bip.copernicus.gda.pl S 2018... · Web viewPrawo zamówień publicznych (Pzp) oraz przepisy...
Transcript of bip.copernicus.gda.pl S 2018... · Web viewPrawo zamówień publicznych (Pzp) oraz przepisy...
nr sprawy D10.251.45.S.2018
ZAMAWIAJĄCY:
COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA ISTOTNYCH OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości
zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na
Dostawę różnych wyrobów medycznych (14 Pakietów)
Zatwierdzam
Wiceprezes ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski
§ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
NIP 583-316-22-78, Regon 221964385, KRS 0000478705,
e-mail: [email protected], strona internetowa:
www.copernicus.gda.pl
Dział Zamówień PublicznychAl. Jana Pawła II 50, 80-462 GdańskTel.: 58 768-46-40, fax: 58 768-48-29
§ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
§ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych wyrobów medycznych:
(CPV: 33.18.31.00-7 – implanty ortopedyczne, 33.18.41.00-4 – implanty
chirurgiczne,33.18.11.00-3 – urządzenia do hemodializy, 33.19.00.00-8 – różne
urządzenia i produkty medyczne, 33.14.14.20-0 – rękawice chirurgiczne).
2. Pełny asortyment stanowiący przedmiot zamówienia, szacunkowe ilości,
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki graniczne zawarte są w
załączniku nr 2 (Pakiety 1-14). Wykonawca wypełniając pozycje w kolumnie „opisać
tak/nie” potwierdza spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego.
3. Przedmiot zamówienia określony w pakietach nr: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 -
dotyczy sprzedaży, w pakiecie nr 5 - komisu z użyczeniem, w pakietach nr 10, 11 -
komisu bez użyczenia.
4. Wykonawca zobowiązany jest przy pierwszej dostawie do dostarczenia wykazu
sprzętu medycznego/instrumentarium użyczonego na czas trwania umowy zgodnie
załącznikiem nr 1 - do projektu umowy nr 6-B (dotyczy Pakietu nr 5).
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
2
5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2011 z późn. zm.).
7. Maksymalny termin dostawy zamówienia częściowego - do 5 dni roboczych
(z uwzględnieniem zapisów w rozdziale XVI SIWZ – termin dostawy stanowi jedno
z kryteriów oceny ofert.)
8. W związku z tym, że ilość zamawianych wyrobów stanowi wielkość szacunkową,
uzależnioną od liczby przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych
oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia,
Zamawiający zastrzega, że szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu
lub zwiększeniu do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy
nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o realizację dostawy w wielkościach
podanych w ofercie, jak również z tytułu braku realizacji dostawy w wielkościach
podanych w ofercie.
9. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Projektach
umów - załącznik nr 6 – A, 6 – B, 6 – C.10. W przypadku asortymentu określonego przy pomocy wskazania znaku towarowego,
patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje
produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza
składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą
posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te,
które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje
się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez
niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
11. W przypadku opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje
się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez
niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
§ I V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
3
1. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
§ V. INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH, UMOWIE RAMOWEJ, DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane pakiety.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia
umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje
wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
§ VI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH Z WOLNEJ RĘKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 - 7 PZP
1. Zamawiający informuje, że nie przewiduje ww. zamówień.
§ VII. PODWYKONAWCY 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp (§ VIII ust. 3 SIWZ), w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu,
że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia
je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
§ VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
4
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu.2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie;
b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie;
c. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Podstawy wykluczenia z postępowania:1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie określonym
w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
2) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
3) Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
3. Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale „innych podmiotów”:1) Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
mogą polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej oraz zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawcy nie mogą polegać
na potencjale innych podmiotów w zakresie spełnienia warunków dotyczących
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy, kwalifikacji
zawodowych i wykształcenia osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
5
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy.
4) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, na potencjale którego Wykonawca polega, nie potwierdzają spełnienia
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec
tych podmiotów podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22,
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową
lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 3 pkt 1)
6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie miał
rzeczywisty dostęp do zasobów tych podmiotów w zakresie niezbędnym
do należytego wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści załączonych dokumentów
powinien wynikać:
zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
czy inne podmioty, na zdolności, których Wykonawca powołuje się w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi, których wskazane zdolności
dotyczą
4. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia:1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
6
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
poszczególne warunki udziału w postępowaniu określone w § VIII ust. 1 pkt 2) SIWZ
mogą zostać spełnione przez jednego Wykonawcę lub łącznie wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) Warunek określony w § VIII ust. 1 pkt 1) SIWZ powinien spełniać każdy
z Wykonawców samodzielnie.
6) Wykonawcy składający wspólną ofertę, o których mowa w ust. 4 pkt 1), ponoszą
solidarną odpowiedzialność za zobowiązania Wykonawcy, wynikające z umowy,
której projekt zawiera załącznik nr 6 – A, 6 – B, 6 –C.7) Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców, o których mowa
w ust. 4 pkt 1), Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
§ IX. WYKAZ OSWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 1. OŚWIADCZENIE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ – JEDZ
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie złożone w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym
na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (zwany dalej: „JEDZ” lub „jednolity
dokument”) stanowiącym wstępne potwierdzenie:
a) spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego
w § VIII ust. 1 pkt 2 SIWZ – Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia jedynie
ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji w Sekcji
α w Części IV JEDZ;
b) niepodlegania wykluczeniu z postępowania z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1
pkt 13-22 ustawy Pzp (Część III JEDZ Sekcja A, B, C, D);
W Części III Sekcja D JEDZ Wykonawca składa oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia o charakterze krajowym, tj.
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
7
wykluczenie Wykonawcy w przypadku skazania za przestępstwa przeciwko
wiarygodności dokumentów, przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa
przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a) i pkt 14 ustawy
Pzp), tj. m.in. za przestępstwa, o których mowa w art. 270-309 Kodeksu
karnego [przestępstwa wiarygodności dokumentów, przestępstwa przeciwko
mieniu i przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu] – w tym zakresie
Wykonawca powinien dodatkowo wykazać ewentualne środki naprawcze;
wykluczenie Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego
sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie (art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy
Pzp); zakaz orzekany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437
i 544) – zasady związane ze stosowaniem środków naprawczych w tym
zakresie nie obowiązują;
wykluczenie Wykonawcy, wobec którego zakaz ubiegania się o zamówienie
orzeczono tytułem środka zapobiegawczego (art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy
Pzp); środek ten orzekany jest w oparciu o art. 276 Kodeksu karnego –
zasady związane ze stosowaniem środków naprawczych w tym zakresie nie
obowiązują.
1.1. JEDZ dot. „innych podmiotów” Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych
w §VIII ust. 3 SIWZ, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów zobligowany jest
dołączyć do oferty również zobowiązanie tych podmiotów, o którym mowa w §VIII
ust. 3 pkt 6) SIWZ.
1.2. JEDZ dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienieW przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców jednolity
dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Jednolity dokument potwierdza w szczególności brak podstaw wykluczenia i spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
8
1.3. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę
wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny
mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których
mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego
przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
1.4. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest
poczta elektroniczna. (JEDZ należy przesłać na adres email:
UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest
niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.
a. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych
danych: .pdf, .doc, .docx,1
b. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z
narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które
umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w
szczególności w jednym z ww. formatów.
c. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego
JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania,
będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny,
spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.2
d. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany,
tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się
narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument
oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na
licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.
e. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty,
składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również
inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
9
o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych
zawartych w JEDZ.
f. Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki
sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać numer i nazwę
postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy.
g. Datą przesłania JEDZ będzie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ do
serwera pocztowego zamawiającego.
h. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ
składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku
Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.
1.4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Instrukcja dot. JEDZ 1. Ze strony internetowej Zamawiającego, na której udostępniona jest SIWZ, należy
pobrać plik w formacie XML o nazwie „zał. nr 3 do SIWZ – JEDZ”.
2. Następnie należy wejść na stronę https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl i
wybrać odpowiednią wersję językową.
3. Wybrać opcję „Jestem Wykonawcą” (opcję tę należy wybrać również w przypadku,
gdy formularz JEDZ wypełnia inny podmiot, na zasoby, którego powołuję się
Wykonawca)
4. Zaimportować pobrany wcześniej plik.
5. Wypełnić formularz.
1. Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych w jakich może zostać przedłożony
dokument JEDZ korzysta z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Należy pamiętać, że wybór określonych formatów danych nie może prowadzić do naruszenia
zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i jednocześnie musi
umożliwiać użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
10
2. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)
2. OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJWykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (m.in. informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu), zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ). W stosownej sytuacji,
wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą, który złożył ofertę lub ofertę częściową w tym samym
postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie
składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPELNIANIE WARUNKÓW I BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień
złożenia następujących dokumentów:
a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
b) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności – zał. nr 4 do SIWZ.
c) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 5 do SIWZ.
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
11
d) W razie wątpliwości, czy oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego - Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania:
a. po 1 sztuce próbek oferowanego wyrobu (bezpłatnych);
b. karty katalogowej lub karty technicznej
3.1. Dokumenty dot. „innych podmiotów’ Zamawiający wymaga od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w §VIII ust. 3 SIWZ, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów określonych w § IX ust. 3 pkt a-c.
3.2. Dokumenty dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienieW przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty
wymienione w § IX ust. 3 pkt a-c składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie.
3.3. Dokumenty składane przez Wykonawców zagranicznycha) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w § IX ust. 3 pkt a) (Informacja z Krajowego Rejestru Karnego), składa informację
z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Dokumenty ww. powinny
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa w pkt a) niniejszego ustępu, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty ww.
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
12
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
c) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje
się dokumentu, o którym mowa w pkt a) niniejszego ustępu, zastępuje
się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty
ww. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
4. WYMAGANIA ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW1) Zamawiający informuje, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania
wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania,
że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
3) Dokumenty składane w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
4) Oświadczenia, składane przez Wykonawcę, inne podmioty na zdolnościach
lub sytuacji których polega Wykonawca oraz przez podwykonawców, składane
są w postaci oryginału. Za oryginał uważa się oświadczenie złożone w formie
pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem.
5) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem.
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
13
6) Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonywane są w formie pisemnej przez
Wykonawcę albo podmiot trzeci albo Wykonawcę wspólnie ubiegającego
się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawcę – odpowiednio,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność
z oryginałem następuje w formie pisemnej.
7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
8) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w następujących sytuacjach:
a) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń
lub dokumentów, o których mowa w § IX ust. 3 pkt a-c w formie elektronicznej
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych
baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne. Zamawiający pobierze wówczas samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W takim
przypadku, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia
na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez
Zamawiającego dokumentów.
b) W przypadku, gdy Zamawiający posiada już oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca powinien wskazać Zamawiającemu sygnaturę postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.
§ X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca określi ceny ofertowe (brutto) poprzez wypełnienie wskazanych rubryk
w Formularzu asortymentowo-cenowym (zał. nr 1 do SIWZ) – zgodnie z wzorem
Zamawiającego.
2. Ceny brutto wszystkich elementów zamówienia należy skalkulować w sposób
jednoznaczny, tzn. uwzględnić ewentualne oferowane upusty, koszty transportu,
koszty ubezpieczenia, podatku VAT, gwarancji, rozmieszczenia, instalacji, montażu
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
14
oraz prezentacji przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego oraz wszystkie inne
niewymienione koszty, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Ceny należy podawać w złotych polskich. Podane ceny należy zaokrąglić do drugiego
miejsca po przecinku.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca,
składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)
towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
5. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
§ XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ W POSTĘPOWANIU ORAZ TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.
3. Oferty wraz z załącznikami, oświadczenia i dokumenty, o których mowa w § IX SIWZ oraz pełnomocnictwa składa się w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście.
4. W przypadku oświadczenia o grupie kapitałowej, o którym mowa w § IX ust 2 SIWZ
dopuszcza się drogę elektroniczną na adres email:
[email protected] lub faks pod nr (58) 768 48 29 –
z pisemnym potwierdzeniem (za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca
lub osobiście).
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
15
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż: na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania
wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert
nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania,
zamieści na stronie internetowej: www.copernicus.gda.pl.8. Kontakt z zamawiającym tel: 58 76 84 640, fax: 58 76 84 829,
e-mail: [email protected]
§ XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium
w prawidłowej wysokości dla danego pakietu, na który Wykonawca składa ofertę. Kwota
wadium dla ofert całkowitych wynosi 28.550,00 PLN, a dla ofert częściowych:
PakietKwota
wadium /PLN/
Pakiet 1 4.000,00
Pakiet 2 2.500,00
Pakiet 3 4.500,00
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
16
Pakiet 4 8.000,00
Pakiet 5 800,00
Pakiet 6 600,00
Pakiet 7 400,00
Pakiet 8 1.800,00
Pakiet 9 80,00
Pakiet 10 750,00
Pakiet 11 250,00
Pakiet 12 3.600,00
Pakiet 13 350,00
Pakiet 14 950,00
2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi być
udzielone do końca terminu związania ofertą.
3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta: PKO BANK POLSKI: 18 1440 1101 0000 0000 1114 3938
z dopiskiem „Wadium – D10.251.45.S.2018 - na pakiet …..”
Dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzony przez bank odcinek polecenia
dokonania przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego, przy czym w terminie
określonym dla wniesienia wadium środki powinny znaleźć się na rachunku
bankowym Zamawiającego. Kserokopię potwierdzenia dokonanego przelewu
należy dołączyć do oferty.
3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
3.3. gwarancjach bankowych,
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.5. poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1804, z późn. zm.).
4. W przypadku wniesienia wadium w formach wymienionych w § XII ust. 3 pkt. 3.2 - 3.5 SIWZ stosowny oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty.
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
17
5. Wadium wnoszone w formach określonych w § XII ust. 3 pkt. 3.2 - 3.5 SIWZ,
musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty wadium na każde
pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, z tytułu wystąpienia zdarzeń,
o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp.
6. Warunki zwrotu wadium i utraty wadium reguluje art. 46 ustawy Pzp.
§ XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą Zamawiający może tylko jeden raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
§ XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy składać w Sekretariacie Prezesa Copernicus Podmiot Leczniczy
Sp. z o.o. w Gdańsku, Al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk (pokój 44).2. Termin składania ofert upływa dnia 06 września 2018 r. o godz. 10.003. Oferty zostaną otwarte w tym samym dniu o godz. 11.00 w Gdańsku,
Al. Jana Pawła II 50, w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (minus) -1, pok. nr 093.
4. Decydująca jest data i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.
Oferty otrzymane po terminie wskazanym w ust. 2 będą zwrócone niezwłocznie.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
§ XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, trwałą czytelną
techniką. Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność złożenia na niej
własnoręcznego podpisu – art. 78 Kodeksu cywilnego – dotyczy to zarówno samej oferty
jak i wszystkich załączników do niej. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
18
2. Oferta powinna być sporządzona według wzorów Zamawiającego stanowiących
załączniki do SIWZ, tj.
Formularz oferty, zał. nr 1 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy,
3. Do oferty należy załączyć oświadczenia wymienione w § IX ust. 1 SIWZ. 4. Oferta musi być podpisana przez osobę, która jest upoważniona do reprezentowania
Wykonawcy w obrocie prawnym, a wszystkie jej strony parafowane. W przypadku
podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawca zobowiązany jest do załączenia
pełnomocnictwa w oryginale lub kopii uwierzytelnionej notarialnie.
5. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą
ofertę.
6. Zamawiający zaleca ponumerowanie wszystkich stron oferty celem stworzenia spisu
treści, sprawdzenia jej kompletności oraz ułatwienia komunikacji. Ponadto należy
połączyć wszystkie ze sobą w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie oferty.
7. W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię wymaganego
dokumentu, kopia ta musi być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem”
(każda zapisana strona) przez uprawnionego Wykonawcę (osobę(y) podpisującą(e)
ofertę).
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert.
Zmiany należy złożyć według takich samych zasad, jakie dotyczyły składania ofert
z dopiskiem: ZMIANA.
9. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że pisemne
powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
10. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec, jako tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) powinny zostać
umieszczone w odrębnej, zaklejonej kopercie (lub zabezpieczone w inny sposób),
opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa”, dołączonej do oryginału oferty. W treści oferty
powinna zostać umieszczona informacja, że dany dokument jest zastrzeżony.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 ustawy Pzp). Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca
nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę
do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku
z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
19
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
11. Ofertę należy umieścić w opakowaniu zamkniętym i zaadresowanym do Zamawiającego na adres: Sekretariat Prezesa Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk (pokój 44).
Zamknięte opakowanie zawierające ofertę Wykonawcy, winno być opisane:
nazwą i adresem Wykonawcy
Oferta na „Dostawę różnych wyrobów medycznych - pakiet nr…..” Nr sprawy D10.251.45.S.2018. Nie otwierać przed 06.09.2018 r. godz.11.00.
12. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają
wyłącznie Wykonawcę.
§ XVI. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
i ich znaczeniem:
1. Cena – waga 98% Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie
na podstawie następującego wzoru: Cmin / Cbad x 98 (Cmin - najniższa cena
ze złożonych ofert, Cbad - cena badanej oferty)
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 98 pkt.
2. Termin dostawy – waga 2%gdzie Wykonawca otrzyma:
- 0 pkt – 5 dni- 1 pkt – 3-4 dni- 2 pkt – 1-2 dni Zaoferowanie innego niż wymienione wyżej terminu dostawy będzie skutkowało
odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z SIWZ,
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 2 pkt.
2. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę
punktów.
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
20
§ XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem
art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało
przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w pkt 1, w przypadkach określonych w art. 94 ust. 2Pzp.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba
że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa
w art. 93 ust. 1 Pzp.
4. Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
§ XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
§ XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA1. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony
prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
§ XXI. ZAŁĄCZNIKI
Załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty.
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
21
2. Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy.3. Załącznik nr 3 – JEDZ.4. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o grupie kapitałowej. 5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dot. braku wyroku
lub decyzji w sprawie zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dot. braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
7. Załącznik nr 6 – Projekt umowy.
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
22
D10.251.45.S.2018Załącznik nr 1
..………………………………….
(pieczęć firmowa)
Dla Copernicus Podmiot Lecznicy Sp. z o. o. w Gdańsku
FORMULARZ OFERTY
FORMULARZ OFERTYI. Dane Wykonawcy1. Pełna nazwa Wykonawcy, adres, województwo, Nr Regon, Nr NIP
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Tel./fax. ………………………………………………………………………………….
e-mail do korespondencji związanej z przetargiem:..........................................………………..
2. Hasło dostępu do pliku JEDZ : …………………………………………………………
II. Przedmiot ofertyOferta dotyczy dostawy rożnych wyrobów medycznych (Pakiety 1-14).
III. Cena oferty oraz termin dostawyOferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wszelkimi wymogami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w załącznikach, stanowiących
jej integralną część.
1. Łączna cena oferty brutto: ……………………………………………….. PLN
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
23
Słownie: …………………………………………………………………………….……… PLN
Sposób skalkulowania cen zawiera formularz asortymentowo-cenowy. Ceny zawierają podatek VAT oraz wszelkie koszty i dodatkowe opłaty niezbędne do realizacji zamówienia.
1. Termin dostawy: …………………………………………………………… 0 pkt – max. 5 dni,
1 pkt – 3-4 dn,
2 pkt – 1-2 dni.
3. Oświadczam, że wybór niniejszej oferty:nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług *
będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie ......
……………………………………………………………… (należy wskazać nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania
u Zamawiającego takiego obowiązku podatkowego), o wartości
……………………………………. zł netto (należy wskazać wartość tego towaru
lub usługi bez kwoty podatku) *
* zaznaczyć właściwe
IV. Termin związania ofertą, oraz oświadczenia Wykonawcy1. Uważamy się za związanych ofertą w okresie 60 dni.2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
nie wnosimy do niej żadnych uwag.
3. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej
umowy, której treść zawiera załącznik nr 6 do SIWZ, w terminie i miejscu wskazanym
przez Zamawiającego.
4. Przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie oferty
nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.
5. Oświadczam, iż niniejsze zamówienie:
powierzę podwykonawcom / nie powierzę podwykonawcom*Powierzę następujący zakres prac podwykonawcom:
1) …………………………………
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
24
2) …………………………………
* niepotrzebne skreślić
6. Niniejszym informuję, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach …….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane. Obowiązkiem
wykonawcy jest wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
oraz załączenie dowodów potwierdzających zastrzeżenie.
7. Administratorem danych osobowych jest Copernicus PL Sp. z o.o. ul Nowe Ogrody 1-6 ,
80-803 Gdańsk. Swoje dane osobowe udostępniam dobrowolnie w celu uczestniczenia
w procesie zamówień publicznych realizowanych przez Szpital i mam prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania.
V. Warunki płatnościTerminy zapłaty i inne warunki płatności – zgodnie z projektem umowy stanowiącym
załącznik nr 6 do SIWZ.
VI. Określenie statusu przedsiębiorstwa Wykonawcy (do celów statystycznych)Oświadczam, że jesteśmy / nie jesteśmy MŚP1 (niepotrzebne skreślić)
VII. Wpłata wadium:1. Przedkładamy potwierdzenie wniesienia wadium w formie
……………………............................................................................................................
w wysokości
…………….......................................................................................................................
2. Zamawiający zwróci wadium na konto Wykonawcy
nr……..........................................................................….................................……………
w banku……………………………………………………………………………….................
1 Zgodnie z Zaleceniem Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (2003/361/WE): a) Na kategorię przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 osób, i których obroty roczne nie przekraczają 50 mln EUR, i/lub których roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. b) W kategorii MŚP, małe przedsiębiorstwo jest zdefiniowane jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób, i którego obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. c) W kategorii MŚP, przedsiębiorstwo mikro jest zdefiniowane jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób, i którego obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR.
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
25
VIII. Załączniki i dokumenty złożone przez Wykonawcę łącznie z ofertą: 1. Formularz oferty - str........... oferty.
2. Formularz asortymentowo-cenowy - str. ........ oferty.
3. JEDZ - str. ........ oferty.
4. Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy(jeżeli dotyczy)-
str. ........oferty.
5. Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie
(jeżeli dotyczy) - str. ........ oferty.
6. Zobowiązanie innych podmiotów, o którym mowa w §VIII ust. 3 pkt 6) SIWZ
(jeżeli dotyczy) - str. ........ oferty.
7. Dowód wniesienia wadium - str. ........ oferty.
8. Inne: - str. ........ oferty.
9. Inne: - str. ........ oferty
Oferta została złożona na ..................ponumerowanych kolejno stronach łącznie
ze wszystkimi załącznikami wymaganymi przez Zamawiającego.
………………….....................................................................(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
26
..................................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
Załącznik nr 4 D10.251.45.S.2018
O Ś W I A D C Z E N I Eo braku podstaw do wykluczenia dot. braku wyroku lub decyzji w sprawie zalegania
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
”Dostawę różnych wyrobów medycznych (Pakiety 1-14)”
Będąc przedstawicielem(lami) Wykonawcy:
(nazwa firmy)
oświadczam(my), że wobec Wykonawcy, którego reprezentuję(my):
□ Nie został wydany prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
□ Został wydany prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, ale dokonano płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarto wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, co potwierdzają załączone do niniejszego oświadczenia dokumenty
…..…………….……………….… ………................................................................ (miejscowość i data (pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
Zaznaczyć właściwe Należy przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
27
Załącznik nr 5
D10.251.45.S.2018
O Ś W I A D C Z E N I Eo braku podstaw do wykluczenia dot. braku orzeczenia tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
”Dostawę różnych wyrobów medycznych (Pakiety 1-14)”
Będąc przedstawicielem(lami) Wykonawcy:
(nazwa firmy)
oświadczam(my), że wobec Wykonawcy, którego reprezentuję(my) brak jest orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
…..…………….………………… ………..................................................... (miejscowość i data (pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
28
Załącznik nr 6A
D10.251.45.S.2018
PROJEKT UMOWY NR -… .PN-APT.2018 (sprzedaż) - dotyczy Pakietów nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14
zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „PZP”,
w dniu ............................... 2018 roku w Gdańsku, pomiędzy Copernicus Podmiot Leczniczy
Sp. z o.o. z siedzibą w 80-803 Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 1-6, działającą zgodnie z wpisem
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000478705, dla której
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzi akta rejestrowe, NIP 583-31-62-278, zwaną w dalszej treści umowy
„ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:
Piotra Wróblewskiego - Wiceprezesa ds. ekonomicznych
a
firmą ........................... z siedzibą w ........................, działającą zgodnie z wpisem
do .................................... pod numerem ....................., NIP ........................, zwaną w dalszej
treści umowy „WYKONAWCĄ” , reprezentowaną przez:
1. .................................................. - ...............................................
2. .................................................. - ...............................................
o następującej treści:
§ 11. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa wyrobów medycznych dla Zamawiającego w
ilości, asortymencie, o parametrach i cenach określonych w załączniku nr 1 do oferty
Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy (Pakiety nr …...).
2. Określona ilość w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowi wielkość szacunkową,
uzależnioną od liczby przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
29
wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie
wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy szacunkowe
ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu do faktycznych bieżących potrzeb
Zamawiającego.
3. Termin przydatności do użycia wyrobu nie może być krótszy niż połowa okresu ważności
produktu liczone od daty dostawy.
4. Szacunkową wartość niniejszej umowy określa się na:
- brutto: ................. PLN (słownie złotych: ............................./100), w tym należny podatek
VAT.
5. W przypadku zmniejszenia (nie osiągnięcia) szacunkowych kwot wskazanych
w ust. 4 Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tym związane.
6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie dotyczącym jakości i parametrów
przedmiotu umowy mają zastosowanie zapisy SIWZ.
§ 2 1. Dostawy następować będą sukcesywnie, w liczbie i asortymencie, zgodnie z
zamówieniami częściowymi Zamawiającego w terminie do ….......... dni roboczych od dnia
otrzymania zamówienia.
2. Zamówienia będą składane pisemnie faksem na numer ........................... lub e-mailem na
adres .............................................., w przypadkach nagłych telefoniczne na numer
………………………...przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego – tj. Kierownika Działu
Wyrobów Medycznych lub osobę przez niego upoważnioną.
3. Dostawy odbywać się będą na ryzyko i koszt Wykonawcy do Magazynu Głównego
Zamawiającego (Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6, Apteki Szpitala Gdańsk, ul. Powstańców
Warszawskich 1-2, Gdańsk, Al. Jana Pawła II 50), wskazanego w zamówieniu, w dni robocze
w godz. 7.00 – 14.00.
4. Odpowiedzialność za dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie i w miejsce
wskazane przez Zamawiającego, (o którym mowa w ust. 3) ponosi Wykonawca.
5. W ramach umowy dla wskazanego przez Zamawiającego personelu Wykonawca
zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnych prezentacji wyrobów medycznych, które
Wykonawca dostarcza w ramach umowy.
6. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne do realizacji prezentacji materiały oraz udzieli
wszelkich wyjaśnień dotyczących dostarczanych w ramach umowy wyrobów medycznych.
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
30
7. Prezentacje zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w terminach
uzgodnionych przez strony po podpisaniu umowy.
§ 31. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia:
1) przy pierwszej dostawie - potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie
dokumentów wymaganych przez ustawę z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. z 2015, poz. 876 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze, potwierdzających iż oferowany
asortyment może być wprowadzony do obrotu i używania – na wezwanie zamawiającego,
2) przy pierwszej dostawie - potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie
dokumentów – karty charakterystyki w j. polskim dla asortymentu o standardzie jakościowym
spełniającym wymagania SIWZ i umowy lub/i inne dokumenty wskazane w formularzu
asortymentowo-cenowym (jeżeli dotyczy).
2. Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru
co do tożsamości
3. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia przy odbiorze
zamówionej częściowej partii towaru, braków ilościowych w poszczególnych opakowaniach,
wad jakościowych dostarczonego towaru oraz towarów przeterminowanych, braku ważnych
dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lub w przypadku uszkodzenia towaru.
4. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia wad ukrytych
towaru.
5. Reklamacja będzie składana telefonicznie, faksem, lub e-mailem i każdorazowo
niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
6. Towarem wadliwym jest towar niespełniający jakichkolwiek wymogów określonych
w ust. 1, 2, 3 i 4.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu
5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o reklamacji, o której mowa w ust. 5.
8. W przypadku dostarczenia towarów nie zamówionych przez Zamawiającego zostaną one
zwrócone Wykonawcy na jego koszt.
§ 4Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca,
co najmniej trzykrotnie nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie 4 dni
roboczych od daty zgłoszenia reklamacji, o której mowa w § 3 ust. 3 - 7 ze skutkami
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
31
określonymi w § 6 ust. 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone
w terminie 2 miesięcy, od dnia upływu terminu trzeciej wymiany zakwestionowanego towaru.
§ 51. Zapłata za dostarczony towar następować będzie przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze VAT w terminie do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury VAT przez Zamawiającego. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności
fakturę zgodną z obowiązującą umową (w szczególności zawierająca prawidłowe, zgodne
z umową, nazwy handlowe i numery katalogowe) a tym samym również zgodną z art. 106e
ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zgodnie, z którym w fakturach powinny
być wskazane m.in. prawidłowe ceny jednostkowe, prawidłowe kwoty należności,
prawidłowe nazwy i ilości.
2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia faktury VAT, pod rygorem uznania
za nie dostarczoną, razem z towarem w miejsce dostawy, a w przypadku przesłania faktury
pocztą z zaznaczeniem, która komórka zamawiała.
3. Wykonawca zobowiązuje się do negocjowania terminu zapłaty ewentualnych zaległości
płatniczych Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego i z tych
względów zgodnie z art. 490 § 2 k.c. nie będzie przysługiwać mu uprawnienie o którym
mowa w art. 490 § 1 k.c.
5. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody
przez Zamawiającego. W szczególności Zamawiający zastrzega, że wierzytelności
przysługujące Wykonawcy w związku z wykonaniem niniejszej umowy nie mogą być
przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.
§ 61. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw
bądź odmowy dostaw w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia częściowego za każdy
dzień niedotrzymania terminu w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin określony
w § 2 ust. 1.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany
towaru wadliwego na towar bez wad (po uprzedniej reklamacji przez Zamawiającego) w
wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień niedotrzymania
terminu w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin określony w § 3 ust. 7.
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
32
3. W przypadku niedotrzymania terminu w dostawie towaru ponad 1 dzień roboczy
Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy (faksem, pisemnie lub e-mailem),
ma prawo zakupić towar na rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku
Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami
wynikającymi z niniejszej umowy a cenami zakupionych przez Zamawiającego towarów oraz
do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia zrealizowanego
przez Zamawiającego u innego dostawcy, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony
w § 2 ust. 1.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
wartości brutto umowy określonej w § 1 ust. 4 w przypadku odstąpienia przez
Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 5 lub § 4.
5. Zamawiający może odstąpić od przedmiotowej umowy w przypadku niezrealizowania
przez Wykonawcę w terminie trzech kolejnych zamówień. Oświadczenie o odstąpieniu od
umowy może być złożone w terminie 2 miesięcy, od dnia upływu terminu zrealizowania
trzeciego kolejnego zamówienia.
6. Powyższe (ust. 1-4) kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania uzupełniającego (przenoszącego wartość zastrzeżonej kary w rozumieniu
art. 484 § 1 k.c.) na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.
7. Odstąpienie może dotyczyć całej umowy lub części jeszcze nie zrealizowanej przez
Wykonawcę.
8. Kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy nie będzie przysługiwać
Zamawiającemu, jeżeli zamówienia nie zostały zrealizowane z powodu zdarzenia o
charakterze „siły wyższej” tj. gwałtownego, nieoczekiwanego i niemożliwego do przewidzenia
działania sił przyrody lub nadzwyczajnych zdarzeń natury społecznej (strajki, zamieszki).
9. Za towar niedostarczony w terminie (nieterminową dostawę) uznaje się także towar, który
nie spełnia warunków określonych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy lub towar uszkodzony.
10. Wysokość kar umownych wskazanych w ust. 1 – 3 nie może przekroczyć 70 % wartości
wskazanej w § 1 ust.4 (wartości szacunkowej umowy).
§ 71. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych
w art. 145 „PZP".
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
33
2. Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zamówienia pozostałej części towaru
niezrealizowanej w okresie trwania umowy z uwagi na zmniejszone potrzeby
Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy między innymi w zakresie:
1) numeru katalogowego produktu przy zachowaniu jego parametrów, nazwy produktu przy
zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania i liczby opakowań, w sytuacji, gdy
wprowadzony zostanie do sprzedaży produkt zmodyfikowany lub udoskonalony a zmiany
te nie będą skutkować zwiększeniem wartości umowy,
2) wydłużenia terminu jej obowiązywania do 4 miesięcy, z zastrzeżeniem możliwości zmian
w zakresie wynagrodzenia w przypadku, gdy w trakcie okresu trwania umowy ponad termin
określony w § 10, zajdą następujące zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - w przypadku
wykazania przez Wykonawcę, iż powyższe zmiany mają wpływ na koszt wykonania
zamówienia, wynagrodzenia zostanie zmienione w odpowiednim (ustalonym przez
strony) do zmian zakresie. Zmienione wynagrodzenie wejdzie w życie od dnia
wejścia w życie zmienionych przepisów prawa, jeżeli zmiana przepisów miała wpływ
na koszt wykonania zamówienia od tego dnia (dnia wejścia w życie zmiany
przepisów),
3) cen określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w przypadku obniżenia przez
Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy,
4) cen określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy w przypadku zmiany cen
urzędowych asortymentu będącego przedmiotem umowy, wprowadzonych rozporządzeniem
odpowiedniego Ministra, przy czym zmiany te mogą dotyczyć wyłącznie obniżenia cen
asortymentu będącego przedmiotem umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o każdej
propozycji zmiany umowy na podstawie ust. 2 lit. a-c z załączeniem dokumentów
potwierdzających wystąpienie przesłanek tam określonych, z dwutygodniowym
wyprzedzeniem.
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
34
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, mogą nastąpić za zgodą stron wyłącznie
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz „PZP”.
§ 9Spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają
rozstrzygnięciu, przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10Umowa niniejsza obowiązuje przez okres 12 miesięcy od daty jej zawarcia.
§ 11Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:
Załącznik nr 6B
D10.251.45.S.2018
PROJEKT UMOWY NR -… PN-APT.2018 (komis z użyczeniem)-Dotyczy Pakietu nr 5
zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „PZP”,
w dniu ............................... 2018 roku w Gdańsku, pomiędzy Copernicus Podmiot Leczniczy
Sp. z o.o. z siedzibą w 80-803 Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 1-6,
działającą zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
35
nr 0000478705, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe, NIP 583-31-62-278,
zwaną w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:
Piotra Wróblewskiego - Wiceprezesa ds. ekonomicznych
a
firmą ........................... z siedzibą w ........................, działającą zgodnie z wpisem
do .................................... pod numerem ....................., NIP ........................, zwaną w dalszej
treści umowy „WYKONAWCĄ” , reprezentowaną przez:
1. .................................................. - ...............................................
2. .................................................. - ...............................................
o następującej treści:
§ 11. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa wyrobów medycznych dla Zamawiającego
w ilości, asortymencie, o parametrach i cenach określonych w załączniku nr 1 do oferty
Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy (Pakiety nr …...).
2. Określona ilość w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowi wielkość szacunkową,
uzależnioną od liczby przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści
wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie
wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy szacunkowe
ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu stosowanie do faktycznych bieżących potrzeb
Zamawiającego.
3. Termin przydatności do użycia wyrobu nie może być krótszy niż połowa okresu ważności
produktu liczone od daty dostawy.
4. Szacunkową wartość niniejszej umowy określa się na:
- brutto: ................. PLN (słownie złotych: ............................./100), w tym należny podatek
VAT.
5. W przypadku zmniejszenia (nie osiągnięcia) szacunkowych kwot wskazanych
w ust. 4 Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tym związane.
6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie dotyczącym jakości i parametrów
przedmiotu umowy mają zastosowanie zapisy SIWZ.
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
36
§ 2 1. Dostawy następować będą sukcesywnie, w liczbie i asortymencie, zgodnie
z zamówieniami częściowymi Zamawiającego w terminie do ………….. dni roboczych od
dnia otrzymania zamówienia.
2. Zamówienia będą składane pisemnie faksem na numer .................... lub e-mailem
na adres ................................................, w przypadkach nagłych telefonicznie na numer
……………………z osobę wyznaczoną przez Zamawiającego – tj. Kierownika Działu
Wyrobów Medycznych lub osobę przez niego upoważnioną..
3. Dostawy odbywać się będą na ryzyko i koszt Wykonawcy do Magazynu Głównego
Zamawiającego (Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6, Apteki Szpitala Gdańsk, ul. Powstańców
Warszawskich 1-2, Gdańsk, Al. Jana Pawła II 50), wskazanego w zamówieniu, w dni robocze
w godz. 7.00 – 14.00.
4. Odpowiedzialność za dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie i w miejsce
wskazane przez Zamawiającego, (o którym mowa w ust. 3) ponosi Wykonawca.
5. W ramach umowy dla wskazanego przez Zamawiającego personelu Wykonawca
zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnych prezentacji wyrobów medycznych, które
Wykonawca dostarcza w ramach umowy.
6. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne do realizacji prezentacji materiały oraz udzieli
wszelkich wyjaśnień dotyczących dostarczanych w ramach umowy wyrobów medycznych.
7. Prezentacje zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w terminach
uzgodnionych przez strony po podpisaniu umowy.
8. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowanego przeszkolenia
personelu Centralnej Sterylizatorni w zakresie pełnego użycia (dezynfekcja, mycie
konserwacja, składanie, sterylizacja) każdego z zestawów narzędziowych w ramach
niniejszej umowy – jeżeli dotyczy.
§ 31. Wykonawca zleca, a Zamawiający przyjmuje w nieodpłatne przechowywanie wyrobów
medycznych tak, żeby zachować je w stanie niewskazującym na zniszczenie
lub uszkodzenie i odpowiedzialny jest wobec Wykonawcy za wszelkie szkody mogące
powstać przy ich przechowywaniu.
2. Zamawiający jako miejsce przechowywania wskazuje swoją siedzibę mieszczącą
się w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 1-6 i Szpital Św. Wojciecha.
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
37
3. Przejęcie wyrobów medycznych na przechowanie dokonane zostanie na podstawie
protokołu przyjęcia podpisanego przez upoważnionych pisemnie przez strony,
przedstawicieli.
§ 41. Zamawiający zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania wyrobów medycznych
tak, żeby zachować je w stanie niewskazującym na zniszczenie lub uszkodzenie
i odpowiedzialny jest wobec Wykonawcy za wszelkie szkody mogące powstać
przy uch przechowywaniu.
2. Wykonawca może w każdej chwili, po powiadomieniu Zamawiającego, dokonać spisu
z natury wyrobów medycznych przekazanych na przechowanie, a ponadto przysługuje
mu prawo kontroli warunków przechowywania.
3. Czynności określone w ust.2 Wykonawca może dokonać tylko w obecności osoby
upoważnionej przez Zamawiającego.
§ 5Wykonawca może odebrać wyroby medyczne oddane na przechowanie po uprzednim
powiadomieniu Zamawiającego pisemnie na 30 dni przed datą odbioru.
§ 6Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości wyrobów
medycznych oddanych Zamawiającemu na przechowanie (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy) poprzez ich bieżące uzupełnianie w terminie do 3 dni roboczych
od daty otrzymania formularza (protokołu zużycia), o którym mowa w §7 ust. 2.
§71. Zamawiający ma prawo zakupić przechowywanie wyroby medyczne na potrzeby własne
w ilościach i asortymencie określonych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
2. O pobraniu przechowywanych wyrobów medycznych na potrzeby własne, Zamawiający
zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od daty pobrania na
uzgodnionym pomiędzy stronami formularzu.
§ 81. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia:
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
38
1) przy pierwszej dostawie - potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie
dokumentów wymaganych przez ustawę z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. z 2015, , poz. 876 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze, potwierdzających
iż oferowany asortyment może być wprowadzony do obrotu i używania – na wezwanie
zamawiającego,
2) przy pierwszej dostawie - potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie
dokumentów – karty charakterystyki w j. polskim dla asortymentu o standardzie jakościowym
spełniającym wymagania SIWZ i umowy,
2. Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru,
co do tożsamości
3. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia przy odbiorze
zamówionej częściowej partii towaru, braków ilościowych w poszczególnych opakowaniach,
wad jakościowych dostarczonego towaru oraz towarów przeterminowanych, braku ważnych
dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lub w przypadku uszkodzenia towaru.
4. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia wad ukrytych
towaru.
5. Reklamacja będzie składana telefonicznie, faksem, lub e-mailem i każdorazowo
niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
6. Towarem wadliwym jest towar niespełniający jakichkolwiek wymogów określonych
w ust. 1, 2, 3 i 4.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu
4 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o reklamacji, o której mowa w ust. 5.
8. W przypadku dostarczenia towarów niezamówionych przez Zamawiającego zostaną
one zwrócone Wykonawcy na jego koszt.
§ 91. Wykonawca oświadcza, że w celu umożliwienia Zamawiającemu prawidłowego
wykorzystania przedmiotu umowy, zobowiązuje się użyczyć /sprzęt medyczny
/instrumentarium opisany zgodnie z załącznikiem nr 1a do formularza asortymentowo-
cenowego, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, zwane dalej przedmiotem użyczenia.
2. Wykonawca oświadcza, że:
a) posiada tytuł prawny do dysponowania przedmiotem użyczenia, o jakim mowa w ust. 1.
b) wartość rynkowa użyczonego sprzętu medycznego/instrumentarium, zgodna
z załącznikiem nr 2 do umowy.
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
39
c) przedmiot użyczenia jest sprawny technicznie, wolny od wszelkich wad fizycznych
(w tym także ukrytych), prawnych oraz spełnia wszelkie wymogi określone przepisami prawa
i posiada odpowiednie zgody i certyfikaty w zakresie dopuszczającym je do umówionego
użytku, których kopie jest gotów okazać na żądanie Zamawiającego,
d) okres użyczenia jest równy okresowi trwania umowy/okresowi wykorzystania wyrobu
medycznego dostarczonego wraz z przedmiotem użyczenia.
3. Wydanie przedmiotu użyczenia przez Wykonawcę nastąpi po podpisaniu niniejszej
umowy/wraz z pierwszą dostawą/ łącznie z dostawą tego wyrobu medycznego, do którego
przedmiot użyczenia ma zostać wykorzystany i zostanie stwierdzone protokołem
przekazania podpisanym przez obie strony. Miejscem wydania przedmiotu użyczenia będzie
Blok Operacyjny.
4. W protokole, o którym mowa w ust. 3, zostanie opisany stan techniczny urządzenia.
5. Zamawiający zobowiązuje się używać przedmiot użyczenia w sposób odpowiadający
jego przeznaczeniu i właściwościom.
6. Zamawiający, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Spółki, nie może przekazać
urządzenia innemu podmiotowi w posiadanie, jak też do wykorzystania.
7. Zamawiający będzie ponosił koszty bieżącej eksploatacji przedmiotu użyczenia.
8. Osobą odpowiedzialną za prawidłowe korzystanie z urządzenia, jak też upoważnioną
do podpisania protokołu przekazania i odbioru przedmiotu użyczenia jest Kierownik Bloku.
Po wygaśnięciu umowy, Zamawiający wyda przedmiot użyczenia Wykonawcy
bez uprzedniego wezwania, w stanie należytym, tj. takim, jaki winien być wynikiem
prawidłowego korzystania z urządzenia, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i zostanie
to potwierdzone protokołem odbioru.
9. Wykonawca zapewni bezpłatną wymianę uszkodzonych bądź wyeksploatowanych części
powierzonego instrumentarium, zapewni bezpłatny serwis /przeglądy okresowe - jeżeli
są takie wymagane. Przeglądy będą dokonywane w terminach wskazanych w zaleceniach
producenta. Serwis oraz wymiana uszkodzonych bądź wyeksploatowanych części
powierzonego instrumentarium będą wykonywane w terminach wskazanych przez
Zamawiającego.
§ 10Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca
co najmniej trzykrotnie nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie 4 dni
roboczych od daty zgłoszenia reklamacji, o której mowa w § 8 ust. 3 - 7 ze skutkami
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
40
określonymi w § 12 ust. 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu nastąpić może w terminie
2 miesięcy, od dnia upływu terminu trzeciej wymiany zakwestionowanego towaru.
§ 111. Zapłata za dostarczony towar następować będzie przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze VAT w terminie do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury VAT przez Zamawiającego. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności
fakturę zgodną z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106e ust. 1
ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w fakturach powinny być wskazane
prawidłowe ceny jednostkowe i prawidłowe kwoty należności.
2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia faktury VAT, pod rygorem uznania za nie
dostarczoną, razem z towarem w miejsce dostawy, a w przypadku przesłania faktury pocztą
z zaznaczeniem, która komórka zamawiała.
3. Wykonawca zobowiązuje się do negocjowania terminu zapłaty ewentualnych zaległości
płatniczych Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego i z tych
względów zgodnie z art. 490 § 2 k.c. nie będzie przysługiwać mu uprawnienie o którym
mowa w art. 490 § 1 k.c.
5. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody
przez Zamawiającego. W szczególności Zamawiający zastrzega, że wierzytelności
przysługujące Wykonawcy w związku z wykonaniem niniejszej umowy nie mogą być
przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.
§ 121. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw
bądź odmowy dostaw w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia częściowego za każdy
dzień niedotrzymania terminu w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin określony
w § 2 ust. 1.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany
towaru wadliwego na towar bez wad (po uprzedniej reklamacji przez Zamawiającego)
w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień niedotrzymania
terminu w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin określony w § 8 ust. 7.
3. W przypadku niedotrzymania terminu w dostawie towaru ponad 3 dni robocze
Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy (faksem, pisemnie lub e-mailem),
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
41
ma prawo zakupić towar na rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku
Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami
wynikającymi z niniejszej umowy a cenami zakupionych przez Zamawiającego towarów oraz
do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia zrealizowanego
przez Zamawiającego u innego dostawcy, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony
w § 2 ust. 1.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości
10% wartości brutto umowy określonej w § 1 ust. 4 w przypadku odstąpienia
przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn , o których mowa w ust. 7 lub § 10.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku zwłoki w wydaniu
przedmiotu użyczenia w wysokości 500 za każdy dzień zwłoki.
6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku zwłoki w wykonaniu
obowiązków wskazanych w § 9 ust.9 w wysokości 500 za każdy dzień zwłoki.
7. Zamawiający może odstąpić od przedmiotowej umowy w przypadku niezrealizowania
przez Wykonawcę w terminie trzech kolejnych zamówień. Złożenie oświadczenia o
odstąpieniu od umowy nastąpić może w terminie 2 miesięcy od dnia upływy terminu
zrealizowania trzeciego kolejnego zamówienia.
8. Powyższe (ust. 1- 6) kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania uzupełniającego (przenoszącego wartość zastrzeżonej kary w rozumieniu
art. 484 § 1 k.c.) na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.
9. Odstąpienie może dotyczyć całej umowy lub części jeszcze nie zrealizowanej przez
Wykonawcę.
10. Kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy nie będzie przysługiwać
Zamawiającemu, jeżeli zamówienia nie zostały zrealizowane z powodu zdarzenia
o charakterze „siły wyższej” tj. gwałtownego, nieoczekiwanego i niemożliwego do
przewidzenia działania sił przyrody lub nadzwyczajnych zdarzeń natury społecznej (strajki,
zamieszki).
11. Za towar niedostarczony w terminie (nieterminową dostawę) uznaje się także towar, który
nie spełnia warunków określonych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy lub towar uszkodzony.
12. Wysokość kar umownych wskazanych w ust. 1 – 3 nie może przekroczyć 70 % wartości
wskazanej w § 1 ust. 4 (wartości szacunkowej umowy).
13. Wysokość kar umownych wskazanych w ust. 5 – 6 nie może przekroczyć 50 % wartości
wskazanej w § 1 ust.4 (wartości szacunkowej umowy).
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
42
§ 131. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych
w art. 145 „PZP".
2. Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zamówienia pozostałej części towaru
niezrealizowanej w okresie trwania umowy z uwagi na zmniejszone potrzeby
Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy między innymi w zakresie:
1) numeru katalogowego produktu przy zachowaniu jego parametrów, nazwy produktu przy
zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania i liczby opakowań, w sytuacji gdy
wprowadzony zostanie do sprzedaży produkt zmodyfikowany lub udoskonalony a zmiany te
nie będą skutkować zwiększeniem wartości umowy,
2) wydłużenia terminu jej obowiązywania do 4 miesięcy, z zastrzeżeniem możliwości zmian
w zakresie wynagrodzenia w przypadku, gdy w trakcie okresu trwania umowy ponad termin
określony w § 16, zajdą następujące zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - w przypadku
wykazania przez Wykonawcę, iż powyższe zmiany mają wpływ na koszt wykonania
zamówienia, wynagrodzenia zostanie zmienione w odpowiednim (ustalonym przez
strony) do zmian zakresie. Zmienione wynagrodzenie wejdzie w życie od dnia
wejścia w życie zmienionych przepisów prawa, jeżeli zmiana przepisów miała wpływ
na koszt wykonania zamówienia od tego dnia (dnia wejścia w życie zmiany
przepisów),
3) cen określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w przypadku obniżenia przez
Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy,
4) cen określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy w przypadku zmiany cen
urzędowych asortymentu będącego przedmiotem umowy, wprowadzonych rozporządzeniem
odpowiedniego Ministra, przy czym zmiany te mogą dotyczyć wyłącznie obniżenia cen
asortymentu będącego przedmiotem umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o każdej
propozycji zmiany umowy na podstawie ust. 2 lit. a-c z załączeniem dokumentów
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
43
potwierdzających wystąpienie przesłanek tam określonych, z dwutygodniowym
wyprzedzeniem.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, mogą nastąpić za zgodą stron wyłącznie
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 14W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz „PZP”.
§ 15Spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają
rozstrzygnięciu, przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 16Umowa niniejsza obowiązuje przez okres 12 miesięcy od daty jej zawarcia.
§ 17Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
44
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU UMOWY NR -… PN-APT.2018 (komis z użyczeniem)-Dotyczy Pakietu nr 5
.......................pieczątka firmy
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO/INSTRUMENTARIUM UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY*
Załącznik nr 1A do formularza asortymentowo-cenowego dla Pakietu nr 5
dostarczyć przy pierwszej dostawie
L.p. Nazwa Zestawu Nazwa narzędzia/Nr ref./ model
Ilość sztuk Wartość jednostkowa brutto
1 Napędy rymerwiertarkapiła rękojeśćkluczKontener sterylizacyjnyładowarkaakumulatory
PEŁNA NAZWA ZESTAWU INSTRUMENTARIUM ………………………………………………………
Lp. Pełna nazwa narzędzia/Nr ref./model
Nr producenta(na narzędziu)
Liczba narzędzi w zestawie
Wartość jednostkowa brutto
123...
Dokładny opis kontenera języku polskim; 1. wielkość (szerokość x głębokość x wysokość),2. nr producenta kontenera, pokrywy, filtrów,3. rodzaj filtrów,4. termin ważności po sterylizacji,5. opis dodatkowego wyposażenia
* Wykonawca wypełnia zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego zawartymi pod formularzem asortymentowo-cenowym.
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
45
Wartość netto całego zestawu narzędzi (instrumentarium)..........................................
Wartość brutto całego zestawu narzędzi (instrumentarium)..........................................
Dodatkowe elementy:1. waga pełnego, gotowego do użycia zestawu,2. opis narzędzi,3. fotografie każdego narzędzia4. fotografia całego zestawu5. instruktaż filmowy ( jeżeli firma posiada)6. pełna instrukcja:1. rozkładania i składania narzędzia,2. dezynfekcji + mycia,3. konserwacji,4. sterylizacji,
Całość przekazana w edytowalnej wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD (dokument PDF, MS Word lub MS Excel w języku polskim zgodnie z powyższą tabelą) i papierowej (wydrukowanej) wraz z kompletnym zestawem narzędziowym do siedziby zamawiającego.
Dostawca sprzętu jest zobowiązany do udokumentowanego przeszkolenia personel u Centralnej Sterylizatorni w zakresie pełnego użycia (dezynfekcja, mycie, konserwacja, składanie, sterylizacja) każdego zestawu narzędziowego.
Wykonawca dostarczy 2 egzemplarze materiałów wzorcowych dotyczących instrumentarium - (dla Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni), w których zawarte będą:
informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji oferowanych narzędzi wzorcowe fotografie każdej palety narzędzi,
............................................podpis osoby uprawnionej
Załącznik nr 6C
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
46
D10.251.45.S.2018
PROJEKT UMOWY NR -... .PN-APT.2018 (komis bez użyczenia)-dotyczy Pakietów nr 10, 11
zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „PZP”,
w dniu ............................... 2018 roku w Gdańsku, pomiędzy Copernicus Podmiot Leczniczy
Sp. z o.o. z siedzibą w 80-803 Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 1-6, działającą
zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
0000478705, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe, NIP 583-31-62-278, zwaną w
dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:
Piotra Wróblewskiego - Wiceprezesa ds. ekonomicznych
a
firmą ........................... z siedzibą w ........................, działającą zgodnie z wpisem
do .................................... pod numerem ....................., NIP ........................, zwaną w dalszej
treści umowy „WYKONAWCĄ” , reprezentowaną przez:
1. .................................................. - ...............................................
2. .................................................. - ...............................................
o następującej treści:
§ 11. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa wyrobów medycznych dla Zamawiającego
w ilości, asortymencie, o parametrach i cenach określonych w załączniku nr 1 do oferty
Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy (Pakiety nr …...).
2. Określona ilość w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowi wielkość szacunkową,
uzależnioną od liczby przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści
wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie
wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy szacunkowe
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
47
ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu stosownie do faktycznych potrzeb
Zamawiającego.
3. Termin przydatności do użycia wyrobu nie może być krótszy niż połowa okresu ważności
produktu liczone od daty dostawy.
4. Szacunkową wartość niniejszej umowy określa się na:
- brutto: ................. PLN (słownie złotych: ............................./100), w tym podatek VAT.
5. W przypadku zmniejszenia (nie osiągnięcia) szacunkowych kwot wskazanych w ust. 4
Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tym związane.
6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie dotyczącym jakości i parametrów
przedmiotu umowy mają zastosowanie zapisy SIWZ.
§ 2 1. Dostawy następować będą sukcesywnie, w liczbie i asortymencie, zgodnie z
zamówieniami częściowymi Zamawiającego w terminie do ….......... dni roboczych od dnia
otrzymania zamówienia.
2. Zamówienia będą składane pisemnie faksem na numer ............... lub e-mailem na
adres ................................, w przypadkach nagłych telefonicznie na numer
……………………… przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego – tj. Kierownika Działu
Wyrobów Medycznych lub osobę przez niego upoważnioną.
3. Dostawy odbywać się będą na ryzyko i koszt Wykonawcy do Magazynu Głównego
Zamawiającego (Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6, Apteki Szpitala Gdańsk, ul. Powstańców
Warszawskich 1-2, Gdańsk, Al. Jana Pawła II 50), wskazanego w zamówieniu, w dni robocze
w godz. 7.00 – 14.00.
4. Odpowiedzialność za dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie i w miejsce
wskazane przez Zamawiającego (o którym mowa w ust. 3) ponosi Wykonawca.
5. W ramach umowy dla wskazanego przez Zamawiającego personelu Wykonawca
zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnych prezentacji wyrobów medycznych, które
Wykonawca dostarcza w ramach umowy.
6. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne do realizacji prezentacji materiały oraz udzieli
wszelkich wyjaśnień dotyczących dostarczanych w ramach umowy wyrobów medycznych.
7. Prezentacje zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w terminach
uzgodnionych przez strony po podpisaniu umowy.
§ 3
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
48
1. Wykonawca zleca, z Zamawiający przyjmuje w nieodpłatne przechowywanie wyrobów
medycznych tak, żeby zachować je w stanie nie wskazującym na zniszczenie
lub uszkodzenie i odpowiedzialny jest wobec Wykonawcy za wszelkie szkody mogące
powstać przy ich przechowywaniu.
2. Zamawiający jako miejsce przechowywania wskazuje swoją siedzibę mieszczącą
się w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 1-6 i Szpital Św. Wojciecha.
3. Przejęcie wyrobów medycznych na przechowanie dokonane zostanie na podstawie
protokołu przyjęcia podpisanego przez, upoważnionych pisemnie przez strony,
przedstawicieli.
§ 4
1. Zamawiający zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania wyrobów medycznych
tak, żeby zachować je w stanie nie wskazującym na zniszczenie lub uszkodzenie
i odpowiedzialny jest wobec Wykonawcy za wszelkie szkody mogące powstać
przy ich przechowywaniu.
2. Wykonawca może w każdej chwili, po powiadomieniu Zamawiającego, dokonać spisu
z natury wyrobów medycznych przekazanych na przechowanie, a ponadto przysługuje
mu prawo kontroli warunków przechowywania.
3. Czynności określone w ust.2 Wykonawca może dokonać tylko w obecności osoby
upoważnionej przez Zamawiającego.
§ 5Wykonawca może odebrać wyroby medyczne oddane na przechowanie po uprzednim
powiadomieniu Zamawiającego pisemnie na 30 dni przed datą odbioru.
§ 6Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości wyrobów
medycznych oddanych Zamawiającemu na przechowanie (zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszej umowy) poprzez ich bieżące uzupełnianie w terminie do 3 dni roboczych
od daty otrzymania formularza (protokołu zużycia), o którym mowa w §7 ust. 2.
§7
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
49
1. Zamawiający ma prawo zakupić przechowywanie wyroby medyczne na potrzeby własne
w ilościach i asortymencie określonych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
2. O pobraniu przechowywanych wyrobów medycznych na potrzeby własne, Zamawiający
zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od daty pobrania
na uzgodnionym pomiędzy stronami formularzu (protokołu zużycia).
3. Dopiero po otrzymaniu formularza podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego, określonego w pkt. 2, Wykonawca może wystawić fakturę VAT.
§ 81. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia:
1) przy pierwszej dostawie - potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie
dokumentów wymaganych przez ustawę z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. z 2015, , poz. 876 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze, potwierdzających
iż oferowany asortyment może być wprowadzony do obrotu i używania – na wezwanie
Zamawiającego,
2) przy pierwszej dostawie – dokumentów informujących o sposobie dezynfekcji i sterylizacji
sprzętu z zaznaczeniem ile razy sprzęt może być poddawany sterylizacji lub / i katalogów
oferowanych produktów w języku polskim – na wezwanie Zamawiającego,
3) asortymentu o standardzie jakościowym spełniającym wymagania SIWZ i umowy,
2. Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru
co do tożsamości
3. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia przy odbiorze
zamówionej częściowej partii towaru, braków ilościowych w poszczególnych opakowaniach,
wad jakościowych dostarczonego towaru oraz towarów przeterminowanych, braku ważnych
dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lub w przypadku uszkodzenia towaru.
4. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia wad ukrytych
towaru.
5. Reklamacja będzie składana telefonicznie, faksem, lub e-mailem i każdorazowo
niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
6. Towarem wadliwym jest towar niespełniający jakichkolwiek wymogów określonych
w ust. 1, 2, 3 i 4.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu 4
dni roboczych od dnia otrzymania informacji o reklamacji, o której mowa w ust. 5.
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
50
8. W przypadku dostarczenia towarów nie zamówionych przez Zamawiającego zostaną
one zwrócone Wykonawcy na jego koszt.
§ 9Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca
co najmniej trzykrotnie nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie
3 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji, o której mowa w § 8 ust. 3 - 7 ze skutkami
określonymi w § 11 ust. 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy nastąpić może w
terminie 2 miesięcy, od dnia upływu terminu trzeciej wymiany zakwestionowanego towaru.
§ 101. Zapłata za dostarczony towar następować będzie przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze VAT w terminie do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury VAT przez Zamawiającego. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności
fakturę zgodną z obowiązującą umową (w szczególności zawierająca prawidłowe, zgodne
z umową, nazwy handlowe i numery katalogowe) a tym samym również zgodną z art. 106e
ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w fakturach powinny
być wskazane m.in. prawidłowe ceny jednostkowe, prawidłowe kwoty należności, prawidłowe
nazwy i ilości.
2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia faktury VAT, pod rygorem uznania
za nie dostarczoną, razem z towarem w miejsce dostawy, a w przypadku przesłania faktury
pocztą z zaznaczeniem, która komórka zamawiała.
3. Wykonawca zobowiązuje się do negocjowania terminu zapłaty ewentualnych zaległości
płatniczych Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego i z tych
względów zgodnie z art. 490 § 2 k.c. nie będzie przysługiwać mu uprawnienie o którym
mowa w art. 490 § 1 k.c.
5. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody
przez Zamawiającego. W szczególności Zamawiający zastrzega, że wierzytelności
przysługujące Wykonawcy w związku z wykonaniem niniejszej umowy nie mogą być
przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.
§ 11
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
51
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw
bądź odmowy dostaw w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia częściowego za każdy
dzień niedotrzymania terminu w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin określony
w § 2 ust. 1.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany
towaru wadliwego na towar bez wad (po uprzedniej reklamacji przez Zamawiającego)
w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień niedotrzymania
terminu w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin określony w § 8 ust. 7.
3. W przypadku niedotrzymania terminu w dostawie towaru ponad 3 dni robocze
Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy (faksem, pisemnie lub e-mailem),
ma prawo zakupić towar na rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku
Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami
wynikającymi z niniejszej umowy a cenami zakupionych przez Zamawiającego towarów oraz
do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia zrealizowanego
przez Zamawiającego u innego dostawcy, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony
w § 2 ust. 1.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
wartości brutto umowy określonej w § 1 ust. 4 w przypadku odstąpienia przez
Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn , o których mowa w ust. 5 lub § 9.
5. Zamawiający może odstąpić od przedmiotowej umowy w terminie 2 miesięcy w przypadku
niezrealizowania przez Wykonawcę w terminie trzech kolejnych zamówień. Złożenie
oświadczenia o odstąpieniu od umowy nastąpić może w terminie 2 miesięcy, od dnia upływu
terminu trzeciej wymiany zakwestionowanego towaru.
6. Powyższe (ust. 1-4) kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania uzupełniającego (przenoszącego wartość zastrzeżonej kary w rozumieniu
art. 484 § 1 k.c.) na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.
7. Odstąpienie może dotyczyć całej umowy lub części jeszcze nie zrealizowanej przez
Wykonawcę.
8. Kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy nie będzie przysługiwać
Zamawiającemu, jeżeli zamówienia nie zostały zrealizowane z powodu zdarzenia o
charakterze „siły wyższej” tj. gwałtownego, nieoczekiwanego i niemożliwego do przewidzenia
działania sił przyrody lub nadzwyczajnych zdarzeń natury społecznej (strajki, zamieszki).
9. Za towar niedostarczony w terminie (nieterminową dostawę) uznaje się także towar, który
nie spełnia warunków określonych w § 1 ust. 1 oraz niniejszej umowy lub towar uszkodzony.
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
52
10. Wysokość kar umownych wskazanych w ust. 1 – 3 nie może przekroczyć 70 % wartości
wskazanej w § 1 ust. 4 (wartości szacunkowej umowy).
§ 121. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych
w art. 145 „PZP".
2. Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zamówienia pozostałej części towaru
niezrealizowanej w okresie trwania umowy z uwagi na zmniejszone potrzeby
Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy między innymi w zakresie:
1) numeru katalogowego produktu przy zachowaniu jego parametrów, nazwy produktu
przy zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania i liczby opakowań, w sytuacji
gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży produkt zmodyfikowany lub udoskonalony
a zmiany te nie będą skutkować zwiększeniem wartości umowy,
2) wydłużenia terminu jej obowiązywania do 4 miesięcy, z zastrzeżeniem możliwości zmian
w zakresie wynagrodzenia w przypadku, gdy w trakcie okresu trwania umowy ponad termin
określony w § 15, zajdą następujące zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - w przypadku
wykazania przez Wykonawcę, iż powyższe zmiany mają wpływ na koszt wykonania
zamówienia, wynagrodzenia zostanie zmienione w odpowiednim (ustalonym przez
strony) do zmian zakresie. Zmienione wynagrodzenie wejdzie w życie od dnia
wejścia w życie zmienionych przepisów prawa, jeżeli zmiana przepisów miała wpływ
na koszt wykonania zamówienia od tego dnia (dnia wejścia w życie zmiany
przepisów),
3) cen określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w przypadku obniżenia przez
Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy,
4) cen określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy w przypadku zmiany cen
urzędowych asortymentu będącego przedmiotem umowy, wprowadzonych rozporządzeniem
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
53
odpowiedniego Ministra, przy czym zmiany te mogą dotyczyć wyłącznie obniżenia cen
asortymentu będącego przedmiotem umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o każdej
propozycji zmiany umowy na podstawie ust. 2 lit. a-c z załączeniem dokumentów
potwierdzających wystąpienie przesłanek tam określonych, z dwutygodniowym
wyprzedzeniem.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, mogą nastąpić za zgodą stron wyłącznie
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz „PZP”.
§ 14Spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają
rozstrzygnięciu, przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 15Umowa niniejsza obowiązuje przez okres 12 miesięcy od daty jej zawarcia.
§ 16Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
54
Załącznik nr 7 D10.251.45.S.2018
..................................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
O Ś W I A D C Z E N I Eo przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
„Dostawy różnych wyrobów medycznych (14 Pakietów)”
Będąc przedstawicielem(lami) Wykonawcy:
(nazwa firmy)
oświadczam(my), że Wykonawca, którego reprezentuję(my):
□ Nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn.
zm.) z innymi Wykonawcami, wskazanymi w informacji zamieszczonej przez Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp na jego stronie internetowej
□ Przynależy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) z innymi
Wykonawcami (podanymi przez nas niżej), wskazanymi w informacji zamieszczonej
Zaznaczyć właściwe
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
55
przez Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp na jego stronie internetowej
1) .........................................
2) .........................................
3) .........................................
...) ….......................................
…..…………….……… …………………............................................... (miejscowość i data (pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 GdańskCentrala telefoniczna: 58 76 40 100Sekretariat Biura Zarządu: 58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
www.copernicus.gda.pl [email protected]: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
56