma oficial mexicana, recipientes a presión y calderas-funcionamiento-

condiciones de seguridad.NOM-022-STPS-2008 Norma oficial mexicana, electricidad estática en centros de trabajo-







condiciones de seguridad e higiene.NOM-025-STPS-2008 Norma oficial mexicana, condiciones de iluminación en centros de trabajo.NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por

fluidos conducidos en tuberías.NOM-113-STPS-2009 Seguridad-equipo de protección personal-calzado de proteccion-

clasificacion, especificaciones y métodos de prueba (inlcuye aclaración, publicada el 25 de enero del 2011, y acuerdo de modificación, publicado el 24 de diciembre del 2010).

ESPECIFICACIONES DESCRIPCION

P.1.0100.05 Código de requisiciones de materiales y equipo. P.1.0000.06 Estructuración de planos y documentos técnicos de ingeniería

P.0000.10:2009RGAM Integracion de Libro de Proyectopara entrega de Obras y ServiciosP.2.135.01 Cimentación de Tanques.P.2.135.03 Análisis y Diseño de cimentaciones de maquinaria.2.131.01 Efectos del viento en las estructuras.

P.2.0341.02 Requisitos de adquisición para recipientes atmosféricos.NMX-J-136-1970 Abreviaturas, números y símbolos usados en planos y diagramas

eléctricos.P.2.0131.02 Principios Generales de diseño estructural.P.2.0131.03 Diseño de presas metálicas para lodosP.2.0131.04 Diseño de Estructuras de concreto. Principios generales.P.2.114.01 Diseño y Control de procedimientos de consolidación acelerada de suelos

blandos.P.2.0111.02 Exploración y muestreo de suelos para proyectos de cimentaciones.P.2.0135.01 Análisis y diseño de cimentaciones de tanques

P.2.0143.01 Drenajes en zonas industrialesP.2.0220.01 Diseño de sistemas de tierraP.3.0223.01 Instalación de sistemas de conexión a tierra.P.3.0226.01 Construcción de canalizaciones eléctricas subterráneasP.2.0227.01 Diseño de instalaciones eléctricas en plantas industrialesP.4.0217.03 Pruebas de Aislamiento en campo de equipo eléctrico.P.2.0241.01 Especificación técnica para proyecto de obras - motores eléctricos hasta

200 h.pP.2.0253.02 Tableros blindados de alta tensiónP.2.0343.01 Diseño de recipientes a presión.P.2.0401.01 Simbología de equipo de proceso.P.2.0351.01 Sistemas de Protección Anticorrosiva a base de recubrimientosP.2.0317.02 Válvulas de compuerta de paso completo y tipo venturi.P.3.231.01 Especificación para instalación de sistemas de alumbrado para plantas







industrialesP.3.421.01 Sistemas de Tubería de Transporte de Petróleo.2.374.01 Redes de distribución de gas natural.2.423.03 Diseño de sistema de tubería termoplástico (PVC, CPVC y PE) y de

tubería de resina termoestable reforzada (RTRP). P.2.0431.01 Sistema para agua de servicio contra incendio.P.2.0321.03 Condensadores de superficie.P.2.0443.01 Calentadores a fuego directo.

2.445.01 Requisitos para adquisición de platos de torres de enfriamiento.P.2.0401.02 Simbología e identificación de instrumentos.P.2.0431.02 Sistemas de quemadores.P.2.0607.11 Sistemas de aire de instrumentos.No.01.0.26 Requisitos Generales para el proyecto, construcción y equipamiento de

las redes de agua Contra Incendio.P.2.0343.01 Diseño de recipientes a presión.

2.445.02 Torres de enfriamiento.P.2.0331.06 Bombas reciprocantes.

NRF-131-PEMEX-2007 Compresores centrífugos.NRF-132-PEMEX-2007 Compresores reciprocantes.

P.2.0421.02 Conexiones y accesorios para ductos de recolección y transporte de hidrocarburos

P.2.0451.01 Instrumentos y dispositivos de control.P.2.0451.03 Simbología e Identificación de Instrumentos.P.2.0253.01 Requisitos generales para tableros de cuarto de control.P.2.607.11 Especificación para sistemas de aire de instrumentos.3.101.01 Desmontes para caminos.

P.3.0145.01 Especificaciones generales para construcción de obras.3.104.01 Despalme para caminos.3.121.03 Cortes para caminos.3.104.03 Préstamos para caminos.3.121.05 Terraplenes para caminos.

P.3.121.01 Despalme.3.106.02 Acarreos para terracerías.

P.3.120.02 Trazo y niveles.3.112.01 Elaboración, transporte, colocación, compactación, acabado y curado de

concreto.P.3.135.06 Colocación de concreto bajo el agua.P.3.0135.13 Ademes y ataguías.P.3.0134.01 Cimentaciones pilotesP.3.120.01 Especificaciones para construcción de terracerías. (Se incluye







desmontes, despalmes, excavaciones, cortes, rellenos para excavaciones, terraplenes, préstamos y acarreos). Esta especificación sustituye a las anteriores

P.3.0121.01 Clasificación de materiales para el pago de excavaciones.P.3.123.01 Bases, sub-bases y revestimientos.P.3.0153.04 Pavimentos de concreto.

3.123.04 Pavimentos de asfalto.P.2.0131.04 Diseño de estructuras de concreto, principios generalesP.3.0133.01 Construcción de estructuras de aceroP.3.0133.02 Protección contra fuego de estructuras metálicas.P.3.0135.01 Cimbras para concreto.P.3.0135.02 Elaboración y control de concreto.P.3.0135.03 Acero de refuerzo en estructuras de concreto.P.3.0135.04 Unión mecánica de varillas de refuerzo para concreto.P.3.135.07 Lastre de concreto para tuberías de conducción.P.3.0135.08 Tanques de almacenamiento de concreto presforzado.P.3.0135.12 Soportes elevados de concreto para tuberías

3.135.09 Concretos y morteros especiales para cimentaciones.P.3.0341.02 Escaleras marinas y rectas.P.3.0143.01 Drenajes en plantas industrialesP.3.0143.02 AlbañalesP.3.0143.03 Tuberías de asbesto cementoP.3.0143.04 Drenajes con tubos de concretoP.3.0151.01 Morteros y aplanadosP.3.0151.02 Zapatas y cimientos de mamposteríaP.3.0151.03 Muros, dalas y castillos

P.3.0151.05 Banquetas y guarniciones de concretoP.3.0151.08 Especificación técnica para construcción de obras. Losas prefabricadas

de concreto presforzado.P.3.0341.03 Fabricación de presas metálicas para lodos.P.3.0250.01 Instalación de subestaciones eléctricas de media potencia.P.3.0251.02 Instalación de subestaciones hasta de 10,000 KVA.P.3.0226.01 Construcción de canalizaciones eléctricas subterráneas.P.3.0255.01 Gabinetes y cajas de interrupciónP.3.0341.01 Fabricación de tanques atmosféricosP.3.0371.01 Sistemas de tuberías en plantas industriales-Instalación y Pruebas.P.3.115.04 Cimentaciones pilotesP.3.421.01 Sistema de transporte de petróleo por tubería (1era. Parte).P.3.421.01 Sistema de transporte de petróleo por tubería (2 da. Parte).3.423.03 Ramales y redes de distribución de gas natural construidos con tuberías

termoplásticas ( PVC y PE )







P.2.0351.01 Aplicación e inspección de recubrimientos para protección anticorrosiva.P.2.0111.01 Y 02 Exploración y muestreo de suelos para proyecto de cimentaciones.

4.311.00 Clasificación AWS de metales de aporte en soldadura.P.4.0311.01 Electrodos de acero dulce con revestimiento para soldadura de arco,

recomendaciones de uso.P.4.0311.04 Electrodos de acero al cromo y al cromo-níquel, resistentes a la corrosión,

revestidos. Recomendaciones de uso.P.4.310.01 Electrodos de acero baja aleación, con revestimiento. Recomendaciones

de uso.P.4.0311.06 Electrodos de cobre y de aleación de cobre. Recomendaciones de uso.

4.315.06 Tubos soldados, acero austenítico, de grandes diámetros para servicios corrosivos y alta temperatura.

P.4.0137.02 Agregados para concreto.P.4.0137.03 Acero de refuerzo para concreto.P.4.0137.04 Agua para elaborar concreto.P.4.137.05 Aditivos para concreto.4.137.06 Concreto fresco y concreto endurecido.

P.4.0137.08 Elaboración y cuadro en obra de especímenes de concreto.P.4.0137.09 Contenido de aire, peso volumétrico y rendimiento del concreto.P.4.0137.10 Concreto premezclado.P.4.0315.01 Requisitos generales para tubos de acero al carbón o de acero de

aleaciones ferríticas y austeníticas.4.315.04 Requisitos generales de aceptación para tubos de acero al carbón y

aleaciones de acero.P.4.0137.08 Elaboración y curado en obra de especímenes de concreto.P.4.0111.02 Pruebas índice (Mecánica de suelos).P.4.0121.03 Pruebas de compactación (Mecánica de suelos).

NRF-001-PEMEX-2007 Tubería de acero para recolección y transporte de hidrocarburos.NRF-004-PEMEX-2003 Protección con recubrimiento anticorrosivo a instalaciones superficiales

de ductos.NRF-005-PEMEX-2009 Protección interior de ductos con inhibidores.NRF-006-PEMEX-2007 Ropa de trabajo para trabajadores de Petróleos Mexicanos y Organismos

Subsidiarios.NRF-007-PEMEX-2008 Lentes y gogles de seguridad, protección primaria de los ojos.NRF-008-PEMEX-2007 Calzado industrial de piel para protección de los trabajadores de

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.NRF-009-PEMEX-2004 Identificación de productos transportados por tuberías o contenidos en

tanques de almacenamiento.NRF-010-PEMEX-2004 Espaciamientos mínimos y criterios para la distribución de instalaciones

industriales en centros de trabajo de Petróleos mexicanos y Organismos Subsidiarios.







NRF-011-PEMEX-2002 Sistemas automáticos de alarma por detección de fuego y/o por atmósferas riesgosas (SAAFAR).

NRF-012-PEMEX-2009 Tubería de resina reforzada con fibra de vidrio para recolección y transporte de hidrocarburos y fluidos corrosivos líquidos.

NRF-015-PEMEX-2008 Protección de áreas y tanques de almacenamiento de productos inflamables y combustibles.

NRF-017-PEMEX-2007 Protección catódica en tanques de almacenamiento.NRF-019-PEMEX-2008 Protección de contraincendio en cuartos de control que contienen equipo

eléctrico.NRF-022-PEMEX-2008 Redes de cableado estructurado de telecomunicaciones para edificios

administrativos y áreas industriales de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

NRF-026-PEMEX-2001 Protección con recubrimientos anticorrosivos para tuberías enterradas y/o sumergidas.

NRF-028-PEMEX-2004 Diseño y construcción de recipientes a presión.NRF-029-PEMEX-2002 Señales de seguridad e higiene para los edificios administrativos de

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.NRF-030-PEMEX-2006 Sistema de tuberías de transporte y recolección de hidrocarburos.NRF-031-PEMEX-2007 Sistemas de desfogues.NRF-032-PEMEX-2005 Sistemas de tuberías en plantas industriales-diseño y especificaciones de

materiales.NRF-033-PEMEX-2003 Lastre de concreto para tuberías de conducción.NRF-035-PEMEX-2005 Sistemas de tuberías en plantas industriales. (Instalación y pruebas)NRF-036-PEMEX-2003 Clasificación de áreas peligrosas y selección de equipo eléctrico.NRF-038-PEMEX-2005 Caminos de acceso a instalaciones petroleras.NRF-047-PEMEX-2007 Diseño, instalación y mantenimiento de los sistemas de protección

catódica.NRF-048-PEMEX-2007 Diseño de instalaciones eléctricas en plantas industriales.NRF-049-PEMEX-2006 Inspección de bienes y servicios.NRF-050-PEMEX-2007 “Bombas centrifugas”.NRF-051-PEMEX-2007 Sistemas de aire acondicionado.NRF-053-PEMEX-2006 Protección anticorrosiva a base de recubrimiento.NRF-058-PEMEX-2004 Cascos de protección para la cabeza.NRF-060-PEMEX-2006 Inspección de ductos con equipo instrumentado.NRF-070-PEMEX-2004 Sistemas de protección a tierra para instalaciones petroleras.NRF-072-PEMEX-2004 Muros contra incendio (esta norma cancela y sustituye para fines de

licitación a la especificación p.9.1010.01.NRF-089-PEMEX-2004 Calentadores a fuego directo para plantas de proceso.NRF-090-PEMEX-2005 Cambiadores de calor de Envolvente-Haz de tubos.NRF-091-PEMEX-2007 Sistemas eléctricos de emergencia.NRF-095-PEMEX-2004 Motores eléctricos.







NRF-096-PEMEX-2004 Conexiones y accesorios para ductos de recolección y transporte de hidrocarburos.

NRF-105-PEMEX-2005 Sistemas digitales de monitoreo y control.NRF-107-PEMEX-2004 Modelos Electrónicos Bidimensionales Y Tridimensionales Para

Instalaciones.NRF-111-PEMEX-2006 Equipos de medición y servicios de metrología.NRF-113-PEMEX-2007 Diseño de Tanques Atmosféricos.NRF-117-PEMEX-2005 Sistemas de intercomunicación y voceo para instalaciones industriales.NRF-125-PEMEX-2005 Sistemas fijos contraincendio: cámaras de espuma.NRF-128-PEMEX-2007 Redes de agua contra incendio en instalaciones industriales terrestres.

Construcción y pruebas.NRF-131-PEMEX-2007 Compresores centrífugos.NRF-132-PEMEX-2007 Compresores reciprocantes.NRF-134-PEMEX-2005 Cambiadores de calor enfriados por aire. NRF-136-PEMEX-2005 Platos e internos para torres de proceso.NRF-137-PEMEX-2006 Diseño de estructuras de acero.NRF-138-PEMEX-2006 Diseño de estructuras de concreto.NRF-139-PEMEX-2006 Soportes de concreto para tubería.NRF-140-PEMEX-2005 Drenajes en zonas industriales.NRF-142-PEMEX-2006 Válvulas macho.NRF-143-PEMEX-2006 Transformadores de distribución.NRF-144-PEMEX-2005 Transformadores de potencia.NRF-146-PEMEX-2005 Tablero de distribución de media tensión.NRF-147-PEMEX-2006 Apartarrayos tipo estación.NRF-148-PEMEX-2005 Instrumentos de medición para temperatura.NRF-152-PEMEX-2006 Actuadores para válvulas.NRF-157-PEMEX-2006 Construcción de estructuras de concreto.NRF-159-PEMEX-2006 Cimentación de estructuras y equipo.NRF-161-PEMEX-2006 Instrumentos de nivel tipo servo-operador.NRF-163-PEMEX-2006 Válvulas de control con actuador tipo neumático.NRF-164-PEMEX-2006 Manómetros.NRF-172-PEMEX-2007 Válvula de alivio de presión y vacío para tanques de almacenamiento.NRF-184-PEMEX-2007 Sistema de gas y fuego: CEP.NRF-185-PEMEX-2008 Tubería plástica reforzada enrollable para recolección y transporte de

hidrocarburos líquidos y gaseososNRF-190-PEMEX-2008 Bombas reciprocantesNRF-195-PEMEX-2008 Construcción de estructuras de aceroNRF-203-PEMEX-2008 Arrestadores de flama.NRF-210-PEMEX-2008 Sistema de gas y fuego, detección y alarma

No. 01.0.26 Requisitos generales para el proyecto, construcción y equipamiento de las redes de agua contra incendio.







No. 03.0.03 Acceso de personas a instalaciones de PEMEX.800-80000-DGSIPA-L-002 Lineamientos para el control de acceso y circulación de vehículos

automotores y vehículos pesados en los centros de trabajo.IN.06.0.01 Instructivo: Inspección de tanques atmosféricos de almacenamiento.

No. 09.0.02 (BI-1) Aplicación y Uso de Protección Catódica de Tuberías enterradas y Sumergidas

No. 09.0.04 (CI-2) Reglamentación con respecto a la instalación de válvulas de bloqueo en las válvulas de seguridad.

NO. 03.0.03 Acceso de personas a instalaciones de Petróleos Mexicanos.800-80000-DCSIPA-L-002 Lineamiento para el control de acceso y circulación de vehículos

automotores y vehículos pesados en los centros de trabajo.249-10000-SI-209-0001 Criterios de seguridad en el manejo de vehículos.

S.G.P.A/DGIRA.DEI.2440.04 Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-2022Anexo “S” Obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental

de los Proveedores o Contratistas que realizan actividades en instalaciones de Pemex Exploración y Producción. Cuarta Versión Revisión 01 de Mayo de 2010.

200-22100-M-105-0001 Manual del Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo.RE.SN.01 Reglamento de seguridad e higiene de Petróleos Mexicanos Y

Organismos Subsidiarios.Pemex-GIVC-E.A.1. Especificaciones generales de construcción estructuras de acero.

NORMAS INTERNACIONALESANSI B31.8 Gas Transmission and Distribution Piping Systems. (Última Edición)ANSI B31.3 Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping. (Última Edición)

ESPECIFICACIONES DE LA SCT2.01.01 Proyecto geométrico. Normas de servicios técnicos carreteras.3.02.013.02.023.02.03

Vías férreas. Normas para construcción e Instalaciones: Terracerías, estructuras y Obras de drenaje.

3.04.013.04.023.04.03

Edificación. Estructuración de edificios instalaciones y obras complementarias, terminados.

4.01.01 Carreteras y aereopistas. Normas para muestreo y pruebas de materiales, equipos y sistemas. Materiales para terracerías.

4.02.01 Vías férreas, edificación y materiales diversos.

3.- PROCEDIMIENTOS.







La contratista deberá contar con un sistema de gestión de calidad, implantado y certificado de acuerdo con la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 o Norma Internacional Equivalente ISO-9001/2008, y tener disponible su certificado vigente de su sistema, emitido por una empresa certificadora acreditada por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), para presentarlo a solicitud de PEP, o en su caso, el certificado de calidad vigente podrá ser bajo la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 o norma internacional equivalente ISO-9001/2000, tomando en cuenta la vigencia del mismo.

En caso de contar con un sistema de gestión de calidad certificado por un organismo extranjero o internacional, deberán contar con evidencias de que dicho organismo está acreditado por una entidad acreditadora del país de origen, que sea miembro del IAF (Internacional Acreditation Forum), y signatario de los acuerdos de reconocimiento mutuo, Multilateral Recognition Agreement (MLA), con la EMA.

En caso de que se subcontraten alguna parte de los trabajos, invariablemente la subcontratista deberá de cumplir con los requisitos anteriores.

Para el inicio de los trabajos de este contrato, la contratista deberá presentar los procedimientos certificados por un organismo de certificación acreditado por la EMA u otra entidad nacional reconocida, los cuales se indican a continuación:

Procedimiento para la elaboración de Bases de Diseño. Procedimiento para la elaboración de Ingeniería Básica Procedimiento para la elaboración de Hojas de datos. Procedimiento para la elaboración de Ingeniería de Detalle. Procedimiento para la elaboración de Levantamientos de Campo con Escáner Laser. Procedimiento para la elaboración de Asbuilt en Modelo Electrónico Neutro Tridimensional. Procedimiento para el desarrollo y la elaboración de Modelado Electrónico Tridimensional

Inteligente (METI) Procedimiento para la elaboración de Bases de licitación (concurso). Procedimiento para la elaboración de presupuestos de obra. Procedimiento para llenado de Bitácora de obras y servicios relacionados con las mismas

4.- UBICACIÓN Y RESIDENCIA.

La contratista deberá instalar una oficina en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, para alojar un promedio de 30 personas. Deberá contar con los servicios de sala de juntas, energía eléctrica, aire acondicionado, agua de servicio y potable, vigilancia, teléfono, internet, intranet, soporte técnico informático, suficiente para la plantilla que utilice en este contrato; así como mobiliario, enseres, equipo de cómputo actualizado (de escritorio y lap-tops), software especializado y de uso común con licencias vigentes, impresoras laser, plotters, fotocopiadoras; necesarios para la buena ejecución del servicio. No se aceptarán para el desarrollo de los trabajos casas-habitación habilitadas como oficinas.







Dentro de estas oficinas deberá considerar un área para alojar una biblioteca de consulta, con espacio suficiente para que trabajen cómodamente 2 personas de P.E.P. ésta, contendrá Códigos, Especificaciones y Reglamentos Nacionales e Internacionales, esta Biblioteca técnica se utilizara como un recurso para lograr y documentar el cumplimiento de los trabajos objeto de este contrato.El contratista deberá incluir dentro de sus costos indirectos el equipo requerido (kit de antena, modem inalámbrico, laptop, cámara, tripié, panel solar de alimentación eléctrica y todos los accesorios para su instalación y protección) así como renta del servicio que permita contar con servicio de video, voz y datos satelital para realizar supervisión remota – vía internet en los frentes de trabajo.

Los cuales serán designados por la residencia y podrán ser reubicados las veces que sean requeridos durante todo el plazo del contrato. El plazo de instalación y/o reubicación de los equipos no podrá exceder de cinco días naturales una vez determinados los sitios de ubicación y/o reubicación de los mismos.

La compañía contratista deberá entregar en el mismo plazo el procedimiento y claves de acceso para la visualización en línea. El incumplimiento de lo anterior será causal de la suspensión de los trabajos en donde se hayan requerido la ubicación de los equipos la cual se considera como imputable a la compañía por lo cual no tendrá derecho alguno a la reprogramación de los mismos.

5.- PERSONAL.

Al inicio del servicio la contratista deberá contar con una plantilla básica de personal indicada a continuación, la cual se solicitará según los requerimientos de PEMEX Exploración y Producción mediante una orden de servicio específica al inicio del servicio.

categoría cantidad- Superintendente de construcción. 1- Especialista Civil (Civil Acero y Civil Concreto). 1- Especialista Proceso. 1- Especialista Mecánico. 1- Especialista Eléctrico. 1- Especialista Tuberías. 1- Especialista Instrumentación y Control. 1- Especialista en Escáner Láser. 1- Especialista Modelado Electrónico Tridimensional. 1- Apoyo Informático. 1- Apoyo Administrativo. 1

Los servicios de “Estudios de Mecánica de Suelos” y “Elaboracion de Maquetas Electrónicas Tridimensionales Inteligentes (METI)” podrán ser subcontratados.







Los perfiles de los profesionistas que desarrollaran los trabajos, serán los siguientes:

INGENIERÍA BÁSICA. Especialidad Proceso. Especialidad Civil. Especialidad Mecánica. Especialidad Tuberías. Especialidad Eléctrica Especialidad Electrónica Especialidad Instrumentación. Especialidad Seguridad Industrial. Especialidad Ambiental. Cualquier especialidad necesaria para la correcta ejecución de los trabajos.

INGENIERÍA DE DETALLE. Especialidad Proceso. Especialidad Civil (Civil Acero y Civil Concreto). Especialidad Civil (vías terrestres) Especialidad Mecánica. Especialidad Tuberías. Especialidad Eléctrica Especialidad Electrónica Especialidad Instrumentación. Especialidad Seguridad Industrial. Especialidad Ambiental. Especialidad Arquitectura. Especialidad Civil (Geotecnia) Cualquier especialidad necesaria para la correcta ejecución de los trabajos.

ELABORACIÓN DE AS-BUILT EN MODELO ELECTRÓNICO NEUTRO EN TERCERA DIMENSIÓN Técnico especialista en escáner laser de 3D Especialidad Proceso. Especialidad Civil. Especialidad Tuberías. Especialidad Eléctrica e Instrumentación. Especialidad Seguridad Industrial. Especialidad Arquitectura. Cualquier especialidad necesaria para la correcta ejecución de los trabajos.

DESARROLLO Y ELABORACION DE MODELO ELECTRÓNICO TRIDIMENSIONAL INTELIGENTE (METI)







Técnico especialista en modelado electrónico tridimensional inteligente Especialidad Proceso. Especialidad Civil. Especialidad Tuberías. Especialidad Eléctrica e Instrumentación. Especialidad Seguridad Industrial. Especialidad Arquitectura. Cualquier especialidad necesaria para la correcta ejecución de los trabajos.

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA. Especialidad Mecánica. Especialidad Eléctrica. Especialidad Tuberías. Especialidad Análisis de Esfuerzos. Especialidad Recipientes. Especialidad Telecomunicaciones. Especialidad Seguridad Industrial. Especialidad Instrumentación. Cualquier especialidad necesaria para la correcta ejecución de los trabajos.

ACTIVIDADES AUXILIARES. Especialidad Operación.

INGENIERÍA ECONÓMICA. Especialidad Costos.

Los requisitos mínimos que deberá tener el personal designado para desarrollar las actividades en cada especialidad son:

Especialidad Proceso. Tener Cédula profesional de Ingeniero Químico, Ingeniero Químico Industrial o Ingeniero Petrolero. Experiencia en Sistemas de proceso para plantas industriales, Diseño de sistemas de transporte de

hidrocarburos y conocimientos de las Normas y Especificaciones Nacionales e Internacionales vigentes. Experiencia en Cálculo de líneas de proceso, bombas y recipientes a presión, paquetes de medición,

pruebas y arranque de plantas industriales, Análisis y simulación de procesos químicos y petroquímicos, Elaboración de balances de materia y energía, Dimensionamiento y criterios de diseño de equipos químicos, Elaboración de diagrama de flujo de proceso, Elaboración de especificaciones, etc.

Experiencia en Localización general de equipo, Diagrama de tuberías e instrumentos de proceso, líneas de proceso y servicios auxiliares, Índices de servicios, Diagramas lógicos operacionales, perfil de temperaturas, hojas de datos de equipo, volumen de obra, Requisiciones de equipo (válvulas de







seguridad, arrestadores de flama, válvulas rompedoras de vacío, amortiguadores de golpe de ariete y de pulsaciones, quemadores del sistema de desfogue, sumideros, etc.).

Manejo de software especializado Deberá contar con una experiencia mínima comprobable de 10 años en trabajos relacionados con su

especialidad.

Especialidad Civil Vías Terrestres.

Tener Título y Cédula profesional de Ingeniero Civil. Experiencia en diseño de vías terrestres: curva masa, movimiento de tierras, manejo y aplicación en

campo de pruebas proctor estándar, diseño de caminos pavimentados con concreto hidráulico y asfalto, conocimiento de maquinaria, análisis costo-hora máquina, cubicación de terracerías, etc.

Manejo de software especializado: AutoCAD®, CivilCAD®. Deberá contar con una experiencia mínima comprobable de 5 años en trabajos relacionados con su

especialidad.

Especialidad Civil Geotecnia.

Tener Título y Cédula profesional de Ingeniero Civil. Experiencia en Exploración y muestreo de suelos, Estudios de mecánica de suelos y Pruebas de

laboratorio, Recomendaciones geotécnicas para el diseño de cimentaciones, taludes y terraplenes, fosas de quemados, pavimentación, Procedimientos de construcción, Desarrollo de especificaciones y Volumen de obra.

Manejos de software especializado Deberá contar con una experiencia mínima comprobable de 5 años en trabajos relacionados con su

especialidad.

Especialidad Tuberías. Tener Cédula profesional de Ingeniero Mecánico, Ingeniero Metalúrgico o Ingeniero Civil. Experiencia en Diseño y análisis de tuberías en plantas industriales, corrosión y protección catódica,

Diagramas de rutas, Arreglo preliminar de tuberías, Orientación y localización en: recipientes y torres, boquillas y registros, plataformas y escaleras, tuberías a soportar, anclar o guiar, conexiones para instrumentos, elaboración de plantas, elevaciones y detalles, isométricos y lista de materiales, Elaboración de plantas, elevaciones y detalles, isométricos y lista de materiales, Elaboración de especificaciones y volumen de obra.

Manejo de software especializado Deberá contar con una experiencia mínima comprobable de 5 años en trabajos relacionados con su

especialidad.







Especialidad Eléctrica, Elecrónico e Instrumentación. Tener Cédula profesional de Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Mecánico eléctrico. Experiencia en clasificación de áreas, Diagrama unifilar, Arreglo de equipo eléctrico en subestación y

cuarto de control, Sistema general de fuerza, Sistema general de tierras y pararrayos, alumbrado interior y exterior, Sistema general de alimentación eléctrica a instrumentos, Diagramas de lazos, Circuitos lógicos, Alambrado de detectores de equipo de seguridad, Alambrado físico de dispositivos del sistema de seguridad y detección de fugas de gas, Elaboración de especificaciones, Volumen de obra, Adquisición de material y equipo eléctrico (tubería, conductores, accesorios, tableros de distribución, centro de control de motores, transformadores, sistema de fuerza ininterrumpible, batería, cargadores, etc.).

Manejo de software especializado. Deberá contar con una experiencia mínima comprobable de 5 años en trabajos relacionados con su

especialidad.

Especialidad Seguridad Industrial. Tener Cédula profesional de Ingeniero Industrial o Ingeniero Químico Industrial. Experiencia en Sistemas de contraincendio, Detectores, Sistemas de protección, Diagrama lógico del

sistema de detección, Matriz lógica, Isométricos de contraincendio para fabricación, Simbología de seguridad, Rutas de escape, Dimensionamiento de letreros de seguridad, Hojas de datos de tanques del Sistema contraincendio, Hojas de datos de bombas contraincendio, Lista de líneas, Volumen de obra, Requisiciones (equipo de detección y tablero, sistemas de extinción fijo a base de CO2 o Agente limpio (Heptafluoropropano- FM2001), sistema de espuma, hidrantes, monitores, mangueras, extintores portátiles, equipo protección al personal, letreros, etc.).


especialidad.

Especialidad Ambiental. Tener Cédula profesional de Ingeniero Ambiental, Biólogo, Ingeniero Químico, Ingeniero Bioquímico o

Ingeniero Agrónomo. Tener conocimiento de la Legislación Ambiental en materia de agua, aire, ruido, contaminación residual,

impacto ambiental, riesgo, Ley General de Equilibrio Ecológico y protección al medio ambiente, Normas Oficiales Mexicanas, Normas de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte.

Conocer, realizar y revisar Estudios Ambientales (Impacto, Riesgo, etc.). Experiencia en Supervisión de trabajos de campo y gabinete del personal externo que realiza este tipo de

documentos, Atención y seguimiento a oficios resolutivos, Participación en reuniones de concertación tanto internas como externas para la validación de los estudios de desarrollo.


especialidad.







Especialidad Civil Acero y Civil Concreto. Tener Cédula profesional de Ingeniero Civil. Experiencia en Análisis y Diseño de estructuras de concreto y acero: (edificaciones en general), diques,

cárcamos, cobertizos, soportería en general, plataformas de operación, cimentaciones de tanques-recipientes-equipos-maquinaria, etc.), Diseño de obras hidráulicas y sanitarias (abastecimiento de agua, bocatomas, drenajes pluvial-sanitario-aceitoso-químico, etc.), trabes carril y grúas viajeras, rampas y escaleras, armaduras planas y espaciales, sistemas de anclaje de equipos, marcos rígidos, torres para soporte de antenas de telecomunicaciones (auto soportadas y atirantadas), postes o torres de alumbrado, pedestales, puentes; elaboración de memorias de cálculo , desarrollo de especificaciones, volumen de obra y Análisis de precios unitarios.

Manejo de software especializado: AutoCAD®, Staad Pro® y/o SAP2000®, SAFE® y/o Jaguar®. Deberá contar con una experiencia mínima comprobable de 5 años en trabajos relacionados con su

especialidad.

Especialidad Arquitectura. Tener Cédula profesional de Arquitecto o Ingeniero Arquitecto. Experiencia en la Elaboración de proyectos arquitectónicos, edificios de compresores, cuartos de control,

cuartos de computo, conjuntos habitacionales, helipuertos, torres de control, almacenes, oficinas, talleres, casetas de vigilancia, laboratorios, plantas de conjunto, plantas arquitectónicas, maquetas, perspectivas, fachadas, cortes, herrería, carpintería, instalaciones hidráulicas y sanitarias, Especificaciones de construcciones, Especificaciones de aire acondicionado, Volumen de obra.

Manejo de software especializado: AutoCAD®, ArchiCAD®. Deberá contar con una experiencia mínima comprobable de 5 años en trabajos relacionados con su

especialidad.

Especialidad Mecánica de suelos.

Tener Cédula profesional de Ingeniero Civil. Experiencia en Exploración y muestreo de suelos, Pruebas de laboratorio, Recomendaciones,

geotécnicas para el diseño de cimentaciones terraplenes, fosas de quemados, pavimentación, Procedimientos de construcción, Desarrollo de especificaciones y Volumen de obra.

Deberá contar con una experiencia mínima de 5 años en trabajos relacionados con su especialidad.

Técnico Especialista en Levantamiento con Escáner Laser en 3D Copia de la Cédula profesional de Arquitectura o cualquier ingeniería. Técnico especialista con certificado de manejo de escáner laser emitido por el fabricante o por un asesor

avalado por el fabricante para impartir cursos de manejo del equipo. Experiencia en levantamientos de plantas industriales con escáner laser en 3D.







Técnico especialista con certificado de manejo de software para modelado electrónico neutro en 3D emitido por el fabricante o por un asesor avalado por el fabricante para impartir cursos de manejo del software.

Deberá contar con una experiencia mínima comprobable de 3 años en trabajos relacionados con su especialidad.

Técnico Especialista en Modelado Electrónico Tridimensional Inteligente (METI) Copia de la Cédula profesional de Arquitectura o cualquier ingeniería. Técnico especialista con certificado de manejo de software para elaboración de modelado electrónico

tridimensional inteligente emitido por el fabricante o por un asesor avalado por el fabricante para impartir cursos de manejo del software.

Experiencia en modelado electrónico tridimensional inteligente en plantas industriales. Manejo de software especializado: AutoCAD®, PDS y PDMS. Deberá contar con una experiencia mínima comprobable de 3 años en trabajos relacionados con su

especialidad.

Especialidad Mecánica. Tener Cédula profesional de Ingeniero Mecánico o Ingeniero Mecánico Eléctrico. Experiencia en Hojas de datos de compresores centrífugos, reciprocantes y rotatorios, Hojas de datos de

ventiladores y sopladores, Hojas de datos de bombas centrifugas, dosificadores, rotatorias, motobombas, Hojas de datos de turbinas, Hojas de datos de paquete de aire acondicionado, paquete de refrigeración, aire de instrumento o de planta, agitadores y cribas, grúas, instrumento o de planta, motogeneradores, Volumen de obra, Requisiciones de equipo ( turbogeneradores, turbocompresores, motogeneradores, turbinas de gas o vapor, expansores, bombas, compresores, ventiladores y sopladores, paquetes, grúas de pedestal, grúas viajeras y polipastos, tanques atmosféricos, recipientes a presión, etc.).

Manejo de Software especializado. Deberá contar con una experiencia mínima comprobable de 5 años en trabajos relacionados con su

especialidad.

Especialidad Eléctrica. Tener Cédula profesional de Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Mecánico eléctrico. Experiencia en clasificación de áreas, Diagrama unifilar, Arreglo de equipo eléctrico en subestación y

cuarto de control, Sistema general de fuerza, Sistema general de tierras y pararrayos, alumbrado interior y exterior, Sistema general de alimentación eléctrica a instrumentos, Alambrado de detectores de equipo de seguridad, Alambrado físico de dispositivos del sistema de seguridad y detección de fugas de gas, Análisis de Corto Circuito, Coordinación de protecciones, Hojas de datos de generadores, Elaboración de especificaciones, Volumen de obra, Adquisición de material y equipo eléctrico (tubería, conductores,







accesorios, tableros de distribución, centro de control de motores, transformadores, sistema de fuerza ininterrumpible, batería, cargadores, resistencia a tierra, reactores, etc.).

Manejo de Software especializado. Deberá demostrar una experiencia mínima comprobable de 5 años en trabajos relacionados con su

especialidad.

Especialidad Análisis de Esfuerzos. Tener Cédula profesional de Ingeniero Mecánico o Ingeniero Civil. Experiencia en Análisis de flexibilidad de tuberías, protección anticorrosiva, anclaje de tuberías, Sistema

de protección catódica, Análisis hidrodinámicos, Análisis de interacción suelo tubería, Análisis de líneas críticas y no críticas, Análisis dinámico de supervivencia, Elaboración de especificaciones y procedimientos de construcción, Requisiciones (concreto, malla, ánodos, anticorrosivos, codos, bridas, espárragos, juntas aislantes, camisas, etc.).


especialidad.

Especialidad Recipientes. Tener Cédula profesional de Ingeniero Mecánico o Ingeniero Civil. Experiencia en Diseño de espesores de torres, reactores, esferas, tanques de proceso, tanques

atmosféricos, filtros, secadores, etc., Especificación de materiales, soldadura, Diseño de internos (mamparas, rejillas, boquillas, bridas, etc.), boquillas de alimentación, orejas de izaje, localización y diámetro de anclas, Especificaciones de diseño, Volumen de obra, Requisiciones (rectificadores, quemadores elevados, esferas, tanques de proceso, acumuladores, separadores de vapor, tanques atmosféricos, filtros, etc.).


especialidad.

Especialidad Telecomunicaciones. Tener Cédula profesional en Comunicaciones y Electrónica o Ingeniero Electrónico. Conocimientos de sistemas de intercomunicación y voceo; conocimiento en sistemas telefónicos

tradicionales y de nuevas tecnologías (IP); conocimiento en sistemas de radio-enlace; planos de redes, especificaciones técnicas, requisiciones de equipos y materiales, estimación de volumen de obra.


especialidad.







Especialidad Instrumentación y Control. Tener Cédula profesional de Ingeniero Electrónico, Ingeniero Eléctrico, Ingeniero Mecánico eléctrico o

Ingeniero Químico Industrial. Experiencia en Distribución de instrumentos y conductos para señal, Sistema general de alimentación

eléctrica e instrumentos, Diagramas de alambrado, Diagramas de interconexión de instrumentos con Sistemas de: Adquisición de datos, Control por computadora, Telemedicion, Telecontrol y Comunicación; Diagramas de instrumentación para flujo, presión, nivel, temperatura, análisis, velocidad, vibración, Diagramas lógicos de control, Volumen de obra, Requisición de equipo (válvulas de control, válvulas de corte, válvulas de solenoide, instrumentos de nivel tipo desplazadora, típicos de instalación, etc.).


especialidad.

Especialidad Operación. Tener Cédula profesional de Ingeniero Químico o Ingeniero Químico Industrial. Experiencia en Diagramas secuenciales de arranque, Diagramas de integración de proceso y servicios

auxiliares, Matriz lógica de paro, Carta funcional de: equipo, sistemas o plataformas, Revisión de documentos de proceso, Sistemas, Transferencia de calor, Revisión de diagramas (Instrumentación, Eléctrico, Seguridad, Tuberías y Manuales de fabricante).


especialidad.

Especialidad Costos. Tener Cédula profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto. Que tenga conocimiento de las Normas Nacionales, Especificaciones internas de P.E.P. y códigos o

estándares nacionales e internacionales, para el diseño y construcción de Líneas de conducción de hidrocarburos (Gasoductos y Gasolinoductos), de Agua Congénita e Instalaciones de proceso (Estaciones de Recolección, Plantas Deshidratadoras, Sistemas de Compresión y bombeo), Plataformas para equipos de perforación e instalaciones de producción y Caminos de acceso.

Que tenga conocimiento y dominio de la Ley de Pemex y sus correlativos, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como sus Reglamentos.

Tener conocimiento de Análisis de precios unitarios de construcción de obras civil, eléctrica, tuberías, equipo mecánico, instrumentación, recipientes y proceso, tener conocimiento y manejo de los catálogos GEN Y TUB.

Conocimiento y manejo de Excel, OPUS 2010 o mas reciente, así como CAMPEÓN, PRIMAVERA Y NEODATA.







Deberá contar con una experiencia mínima comprobable de 5 años en trabajos relacionados con su especialidad.

Además en la Coordinación Técnica de los proyectos participa el siguiente personal:

Superintendente de Construcción. Que tenga amplia experiencia en administración de contratos. Tener Cédula profesional de licenciatura de Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Mecánico Eléctrico,

Ingeniero Petrolero, Ingeniero Químico o Ingeniero Industrial. Que tenga conocimiento de las Normas Nacionales, Especificaciones internas de P.E.P. y códigos o

estándares nacionales e internacionales, para el diseño y construcción de Líneas de conducción de hidrocarburos (Gasoductos y Gasolinoductos), de Agua Congénita e Instalaciones de proceso (Estaciones de Recolección, Plantas Deshidratadoras, Sistemas de Compresión y bombeo), Plataformas para equipos de perforación e instalaciones de producción y Caminos de acceso.

Que tenga conocimiento de la Ley de Pemex y sus correlativos, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como sus Reglamentos.

Conocer la Norma de Calidad ISO-9001;2008,y tener conocimiento de Auditorias de Calidad. Manejo de software especializado en administración de proyectos. Deberá contar con una experiencia mínima comprobable de 10 años en trabajos similares en la

Administración de Obras y Servicios.

Apoyo Informático. Tener cédula profesional de Ingeniero en Sistemas, Ingeniero Electrónico o Licenciado en informática. Experiencia en aplicaciones especializadas relacionadas con el desarrollo de proyectos de ingeniería y

proyectos de explotación, plantas industriales, infraestructura, etc. Tener experiencia en plataformas computacionales de ambientes Windows 7 o similar, así como paquetes

Excel, Word, Acces, Power Point, Project, Autocad en sus últimas versiones. Deberá contar con una experiencia mínima comprobable de 3 años en trabajos similares.

Apoyo Administrativo. Tener cédula profesional de Ingeniero Civil, Arquitecto, Ing. Industrial, Contador Público o Administrador

de Empresas. Tener conocimiento de los procedimientos internos de P.E.P. para la administración de contratos de obra

pública y de servicios. Tener conocimiento de la Ley de Pemex y sus correlativos, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Sector Público, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como sus Reglamentos.

Conocer la Norma de Calidad ISO-9000;2008 y tener conocimiento de Auditorias de Calidad.







Conocer y llevar a efecto la administración eficaz de proyectos y contratos de servicio en todas sus fases, desde el punto de vista, normativo y legal.

Experiencia en el desarrollo e implementación de sistemas de información, Administración de proyectos, Control de documentos, Elaboración de procedimientos administrativos y diagramas de flujo.

Conocer y saber realizar las auditorías internas administrativas que ordene P.E.P. Tener experiencia en plataformas computacionales de ambientes Windows 7 o similar, así como paquetes

Excel, Word, Acces, Power Point, Project, Autocad en sus últimas versiones. Deberá contar con una experiencia mínima comprobable de 3 años en trabajos relacionados con la

Administración de contratos de Obras Públicas y Servicios.

Al inicio de los trabajos la contratista deberá contar cuando menos con los profesionistas señalados en la plantilla básica.

El personal de la contratista se pondrá a disposción de P.E.P. en el Departamento de Ingeniería de proyectos de la Coordinación de Ingeniería y Construcción Sector Burgos, al momento del inicio del servicio para definir el programa de actividades y los canales de comunicación.

La plantilla básica del personal y el equipo mínimo requerido, no será causa de reclamo por parte de la contratista en caso de alguna disminución en la carga de trabajo. P.E.P. no se obliga a otorgar un mínimo de trabajo al contratista.En el caso de alguna disminución en la carga de trabajo, P.E.P. no se obliga a otorgar un mínimo de trabajo al Contratista, por lo que no será motivo de reclamo, por parte de la Contratista, el hecho de mantener en permanencia la plantilla básica del personal y el equipo mínimo requeridos durante la vigencia del contrato.

El Superintendente de construcción será el representante ante PEMEX Exploración y Producción a tiempo completo, y deberá contar con poder notarial en el que consten sus facultades para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

El Superintendente de construcción de la contratista será el responsable del seguimiento y firma de la bitácora, para lo cual el Superintendente de Construcción debe contar con firma electrónica avanzada para la captura o registro de información en la Bitácora Electrónica de Obra (BEO)

La firma de ingeniería será la responsable de elegir los medios de transporte que utilizará para su personal a fin de realizar los servicios, debiendo ser los adecuados para cumplir la programación de actividades.

TODAS LAS CATEGORÍAS ANTES DESCRITAS DEBERÁN CUMPLIR, AL INICIO DE LOS TRABAJOS, LOS SIGUIENTES REQUISITOS:







Para las categorías en las que se solicita licenciatura, se deberá presentar la cédula profesional original expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Este requisito es necesario para cotejar y validar la profesión y el perfil del personal propuesto.

Carta compromiso signada en original del personal propuesto, con profesión y perfil afín a las descritas en estas bases técnicas.

Curriculum Vitae del profesional propuesto, signada en original y con fotografía (Especificar en todos los apartados de su curriculum, a partir de los estudios que correspondan a cada categoría y los periodos que comprenden; particularmente en los periodos de experiencia laboral. (ej. Universidad: dic/88 a sep/93; empresa “x”: 01/oct/93 – 01/mar/95).

HOMOLOGACIÓN DE CATEGORÍAS.

A fin de asegurar que los servicios objeto del presente contrato se realicen con eficiencia, calidad y oportunidad, la contratista deberá considerar para todo el personal especialista contratados para la ejecución de los servicios y para el personal de asistencia técnica a la supervisión de PEP, los tabuladores vigentes en el mercado tomando como base los señalados por la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC).

Se deberá considerar la siguiente homologación de categorías, con sus correspondientes salarios, con el propuesto por la C.N.E.C., en su Tabulador de Servicios Profesionales C.N.E.C. para cada una de las categorías especificadas.

CATEGORÍA DE ESTE CONTRATO CATEGORÍA C.N.E.C

Superintendente de Construcción Jefe de Supervisión “B”Junior, Residente

Especialistas

Profesional “A”Supervisor Especialista (Ejemplo, en Instalaciones Electromecánicas, Cimentaciones Profundas, Etc.),

Coordinador AdministrativoApoyo Informático Auxiliar de Analista, Topógrafo

Apoyo Administrativo Auxiliar de Analista, Topógrafo

Cuadro 2

4.2. SALARIOS PARA PERSONAL CON ALTA ROTACION(Supervision y equivalente)







Nivel Categoría Importe / mes

1 Director en Gerencia de ProyectoSenior Superior 65,000

2 Coordinador de Supervisión.Senior 47,000

3 Jefe de Supervisión “A”Junior 36,000

4 Jefe de Supervisión “B”Junior, Residente 33,000

5

Profesional “A”Supervisor especialista (Ejemplo, en instalaciones Electromecánicas, cimentaciones profundas, etc.),

Coordinador Administrativo

31,000

6 Profesional “B”Supervisor de obra civil 25,000

7 Auxiliar de analista, Topógrafo 18,0008 Apoyo logístico 12,500

La contratista, deberá considerar los aumentos al salario mínimo general vigente en el estado a efecto de que a su personal le sea incrementado el salario en la misma proporción que la comisión de salarios mínimos autorice, debiendo de considerar el tabulador de categorías propuesto por P.E.P, cabe señalar que P.E.P liquidará dicho incremento por medio de los ajustes de precios autorizados previamente.

La contratista, deberá presentar al inicio del contrato, constancia expedida por la coordinación de afiliación y vigencia del Instituto Mexicano del Seguro Social de su personal. El salario con el que debe darlos de alta en el citado instituto, deberá corresponder al tabulador salarial propuesto por P.E.P.

La contratista, deberá anexar a los generadores para la elaboración de estimaciones, copia de las aportaciones al IMSS de todo el personal, y cada dos meses además de las aportaciones del IMSS, deberá incluir copia de las aportaciones del INFONAVIT. Las aportaciones del INFONAVIT, deben corresponder al salario con el que serán dados de alta en el IMSS.

Asimismo deberá presentar al inicio del contrato una carta compromiso en la que conste que se compromete a pagar al personal durante la vigencia del contrato las cantidades que resulten del tabulador salarial propuesto por PEP y sus incrementos correspondientes a los ajustes de costo.

El salario que el licitante ganador pague a su personal, no deberá de fraccionarlo, en consecuencia, las aportaciones de pagos al IMSS, INFONAVIT, deberán enterarse íntegramente, por el licitante ganador.

La empresa que firme el contrato con PEP será la misma que emita la nómina de pagos.







Mensualmente la contratista mostrará a PEP el original para cotejo y entregará copia simple, del comprobante de pago con la firma de recibidode su personal con el cual proporcionará a PEP los servicios objeto de este contrato de acuerdo al catalogo de conceptos. El incumplimiento de este requisito faculta a PEP para suspender el pago respectivo hasta que ese solvente esta condicionante.

6.- EQUIPO.

Para la realización de los servicios de gabinete (cálculo, diseño, dibujo, coordinación, etc.), la contratista deberá contar con recursos propios necesarios, tales como: equipo de computo actualizado (de escritorio y lap-tops), impresoras, plotters, copiadoras, fax, scanners, cámaras fotográficas digitales (con resolución mínima de 12 megapixeles o mayores), proyectores, servicio de internet, intranet y todo el software necesario con licencias vigentes (Prosper®, HYSIS®, PIPESIM®, OLGA®, MS Office®, Project, Opus®, Neodata®, PRIMAVERA®, Autocad®, CivilCAD®, CATIA®, ArchiCAD®, Staad Pro® y/o SAP2000®, SAFE® y/o Jaguar®, PDS y PDMS u otros con la misma función de última generación, en sus últimas versiones), por si así se requiere, para cumplir con oportunidad y calidad con la normatividad que exigen los proyectos, objeto de este contrato.

Cantidad Concepto

5Camioneta pick-up cabina sencilla, modelo 2011 o mas reciente; 6 cilindros mínimo,aire acondicionado, extintor y botiquín. Estos vehículos deberán ser nuevos al inicio de los servicios y se deberá considerar en sus costos indirectos.Una de estas pick up sera para uso de la residencia de los servicios.

1 Estación total, precisión 6”. Resolución de pantalla 1” aumentos 26x, alcance con un prisma 1,800m, gps, nivel y detector de metales.

1 Navegador GPS GEO XH, tecnología en tiempo real con un error de medición en campo con su antena interna igual o menor a 30 centímetros.

5Cámaras fotográficas digitales, con las siguientes características como minimo: 12 megapixeles o mayores. 10x zoom óptico, 6x zoom digital, 32 mb memoria interna, memoria externa de 4 gb, baterías recargables, cargador de baterías, correa de colgar, cable av, cable usb, estuche, software, etc.

1 Nivel fijo automático auto-basculante con aumentos 32x.

10 Computadora de escritorio, con las siguientes características como minimo: disco duro de 500 gb, procesador intel ® core i7 ™ o equivalente; velocidad 3.2 ghz., memoria ram 4 gb.

5 Computadora lap top, , con las siguientes características como minimo: disco duro de 500 gb, procesador intel ® core i7 ™ o equivalente; velocidad 3.0 ghz., memoria ram 4 gb.







1 Plotter a color, con las siguientes características como minimo: tecnología de impresión inyección térmica de tinta, ancho de impresión 42 pulgadas, resolución 1200 puntos por pulgada.

1 Scanner con las siguientes características como minimo:para alta velocidad con capacidad de digitalización en color y B/N con cama plana tamaño doble carta, modo dúplex de 90 ppm.

2 Multifuncionales con las siguientes características como minimo: funciones dúplex automáticas (cinco en uno: teléfono fax, scanner, copiadora, impresora).

5 Sistema de comunicación móvil tipo radio PTT ininterrumpida con llamada privada y por grupo, alcance de 400 km tomados a partir de la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

Software Especializado

El Software Técnico requerido para realizar los servicios deberá ser reconocido en la Industria petrolera internacional utilizados al menos en cinco de los principales países productores de petróleo a nivel mundial y sus aplicaciones deberán presentar el apoyo técnico y operativo por escrito indicando las fórmulas y algoritmos de cálculos utilizados. PEMEX Exploración y Producción podrá evaluar el Software y sus diferentes aplicaciones cuando lo considere necesario y podrá rechazarlo si no cumple con las especificaciones, el cual deberá ser sustituido de inmediato; por lo que todo Software que utilice deberá cumplir con las características especificadas mencionadas a continuación:

En lo referente a este punto, los servicios de este contrato serán desarrollados con aplicación de tecnología de vanguardia de tal forma que la calidad sea certificable, por lo que la contratista deberá proporcionar la relación de los Softwares Técnicos de Ingeniería Especializados de Régimen Permanente y Transitorio, para estructurar las Redes de recolección e Instalaciones de producción del Activo Integral Burgos, que manejen modelos composicionales y de aceite negro, así como flujo multifásico, adicionalmente la contratista deberá indicar los Softwares Técnicos de Ingeniería Especializados, para el Análisis y diseño de los equipos de proceso, Control y transporte tales como: Estaciones modulares de recolección, Equipo de compresión y bombeo, Intercambiadores de calor, Plantas deshidratadoras de glicol, Equipo de separación, Filtros coalescentes, Sistemas de seguridad, Sistemas de regulación y Sistemas de medición, para efecto de la realización de las actividades de simulación, la contratista podrá utilizar todas las licencias que juzgue necesarias para poder cumplir el programa de actividades a desarrollar especificadas en este contrato, tales como:

Licencia del Software “Simulador de Ingeniería de régimen permanente”. Licencia del Software “Simulador de ingeniería de régimen transitorio“. Licencia del Software “Simulador de equipo de control y proceso “. Licencia del Software “Modelo Electrónico Neutro en Tercera Dimensión”. Licencia del Software “Modelado Electrónico Tridimensional Inteligente (CATIA, PDS y PDMS)”.







Las diferentes especialidades de ingeniería, deberán contar como mínimo con los siguientes programas de cómputo (software especializado comercial) y licencias vigentes, actualizados y operando para el cálculo y análisis en el desarrollo de un proyecto, u otros softwares especializados comerciales de características similares, acordes a la especialidad.

Software para análisis estructural: Staad Pro® Y/O SAP2000® Software para análisis de esfuerzos: AUTO PIPE® Y/O CAESAR II® Software para dibujo general: AutoCAD® Software para Arquitectura: ArchiCAD® Software para vías terrestres: CivilCAD® •Software para diseño de estructuras de concreto: SAFE® y/o Jaguar®. Software para proceso: HYSIS®. Software para estudios eléctricos: E.D.S.A®, SKM®, CALA-PLUS®, Y/O VISUAL

(HOLOPHANE®) Software para precios unitarios: NEODATA, OPUS 2010, CAMPEÓN o PRIMAVERA.

Todas las licencias que se utilicen serán por cuenta y costo del contratista, la contratista indicará el nombre del software y módulos del mismo que planea utilizar para desarrollar todas las actividades solicitadas en el presente contrato.

Para los vehículos, la contratista, deberá considerar la inclusión de dispositivos que permitan realizar el monitoreo vehicular mediante tecnología GPS y GPRS/GSM, para poder obtener datos de: geo-referenciación, control de velocidades, indicación de excesos de velocidad y tiempos de detenimiento así como de recorridos. Datos que reflejarían el desempeño y hábitos en la conducción de vehículos, como estrategia para la reducción de accidentes vehiculares.

Adicionalmente, todos los vehículos tipo pick-up que utilice la contratista deberán contar con Roll Bar para protección de los conductores de automóviles de la compañía.

7.- MATERIAL.

Al inicio del servicio la contratista deberá contar con el siguiente material de consumo necesario para el buen desarrollo de sus funciones los cuales deberá de considerar en sus indirectos, tales como: tonners, Cd´s., lapiceros, puntillas, borradores, plumas, colores, libretas, carpetas tamaño carta de vinil blanco de 3 argollas en “D” (de 1” a 4”), separadores con refuerzo y costilla de plástico, papel bond tamaño carta, oficio y doble carta, papel para planos, copias fotostáticas para planos, copias fotostáticas tamaño carta, oficio y doble carta y todo el material, mobiliario y enseres necesarios para la buena ejecución del servicio.Además, deberá considerar todo el material necesario para la elaboración de libros de proyecto y Bases de concurso







8.- HORARIO Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS.

P. E. P. establecerá el horario del servicio en condiciones normales una vez iniciado el servicio, así como para casos especiales, quedando preferentemente por escrito, con el fin de que el personal que realice el servicio de ingeniería cumpla con éste; se presente puntualmente, y se lleve un control sobre las horas-hombre de asistencia.

Como referencia, la contratista deberá considerar el horario de trabajo de P.E.P. de lunes a viernes de las 8:00 horas a las 14:00 horas y de 16:00 horas a las 19:00 horas, y sábado de 9:00 a 12:00 horas normalmente (Semanas de 48 horas).

Los servicios de este contrato se llevarán a cabo a través de ordenes de servicio las que prevalecerán sobre el Programa calendarizado de ejecución general de los servicios, que refleje el porcentaje de avance en la ejecución de los servicios o en la entrega del producto esperado.

Procedimiento para la emisión de órdenes de servicio para la realización del servicio.

Para la realización del servicio se procederá por el Sistema de ÓRDENES DE SERVICIO.

Política

a).-El área responsable de aplicar el procedimiento será el Departamento de Ingeniería de proyectos del Activo Integral Burgos.

b).- Todo servicio requerido se hará con cargo al número de proyecto, cuentas y partidas del presupuesto autorizado.

c).-Ningún servicio podrá efectuarse, si no se ha cumplido con la emisión de soporte requerida por este procedimiento.

d).-Toda modificación que se genere al servicio originalmente solicitado, no se podrá realizar, si no cuenta previamente con la documentación que justifique y autorice los cambios.

e).-Toda documentación que se genere entre P.E.P. y la contratista se hará entre los funcionarios autorizados para ello, en caso de hacerse en forma verbal y/o telefónicamente, los acuerdos, temas, cambios, aclaraciones o sustituciones que incrementen, decrementen, cancelen o modifiquen sustancialmente las órdenes de servicio específico, necesariamente deberán ser documentados en la bitácora de servicios.

f).-No podrán aceptarse en recepción, servicios diferentes a los solicitados en las órdenes de servicio, ni con cargo a éstos cuando no se justifiquen.







Generación de solicitudes de propuestas para órdenes de servicio para el servicio de Desarrollo Especializado de Ingeniería de proyectos para la Infraestructura requerida en el manejo de la Producción de hidrocarburos en el Activo Integral Burgos por parte de P.E.P.

a).-Las propuestas para órdenes de servicio serán solicitadas a la contratista por la Residencia de obra de PEP.

b).-Deberán contener todos los datos necesarios para la elaboración del servicio solicitado, incluyendo el plazo requerido para la ejecución del servicio.

c).-La contratista no aceptará solicitudes con descripciones someras, en espera de aclarar o abundar la información posteriormente, y en caso de aceptarlas será bajo su estricta responsabilidad.

d).-Las órdenes de servicio estarán sujetas a un alcance y plazo determinados originalmente, pudiendo sufrir modificaciones durante el desarrollo de los mismos, las cuales deberán de ser documentadas en tiempo y en forma para su adecuado seguimiento.

Envío de solicitudes a la contratista.

Toda solicitud de propuestas, deberá ser dirigida al contratista con atención al Superintendente de construcción, designado para tal fin.

Elaboración del Programa de trabajo por parte de la contratista

A través del Superintendente de construcción designado por la contratista, se proporcionará el programa de la orden de servicio para el servicio solicitado en un plazo no mayor de 3 días hábiles, el cual será entregado al Residente de obra designado por parte de P.E.P. y deberá contener como mínimo lo siguiente:

a).-El programa de la orden de servicio para la realización de los servicios de Desarrollo Especializado de Ingeniería de proyectos para la Infraestructura requerida en el manejo de la producción de hidrocarburos en el Activo Integral Burgos, se hará de acuerdo a las partidas que apliquen en el Formato DE-9, señalando la cantidad de H-H a generar por especialidad.

b).- El Programa específico de ejecución de la orden de servicio deberá indicar la fecha de inicio y terminación, y en su caso, las interrupciones programadas previsiblemente.

c).- Estimado de registros de planos y documentos por especialidad.







d).-El programa de ejecución de los servicios, deberá de cumplir con una estructura, donde mínimo se indique: Orden de servicio de referencia. Nombre de la ingeniería de proyectos a realizar. Nombre del supervisor. Fecha de elaboración del programa. Número de revisión del programa. Fecha de inicio y terminación de la orden de servicio. Desglose de las partidas a desarrollar por la contratista, durante el período de ejecución de la

orden de servicio, de acuerdo a lo indicado en el Formato DE-9 de este contrato. El programa deberá de permitir la inclusión de cualquier modificación o cambio para su mejor

control.

e).- Elaborar Programas específicos por cada orden de servicio y deberán ser autorizados y suscritos por el residente de obra de PEP y por el Superintendente de Construcción de la contratista

Dentro de este programa se deberá de hacer un desglose general de los recursos humanos y materiales, de los que hará uso el contratista, para cumplir en tiempo y forma con el programa propuesto.

PEP podrá solicitar cuantas propuestas sean necesarias y autorizar las que considere necesarias acorde a sus programas operativos anuales. Por su parte la contratista estará obligado a presentar sus propuestas, sin cargo adicional para P.E.P.

Orden de inicio de los servicios.

Una vez aprobado por P.E.P. el programa de la orden de servicio presentado por la contratista, la Residencia de obra de P.E.P. notificará oficialmente la fecha de inicio de las actividades, a la cual deberá sujetarse la contratista, así como el nombramiento del supervisor de la Orden de servicio, las obligaciones y responsabilidades que deban cumplirse.

Ejecución de la Orden de servicio.

La contratista una vez recibida la orden de inicio, deberá ejecutar los servicios solicitados, habiendo previsto todos los recursos humanos y materiales que se requieran manteniendo comunicación constante con la residencia y supervisión de P.E.P.

En la ejecución de cada orden de servicio, los volúmenes conciliados se ejecutaran mediante programas específicos acordados entre el Residente de obra de PEP y el Superintendente de construcción de la contratista.

Por tanto se formalizarán tantos programas específicos como servicios se requieran y se autoricen por el Residente de obra de PEP.







En caso de que la contratista no concluya los servicios indicados en cada programa específico en el plazo estipulado en el mismo, se hará acreedor a las sanciones previstas en el contrato, en el entendido de que dichas sanciones se aplicarán en forma independiente para cada programa específico que se formalice.

Terminación y recepción de conformidad de la Orden de servicio.

La terminación de los servicios, evaluados por la residencia de P.E.P. será oficializada y firmada por los funcionarios facultados de ambas partes.

9.- REPORTES.

Durante el periodo de ejecución del proyecto, el Superintendente de Construcción entregará a P.E.P. un reporte de avance semanal indicando lista de documentos, descripción de actividades desarrolladas y entregará gráficas de avance real y programado, involucrando tiempo, horas-hombre, porcentajes y costos.

Además, la contratista deberá entregar al Residente de Obra un reporte de avance mensual de los proyectos o cuando se le indique, el reporte deberá contener la relación de actividades a la fecha de corte, así como el avance global del proyecto, el avance real y el financiero (lo estimado mensualmente).

P.E.P. podrá solicitar al Contratista reportes específicos tales como: evidencias del cumplimiento de los requisitos de aseguramiento de calidad por parte de la contratista, reportes semanales y quincenales de las actividades desarrolladas por los especialistas y/u otros que sean solicitados por el Residente de obra (Residente del Servicio).

10.- MEDIDAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.

Los servicios de este contrato se llevaran a cabo de acuerdo a lo establecido en el anexo “S” “obligaciones de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental de los proveedores o contratistas que realicen actividades en instalaciones de PEP”, tercera versión de febrero del 2004.

Conforme a lo que se establece en los otros anexos del contrato, designar al personal especialista responsable de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental que representen a la compañía y que tengan la facultad de tomar decisiones en sus respectivas materias durante la vigencia del contrato y, por cada 50 (cincuenta) trabajadores que tenga trabajando en las instalaciones petroleras de PEP, en uno o más frentes de trabajo, designar por escrito a cuando menos un supervisor especialista en seguridad y salud ocupacional y otro en protección ambiental. En estos casos, notificar previo al inicio de sus funciones, para su evaluación y validación por PEP, los cargos y posición de dichos supervisores en el organigrama de su personal que participará en los trabajos o







servicios motivo del contrato sus responsabilidades, experiencia en esas materias y entregar las evidencias documentales de dicha experiencia.

La contratista deberá cumplir con los términos y condicionantes que regulan las actividades de Exploración y Producción en la Cuenca de Burgos y Cuenca de Sabinas Piedras Negras, emitidas en el documento resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DEI.2440.04 del 28 de septiembre del 2004. Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-2022. Y en el documento resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07 del Proyecto Regional Cuenca De Sabinas Piedras Negras 2007-2027.

La contratista deberá cumplir con las obligaciones de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental estipuladas en el presente anexo y en la normatividad vigente en esas materias, para lo cual se debe presentar un plan de acción integral o un plan por cada materia al inicio del contrato. Dicho plan de acción debe ser específico a los alcances del contrato, debe incluir la identificación de los impactos ambientales y los riesgos asociados a los trabajos a desarrollar, las acciones que se realizarán para mitigarlos, la normatividad aplicable en esas materias y las acciones que se realizarán para su cumplimiento. Cuando se especifique en el anexo “BP” o en otro anexo del contrato, dicho plan de acción debe ser conforme a las guías que ahí se estipulen y debe presentarse y desarrollarse en los plazos que en esos anexos se especifiquen.

El cumplimiento de los requisitos de seguridad, protección ambiental, salud ocupacional e higiene industrial estipulados en este documento, no exime al contratista de cumplir con las disposiciones aplicables.

Antes de iniciar los servicios, registrar a su personal con el supervisor o residente, quien gestionará el acceso de dicho personal con el área de seguridad física y con el responsable de las instalaciones donde desarrollarán sus actividades, además de cumplir con las disposiciones emitidas por el documento NO. 03.0.03 acceso de personas a instalaciones de Petróleos Mexicanos.

Al conducir o transportarse en vehículos automotores dentro de las instalaciones cumplir con lo siguiente:

Cumplir con el documento normativo 800-80000-DCSIPA-L-002 lineamientos para el control de acceso y circulación de vehículos automotores y vehículos pesados en los centros de trabajo.

Cumplir con el documento normativo 249-10000-SI-209-0001 Criterios de seguridad en el manejo de vehículos.

Los vehículos que se usen para transporte de trabajadores deben de estar dotados de asientos adecuados, así como de cabina que de protección en caso de mal tiempo o de accidentes.

Ninguna persona debe viajar en los estribos de los vehículos ni en la parte trasera de los equipos para transportar carga.

Estacionar sus vehículos en posición de salida, en áreas autorizadas, evitando obstaculizar las salidas normales y de emergencia, hidrantes, gabinetes con manguera contraincendio, equipo contraincendio y zonas o pasillos de circulación de personal.

Al conducir vehículos dentro de las instalaciones petroleras, circular a velocidades de 20 km/h o menores a las velocidades máximas indicadas en los señalamientos que se tengan en las diferentes áreas.







Al transportar personal en vehículos automotores dentro de las instalaciones petroleras, utilizar vehículos adecuados para ese fin, asegurándose que dicho personal viaje sentado en asientos destinados para ese efecto y que cuente con medios para asirse.

Las unidades vehiculares que sean utilizadas para la realización de los trabajos descritos en este contrato, deberán contar con el sistema de rastreo y monitoreo mediante la tecnología GPS (Global Position System), mismo que deberá de contar con Terminal en las oficinas de PEP para su monitoreo.

Los vehículos no deben contar con logotipo de PEMEX ni la leyenda “al servicio de PEMEX”, deben indicar teléfono para quejas así como la velocidad máxima permitida.

Para minimizar la emisión de polvos generados por el tránsito de vehículos, deberá establecerse como velocidad máxima permisible 40 km/h en caminos de terracería al interior del polígono. Esta medida deberá ser difundida al personal en el programa de inducción ambiental, y mediante señalización en los propios caminos que crucen asentamientos humanos, la velocidad máxima será de 20km/h.

No deben dejar puertas abiertas ni violar candados, evitar dejar desechos tóxicos, material o basura en los predios particulares o en las áreas de las instalaciones de PEMEX Exploración y Producción, en caso de reclamación por parte de los propietarios de los terrenos donde se desarrollan los trabajos por pérdida de ganado y destrozos a cultivos que sea imputable al contratista, éste deberá responder por los daños o afectación ocasionados.

Entregar al inicio del contrato un Plan de Respuesta a Emergencias en idioma español, acorde al de PEP, en el cual se consideren todos los escenarios de emergencia conocidos o probables y que contemple procedimientos para evacuación y respuesta ante cualquier eventualidad durante el desarrollo del contrato. Después de revisarlo por PEP, dicho plan debe firmarlo el representante legal del proveedor o contratista.

Al elaborar los Planes de Respuesta a Emergencias conforme al inciso anterior, incluir cuando menos y conforme al nivel de riesgo que impliquen los trabajos a desarrollar, los siguientes requisitos que se listan de forma enunciativa pero no limitativa: la estructura organizacional para la respuesta, la evaluación del riesgo, recursos en riesgo, soporte logístico, requerimientos de personal para la respuesta, almacenamiento de materiales y equipos, comunicaciones, requisitos de evacuación, rescate y ataque contra incendio, así como alternativas de recuperación después de la emergencia.

Después de revisarlo por PEP, dicho plan debe firmarlo el representante legal del proveedor o contratista.

Acatar y cumplir con la responsabilidad de los residuos que genere durante sus actividades, cumpliendo con lo previsto en la Ley General para la prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su reglamento y las otras leyes, reglamentos y normas en la materia.

La contratista debe utilizar y asegurar que su personal, utilice durante su permanencia en instalaciones de PEMEX, el equipo de protección personal específico para desempeñar sus actividades, el cual debe cumplir con las normas de referencia de PEMEX aplicables, o de no existir éstas, con las disposiciones aplicables.







La contratista deberá contar oportunamente con el permiso de trabajo con riesgo de acuerdo al procedimiento de PEP antes de iniciar los trabajos, las responsabilidades, daños y perjuicios que resulten de su inobservancia, serán a cargo de la contratista.

Utilizar equipo de protección personal en buen estado, con uniforme y casco con el logotipo de su compañía y sin el logotipo de PEMEX u organismos subsidiarios, el cual debe ser especifico para las actividades a desempeñar y debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en las normas de referencias de PEMEX correspondientes o de no existir estas, con la normatividad oficial vigente.

Obedecer y respetar las señalizaciones prohibitivas o restrictivas, así como atender las informativas que se tengan en las instalaciones.

No se deberá mezclar los residuos sólidos domésticos con chatarra, residuos peligrosos o cualquier otro residuo generado.

A través de sus representantes el proveedor o contratista debe solicitar la autorización para dar inicio de sus trabajos dentro de las instalaciones.

Respetar cercas, bardas y puertas de acceso de las instalaciones y solo ingresar o salir de las instalaciones a través de las entradas o salida que se le indique.

Todos los trabajadores del proveedor o contratista, deben llevar consigo una credencial de identificación que los acredite como personal de su compañía, durante el desarrollo de los trabajos y por el tiempo de permanencia en las instalaciones y presentarla cuando se le solicite.

Previo al uso de equipos de fotografía o video, obtener autorización y acatar las recomendaciones que se le den al respecto.

Al término de la ejecución de un trabajo, la contratista está obligado a entregar el área de trabajo, limpia, libre de materiales, equipo sobrante y sin afectaciones al terreno o estructuras.

La contratista deberá respetar los límites de velocidad indicados en los señalamientos.

La contratista deberá mantener el equipo y la maquinaria que sean utilizados para el proyecto, en óptimas condiciones de operación.

La contratista deberá contar oportunamente con el permiso de trabajo con riesgo de acuerdo al procedimiento de PEP antes de iniciar los trabajos, las responsabilidades, daños y perjuicios que resulten de su inobservancia, serán a cargo de la contratista.







Los contenedores de aceite, combustibles y otras sustancias liquidas, que al derramarse puedan provocar contaminación en el suelo, deberán colocarse sobre recipientes portátiles para prevenir derrames.

Todos los sobrantes de soldadura, pinturas, aceites, estopas, envases, contaminadas con sustancias o residuos peligrosos, deberán almacenarse temporalmente bajo las condiciones que establece la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento y las normas oficiales mexicanas.

Establecer y difundir a todo el personal de obra, que no podrá: capturar, cazar, colectar, comercializar, traficar y perjudicar especies de fauna silvestre que habitan en la zona del estudio.

Si la contratista encuentra monumentos, restos y vestigios arqueológicos, históricos y culturales durante sus actividades, debe evitar su destrucción e informar de inmediato a PEP, así como evitar difundir públicamente dichos hallazgos.

Otorgar capacitación ambiental, al personal de los diferentes extractos de las compañías que realizan las obras.

Los residuos no peligrosos se clasificarán y almacenarán en contendores debidamente rotulados, y contar con los documentos probatorios de su destino final, que indica la autoridad correspondiente.

QUEDA PROHIBIDO AL CONTRATISTA LO SIGUIENTE:

Realizar trabajos ajenos a los señalados en el contrato. Realizar actividades fuera de los límites de las áreas autorizadas para estos trabajos. El uso de fogatas y explosivos. Queda prohibido dar mantenimiento a vehículos y maquinaria en las instalaciones y áreas aledañas a las

mismas, con el fin de evitar afectación a la vegetación existente.

DISPOSICIONES EN MATERIA DE USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES

1. OBJETIVOS:

a. Salvaguardar la integridad física de habitantes y transeúntes de la zona de influencia de trabajos de PEP, así como evitar el deterioro a los caminos que se utilizan.

b. Prevenir incidentes y accidentes.c. Fomentar la convivencia y el desarrollo armónico de la actividad que PEP realiza en el área de

influencia de los distintos Proyectos en la Región Norte.d. Evitar reclamos y mala imagen ante la población.







e. Evitar daños a las superficies de rodamiento en razón de las altas temperaturas o de las fuertes o prolongadas temporadas de lluvia.

f. Evitar actos inseguros que ponen en riesgo a los conductores, al personal de PEP, a los habitantes de las comunidades y/o a la infraestructura o bienes tanto de PEP como de terceros.

Para efectos de las presentes disposiciones, los caminos de acceso tanto los que son propiedad de Pemex Exploración y Producción, de Pemex o de cualquiera de sus subsidiarias, o los que no son propiedad de Pemex o de sus subsidiarias, pero que se utilizan para la realización de la obra o la prestación del servicio, serán considerados como parte de la instalación petrolera, al ser la vía o el conducto por el cual se accesa a las mismas, por lo que las presentes disposiciones son aplicables.

2. PLAN DE ACCION INTEGRAL.

Tal y como se encuentra señalado en el apartado II.2 “Requerimientos Generales” del Anexo S que forma parte integrante del presente contrato, la Contratista deberá presentar al Residente de obra, al inicio de la Obra o Servicio, el documento específico (Plan de Acción Integral) que contenga cada una de las obligaciones y/o condiciones que dicho Contratista, su personal y sus subcontratistas, si es el caso, han de acatar dentro de las distintas rutas de acceso a instalaciones petroleras, con motivo de la prestación de los servicios y/o ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.

El Plan de Acción Integral deberá incluir los siguientes puntos: a. Procesos de sensibilización y capacitación a sus conductores, a efecto de lograr en ellos mejores

prácticas de manejo vehicular.

3. VELOCIDAD A LA QUE DEBEN CIRCULAR LOS VEHICULOS AUTOMORES.

Tal y como se encuentra pactado en el punto II.14.2.9 del Apartado II.14.2 “Acceso a Instalaciones Petroleras” del Anexo “S”, la circulación de los vehículos automotores deberá ser a velocidades no mayores que las permisibles o indicadas por las autoridades de tránsito correspondientes o similares, en las rutas por las cuales se transite. En el caso de que no existan señalamientos, las velocidades autorizadas serán las siguientes:

a. En ruta 60 kms/hr. b. En caminos secundarios 40 kms/hr. c. En zonas urbanas 30 kms/hr. d. Dentro de las instalaciones de la industria petrolera no se debe rebasar la

velocidad máxima de 20 kms/hr.En razón de lo anterior es obligación de la Contratista, su personal, subcontratistas o el personal de sus subcontratistas, o cualquier persona que por cuenta y orden de la Contratista conduzca un vehículo automotor dentro de las instalaciones petroleras o dentro de las rutas de acceso a las mismas, no rebasar los límites de velocidad establecidos en el presente punto.







El incumplimiento será comunicado por escrito por parte del Residente de Obra al Contratista, anexando copia del reporte levantado.

La Contratista tendrá la obligación de apersonarse en el lugar de los hechos a la brevedad posible y disponer la sustitución definitiva del personal responsable del manejo del vehículo automotor que cometió el incumplimiento y asignar un nuevo elemento para la continuación de la prestación de los servicios o ejecución de los trabajos, si es el caso.Lo anterior sin ninguna responsabilidad para PEP, por lo que si con el tiempo que transcurra entre el incumplimiento y la sustitución del personal conductor por parte de la Contratista para continuar con ejecución de la obra o la prestación del servicio, se ocasionare algún atraso en los programas de ejecución de los trabajos, en la prestación de los servicios o se alteren las condiciones físico-químicas del material transportado si es el caso, será absoluta responsabilidad de la Contratista con las consecuentes sanciones o penas convencionales que procedan conforme a lo pactado en el contrato.Estas disposiciones no aplicarán en casos comprobados de emergencias que pongan en riesgo la vida de personas.Sin perjuicio de lo anterior y tal y como se encuentra pactado, PEP podrá optar por iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato por dicho incumplimiento. Lo anterior en el entendido de que es obligación de la Contratista contar con personal capacitado y adiestrado, en materia de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental, acorde con la naturaleza de los trabajos que realice por motivo del contrato, tal y como lo dispone el punto II.10.1. del Anexo “S”.Asimismo, es obligación de la Contratista instruir a su personal conductor, o sus subcontratistas, la obligaciones contenidas en las presentes disposiciones, por lo que se obliga a difundir adecuadamente entre los conductores que tiene contratados y comprobar ante PEP que todos los conductores conocen los preceptos contenidos en este instrumento, a efecto de promover entre los mismos, mejores prácticas de manejo vehicular.







B. ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

1.- PLANEACIÓN.

En esta partida la contratista deberá contemplar las actividades siguientes:

Definición del alcance del proyecto. Elaboración del programa de ingeniería. Asistencia a las oficinas de P.E.P. para aclaraciones y al área donde se desarrollaran las

instalaciones para recabar información. Revisiones de Bases de usuario y reuniones para asuntos relacionados con las mismas.

El total de horas-hombre de esta partida para cada orden de servicio no excederá el 5% de la suma de las horas-hombre correspondientes a las partidas 2 y 3.

Unidad: Hora- Hombre

2.- INGENIERÍA BÁSICA.

Alcances: Comprende el desarrollo de Bases de diseño, diagramas de proceso, diagramas mecánicos de flujo,

localizaciones generales, relaciones y características de equipos básicos, diagramas de tuberías e instrumentación, diagramas unifilares, diagramas de red de contraincendio, memorias de cálculo, memorias descriptivas, estudio de riesgos, criterios de diseño, anteproyectos, , pre-análisis estructurales, elaboración de croquis y planos de localización general de áreas de proyecto, estimaciones preliminares de volúmenes de obra, sondeos en campo, reportes fotográficos. Incluye la revisión de todos los documentos generados y aprobados por P.E.P.

Los trabajos anteriores necesariamente deben sustentarse en el uso de software para simulador de ingeniería de régimen permanente que deberá ser reconocido en la industria petrolera internacional de la misma manera, que sea utilizado en al menos en cinco de los principales países productores de petróleo a nivel mundial, que sirva para estructurar las redes de recolección e instalación de producción del Activo Integral Burgos, que maneje modelos composicionales y de aceite negro, así como, flujo multifásico.

También un software para simulador de ingeniería de régimen transitorio que comprende el suministro y licencia del software técnico para la ingeniería especializada y deberá ser reconocido en la industria petrolera internacional, de la misma manera, que sea utilizado en al menos en cinco de los principales países productores de petróleo a nivel mundial, que sirva para estructurar las redes de recolección e instalación de producción del Activo Integral Burgos, que maneje modelos composicionales y de aceite negro, así como, flujo multifásico.







Así como un software para simulador de ingeniería de equipo de control y proceso que comprende el suministro y licencia del software técnico para la ingeniería especializada y deberá ser utilizado en al menos cinco de los principales países productores de petróleo a nivel mundial, para el análisis y diseño de los equipos de recolección, compresión y bombeo, intercambiadores de calor, plantas deshidratadora, equipos de separación, filtros coalescentes, sistemas de seguridad, sistemas de regulación y sistemas de medición.

La contratista deberá considerar para la selección del Simulador de transporte de gas y condensado en redes lo que a continuación se indica:

Especificaciones técnicas generales del Software a utilizar.El Software deberá integrar las siguientes características:Estudio de flujo permanente (Steady State) en su desarrollo matemático.Estudio de flujo transitorio (No Steady State) en su desarrollo matemático.Estudio de redes con flujo de gas y condensado.Estudio de redes con flujo de gas seco y gas húmedo.Capacidad de manejo de la corriente de flujo en forma composicional.Capacidad de manejo de la corriente de flujo en forma de (Black Oíl).Simulación de líneas superficiales enterradas.Considerar el flujo no isotérmico en líneas superficiales y pozo.Análisis de sensibilidad variando diferentes parámetros.Debe considerar varios métodos de cálculo para caídas de presión en flujo en una sola fase, en tuberías verticales e inclinadas, así como en líneas superficiales.Fase Liquida: Moody, Hazen-Williams.Fase Gas: Moody, Panhandle, Weymouth, American Gas Association.Debe considerar varios métodos de cálculo para caídas de presión de flujo multifásico en tuberías verticales, horizontales e inclinadas.Flujo vertical e inclinado: Beggs y Brill, Duns y Ros. Orkiszewski, Mukherjee y Brill, Azis.Flujo horizontal: Beggs y Brill, Beggs y Brill modificada, Mukherjee y Brill, Eaton, Dukler, Lockhart Martinelli, Duckler- Eaton-Flanigan, Eaton-Flanigan, Duckler-Flanigan.El software técnico deberá incluir los métodos de cálculo de propiedades presión-volumen-temperatura.Modelo Composicional Peng-Robinson y Soave Redlich-Kwong.Correlaciones PVT viscosidad Vázquez-Beggs, Chew-ConallyRelación de volumen del aceite Standing, Vázquez.Factor de compresibilidad “Z“ Standing-KatzTendrá la opción de considerar en los cálculos internos, los análisis PVT disponibles de laboratorio realizando los ajustes necesarios.Se requiere que el Software utilice diferentes sistemas de unidades: Inglés, Métrico, Internacional, petrolero de campo, así como un híbrido elegido por el usuario.El Software deberá contemplar la posibilidad de uso de métodos mecanísticos para el cálculo de las caídas de presión en tuberías.Similarmente a lo anterior, el contratista se obligará al aceptar las condiciones de este contrato a utilizar el Software de control y proceso que cumplan al menos con las siguientes características.







Características generales mínimas que debe cumplir el simulador de control y proceso.Unidades de proceso a simular:

Flash.Válvulas.Bombas, Compresores y expansores.Tuberías.Mezcladores.Destilación en dos y tres fases.Intercambiadores de calor concéntricos y de tubos y corazas.Modelos Termodinámicos:Unifac.Uniquac.Wilson.Van Laar.Margules.Ley de Henry’s para no condensables.Ley Henry´s para Sistemas acuosos diluidos.Equilibrio Trifásico.Calor de mezclado.Soave-Redlich-Kwong.Peng-Robinson.Regla de mezclado de Huron-VidalRegla de Mezclado de Kabadi-Danner.Lee-Kesler.Lee-Kesler-Ploecker.Grayson-Streed.Chao-Seader.Método API para la evaluación de Densidades.Tablas de vapor.Algunos procesos típicos.Sistemas de Compresión.Deshidratación de gas.Predicción de la formación de hidratos.Optimización de Turbo-Expansores.

El contratista deberá utilizar el hardware necesario para el desarrollo de los trabajos, en caso de que decida utilizar software técnico que operen estaciones de trabajo, deberá ser compatible con el equipo (disponible) de PEMEX Exploración y Producción el cual cuenta con las siguientes características los cuales deberán ser considerados en la integración de sus costos indirectos:

Equipo servidor Silicon Graphics, Power challenge l 10000 con 4 procesadores r 10000, 1 GB de memoria principal, unidad interna de 4mm DAT SCSI se y 6 discos internos SCSI DIFF de 4 GB, con acceso a un manejador de base de datos Oracle v.7.3.4 o v.8.0







Los periféricos que se utilizarán para la impresión de reportes serán impresoras láser, así como graficadores tipo HP y escáners tipo desing jet, compatibles con lenguaje HP-GL con tecnología 2010 mínimo, los cuales deberán considerarse en su costo directo.


3.- INGENIERÍA DE DETALLE.

Alcances: Las actividades de Ingeniería de Detalle deberán desarrollarse a partir de la Ingeniería Básica aprobada por

P.E.P. y consisten en desarrollo de Bases Técnicas para concurso de obra, elaboración de memorias descriptivas y memorias de cálculo, diseño de equipo, verificación de la información del fabricante, asistencias técnicas, volúmenes de obras, elaboración de especificaciones, elaboración de precios unitarios, integración de presupuestos internos, así como revisión o elaboración de planos definitivos de cada especialidad, hojas de datos e instrumentos, manuales de equipo y operación, levantamientos de datos en campo, generadores de volúmenes de obra y revisión de documentos relacionados con la Ingeniería de Detalle.


4.- ELABORACIÓN DE AS-BUILT EN MODELO ELECTRÓNICO NEUTRO EN TERCERA DIMENSIÓN.

Dentro del alcance del modelado electrónico neutro se debe considerar la actualización y elaboración de los planos “As-Built” de ingeniería en las diferentes disciplinas, recopilación de los datos mediante levantamientos físicos en campo.

El contratista es responsable de recabar toda la información requerida para la correcta conceptualización y ejecución del proyecto, realizando levantamientos físicos, Topográficos, Escaneo Láser a instalaciones, recopilación de la información y los estudios e investigaciones en el sitio donde se efectuarán las obras que se proyectarán. (Incluye reportes, croquis y registros fotográficos)

Es responsabilidad de la contratista verificar en campo la información proporcionada de origen en la orden de trabajo por PEP y proceder a complementarla con levantamientos los cuales deben ser efectuados utilizando instrumentos y equipos de medición especializados para este fin: distanciómetros láser, equipo de ultrasonido para medición de espesores de tuberías, fotogrametría, videogrametría y escáner láser.

Las tolerancias permitidas en las mediciones de los levantamientos podrán ser hasta de +/- 0.3 %.







El levantamiento debe ser documentado en los formatos de registro que para tal fin tenga establecidos la contratista, debiendo tener como mínimo lo siguiente:

a) Nombre del proyecto y número de contrato.b) Razón social del proveedor.c) Datos específicos de la instalación.d) Nombre, cargo y firma de la persona quien realiza y revisa el levantamiento.e) Nombre, cargo y firma del representante de Pemex quien verifica el levantamiento.f) Fecha del levantamiento y consecutivo.g) Referencias del levantamiento con las referencias, acotaciones y cotas pertinentes.

Cuando personal del contratista se programe y realice levantamientos en campo en las instalaciones de PEP, estará sujeto al horario de trabajo establecido por PEP y a todas las disposiciones en materia de seguridad física, seguridad industrial y protección ambiental vigentes.

Entregables

Se debe entregar a PEMEX, como resultado de los requisitos establecidos en el presente documento, la siguiente información en idioma español, generados del modelo electrónico:

a) Base de datos maestra del modelo electrónico neutro (original y copia).b) Registros de levantamientosc) Registro de las referencias y coordenadas geográficas del punto origen (0,0,0) del modelo electrónico

neutro.d) Formatos de contenido de información de los equipos y componentes.e) Planos impresos 2D generados por disciplinas f) Planos 2D en archivo electrónico con formato dwg o dgn, según aplique dependiendo del usuario.g) Isométricos impresos por sistemas y subsistemas.h) Isométricos en archivo electrónico con formato dwg por sistemas y subsistemas.i) Una carpeta que contenga la siguiente información:

I. Índice de planos de la instalación.II. Índice de instrumentos y equiposIII. Memorias técnico-descriptivas del modelo.IV. Índice de líneas y hojas de datos técnicos de equipos.V. Índice de documentos integrados al archivo del libro de proyecto

Respecto a la simbología de los planos, debe estar de acuerdo con las especificaciones P.2.0451.03 (simbología e identificación de instrumentos) y NMX-J-136-1970, complementándose en lo que no cubran las anteriores, con los estándares establecidos por ANSI/ISA o equivalentes.Se debe incluir dentro de los isométricos de tuberías, la lista de materiales, referencia hacia los ejes principales y la







información debe estar en idioma español, así como las especificaciones técnicas de la tubería.

Recursos alcance de la partida

Todas las actividades relacionadas con el modelado electrónico neutro se pagarán en base a esta partida (costo hora-hombre) para tal efecto todos los recursos requeridos para ello son responsabilidad del contratista proporcionarlos y deben de ser integrados en la partida.

A continuación se relacionan estos recursos:

Personal técnico profesional y de apoyo. Técnico especialista en levantamientos con escáner laser Técnico especialista en modelado electrónico neutro en 3D. Ingeniería de Proceso Ingeniería Civil-Estructural Ingeniería Mecánica. Ingeniería Eléctrica. Tuberías. Automatización y Control. Seguridad Industrial. Telecomunicaciones Algún otrorequerido y necesario.

El alcance incluye los equipos que necesarios para los levantamientos y en su caso el software requerido y licencias.


5.- DESARROLLO Y ELABORACIÓN DE MODELOS ELECTRONICOS TRIDIMENSIONALES INTELIGENTES DE LAS INSTALACIONES SUPERFICIALES DE PRODUCCION (MAQUETAS ELECTRÓNICAS).

Para establecer los requisitos para la documentación, desarrollo, implantación, actualización y operación de los modelos electrónicos tridimensionales inteligentes objeto de este contrato se debe aplicar invariablemente lo establecido en la NRF-107-PEMEX 2004 “Modelos electrónicos bidimensionales y tridimensionales inteligentes para instalaciones.

Definición de maqueta electrónica tridimensional inteligente (METI) de una instalación.- Un METI, es una representación grafica virtual a escala real de una instalación, comparable con un modelo físico y en donde todos los atributos asociados a cada elemento que lo integra se encuentran plasmados dentro de una base de datos centralizada con arquitectura abierta modelable para interactuar con otras sistemas corporativos, permitiendo de







forma oportuna y actualizada, la consulta confiable de listados de materiales, planos de construcción, especificaciones, detección de interferencias entre elementos y condiciones de las instalaciones de la empresa durante el ciclo de vida de cada una.

5.1.- OBJETIVO DE LA PARTIDA.

Realizar el levantamiento de información y el modelado de las instalaciones petroleras (METI) de PEP, empleando el software propuesto, para establecer sus representaciones gráficas sólidas en tres dimensiones, con el fin de soportar las estrategias de mantenimiento, administración y hasta su confinamiento de las instalaciones del AIB.

5.2.- ALCANCE PARTICULAR DE LA PARTIDA.

Realizar el levantamiento superficial “As-Built” y la elaboración de los MDI´S de PEP, basado en la norma de referencia NRF-107-PEMEX-2004 “Modelos Electrónicos Bidimensionales y Tridimensionales Inteligentes para Instalaciones”, de acuerdo a las prioridades de las áreas de PEP.

Dentro del alcance del modelado de 3d se debe considerar la actualización y elaboración de los planos de ingeniería en las diferentes disciplinas, recopilación de los datos mediante levantamientos físicos en campo.

Las actividades a desarrollar por cada disciplina serán, revisión, consulta e integración de información técnica generada, integración y captura de la información de campo, generación, actualización e impresión de los planos de las diferentes disciplinas y adiestramiento al personal de PEP en los módulos de visualización.

Las disciplinas que se asociarán a los METI son:• Arquitectura• Civil• Mecánico• Tuberías • Eléctrico• Instrumentación y Control• Proceso• Telecomunicaciones y Datos• Seguridad Industrial y Protección Ambiental• Ventilación y Aire Acondicionado (HVAC)

Se debe considerar el siguiente alcance específico por disciplina:Proceso • Recipientes de proceso y servicios auxiliares, tanto separadores horizontales, como

verticales, ya sean de tipo bifásico o trifásico (aceite-gas-agua), inyección de químicos.

• Rectificadores y tanques recuperadores de líquidos, debiendo indicarse: características generales, boquillas, instrumentos, patín estructural.







• Receptores y lanzadores de diablos de limpieza e instrumentados (trampas de diablos) y líneas de gas para “pateo”, dentro de la barda perimetral

• Sistemas para el manejo de gas combustible.• Sistemas de compresión de gas y sistemas de medición de aceite y gas• Interconexiones de líneas de alimentación y descarga (cabezales)• Sistemas de regulación (trampa de diablos dentro de la instalación)• Recirculaciones.• Desfogue (incluyendo tanques recuperadores de condensados, interconexiones,

bombas para condensados, cabezales, líneas de desfogue, válvulas, instrumentación, quemadores; boquillas, sistemas de encendido y estructuras)

Mecánico

• Equipos de proceso • Equipos auxiliares

Considerando: Equipos estáticos y equipos dinámicos (recipientes a presión, tanques de almacenamiento, bombas, compresores y turbinas).

Tuberías

Ductos y líneas a partir de 3” pulgada de diámetro y mayores (tuberías de proceso, tuberías de servicios principales y red contraincendios).Válvulas, codos, t`s, reducciones y bridas.Diferenciar por servicios a las tuberías, con la finalidad de poder extraer y/o generar isométricos en forma automática que incluyan el listado de materiales estándar por el sistema.

Instrumentación y Control

• Instrumentos y elementos de control (válvulas de seguridad). Se deberá asociar toda la información de diagramas con los que se cuente y/o levanten.

• Medidores de flujo• Indicadores de nivel

Seguridad Industrial y Protección Ambiental

• Sistemas y equipos relacionados con la seguridad industrial (monitores, extintores, y red contraincendio), debiendo modelarse cabezales, regulaciones, ramales, arreglos de válvulas.

Arquitectura

• Cuartos de control• Oficinas• Bodegas• Talleres• Áreas de servicio• Almacenes• Accesos, puertas y ventanas

Civil • Estructuras y cobertizos.• Calles, accesos y pasillos.• Bases de concreto de equipos.• Sistemas de piso (rejilla, trincheras)







• Barandales y escaleras• Áreas de maniobras: para grúa, defensas, patines estructurales de equipos, ánodos

de sacrificio, soportes de líneas eléctricas, de proceso y servicios auxiliares.• Tipos de soportería existentes (mochetas, racks de tuberías de proceso

Eléctrico

• Equipos• Motores eléctricos• Postes eléctricos• Transformadores• CCM

Telecomunicaciones y Datos

• Modelado de:Gabinetes o racksAntenasSistemas de voz y datos

Ventilación y Aire Acondicionado (HVAC)

• Modelado de:Unidades de aire acondicionado tipo: ventana, minisplit, multisplitArreglo de los ductos en áreas donde existan.

Se deberá considerar la elaboración de los modelos dinámicos inteligentes de las siguientes tipos de instalaciones superficiales de producción del Activo Integral Burgos:

Estaciones de recolección Estación de compresión Estación de medición.

PEP proporcionará información parcial de los as-built, planos, isométricos, diagramas de flujo de procesos, diagramas de tuberías e instrumentación, planos de localización del equipo, planos e información de las especialidades eléctrico, instrumentación y control, seguridad industrial, proceso, mecánica, instrumentos, civil, arquitectura, estructural). Para lo cual la contratista deberá de crear la información adicional requerida para la elaboración del modelo solicitado en esta partida.

Deberá indicarse en cada uno de los elementos el número real operativo TAG relacionado con el SAP, como llave única de identificación, conteniendo las características generales de fabricante, marca, tipo, dimensión, volumen, nombre, especificación de material, peso, parámetros de diseño y condiciones de operación, manteniendo una estructura de instalación, disciplina, área y/o niveles, equipos y componentes.

El nivel de modelado tridimensional mínimo requerido para el desarrollo para cada una de las disciplinas debe ser nivel 2, donde el nivel de detalle debe tener una apariencia que da una idea clara del tamaño y forma de cada uno de los componentes del equipo que representa su apariencia exterior y sus accesorios, modelados utilizando los catálogos y especificaciones proporcionados por PEP, en caso de no contar con ellos, deben generarse los catálogos y especificaciones necesarios para el modelado.







Los dibujos en 2d resultantes del modelo electrónico tridimensional inteligente (METI) deberán ser inteligentes, complementándose con códigos, número de equipo, densidad, compresibilidad, tipo de fluido, viscosidad del fluido, peso molecular, gravedad especifica y deberán tener liga con la base de datos del sistema, para que se puedan consultar los atributos y especificaciones de los materiales en las diferentes disciplinas involucradas en el desarrollo de un proyecto, los planos tales como DFP, DTI, diagramas eléctrico, control y de telecomunicaciones también serán del tipo inteligente.

Los catálogos al final del proyecto serán transferidos a la base de datos de PEP, así como toda la información electrónica ya sea el modelo tridimensional, los planos generados a través del modelo, los planos capturados a través de escáner, fotografías, videos, hojas de cálculo, manuales y especificaciones. Esta información será organizada en una base de datos de ingeniería, y será proporcionada a PEP, así como de toda la información derivada de los METIS, garantizando la integridad de la información creada y siendo esta última propiedad única y exclusivamente de PEP, reservándose los derechos intelectuales susceptibles de protección de patente.

5.3.- INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON OTROS SOFTWARE´S CAD, CAE, CAM Y APLICACIONES INFORMÁTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS.

El software con el que se desarrollan los modelos electrónicos bidimensionales o tridimensionales deben permitir el intercambio de información con aplicaciones tipo CAE, CADD y/o CAM relacionadas con análisis, diseño y simulación, a través de una interfase, así como con aplicaciones informáticas de administración de proyectos. Las aplicaciones con las que se requiera la interfase y la información que debe intercambiarse, deben ser las que establezca el área usuaria.

La contratista deberá de indicar a la supervisión de Pemex Exploración y Producción, dentro de la orden de trabajo propuesta para el desarrollo de un proyecto en particular, la cantidad de horas-maquina que requerirá para la elaboración del METI y/o la actualización del METI existente, de acuerdo a las actividades a desarrollar.

La cantidad de las estaciones de trabajo (workstations) así como el software para el diseño asistido por computadora se analizará conforme a los requerimientos del propio proyecto, dependiendo del centro de proceso en el cual se elabore la orden de trabajo (como se indica en la partida 3 del punto XVI de este anexo).

En su estimación el contratista debe integrar en las partidas correspondientes del Formato DE-9 el arrendamiento del software y hardware por hora-maquina, considerando dentro de su programa de trabajo jornadas diarias efectivas de 8 horas, excluyendo las horas de ingeniería y asistencia.

Las estimaciones por este concepto estarán en función de los avances de la conformación de los METIS actualizados y de proyectos previamente certificados y presentando los reportes diarios de actividades, firmados por la supervisión donde se relacione entre otras, equipo y personal, resumen de actividades, los METIS modificados y los avances de modelado.







5.4.- CARACTERÍSTICAS DEL MODELO.

5.4.1.- GENERALIDADES.

La base de datos de los METI y de los MEBI deben estar en ORACLE.

El modelo electrónico tridimensional inteligente debe tener la capacidad para:Apoyar en el desarrollo de proyectos durante su ciclo de vida (ingeniería, construcción, operación, mantenimiento y desmantelamiento), así como para la modificación y/ó adición de instalaciones ó equipos.

Despliega información técnica general de la ingeniería básica y de detalle a partir de una base de datos existente.

Consultar los planos que apliquen por disciplina, de los sistemas y subsistemas que conforman la instalación.

Consultar e integrar la información técnica de los elementos de la instalación y equipos que la integran, tales como: especificaciones de diseño y operación, características geométricas y volúmenes de obra.

Obtener planos e isométricos actualizados (As-built) 2D de las diferentes disciplinas.

Generar reportes de materiales, equipos e instrumentos que incluyan como mínimo lo siguiente: descripción, especificación, diámetro, dimensiones, volúmenes, superficies, longitudes y pesos.

Animación y visualización del METI (fases de construcción, recorridos con variación de los tiempos de animación, acciones de mantenimiento, movimiento o retiro de equipo) con texturas y colores.

Vincular información técnica del METI con sistemas institucionales, SAP para la administración del mantenimiento y finder para la administración de la información técnica, mediante un identificador único.

Realizar análisis estructurales de flexibilidad entre otros, a través de módulos complementarios.Detectar y reportar inconsistencias, interferencias o choques entre elementos.Búsqueda y localización de cada componente que la constituyen de manera gráfica. Comunicación de información a través de la web.Todas las unidades de medida deben estar en unidades del sistema internacional, conforme a la NOM-008-SCFI-2002.Toda la información contenida y generada en el METI debe ser en idioma español.

5.5.- ENTREGABLES.

Se debe entregar a PEP, como resultado de los requisitos establecidos en el presente documento, la siguiente







información en idioma español, generados del modelo electrónico:

a) Base de datos maestra del METI (original y copia).b) Manual impreso conteniendo: los perfiles de usuario y administrador, passwords e información relacionada

con las jerarquías establecidas en este documento para la generación del modelo, así como el instructivo para la manipulación de la base de datos.

c) Relación de los documentos ligados al METI de otras bases de datos.d) Catálogos y especificaciones generados.e) Modelo en 3D y 2D en el formato electrónico que PEP designe. Recorrido virtual y archivo de video

ejecutable. El nombre de estos archivos debe corresponder con el nombre de la instalación y debe identificarse el tipo de información que contiene cada archivo.

f) Registros de choques e interferencias detectados y corregidosg) Registro de inconsistencias detectadas y corregidosh) Registros de levantamientosi) Registro de las referencias y coordenadas geográficas del punto origen (0,0,0) del METI.j) Formatos de contenido de información de los equipos y componentes.k) Planos impresos 2D generados por disciplinas.l) Planos 2D en archivo electrónico con formato DWG o DGN, según aplique dependiendo del usuario.m) Isométricos impresos por sistemas y subsistemas.n) Isométricos en archivo electrónico con formato DWG por sistemas y subsistemas.o) Una carpeta que contenga la siguiente información:

VI. Índice de planos de la instalación.VII. Índice de instrumentos y equiposVIII.Memorias técnico-descriptivas del modelo.IX. Índice de líneas y hojas de datos técnicos de equipos.X. Índice de documentos integrados al archivo del libro de proyecto

p) Manual técnico que contenga: procedimientos de instalación, configuración, librerías, integración de documentos, extracción de planos e isométricos, respaldos de información, listado de archivos modelados por disciplina que incluya sus direcciones y descripción

La base de datos maestra del METI debe ser entregada, instalada y puesta en operación en los servidores que PEP designe.

Respecto a la simbología de los planos, debe estar de acuerdo con las especificaciones P.2.0451.03 (simbología e identificación de instrumentos) y NMX-J-136-1970 (símbolos de comunicaciones eléctricas), complementándose en lo que no cubran las anteriores, con los estándares establecidos por ANSI/ISA o equivalentes.Se debe incluir dentro de los isométricos de tuberías, la lista de materiales, referencia hacia los ejes principales y la información debe estar en idioma español, así como las especificaciones técnicas de la tubería.

5.6.- RECURSOS ALCANCE DE LA PARTIDA







Todas las actividades relacionadas con la elaboración de modelos tridimensionales inteligentes (maquetas electrónicas), se pagarán en base a esta partida (costo hora-hombre) para tal efecto, el contratista analizará y calculará el costo de una hora-hombre, considerando entre otros:Los cargos directos correspondientes a: Personal técnico profesional y de apoyo, integración de libro de proyecto. Los costos del equipo y programas de computo (hardware y software) que sean necesarios para la elaboración

de ingenierías. Los costos del equipo y programas de computo (hardware y software) necesarios para la actualización y/o

elaboración de los modelos electrónicos. Para el modelado se utilizarán, los softwares, de uso en PEP (CATIA, PDS y PDMS).

Consumibles e insumos necesarios tales como discos compactos, papel bond, toner, cartuchos, carpetas, entre otros (considerarlo en sus indirectos). Para el desarrollo de los trabajos de las disciplinas que intervengan en cada uno de los proyectos.


6.- INTEGRACIÓN DE PAQUETES DE CONCURSO Y LIBROS DE PROYECTO.

Integración de paquetes de Bases Técnicas para concursos de obras.

Alcances: Se deberá considerar los siguientes Anexos:

Anexo “A” Relación de planos. Anexo “BG” Especificaciones Generales. Anexo “BP” Especificaciones Particulares. Formato DE-9 Catalogo de Conceptos. Anexo DSP Programa de Suministro de Materiales y Equipo de Instalación Permanente que

proporcionara Pemex Exploración y Producción. Formato DT-6 Relación de Maquinaria y/o Equipo de Construcción. (que utilizara el contratista) Formato “DT-10” Programa calendarizado de ejecución General de los trabajos. Anexo “E-1” Maquinaria y/o Equipo que Proporcionará Pemex Exploración y Producción. (Distinto a los

de Instalación Permanente). Anexo “F-1” Material que proporcionara el contratista. Cualquier otro formato requerido por P.E.P.







La contratista queda obligada a la presentación de los paquetes de Bases técnicas para concursos de obras, entregando un original y una copia de cada proyecto, entregar los generadores de obra y (1) un juego de planos incluidos en las Bases técnicas de concursos de obras por cada proyecto, y un (1) juego del paquete de concurso en Compact Disc (los consumibles para entregables serán considerados en los indirectos).

Libros de proyecto.

Alcances: Un libro contendrá los originales de toda la documentación sin perforar, incluyendo memoria de cálculo, hojas

de datos y memorias técnico descriptivas, originales del proyecto, además el (o los) Compact Disc con los Anexos, también los Compact Disc conteniendo los planos e isométricos de tuberías, así como, de todos los planos elaborados en Autocad última versión.

También un Libro del proyecto que contendrá una copia fotostática de toda la información (según especificación P.1.0000.10:2009 de Integración del Libro de Proyecto para Entrega de Obras y Servicios).

Además tres libros del proyecto que contenga la información solicitada en el punto anterior, salvo que los planos del proyecto se requerirán en copia Bond.


7.- ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS.

Trabajos preliminares.

Alcances: Con base a la información respecto al tipo de estructuras que se planean construir, cantidad de las estructuras,

ubicación, área del terreno, acceso, etc. se programarán las actividades para el estudio a efectuar, que deberá incluir lo siguiente: Se deberá consultar información sobre aspectos geotécnicos, geológicos, sísmicos y topográficos del sitio en estudio, ya sea en trabajos realizados por PEP en la zona geográfica al sitio a estudiar o en publicaciones oficiales, en caso de no contar con antecedentes.

Tipo de sondeos a efectuar (pozos a cielo abierto, penetración estándar, penetración rotaria, etcétera).

Número, ubicación y profundidad de los sondeos. Número de pruebas de laboratorio a realizar. Datos técnicos requeridos en el Informe Técnico Final (perfil estratigráfico con clasificación e

identificación de suelos para cada sondeo; capacidad de carga del suelo, niveles de desplante y tipo de cimentación recomendados; ángulo de fricción interna, etc.).







Trabajos de Campo.Alcances: a) Pozos a cielo abierto (PCA). La contratista realizara estos sondeos a pico y pala; a la profundidad especificada, generalmente de 2.50 A 3.00

M a partir del terreno natural, de los cuales se obtendrán muestras alteradas e inalteradas (muestras cúbicas) de cada uno de los estratos que se encuentren. Las muestras alteradas, deben ser en volumen suficientes para realizar el P.V.S.M., P.V.S.S. granulometría, densidad, absorción, humedad natural, límites de Altterberg, contracción lineal. Las muestras inalteradas se deberán proteger con tela "manta de cielo" y cera, y se empaquetarán en una caja con aserrín, de manera que se pueda garantizar su integridad en el traslado. Las muestras inalteradas y alteradas se deberán etiquetar con el número de sondeo, número de muestra, profundidad de la muestra tomada, espesor del estrato y fecha. La contratista hará un croquis de localización para los sondeos.La contratista hará un perfil estratigráfico, de cada sondeo, anotando, número de sondeo, profundidad total, color del material, humedad, olor, descripción preliminar del material (arcilla, grava, arena, limo o sus combinaciones de acuerdo con la carta del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos).Se deberá de considerar en un 70% del total de trabajos de campo.

a) Pruebas de penetración estándar (SPT). Con esta prueba la contratista determinará de manera preliminar la capacidad de carga del terreno.

Sobre la superficie del terreno a estudiar, una vez montado e instalado el equipo, la contratista realizará la prueba de penetración estándar. Esta prueba se realizará de acuerdo a la normatividad vigente. Esta prueba se puede combinar con los sondeos PCA. Se deberá de considerar en un 30% del total de trabajos de campo.

Pruebas de laboratorioAlcances: Una vez terminado los trabajos de campo, a cada muestra se le realizarán las siguientes pruebas:

Límites de Atterberg Contracción lineal Granulometría Densidad y absorción Contenido de humedad natural Clasificación SUCS Peso volumétrico seco suelto Peso volumétrico del lugar Peso volumétrico seco máximo. Humedad optima







Compacidad natural Con base a las pruebas anteriores, y de acuerdo a su clasificación SUCS, se determinará cuál de las

siguientes pruebas se le debe realizar a las muestras inalteradas y a cada tipo de material. Compresión simple: cuando la clasificación SUCS indique que es un suelo puramente cohesivo

(arcillas o limos en algunos casos). Compresión triaxial: cuando la clasificación indique que es un suelo friccionante (limos, arenas o

gravas) o un suelo intermedio, mezcla de suelos friccionantes con suelos cohesivos) Consolidación: Cuando las pruebas indiquen que se trata de suelos expansivos (principalmente

arcillas) y la estructura a cimentar pueda producir asentamientos.

Informe Técnico. Alcances: Con la información obtenida de los trabajos de campo y laboratorio, el Superintendente de construcción emitirá

un informe técnico con la siguiente información.

INDICE (contenido del informe)

I.- DATOS GENERALES, en donde se describirán los datos importantes para la obra como son: antecedentes, objetivo del estudio, localización, sismicidad, climatología, topografía, geología, trabajos de campo, nivel freático, pruebas de laboratorio.

II.- CAPACIDAD DE CARGA, en donde describirá e interpretaran las pruebas de campo y laboratorio, comprendiendo de: estratigrafía y propiedades, capacidad de carga, asentamientos previstos, conclusiones y recomendaciones de cimentación.

III.- ANEXOS: incluirán los documentos, tablas, croquis y graficas que complementen la información de los dos capítulos anteriores, constará de: localización, perfiles estratigráficos, resultado de pruebas de laboratorio, tablas y nomogramas, memoria fotográfica.

Unidad: Estudio

V.- PRODUCTO O DOCUMENTOS ESPERADOS Y SU FORMA DE PRESENTACIÓN.

PRODUCTO ESPERADO.-

BASES TÉCNICAS PARA CONCURSO DE OBRAS.







La contratista queda obligada a la entrega de paquetes de Bases técnicas para concursos de obras, generadores de obra y planos incluidos en las bases técnicas de concursos de obras por cada proyecto.

LIBROS DE PROYECTO.La contratista entregara los Libros de proyecto integrados una vez que sean aprobados los planos y documentos del proyecto, la contratista se obliga a entregar a P.E.P. los libros de proyecto en la fecha pactada.

ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS.La contratista queda obligada a la entrega de los Estudios de mecánica de suelo que el Residente de obra solicite.

FORMA DE PRESENTACIÓN.-

BASES TÉCNICAS PARA CONCURSO DE OBRAS.Anexos aplicables en cada proyecto de acuerdo a indicaciones del Residente de obra de PÉMEX Exploración y Producción.La Contratista deberá presentar un respaldo electrónico de las Bases de concurso en CD. ROM, utilizando los paquetes: procesador de texto Word, o Excel última versión. Además 1 original impreso y dos juegos de copias en carpetas de 3 argollas tamaño carta.Cualquier otro tipo de Documento solicitado por PEMEX Exploración y Producción, se presentara de acuerdo a como lo indique el Residente de Obra.

LIBROS DE PROYECTOLos Libros de proyecto se integraran con los siguientes documentos (la especificación P.1.0000.10:2009 de Integración del Libro de Proyecto para Entrega de Obras y Servicios):

Índice. Bases de diseño. Memoria descriptiva. Memoria de cálculo. Relación de planos. Planos. Hojas de datos (Material y equipo). Especificaciones. Copias de catálogo (Material y equipo). Volúmenes de obra. Números generadores.

Los planos se elaboraran apegándose a la Especificación P.1.0000.06 “Estructuración de planos y documentos técnicos de ingeniería”.







Los dibujos generados deberán contener en el cuadro inferior la siguiente información:- Cédula y título de plano.- Número de revisión.- Escala.- Lugar y fecha de elaboración.- Logotipo o nombre de la firma de ingeniería.- Número y fecha de edición.- Planos de referencia.- Revisión (numero, descripción, fecha y firma de aprobación).- Firma del personal de la firma de ingeniería que aprueban la elaboración del dibujo.- Nombre, cargo y espacio para firmar y fecha del personal de P.E.P. que aprueba.- Sello y firma de aprobados para construcción por la firma de ingeniería.

Las portadas de las carpetas deben ser impresas con los siguientes datos:- PEMEX Exploración y Producción.- Subdirección Región Norte.- Coordinación de Ingeniería y Construcción, Sector Burgos.- Libro de proyecto.- Descripción del proyecto.- Número de proyecto y partida presupuestal.

La Contratista deberá presentar un libro de proyecto que contendrá los originales de toda la documentación, sin perforar, incluyendo por separado los planos originales del proyecto; además, un respaldo electrónico de todo el Libro de proyecto (planos, documentos, memorias, números generadores, etc. que se realizó para el proyecto) en CD. ROM, utilizando los paquetes: procesador de texto Word, Excel, Autocad, etc. ultima versión y tres juegos de copias de la documentación arriba mencionada, en carpetas de 3 argollas tamaño carta, incluyendo igual número de copias de los planos del proyecto en tamaño normal en que fueron elaborados..

ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS.La Contratista deberá presentar los estudios que contendrá los originales de toda la documentación, sin perforar, en carpeta de 3 argollas, tamaño carta; además, un respaldo electrónico de todo el estudio en CD. ROM, utilizando los paquetes: procesador de texto Word, Excel; Autocad, etc. ultima versión y dos juegos de copias de la documentación arriba mencionada, en carpetas de 3 argollas tamaño carta.

Representante Legal: ________________________ Representante de PEP: Alfredo Tapia Azuara (Nombre y Firma) Jefe Depto. Ingeniería de Proyectos, SB.

Nombre o Razón Social: ______________________


Activo Integral BurgosCoordinación de Ingeniería y Construcción

Departamento de Ingeniería de Proyectos A.I.B.

Licitación No. 18575110 - 556 - 2011

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: “Desarrollo Especializado de Ingeniería de proyectos para la Infraestructura requerida en el manejo de la producción de hidrocarburos en el Activo Integral Burgos”

FORMATO DE-9

Pág. 1 de 1

CATALOGO DE CONCEPTOS

Nº DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS UNIDAD CANTIDADPRECIO UNITARIO IMPORTE

NUMERO LETRA NUMERO

1 Planeación. Hora-Hombre 14,500

2 Ingeniería Básica. Hora-Hombre 55,000

3 Ingeniería de Detalle. Hora-Hombre 90,000

4 Elaboración de As-Built en Modelo Electrónico Neutro en Tercera Dimensión. Hora-Hombre 80,000

5Desarrollo y elaboración de Modelo Electrónico Tridimensional Inteligente (METI).

Hora-Hombre 31,500

6 Integración de Paquetes de concurso y Libros de Proyecto. Hora-Hombre 20,000

7 Estudio de Mecánica de Suelos. Estudio 50

IMPORTE PARCIAL:

IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA (CON NÚMERO Y LETRA):

Representante Legal: ___________________________ Representante de PEP: Alfredo Tapia Azuara (Nombre y Firma) Jefe Depto. Ingeniería de Proyectos, S.B.

Nombre o Razón Social: _____________________________


Activo Integral BurgosCoordinación de Ingeniería y Construcción Departamento de Ingeniería de Proyectos

A.I.B.

Licitación No. 18575110 - 556 - 2011

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: “Desarrollo Especializado de Ingeniería de proyectos para la Infraestructura requerida en el manejo de la producción de hidrocarburos en el Activo Integral Burgos”

Pág. 1 de 1

FORMATO DT-10

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS

Plazo de ejecución _____________ días naturales

Representante Legal: ___________________________ Representante de PEP: Alfredo Tapia Azuara (Nombre y Firma) Jefe Depto. Ingeniería de Proyectos, S.B.

Nombre o Razón Social: _____________________________


Activo Integral BurgosCoordinación de Ingeniería y Construcción Sector Burgos

Departamento de Ingeniería de Proyectos

Descripción de los Trabajos: "Desarrollo Especializado de Ingeniería de proyectos para la Infraestructura requerida en el manejo de la producción de hidrocarburos en el Activo Integral Burgos ".

Licitación No. _18575110 - 556 - 2011

METODO Y CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PRECALIFICACION

Descripción de los trabajos: “Desarrollo Especializado de Ingeniería de proyectos para la Infraestructura requerida en el manejo de la producción de hidrocarburos en el Activo Integral Burgos”

PEP con base en lo establecido en el Artículo 29 de las Disposiciones Administrativas de Contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos (DAC), evaluará las propuestas utilizando los métodos y criterios de evaluación previstos en las bases de licitación.

Precalificación:De conformidad con el Artículo 55 Fracción II inciso e), Artículo 18 y 20 de las Disposiciones Administrativas de Contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos de la Ley de Pemex, a continuación se enumeran los Requisitos que el Área responsable de la Administración y Supervisión de la ejecución del contrato establece para su evaluación, a efecto de que sean considerados en la etapa de precalificación:

REQUISITOS:

Documento Descripción del documento y Requisitos a cumplira) Experiencia y resultados en proyectos de naturaleza y complejidad similar a las del

contrato;

Deberá presentar los documentos que acrediten la experiencia en trabajos de la misma naturaleza y/o similares, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante, en los que sea comprobable su participación, donde se exprese el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas de inicio y terminación, según el caso (Formato DT-4).

El licitante deberá demostrar con documentación la experiencia de la empresa en donde demuestre trabajos y/o servicios similares, de trabajos de ingeniería para la industria petrolera, en los últimos 5 (cinco) años y comprobarlo mediante los siguientes documentos (al menos 3 ó más documentos del tiempo estipulado):

Acta de entrega a recepción de los trabajos donde se indique el nombre de la obra, los montos contratados y plazos de ejecución debidamente formalizados.

Acta de finiquito de los contratos de trabajos donde se indique el nombre de la obra, los montos contratados y plazos de ejecución debidamente formalizados.

Carátulas de los contratos de trabajos en ejecución donde se indique el nombre de la obra, los montos contratados y plazos de ejecución debidamente formalizados.

Los documentos antes mencionados podrán ser verificados, por lo que el licitante debe incluir nombre, dirección, número telefónico y dirección electrónica (e-mail) de las personas que den referencias de esta información. De no resultar verídica o no poder contactar a cualquiera de estas personas por estos medios será motivo de desechamiento de su propuesta.

Requisitos Técnicos

“Desarrollo Especializado de Ingeniería de proyectos para la Infraestructura requerida en el manejo de la producción de hidrocarburos en el Activo Integral Burgos”

Hoja 1 de 14FVP




Licitación No. _18575110 - 556 - 2011

Al presentar la documentación anterior deberá tomar en cuenta lo siguiente:• Para contratos cuyo objeto sea de la misma naturaleza a los que se licitan,

deberá de presentar copias de carátulas de contratos debidamente formalizados así como evidencias documentales de dichos contratos que demuestren fehacientemente el volumen de servicio ejecutado.

• Para el caso de contratos de trabajos similares, en donde por el objeto de la contratación no se pueda apreciar el alcance de la obra, se deberán anexar como evidencias, las caratulas de contratos debidamente formalizados y los catálogos de conceptos donde se pueda apreciar que dentro del contrato correspondiente se ejecutaron los trabajos similares al que se licita, así como evidencias documentales de dichos contratos que demuestren fehacientemente el volumen de servicio ejecutado.

Las evidencias para el caso de contratos terminados deberán ser:• Para contratos cuyo objeto sea de la misma naturaleza a los que se licitan,

deberá de presentar copias de actas de entrega, entrega recepción de los trabajos, finiquitos o Actas Administrativas, así como evidencias documentales de dichos contratos que demuestren fehacientemente el volumen de servicio ejecutado.

• Para el caso de contratos de trabajos similares, en donde por el objeto de la contratación no se pueda apreciar el alcance de los servicios, se deberán anexar como evidencias, las caratulas de contratos debidamente formalizados actas de entrega, entrega-recepción de los trabajos o finiquitos y los catálogos de conceptos donde se pueda apreciar que dentro del contrato correspondiente se ejecutaron los trabajos similares al que se licita, así como evidencias documentales de dichos contratos que demuestren fehacientemente el volumen de servicio ejecutado.

b) Capacidad técnica;

Documentos que acrediten la capacidad técnica de la licitante (curricula), en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso.

Los documentos antes mencionados podrán ser verificados, por lo que el licitante debe incluir nombre, dirección, número telefónico y dirección electrónica (e-mail) de las personas que den referencias de esta información. De no resultar verídica o no poder contactar a cualquiera de estas personas por estos medios será motivo de desechamiento de sus propuestas.

c) Capacidad financiera,

Deberá presentar copia simple de la Declaración fiscal o balance general dictaminado de la empresa, correspondiente a los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones; con el que



Hoja 2 de 14FVP




Licitación No. _18575110 - 556 - 2011

se acredite el capital de trabajo requerido por la Convocante por un mínimo de $13’062,500 M.N. (Trece Millones Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.).

En caso de Proposiciones Conjuntas, para cumplir con el capital de trabajo mínimo requerido, se podrán sumar los correspondientes capitales de trabajo de cada una de las personas que presentan la proposición conjunta.

d) Antecedentes profesionales, especialización y experiencia del personal que sería asignado al contrato correspondiente;

El licitante deberá presentar el curriculum vite del personal propuesto para la ejecución de los servicios, anexando copia simple legible de la cédula profesional vigente, identificando los trabajos realizados, donde el personal acredite la experiencia y capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación; además anotar el nombre de la contratante y la descripción de las obras.El licitante deberá comprobar que cuenta con personal calificado de diferentes disciplinas para atender los servicios a que se refiere esta licitación, para ello deberá presentar relación donde se indique nombre y especialidad de cada uno de ellos.

Un Superintendente de Construcción: Copia legible por ambos lados del Titulo y Cédula profesional a nivel licenciatura

como Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Mecánico Eléctrico, Ingeniero Petrolero, Ingeniero Químico o Ingeniero Industrial.

Experiencia mínima de 10 (diez) años en trabajos similares en la Administración de Obras y Servicios, en una o varias de las siguientes áreas: Estudios, anteproyecto, levantamientos físicos de campo, ingeniería básica, ingeniería de detalle, especificaciones de equipo y materiales, volumen de obra, presupuestos internos, libro de proyecto, asistencia técnica durante la fabricación, construcción, instalación, proyectos de instalaciones marinas costa-fuera, pruebas y arranque de las instalaciones, elaboración de documentos para la adquisición de equipo y/o materiales de los proyectos, elaboración de “As-Built” de instalaciones.

Presentar copia de cursos de actualización de al menos la Ley de Petróleos Mexicanos y sus correlativos, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como sus Reglamentos en sus últimas versiones (en el año 2010-2011).

Especialista Civil (Civil Acero y Civil Concreto): Copia legible por ambos lados del Titulo y Cédula profesional a nivel licenciatura

como Ingeniero Civil. Experiencia en Diseño de estructuras de concreto y acero (edificaciones, diques,

cárcamos, cobertizos, escaleras en equipo, trabes carril, grúas viajeras, soportería, plataformas de operación, cimentaciones de tanques-recipientes-equipos-maquinaria, estructuras para postes o torres de alumbrado, etc.), Diseño de obras hidráulicas y sanitarias (abastecimiento de agua, bocatomas, drenajes pluvial-sanitario-aceitoso-químico, etc.), Diseño de vías terrestres (caminos pavimentados, terracerías, entronques, etc.), Desarrollo de especificaciones, Volumen de obra y



Hoja 3 de 14FVP




Licitación No. _18575110 - 556 - 2011

Análisis de precios unitarios. Manejo de software especializado: AutoCAD®, Staad Pro® y/o SAP2000®, SAFE®

y/o Jaguar®. Deberá contar con una experiencia mínima de 5 años en trabajos relacionados con

su especialidad.

Especialista en proceso: Copia legible por ambos lados del Titulo y la Cedula profesional a nivel licenciatura

como Ingeniero Químico, Ingeniero Químico Industrial o Ingeniero Petrolero. Experiencia en Diseño de sistemas de transporte de hidrocarburos y conocimientos

de las Normas y Especificaciones Nacionales e Internacionales vigentes. Experiencia en Cálculo de líneas de proceso, bombas y recipientes a presión,

paquetes de medición, pruebas y arranque de plantas industriales, Análisis y simulación de procesos químicos y petroquímicos, Elaboración de balances de materia y energía, Dimensionamiento y criterios de diseño de equipos químicos, Elaboración de diagrama de flujo de proceso, Elaboración de especificaciones, etc.

Experiencia en Localización general de equipo, Diagrama de tuberías e instrumentos de proceso, líneas de proceso y servicios auxiliares, Índices de servicios, Diagramas lógicos operacionales, perfil de temperaturas, hojas de datos de equipo, volumen de obra, Requisiciones de equipo (válvulas de seguridad, arrestadores de flama, válvulas rompedoras de vacío, amortiguadores de golpe de ariete y de pulsaciones, quemadores del sistema de desfogue, sumideros, etc.).

Manejo de software especializado. Deberá contar con una experiencia mínima de 10 años en trabajos relacionados con

su especialidad.

• Especialista Mecánico: Copia legible por ambos lados del Titulo y la Cédula profesional a nivel licenciatura

como Ingeniero Mecánico o Ingeniero Mecánico Eléctrico. Experiencia en Hojas de datos de compresores centrífugos, reciprocantes y

rotatorios, Hojas de datos de ventiladores y sopladores, Hojas de datos de bombas centrifugas, dosificadores, rotatorias, motobombas, Hojas de datos de turbinas, Hojas de datos de paquete de aire acondicionado, paquete de refrigeración, aire de instrumento o de planta, agitadores y cribas, grúas, instrumento o de planta, motogeneradores, Volumen de obra, Requisiciones de equipo ( turbogeneradores, turbocompresores, motogeneradores, turbinas de gas o vapor, expansores, bombas, compresores, ventiladores y sopladores, paquetes, grúas de pedestal, grúas viajeras y polipastos, tanques atmosféricos, recipientes a presión, etc.).


su especialidad.

• Especialista Eléctrico: Copia legible por ambos lados del Titulo y la Cédula profesional a nivel licenciatura

como Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Mecánico eléctrico. Experiencia en clasificación de áreas, Diagrama unifilar, Arreglo de equipo eléctrico



Hoja 4 de 14FVP




Licitación No. _18575110 - 556 - 2011

en subestación y cuarto de control, Sistema general de fuerza, Sistema general de tierras y pararrayos, alumbrado interior y exterior, Sistema general de alimentación eléctrica a instrumentos, Alambrado de detectores de equipo de seguridad, Alambrado físico de dispositivos del sistema de seguridad y detección de fugas de gas, Análisis de Corto Circuito, Coordinación de protecciones, Hojas de datos de generadores, Elaboración de especificaciones, Volumen de obra, Adquisición de material y equipo eléctrico (tubería, conductores, accesorios, tableros de distribución, centro de control de motores, transformadores, sistema de fuerza ininterrumpible, batería, cargadores, resistencia a tierra, reactores, etc.).

Manejo de software especializado. Deberá demostrar una experiencia mínima de 5 años en trabajos relacionados con

su especialidad.

Especialista en Tuberías: Copia legible por ambos lados del Titulo y la Cédula profesional a nivel licenciatura

como Ingeniero Mecánico, Ingeniero Metalúrgico o Ingeniero Civil. Experiencia en Diseño y análisis de tuberías en plantas industriales, corrosión y

protección catódica, Diagramas de rutas, Arreglo preliminar de tuberías, Orientación y localización en: recipientes y torres, boquillas y registros, plataformas y escaleras, tuberías a soportar, anclar o guiar, conexiones para instrumentos, elaboración de plantas, elevaciones y detalles, isométricos y lista de materiales, Elaboración de plantas, elevaciones y detalles, isométricos y lista de materiales, Elaboración de especificaciones y volumen de obra.


su especialidad.

Especialista en Instrumentación y Control: Copia legible por ambos lados del Titulo y la Cédula profesional a nivel licenciatura

como Ingeniero Electrónico, Ingeniero Eléctrico, Ingeniero Mecánico eléctrico o Ingeniero Químico Industrial.

Experiencia en Distribución de instrumentos y conductos para señal, Sistema general de alimentación eléctrica e instrumentos, Diagramas de alambrado, Diagramas de interconexión de instrumentos con Sistemas de: Adquisición de datos, Control por computadora, Telemedición, Telecontrol y Comunicación; Diagramas de instrumentación para flujo, presión, nivel, temperatura, análisis, velocidad, vibración, Diagramas lógicos de control, Volumen de obra, Requisición de equipo (válvulas de control, válvulas de corte, válvulas de solenoide, instrumentos de nivel tipo desplazadora, típicos de instalación, etc.).


su especialidad.

Especialista en Escáner Laser en 3D: Copia legible por ambos lados del Titulo y la Cédula profesional de Arquitectura o

cualquier ingeniería.



Hoja 5 de 14FVP




Licitación No. _18575110 - 556 - 2011

Técnico especialista con certificado de manejo de escáner laser emitido por el fabricante o por un asesor avalado por el fabricante para impartir cursos de manejo del equipo.

Experiencia en levantamientos de plantas industriales con escáner laser en 3D. Técnico especialista con certificado de manejo de software para modelado

electrónico neutro en 3D emitido por el fabricante o por un asesor avalado por el fabricante para impartir cursos de manejo del software.

Deberá contar con una experiencia mínima de 3 años en trabajos relacionados con su especialidad.

Especialista en Modelado Electrónico Tridimensional Inteligente (METI): Copia legible por ambos lados del Titulo y la Cédula profesional de Arquitectura o

cualquier ingeniería. Certificado Técnico en manejo de software para elaboración de modelado electrónico

tridimensional inteligente emitido por el fabricante o por un asesor avalado por el fabricante para impartir cursos de manejo del software.

Experiencia en modelado electrónico tridimensional inteligente en plantas industriales.

Manejo de software especializado: AutoCAD®, PDS y PDMS. Deberá contar con una experiencia mínima de 3 (tres) años en trabajos relacionados

con su especialidad.

Especialista en Arquitectura: Copia legible por ambos lados del Titulo y la Cédula profesional a nivel licenciatura

como Arquitecto o Ingeniero Arquitecto. Experiencia en la Elaboración de proyectos arquitectónicos, edificios de

compresores, cuartos de control, cuartos de computo, conjuntos habitacionales, helipuertos, torres de control, almacenes, oficinas, talleres, casetas de vigilancia, laboratorios, plantas de conjunto, plantas arquitectónicas, maquetas, perspectivas, fachadas, cortes, herrería, carpintería, instalaciones hidráulicas y sanitarias, Especificaciones de construcciones, Especificaciones de aire acondicionado, Volumen de obra.


su especialidad.

Apoyo informático: Copia legible por ambos lados del Titulo y la cédula profesional a nivel licenciatura

como Ingeniero y/o licenciado en Sistemas, Ingeniero Electrónico o Licenciado en Tecnología de Información.

Experiencia en aplicaciones especializadas relacionadas con el desarrollo de proyectos de ingeniería y proyectos de explotación, plantas industriales, infraestructura, etc.

Tener experiencia en plataformas computacionales de ambientes Windows 7 o similar, así como paquetes Excel, Word, Acces, Power Point, Project, Autocad en sus últimas versiones.



Hoja 6 de 14FVP




Licitación No. _18575110 - 556 - 2011

Deberá contar con una experiencia mínima de 3 años en trabajos similares.

Apoyo Administrativo: Copia legible por ambos lados del Titulo y la cédula profesional a nivel licenciatura

como Ingeniero Civil, Arquitecto, Ing. Industrial, Contador Público o Administrador de Empresas.

Experiencia en los procedimientos de P.E.P. para la administración de contratos de obra pública y de servicios, administración y control de proyectos de ingeniería.

Presentar copia de cursos de actualización de al menos la Ley de Petróleos Mexicanos y sus correlativos, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como sus Reglamentos en sus ultimas versiones (en el año 2011).Conocer y llevar a efecto la administración eficaz de proyectos y contratos de servicio en todas sus fases, desde el punto de vista, normativo y legal.

Experiencia en el desarrollo e implementación de sistemas de información, Administración de proyectos, Control de documentos, Elaboración de procedimientos administrativos y diagramas de flujo.

Experiencia en realizar las auditorías internas administrativas que ordene P.E.P. Tener experiencia en plataformas computacionales de ambientes Windows 7 o

similar, así como paquetes Excel, Word, Acces, Power Point, Project, Autocad en sus últimas versiones.

Deberá contar con una experiencia mínima de 3 años en trabajos relacionados con la Administración de contratos de Obras Públicas y Servicios

El licitante deberá demostrar la experiencia de los especialistas propuestos, incluyendo el Currículum Vitae con fotografía y firmado en original, acompañado de copias simples de evidencias documentales tales como: contratos vigentes y/o anteriores y/o de cartas de recomendación y/o reconocimiento, expedidas por las empresas donde hayan prestado sus servicios.El licitante deberá incluir en su propuesta técnica, para cada especialista propuesto, carta de intención compromiso con firma autógrafa en original, donde ratifique que en caso de verse favorecido con el fallo de la presente licitación, prestara sus servicios durante el periodo de vigencia del contrato. Por lo anterior el personal propuesto solo deberá presentarse con un solo licitante para fines de valoración, si aparece esta misma persona participando en varias propuestas, será motivo de anulación de dicho personal y se tomará como no presentado.

Los documentos antes mencionados podrán ser verificados, por lo que el licitante debe incluir número telefónico y dirección electrónica (e-mail) de las personas que hayan firmado las referencias de esta información así como del personal propuesto, en el entendido de que de no resultar verídica o no poder contactar a cualquiera de estas personas por estos medios será motivo de desechamiento de sus propuestas.El licitante deberá demostrar la experiencia por grado académico del Superintendente de construcción, y de los especialistas mediante copia simple por ambos lados del título y cédula profesional del grado académico de cada uno de sus profesionistas.

Los documentos antes mencionados podrán ser verificados por PEP ante la Dirección General



Hoja 7 de 14FVP




Licitación No. _18575110 - 556 - 2011

de Profesiones en la República Mexicana, la página de la Secretaría de Educación Pública donde puede consultarse la cédula profesional es la siguiente:

http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action;jsessionid=f8fb57a5f6fc34524b34eeab44ee

En el caso de profesionistas con estudios realizados en el extranjero, invariablemente deberán acompañar los documentos comprobatorios que avalen su equivalencia, la cual deberá ser expedida por la Secretaria de Educación Pública.

El Curriculum vitae al menos debe contener los siguientes puntos a desarrollar:1.- Puesto a ocupar:2.- Datos personales:3.- Escolaridad:4.- Experiencia laboral:5.- Empresa para la que prestó sus servicios:6.- Puesto que desempeñó y/o desempeña:7.- Lugar donde se realizaron los trabajos:8- Contratos de obra en los que ha participado ( indicando fecha de inicio; fecha de término):Actividades que desempeñó (indicar de forma específica las actividades que desarrolló durante el tiempo que prestó sus servicios).

El licitante deberá integrar en su propuesta una manifestación del personal que propone dirigida al licitante y en la que manifiestan su intención de prestar sus servicios profesionales, dicha manifestación deberá ser en original firmado por el manifestante utilizando el formato de carta de intención que se adjunta a estas bases y adjuntar a la misma copia simple y legible por ambos lados de una identificación oficial con fotografía, para efectos de ser considerado en la propuesta y ser evaluado. Esta manifestación es sin perjuicio a los derechos que la legislación común otorgue al personal propuesto.

En caso de que otra (s) propuesta (s) distintas propongan a la misma persona, sólo se considerará la propuesta que contenga la manifestación aludida; la (s) propuesta (s) que no presente dicha manifestación será desechada, o bien de estar duplicada la manifestación no será considerada ninguna y será causa de desechamiento por carecer de certidumbre y no estar en condiciones la Convocante de realizar una selección objetiva de la (s) propuesta (s) recibida (s).

Aunado al anterior y en caso de que otra (s) propuesta (s) de licitante distinto proponga al mismo personal ya sea en el presente procedimiento de contratación o bien en otro cuya vigencia de contrato se pretenda ejecutar simultáneamente al contrato que emane del presente procedimiento de contratación, no se considerará al personal propuesto y se desechará la propuesta por carecer de certidumbre y no estar en condiciones la Convocante de realizar una selección objetiva de la (s) propuesta (s) recibida (s).

Toda vez que el licitante es responsable de la negociación con el personal profesional que



Hoja 8 de 14FVP






Licitación No. _18575110 - 556 - 2011

contrate, se recomienda que haga del conocimiento a dicho personal que el entregar más manifestaciones de intención de prestar servicios a otras personas que participen en el presente procedimiento de contratación provocarían el desechamiento de la (s) propuesta (s) en que participan.

En caso de que el personal propuesto no labore con el licitante adjudicado, el licitante adjudicado, deberá proponer nuevo personal que deberá contar con los requisitos previstos en estas bases y en su caso con los previstos en la (s) junta (s) de aclaraciones, lo que será verificado por PEP previo a la fecha de inicio del contrato respectivo.

e) Acceso a tecnologías, equipos e insumos críticos para el contrato;

Relación de los bienes y equipos científicos, informáticos e instalaciones especiales que, en su caso, se requieran, indicando sus características:

Cantidad Equipo

5

Camioneta pick-up cabina sencilla, modelo 2011 o más reciente; 6 cilindros mínimo, aire acondicionado, gps, extintor y botiquín. Estos vehículos deberán ser nuevos al inicio de los servicios.Una de estas pick up será para uso de la residencia de obra y se deberá considerar en sus costos indirectos.

1Estación total, precisión 6”. Resolución de pantalla 1” aumentos 26x, alcance con un prisma 1,800m, gps, nivel y detector de metales.

1Navegador GPS GEO XH, tecnología en tiempo real con un error de medición en campo con su antena interna igual o menor a 30 centímetros.

5

Cámaras fotográficas digitales, con las siguientes características como minimo: 12 megapixeles o mayores. 10x zoom óptico, 6x zoom digital, 32 Mb memoria interna, memoria externa de 4 gb, baterías recargables, cargador de baterías, correa de colgar, cable av, cable USB, estuche, software, etc.

1 Nivel fijo automático auto-basculante con aumentos 32x.

10Computadora de escritorio, con las siguientes características como minimo: disco duro de 320 gb, procesador Intel ® core i3 ™

5 equivalente; velocidad 2. GHz., memoria RAM 4 gb.

Computadora lap top, con las siguientes características como minimo: disco duro de 320 gb, procesador Intel ® core i3 ™ o equivalente; velocidad 2.4 GHz., memoria RAM 4 gb.

1Plotter a color, con las siguientes características como minimo: tecnología de impresión inyección térmica de tinta, ancho de impre



Hoja 9 de 14FVP




Licitación No. _18575110 - 556 - 2011

1ión 4 puladas, resolució 1200 puntos por pulgada.

Scanner con las siguientes características como minimo:para alta velocidad con capacidad de digitalización en color y B/N con cama plana tamaño doble carta, modo dúplex de 90 ppm.

2Multifuncionales con las siguientes características como minimo: funciones dúplex automáticas (cinco en uno: teléfono fax, scanner, copiadora, impresora).

5Sistema de comunicación móvil tipo radio PTT ininterrumpida con llamada privada y por grupo, alcance de 400 km tomados a partir de la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

La entidad en su caso, podrá verificar físicamente el equipo mínimo requerido. En ningún caso se podrá proponer equipo que tenga comprometido en contratos vigentes y/o en aquellos cuyo fallo de asignación ya se le haya ratificado.

f) La descripción de proyectos en ejecución y comprometidos que pudieran afectar su capacidad de ejecución para el contrato;

El licitante deberá presentar manifestación escrita donde describa los proyectos en ejecución con fechas de inicio y término en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones.

g) CAPACIDAD PARA ADMINISTRAR SUS RIESGOSEl licitante deberá presentar un análisis para determinar la capacidad para administrar sus riesgos, tomando en cuenta al menos los siguientes puntos:

AntecedentesMetodologíaDesarrolloAnálisis y evaluación de resultadosConclusiones

h) 1. “Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los servicios, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos”.El licitante deberá proporcionar la Metodología de trabajo propuesta, señalando sistemas, tecnologías, procedimientos por utilizar, alternativas por analizar, profundidad del estudio y forma de presentación de los resultados, según el caso; el licitante no deberá transcribir o copiar los catálogos de conceptos normas, especificaciones generales, especificaciones particulares o programa general de los trabajos.

2. Deber presentar los siguientes procedimientos constructivos, donde el licitante deberá demostrar que conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la



Hoja 10 de 14FVP




Licitación No. _18575110 - 556 - 2011

experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente:

El licitante deberá presentar los siguientes procedimientos debidamente desglosados; los cuales deberán de aplicar para estos trabajos y/o servicios:

Procedimiento para la elaboración de Bases de Diseño. Procedimiento para la elaboración de Ingeniería Básica Procedimiento para la elaboración de Hojas de datos. Procedimiento para la elaboración de Ingeniería de Detalle. Procedimiento para la elaboración de Levantamientos de Campo con Escáner

Laser. Procedimiento para la elaboración de As-built en Modelo Electrónico Neutro

Tridimensional. Procedimiento para el desarrollo y la elaboración de Modelado Electrónico

Tridimensional Inteligente (METI) Procedimiento para la elaboración de Bases de licitación (concurso). Procedimiento para la elaboración de presupuestos de obra. Procedimiento para llenado de Bitácora de obras y servicios relacionados con

las mismas.

i) El licitante deberá demostrar su Sistema de Gestión de Calidad:

a) Copia simple del certificado de calidad vigente con número de registro emitido por una certificadora acreditada por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA):

Copia simple del certificado de calidad vigente con número de registro emitido por una certificadora acreditada por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), de acuerdo con la norma Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008 o Norma Internacional Equivalente ISO-9001/2008 (certificación ISO 9001:2008 específico para desarrollo de proyectos de ingeniería) o en su defecto el certificado de calidad vigente podrá ser bajo la norma NMX-CC.9001-IMNC-2000 o norma internacional Equivalente ISO-9001/2000, tomando en cuenta la vigencia del mismo.En caso de que su certificado haya sido renovado, presentar los certificados previos a esta última renovación.En caso de contar con un certificado de calidad vigente de su sistema de gestión por un organismo extranjero o internacional, deberán incluir evidencias de que dicho organismo está acreditado por una entidad acreditadora del país de origen, que sea miembro del IAF (INTERNACIONAL ACREDITATION FORUM), y signatario de los acuerdos de reconocimiento mutuo, multilateral RECOGNITION AGREEMENT (MLA), con la EMA. En el caso de propuestas conjuntas, el certificado de gestión de calidad debe ser de la o las compañías que ejecutarán los trabajos sustantivos objeto de esta licitación.

b) Copia simple del manual de calidad revisado por el área de aseguramiento de calidad de la empresa



Hoja 11 de 14FVP




Licitación No. _18575110 - 556 - 2011

En caso de contar con un certificado de calidad vigente de su sistema de gestión por un organismo extranjero o internacional, deberán incluir evidencias de que dicho organismo está acreditado por una entidad acreditadora del país de origen, que sea miembro del IAF (INTERNACIONAL ACREDITATION FORUM), y signatario de los acuerdos de reconocimiento mutuo, multilateral RECOGNITION AGREEMENT (MLA), con la EMA. En el caso de propuestas conjuntas, el certificado de gestión de calidad debe ser de la o las compañías que ejecutarán los trabajos sustantivos objeto de esta licitación.

j) En el caso de proposición conjunta, el convenio de proposición conjunta.

En general para esta Precalificación de las propuestas PEP considerara, los siguientes aspectos:Dentro de esta etapa se considerará el desempeño que las compañías licitantes hayan demostrado dentro de PEP en contratos similares por lo que será motivo de desechamiento de sus propuestas aquellas compañías de las cuales se tenga documentación o registro de incumplimiento de sus obligaciones contractuales y/u obrero patronales con el personal que labore prestando los servicios de los contratos de PEP, tales como incumplimiento en: registro del seguro social, pago de cuotas de infonavit, pago de nómina, falta de entrega de equipo mínimo de seguridad, así como el equipo de cómputo.

Métodos y criterios de evaluación de los requisitos de precalificación.Se verificará que la información y documentación presentada por los licitantes cumplan con las indicaciones, instrucciones y requisitos solicitados en esta etapa. La proposición que los cumpla será considerada como solvente en esta etapa de precalificación.

Requisitos y condiciones cuyo incumplimiento, por si mismo o deficiencia en su contenido no afectan la solvencia de las propuestas en la etapa de precalificación.No es motivo de desechamiento de una propuesta las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones.

Entre los requisitos que no afectan la solvencia de la proposición, se considerarán:a) El proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de convenir

a la convocante pudiera aceptarse. b) El omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnica o

económica. c) El no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la información requerida.d) No haber foliado las hojas que conforman las proposiciones.e) La omisión en la entrega de los Documentos señalados como opcionales.f) En caso de que algún documento conste de más de una hoja se podrán rubricar cada una de las demás

hojas, por lo que por falta de alguna rúbrica, la proposición no podrá ser desechada.g) No presentar el documento mediante el cual compruebe haber adquirido las bases de licitación, siempre

y cuando la convocante compruebe en sus sistemas que el licitante si adquirió las bases.



Hoja 12 de 14FVP




Licitación No. _18575110 - 556 - 2011

En ningún caso se podrán modificar los términos y condiciones esenciales de las propuestas presentadas, ni tampoco subsanar omisiones o realizar aclaraciones respecto de requisitos que afecten la solvencia, tales como el precio, especificaciones y alcances.

Representante Legal: ________________________ Representante de PEP: Alfredo Tapia Azuara (Nombre y Firma) Jefe Depto. Ingeniería de Proyectos, SB.

Nombre o Razón Social: ______________________



Hoja 13 de 14FVP

FORMATO DE CARTA DE INTENCIÓN

Cd.Reynosa, Tamauipas a ____ de ________del 2011.

Xxxxxx, S.A de C.V [Nombre completo del licitante quien es la empresa o persona física con quien prestará sus servicios profesionales]

Atención Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx [nombre del representante legal]

Presente

En atención a su solicitud, yo Ing. Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx [Nombre completo de la persona que prestará

sus servicios profesionales], manifiesto mi intención de prestar mis servicios profesionales a Xxxxx, S.A de C.V [Nombre completo de la empresa o persona física con quien prestará sus servicios profesionales] que usted

representa, en caso de resultar adjudicada (o) con el contrato que derive de la licitación No. 18575110-556-2011,

para la ejecución de los servicios de "Desarrollo Especializado de Ingeniería de proyectos para la Infraestructura requerida en el manejo de la producción de hidrocarburos en el Activo Integral Burgos", y

así convenir a mis intereses, para lo cual entrego con la presente, copia simple de mi cédula profesional No.

XXXXXXX, de la cual puede verificar su valides en el portal electrónico de la Secretaría de Educación Pública [o

equivalencia del extranjero en este país] y currículo vitae; así como también copias de los cursos recibidos y

requeridos en los perfiles profesionales que requiere PEP [evidencias documentales que requiere por PEP]

documentos que pueden ser integrados en su propuesta para la participación en la licitación citada.

Atentamente,

_______________________________________[NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL PROFESIONISTA]

Hoja 14 de 14




Criterios de Evaluación TécnicaLicitación No. 18575110 - 556 - 2011

Evaluación TécnicaDe conformidad con lo anterior, a continuación se enumeran los Requisitos Técnicos que el Área responsable de la Administración y Supervisión de la ejecución del contrato establece para su evaluación, en la etapa de evaluación técnica de las propuestas.

De conformidad con el Artículo 55, fracción III, inciso h) de la Ley de Petróleos Mexicanos; Artículo 57, fracción IV del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos y Artículo 30, fracciones I, IV y VI de las DISPOSICIONES administrativas de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, PEP realizará la evaluación de la proposición parte técnica en dos pasos, aplicando primeramente un método de evaluación para determinar si cumple o no cumple y posteriormente una por puntos y porcentajes:

Primer Paso.Evaluación BinariaSe aplicará un método de evaluación, el cual consiste en evaluar “Si cumple” o “No cumple” con los requisitos solicitados por PEP. La proposición que si cumpla con todos los requisitos solicitados, pasara al siguiente paso.


Documento Descripción del documento y Requisitos a cumplirFormato DT-1 Manifestación escrita de licitante en la que señale las partes de los trabajos que

subcontratará, en caso de haberse previsto en las bases de contratación. “LA CONVOCANTE” podrá solicitar la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontratarán.

a) El Licitante presentará en su caso, propuesta técnica copia simple de la carta compromiso, razón social y experiencia de las empresas a subcontratar para los siguientes servicios.

• Mecánica de suelos.• Elaboración de Maquetas Electrónicas Tridimensionales Inteligentes

(METI).

El laboratorio prestador del servicio de Mecánica de Suelos deberá ser una compañía legalmente establecida y especializada en estos trabajos. Deberá tener implantado su Sistema de Gestión de Calidad y contar con el certificado vigente.

Deberá incluir copias de cartas de entrega-recepción y/o finiquito de cuando menos un servicio proporcionado que sea de características similares en complejidad y magnitud a las solicitadas.



Hoja 1 de 13FVP





La compañía prestadora del servicio para la elaboración de Modelos Electrónicos Bidimensionales y Tridimensionales Inteligentes, deberá tener una experiencia comprobable de 3 (tres) años en el desarrollo de MEBI’s y METI’s para la Industria Petrolera nacional o internacional. Deberá tener implantado su Sistema de gestión de Calidad y contar con el certificado vigente.

Deberá incluir copias de cartas de entrega-recepción y/o finiquito de cuando menos un servicio proporcionado que sea de características similares en complejidad y magnitud a las solicitadas.

Para las empresas a subcontratar:Deberá incluir copia simple del certificado de calidad vigente con número de registro emitido por una certificadora acreditada por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), de acuerdo con la norma Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008 o Norma Internacional Equivalente ISO-9001/2008 (certificación ISO 9001:2008 específico para desarrollo de proyectos de ingeniería), o en su caso, EL CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE PODRÁ SER BAJO LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2000 o Norma Internacional Equivalente ISO-9001/2000, TOMANDO EN CUENTA LA VIGENCIA DEL MISMO. En caso de que su certificado haya sido renovado, presentar los certificados previos a esta última renovación.Para las compañías que la licitante proponga subcontratar, deberá presentar: currículum de las mismas; anexar carta compromiso en hoja membretada y con firma autógrafa original del o los representantes de las compañías, se deberán indicar alcances y responsabilidades.



Hoja 2 de 13FVP





Formato DT-6 Relación de los bienes y equipos científicos, informáticos, e instalaciones especiales que, en su caso, se requieran, indicando sus características.

Formato DT-7 Análisis de todos los conceptos de trabajo indicados en el catalogo de conceptos, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, así como la relación de los materiales con sus correspondientes consumos de mano de obra, maquinaria y equipo con sus correspondientes rendimientos, sin considerar costos e importes.

Formato DT-8 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupados por materiales más significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, y sus respectivas unidades de medición.

Formato DT-9 Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.

El licitante deberá calcular el FSR para cada categoría, considerando que el factor de salario real será la relación de los días realmente pagados en un periodo anual de enero a diciembre, divididos entre los días efectivamente laborados durante el mismo periodo.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la



Hoja 3 de 13FVP

DESCRIPCIÓN CANTIDAD DE UNIDADES

Cámaras fotográficas digitales, 12 megapixeles o mayores. 10x zoom óptico, 6x zoom digital, 32 Mb memoria interna, memoria externa de 4 gb, baterías recargables, cargador de baterías, correa de colgar, cable av, cable USB, estuche, software, etc.

5

Computadora de escritorio, disco duro de 320 gb, procesador Intel ® core i3 ™ o equivalente; velocidad 2.4 GHz., memoria RAM 4 gb. 10

Computadora lap top, disco duro de 320 gb, procesador Intel ® core i3 ™ o equivalente; velocidad 2.4 GHz., memoria RAM 4 gb. 5





Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

Se verificara que considere:a) días calendariob) días de aguinaldo de acuerdo al artículo 87 de la LFTc) prima vacacional de acuerdo al artículo 80 de la LFTd) prima dominical de acuerdo al artículo 71 de la LFT (cuando aplique).

Días No Laborables:a) Séptimo día de acuerdo al art. 69 de la LFTb) Festivos por ley de acuerdo al artículo 74 de la LFTc) Día de expropiación petrolera (solo si es día hábil)d) Vacaciones de acuerdo al artículo 76 de la LFTe) Otros (contrato colectivo, por costumbre, condiciones climáticas)

Seguro SocialSe verificara que aplique los porcentajes actualizados de las prestaciones de la Ley del Seguro Social conforme a lo siguiente.

a) Riesgos de trabajo (artículos 72, 73, 74 y 9 transitorio)b) Cuota fija (articulo 106 fracc. I)c) Cuota adicional o excedente (articulo 106 fracc. II)d) Prestaciones en dinero (artículo 107)e) Prestaciones en especia o gastos médicos a pensionados (artículo 25)f) Invalidez y vida (artículo 147)g) Cesantía en edad avanzada y vejez (articulo 168 fracc. II)h) Guarderías (artículo 211)i) Sar o retiro (articulo 168 fracc. I)

InfonavitSe verificara que considera el porcentaje actualizado de acuerdo a la Ley del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los TrabajadoresSe verificara que NO considere:

a) Cargos por impuesto local sobre nomina ya que este cargo corresponde a cargos adicionales

b) Cargos por IMSS para personal extranjeroc) Cargos por conceptos de carácter general referentes a transportación,

instalaciones y servicios de comedor, campamentos, instalaciones deportivas y de recreación, así como para las que sean para fines sociales de carácter sindical, ya que estos corresponden a cargos indirectos

d) Cargos de instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros similares, ya que estos se calcularan como un porcentaje de la mano de obra

e) Cargos de alimentación y habitación cuando se entreguen de forma onerosa a los trabajadores, ya que estos corresponden a cargos indirectos

f) Cualquier otro cargo en especie o en dinero tales como: despensas, premios por asistencia y puntualidad, entre otros, ya que estos corresponden a cargos



Hoja 4 de 13FVP





indirectos.

Deberán desglosar a detalle el cálculo del factor de salario real para verificar lo descrito en este formato.

Deberá incluir copia de la determinación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo vigente (2011), emitida por el seguro social a favor de la compañía participante, para avalar el porcentaje de riesgo de trabajo utilizado.

Se verificara que considere la utilización del tabulador de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría 2010 de acuerdo a lo establecido en los alcances generales de las bases de la presente licitación.

Formato DT-10 Programa calendarizado de ejecución general de los servicios, que refleje el porcentaje de avance en la ejecución de los trabajos o en la entrega del producto esperado.

Formato DT-11 Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual de la maquinaria o equipo requerido, incluyendo el científico, de cómputo, de medición y, en general, el necesario para proporcionar el servicio, anotando características, número de unidades y totales de horas efectivas de utilización.

Para el llenado del Formato DT-11 el licitante deberá considerar cuando menos el siguiente equipo:

Formato DT-12 Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual del personal que se empleará para realizar los servicios, indicando la especialidad, numero requerido, así como las horas-hombre necesarias para la presentación de los servicios.

Formato DT-13 Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; relación del personal, anotando especialidad, categoría y número requerido; así como las horas-hombre necesarias para su realización por semana o mes.

Formato DT-18 Política de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA) del licitante.El licitante deberá incluir en este formato la Política de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA) de su empresa, la cual deberá mostrar el compromiso de la



Hoja 5 de 13FVP

DESCRIPCIÓN CANTIDAD DE UNIDADES

Camioneta pick-up cabina sencilla, modelo 2011 o más reciente; 6 cilindros mínimo, aire acondicionado, gps, extintor y botiquín. 5





empresa y sus trabajadores con la seguridad, la salud en el trabajo y la protección ambiental (SSPA), esta política deberá estar firmada por la máxima autoridad y/o el representante legal de la empresa licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta. En el caso de propuestas conjuntas cada una de las empresas que la formen deberán presentar individualmente su política y bastará que este documento sea presentado por el representante común.

Formato DT-19 Organigrama de la empresa licitante relacionado con el objeto del presente proceso de contratación, destacando la ubicación de los responsables de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA).El licitante deberá incluir en este formato el organigrama de su empresa, mismo que deberá estar en papel membretado (preferentemente) y firmado por la máxima autoridad y/o representante legal de la empresa o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta; en el organigrama se deberá especificar la relación directa del responsable de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA), con el superintendente de construcción o representante designado por el licitante para la ejecución del objeto del presente proceso de contratación.Por ningún motivo, el superintendente de construcción o representante designado por el licitante para la ejecución del objeto del presente proceso de contratación podrá fungir como responsable de SSPA.

Formato DT-20 Carta Compromiso de Asignación de Recursos físicos y financieros para cumplir la Seguridad, Salud en el trabajo y protección Ambiental (SSPA). Carta en la que el Licitante manifiesta bajo protesta de decir verdad, que se compromete a asignar recursos físicos y financieros requeridos para cumplir con la Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA) específico del proyecto; la cual deberá estar en papel membretado del licitante (preferentemente) y estar firmada por la máxima autoridad y/o el representante legal del licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta.

Formato D-21 Curriculum del personal responsable de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA).

El licitante deberá incluir en este formato el curriculum vitae del:

a. Especialista Responsable de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental(SSPA), el cual deberá tener una experiencia mínima comprobable de 5 años en Seguridad Industrial avalada por evidencias documentales en la materia y,

b. Cuando aplique de conformidad con el requerimiento III.1.3 del Anexo “S”, el del o los Supervisores Especialistas en Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental, los que deberán tener una experiencia mínima comprobable de 3 años



Hoja 6 de 13FVP





en Seguridad Industrial.

Estos curriculum deberán incluir una relación de empresas en la que dichas personas hayan prestado sus servicios de seguridad industrial, indicando como mínimo nombre, dirección y teléfono, así como el plazo en que prestó sus servicios y deberán estar avaladas indistintamente por copias de: constancias o contratos laborales, comprobantes de estudios o cursos en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental, (Diplomas o certificados) así como cualquier otro documento con que se acredite la experiencia solicitada, tal como: Constancia o registro de ser Perito en la Materia; Autoridad reconocida en la Materia; Académico en Institución de Educación Superior en materias relacionada de Seguridad, Salud y Protección Ambiental; Contar con Maestría o Doctorado en área afín, entre otros. La experiencia solicitada podrá ser acreditada con el tiempo acumulado resultado de la experiencia laboral y/o comprobantes de estudios en materia de SSPA.

Formato DT-22 Programa(s) de Capacitación y adiestramiento para el personal de la empresa licitante y sus subcontratistas.

El licitante deberá anexar a este formato su(s) programa(s) de inducción y de capacitación para todo su personal y el de sus subcontratistas, mismo(s) que deberá(n) estar registrado(s) previamente ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) o aprobado(s) por la misma, el(los) que debe(n) cumplir con lo establecido en el punto II.10 del Anexo S., dicho programa deberá ser presentado en papel membretado y firmado por el representante legal del licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta.

Formato DT-23 Programa de Auditorías Efectivas y de cumplimiento al Anexo S.

El licitante deberá anexar a este formato su Programa de verificaciones Internas de Cumplimiento al Anexo “S” y Auditorias Efectivas, correspondiente a la presente licitación, el cual deberá considerar por lo menos una auditoría al mes durante el periodo de ejecución, dicho programa deberá ser presentado en papel membretado y firmado por el representante legal del licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada la persona física que efectúe la propuesta.

En general para el Primer Paso- de las propuestas PEP considerará, los siguientes aspectos:

Métodos y criterios para la evaluación de requisitos técnicos.Se verificará que la información y documentación presentada por los licitantes cumplan con las indicaciones, instrucciones y requisitos legales solicitados en esta etapa. La proposición que los cumpla será considerada como solvente técnicamente.

No es motivo de desechamiento de una propuesta:



Hoja 7 de 13FVP





Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones.

Entre los requisitos que no afectan la solvencia de la proposición, se considerarán: a) El proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de convenir a la

Convocante pudiera aceptarse. b) El omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnica. c) El no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la información requerida.d) No haber foliado las hojas que conforman las proposiciones.e) La omisión en la entrega de los Documentos señalados como opcionales.



Hoja 8 de 13FVP





Segundo paso.

Por analogía con el mecanismo establecido en el CAPITULO SEGUNDO Y SECCION TERCERA DEL ACUERDO, por el que se emiten diversos lineamientos, en materia de adquisición, arrendamientos y servicios de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de Diciembre del 2010 y conforme a las características, complejidad y magnitud de los trabajos de esta licitación, dicho mecanismo se llevara a cabo la evaluación por puntos.

Evaluación por Puntos y Porcentajes.

PEP a las proporciones que cumplan con el primer paso, aplicará un mecanismo de evaluación por puntos y porcentajes el cual consiste en la asignación de valores numéricos a cada uno de los rubros y subrubros solicitados en una escala del 1 al 100 para obtener el Total de puntos Técnicos (TPT).Todos los rubros son indispensables, por lo que la proposición no podrá considerarse como solvente con la falta de alguno de ellos.El puntaje mínimo que se tomará en cuenta para aceptar como solvente una proposición es de 60 puntos, las proposiciones que no cumplan con esta puntuación mínima serán desechadas.PEP considerará en la evaluación de la parte técnica de las proposiciones, los rubros y subrubros que a continuación se describen:

I.- Evaluación del licitante:No. D e s c r i p c i ó n . Puntajea Experiencia del licitante en servicios similares 10.00b Especialidad del licitante 8.00c Capacidad técnica del licitante 10.00d Capacidad económica del licitante 10.00e Importancia de montos contratados ejercidos 7.00

Puntaje máximo 45.00

a Experiencia del licitante en servicios similares (Mayor tiempo del licitante realizando trabajos similares en aspectos relativos al monto, complejidad o magnitud).

Puntos

Hasta 3 años 4.00De 3.01 años a 4 años 6.00De 4.01 años a 5 años 8.66Mayor a 5 años 10.00

b Especialidad del licitante (Mayor número de contratos de trabajos ejecutados de naturaleza y complejidad similar a los que se convocan en un plazo máximo de cinco años previstos a la fecha de publicación de la convocatoria).

Puntos

Hasta 2 contratos 4.00



Hoja 9 de 13FVP





Mayor de 2 contratos y menor de 4 contratos 5.50Mayor de 4 contratos y menor de 6 contratos 7.00Mayor a 6 contratos 8.00

c Capacidad técnica del licitante.- deberá presentar la siguiente documentación Puntos

Copia simple del Certificado de Calidad vigente 3.00Antigüedad de certificación en calidad hasta 5 años 5.00Antigüedad de certificación en calidad mayor a 5 años 8.00Copia simple del manual de calidad 2.00

d Capacidad económica del licitante (situación financiera del licitante reflejada en la documentación, que demuestre que se cuenta con los elementos para cumplir con los servicios que se pretenden contratar).para lo cual al capital neto se le asignarán valores de la siguiente manera

Puntos

Hasta 1.5 veces del requerido por la convocante 2.00Mayor a 1.5 veces pero menor a 2 veces del requerido por la convocante. 4.00Mayor a 2 veces pero menor a 2.5 veces del requerido por la convocante 8.00Mayor a 2.5 veces del requerido por la convocante 10.00

e Experiencia del licitante por la importancia de los montos en servicios de Desarrollo Especializado de Ingeniería de proyectos para la Infraestructura requerida en el manejo de la Producción y refinación de hidrocarburos (Proyectos ejecutados) ($ M.N.)

Puntos

Hasta 20'000,000.00 4.20Mayor a 20'000,000.00 pero menor a 50'000,000.00 4.90Mayor a 50'000,000.00 pero menor a 80'000,000.00 5.95Mayor a 80'000,000.00 7.00

II.- Evaluación de la parte técnica de la proposición:

No. D e s c r i p c i ó n . Puntajea Capacidad del personal técnico propuesto 50.00b Antigüedad del personal en la empresa 5.00


a Capacidad del personal técnico propuesto. Puntosa.1 Experiencia del personal en trabajos y/o servicios similares. 30.00a.2 Experiencia del personal por su grado académico 20.00




Hoja 10 de 13FVP





a.1 Experiencia del personal en trabajos y/o servicios similares Puntos

Superintendente de construcción:10 años 1.25De 10 años 1 mes a 12 años 1.66De 12 años 1 mes a 15 años 2.08Mayor a 15 años 2.50

Especialista Civil (Civil Acero y Civil Concreto):5 años 1.25De 5 años 1 mes a 8 años 1.66De 8 años 1 mes a 10 años 2.08Mayor a 10 años 2.50

Especialista en procesos:5 años 1.25De 5 años 1 mes a 8 años 1.66De 8 años 1 mes a 10 años 2.08Mayor a 10 años 2.50

Especialista Mecánico:5 años 1.25De 5 años 1 mes a 8 años 1.66De 8 años 1 mes a 10 años 2.08Mayor a 10 años 2.50

Especialista Eléctrico:5 años 1.25De 5 años 1 mes a 8 años 1.66De 8 años 1 mes a 10 años 2.08Mayor a 10 años 2.50

Especialista en Tuberías:5 años 1.25De 5 años 1 mes a 8 años 1.66De 8 años 1 mes a 10 años 2.08Mayor a 10 años 2.50

Especialista en Instrumentación y Control:5 años 1.25De 5 años 1 mes a 8 años 1.66



Hoja 11 de 13FVP





De 8 años 1 mes a 10 años 2.08Mayor a 10 años 2.50

Especialista en Escáner Laser en 3D:3 años 1.25De 3 años 1 mes a 6 años 1.66De 6 años 1 mes a 8 años 2.08Mayor a 8 años 2.50

Especialista en Modelado Electrónico Tridimensional Inteligente (METI):3 años 1.25De 3 años 1 mes a 6 años 1.66De 6 años 1 mes a 8 años 2.08Mayor a 8 años 2.50

Especialista en Arquitectura:5 años 1.25De 5 años 1 mes a 8 años 1.66De 8 años 1 mes a 10 años 2.08Mayor a 10 años 2.50

Apoyo informático:3 años 1.25De 3 años 1 mes a 6 años 1.66De 6 años 1 mes a 8 años 2.08Mayor a 8 años 2.50

Apoyo Administrativo3 años 1.25De 3 años 1 mes a 6 años 1.66De 6 años 1 mes a 8 años 2.08Mayor a 8 años 2.50

a.2 Experiencia del Personal por Grado Académico Puntos

Superintendente de construcciónLicenciatura 1.00Maestría 1.34Doctorado 1.67

Especialista Civil (Civil Acero y Civil Concreto):



Hoja 12 de 13FVP





Licenciatura 1.00Maestría 1.34Doctorado 1.67

Especialista en procesos:Licenciatura 1.00Maestría 1.34Doctorado 1.67

Especialista Mecánico:Licenciatura 1.00Maestría 1.34Doctorado 1.67

Especialista Eléctrico:Licenciatura 1.00Maestría 1.34Doctorado 1.67

Especialista en Tuberías:Licenciatura 1.00Maestría 1.34Doctorado 1.67

Especialista en Instrumentación y Control:Licenciatura 1.00Maestría 1.34Doctorado 1.67

Especialista en Escáner Laser en 3D: Licenciatura 1.00Maestría 1.34Doctorado 1.67

Especialista en Modelado Electrónico Tridimensional Inteligente (METI):Licenciatura 1.00Maestría 1.34Doctorado 1.67

Especialista en Arquitectura:Licenciatura 1.00Maestría 1.34Doctorado 1.67



Hoja 13 de 13FVP





Apoyo informático:Licenciatura 1.00Maestría 1.65

Apoyo Administrativo:Licenciatura 1.00Maestría 1.65

b Antigüedad del personal en la empresa. Puntosb.1 Superintendente de construcciónAntigüedad en la empresa hasta 5 años 3.00Antigüedad en la empresa mayor a 5 años 5.00


El licitante puede demostrar la antigüedad del Superintendente de construcción en la empresa con los siguientes documentos:1.- Copia simple de los contratos vigentes y anteriores con la empresa. 2.- Copia simple del último recibo de pago.3.- Copia de los pagos del IMSS desde la fecha de contratación hasta la fecha de licitación.

La parte técnica de la proposición tendrá una ponderación del 70% (PT), por lo que de cada proposición la ponderación técnica se determinará de acuerdo a la siguiente fórmula:

PT = Ponderación Técnica.TPT= Total de Puntos Técnicos.PT = TPT x 0.70

Atentamente

Alfredo Tapia AzuaraJefe Departamento Ingeniería de Proyectos, SB.



Hoja 14 de 13FVP

Dictamen de la inclusión de requerimientos específicos del anexo “S”

y aspectos particulares en materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional

y Protección Ambiental

Activo/Área: Integral BurgosNúmero del dictamen: IyC 0024/2011

Resultado del dictamen: Si Aplica.Fecha del dictamen: 19 – Abril - 2011

Área solicitante: Coordinación de Ingeniería y ConstrucciónReferencia / oficio de solicitud: ----------------

Fecha de la solicitud de dictamen: 19 – Abril - 2011

Descripción de la obra o servicio o Requisición:

Desarrollo Especializado de Ingeniería de proyectos para la Infraestructura requerida en el manejo de la producción de hidrocarburos en el Activo Integral Burgos.

Anexo S: SI X NORequerimientos Generales: SI X NO

Requerimientos Específicos: SI X NORequerimientos Adicionales: SI X NO

Criterios de Evaluación en Materia de SSPA (Documentos) Aplica1. Política de la empresa licitante en materia de SSPA acorde con la de PEP. Si2. Organigrama de la empresa licitante, destacando la ubicación del personal responsable de SSPA. Si3. Compromiso de la empresa licitante a asignar recursos físicos y financieros para cumplir con los requisitos de SSPA. Si

4. Curriculum Vitae del personal de la empresa licitante responsable de SSPA Si5. Programa(s) de capacitación y adiestramiento o de inducción y capacitación para el personal de la empresa licitante y sus subcontratistas. Si

6. Programas internos de Verificaciones de cumplimiento al anexo “S” y de Auditorias Efectivas. SiArchivo(s) electrónico(s) considerado(s) para el dictamen:

Nombre y extensión Tamaño (KB) Fecha (dd/mm/aa) Hora (hh:mm)Desarrollo Especializado

de Ingenierías-2010 Modif.pdf

793 02/02/2011 13:12

Observaciones y aspectos particulares incluidos en las bases de licitación:o NO.03.0.03 Acceso de personas a instalaciones de Petróleos Mexicanos.o 800-80000-DCSIPA-L-002 Lineamiento para el control de acceso y circulación de vehículos automotores y

vehículos pesados en el centro de trabajo.o NE-249-10000-SI-209-0001 Criterios de seguridad en el manejo de vehículos.o S.G.P.A / DGIRA. DEI.2440.04 Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-2022.o S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07 Proyecto Regional Cuenca De Sabinas Piedras Negras 2007-2027o Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.o PG-SS-TC-001-2007 Procedimiento para el análisis e investigación de incidentes/accidentes o fallas crónicas

con la metodología de análisis causa raíz (ACR)o 800-80000-L-DCSIPA-S-001Lineamientos para la elaboración de un procedimiento para investigación y

reporte de incidentes y accidentes.Las actividades que se estarán realizando son: Desarrollo Especializado de Ingeniería de proyectos para la Infraestructura requerida en el manejo de la producción de hidrocarburos en el Activo Integral Burgos.La modificación en el texto de las bases o del formato F4 invalidará el presente dictamen.El área solicitante debe ingresar, a la dependencia de Recursos Materiales, el presente dictamen, sus documentos relacionados y la versión electrónica de los mismos (arriba citados), junto con su solicitud, en un plazo máximo de 21 días naturales.

Por el área solicitante:

Alfredo Tapia Azuara / F- 194867Nombre, firma y ficha.

Dictaminó:

Jesús Fco. Tazabia Montejo / F- 339850Nombre, firma y ficha.

Coordinación de SIPA

Marco A. Delgado Avilés / F 201446Nombre, firma y ficha.

Dictamen de la inclusión de requerimientos específicos del anexo “S”

y aspectos particulares en materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional

y Protección Ambiental

Desarrollo Especializado de Ingeniería de proyectos para la Infraestructura requerida en el manejo de la producción de hidrocarburos en el Activo Integral Burgos.

ANEXO “S” No. de Licitación No. de Control Fecha: 02 – Febrero - 2011

Hoja: 1 De 1

FORMATO 4

LISTADO DE REQUERIMIENTOS DE ESTE ANEXO QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA POR MOTIVO DEL CONTRATO

LISTADO DE REQUERIMIENTO COMENTARIOS II. REQUERIMIENTOS GENERALES

TodosAplicación Obligatoria

El contratista deberá establecer metas y objetivos en materia de SSPA y comunicarlos a sus empleados y subcontratistas, auditorias internas de verificación de cumplimiento al anexo “S” y platicas diarias de SSPA con su personal.

III. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS III.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL

III.1.3. Seguridad Industrial.III.1.12.3; III.1.12.3.1; III.1.12.3.2; III.1.12.3.3;

III.1.12.3.4; III.1.12.3.5; III.1.12.3.6 Equipo básico de protección personal

III.1.14.1; III.1.14.2; III.1.14.6; III.1.14.7. Dispositivos de seguridad para vehículos, maquinaria y equipo de trabajo.

III.1.16.1; III.1.16.2. Respuesta a emergencias IIII.2 SALUD EN EL TRABAJO ----------------------------- Cumplir con lo establecido en el punto II.12

de Requerimientos Generales. III.3 PROTECCIÓN AMBIENTAL III.3.5.1 Residuos

REQUERIMIENTOS ADICIONALESHERRAMIENTAS BÁSICAS DE SSPA

Análisis de la Seguridad en el Trabajo: Analizar antes de realizar los trabajos o actividades que representan peligros al personal, la salud y al medio ambiente. Disciplina Operativa: Mantener disponibles los procedimientos, normas, estándares, instrucciones de trabajo para el desarrollo de las actividades y operaciones. Procedimientos Críticos Requeridos: Entrada a Espacios confinados, Trabajos en Altura, Seguridad Eléctrica, Bloqueo de Energía y Materiales Peligrosos, Delimitación de Áreas de Riesgo, Apertura de Líneas y Equipos de Proceso. Capacitación y aplicación del Procedimiento para el Análisis e investigación de Incidentes/Accidentes o Fallas Crónicas con la Metodología de Análisis Causa Raíz (ACR). PG-SS-TC-001-2007

IV. FORMATOS FORMATO 1 Mensualmente

FORMATO 2 Previo al inicio del contrato y al ocurrir cambios en el personal Responsable

FORMATO 3 En caso de ocurrir un accidente

FORMATO 4

Los requisitos incluidos en éste documento forman parte integral del contrato y es responsabilidad del contratista que sus subcontratistas y proveedores les den cumplimiento.

FORMATOS 5.1,5.2 y 5.3 No aplican para este proyecto.

FORMATOS 6 y 7 Para el cálculo de deducciones por incumplimiento de requisitos del Anexo “S”.

De acuerdo por el área solicitante: Dictaminó por el área de SIPA:

Alfredo Tapia Azuara Jesús Fco. Tazabia Montejo

Dictamen de inclusión del Anexo “AE” Obligaciones en Materia de Responsabilidad Social de los Proveedores y Contratistas que Realizan Actividades a Nombre y Cuenta de Pemex Exploración y Producción.

Activo / Área: Activo Integral BurgosNúmero de dictamen: CAEC-AIB-DICT-0041/2011.

Resultado de dictamen: Si aplica el Anexo “AE”Fecha de dictamen: 7 de Febrero de 2011.

Solicitante: Depto. Ingeniería de ProyectosReferencia / oficio de solicitud: Correo electrónico

Fecha de solicitud de dictamen: 2 Febrero 2011.Descripción de la obra o servicio: “Desarrollo Especializado de Ingeniería de proyectos para la

Infraestructura requerida en el manejo de la producción de hidrocarburos en el Activo Integral Burgos”

Fecha aproximada de inicio:Plazo estimado de ejecución:

Archivo(s) electrónico(s) proporcionado(s) por el solicitante para la emisión del dictamen:

Nombre y extensión Tamaño (MB) Fecha (dd/mm/aa) Hora (hh:mm)Desarrollo Especializado de Ingenierìas-2010.docx 173KB 2 Febrero 2011 8:24 AM

La modificación en las actividades contenidas en los anexos técnicos y demás documentos relacionados, invalidará el presente dictamen.

POR EL ÁREA SOLICITANTE DICTAMINÓ POR LA UAAEC

Alfredo Tapia AzuaraDepartamento Ingeniería de Proyectos

Ponciano A. Zuñiga IzaguirreCoordinación de Asuntos Externos y

Comunicación.

FORMATO ÚNICO DE APLICACIÓN DEL ANEXO “AE”FORMATO ÚNICO DE APLICACIÓN DEL ANEXO “AE”DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO

“Desarrollo Especializado de Ingeniería de proyectos para la Infraestructura requerida en el manejo de la producción de

hidrocarburos en el Activo Integral Burgos”

No. Licitación

No. de Contrato

CAEC-AIB-DICT-0041/2011.

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “AE” QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA

OBLIGACIONES NUMERALES COMENTARIOS

II.1.- RELACIÓN CON LA COMUNIDAD.II.1.1 II.1.3II.1.4 II.1.5 II.1.6

II.2.- ACCESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR A LOS TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS.

II.2.1 II.2.2

II.2.3 II.2.4II.2.6 II.2.7II.2.8

II.3.- EQUIPO DE TRANSPORTE.II.3.1 II.3.3

II.3.2 II.3.4

II.4.- PROTECCIÓN AL ENTORNO DE LA COMUNIDAD.

II.4.1

II.5.- CAPACITACIÓN. II.5.1

III.- FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. III.1

IV.- SUPERVISIÓN DEL ANEXO “AE”. IV.1

Referencia oficio PEP-SRN-1336/2010 de fecha 11 de Noviembre de 2010.

DE ACUERDO CON EL ÁREA SOLICITANTE DICTAMINÓ POR LA UAAEC

Alfredo Tapia AzuaraDepartamento Ingeniería de Proyectos

Ponciano A. Zuñiga IzaguirreCoordinación de Asuntos Externos y

Comunicación.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO:I.

II. ANEXO “AE”



III.

IV. No. de licitación:

V.VI.

VII. No. de Contrato:

VIII.IX.

X. Fecha: XI.XII.

XIII.Página:XIV.

- 19 -

OBLIGACIONES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES A NOMBRE Y CUENTA DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.

OBJETIVO Y ALCANCEEstablecer las obligaciones del contratista y/o proveedor que son contratados por PEP en su relación con terceros y la comunidad, para garantizar la continuidad de las actividades petroleras en el entorno social y contribuir al cumplimiento de los objetivos de “Mejorar la Relación con la comunidad” y “Ser considerada como un empresa segura, limpia que respeta el medio ambiente y a la comunidad”.

I.- DEFINICIONESPara efectos de presente Anexo se entiende por:

I.1 Actividad PetroleraConjunto de acciones operativas y trabajos que realizan PEP y sus contratistas y/o proveedores, para la exploración, explotación, almacenamiento y transporte de hidrocarburos.

I.2 AcuerdosResolución adoptada para lograr un bien común, que se toma entre dos o más personas, o entre grupos y dependencias inmiscuidos en el asunto.

I.3 Acta de Inspección FísicaDocumento que relaciona hechos verificados por personal de PEP y del contratista y/o proveedor que establecen las condiciones generales y particulares del área específica al inicio, durante su ejecución y al término de la obra y/o servicio.

I.4 Área de TrabajoTerrenos propiedad de PEP o de terceros, así como cuerpos de agua donde se desarrollan trabajos relacionados con la actividad petrolera.

I.5 Afectaciones Identificación, valoración e indemnización de los bienes distintos a la tierra o de superficies propiedad de terceros requeridos por PEP para el desarrollo de los trabajos relacionados con la actividad petrolera, originados por daños temporales a causa de dichos trabajos.

I.6 Asistencia OperativaConjunto de actividades desarrolladas por la Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación (UAAEC), para atender requerimientos de las áreas operativas de PEP, respecto a trámites de permisos de paso, afectaciones , prevención y atención de reclamaciones, así como la legalización de inmuebles derivados de una afectación.

I.7 Cierre o Bloqueo Cuando un tercero o grupo de terceros impiden el libre tránsito a PEP y/o contratistas o proveedores para realizar trabajos relacionados con la actividad petrolera.

I.8 ComunidadUnidad Social compuesta por individuos que interactúan entre sí, comparten un conjunto de valores, creencias, usos, costumbres y tradiciones, y poseen una estructura, organización, funciones institucionales y desarrollo propio dentro de un área determinada.

I.9 Contratista o ProveedorPersona física o moral que celebra contratos con PEP y que se regirá al amparo de la normatividad aplicable en la materia de obras y servicios, para salvaguardar en su momento la aplicación de la Ley de Petróleos

ANEXO “AE” PÁGINA 19 DE 107


II. ANEXO “AE”



III.


V.VI.


VIII.IX.

X. Fecha: XI.XII.

XIII.Página:XIV.

- 20 -

Mexicanos una vez que sea vigente para los organismos subsidiarios. Para efecto de este anexo incluye al personal a su servicio y subcontratados.

I.10 DañoDeterioro, menoscabo o destrucción que se provoca a las personas en su patrimonio y/o al medio ambiente temporalmente.

I.11 Entorno SocialCircunstancias que se caracterizan a un grupo de personas o comunidades aledañas a instalaciones o vinculadas con los trabajos relacionados con la actividad petrolera.

I.12 GestoríaConjunto de actividades desarrolladas por personal de la UAAEC con el fin de obtener los permisos de paso y atender afectaciones con base en los procedimientos vigentes.

I.13 INDAABINSiglas del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública, dependiente del Gobierno Federal, responsable de la emisión de tabuladores para el pago de bienes distintos a la tierra y dictámenes valuatorios de inmuebles.

I.14 InconformidadAcción que realizan terceros en contra de PEP y/o contratista o proveedor por supuestos daños en sus bienes, durante la ejecución de los trabajos o prestación de servicios relacionados con la actividad petrolera del presente contrato.

I.15 Permiso de paso y/o trabajoAutorización formal que concede un tercero (propietario, arrendatario, ejidatario, concesionario o posesionario de un inmueble) a PEP y/o sus contratistas o proveedores realicen trabajos y/o presten servicios relacionados con la industria petrolera.

I.16 ReclamaciónAcción que realizan terceros en contra de PEP por supuestos daños en sus bienes, posterior a la terminación de los trabajos relacionados con la actividad petrolera y materia del presente contrato.

I.17 Reporte de Finiquito “AE” (F-AE-01)Es el documento firmado en presencia del representante de la UAAEC, mediante el cual un tercero (propietario, arrendatario, ejidatario, concesionario o posesionario de un inmueble) acepta no tener anomalía (s) en su terreno causada por la obra y estar de acuerdo en no presentar reclamación alguna en perjuicio para PEP.

I.18 Representante de la UAAECPersonal técnico de la UAAEC, que colabora conjuntamente con el supervisor del contrato para la observancia y cumplimiento del contenido del Anexo “AE”.

I.19 Responsabilidad Social (RS)Es la voluntad de las empresas en integrar políticas, programas y prácticas, más allá de sus obligaciones jurídicas, que contribuyan al desarrollo sustentable de la sociedad, mejorando la calidad de vida de las personas y sus familias.

I.20 Supervisor de obra o servicioEs la persona que auxilia técnicamente al Residente de Obra, quien cuenta con funciones de revisar detalladamente previo al inicio de los trabajos la información que le proporciona la residencia de obra con relación al contrato, con el objeto de enterarse con detalle de las condiciones del sitio de la obra o servicio y de las diversas partes y características del proyecto, debiendo recabar la información necesaria que le permita



II. ANEXO “AE”



III.


V.VI.


VIII.IX.

X. Fecha: XI.XII.

XIII.Página:XIV.

- 21 -

iniciar los trabajos de supervisión según lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión, así como otras funciones establecidas en el artículo 86 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.21 TerceroEs una persona o conjunto de ellas física o moral, que se denomina propietario, arrendatario, ejidatario, concesionario de un inmueble en una comunidad que no es parte del contrato pero que se encuentra en el área de influencia de los trabajos materia del presente contrato.

I.22 UAAECUnidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación.

I.23 PerjuicioDetrimento al patrimonio de un tercero originado por el desarrollo de los trabajos relacionados por la actividad petrolera.

II.- OBLIGACIONES

II.1.- RELACIÓN CON LA COMUNIDADII.1.1 El Contratista o Proveedor promoverá una cultura de respeto a la comunidad y sus integrantes, obligándose a impartir pláticas de concientización y difusión entre su personal, y presentará al Supervisor de la obra o servicio, las evidencias de cumplimiento; listas de asistencia y videos, entre otros, en los que demuestre que se trataron temas tales como: restricción de velocidad de los equipos de transporte y maquinaria en caminos; respeto a las costumbres, usos y tradiciones de los habitantes de las comunidades; cumplimiento de los acuerdos establecidos expresamente en cada permiso o los que se realicen con cada una de las comunidades y/o autoridades; respeto a la propiedad de terceros (flora, fauna, herramientas, entre otros); higiene y comportamiento durante la actividad desarrollada en campo (necesidades fisiológicas en lugares adecuados); y todo lo que conlleve el respeto y convivencia armónica con la comunidad.

II.1.2 El Contratista o Proveedor, en el caso de ser responsable de la gestoría, se obliga a que la indemnización por los bienes inmuebles y los bienes distintos a la tierra afectados a terceros como resultado de la ejecución de los trabajos programados, se efectuará conforme a los procedimientos de la UAAEC y con base en el avalúo que se emita de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y en la “Metodología y Criterios de Carácter Técnico para la elaboración de trabajos valuatorios...”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de enero de 2009.

II.1.3 En el supuesto de que el Contratista o Proveedor pretenda celebrar acuerdos con terceros, deberá hacerlo del conocimiento al Supervisor de la obra o servicio de forma anticipada y por escrito, quien a su vez, notificará al Representante de la UAAEC, especificando detalladamente el tipo de acuerdo, sus características, beneficios, desventajas, alcances y plazos, con el objeto de que en forma conjunta determinen la conveniencia o no se su aplicación.

II.1.4 En caso de existir solicitudes de la comunidad o de terceros a la Contratista o Proveedor, ésta deberá canalizarlas al Supervisor de la obra o servicio, quien a su vez notificará al Representante de la UAAEC.

II.1.5 El Contratista o Proveedor se obliga a instruir a su personal que durante su estancia en el área de trabajo y en las comunidades evitará expresiones, comentarios o difundir información de toda clase que afecte o deteriore la imagen y los intereses de PEP, y por tanto, el desarrollo de la actividad petrolera.

II.1.6 El Contratista o Proveedor se obliga a informar previamente y por escrito al Supervisor de la obra o servicio, quien a su vez notificará al Representante de la UAAEC, de los arrendamientos de terrenos, casas habitación, servicios de alimentación, entre otros, que pretenda realizar con terceros en las comunidades, con motivo de la ejecución del contrato y de la actividad petrolera con el objeto de identificar su ubicación a fin de



II. ANEXO “AE”



III.


V.VI.


VIII.IX.

X. Fecha: XI.XII.

XIII.Página:XIV.

- 22 -

prevenir reclamos, bloqueos u otros acontecimientos que pudieran afectar la continuidad de las operaciones presentes y futuras de PEP

II.2 ACCESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR A LOS TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS.II.2.1 Para realizar los trabajos o servicios de la actividad petrolera, el Contratista o Proveedor únicamente podrá ingresar a los terrenos propiedad de un tercero (propietario, arrendatario, ejidatario o concesionario de un inmueble) si dispone del permiso de paso y/o trabajo otorgado por este último, comunicándole con anticipación oportuna el ingreso al predio.

II.2.2 El Contratista o Proveedor deberá cumplir las obligaciones o condiciones pactadas con el tercero en el permiso de paso y/o trabajo, durante la estancia en su predio.

II.2.3 El Contratista o Proveedor se obliga a realizar sus actividades únicamente dentro del área de trabajo convenida con el tercero en el permiso correspondiente, de requerir mayor superficie, antes de ocuparla, deberá tratarlo con el Supervisor de la obra o servicio, quien lo notificará al Representante de la UAAEC para las gestiones que correspondan.

II.2.4 El Contratista o Proveedor evitará causar daños o perjuicios a terceros durante la ejecución del contrato, y de causar alguno deberá aplicar de forma inmediata las acciones correctivas necesarias, e informar al Supervisor de la obra o servicio, quien lo notificará al Representante de la UAAEC. De igual manera se obliga a presentar las evidencias documentales con la firma de conformidad del tercero, requisito para la autorización de las estimaciones.

II.2.5 El Contratista o Proveedor se obliga a mantener libres de desechos orgánicos e inorgánicos generados por sus trabajadores o su actividad las áreas de trabajo, terrenos y cuerpos de agua adyacentes que sean o no propiedad del tercero, con el fin de evitar contingencias, reclamaciones y/o bloqueos a la actividad petrolera.

II.2.6 De acuerdo a la naturaleza de los trabajos, el Contratista o Proveedor se obliga a ejecutar un plan de prevención de reclamos y mejores prácticas, con el fin de eliminar anomalías durante la ejecución de los trabajos, tales como tapado oportuno de pozos de tiro exploratorios y zanjas, cubriéndolos con el material que se haya extraído durante la apertura y llevando a cabo la dispersión del material excedente producto de la excavación que no sea utilizado para el tapado de la misma, a fin de evitar la formación de bordos que modifiquen la topografía e hidrodinámica de los terrenos, de tal forma que esto restituya las condiciones naturales del área de trabajo, así como la reparación de los caminos vecinales de acceso que resulten afectados por el indebido tránsito de sus equipos, para que al terminar la vigencia del contrato no quede reclamación con terceros sin finiquitar.

II.2.7 El personal del Contratista o Proveedor por ningún motivo sustraerá flora, fauna (frutos, cultivos, madera, plantas, árboles, semovientes, aves, etc.), herramientas, maquinaria y/u otros bienes propiedad de terceros, y en caso de existir inconformidad de terceros afectados por estos motivos, el Contratista o Proveedor se obliga a indemnizar los bienes sustraídos. Asimismo, deberá realizarse el finiquito total presentado al Supervisor de la obra la evidencia documental firmada de aceptación por el tercero afectado de que no existe reclamo presente ni futuro por el concepto indemnizado, relevando a PEP de estos hechos, acción que deberá ser informada al Representante de la UAAEC para asentar la atención y finiquito del reclamo mediante el formato F-07-CF (se anexa). Los documentos formarán parte integrante del expediente de contrato de obra o servicio y requisito para autorizar su finiquito.

II.2.8 El formato F-AE-01 (se anexa) deberá adjuntarse al acta de entrega-recepción de la obra o servicio, debidamente requisitado de Finiquito “AE”, por cada uno de los predios donde se hayan realizado los trabajos relativos a la actividad petrolera, requisito para autorizar el finiquito.



II. ANEXO “AE”



III.


V.VI.


VIII.IX.

X. Fecha: XI.XII.

XIII.Página:XIV.

- 23 -

II.3.- EQUIPO DE TRANSPORTE.II.3.1 El Contratista o Proveedor se obliga a que las unidades de transporte a su servicio ostenten la razón social de la compañía, número económico y número telefónico en un lugar visible para reporte de quejas o sugerencias.

II.3.2 El Contratista o Proveedor se obliga a instruir a los operadores de sus equipos de transporte a utilizar únicamente los caminos autorizados por el tercero en el permiso correspondiente. Cualquier afectación por este concepto o la inobservancia del permiso será responsabilidad del Contratista o Proveedor.

II.3.3 El Contratista o Proveedor se obliga a transitar por las vías de comunicación y respetar los límites de velocidad indicados por PEP en los anexos del contrato o en los señalamientos viales de los caminos que conducen a las instalaciones de PEP, así como los establecidos en la Ley General de Vías de Comunicación, y cualquier incumplimiento o accidente originado por el Contratista o Proveedor o queja de la comunidad será responsabilidad del Contratista o Proveedor. Por otra parte, su personal tendrá que conducir con cortesía en las comunidades respetando a los transeúntes, semovientes y vehículos agrícolas, cediéndoles el paso para evitar accidentes.

II.3.4 De ocurrir una contingencia imputable al Contratista o Proveedor, éste se obliga a la reparación o indemnización del daño causado con su equipo de transporte en forma inmediata, en los términos que marque la legislación vigente aplicable, informando al Supervisor de la obra o servicio, quien notificará al Representante de la UAAEC, los términos en que se realizó el finiquito.

II.4.- PROTECCIÓN AL ENTORNO DE LA COMUNIDADII.4.1 El Contratista o Proveedor se obliga a no utilizar áreas fuera de los límites de la instalación donde se realizan los trabajos, campamentos u otros lugares destinados a actividades, y evitará realizar actividades domésticas, tales como: fogatas, vertimiento de desechos orgánicos e inorgánicos en terrenos y cuerpos de agua para evitar riesgos a la comunidad por incendios y contaminación ambiental.

II.4.2 El contratista o Proveedor se obliga a instalar letrinas portátiles en las áreas de trabajo y hacer obligatorio su uso entre su personal, lo anterior como medida de higiene y evitar reclamos de terceros por conductas impropias, propiciando un clima de respeto a la comunidad.

II.5.- CAPACITACIÓN.II.5.1 El Contratista o Proveedor se obliga a difundir entre su personal los alcances y disposiciones de este anexo en materia de responsabilidad social y mejores prácticas operativas para una coexistencia armónica con la comunidad y presentar las evidencias correspondientes.

III.- FINIQUITO DE LOS TRABAJOSIII.1 El Contratista o Proveedor se obliga a entregar el Reporte Finiquito “AE” al Supervisor de la obra o servicio, en el que describa que no existen reclamos presente o futuros por afectaciones a casas habitación, pozos artesianos o profundos, presas de abrevadero, cuerpos de agua, manantiales, piletas, flora, fauna (frutos, cultivos, madera, plantas, árboles, semovientes, aves, etc.) y demás bienes propiedad de terceros, derivados de los trabajos realizados, deslindando a PEP de cualquier responsabilidad y firmado de conformidad por el tercero y el Contratista o Proveedor.

IV.- SUPERVISIÓN DEL ANEXO “AE”IV.1 El Supervisor de la obra o servicio y el Representante de la UAAEC están facultados para corroborar en su caso el cumplimiento de lo estipulado en el presente Anexo, para lo cual, el Contratista o Proveedor se obliga a otorgar las facilidades e información que se le requiera a efecto de verificar el cumplimiento de lo contenido en este Anexo.



II. ANEXO “AE”



III.


V.VI.


VIII.IX.

X. Fecha: XI.XII.

XIII.Página:XIV.

- 24 -

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “AE” QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA

OBLIGACIONES NUMERALES COMENTARIOS

II.1.- RELACIÓN CON LA COMUNIDAD.

II.1.1 II.1.3

II.1.4 II.1.5

I B II.1.6

II.2.- ACCESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR A LOS TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS.

II.2.1 II.2.2

II.2.3 II.2.4

II.2.6 II.2.7

II.2.8

II.3.- EQUIPO DE TRANSPORTE.II.3.1 II.3.3

II.3.2 II.3.4II.4.- PROTECCIÓN AL ENTORNO DE

LA COMUNIDAD. II.4.1

II.5.- CAPACITACIÓN. II.5.1

III.- FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. III.1

IV.- SUPERVISIÓN DEL ANEXO “AE”. IV.1

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

Alfredo Tapia AzuaraSUPERVISOR PEP DEL CONTRATO

Ponciano A. Zuñiga IzaguirreREPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS EXTERNOS Y COMUNICACIÓN


F-07-CF

Subdirección Región Norte

Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación

FINIQUITO DE DAÑOS A TERCEROS

Fecha: Folio:

CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO OPERACIÓN EXPLORACIÓN SÍSMICA

PREDIO:

PROPIETARIO:

UBICACIÓN DEL PREDIO

SECTOR CAMPO COMUNIDAD Y MUNICIPIO ESTADO

DESCRIPCION DE LOS DAÑOS:

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO PRECIO UNITARIO ($)

IMPORTE($)

IMPORTE CON LETRA: TOTAL:

Este reporte tiene CÁRACTER DE FINIQUITO, mediante el cual el propietario manifiesta su total satisfacción con relación a la indeminización respecto de los daños causados por la compañía _______________________________________________________________________________________, con Núm. de Contrato ______________________________, relevando a Pemex Exploración y Producción de reclamos presentes o futuros por este(os) concepto(s).

(Nombre y firma) (Nombre y firma)

Propietario Representante de la Compañía


Supervisor de la obra o servicio Representante de la UAAECF-AE-01

Subdirección Región Norte

Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación

FINIQUITO “AE”

Fecha: Folio:

CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO OPERACIÓN EXPLORACIÓN SÍSMICA

PREDIO:

PROPIETARIO:

Km INICIAL: Km FINAL:

SECTOR CAMPO COMUNIDAD Y MUNICIPIO ESTADO

COMPAÑÍA No. de CONTRATO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

OBSERVACIONES:

El propietario con el presente otorga a Pemex Exploración y Producción y a la compañía __________________________________________ con Núm. de Contrato ________________________ su conformidad con los trabajos ejecutados, el recibo y finiquito más amplio que en derecho proceda, manifestando, firmando el presente de conformidad, no reservándose reclamaciones presentes ni futuras con motivo de la actividad realizada, sin considerar vicios ocultos.


ropietario Representante de la Compañía


Supervisor de la obra o servicio Representante de la UAAEC

D E S C R I P C I Ó N - pep.pemex. Web view2.131.01 Efectos del viento en las estructuras....

Documents

Transcript of D E S C R I P C I Ó N - pep.pemex. Web view2.131.01 Efectos del viento en las estructuras....