BUPATI KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR...
Transcript of BUPATI KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR...
-
BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 80 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGADAAN BARANG / JASA YANG DIBIAYAI DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KLATEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLATEN,
Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 86 ayat (2) Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Klaten;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3817);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
-
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6018);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46,
-
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3743);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha
dan Peran Masyarakat Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan
Peran Masyarakat Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 95);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3957);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
-
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara
dan Reformasi Brokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman
Swakelola;
24. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
25. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tender/ Seleksi Internasional;
26. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog
Elektronik;
27. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengadaan Barang/ Jasa yang Dikecualikan pada
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat;
29. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa;
-
30. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku
Pengadaan Barang/Jasa;
31. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen
Pengadaan;
32. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar
Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
33. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan
Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
34. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan
Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa;
35. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Whistleblowing System Pengadaan barang/Jasa
Pemerintah;
36. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Katalog Elektronik dan E-Purchasing;
37. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelatihan
Pengadaan Barang/Jasa;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor
49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor
-
10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018
Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten
Nomor 192);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 138);
40. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun
2016 Nomor 32);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA YANG DIBIAYAI DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.
5. Bagian Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat BLP adalah unit
kerja pengadaan barang/jasa yang juga disingkat UKPBJ di Pemerintah
Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
-
7. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya
disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPKom adalah
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.
10. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan
adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan BLP untuk
mengelola pemilihan Penyedia.
11. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat
fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung,
Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.
12. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP
adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas
memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
13. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP
adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa.
14. Agen Pengadaan adalah BLP atau Pelaku Usaha yang melaksanakan
sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi
kepercayaan oleh Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
15. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan
secara Swakelola.
16. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
17. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan
Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat
Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi
kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
18. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain
pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu
-
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
19. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas
mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
20. Identifikasi kebutuhan adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, meneliti,
serta mencatat data dan informasi akan kebutuhan barang/jasa yang
bertujuan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yang terdapat
pada Renja-SKPD. Hasil identifikasi kebutuhan antara lain mencakup
nama barang/jasa, kriteria barang/jasa, kriteria pelaku usaha, uraian
pekerjaan, dan lokasi pekerjaan.
21. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP
adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah.
22. E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa' adalah pasar elektronik yang
disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
23. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang disingkat LPSE adalah
layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
24. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP
adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu,
pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
25. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut
Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri
oleh Perangkat Daerah, Perangkat Daerah lain, organisasi
kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
26. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah
organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela
berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan,
kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi
tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila.
27. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan
Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari
APBN/APBD.
-
28. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh
barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
29. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi.
30. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia
adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan
kontrak.
31. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
32. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang
meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran,
dan pembangunan kembali suatu bangunan.
33. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan
adanya olah pikir.
34. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan
peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem
tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan
suatu pekerjaan.
35. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan
harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPKom.
36. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode
ilmiah secara, sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan
keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian
kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah
bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
37. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing
adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
38. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
-
39. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa
Konsultansi.
40. Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia Barang/Jasa
dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan
pelaku usaha asing.
41. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya
dalam keadaan tertentu.
42. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah
metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah).
43. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk
mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
44. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja
Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi
dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan
Penyedia.
45. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak
adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPKom dengan Penyedia
Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
46. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah.
47. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria
Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
48. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
-
dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih
atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
49. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis
yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan
Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang
pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
50. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta
pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa
di seluruh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.
51. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan
untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis
tidak hanya untuk Perangkat Daerah sebagai penggunanya tetapi juga
untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap
lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
52. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan
Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan
Barang/Jasa sejenis.
53. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para
pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga
kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
54. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
55. Pagu anggaran adalah nilai pengadaan barang/jasa yang dibuat oleh
PA/KPA yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagai
nilai anggaran maksimum suatu pengadaan barang/jasa.
56. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat
SPPBJ adalah surat yang diterbitkan oleh PPKom setelah Pejabat
Pengadaan/Pokja Pemilihan BLP menetapkan Penyedia Barang/Jasa.
57. Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat
yang diterbitkan oleh PPKom kepada Penyedia Barang/Jasa setelah
Kontrak ditanda tangani.
-
Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perangkat Daerah yang
menggunakan anggaran belanja dari APBD; dan
b. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD
sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa
yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dan hibah
dalam negeri dan/atau luar negeri yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 3
(1) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi
pengadaan:
a. Barang;
b. Pekerjaan Konstruksi;
c. Jasa Konsultansi; dan
d. Jasa Lainnya.
(2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara terintegrasi.
(3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan cara:
a. Swakelola; dan/atau
b. Penyedia.
BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA
Bagian Kesatu
Tujuan Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 4
Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:
a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan,
diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil
penelitian;
f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
-
g. mendorong pemerataan ekonomi; dan
h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.
Bagian Kedua
Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pasal 5
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa;
b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka,
dan kompetitif;
c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan
Barang/Jasa;
d. mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi
elektronik;
f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional
Indonesia (SNI);
g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha
Menengah;
h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.
Bagian Ketiga
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 6
Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip:
a. efisien;
b. efektif;
c. transparan;
d. terbuka;
e. bersaing; adil; dan
f. akuntabel
Bagian Keempat
Etika Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 7
(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika
-
sebagai berikut :
a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk
mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan
Barang/Jasa;
b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi
yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah
penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang
berakibat persaingan usaha tidak sehat;
d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang
ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak
yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang
berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan
negara;
g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau
kolusi; dan
h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk
memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja
dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan
dengan Pengadaan Barang/ Jasa.
(2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e, dalam hal:
a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha,
merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada
badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;
b. Konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak
sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang
direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan
pekerjaan terintegrasi;
c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan
perencana;
d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPKom/ Pokja
Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa di Perangkat Daerah;
-
e. PPKom/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun
tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha
Penyedia; dan/atau
f. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama,
dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang
sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh
persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.
BAB III
PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA
Bagian Kesatu
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 8
Pelaku pengadaan barang/jasa terdiri dari:
a. PA;
b. KPA;
c. PPKom;
d. Pejabat Pengadaan;
e. Pokja Pemilihan;
f. Agen Pengadaan;
g. PjPHP/PPHP;
h. Penyelenggara Swakelola; dan
i. Penyedia.
Bagian Kedua
Pengguna Anggaran
Pasal 9
(1) PA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas dan
kewenangan sebagai berikut:
a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja;
b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran
belanja yang ditetapkan;
c. Menetapkan perencanaan pengadaan;
d. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
e. Melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
-
f. Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
g. Menetapkan PPKom;
h. Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
i. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
j. Menetapkan PjPHP/PPHP;
k. Menetapkan Penyelenggara Swakelola;
l. Menetapkan Tim Teknis;
m. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui
Sayembara/Kontes;
n. Menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
o. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
1. Tender/Penunjukan Langsung/E-Purchasing untuk paket
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai
Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00(seratus
milyar rupiah); dan/atau
2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa
Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
p. PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d
huruf e, huruf f dan huruf h kepada KPA;
(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l diangkat oleh PA.
(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas
membantu, memberi masukan dan melaksanakan tugas tertentu dalam
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, antara lain:
a. Membantu tugas PPKom dalam tahapan persiapan pengadaan
barang/jasa;
b. Membantu tugas PPKom dalam tahapan persiapan dan Pelaksanaan
Pemilihan Penyedia ;
c. Membantu tugas PPKom dalam tahapan pelaksanaan kontrak.
(5) Tugas Tim Teknis dalam tahapan persiapan pengadaan barang/jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, adalah:
a. Menyusun spesifikasi / Kerangka Acuan Kerja / kriteria teknis;
b. Menyusun perkiraan harga barang/jasa;
c. Menyusun draf kontrak.
(6) Tugas Tim Teknis dalam tahapan persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan
Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah:
-
a. Menilai kelayakan teknis/spesifikasi dan perkiraan harga pasar
barang/jasa;
b. Mengidentifikasi barang/jasa yang sesuai spesifikasi/kriteria teknis;
c. Memberikan saran dan masukan terkait teknis dalam tahapan
pemberian penjelasan.
(7) Tugas Tim Teknis dalam tahapan pelaksanaan kontrak berupa Pekerjaan
konstruksi/ pekerjaan jasa lainnya/ jasa konsultansi dan pengadaan
barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, adalah:
a. Melakukan penelitian pelaksanaan kontrak terhadap setiap tahapan
pengadaan barang/jasa;
b. Melakukan Justifikasi teknis jika terjadi perubahan kontrak;
c. Bertanggungjawab terhadap pemenuhan ketentuan yang tercantum
dalam kontrak mencakup kesesuain jenis, spesifikasi, jumlah, waktu,
tempat, fungsi dan/ atau ketentuan lain yang dipersyaratkan.
(8) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, huruf b dan
huruf c, khusus pekerjaan konstruksi, Tim Teknis juga memiliki tugas
sebagai berikut:
a. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi
yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;
b. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan serta
mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi;
c. Mengawasi pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju
pencapaian volume / realisasi fisik;
d. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan
persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;
e. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang akan
diajukan oleh pelaksanan konstruksi;
f. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan
(As Built Drawings) sebelum serah terima pertama;
g. Menyusun daftar cacat / kerusakan sebelum serah terima pertama,
mengawasi perbaikan pada masa pemeliharaan;
h. Menyusun Berita Acara Persetujuan kemajuan pekerjaan, Berita Acara
Pemeliharaan Pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua
pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran
angsuran pekerjaan konstruksi.
(9) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa.
-
(10) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
dapat dibantu oleh Konsultan perencana.
(11) Ketentuan mengenai Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf k dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 10
(1) PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h diutamakan
dijabat oleh eselon III yang tidak bertindak sebagai PA/KPA.
(2) Dalam hal tidak ada pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) maka PPTK dapat dijabat oleh pengawas, pelaksana atau pejabat
fungsional.
(3) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria
sebagai berikut :
a. Mempunyai pendidikan setara Sarjana Strata Satu (S1) atau paling
rendah golongan III/a; dan
b. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam melaksanakan tugas.
(4) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
kegiatan.
(5) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Bagian Ketiga
Kuasa Pengguna Anggaran
Pasal 11
(1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1) huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan
dari PA.
(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang
menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
(3) KPA dapat menugaskan PPKom untuk melaksanakan kewenangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran
-
belanja; dan/atau
b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran
belanja yang telah ditetapkan.
(4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
(5) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPKom, KPA
dapat merangkap sebagai PPkom.
Bagian Keempat
Pejabat Pembuat Komitmen
Pasal 12
(1) PA menetapkan PPKom pada Perangkat Daerah.
(2) Persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPKom yaitu:
a. memiliki integritas dan disiplin;
b. menandatangani Pakta Integritas;
c. memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas
PPKom;
d. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara;
dan
e. diutamakan memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
tidak dapat terpenuhi, Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar dapat
digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.
(4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak
dapat terpenuhi, persyaratan Sarjana Strata Satu (S1) dapat diganti
dengan paling rendah golongan III/a atau disetarakan dengan golongan
III/a.
(5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan
dengan memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai
dengan tuntutan teknis pekerjaan.
Pasal 13
(1) Pengangkatan dan pemberhentian PPKom berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) PPKom dapat dijabat oleh:
a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau Aparatur Sipil Negara di
lingkungan Perangkat Daerah;
-
b. Aparatur Sipil Negara; atau
c. personel selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
(3) PPKom tidak boleh dirangkap oleh:
a. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
b. Bendahara;
c. Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan untuk paket Pengadaan
Barang/Jasa yang sama; atau
d. PjPHP/PPHP untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama.
(4) Dikecualikan bagi PPKom sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang
merangkap sebagai PA/KPA.
(5) Dalam hal terjadi pergantian PPKom, dilakukan serah terima jabatan
kepada pejabat yang baru.
Pasal 14
(1) Dalam hal tidak terdapat pegawai yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), PA/KPA dapat merangkap
sebagai PPKom.
(2) PA/KPA yang merangkap sebagai PPKom sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai
dengan bidang tugas PPKom.
(3) PPKom dalam Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
a. menyusun perencanaan pengadaan;
b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
c. menetapkan rancangan kontrak;
d. menetapkan HPS;
e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada
Penyedia;
f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
g. menetapkan tim pendukung;
h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
k. mengendalikan Kontrak;
l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
-
m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA
dengan berita acara penyerahan;
n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
kegiatan; dan
o. menilai kinerja Penyedia.
(4) Tim pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf g bertugas untuk
membantu urusan yang bersifat administrasi/ keuangan / kepada PA /
KPA / PPKom / Pokja Pemilihan.
(5) Tim atau tenaga ahli bertugas dalam rangka memberi masukan dan
penjelasan / pendampingan / pengawasan terhadap sebagian atau seluruh
pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.
(6) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKom
melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja; dan
b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas
anggaran belanja yang telah ditetapkan.
(7) PPKom dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
Bagian Kelima
Pejabat Pengadaan
Pasal 15
(1) PA pada Perangkat Daerah menetapkan Pejabat Pengadaan.
(2) Penetapan Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
proses pengadaan langsung dan E-Purchasing harus mengutamakan
pejabat pengadaan yang ada pada perangkat daerah masing-masing.
(3) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
syarat sebagai berikut:
a. merupakan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau Aparatur Sipil
Negara/personel lainnya yang memiliki Sertifikat Pengadaan
Barang/Jasa Tingkat Dasar;
b. memiliki integritas dan disiplin; dan
c. menandatangani Pakta Integritas.
(4) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengadaan tidak terikat
tahun anggaran dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
-
(5) Pejabat Pengadaan tidak boleh merangkap sebagai:
a. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau
Bendahara; atau
b. PjPHP untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama.
Pasal 16
Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas:
a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk
pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai
paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk
pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.
l00.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Bagian Keenam
Kelompok Kerja Pemilihan
Pasal 17
(1) Kepala BLP menetapkan Pokja Pemilihan.
(2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
syarat sebagai berikut:
a. merupakan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau Aparatur Sipil
Negara yang memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar
dan Sertifikat Kompetensi okupasi Pokja Pemilihan Paling lambat
tahun 2023;
b. memiliki integritas dan disiplin ;
c. menandatangani Pakta Integritas; dan
d. dapat bekerja sama dalam tim.
(3) Pokja Pemilihan ditetapkan dan melaksanakan tugas untuk setiap
paket pengadaan.
(4) Anggota Pokja Pemilihan tidak boleh merangkap sebagai:
a. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau
Bendahara untuk paket pengadaan barang/jasa yang sama; atau
b. PPHP untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama.
-
Pasal 18
(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:
a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk
katalog elektronik; dan
c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu
Anggaran paling banyak Rp.l00.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah); dan
2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa
Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak
Rp.l0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3
(tiga) orang.
(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia,
anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
ditambah sepanjang berjumlah gasal.
(4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.
Bagian Ketujuh
Agen Pengadaan
Pasal 19
(1) Agen pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dapat
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
(2) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPKom.
(3) Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPKom dilakukan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan diatur dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedelapan
Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
Pasal 20
(1) PA menetapkan PjPHP/PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
-
huruf j.
(2) PjPHP berasal dari Aparatur Sipil Negara.
(3) PPHP berjumlah gasal yang seluruhnya berasal dari dari Aparatur Sipil
Negara.
(4) Pengangkatan dan pemberhentian PjPHP/PPHP tidak terikat tahun
anggaran dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(5) PjPHP/PPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat
sebagai berikut :
a. memiliki integritas dan disiplin;
b. memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
c. memahami administrasi proses pengadaan barang/jasa; dan
d. menandatangani Pakta Integritas.
(6) PjPHP/PPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dari
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
(7) PjPHP/PPHP tidak boleh dirangkap oleh Pejabat Penandatangan
Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.
(8) PjPHP/PPHP diutamakan dari Perangkat Daerah sendiri.
Pasal 21
(1) PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas
memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak
Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas
memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit diatas Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai
paling sedikit di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Bagian Kesembilan
Penyelenggara Swakelola
Pasal 22
(1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h
terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas.
(2) Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal
pelaksanaan, dan rencana biaya.
-
(3) Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan
melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan
penyerapan anggaran.
(4) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik
maupun administrasi Swakelola.
Pasal 23
(1) Personel Tim Pelaksana dan Tim Pengawas pada penyelenggara Swakelola
Tipe I merupakan Pegawai Perangkat Daerah penanggungjawab anggaran.
(2) Personel pada Tim Penyelenggara Swakelola Tipe II:
a. Tim Persiapan dan Tim Pengawas merupakan Pegawai Perangkat
Daerah penanggung jawab anggaran; dan
b. Tim Pelaksana Pegawai Perangkat Daerah lain pelaksana
Swakelola.
(3) Personel pada Tim Penyelenggara Swakelola Tipe III:
a. Tim Persiapan dan Tim Pengawas merupakan Pegawai Perangkat
Daerah penanggung jawab anggaran; dan
b. Tim Pelaksana merupakan pengurus/anggota Organisasi
Kemasyarakatan pelaksana Swakelola.
(4) Personel pada Penyelenggara Swakelola Tipe IV yang meliputi Tim
Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas merupakan
pengurus/anggota Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
Pasal 24
(1) Penetapan/pengangkatan Penyelenggara Swakelola sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan sebagai berikut:
a. tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA;
b. tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA
penanggungjawab anggaran serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh
Pimpinan Perangkat Daerah lain pelaksana swakelola;
c. tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA
serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh Pimpinan Organisasi
Kemasyarakatan pelaksana swakelola; atau
d. tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh Pimpinan
Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola.
(2) Pengangkatan dan pemberhentian Penyelenggara Swakelola dapat tidak
terikat tahun anggaran.
-
Pasal 25
(1) Tim Persiapan dan Tim Pelaksana pada Swakelola Tipe I dapat terdiri dari
personel yang sama.
(2) Tim Persiapan dan Tim Pengawas pada Swakelola Tipe II dan Tipe III
dapat terdiri dari personel yang sama.
(3) Penyelenggara Swakelola Tipe I dan Tipe IV dapat dibantu oleh tim teknis
dan/atau tim/tenaga ahli.
(4) Jumlah tenaga ahli dalam pelaksanaan Swakelola Tipe I tidak boleh
melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai swakelola diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Bagian Kesepuluh
Penyedia
Pasal 26
(1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf I wajib memenuhi
kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas :
a. Pelaksanaan Kontrak;
b. Kualitas barang/jasa;
c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
e. Ketepatan tempat penyerahan.
BAB IV
PERENCANAAN PENGADAAN
Pasal 27
(1) Perencanaan pengadaan merupakan langkah awal dari proses pengadaan
yang menentukan proses pengadaan berikutnya yang dilaksanakan dengan
berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan
akuntabel.
(2) Perencanaan Pengadaan disusun oleh PPKom sesuai kebutuhan Perangkat
Daerah masing-masing, untuk tahun anggaran berikutnya sebelum
berakhirnya tahun anggaran berjalan.
-
(3) Penyusunan Perencanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan oleh PPKom yang menjabat pada tahun pelaksanaan
perencanaan.
(4) Dalam hal terjadi pergantian PPKom pada tahun pelaksanaan perencanaan,
dilakukan serah terima jabatan kepada PPKom yang baru dan tugas
menyusun Perencanaan Pengadaan beralih menjadi tugas PPKom yang
baru.
(5) Dalam rangka meningkatkan kualitas Perencanaan Pengadaan yang
dilakukan PPKom, proses penyusunan Perencanaan Pengadaan dapat
dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
(6) Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan
bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Perangkat Daerah setelah persetujuan nota kesepakatan Kebijakan Umum
APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
Pasal 28
(1) Perencanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:
a. Identifikasi kebutuhan;
b. Penetapan barang/jasa;
c. Cara Pengadaan;
d. Jadwal pengadaan;
e. Anggaran pengadaan; dan
f. Penyusunan dan pengumuman rencana umum pengadaan.
(2) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan tahapan awal dari Perencanaan Pengadaan yang dilakukan
pada tahun anggaran berjalan untuk kegiatan di tahun anggaran
berikutnya.
(3) Identifikasi Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan memperhatikan:
a. Prinsip efisien dan efektif dalam pengadaan Barang/Jasa;
b. Aspek pengadaan berkelanjutan;
c. Penilaian Prioritas kebutuhan;
d. Barang/Jasa pada Katalog elektronik;
e. Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa; dan
f. Barang Jasa yang telah tersedia/ dimiliki/dikuasai.
-
Pasal 29
(1) Proses identifikasi kebutuhan dilakukan berdasarkan rencana kegiatan
yang ada dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.
(2) Proses identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
jenis pengadaan:
a. Barang, untuk identifikasi kebutuhannya dilaksanakan oleh PPKom
pada tahun berjalan yang mendukung kegiatan di tahun berikutnya
dengan memperhatikan:
1. Kemudahan untuk memperoleh barang di pasaran;
2. Tingkat komponen dalam negeri (TKDN);
3. Keterangan asal barang;
4. Kesusuaian barang;
5. Status Kelayakan barang yang tersedia;
6. Jadwal kebutuhan barang;
7. Pihak yang memerlukan (sebagai pengelola/pengguna barang); dan
8. Persyaratan lainnya.
b. Pekerjaan Konstruksi, untuk identifikasi kebutuhannya dilaksanakan
oleh PPKom pada tahun berjalan yang mendukung kegiatan di tahun
berikutnya dengan memperhatikan:
1. Kesesuaian kebutuhan Pekerjaan Konstruksi;
2. Kompleksitas Pekerjaan Konstruksi;
3. Keterlibatan usaha kecil;
4. Waktu penyelesaian Pekerjaan Konstruksi;
5. Penggunaan barang/material;
6. Persentase bagian/komponen dalam negeri;
7. Studi kelayakan Pekerjaan Konstruksi;
8. Desain Pekerjaan Konstruksi;
9. Kontrak pekerjaan konstruksi; dan
10. Pembebasan lahan.
c. Jasa Konsultansi, untuk identifikasi kebutuhannya dilaksanakan oleh
PPKom pada tahun berjalan yang mendukung kegiatan di tahun
berikutnya dengan memperhatikan:
1. Kesesuaian Kebutuhan Jasa Konsultansi;
2. Fungi/Manfaat yang akan diperoleh;
3. Target yang akan ditetapkan;
4. Pihak yang menggunakan (penerima manfaat);
5. Waktu pelaksanaan pekerjaan;
-
6. Ketersediaan pelaku usaha yang sesuai;
7. Jasa Konsultansi untuk Pekerjaan Konstruksi; dan
8. Kontrak Jasa Konsultansi.
d. Jasa Lainnya, untuk identifikasi kebutuhannya dilaksanakan oleh
PPKom pada tahun berjalan yang mendukung kegiatan di tahun
berikutnya dengan memperhatikan:
1. Kesesuaian kebutuhan jasa lainnya;
2. Fungsi/ manfaat dari Jasa Lainnya;
3. Target yang diharapkan;
4. Waktu pelaksanaan pekerjaan Jasa lainnya; dan
5. Jasa Lainnya yang bersifat rutin.
Pasal 30
(1) Penetapan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
huruf b merupakan hasil analisis terhadap kebutuhan barang/jasa dari
proses identifikasi kebutuhan yang dapat menggambarkan kebutuhan
nyata untuk mendukung dan mencapai program, kegiatan dan output unit
organisasi.
(2) PPKom dalam menetapkan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berdasarkan jenis pengadaannya yang dituangkan ke dalam Formulir
Perencanaan Pengadaan.
(3) Jenis pengadaan barang/jasa berupa Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa
Konsultansi dan/atau Jasa Lainnya, termasuk pengadaan yang dilakukan
secara terintegrasi.
(4) Barang/jasa yang telah ditetapkan berdasarkan jenis pengadaannya
selanjutnya dikodefikasikan berdasarkan pada klasifikasi Baku Komoditas
Indonesia (KBKI) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
(5) Apabila kodefikasi barang/jasa yang telah ditetapkan belum tercantum
dalam KBKI, maka dapat menggunakan pedoman kategorisasi lain yang
diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh kementrian teknis terkait.
Pasal 31
(1) Cara Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c,
PPkom menentukan cara pengadaan yang dilakukan dengan
memperhatikan tugas pokok dan fungsi unit organisasi serta sifat yang
akan dilaksanakan.
-
(2) Cara pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan melalui:
a. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri
oleh Perangkat Daerah, Perangkat Daerah Lain, Organisasi
Kemasyarakatan, atau Kelompok Masyarakat;
b. Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh
Pelaku Usaha yang dalam proses perencanaan Pengadaan meliputi
kegiatan:
1) Penyusunan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja;
2) Penyusunan Perkiraan Biaya / Rencana Anggaran Biaya;
3) Pemaketan Pengadaan Barang/jasa;
4) Konsolidasi Pengadaan Barang/jasa; dan
5) Biaya Pendukung.
Pasal 32
(1) Jadwal pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf
d, dilakukan dengan memperhatikan perkiraan waktu penetapan renja
Perangkat Daerah, KUA PPAS Pemerintah Daerah.
(2) Dalam penyusunan jadwal pengadaan barang/jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan:
a. Jenis Karakteristik dari barang/jasa yang dibutuhkan;
b. Metode dan waktu pengiriman barang/jasa;
c. Waktu pemanfaatan barang/jasa di masing-masing perangkat Daerah;
d. Metode pemilihan yang dilakukan;
e. Jangka waktu prosespemilihan penyedia; dan
f. Ketersediaan barang/jasa di pasar.
Pasal 33
(1) PPKom dalam menyusun Anggaran pengadaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ayat (1) huruf e terdiri atas biaya barang/jasa yang
dibutuhkan dan biaya pendukungnya.
(2) Perkiraan biaya barang/jasa yang dibutuhkan dan biaya pendukungnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk proses
perencanaan pengadaan sebagai dasar dalam mengajukan kebutuhan
anggaran untuk tahun anggaran berikutnya kepada pejabat yang
berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
-
Pasal 34
(1) Komponen biaya pada Anggaran Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 untuk pengadaan barang terdiri dari:
a. Biaya barang;
b. Biaya pengepakan;
c. Biaya pemasangan;
d. Biaya Pengujian;
e. Biaya pelatihan;
f. Biaya pemeliharaan; dan/atau
g. Biaya lain sesuai kebutuhan.
(2) Komponen biaya pada Anggaran Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 untuk pekerjaan konstruksi terdiri dari:
a. Biaya perencanaan;
b. Biaya pengawasan;
c. Biaya konstruksi; dan/atau
d. Biaya lain sesuai kebutuhan.
(3) Komponen Biaya pada Anggaran Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 untuk Jasa Konsultansi terdiri dari:
a. Biaya langsung personel (Remuneration);
b. Biaya langsung non personel (Direct Reimbursable Cost); dan/atau
c. Biaya lain sesuai kebutuhan.
(4) Komponen biaya pada Anggaran Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 untuk Jasa lainnya terdiri dari:
a. Biaya upah;
b. Biaya bahan;
c. Biaya peralatan;
d. Biaya tarif layanan; dan/atau
e. Biaya lain sesuai kebutuhan.
Pasal 35
(1) PA/KPA menetapkan Perencanaan Pengadaan yang telah disusun oleh
PPKom.
(2) Penetapan Perencanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
PA/KPA dapat menggunakan Surat Penetapan atau dokumen lain, seperti
Nota Dinas, surat Keluar, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan
penetapan Perencanaan Pengadaan dengan melampirkan formulir
identifikasi kebutuhan, Formulir Perencanaan Pengadaan dan/atau
-
dokumen pendukung lainnya.
(3) Formulir identifikasi kebutuhan dan Formulir Perencanaan Pengadaan
sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
Pasal 36
(1) Penyusunan dan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f, dilaksanakan dari PPKom
dengan menyusun RUP berdasarkan hasil Penetapan Perencanaan
Pengadaan yang dituangkan dalam formulir sebagai dasar untuk
menuangkan dalam aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
(2) Bentuk dan Format Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan Pengadaan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 27 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
BAB V
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA
Bagian Kesatu
Persiapan Swakelola
Pasal 37
(1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi penetapan
sasaran, Penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan,
dan RAB.
(2) Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh PA/KPA.
(3) Penetapan Penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai berikut:
a. Tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA;
b. Tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA,
serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh Perangkat Daerah lain
pelaksana Swakelola;
c. Tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA
serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh pimpinan Ormas pelaksana
Swakelola; atau
d. Tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh pimpinan
Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
-
(4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
PPKom dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu
yang dilaksanakan dengan Kontrak tersendiri.
(5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat digunakan
dalam pelaksanaan Swakelola tipe I dan jumlah tenaga ahli tidak boleh
melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana.
(6) Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam KAK kegiatan/subkegiatan
/output.
(7) Rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat dievaluasi
dan ditetapkan oleh PPKom.
Pasal 38
(1) Biaya Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dihitung berdasarkan
komponen biaya pelaksanaan Swakelola.
(2) PA dapat mengusulkan standar biaya masukan/keluaran Swakelola
kepada Bupati.
Bagian Kedua
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
Pasal 39
(1) Kegiatan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPKom
meliputi:
a. menetapkan HPS;
b. menetapkan rancangan kontrak;
c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan,
jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.
(2) Persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara
Elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 1
HPS
Pasal 40
(1) Penetapan HPS oleh PPKom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a
dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat
-
dipertanggungjawabkan,
(2) HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan
keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead cost).
(3) Nilai HPS hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat
terbuka dan tidak bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan.
(4) Rincian harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tercantum
dalam Dokumen Anggaran Belanja/RKA/DPA tidak bersifat rahasia.
(5) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan
Nilai (PPN).
(6) HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan
Pajak Penghasilan (PPh).
(7) HPS digunakan sebagai:
a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran
harga satuan;
b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi
penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari
nilai HPS.
(8) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian daerah.
(9) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/ Jasa dengan
Pagu Anggaran paling banyak Rp l0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-
purchasing, dan Tender pekerjaan terintegrasi.
(10) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum
batas akhir untuk:
a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.
Pasal 41
PPKom menyusun HPS berdasarkan pada:
a. Hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun
pada tahap perencanaan pengadaan;
b. Pagu Anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA atau untuk proses
pemilihan yang dilakukan sebelum penetapan DPA mengacu kepada Pagu
Anggaran yang tercantum dalam RKA Perangkat Daerah; dan
c. Hasil review perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk
komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost), dan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN).
-
Pasal 42
(1) PPKom dapat menetapkan tim atau tenaga ahli yang bertugas memberikan
masukan dalam penyusunan HPS berdasarkan data/ informasi yang
dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam menyusun HPS antara lain:
a. harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang /jasa
diproduksi /diserahkan /dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya
pemilihan Penyedia;
b. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh
Pemerintah Daerah dan/atau asosiasi;
c. daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan
harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh
pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha;
d. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan
dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah;
e. hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan
Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
f. perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh
konsultan perencana (engineer’s estimate);
g. informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk
tender/seleksi internasional; dan/atau
h. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi asosiasi
profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri,
termasuk sumber data dari situs web komunitas internasional yang
menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar
negeri yang berlaku secara internasional termasuk lokasi pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa.
Pasal 43
(1) Perhitungan HPS digunakan untuk menghitung masing-masing jenis
barang/jasa untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa
konsultansi dan Jasa lainnya.
(2) Tata cara penghitungan HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
-
Paragraf 2
Kontrak
Pasal 44
(1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya
terdiri atas:
a. Lumsum;
b. Harga Satuan;
c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
d. Terima Jadi (Tumkey); dan
e. Kontrak Payung.
(2) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
a. Lumsum;
b. Waktu Penugasan; dan
c. Kontrak Payung.
(3) Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2)
huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah
harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
b. berorientasi kepada keluaran; dan
c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/ keluaran yang
dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
(4) Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur
pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh
pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat
Kontrak ditandatangani;
b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi
volume pekerjaan; dan
c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
(5) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1
(satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
-
(6) Kontrak Terima Jadi (Tumkey) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian
seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai
dilaksanakan; dan
b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan
dalam Kontrak.
(7) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2)
huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu
untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu
pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.
(8) Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang
ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
(9) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang
membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah
mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:
a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau
lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau
b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk
jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3
(tiga) Tahun Anggaran.
Pasal 45
(1) Bentuk Kontrak terdiri atas:
a. bukti pembelian/pembayaran;
b. kuitansi;
c. Surat Perintah Kerja (SPK);
d. surat perjanjian; dan
e. surat pesanan.
(2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling
banyak Rp l0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
-
(3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk
Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp l00.000.000,00
(seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling
sedikit di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan
nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan
untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai
paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp
l00.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan
untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing atau pembelian
melalui toko daring.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kontrak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan dokumen pendukung Kontrak, dengan berpedoman pada
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 3
Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja
Pasal 46
(1) Dalam menyusun spesifikasi teknis/ KAK:
a. menggunakan produk dalam negeri;
b. menggunakan produk bersertifikat SNI; dan
c. memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.
(2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan
merek terhadap:
a. komponen barang/jasa;
b. suku cadang;
c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;
d. barang/jasa dalam katalog elektronik; atau
e. barang/jasa pada Tender Cepat.
-
(3) Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan produk bersertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan sepanjang tersedia dan tercukupi.
Paragraf 4
Uang Muka dan Jaminan
Pasal 47
(1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
(2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha
kecil;
b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha
non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultan si; atau
c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak
Tahun Jamak.
(3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang
terdapat dalam Dokumen Pemilihan.
Pasal 48
(1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
a. Jaminan Penawaran;
b. Jaminan Sanggah Banding;
c. Jaminan Pelaksanaan;
d. Jaminan Uang Muka; dan
e. Jaminan Pemeliharaan.
(2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
(3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi
atau surety bond.
(4) Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat:
a. tidak bersyarat, paling sedikit memenuhi kriteria:
1. dalam penyelesaian klaim tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu
kerugian yang diderita oleh Penerima Jaminan (Obligee), namun
cukup dengan surat pernyataan dari Pejabat Penandatangan
-
Kontrak bahwa telah terjadi pemutusan kontrak dari Pejabat
Penandatangan Kontrak dan/atau Penyedia wanprestasi;
2. dalam hal terdapat sengketa antara Penyedia dengan penjamin
atau dengan Pejabat Penandatangan Kontrak, persengketaan
tersebut tidak menunda pembayaran klaim;
3. dalam hal penjamin mengasuransikan kembali jaminan yang
dikeluarkan kepada bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan
penjaminan lain (re-insurance/contra guarantee), pelaksanaan
pencairan surat jaminan tidak menunggu proses pencairan dari
Bank, Perusahaan Asuransi, atau Perusahaan Penjaminan lain
tersebut;
4. Penjamin tidak akan menunda kewajiban pembayaran klaim
jaminan dengan alasan apapun termasuk alasan sedang dilakukan
upaya oleh penjamin agar pihak Terjamin (Principal) dapat
memenuhi kewajibannya dan/atau pembayaran premi/imbal jasa
belum dipenuhi oleh Terjamin (Principal);
5. dalam hal terdapat keberatan dari Penyedia, keberatan tersebut
tidak menunda proses pencairan dan pembayaran klaim; dan
6. dalam surat jaminan tidak terdapat klausula yang berisi bahwa
penjamin tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh praktik
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dilakukan oleh Terjamin
(Principal) maupun oleh Penerima Jaminan (Obligee).
b. mudah dicairkan, paling sedikit memenuhi kriteria:
1. jaminan dapat segera dicairkan setelah Penjamin menerima surat
permintaan pencairan/klaim dan pernyataan wanprestasi
pemutusan kontrak dari Pejabat Penandatangan Kontrak;
2. dalam pembayaran klaim, Penjamin tidak akan menuntut supaya
benda-benda pihak Terjamin (Principal) terlebih dahulu disita dan
dijual guna melunasi hutangnya; dan
3. Penjamin melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penerima
Jaminan (Obligee) akibat ketidakmampuan atau kegagalan atau
tidak terpenuhinya kewajiban Terjamin (Principal) sesuai dengan
perjanjian pokok.
c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja
Pemilihan/PPKom/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja
Pemilihan/PPKom diterima.
-
(5) Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan Penawaran,
Jaminan Sanggah Banding, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan
Pemeliharaan.
(6) Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi,
lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan,
penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga
pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis
Jaminan.
(7) Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, dan lembaga keuangan
khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan
asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Perusahaan
Penerbit Jaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk
suretyship di Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 49
(1) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3)
diberlakukan untuk nilai total HPS paling sedikit di atas Rp
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara
1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai total HPS.
(3) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Penawaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga
persen) dari nilai Pagu Anggaran.
Pasal 50
(1) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2)
besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS.
(2) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) besarnya 1% (satu persen) dari nilai
Pagu Anggaran.
-
Pasal 51
(1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1)
huruf c diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diperlukan, dalam hal:
a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia sudah dikuasai oleh
Pengguna; atau
b. Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing.
(3) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:
a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen)
sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan
Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen)
dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai
total HPS.
(4) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi adalah
sebagai berikut:
a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai
dengan 100% (seratus persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan
Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai
Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai
Pagu Anggaran.
(5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan
Konstruksi.
Pasal 52
(1) Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf
d diserahkan Penyedia kepada PPKom senilai uang muka.
(2) Nilai Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertahap
dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang
diterima.
-
Pasal 53
(1) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1)
huruf e diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang
membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima uang
retensi pada serah terima pekerjaan pertama (Provisional Hand Over).
(2) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan
14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
(3) Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai
kontrak.
Pasal 54
(1) Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga
jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
(2) Sertifikat Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh
produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.
Pasal 55
(1) Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan jenis Kontrak
Harga Satuan atau Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sesuai
dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam
Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan; dan
b. tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan
jelas dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen
Pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak.
(2) Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Penyesuaian harga pada Kontrak Tahun Jamak yang masa
pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
b. penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan
mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
c. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata
pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung
(overhead cost), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum
dalam penawaran;
d. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak;
-
e. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari
luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal
barang tersebut;
f. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya
adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13
(tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani; dan
g. indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan Kontrak terlambat
disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara
jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.
Paragraf 5
Metode Pemilihan Penyedia
Pasal 56
Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri
atas:
a. E-purchasing;
b. Pengadaan Langsung;
c. Penunjukan Langsung;
d. Tender Cepat; dan
e. Tender.
Pasal 57
E-purchasing sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 huruf a dilaksanakan
untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum
dalam katalog elektronik.
Pasal 58
(1) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 huruf b
dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 huruf b
dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Pengadaan langsung yang menggunakan bentuk kontrak Surat Perintah
Kerja dapat dilaksanakan dengan sistem pengadaan secara elektronik
(SPSE) dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai HPS sampai dengan Rp
-
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau
b. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS sampai dengan Rp
100.000.000,- (seratus juta rupiah).
(4) Pengadaan langsung yang menggunakan bentuk kontrak Surat Perintah
Kerja wajib dilaksanakan dengan sistem pengadaan secara elektronik
(SPSE) dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai HPS paling sedikit di atas
Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.
200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
b. Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai HPS paling sedikit diatas Rp
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,-
(Seratus juta rupiah);atau
c. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas
Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.
200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
(5) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan
melalui Non Tender Transaksional dengan pelaku usaha yang sudah
terdaftar dalam Sistem Informasi Kinerja Perusahaan (SIKAP).
(6) Dikecualikan untuk paket pekerjaan yang kualifikasi dari Pelaku Usaha
belum terdaftar dalam Sistem Informasi Kinerja Perusahaan (SIKAP)
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan cara non
transaksional.
Pasal 59
(1) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 huruf c
dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam
keadaan tertentu.
(2) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk
menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh
Presiden/Wakil Presiden;
b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi
intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden,
Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta
tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau
barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan
-
perundang-undangan;
c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem
konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan
bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/
diperhitungkan sebelumnya;
d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat
disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
e. pengadaan dan pen