Anexa 2 La HG 1405 Din 2010
-
Upload
david-persida-mariana -
Category
Documents
-
view
142 -
download
8
description
Transcript of Anexa 2 La HG 1405 Din 2010
-
HOTARARE nr. 1.405 din 28 decembrie 2010 privind aprobarea utilizarii unor conditii contractuale ale Federatiei
Internationale a Inginerilor Consultanti in Domeniul Constructiilor
(FIDIC) pentru obiective de investitii din domeniul infrastructurii de
transport de interes national, finantate din fonduri publice
EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 20 ianuarie 2011
Data intrarii in vigoare:
20 Ianuarie 2011
Forma actualizata valabila la data de
27 Iunie 2013
Prezenta forma actualizata este valabila incepand cu data de
20 Ianuarie 2011, pana la data de 27 Iunie 2013
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
ART. 1. Se aprob utilizarea Condiiilor de contract pentru echipamente i
construcii, inclusiv proiectare, prevzute n anexa nr. 1, i a
Condiiilor de contract pentru construcii cldiri i lucrri inginereti
proiectate de ctre beneficiar, prevzute n anexa nr. 2, ale Federaiei
Internaionale a Inginerilor Consultani n Domeniul Construciilor
(FIDIC), pentru obiective de investiii din domeniul infrastructurii de
transport de interes naional, finanate din fonduri publice. ART. 2 Toate unitile aflate n subordinea sau sub autoritatea Ministerului
Transporturilor i Infrastructurii au obligaia de a folosi condiiile
contractuale prevzute la art. 1 la ncheierea contractelor de lucrri
pentru obiective de investiii din domeniul infrastructurii de transport
de interes naional, finanate din fonduri publice, atunci cnd valoarea
estimat a contractului depete pragul valoric prevzut de art. 124 lit.
c) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri
publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare. ART. 3 Condiiile contractuale speciale, de modificare/completare a condiiilor
de contract prevzute la art. 1, se vor aproba prin ordin al ministrului
transporturilor i infrastructurii. ART. 4 Anexele nr. 1 i 2*) fac parte integrant din prezenta hotrre. __________ *) Anexele nr. 1 i 2 se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea
I, nr. 51 bis, care se poate achiziiona de la Centrul pentru relaii cu
publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureti, os. Panduri
nr. 1.
PRIM-MINISTRU EMIL BOC
Contrasemneaz: --------------- Ministrul transporturilor i infrastructurii, Anca Daniela Boagiu
-
p. Preedintele Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, Corneliu Burada
Ministrul finanelor publice, Gheorghe Ialomiianu
Bucureti, 28 decembrie 2010. Nr. 1.405.
ANEXA 2 Condiii de Contract pentru Construcii
PENTRU CLDIRI I LUCRRI INGINERETI PROIECTATE DE CTRE BENEFICIAR
Condiii Generale
1. Prevederi Generale 1.1. Definiii n Condiiile de Contract ("aceste Condiii"), care includ Condiiile
Speciale i aceste Condiii Generale, urmtoarele cuvinte i expresii vor
avea semnificaiile de mai jos. Cuvintele care indic persoane sau pri
includ societi sau alte entiti legale, cu excepia cazurilor n care
contextul cere altfel. 1.1.1. Contractul 1.1.1.1. "Contract" nseamn Acordul Contractual, Scrisoarea de Acceptare,
Scrisoarea de Ofert, Condiiile de Contract, Specificaiile, Planele,
Listele i alte documente (dac exist) care sunt incluse n Acordul
Contractual sau n Scrisoarea de Acceptare. 1.1.1.2. "Acord Contractual" nseamn acordul contractual (dac exist) la
care se face referire n Sub-Clauza 1.6 [Acordul Contractual] 1.1.1.3. "Scrisoare de Acceptare" nseamn scrisoarea de acceptare
oficial a Scrisorii de Ofert, semnat de ctre Beneficiar, inclusiv
orice memorandum anexat care cuprinde acordurile ntre Pri, semnate de
acestea. Dac nu exist o astfel de scrisoare de acceptare, expresia
"Scrisoare de Acceptare" nseamn Acordul Contractual, iar data de emitere
sau primire a Scrisorii de Acceptare nseamn data semnrii Acordului
Contractual. 1.1.1.4. "Scrisoare de Ofert" nseamn documentul intitulat scrisoare de
ofert, care a fost completat de ctre Antreprenor i include oferta
pentru Lucrri, semnat i adresat Beneficiarului. 1.1.1.5. "Specificaii" nseamn documentul intitulat Specificaii, aa
cum este inclus n Contract, i orice alte modificri sau adugiri ale
Specificaiilor n conformitate cu prevederile Contractului. Un astfel de
document expliciteaz caracteristicile Lucrrilor. 1.1.1.6. "Plane" nseamn planele aferente Lucrrilor, aa cum sunt
incluse n Contract, precum i orice alte plane modificate sau
suplimentare emise de ctre Beneficiar (sau n numele acestuia) n
conformitate cu prevederile Contractului. 1.1.1.7. "Liste" nseamn documentul(ele) intitulat(e) liste, completate
de ctre Antreprenor i transmise mpreun cu Scrisoarea de Ofert, aa
cum sunt incluse n Contract. Asemenea documente pot include Liste de
Cantiti, date, tabele i liste cu tarife i/sau preuri. 1.1.1.8. "Ofert" nseamn Scrisoarea de Ofert i toate documentele
incluse n Contract, pe care Antreprenorul lea depus mpreun cu
Scrisoarea de Ofert. 1.1.1.9. "Anex la Ofert" nseamn formularele completate, intitulate
Anexa la Ofert, care sunt anexate la Scrisoarea de Ofert i fac parte
din aceasta. 1.1.1.10. "Liste de Cantiti" i "Liste de Lucrri n Regie" nseamn
documentele numite astfel (dac exist), care sunt cuprinse n Liste.
-
1.1.2. Pri i Persoane 1.1.2.1. "Parte" nseamn Beneficiarul sau Antreprenorul, dup cum cere
contextul. 1.1.2.2. "Beneficiar" nseamn persoana numit beneficiar n Anexa la
Ofert i succesorii legali ai acestei persoane. 1.1.2.3. "Antreprenor" nseamn persoana(ele) numit(e) antreprenor n
Scrisoarea de Ofert acceptat de ctre Beneficiar i succesorii legali ai
acestei persoane. 1.1.2.4. "Inginer" nseamn persoana desemnat de ctre Beneficiar s
acioneze ca Inginer n scopurile Contractului i care este nominalizat
n Anexa la Ofert, sau alt persoan desemnat din cnd n cnd de ctre
Beneficiar i notificat Antreprenorului, potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 3.4 [nlocuirea Inginerului]. 1.1.2.5. "Reprezentantul Antreprenorului" nseamn persoana numit de
ctre Antreprenor n Contract sau desemnat din cnd n cnd de ctre
Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.3 [Reprezentantul
Antreprenorului], care acioneaz n numele Antreprenorului. 1.1.2.6. "Personalul Beneficiarului" nseamn Inginerul, asistenii la
care se face referire n Sub-Clauza 3.2 [Delegarea de ctre Inginer] i
tot restul personalului, fora de munc i ali angajai ai Inginerului
sau ai Beneficiarului i oricare alt personal notificat Antreprenorului,
de ctre Beneficiar sau Inginer, ca Personal al Beneficiarului. 1.1.2.7. "Personalul Antreprenorului" nseamn Reprezentantul
Antreprenorului i ntregul personal pe care Antreprenorul l folosete pe
antier, care poate include personalul, fora de munc, ali angajai ai
Antreprenorului, ai tuturor Subantreprenorilor i orice alt personal care
asist Antreprenorul la execuia Lucrrilor. 1.1.2.8. "Subantreprenor" nseamn orice persoan numit n Contract
Subantreprenor, sau orice persoan desemnat ca Subantreprenor pentru o
parte de Lucrri i succesorii legali ai acestor persoane. 1.1.2.9. "CAD" nseamn o persoan sau trei persoane numite astfel n
Contract, sau alt persoan(e) desemnat(e) potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 20.2 [Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau Sub-Clauzei
20.3 [Eecul Numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor]. 1.1.2.10. "FIDIC" nseamn Federation Internationale des Ingenieurs-
Conseils, federaia internaional a inginerilor consultani. 1.1.3. Date, Teste, Perioade i Terminare 1.1.3.1. "Dat de Baz" nseamn data anterioar cu 28 de zile fa de
ultima dat de depunere a Ofertei. 1.1.3.2. "Dat de ncepere a Lucrrilor" nseamn data notificat,
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1 [nceperea Lucrrilor]. 1.1.3.3. "Durat de Execuie" nseamn timpul necesar finalizrii
Lucrrilor sau a unui Sector de Lucrri (dup caz) potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Execuie], dup cum este declarat n Anexa la
Ofert (cu orice prelungire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4
[Prelungirea Duratei de Execuie], calculat din momentul Datei de
ncepere. 1.1.3.4. "Teste la Terminare" nseamn testele care sunt specificate n
Contract sau sunt convenite de ambele Pri, sau dispuse ca Modificri i
care sunt efectuate potrivit prevederilor Clauzei 9 [Teste la Terminare]
nainte ca Lucrrile sau un Sector de Lucrri (dup caz) s fie
recepionate de ctre Beneficiar. 1.1.3.5. "Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor" nseamn un
certificat emis potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepia Lucrrilor de
ctre Beneficiar]. 1.1.3.6. "Teste dup Terminare" nseamn testele care sunt specificate n
Contract (dac exist) i care sunt efectuate n conformitate cu
prevederile Condiiilor Speciale dup ce Lucrrile sau un Sector de
Lucrri (dup caz) sunt recepionate de ctre Beneficiar. 1.1.3.7. "Perioad de Notificare a Defeciunilor" nseamn perioada de
notificare a defeciunilor aprute la Lucrri sau Sectoare de Lucrri
(dup caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea Lucrrilor
Neexecutate i Remedierea Defeciunilor], aa cum se menioneaz n Anexa
-
la Ofert (cu toate prelungirile potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.3
[Prelungirea Perioadei de Notificare a Defeciunilor]), calculat de la
data la care Lucrrile sau Sectoarele de Lucrri sunt terminate potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepia Lucrrilor i a Sectoarelor de
Lucrri]. 1.1.3.8. "Proces Verbal de Recepie Final" nseamn certificatul emis
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9 [Procesul Verbal de Recepie
Final]. 1.1.3.9. "Zi" nseamn o zi calendaristic i "An" nseamn 365 de zile. 1.1.4. Moned i Pli 1.1.4.1. "Valoare de Contract Acceptat" nseamn valoarea acceptat n
Scrisoarea de Acceptare pentru execuia i terminarea Lucrrilor i
remedierea tuturor defeciunilor. 1.1.4.2. "Preul Contractului" nseamn preul definit n Sub-Clauza 14.1
[Preul Contractului] i include actualizrile efectuate n conformitate
cu prevederile Contractului. 1.1.4.3. "Cost" nseamn toate cheltuielile fcute (sau care urmeaz s
fie fcute) n mod rezonabil de ctre Antreprenor, indiferent dac sunt
fcute pe sau n afara antierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau
costuri similare, exclusiv profitul. 1.1.4.4. "Certificat Final de Plat" nseamn certificatul de plat emis
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.13 [Emiterea Certificatului Final de
Plat]. 1.1.4.5. "Situaie Final de Lucrri" nseamn situaia de lucrri
definit potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situaiilor
Finale de Lucrri]. 1.1.4.6. "Moned strin" nseamn o moned n care se pltete parial
(sau integral) Preul Contractului, dar nu Moneda Local. 1.1.4.7. "Certificat Interimar de Plat" nseamn certificatul de plat
emis potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preul Contractului i Plile],
altul dect Certificatul Final de Plat. 1.1.4.8. "Moned Local" nseamn moneda rii. 1.1.4.9. "Certificat de Plat" nseamn un certificat de plat emis
potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preul Contractului i Plile]. 1.1.4.10. "Sum Provizionat" nseamn suma (dac exist) care este
specificat n Contract ca provizion pentru execuia unei pri a
Lucrrilor sau pentru furnizarea de Echipamente, Materiale sau Servicii,
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.5 [Sume Provizionate]. 1.1.4.11. "Sume Reinute" nseamn sumele cumulate pe care Beneficiarul le
reine potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaiilor
Interimare de Lucrri] i le pltete potrivit prevederilor Sub-Clauzei
14.9 [Plata Sumelor Reinute]. 1.1.4.12. "Situaie de Lucrri" nseamn situaia de lucrri transmis de
ctre Antreprenor ca parte a solicitrii potrivit prevederilor Clauzei 14
[Preul Contractului i Plile], pentru emiterea certificatului de plat. 1.1.5. Lucrri i Bunuri 1.1.5.1. "Utilajele Antreprenorului" nseamn toate aparatele, mainile,
vehiculele i altele asemenea necesare pentru execuia i terminarea
Lucrrilor i remedierea oricror defeciuni. Sunt excluse Lucrrile
Provizorii, Utilajele asigurate de ctre Beneficiar (dac exist),
Echipamentele, Materialele i altele asemenea, care vor face sau fac parte
din Lucrrile Permanente. 1.1.5.2. "Bunuri" nseamn Utilajele Antreprenorului, Materialele,
Echipamentele i Lucrrile Provizorii, sau oricare din acestea, dup caz. 1.1.5.3. "Materiale" nseamn produse de orice tip (altele dect
Echipamentele) care vor face sau fac parte din Lucrrile Permanente,
inclusiv numai livrarea de materiale (dac exist) furnizate de ctre
Antreprenor, potrivit prevederilor Contractului. 1.1.5.4. "Lucrri Permanente" nseamn lucrrile permanente necesar a fi
executate de ctre Antreprenor potrivit prevederilor Contractului. 1.1.5.5. "Echipamente" nseamn aparatele, mainile i vehiculele care vor
face sau fac parte din Lucrrile Permanente. 1.1.5.6. "Sector" nseamn o parte din Lucrri specificat n Anexa la
-
Ofert ca Sector (dac exist). 1.1.5.7. "Lucrri Provizorii" nseamn toate lucrrile provizorii de orice
tip (altele dect Utilajele Antreprenorului), necesare pe antier pentru
execuia i terminarea Lucrrilor Permanente i remedierea oricror
defeciuni. 1.1.5.8. "Lucrri" nseamn Lucrrile Permanente i Lucrrile Provizorii,
sau oricare dintre acestea, dup caz. 1.1.6. Alte Definiii 1.1.6.1. "Documentele Antreprenorului" nseamn calculele, programele de
computer i alt software, plane, manuale, modele i alte documente
tehnice (dac exist), furnizate de ctre Antreprenor conform prevederilor
Contractului. 1.1.6.2. "ar" nseamn ara n care este amplasat antierul (sau cea mai
mare parte a acestuia), unde urmeaz a fi executate Lucrrile Permanente. 1.1.6.3. "Utilaje Asigurate de ctre Beneficiar" nseamn toate aparatele,
mainile i vehiculele (dac exist) puse la dispoziie de ctre
Beneficiar pentru a fi utilizate de ctre Antreprenor la execuia
Lucrrilor, aa cum se menioneaz n Specificaii, dar nu includ
Echipamentele care nu au fost recepionate de ctre Beneficiar. 1.1.6.4. "For Major" este definit n Clauza 19 [Fora Major]. 1.1.6.5. "Legi" nseamn toate legile naionale (sau ale rii),
decretele, ordonanele i alte legi, reglementri i hotrri ale oricrei
autoriti publice legal constituite. 1.1.6.6. "Garanie de Bun Execuie" nseamn garania (sau garaniile,
dac exist) asigurat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.2 [Garania de
Bun Execuie]. 1.1.6.7. "antier" nseamn locurile n care vor fi executate Lucrrile
Permanente i unde se vor livra Echipamentele i Materialele, i oricare
alte locuri prevzute n Contract ca fiind parte component a antierului. 1.1.6.8. "Imprevizibil" nseamn ceea ce nu poate fi prevzut n mod
rezonabil de ctre un Antreprenor cu experien, pn la data depunerii
Ofertei. 1.1.6.9. "Modificare" nseamn orice modificare a Lucrrilor, care se
dispune sau se aprob ca i modificare, potrivit prevederilor Clauzei 13
[Modificri i Actualizri]. 1.2. Interpretri Cu excepia situaiilor n care n Contract contextul cere altfel: (a) cuvintele care indic un gen includ toate genurile; (b) cuvintele care indic singularul includ i pluralul i cuvintele care
indic pluralul includ i singularul; (c) prevederile care includ cuvintele "a conveni", "convenit" sau "acord"
necesit nregistrarea n scris a acordului, i (d) "scris" sau "n scris" nseamn scris de mn, dactilografiat, tiprit
sau redactat electronic care devine nregistrare permanent. Notele de pe margine sau alte titluri nu vor fi luate n considerare la
interpretarea acestor Condiii. 1.3. Comunicarea n orice situaie n care, potrivit prevederilor acestor Condiii este
necesar emiterea de aprobri, certificate, consimminte, stabiliri,
ntiinri i solicitri, comunicarea se va face dup cum urmeaz: (a) n scris i livrat personal (cu confirmare de primire), trimis prin
pot sau curier sau prin oricare din sistemele de transmitere electronic
acceptate, dup cum se menioneaz n Anexa la Ofert; i (b) livrat, trimis sau transmis la adresa de contact a destinatarului,
menionat n Anexa la Ofert. n situaiile n care: (i) destinatarul transmite o ntiinare de schimbare a adresei, toat
corespondena va fi transmis n consecin; i (ii) destinatarul nu a declarat o alt adres n momentul solicitrii unei
aprobri sau consimmnt, rspunsul poate fi transmis la adresa de la
care s-a expediat solicitarea. Aprobrile, certificatele, consimmintele i stabilirile nu vor fi
reinute sau ntrziate nejustificat. Atunci cnd unei Pri i se emite un
certificat, emitentul va transmite o copie i celeilalte Pri. Cnd se
-
transmite o ntiinare unei Pri, de ctre cealalt Parte sau de ctre
Inginer, trebuie transmis o copie i Inginerului sau celeilalte Pri,
dup caz. 1.4. Legea i Limba Contractul va fi guvernat de legile rii (sau altei jurisdicii)
menionate n Anexa la Ofert. Dac exist versiuni ale oricrei pri din Contract, scrise n mai multe
limbi, va prevala versiunea n limba de referin menionat n Anexa la
Ofert. Limba folosit pentru comunicare va fi menionat n Anexa la Ofert. Dac
n anex nu se menioneaz o limb de comunicare, se va utiliza limba n
care a fost redactat Contractul (sau cea mai mare parte a acestuia). 1.5. Prioritatea Documentelor Documentele care alctuiesc Contractul trebuie considerate ca documente
care se expliciteaz reciproc. n scopul interpretrii, prioritatea
documentelor va fi aplicat n conformitate cu ordinea de mai jos: (a) Acordul Contractual (dac exist) (b) Scrisoarea de Acceptare (c) Scrisoarea de Ofert (d) Condiiile Speciale (e) Aceste Condiii Generale (f) Specificaiile (g) Planele; i (h) Listele i orice alte documente care fac parte din Contract. n caz de ambiguitate sau discrepane ale documentelor, Inginerul va emite
clarificrile sau instruciunile necesare. 1.6. Acordul Contractual Dac nu s-a convenit altfel Prile vor ncheia un Acord Contractual n
termen de 28 de zile dup primirea Scrisorii de Acceptare de ctre
Antreprenor. Acordul Contractual va avea coninutul din formularul anex
la Condiiile Speciale. Costurile aferente taxelor de timbru sau altor
taxe similare (dac exist) impuse de lege n legtur cu ncheierea unui
Acord Contractual vor fi suportate de ctre Beneficiar. 1.7. Cesionarea Nici o Parte nu va cesiona o parte sau ntregul Contract, beneficiu sau
orice alt drept n cadrul sau asupra Contractului. Prin excepie, fiecare
Parte: (a) poate cesiona ntregul Contract sau orice parte a acestuia cu acordul
prealabil al celeilalte Pri i numai la latitudinea exclusiv a acelei
Pri, i (b) poate cesiona, sub form de garanie n favoarea unei bnci sau unei
alte instituii financiare, dreptul su la orice sume de ncasat sau care
vor deveni ncasabile n derularea Contractului. 1.8. Pstrarea i Furnizarea Documentelor Specificaiile i Planele se vor afla n custodia i grija
Beneficiarului. Dac nu se specific altfel n Contract, dou copii ale
Contractului i ale fiecrei Plane ulterioare vor fi transmise
Antreprenorului care poate face sau solicita i alte copii pe cheltuial
proprie. Fiecare din Documentele Antreprenorului se va afla n custodia i grija
Antreprenorului pn la data prelurii acestora de ctre Beneficiar. Dac
nu este altfel prevzut n Contract, Antreprenorul va furniza Inginerului
ase copii ale fiecrui Document al Antreprenorului. Antreprenorul va pstra, pe antier, o copie a Contractului, publicaiile
menionate n Specificaii, Documentele Antreprenorului (dac exist),
Planele i Modificrile precum i alte comunicri emise potrivit
prevederilor Contractului. Personalul Beneficiarului va avea dreptul de
acces la toate aceste documente n orice moment rezonabil. Dac una dintre Pri descoper o eroare sau o deficien de natur
tehnic ntr-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la
execuia Lucrrilor, Partea va notifica cu promptitudine cealalt Parte cu
privire la acea eroare sau deficien. 1.9. ntrzieri n Transmiterea Planelor sau Instruciunilor
-
Antreprenorul va ntiina Inginerul de fiecare dat cnd exist
posibilitatea ca Lucrrile s fie ntrziate sau ntrerupte, ca urmare a
neprimirii de ctre Antreprenor ntr-un interval rezonabil de timp a unor
plane sau instruciuni necesare. ntiinarea va include detalii
referitoare la desenele i instruciunile necesare, detalii care s
specifice motivul pentru care i termenul la care acestea ar trebui emise,
precum i detalii referitoare la natura i durata ntrzierilor sau
ntreruperilor care pot apare ca urmare a neprimirii la timp. Dac Antreprenorul nregistreaz ntrzieri i/sau se produc costuri
suplimentare ca urmare a eecului furnizrii de ctre Inginer ntr-un
interval de timp rezonabil, specificat n ntiinare cu detalii
justificative, a desenelor sau instruciunilor notificate, Antreprenorul
va transmite Inginerului o nou ntiinare i, cu condiia respectrii
prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului], va avea
dreptul la: (a) prelungirea perioadei de execuie pentru ntrziere potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac
terminarea lucrrilor este sau va fi ntrziat, i (b) plata Costurilor suplimentare la care se adaug un profit rezonabil,
care vor fi incluse n Preul Contractului. Dup primirea ntiinrii,
Inginerul va aciona potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.5. [Stabilirea
Modului de Soluionare], pentru a conveni sau stabili modul de soluionare
a acestor probleme. Dac i n msura n care eecul transmiterii planelor i instruciunilor
de ctre Inginer a fost cauzat de o greeal sau ntrziere a
Antreprenorului, incluznd o eroare, sau o ntrziere a transmiterii
oricruia dintre documente, Antreprenorul nu va mai avea dreptul la
respectiva prelungire a perioadei de execuie, la costuri suplimentare i
profit. 1.10. Utilizarea Documentelor Antreprenorului de ctre Beneficiar n relaia dintre Pri, Antreprenorul i va pstra dreptul de autor i
alte drepturi de proprietate intelectual asupra Documentelor
Antreprenorului i alte documente de proiectare elaborate de ctre
Antreprenor (sau n numele acestuia). Se consider c, Antreprenorul (prin semnarea Contractului) acord
Beneficiarului licen permanent, transferabil, neexclusiv i scutit
de tax de redeven, pentru a copia, folosi i transmite Documentele
Antreprenorului, inclusiv efectuarea i folosirea modificrilor acestora.
Aceast licen: (a) se va aplica pe ntreaga durat de via programat sau efectiv (cea
mai lung din cele dou) a prilor relevante ale Lucrrii; (b) va da dreptul oricrei persoane care se afl n posesia licit a
sectoarelor relevante de Lucrri s multiplice, s foloseasc i s
transmit Documentele Antreprenorului n scopul finalizrii, operrii,
ntreinerii, modificrii, ajustrii, reparrii i demolrii Lucrrilor,
i (c) n cazul n care Documentele Antreprenorului se gsesc n forma unor
programe de computer sau alt tip de software, va permite folosirea
acestora pe orice computer de pe antier i alte locuri prevzute n
Contract, inclusiv pe computerele furnizate i nlocuite de ctre
Antreprenor. Documentele Antreprenorului i alte documente de proiectare ntocmite de
Antreprenor (sau n numele acestuia) nu vor fi, fr acceptul
Antreprenorului, copiate sau transmise de ctre Beneficiar (sau n numele
acestuia) unei tere pri pentru a fi utilizate n alte scopuri dect
cele permise de aceast Sub-Clauz. 1.11. Utilizarea Documentelor Beneficiarului de ctre Antreprenor n relaia dintre Pri, Beneficiarul i va rezerva dreptul de autor i
alte drepturi de proprietate intelectual asupra Specificaiilor,
Planelor i altor documente ntocmite de ctre Beneficiar (sau n numele
acestuia). Antreprenorul va putea, pe cheltuiala sa, s copieze, s
foloseasc i s obin dreptul de transmitere a acestor documente n
scopurile Contractului. Acestea nu vor putea fi utilizate, copiate sau
-
transmise de ctre Antreprenor unei tere pri, fr acceptul
Beneficiarului, cu excepia situaiilor de necesitate pentru scopurile
Contractului. 1.12. Informaii Confideniale Antreprenorul va prezenta, la solicitarea rezonabil a Inginerului, toate
informaiile confideniale sau alte informaii, pentru a verifica dac
Antreprenorul respect prevederile Contractului. 1.13. Respectarea Legilor La ndeplinirea obligaiilor Contractuale, Antreprenorul va respecta
Legile n vigoare. Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale: (a) Beneficiarul a obinut (sau va obine) aprobrile pentru planurile de
sistematizare, de zonare sau alte autorizaii similare pentru Lucrrile
Permanente i orice alte aprobri descrise n Specificaii ca fiind deja
obinute (sau n curs de obinere) de ctre Beneficiar; Beneficiarul va
despgubi Antreprenorul i l va proteja mpotriva consecinelor datorate
eecului obinerii acestor aprobri; i (b) Antreprenorul va transmite toate ntiinrile, va plti toate taxele,
impozitele i onorariile i va obine toate autorizaiile, licenele i
aprobrile n conformitate cu Legile n vigoare pentru execuia i
terminarea Lucrrilor i remedierea oricror defeciuni. Antreprenorul va
despgubi Beneficiarul i l va proteja mpotriva consecinelor datorate
nendeplinirii acestor obligaii. 1.14. Obligaii Comune i Individuale Dac Antreprenorul constituie (potrivit prevederilor Legilor n vigoare) o
asociere, un consoriu sau o alt grupare de dou sau mai multe persoane: (a) aceste persoane vor fi considerate ca avnd obligaii comune i
individuale fa de Beneficiar pentru executarea Contractului; (b) aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor
care va avea autoritatea de Antreprenor pentru toi membrii asocierii; i (c) Antreprenorul nu i va modifica componena sau statutul legal fr
aprobarea prealabil a Beneficiarului.
2. Beneficiarul 2.1. Dreptul de Acces pe antier Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe antier i
punerea n posesie a tuturor prilor antierului la termenul(ele)
specificat(e) n Anexa la Ofert. Aceste drepturi i posesii pot s nu fie
acordate n mod exclusiv Antreprenorului. Dac, potrivit prevederilor
Contractului, Beneficiarului i se va solicita s pun Antreprenorul n
posesia unor fundaii, structuri, echipamente sau ci de acces,
Beneficiarul va aciona n acest sens la termenul i n condiiile
prevzute n Specificaii. Beneficiarul poate retrage dreptul de acces sau
de posesie pn la prezentarea Garaniei de Bun Execuie. Dac termenul nu este specificat n Anexa la Ofert, Beneficiarul va
acorda Antreprenorului dreptul de acces i punerea n posesie asupra
antierului la o dat care s dea Antreprenorului posibilitatea s
acioneze n conformitate cu programul transmis conform prevederilor Sub-
Clauzei 8.3 [Programul de Execuie]. Dac Antreprenorul nregistreaz ntrzieri i/sau se produc costuri
suplimentare ca urmare a omisiunii Beneficiarului de acordare a dreptului
de acces sau punere n posesie la termen, Antreprenorul va ntiina
Inginerul i, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1
[Revendicrile Antreprenorului] va avea dreptul la: (a) prelungirea perioadei de execuie pentru orice ntrziere din aceast
cauz, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8 [Prelungirea Duratei de
Execuie], dac terminarea lucrrilor este sau va fi ntrziat i (b) plata Costurilor suplimentare la care se adaug un profit rezonabil,
care vor fi incluse n Preul Contractului. Dup primirea unei asemenea ntiinri, Inginerul va aciona potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a
conveni sau a stabili modul de soluionare a acestor probleme. n situaia n care eecul Beneficiarului a fost cauzat de o eroare sau
-
ntrziere a Antreprenorului, inclusiv erori sau ntrzieri de predare a
Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul nu va mai avea dreptul la
prelungirea perioadei de execuie, la Costuri suplimentare sau profit. 2.2. Autorizaii, Acorduri, Aprobri Beneficiarul va asigura (unde este n msur), la cererea Antreprenorului,
asisten pentru: (a) obinerea de copii dup Legile rii, necesare derulrii Contractului
i care nu sunt uor accesibile, i (b) obinerea de ctre Antreprenor a oricror autorizaii, acorduri sau
aprobri necesare potrivit prevederilor Legilor rii: (i) pe care Antreprenorul trebuie s le obin conform prevederilor Sub-
Clauzei 1.13 [Respectarea Legilor], (ii) pentru livrarea Bunurilor, inclusiv taxe vamale, i (iii) pentru exportul Utilajelor Antreprenorului la eliberarea
antierului. 2.3. Personalul Beneficiarului Beneficiarul va fi responsabil pentru ca Personalul Beneficiarului i ali
eventuali antreprenori ai Beneficiarului pe antier: (a) s colaboreze cu Antreprenorul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.6
[Colaborarea] i (b) s aplice msuri similare cu cele pe care trebuie s le aplice
Antreprenorul potrivit prevederilor sub-paragrafelor (a), (b) i (c) ale
Sub-Clauzei 4.8 [Proceduri de Securitate] i Sub-Clauzei 4.18 [Protecia
Mediului]. 2.4. Asigurarea Resurselor Financiare de ctre Beneficiar n termen de 28 de zile de la primirea unei solicitri din partea
Antreprenorului, Beneficiarul va prezenta dovada asigurrii resurselor
financiare, necesare pentru plata Preului Contractului (estimat la
momentul respectiv) n conformitate cu prevederile Clauzei 14 [Preul
Contractului i Plile]. Dac Beneficiarul intenioneaz s modifice
semnificativ condiiile de finanare, acesta trebuie s ntiineze
Antreprenorul i s prezinte detaliile necesare. 2.5. Revendicrile Beneficiarului Dac Beneficiarul se consider ndreptit la o plat potrivit
prevederilor unei clauze din aceste Condiii sau n legtur cu Contractul
i/sau la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defeciunilor,
Beneficiarul sau Inginerul vor ntiina Antreprenorul i i vor prezenta
acestuia detaliile necesare. n situaia unor pli efectuate potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 4.19 [Electricitate, Ap i Gaz], Sub-Clauzei
4.20 [Utilajele Beneficiarului i Materiale Asigurate Gratuit] sau pentru
alte servicii solicitate de Antreprenor, aceast ntiinare nu este
necesar. ntiinarea va fi transmis de ndat ce Beneficiarul are cunotin
despre evenimentul sau contextul care genereaz revendicarea. ntiinarea
cu privire la prelungirea Perioadei de Notificare a Defeciunilor va fi
transmis nainte de expirarea acestei perioade. Detaliile prezentate trebuie s specifice Clauza sau alt motivaie a
revendicrii i trebuie s includ o justificare a sumei i a prelungirii
la care Beneficiarul se consider ndreptit potrivit prevederilor
Contractului. n continuare Inginerul va aciona, n conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare], pentru a
conveni sau a stabili (i) suma (dac exist) pe care Beneficiarul este
ndreptit s o primeasc de la Antreprenor i/sau (ii) prelungirea (dac
e cazul) Perioadei de Notificare a Defeciunilor n conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a
Defeciunilor]. Aceast sum poate fi dedus din Preul Contractului i din Certificatele
de Plat. Beneficiarul va fi ndreptit s compenseze sau s opereze o
deducere dintr-o sum confirmat ntr-un Certificat de Plat, sau s o
revendice Antreprenorului numai n conformitate cu prevederile acestei
Sub-Clauze.
-
3. Inginerul 3.1. Responsabilitile i Autoritatea Inginerului Beneficiarul va numi un Inginer care va ndeplini obligaiile care i
revin potrivit prevederilor Contractului. Personalul Inginerului va include ingineri cu experien i calificare
corespunztoare i alt personal de specialitate care s aib competena de
a-i ndeplini responsabilitile. Inginerul nu va avea autoritatea de a modifica Contractul. Inginerul poate s exercite autoritatea atribuit Inginerului conform
prevederilor Contractului sau cea implicat de executarea Contractului.
Dac pentru anumite atribuii Inginerul trebuie s obin aprobarea
Beneficiarului nainte de a-i exercita autoritatea, atribuiile
respective vor fi cele specificate n Condiiile Speciale. Beneficiarul nu
va impune alte constrngeri asupra autoritii Inginerului, cu excepia
celor stabilite cu Antreprenorul. n orice situaie n care Inginerul i exercit o autoritate specific
pentru care este necesar aprobarea Beneficiarului, se va considera (n
interesul Contractului) c acordul Beneficiarului, a fost dat. Cu excepia altor prevederi menionate n aceste Condiii: (a) Se va considera c Inginerul acioneaz n numele Beneficiarului de
fiecare dat cnd ndeplinete sarcini sau exercit autoritatea atribuit
sau implicat de Contract. (b) Inginerul nu are autoritatea de a absolvi nici o Parte de sarcinile,
obligaiile sau responsabilitile prevzute n Contract; i (c) Orice aprobare, verificare, certificat, consimmnt, examinare,
inspecie, instrucie, notificare, propunere, cerere, test sau alte
aciuni similare ntreprinse de Inginer (inclusiv absena obieciunilor)
nu vor exonera Antreprenorul de nici o responsabilitate pe care o are
potrivit prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru
erori, omisiuni, discrepane i neconformiti. 3.2. Delegarea de ctre Inginer Inginerul poate din cnd n cnd s atribuie sarcini i s delege
autoritatea asistenilor si i s revoce aceste atribuiri de sarcini sau
delegri. Aceti asisteni pot include un inginer rezident i/sau
inspectori independeni numii pentru verificarea i/sau testarea unor
pri ale Echipamentelor sau Materialelor. Numirea, delegarea sau
revocarea vor fi fcute n scris i nu vor intra n vigoare dect dup
primirea copiilor documentului de ctre ambele Pri. Inginerul nu va putea face delegarea de autoritate pentru luarea
deciziilor asupra oricrei probleme n conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare], fr aprobarea ambelor
Pri. Asistenii trebuie s fie persoane cu calificare corespunztoare, care au
competen pentru ndeplinirea sarcinilor i exercitarea autoritii
delegate, i care vorbesc fluent limba folosit pentru comunicare
stabilit de prevederile Sub-Clauzei 1.4 [Legea i Limba]. Fiecare asistent cruia i s-au atribuit sarcini sau cruia i-a fost
delegat autoritate va fi autorizat s emit instruciuni ctre
Antreprenor numai n limita stabilit prin delegare. Orice aprobare,
verificare, certificat, consimmnt, examinare, inspecie, instrucie,
notificare, propunere, cerere, test sau alte aciuni similare efectuate de
ctre un asistent n conformitate cu delegaia de autoritate vor avea
acelai efect ca i cum ar fi efectuate de ctre Inginer. Totui: (a) omisiunea de a respinge unele lucrri, Echipamente sau Materiale
necorespunztoare, nu reprezint aprobarea acestora i nu va prejudicia
dreptul Inginerului de a respinge ulterior astfel de lucrri, Echipamente
sau Materialele; (b) dac Antreprenorul pune la ndoial deciziile sau instruciunile unui
asistent, Antreprenorul poate s prezinte problema Inginerului, care va
confirma, va retrage sau va modifica, cu promptitudine, deciziile sau
instruciunile asistentului. 3.3. Instruciunile Inginerului Inginerul poate emite (oricnd) ctre Antreprenor, n conformitate cu
-
prevederile Contractului, instruciuni i plane suplimentare sau
modificate care pot fi necesare pentru execuia Lucrrilor i remedierea
oricror defeciuni. Antreprenorul va primi instruciuni numai de la Inginer sau de la
asistenii acestuia crora le-a fost delegat autoritate potrivit
prevederilor acestei Clauze. Dac o instruciune reprezint o Modificare
se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modificri i Actualizri]. Antreprenorul va respecta instruciunile primite de la Inginer sau de la
asistenii delegai pentru orice problem n legtur cu Contractul.
Aceste instruciuni vor fi date n scris. Dac Inginerul sau un asistent
delegat: (a) emite o instruciune verbal, (b) primete o confirmare scris a instruciunii, de la (sau n numele)
Antreprenor n termen de dou zile lucrtoare de la data emiterii
instruciunii i (c) nu revoc instruciunea n scris i/sau nu emite o instruciune scris
n termen de dou zile lucrtoare de la data primirii confirmrii, atunci
confirmarea Antreprenorului va constitui instruciunea scris a
Inginerului sau asistentului delegat (dup caz). 3.4. nlocuirea Inginerului Dac Beneficiarul dorete s nlocuiasc Inginerul, acesta va transmite
Antreprenorului, cu cel puin 42 de zile nainte de data propus pentru
nlocuire, o ntiinare cuprinznd numele, adresa i experiena relevant
a celui care este potenialul nlocuitor al Inginerului. Beneficiarul nu
l va nlocui pe Inginer cu o persoan mpotriva creia Antreprenorul are
obieciuni rezonabile, ntiineaz Beneficiarul i prezint motivaia
obieciunilor. 3.5. Stabilirea Modului de Soluionare Ori de cte ori aceste Condiii stipuleaz c Inginerul va aciona n
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 pentru a conveni sau a stabili
modul de soluionare a unei probleme, Inginerul se va consulta cu fiecare
Parte n ncercarea de a ajunge la un acord. Dac nu se ajunge la un
acord, Inginerul va stabili o soluionare imparial n conformitate cu
prevederile Contractului, lund n considerare toate circumstanele
relevante. Inginerul va ntiina ambele Pri cu privire la fiecare acord sau
stabilire a modului de soluionare, prezentnd motivaia de susinere.
Fiecare Parte se va conforma oricrui acord sau stabilire a modului de
soluionare pn cnd intervine, dac intervine, o revizuire prin
aplicarea Clauzei 20 [Revendicri, Dispute i Arbitraj].
4. Antreprenorul 4.1. Obligaiile Generale ale Antreprenorului Antreprenorul va proiecta (n limita prevederilor Contractului), executa
i termina toate Lucrrile, n conformitate cu prevederile Contractului i
cu instruciunile Inginerului, i va remedia orice defeciuni ale
Lucrrilor. Antreprenorul va furniza Echipamentele i Documentele Antreprenorului
specificate n Contract, precum i tot Personalul Antreprenorului,
Bunurile, consumabilele i alte produse sau servicii, provizorii sau
permanente, necesare pentru proiectarea, execuia, terminarea lucrrilor
i remedierea defeciunilor. Antreprenorul va fi responsabil pentru corectitudinea, stabilitatea i
sigurana tuturor operaiunilor de antier i ale tuturor metodelor de
construcie. Cu excepia altor prevederi ale Contractului, Antreprenorul
(i) va fi responsabil de toate Documentele Antreprenorului, de Lucrrile
Provizorii i de proiectarea fiecrei pri a Echipamentelor i de
Materiale astfel nct s se conformeze cerinelor Contractului i (ii) nu
va fi responsabil, n nici un fel, de proiectarea sau specificaiile
Lucrrilor Permanente. La solicitarea Inginerului Antreprenorul va transmite detalii referitoare
la procedeele i metodele pe care Antreprenorul le propune spre a fi
-
adoptate pentru execuia Lucrrilor. Procedeele i metodele nu vor fi
modificate semnificativ fr notificarea prealabil a Inginerului. Dac n Contract se specific faptul c Antreprenorul va proiecta o parte
a Lucrrilor Permanente, atunci, cu excepia altor prevederi ale
Condiiilor Speciale: (a) Antreprenorul va transmite Inginerului Documentele Antreprenorului
pentru aceast parte, n conformitate cu procedurile specificate n
Contract; (b) Documentele Antreprenorului pentru aceast parte vor fi n
conformitate cu Specificaiile i Planele, vor fi scrise n limba pentru
comunicare definit n Sub-Clauza1.4 [Legea i Limba], i vor cuprinde
informaii suplimentare solicitate de ctre Inginer pentru a fi adugate
Planelor n scopul corelrii proiectelor produse de ctre Pri; (c) Antreprenorul va fi responsabil pentru partea proiectat de acesta i,
la terminarea Lucrrilor, partea respectiv va trebui s corespund
scopurilor crora aceasta le este destinat, dup cum se specific n
Contract; i (d) nainte de nceperea Testelor la Terminare, Antreprenorul va transmite
Inginerului documentele de execuie i manualele de exploatare i
ntreinere, n conformitate cu Specificaiile i cu suficiente detalii
astfel nct Beneficiarul s poat exploata, ntreine, demonta,
reasambla, ajusta i repara orice parte a Lucrrilor. Acele pri nu vor
fi considerate a fi terminate pentru a fi recepionate potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepia Lucrrilor i a Sectoarelor de
Lucrri], pn cnd documentele i manualele menionate nu vor fi fost
transmise Inginerului. 4.2. Garania de Bun Execuie Antreprenorul va obine (pe cheltuiala sa) o Garanie de Bun Execuie
pentru realizarea corespunztoare a lucrrilor la valoarea i n moneda
stipulate n Anexa la Ofert. Dac n Anexa la Ofert nu se menioneaz
suma, aceast Sub-Clauz nu se va aplica. n termen de 28 de zile dup primirea Scrisorii de Acceptare,
Antreprenorul va prezenta Beneficiarului Garania de Bun Execuie i va
transmite o copie i Inginerului. Garania de Bun Execuie va fi emis de
o entitate i dintr-o ar (sau alt jurisdicie) aprobate de ctre
Beneficiar, i avnd coninutul formularului anexat Condiiilor Speciale
sau un alt format acceptat de Beneficiar. Antreprenorul se va asigura c Garania de Bun Execuie este valabil i
n vigoare pn la execuia i terminarea Lucrrilor de ctre Antreprenor
i remedierea oricror defeciuni. Dac termenii Garaniei de Bun
Execuie specific data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este
ndreptit s obin Procesul Verbal de Recepie Final cu 28 de zile
nainte de data de expirare a garaniei, Antreprenorul va prelungi
valabilitatea Garaniei de Bun Execuie pn cnd Lucrrile vor fi
terminate i toate defeciunile remediate. Beneficiarul nu va formula nici o revendicare privind executarea Garaniei
de Bun Execuie cu excepia revendicrii sumelor la care Beneficiarul
este ndreptit potrivit prevederilor Contractului, n eventualitatea n
care: (a) Antreprenorul nu reuete s prelungeasc valabilitatea Garaniei de
Bun Execuie, aa cum este descris n paragraful anterior, situaie n
care Beneficiarul poate revendica ntreaga valoare a Garaniei de Bun
Execuie; (b) Antreprenorul nu pltete Beneficiarului n termen de 42 de zile o
sum datorat, convenit de ctre Antreprenor sau stabilit potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului] sau Clauzei 20
[Revendicri, Dispute i Arbitraj]. (c) Antreprenorul nu reuete s remedieze o defeciune n termen de 42 de
zile de la primirea solicitrii Beneficiarului privind remedierea
defeciunii, sau (d) se creeaz circumstane care s ndrepteasc Beneficiarul s
rezilieze contractul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea
Contractului de ctre Beneficiar], indiferent dac s-a trimis sau nu
-
ntiinare de reziliere. Beneficiarul va despgubi Antreprenorul i nu l va considera vinovat
pentru daunele, pierderile i cheltuielile (inclusiv taxe legale i
cheltuieli) care rezult dintr-o revendicare privind executarea Garaniei
de Bun Execuie, n msura n care Beneficiarul nu era ndreptit la
revendicare. Beneficiarul va returna Antreprenorului Garania de Bun Execuie n
termen de 21 de zile dup primirea unei copii a Procesului Verbal de
Recepie Final. 4.3. Reprezentantul Antreprenorului Antreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului i i va atribui
acestuia toat autoritatea necesar pentru a aciona n numele
Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului. Cu excepia cazurilor n care Reprezentantul Antreprenorului este numit
prin Contract, Antreprenorul va prezenta Inginerului pentru obinerea
consimmntului, nainte de Data de ncepere, numele i referinele
privind persoana pe care Antreprenorul o propune pentru a fi numit
Reprezentant al Antreprenorului. Dac nu este dat consimmntul sau este
revocat ulterior, sau dac persoana numit nu reuete s acioneze ca
Reprezentant al Antreprenorului, Antreprenorul va transmite numele i
referinele altei persoane corespunztoare ocuprii acestei funcii. Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului i nu
va numi un nlocuitor fr consimmntul prealabil al Inginerului. Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat n totalitate
coordonrii executrii Contractului. Dac Reprezentantul Antreprenorului
este temporar absent de pe antier pe parcursul execuiei Lucrrilor, se
va numi o persoan corespunztoare care s l nlocuiasc, cu
consimmntul prealabil al Inginerului, Inginerul fiind notificat n
consecin. Reprezentantul Antreprenorului va primi n numele acestuia instruciunile
emise de ctre Inginer potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.3
[Instruciunile Inginerului]. Reprezentantul Antreprenorului va putea s delege autoritate, funcii sau
mputerniciri oricrei persoane competente i va putea oricnd, s revoce
aceast delegare. Delegarea sau revocarea nu vor intra n vigoare pn
cnd Inginerul nu va primi o ntiinare prealabil semnat de ctre
Reprezentantul Antreprenorului n care s fie numit persoana i care s
specifice mputernicirile, funciile i autoritatea care au fost delegate
sau revocate. Reprezentantul Antreprenorului i toate persoanele numite vor vorbi fluent
limba de comunicare definit n Sub-Clauza 1.4 [Legea i Limba]. 4.4. Subantreprenorii Antreprenorul nu va subcontracta n totalitate Lucrrile. Antreprenorul va fi responsabil pentru aciunile sau erorile
Subantreprenorilor, ale agenilor sau angajailor si, ca i cum acestea
ar fi aciunile sau erorile Antreprenorului. Cu excepia altor prevederi
ale Condiiilor Speciale: (a) Antreprenorului nu i se va cere s obin aprobarea pentru furnizorii
de Materiale sau pentru subcontractare cnd Subantreprenorul este numit n
Contract; (b) pentru numirea Subantreprenorilor propui dup semnarea Contractului
va fi obinut consimmntul prealabil al Inginerului; (c) Antreprenorul va transmite Inginerului ntiinri cu cel puin de 28
de zile nainte de termenele la care Subantreprenorul intenioneaz s
nceap lucrrile, precum i datele efective de ncepere a lucrrilor pe
antier; (d) fiecare contract de subantrepriz va include prevederi care s
ndrepteasc Beneficiarul s solicite transferul obligaiilor
contractului ctre Beneficiar potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.5
[Transferul Obligaiilor Subantreprenorului], (dac i cnd este
aplicabil) sau n eventualitatea rezilierii contractului potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de ctre
Beneficiar].
-
4.5. Transferul Obligaiilor Subantreprenorului Dac obligaiile Subantreprenorului depesc data de expirare a Perioadei
de Notificare a Defeciunilor, iar Inginerul, nainte de aceast dat,
dispune Antreprenorului transferul acestor obligaii ctre Beneficiar,
atunci Antreprenorul va proceda n consecin. Cu excepia altor
prevederi, Antreprenorul nu va mai avea nici o responsabilitate fa de
Beneficiar pentru activitatea desfurat de ctre Subantreprenor dup ce
transferul a fost efectuat. 4.6. Colaborarea Antreprenorul va crea, n conformitate cu prevederile Contractului sau cu
instruciunile Inginerului, condiii corespunztoare desfurrii
activitii pentru: (a) Personalul Beneficiarului (b) ali antreprenori angajai de Beneficiar, i (c) personalul autoritilor publice legal constituite, care pot fi
angajai pentru execuia, pe sau n zona antierului, unor lucrri care nu
sunt cuprinse n Contract. Orice astfel de instruciune va constitui o Modificare, dac i n msura
n care produce Antreprenorului Costuri Imprevizibile. Serviciile pentru
acest personal i ali antreprenori pot include folosirea Utilajelor
Antreprenorului, a Lucrrilor Provizorii sau a acceselor amenajate pentru
care este responsabil Antreprenorul. Dac, potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se solicit s
acorde Antreprenorului dreptul de utilizare a unor fundaii, structuri,
echipamente sau ci de acces n conformitate cu Documentele
Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele
necesare, la termenele i n condiiile prevzute n Specificaii. 4.7. Trasarea Lucrrilor Antreprenorul va trasa Lucrrile n funcie de reperii originali,
coordonatele i cotele de referin specificate n Contract sau notificate
de ctre Inginer. Antreprenorul va avea responsabilitatea de a amplasa
corect toate prile de Lucrri i va rectifica orice eroare de
amplasament, cot, dimensiune sau traseu al Lucrrilor. Beneficiarul va fi responsabil de orice eroare legat de reperii i
sistemele de referin specificate sau notificate, dar Antreprenorul va
depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica corectitudinea
acestora nainte de utilizare. Dac Antreprenorul nregistreaz ntrzieri i/sau se produc Costuri
suplimentare la execuia lucrrilor care au fost necesare ca urmare a
corectrii unor erori ale reperilor sau sistemelor de referin, iar un
antreprenor cu experien nu ar fi putut identifica, n mod rezonabil,
asemenea erori i evita ntrzierile i/sau Costurile suplimentare,
Antreprenorul va ntiina Inginerul i, cu condiia respectrii
prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului], va avea
dreptul la: (a) prelungirea duratei de execuie pentru o astfel de ntrziere,
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie],
dac terminarea Lucrrilor este sau va fi ntrziat, i (b) plata Costurilor suplimentare, la care se adaug un profit rezonabil,
care vor fi incluse n Preul Contractului. Dup primirea ntiinrii, Inginerul va proceda n conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a
conveni sau stabili (i) dac i (n acest caz) pn la ce limit, n mod
rezonabil, erorile nu s-ar fi putut identifica i (ii) dac drepturile
menionate n sub-paragrafele (a) i (b) de mai sus se ncadreaz n
aceast limit. 4.8. Proceduri de Securitate Antreprenorul are obligaia: (a) s respecte reglementrile n vigoare legate de securitatea muncii; (b) s se preocupe de securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a
se afla pe antier; (c) s depun toate eforturile rezonabile pentru a pstra antierul i
Lucrrile degajate de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la
-
riscuri a persoanelor respective; (d) s asigure mprejmuirea, iluminatul, paza i supravegherea Lucrrilor
pn la terminarea i recepia acestora potrivit prevederilor Clauzei 10
[Recepia Lucrrilor de ctre Beneficiar], i (e) s execute orice Lucrri Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare,
parapei i garduri) care pot fi necesare, datorit execuiei Lucrrilor,
pentru utilizarea de ctre public i protecia publicului, a
proprietarilor i ocupanilor terenurilor adiacente. 4.9. Asigurarea Calitii Antreprenorul va institui un sistem de asigurare a calitii pentru a
demonstra respectarea cerinelor Contractului. Sistemul va fi n conformitate cu detaliile prevzute n Contract.
Inginerul va avea dreptul s auditeze orice aspect al sistemului
calitii. Detaliile tuturor procedurilor i documentele de conformitate vor fi
transmise Inginerului n scopul informrii acestuia, nainte de nceperea
fiecrei etape de proiectare sau execuie. La emiterea unui document de
natur tehnic adresat Inginerului, este necesar ca pe documentul
respectiv s fie nscris acceptul prealabil al Antreprenorului. Respectarea sistemului de asigurare a calitii nu va exonera
Antreprenorul de nici una din sarcinile, obligaiile sau
responsabilitile sale potrivit prevederilor Contractului. 4.10. Informaii despre antier Beneficiarul va pune la dispoziia Antreprenorului, pentru informarea
acestuia, nainte de Data de Baz, toate datele relevante, care se afl n
posesia Beneficiarului, referitoare la structura geologic i condiiile
hidrologice de pe antier, inclusiv aspectele legate de mediu. De
asemenea, Beneficiarul va pune la dispoziia Antreprenorului, toate datele
care intr n posesia Beneficiarului ulterior Datei de Baz. Antreprenorul
va avea responsabilitatea interpretrii acestor date. n msura n care este posibil (innd cont de costuri i timp), se va
considera c Antreprenorul a obinut toate informaiile necesare
referitoare la riscuri, evenimente neprevzute i alte circumstane care
pot influena sau afecta Oferta sau Lucrrile. n aceeai msur, se va
considera c Antreprenorul a inspectat i examinat antierul,
mprejurimile acestuia, datele menionate mai sus i alte informaii
disponibile, i c a fost satisfcut, nainte de depunerea Ofertei, de
toate aspectele relevante, inclusiv urmtoarele (fr a se limita la
acestea): (a) forma i natura antierului, inclusiv condiiile subterane; (b) condiiile hidrologice i climaterice; (c) volumul i natura activitii i Bunurilor necesare pentru execuia i
terminarea Lucrrilor i remedierea oricror defeciuni; (d) legislaia, procedurile i codul muncii aferente rii; i (e) cerinele Antreprenorului referitoare la ci de acces, cazare,
faciliti, personal, energie, transport, ap i alte servicii. 4.11. Corectitudinea Valorii de Contract Acceptate Se consider c: (a) Antreprenorul este satisfcut i consider c Valoarea de Contract
Acceptat este corect i suficient, i (b) Valoarea de Contract Acceptat este fundamentat cu datele,
interpretrile, informaiile necesare, inspeciile, examinrile i deplina
nelegere a tuturor problemelor relevante la care se face referire n
Sub-Clauza 4.10 [Informaii despre antier]. Dac n Contract nu se specific altfel, Valoarea de Contract Acceptat va
acoperi toate obligaiile Antreprenorului potrivit prevederilor
Contractului (inclusiv cele care se refer la Sumele Provizionate, dac
este cazul) i toate cele necesare pentru o execuie corespunztoare,
terminarea Lucrrilor i remedierea tuturor defeciunilor. 4.12. Condiii Fizice Imprevizibile n aceast Sub-Clauz, "condiii fizice" nseamn condiii fizice naturale
i artificiale, precum i alte obstacole fizice i factori poluani, pe
care Antreprenorul i ntlnete pe antier la execuia Lucrrilor,
-
inclusiv condiiile subterane i hidrologice, cu excepia condiiilor
climaterice. Dac Antreprenorul ntlnete condiii fizice nefavorabile, pe care le
consider ca fiind Imprevizibile, Antreprenorul va ntiina Inginerul ct
mai curnd posibil. ntiinarea va descrie condiiile fizice, astfel nct s poat fi
verificate de ctre Inginer, i va meniona motivele pentru care
Antreprenorul le consider Imprevizibile. Antreprenorul va continua s
execute Lucrrile folosind metode corespunztoare i satisfctoare
potrivit condiiilor fizice existente i va respecta toate instruciunile
primite de la Inginer. Dac o instruciune constituie o Modificare, se vor
aplica prevederile Clauzei 13 [Modificri i Actualizri]. Dac i n msura n care Antreprenorul ntlnete condiii fizice care
sunt Imprevizibile, transmite ntiinarea menionat i nregistreaz
ntrzieri i/sau se produc Costuri suplimentare datorit acestor
condiii, Antreprenorul, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei
20.1 [Revendicrile Antreprenorului], va avea dreptul la: (a) o prelungire a perioadei de execuie corespunztoare ntrzierilor
nregistrate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de
Execuie], dac terminarea lucrrilor este sau va fi ntrziat, i (b) plata costurilor suplimentare, care vor fi incluse n Preul
Contractului. Dup primirea ntiinrii, efectuarea inspeciei i/sau investigrii
condiiilor fizice, Inginerul va aciona n conformitate cu prevederile
Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a conveni sau
stabili (i) dac i (dac da) pn la ce limit condiiile fizice au fost
imprevizibile i (ii) dac drepturile menionate n sub-paragrafele (a) i
(b) de mai sus se ncadreaz n aceast limit. nainte de definitivarea Costurilor suplimentare convenite sau stabilite
n sub-paragraful (ii), Inginerul poate, de asemenea, verifica dac pe
sectoare similare de Lucrri (dac exist) au fost identificate condiii
fizice mai favorabile dect s-au putut prevedea n mod rezonabil la data
la care Antreprenorul a depus Oferta. Dac i n msura n care aceste
condiii fizice mai favorabile au fost ntlnite, Inginerul poate aciona
n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de
Soluionare], pentru a aproba sau stabili reducerile de Costuri datorate
acestor condiii i care pot fi deduse din Preul Contractului i din
Certificatele de Plat. Efectul cumulat al aplicrii prevederilor sub-
paragrafului (b) i reducerile pentru toate condiiile fizice favorabile
identificate pe sectoare similare de Lucrri nu pot avea ca efect o
reducere a Preului Contractului. Inginerul poate evalua orice dovezi ale condiiilor fizice prevzute de
ctre Antreprenor la fundamentarea Ofertei, care pot fi prezentate de
ctre Antreprenor, dar nu va fi obligat s le ia n consideraie. 4.13. Dreptul de Trecere i Faciliti Antreprenorul va suporta toate costurile i taxele pentru accesele cu
destinaie special i/sau temporar care i pot fi necesare, inclusiv
cele pentru accesul pe antier. De asemenea, Antreprenorul va obine, cu
riscul i pe cheltuiala sa, orice alte faciliti suplimentare din afara
antierului, care i pot fi necesare la execuia Lucrrilor. 4.14. Evitarea Afectrilor Antreprenorul nu va afecta inutil sau nemotivat: (a) libera circulaie a publicului, sau (b) accesul ctre drumuri i trotuare, sau folosirea i ocuparea acestora,
indiferent dac acestea sunt publice sau se afl n posesia Beneficiarului
sau a altor proprietari. Antreprenorul l va despgubi pe Beneficiar i nu l va considera vinovat
pentru daunele, pierderile i cheltuielile (inclusiv taxele i
cheltuielile legale) care rezult n urma unor afectri inutile sau
nemotivate. 4.15. Cile de Acces Se consider c Antreprenorul este satisfcut de compatibilitatea i
disponibilitatea cilor de acces ctre antier.
-
Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a preveni degradarea
drumurilor sau podurilor utilizate datorit traficului propriu sau
datorit Personalului Antreprenorului. Aceste eforturi vor include
utilizarea corespunztoare a vehiculelor i a drumurilor. Cu excepia altor prevederi ale acestor Condiii: (a) Antreprenorul va fi responsabil (n relaia dintre Pri) de lucrrile
de ntreinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de ctre acesta
a drumurilor de acces; (b) Antreprenorul va executa toate marcajele i indicatoarele de-a lungul
drumurilor de acces i va obine aprobarea autoritilor competente pentru
marcaje i indicatoare precum i pentru utilizarea acestor drumuri; (c) Beneficiarul nu va fi rspunztor pentru revendicrile generate de
utilizarea drumurilor de acces; (d) Beneficiarul nu va garanta compatibilitatea sau disponibilitatea
drumurilor de acces private, i (e) Antreprenorul va suporta toate Costurile necesare aducerii drumurilor
de acces n stare de compatibilitate sau disponibilitate, pentru uzul i
necesitile Antreprenorului. 4.16. Transportul Bunurilor Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale: (a) Antreprenorul va transmite Inginerului o notificare, cu cel puin 21
de zile nainte de data la care Echipamentele sau cantiti importante din
alte Bunuri vor fi livrate pe antier; (b) Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, ncrcarea,
transportul, primirea, descrcarea, depozitarea i protejarea tuturor
Bunurilor i a altor produse necesare execuiei Lucrrilor; i (c) Antreprenorul nu va pretinde din partea Beneficiarului despgubirii
pentru daunele, pierderile i cheltuielile (inclusiv taxele i
cheltuielile legale) care rezult din transportul Bunurilor i va negocia
i suporta toate cheltuielile generate de revendicrile privind
transportul acestora. 4.17. Utilajele Antreprenorului Antreprenorul va rspunde de propriile Utilaje. Din momentul aducerii pe
antier, Utilajele Antreprenorului vor fi considerate ca fiind n
ntregime destinate executrii Lucrrilor. Antreprenorul nu va retrage de
pe antier nici un Utilaj important fr consimmntul Inginerului. Nu
este necesar consimmntul pentru vehiculele care transport Bunuri sau
Personal al Antreprenorului n afara antierului. 4.18. Protecia Mediului Antreprenorul va lua toate msurile necesare pentru protecia mediului
nconjurtor (att pe antier ct i n afara acestuia) i pentru
limitarea daunelor sau afectrii populaiei i a proprietilor ca urmare
a polurii, zgomotului i a altor consecine ale activitii sale. Antreprenorul se va asigura c emisiile, deversrile de suprafa i
deeurile rezultate n urma activitilor proprii nu vor depi valorile
indicate n Specificaii i nu vor depi valorile admise de Legislaia n
vigoare. 4.19. Electricitate, Ap i Gaz Cu excepia prevederilor de mai jos, Antreprenorul va fi rspunztor de
furnizarea energiei electrice, apei i altor servicii care i sunt
necesare. Antreprenorul va fi ndreptit s utilizeze, n scopul execuiei
Lucrrilor, energia electric, apa, gazul i alte servicii pe care
Beneficiarul le are disponibile pe antier i ale cror detalii i preuri
sunt menionate n Specificaii. Antreprenorul va furniza, pe riscul i pe cheltuiala sa, aparatura
necesar utilizrii serviciilor respective i msurrii consumurilor. Cantitile consumate i sumele datorate (conform preurilor menionate)
pentru aceste servicii vor fi convenite sau stabilite de ctre Inginer n
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului]
i Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare]. Antreprenorul va
plti Beneficiarului toate aceste sume. 4.20. Utilajele Beneficiarului i Materialele Asigurate Gratuit
-
Beneficiarul va pune la dispoziie, pentru a fi utilizate de ctre
Antreprenor la execuia Lucrrilor, Utilajele Beneficiarului (dac exist)
n conformitate cu detaliile, modalitile i preurile menionate n
Specificaii. Cu excepia altor prevederi ale Specificaiilor: (a) Beneficiarul va fi responsabil de Utilajele Beneficiarului, exceptnd
situaia n care: (b) Antreprenorul va fi responsabil pentru fiecare dintre Utilajele
Beneficiarului n perioada de timp n care Personalul Antreprenorului le
utilizeaz, conduce, coordoneaz, se afl n posesia acestuia sau le
controleaz. Cantitile realizate i sumele datorate (stabilite conform preurilor
menionate) pentru utilizarea Utilajelor Beneficiarului vor fi convenite
sau stabilite de ctre Inginer n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei
2.5 [Revendicrile Beneficiarului] i Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului
de Soluionare]. Antreprenorul va plti aceste sume Beneficiarului. Beneficiarul va furniza, fr a percepe vreun cost, materialele asigurate
gratuit (dac exist) n conformitate cu detaliile menionate n
Specificaii. Beneficiarul va asigura aceste materiale, cu riscul i pe
cheltuiala sa, la termenul i n locul specificate n Contract.
Antreprenorul va face inspecia vizual a acestor materiale i va
transmite cu promptitudine Inginerului o ntiinare referitoare la orice
lipsuri, defecte sau deficiene ale acestora. Dac nu se convine altfel de
ctre cele dou Pri, Beneficiarul va rectifica cu promptitudine orice
lips, defect sau deficien. Ulterior inspeciei vizuale, materialele asigurate gratuit vor fi trecute
n grija, custodia i sub controlul Antreprenorului. Obligaiile
Antreprenorului de a inspecta, avea grij, pstra n custodie i controla
aceste materiale nu vor exonera Beneficiarul de rspunderea pentru
lipsurile, defectele sau deficienele, care nu au fost evidente la
inspecia vizual. 4.21. Rapoarte privind Evoluia Execuiei Lucrrilor Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale, rapoartele lunare
privind evoluia execuiei Lucrrilor vor fi elaborate de ctre
Antreprenor i transmise Inginerului n ase exemplare. Primul raport va
acoperi perioada pn la sfritul primei luni calendaristice consecutive
Datei de ncepere. Restul rapoartelor vor fi prezentate n fiecare lun,
n termen de 7 zile dup ultima zi a perioadei cuprins n raport. Raportarea va continua pn la terminarea de ctre Antreprenor a tuturor
lucrrilor rmase la data de terminare specificat n Procesul Verbal de
Recepie la Terminarea Lucrrilor. Fiecare raport va include: (a) grafice i descrieri detaliate ale evoluiei nregistrate, incluznd
fiecare etap de proiectare (dac e cazul), Documentele Antreprenorului,
achiziii, fabricaie, livrri pe antier, construcie, montaj i
efectuarea testelor incluznd n raportare fiecare Subantreprenor
nominalizat (dup cum se specific n Clauza 5 [Subantreprenori
Nominalizai]); (b) fotografii care s reprezinte stadiul fabricaiei i evoluia
lucrrilor pe antier; (c) pentru producerea fiecrui subansamblu principal al Echipamentelor i
pentru Materiale, se vor prezenta: numele productorului, locul de
asamblare, procentul de realizare, datele planificate i cele realizate
pentru: (i) nceperea asamblrii; (ii) inspeciile fcute de Antreprenor; (iii) testele, i (iv) transportul i sosirea pe antier; (d) detaliile prezentate n Sub-Clauza 6.10 [Raportri privind Personalul
i Utilajele Antreprenorului]; (e) copii ale documentelor de asigurare a calitii, rezultatele testelor
i certificatele de calitate pentru Materiale; (f) lista ntiinrilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5
[Revendicrile Beneficiarului] i celor transmise potrivit prevederilor
-
Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului]; (g) statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra
oricror incidente neprevzute i activiti n legtur cu aspectele de
mediu i relaiile publice; i (h) comparaii ntre evoluia real a Lucrrilor i cea planificat,
prezentnd detalii referitoare la orice evenimente sau circumstane care
pot periclita terminarea lucrrilor conform prevederilor Contractului i
msurile care se adopt (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea
ntrzierilor. 4.22. Securitatea antierului Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale: (a) Antreprenorul va avea responsabilitatea de a nu permite accesul
persoanelor neautorizate pe antier, i (b) Persoanele autorizate se vor limita la Personalul Antreprenorului,
Personalul Beneficiarului i oricare alte persoane a cror identitate a
fost notificat Antreprenorului de ctre Beneficiar sau Inginer, n
calitate de personal autorizat al altor antreprenori ai Beneficiarului pe
antier. 4.23. Activitile Antreprenorului pe antier Antreprenorul va restrnge aria de desfurare a activitii numai n
limitele antierului i n alte zone auxiliare care pot fi obinute de
ctre Antreprenor i acceptate de ctre Inginer ca zone de lucrri.
Antreprenorul va lua toate msurile necesare pentru a pstra Utilajele
Antreprenorului i Personalul propriu n limitele antierului i ale
zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente. Pe parcursul executrii Lucrrilor, Antreprenorul va pstra antierul
degajat de obstacole inutile i va depozita sau ndeprta orice Utilaj
propriu sau exces de materiale. Antreprenorul va cura i nltura de pe
antier orice moloz, resturi i Lucrrile Provizorii care nu mai sunt
necesare. Dup emiterea Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor,
Antreprenorul va cura i ndeprta, de pe acea parte a antierului i a
Lucrrilor la care se refer Procesul Verbal de Recepie la Terminarea
Lucrrilor, toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale,
molozul, gunoaiele i Lucrrile Provizorii. Antreprenorul va lsa partea
respectiv a antierului i Lucrrile curate i n siguran. Pe parcursul
Perioadei de Notificare a Defeciunilor, Antreprenorul poate pstra pe
antier Bunurile care i sunt necesare pentru ndeplinirea obligaiilor
prevzute n Contract. 4.24. Vestigii Toate fosilele, monedele, articolele de valoare sau antichitile,
mpreun cu construciile i alte rmie sau elemente de interes
arheologic sau geologic descoperite pe antier vor fi ncredinate n
grija i sub autoritatea Beneficiarului. Antreprenorul va lua toate
msurile necesare pentru a opri Personalul Antreprenorului sau alte
persoane de la nlturarea sau deteriorarea acestor descoperiri. Dup descoperirea unor astfel de obiecte, Antreprenorul va transmite cu
promptitudine o ntiinare Inginerului, care va emite instruciuni pentru
modul de soluionare. Dac Antreprenorul nregistreaz ntrzieri sau se
produc Costuri suplimentare ca urmare a respectrii acestor instruciuni,
Antreprenorul va transmite o nou ntiinare Inginerului i, cu condiia
respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului],
va avea dreptul la: (a) O prelungire a duratei de execuie pentru fiecare ntrziere, potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac
terminarea Lucrrilor este sau va fi ntrziat, i (b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse n Preul
Contractului. Dup primirea noii ntiinri, Inginerul va proceda n conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a
conveni sau stabili modul de soluionare a acestor probleme.
-
5. Subantreprenori Nominalizai 5.1. Definiia "Subantreprenorului Nominalizat" n Contract, "Subantreprenor nominalizat" nseamn un Subantreprenor: (a) care este menionat n Contract ca fiind un Subantreprenor
nominalizat, sau (b) pe care Inginerul, potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificri i
Actualizri], l desemneaz s fie angajat ca Subantreprenor, conform unei
instruciuni transmise Antreprenorului. 5.2. Obiecii la Nominalizare Antreprenorul nu va fi obligat s angajeze un Subantreprenor nominalizat
mpotriva cruia Antreprenorul are obiecii rezonabile, i ntiineaz
Inginerul ct de repede posibil, prezentnd motivaia corespunztoare.
Obiecia se va considera rezonabil dac este rezultatul oricreia dintre
urmtoarele situaii (printre altele), cu excepia cazurilor n care
Beneficiarul este de acord s ofere compensaii Antreprenorului pentru
orice consecine ale acestora: (a) exist motive s se cread c Subantreprenorul nu are competen,
resurse sau capacitate financiar; (b) Contractul de subantrepriz nu specific dac Subantreprenorul
nominalizat va despgubi Antreprenorul pentru i ca urmare a oricrei
neglijene sau folosirii necorespunztoare a Bunurilor de ctre
Subantreprenorul nominalizat, agenii i angajaii acestuia; sau (c) Contractul de subantrepriz nu precizeaz c, pentru activitatea de
subantrepriz (inclusiv proiectarea, dac exist), Subantreprenorul
nominalizat: (i) se va angaja s elibereze Antreprenorul de/i s preia obligaiile i
responsabilitile Antreprenorului prevzute n Contract, i (ii) va exonera Antreprenorul de toate obligaiile i responsabilitile
prevzute n Contract sau n legtur cu acesta i l va despgubi pentru
consecinele nerespectrii de ctre Subantreprenor a acestor obligaii i
a nendeplinirii acestor responsabiliti. 5.3. Plata Subantreprenorilor Nominalizai Antreprenorul va plti Subantreprenorilor nominalizai sumele pe care
Inginerul le certific ca fiind datorate, n conformitate cu prevederile
Contractului de subantrepriz. Aceste sume mpreun cu alte pli vor fi
incluse n Preul Contractului n conformitate cu prevederile sub-
paragrafului (b) al Sub-Clauzei 13.5 [Sume Provizionate], cu excepia
celor menionate n Sub-Clauza 5.4 [Confirmarea Plilor ctre
Subantreprenori]. 5.4. Confirmarea Plilor nainte de emiterea Certificatului de Plat care include o sum care poate
fi pltit unui Subantreprenor nominalizat, Inginerul poate solicita
Antreprenorului s furnizeze o dovad rezonabil care s arate c
Subantreprenorul nominalizat a primit toate sumele la care este
ndreptit n conformitate cu Certificatele de Plat anterioare, mai
puin deducerile care se aplic pentru sumele reinute sau alte obligaii.
Cu excepia cazurilor n care Antreprenorul: (a) transmite dovezi rezonabile Inginerului, sau (b) (i) transmite Inginerului n scris un rspuns care s menioneze c
Antreprenorul are dreptul de a reine sau refuz s plteasc aceste sume,
i (ii) transmite Inginerului dovezi rezonabile care s dovedeasc faptul
c Subantreprenorul nominalizat a fost informat cu privire la dreptul
Antreprenorului, Beneficiarul poate (la alegerea sa) s plteasc, direct
Subantreprenorului nominalizat, o parte sau totalitatea sumelor
certificate anterior (mai puin deducerile aplicabile) care sunt datorate
Subantreprenorului nominalizat i pentru care Antreprenorul nu a reuit s
transmit dovezile descrise n sub-paragrafele (a) i (b) de mai sus. Antreprenorul va plti Beneficiarului sumele pltite de ctre Beneficiar
Subantreprenorilor.
-
6. Personalul i Fora de Munc 6.1. Angajarea Personalului i Forei de Munc Cu excepia celor prevzute n Specificaii, Antreprenorul va lua toate
msurile necesare pentru angajarea ntregului personal i forei de munc,
nelocalnic sau din zon, precum i pentru plata, cazarea, masa i
transportul acestuia. 6.2. Nivelul de Salarizare i Condiiile de Munc Antreprenorul va asigura niveluri de salarizare i condiii de munc care
s nu fie inferioare celor stabilite pentru activiti similare din zona
n care se execut lucrarea. Dac nivelurile de salarizare i condiiile
de munc nu sunt aplicabile, Antreprenorul va asigura salarii i condiii
de munc practicate pe plan local de ctre angajatori cu activiti
similare cu cele ale Antreprenorului. 6.3. Persoane n serviciul Beneficiarului Antreprenorul nu va recruta sau nu va ncerca s recruteze personal sau
for de munc din cadrul Personalului Beneficiarului. 6.4. Legislaia Muncii Antreprenorul va respecta ntreaga legislaie a muncii care se aplic
Personalului Antreprenorului, inclusiv Legile referitoare la angajare,
sntate, securitatea muncii, asisten social, emigrare i repatriere,
i i va asigura acestuia toate drepturile legale. Antreprenorul le va solicita angajailor si s se conformeze Legilor n
vigoare, inclusiv legilor referitoare la securitatea muncii. 6.5. Programul de Lucru Activitatea pe antier se va ntrerupe n zilele nelucrtoare i n afara
programului normal de lucru menionat n Anexa la Ofert, cu urmtoarele
excepii: (a) Contractul conine alte prevederi; (b) exist acordul Inginerului; (c) Lucrarea nu poate fi evitat sau este necesar pentru protejarea
vieii sau a proprietii sau pentru sigurana Lucrrilor, caz n care
Antreprenorul va informa imediat Inginerul. 6.6. Faciliti pentru Personal i Fora de Munc Cu excepia altor prevederi ale Specificaiilor, Antreprenorul va asigura
i menine toate facilitile necesare legate de cazare, mas i
transport, destinate Personalului propriu. De asemenea, Antreprenorul va
asigura faciliti pentru Personalul Beneficiarului, conform celor
menionate n Specificaii. Antreprenorul nu va permite nici unuia din angajaii si s locuiasc
temporar sau permanent n construciile care fac parte din Lucrrile
Permanente. 6.7. Sntatea i Securitatea Muncii Antreprenorul va lua toate msurile necesare pentru meninerea sntii
i securitii Personalului propriu. Antreprenorul se va asigura, n colaborare cu autoritile sanitare, c
personalul medical, facilitile de prim ajutor, infirmeria i serviciul
de ambulan sunt asigurate n permanen pe antier i n taberele de
cazare ale Personalului Antreprenorului sau Beneficiarului i c se iau
toate msurile necesare pentru asigurarea asistenei sociale, condiiilor
de igien i prevenirea epidemiilor. Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe antier,
care s rspund de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea
accidentelor. Aceast persoan va fi calificat pentru o astfel de
activitate i va avea autoritatea de a emite instruciuni i a dispune
msuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul execuiei Lucrrilor,
Antreprenorul va asigura toate facilitile necesare acestei persoane
pentru exercitarea responsabilitii i autoritii sale. n situaia producerii unui accident, Antreprenorul va transmite, urgent,
Inginerului detalii referitoare la producerea accidentului. Antreprenorul
va pstra un registru i va ntocmi rapoarte referitoare la sntatea,
securitatea i asistena social acordat persoanelor, precum i la
daunele aduse proprietii, aa cum poate solicita Inginerul n mod
rezonabil.
-
6.8. Supravegherea Asigurat de Antreprenor Pe durata execuiei Lucrrilor i att timp ct este necesar pentru
ndeplinirea obligaiilor Antreprenorului, acesta va asigura toat
asistena necesar pentru planificarea, coordonarea, administrarea,
inspectarea i testarea lucrrilor. Supravegherea va fi asigurat de un numr suficient de persoane care s
cunoasc limba de comunicare (definit n Sub-Clauza 1.4 [Legea i Limba])
i operaiunile care trebuie executate (inclusiv metode i proceduri
necesare, riscuri posibile i metode de prevenire a accidentelor) pentru
execuia satisfctoare i n siguran a Lucrrilor. 6.9. Personalul Antreprenorului Personalul Antreprenorului va avea calificarea, pregtirea i experiena
necesare n domeniile de activitate ale acestuia. Inginerul poate solicita
Antreprenorului s nlture (sau s dispun nlturarea) orice persoan
angajat pe antier sau la Lucrare, inclusiv Reprezentantul
Antreprenorului, dac este cazul, care: (a) manifest un comportament necorespunztor sau lipsit de
responsabilitate; (b) ndeplinete sarcinile cu incompeten sau neglijen; (c) nu respect prevederile Contractului; sau (d) persist n a aborda un comportament care aduce prejudicii securitii
muncii, sntii sau proteciei mediului. Dac este cazul, Antreprenorul va numi (sau va face demersuri pentru
numire) o persoan corespunztoare pentru nlocuire. 6.10. Raportri privind Personalul i Utilajele Antreprenorului Antreprenorul va transmite Inginerului informaii care s precizeze
numrul fiecrei categorii a Personalului Antreprenorului i a fiecrui
tip de Utilaj al Antreprenorului existente pe antier. Informaiile vor fi
transmise lunar, ntr-o form aprobat de ctre Inginer, pn la data
terminrii de ctre Antreprenor a lucrrilor rmase de executat menionate
n Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor. 6.11. Conduita Necorespunztoare Antreprenorul va lua, n permanen, msurile necesare pentru a preveni
ilegalitile, dezordinea i conduita necorespunztoare a Personalului
Antreprenorului i pentru pstrarea linitii i proteciei persoanelor sau
a proprietii pe i n vecintatea antierului.
7. Utilajele, Materialele i Execuia 7.1. Modul de Execuie Antreprenorul se va ocupa de fabricarea Echipamentelor, de producerea i
aprovizionarea Materialelor i de toate cele necesare execuiei
Lucrrilor: (a) n modul (dac exist) specificat n Contract; (b) cu grij i profesionalism, n conformitate cu practici recunoscute;
i (c) cu mijloace corespunztoare i Materiale care nu prezint riscuri,
dac n Contract nu este altfel prevzut. 7.2. Prelevarea de Probe nainte de utilizarea Materialelor la Lucrri, Antreprenorul va transmite
Inginerului, pentru consimmnt, urmtoarele probe de Materiale i
informaii relevante: (a) probe standard prelevate de la productor i probe specificate n
Contract, totul pe cheltuiala Antreprenorului; i (b) probe suplimentare indicate de ctre Inginer. Fiecare prob va fi etichetat, cu meniunea originii i locului de
utilizare n Lucrare. 7.3. Inspecia Personalul Beneficiarului va avea oricnd: (a) acces nelimitat n orice parte a antierului i n toate locurile de
unde se obin Materiale naturale; i (b) dreptul, pe parcursul producerii, asamblrii i execuiei lucrrilor
(pe antier sau n alt parte), s examineze, inspecteze, msoare i s
-
testeze materialele i calitatea execuiei, i s verifice evoluia
proceselor de producere a Echipamentelor i de producere i prelucrare a
Materialelor. Antreprenorul va crea Personalului Beneficiarului condiiile necesare
desfurrii activitilor menionate, inclusiv asigurarea acceselor,
facilitilor, aprobrilor i echipamentului de protecie. Aceste
activiti nu vor exonera Antreprenorul de obligaiile i
responsabilitile sale. Antreprenorul va ntiina Inginerul de fiecare dat cnd o lucrare este
terminat i nainte ca aceasta s devin acoperit, ascuns sau ambalat
pentru depozitare sau transport. n continuare, Inginerul va efectua, fr
ntrzieri nejustificate examinarea, inspecia, msurtorile sau testele
necesare, sau va ntiina Antreprenorul c aceste activiti nu sunt
necesare. Dac Antreprenorul omite s transmit ntiinarea, acesta, la
solicitarea Inginerului, va descoperi lucrarea i va efectua remedierile
necesare pe cheltuial proprie. 7.4. Testarea Aceast Sub-Clauz se va aplica tuturor testelor specificate n Contract,
altele dect Testele dup Terminare (dac exist). Antreprenorul va furniza toat aparatura, asistena tehnic, documentele
i alte informaii, electricitate, utilaje, combustibil, consumabile,
instrumente, for de munc, materiale i personal cu calificarea i
experiena corespunztoare, necesare pentru realizarea eficient a
testelor specificate. Antreprenorul va conveni mpreun cu Inginerul data
i locul pentru desfurarea testelor specificate pentru Echipamente,
Materiale i alte pri ale Lucrrilor. Inginerul va putea, potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificri i
Actualizri], schimba locul sau detaliile testelor specificate sau instrui
Antreprenorul pentru efectuarea de teste suplimentare. Dac aceste teste
modificate sau suplimentare arat c Echipamentele testate, Materialele
sau calitatea execuiei nu respect prevederile Contractului, atunci
costul efecturii acestora va fi suportat de ctre Antreprenor, fr a lua
n considerare alte prevederi ale Contractului. Inginerul va ntiina Antreprenorul, cu cel puin de 24 de ore nainte,
cu privire la intenia acestuia de a participa la efectuarea testelor.
Dac Inginerul nu se prezint la data i locul convenite, Antreprenorul
poate ncepe efectuarea testelor, cu excepia cazurilor n care Inginerul
dispune altceva, i testele vor fi considerate ca fiind efectuate n
prezena Inginerului. Dac Antreprenorul nregistreaz ntrzieri i/sau se produc Costuri
suplimentare ca urmare a respectrii acestor instruciuni sau ca urmare a
ntrzierii pentru care este responsabil Inginerul, Antreprenorul va
ntiina Inginerul i, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei
20.1 [Revendicrile Antreprenorului], va avea dreptul la: (a) prelungirea duratei de execuie pentru astfel de ntrzieri potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac
terminarea Lucrrilor este sau va fi ntrziat, i (b) plata Costurilor suplimentare la care se adaug un profit rezonabil,
care vor fi incluse n Preul Contractului. Dup primirea ntiinrii, Inginerul va proceda n conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare], pentru a
conveni sau a stabili modul de soluionare a acestor probleme. Antreprenorul va transmite cu promptitudine Inginerului rapoarte privind
rezultatele testelor vizate pentru conformitate. Atunci cnd rezultatele
testelor sunt corespunztoare, Inginerul va aproba buletinele de ncercare
ale Antreprenorului, sau va emite un certificat care va confirma
rezultatele testelor. Dac Inginerul nu a participat la teste, se
consider c acesta a acceptat rezultatele ca fiind corect obinute. 7.5. Respingerea Dac n urma examinrii, inspeciei, msurtorii sau testrii se
identific Echipamente, Materiale sau Lucrri cu deficiene sau neconforme
cu prevederile Contractului, Inginerul va putea respinge Echipamentele,
Materialele sau Lucrrile prin transmiterea unei ntiinri ctre
-
Antreprenor cuprinznd motivaia respingerii. Antreprenorul va remedia
deficienele cu promptitudine i se va asigura c produsul remediat este
n conformitate cu prevederile Contractului. Dac Inginerul solicit refacerea testelor pentru Echipamentele,
Materialele sau Lucrrile remediate, testele se vor repeta n termenii
similari cu testele i condiiile iniiale. Dac respingerea i refacerea
testelor produc Beneficiarului costuri suplimentare, Antreprenorul va
suporta aceste costuri, n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5
[Revendicrile Beneficiarului]. 7.6. Lucrri de Remediere Fr a lua n considerare testele sau certificrile anterioare, Inginerul
poate solicita Antreprenorului: (a) s nlture de pe antier i s nlocuiasc orice Echipament sau
Material care nu este n conformitate cu prevederile Contractului, (b) s nlture sau s refac orice lucrare care nu este n conformitate
cu prevederile Contractului, i (c) s execute orice lucrare care este solicitat ca urgent pentru
sigurana Lucrrilor datorit unui accident, unui eveniment neprevzut sau
altui factor. Antreprenorul se va conforma solicitrii ntr-un interval de timp
rezonabil, care va fi perioada de timp (dac exist) specificat n
solicitare, sau n regim de urgen dac urgena este specificat potrivit
prevederilor sub-paragrafului (c). Dac Antreprenorul nu se conformeaz solicitrii, Beneficiarul va fi
ndreptit s angajeze i s plteasc alt antreprenor care s execute
lucrarea. Cu excepia cazului n care Antreprenorul este ndreptit la
plat pentru lucrare, Antreprenorul va plti Beneficiarului, n
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile
Beneficiarului], toate costurile rezultate din nerespectarea solicitrii. 7.7. Proprietatea asupra Echipamentelor i Materialelor Dac nu contravine Legilor rii i fr riscul sechestrului sau a altor
impuneri, Materialele i fiecare componenta a Echipamentelor vor deveni
proprietatea Beneficiarului atunci cnd: (a) sunt livrate pe antier; sau cnd (b) Antreprenorul este ndreptit la ncasarea valorii Echipamentelor i
Materialelor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.10 [Plata Echipamentelor
i Materialelor n Eventualitate