130801-T-160 DETALLE.pdf

1

L I C I T A C I O N P U B L I C A N 1 3 0 8 0 1 - T - 1 6 0

M E J O R A S Y A D E C U A C I O N E S E N L A S

E S T A C I O N E S D E B O M B E O : T I G U I P A ,

C H O R E T Y Y T E R M I N A L S A N T A C R U Z

PLIEGO DE CONDICIONES

INVITACIN No. 130801-T-160 MEJORAS Y ADECUACIONES EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO: TIGUIPA, CHORETY Y TERMINAL SANTA CRUZ

PLIEGO DE CONDICIONES Pgina 2 de 82

LICITACION PUBLICA N130801-T-160 MEJORAS Y ADECUACIONES EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO: TIGUIPA, CHORETY Y

TERMINALSANTA CRUZ

PARTE I. INFORMACIN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIN I. GENERALIDADES

1. DESCRIPCIN DEL PROCESO DE CONTRATACIN. PRINCIPIOS GENERALES

2. PROPONENTES ELEGIBLES 3. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACIN DE PROPUESTAS 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL PLIEGO 5. AMPLIACIN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIN DE PROPUESTAS 6. GARANTA DE SERIEDAD DE PROPUESTA 7. INHABILITACIN DE PROPUESTAS 8. ERRORES Y OMISIONES SUBSANABLES 9. DECLARATORIA DESIERTA 10. CANCELACIN, SUSPENSION O ANULACIN DEL PROCESO 11. EXCLUSIN DE ITEMS

SECCIN II. RECEPCIN DE INVITACIN Y PREPARACIN DE LAS PROPUESTAS

12. RECEPCIN DE INVITACIN 13. PREPARACIN DE PROPUESTAS 14. MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIN 15. COSTOS DE PARTICIPACIN EN EL PROCESO DE CONTRATACIN 16. IDIOMA 17. VALIDEZ DE LA PROPUESTA 18. DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA PROPUESTA (A SER

INCLUIDOS EN EL SOBRE A) 19. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TCNICA (A SER INCLUIDOS EN EL

SOBRE A) 20. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONMICA (A SER INCLUIDOS EN EL

SOBRE B) SECCIN III. PRESENTACIN Y APERTURA DE PROPUESTAS

21. PRESENTACIN DE PROPUESTAS 22. APERTURA DE PROPUESTAS

SECCIN IV. EVALUACIN Y ADJUDICACIN

23. EVALUACIN DE PROPUESTAS 24. PROCEDIMIENTO PARA LA CORRECCIN DE ERRORES ARITMTICOS y

MARGEN DE PREFERENCIA 25. ADJUDICACIN

SECCIN V. SUSCRIPCIN DE CONTRATO. PRESENTACIN DE DOCUMENTACIN

26. SUSCRIPCIN DE CONTRATO 27. PRESENTACIN DE DOCUMENTACIN. REGLAS SOBRE INSTRUMENTOS



DE GARANTA

SECCIN VI. ENTREGA DE SERVICIOS 28. ENTREGA DE SERVICIOS POR EL CONTRATISTA

SECCIN VII. OTRAS DISPOSICIONES

29. LEY APLICABLE Y SOLUCIN DE CONTROVERSIAS 30. SUJECIN DE LOS PROPONENTES A NORMAS DE SEGURIDAD

INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE 31. RELACIN CIVIL Y CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIN LABORAL,

SOCIAL Y PREVISIONAL 32. FORMA DE PAGO 33. MULTAS 34. FUERZA MAYOR 35. INFORMACIONES

PARTE II. CONDICIONES ESPECIALES DE LA INVITACION (CEI) PARTE III. TRMINOS DE REFERENCIA Documentos de Trminos de Referencia PARTE IV. FORMATOS PARA LA PRESENTACIN DE PROPUESTAS

Documentos Legales y Administrativos

Formato A-1 Carta de Confirmacin de participacin Formato A-2 Carta de Presentacin de la Propuesta Formato A-3 Carta de compromiso de personal asignado Formato A-4 Resumen de Informacin Financiera de la ltima gestin Formato A-5 Formato de Boleta de Garanta Formato A-6 Modelos de Plizas de Responsabilidad Civil y otros Formato A-7 Autorizacin de Uso de Informacin Formato A-8 Carta de Patrocinio o Letter of Support Formato A-9 Carta Poder Formato A-10 Declaracin Jurada de adhesin a las polticas de YPFB Transporte Formato A-11Declaracin de Sometimiento al Cdigo de Conducta de YPFB Corporacin Formato A-12 Declaracin de conocimiento del lugar de la obra Formato A-13 Formato pliza de seguros de accidentes personales innominado Formato A-14 Declaracin de Parentesco con Funcionarios de YPFB Transporte Formato A-15 Declaracin de Sometimiento a la Poltica de Desarrollo Sostenible de

YPFB Transporte



Documentos de la Propuesta Econmica Formato B-1 Planilla para la Propuesta Econmica.

ANEXOS

Anexo 1. Cdigo de Conducta de YPFB Corporacin/ Poltica de Desarrollo Sostenible de YPFB Transporte S.A. Anexo 2. Reglamento de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Relacionamiento Social para

Contratistas Anexo 3. Contrato pro-forma

SUB ANEXOS

Sub Anexo 1. Ingeniera de Proyecto (Recoger CD de oficina de YPFB Transporte S.A.) Sub Anexo 2. Estndar de documentacin tcnica: (Anexo de Planos)

PARTE I INFORMACIN GENERAL A LOS PROPONENTES



SECCIN I GENERALIDADES

1. DESCRIPCIN DEL PROCESO DE CONTRATACIN. PRINCIPIOS GENERALES 1.1 YPFB TRANSPORTE S.A. (en adelante YPFB Transporte), dentro de sus proyecciones y

actividades de inversin y/u operacin, remite el presente Pliego con el fin de contratar lo especificado en las Condiciones Especiales de la Invitacin (CEI).

1.2 La sola presentacin de una Propuesta en atencin a la presente convocatoria, significar e

implicar que el Proponente ha aceptado cumplir en su integridad con todos los trminos, condiciones, disposiciones y especificaciones contenidas en este Pliego y especficamente ha otorgado su consentimiento expreso a cumplir estrictamente las previsiones contractuales establecidas en el mismo.

1.3 Por tanto, la sola presentacin de una Propuesta en atencin a la presente convocatoria

implicar que el Proponente, al presentarse en respuesta a esta convocatoria, lo hace con pleno conocimiento de y absoluta conformidad con las especificaciones legales, administrativas y tcnicas del presente proceso y que por tanto su Oferta cubre todas las prestaciones necesarias para el correcto, oportuno y completo cumplimiento de lo requerido mediante este Pliego.

1.4. YPFB Transporte se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente la contratacin. En

este marco, una adjudicacin parcial no podr ser invocada, en ningn caso y bajo ninguna circunstancia, como causal de modificacin o retiro de la Oferta remitida en atencin a esta convocatoria.

1.5 Las Propuestas elaboradas en atencin a la presente convocatoria debern, para ser

consideradas por YPFB Transporte, incluir todo el alcance previsto en este Pliego. 1.6 Principios ticos:

1.6.1 La actuacin de las empresas invitadas debe regirse, irrestricta y permanentemente, por todos y cada uno de los principios del Cdigo de Conducta de YPFB Corporacin. Mediante la presentacin de una Propuesta en respuesta a la presente convocatoria, el Proponente reconoce que tiene conocimiento, ha tenido acceso, tiene en su poder y ha aceptado el contenido de dicho documento. A todo efecto, se adjunta el mismo como Anexo 1.

1.6.2 Los Invitados y Proponentes se comprometen a observar los ms altos niveles ticos y denunciar a YPFB Transporte todo acto sospechoso de fraude o corrupcin del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de seleccin y las negociaciones o la ejecucin de un contrato.

1.6.2.1 Los actos de fraude y corrupcin estn prohibidos. Fraude y corrupcin comprenden actos de: (a) prctica corruptiva; (b) prctica fraudulenta; (c) prctica coercitiva; y (d) prctica colusoria. Las definiciones que se transcriben a continuacin corresponden a los tipos ms comunes de fraude y corrupcin, pero no son exhaustivas. Por esta razn, YPFB Transporte tambin adoptar medidas en caso de hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupcin, aunque no estn especificados en la lista siguiente: (a) Una prctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o

indirectamente, algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(b) Una prctica fraudulenta es cualquier acto u omisin, incluyendo la tergiversacin de hechos y circunstancias, que deliberadamente o por



negligencia grave, engae, o intente engaar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra ndole o para evadir una obligacin;

(c) Una prctica coercitiva consiste en perjudicar o causar dao, o amenazar con perjudicar o causar dao, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar en forma indebida las acciones de una parte; y

(d) Una prctica colusoria es un acuerdo entre dos o ms partes realizado con la intencin de obtener ganancias en perjuicio de YPFB Transporte y de otros Invitados.

1.6.2.2 Si YPFB Transporte considera que tiene indicios suficientes acerca de que

cualquier firma, entidad o persona actuando como oferente o participando en un proyecto de YPFB Transporte incluyendo, entre otros, prestatarios, oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha cometido un acto de fraude o corrupcin, YPFB Transporte podr:

(i) excluir al infractor del presente proceso. Si dicha infraccin ocurriese en forma

posterior a la emisin de la Notificacin de Adjudicacin y/o Firma del Contrato (segn fuese el caso) o si siendo anterior fuese descubierta posteriormente, YPFB Transporte tendr el derecho pero no la obligacin de terminar la relacin contractual con el Proponente Adjudicado sin compensacin alguna a favor de este ltimo y sin perjuicio del derecho de YPFB Transporte de recibir el pago correspondiente por daos y perjuicios;

(ii) emitir una amonestacin en el formato de una carta formal de censura a la conducta de la firma, entidad o persona;

(iii) declarar a la firma, entidad o persona inelegible, en forma permanente o por determinado perodo de tiempo, para que se le adjudiquen o participe en procesos de seleccin de YPFB Transporte;

(iv) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes.

1.7 Los potenciales proponentes reconocen, que la informacin entregada en esta convocatoria

Invitacin es estrictamente confidencial, por lo que no podrn hacer ninguna declaracin o anuncio publicitario en conexin con el objeto de la presente convocatoria y no podrn divulgar, usar, copiar, facilitar o poner a disposicin de terceros los datos, informes, diagramas, tablas, planos, comunicaciones desarrolladas a lo largo del proceso, opiniones, procesos, formas de operar en YPFB Transporte o cualquier otra informacin en general puesta en conocimiento de los potenciales proponentes sea en copia dura o electrnica, medio magntico, correo electrnico u otros en relacin al presente proceso.

Cualquier indicio de uso o revelacin no autorizada de esta informacin ser motivo

suficiente para considerar la descalificacin del Proponente o, en su caso, la cancelacin de la Notificacin de Adjudicacin y/o Contrato, reservndose YPFB Transporte el derecho de demandar al infractor y los a que resultaren, sea por dolo o culpa, co-partcipes materiales y/o intelectuales del dao ocasionado.

1.8 YPFB Transporte no tiene obligacin de hacer pblicas las actuaciones en ninguna etapa

del presente proceso ni de prestar aclaraciones o explicaciones al respecto. 1.9 La sola presentacin de la Propuesta implica la aceptacin por parte del proponente del

valor legal y probatorio de las siguientes formas de comunicacin: correo, facsmile o correo electrnico.



2. PROPONENTES ELEGIBLES 2.1 La calidad de lista abierta de los proponentes a participar en el presente proceso se

establece en las CEI. 2.2 La posibilidad de conformar asociaciones para presentar una Propuesta en virtud de la

presente convocatoria se establece en las CEI. 2.3 En caso de que cualquier empresa mediante documento fehaciente, desee participar del

presente proceso mediante una empresa subsidiaria, controlante o afiliada, deber hacerlo conocer a YPFB Transporte mediante nota escrita dentro de las 72 horas siguientes de recibido ste Pliego, adjuntando toda la documentacin e informacin pertinente que, segn su criterio, evidencie las razones para considerar que esta participacin mediante otra empresa sera ms conveniente para YPFB Transporte y declarando expresamente que la empresa originalmente invitada ser solidariamente responsable con su subsidiaria, controlante o afiliada por el cumplimiento de las eventuales obligaciones contractuales emergentes de este proceso. YPFB Transporte podr, a su slo criterio y sin necesidad de justificacin alguna, decidir permitir la participacin de la empresa subsidiaria o controlante o no. En este caso, la empresa originalmente invitada deber presentar adems una Carta de Patrocinio o Letter of Support segn Formato A-8).

2.4 En caso de que cualquier empresa en virtud de la presente convocatoria, comercialice sus

productos mediante agentes comerciales, la primera deber informar por escrito a YPFB Transporte sobre este extremo indicando de manera clara y expresa quien sera el agente comercial que participara en el presente proceso de contratacin debiendo presentar los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Contrato de Agencia o carta de confirmacin de Agencia; b) Fotocopia del poder del representante de la empresa que suscribe la carta o el Contrato

mencionado en el numeral anterior (se acepta la presentacin de una Carta Poder segn Formato A-9);

c) Fotocopia del poder del representante legal del agente (se acepta la presentacin de una Carta Poder segn Formato A-9) En caso de adjudicacin, estos documentos debern ser presentados en original o fotocopia legalizada cumpliendo con los requisitos establecidos por ley tales como legalizaciones, traducciones y registro. YPFB Transporte podr aceptar o rechazar la presentacin de la Propuesta a travs del agente. Ningn agente comercial que no hubiese sido acreditado expresamente podr presentarse a este proceso.

2.5 Estn impedidos para participar, directa o indirectamente en el proceso de licitacin, las

personas naturales o jurdicas comprendidas en los siguientes casos:

a. Que tengan impedimento para ejercer el comercio; b. Que se encuentren asociadas con consultores que hayan asesorado en la

elaboracin del Pliego de Condiciones; c. Que hubiesen declarado su disolucin o quiebra; d. Los ex empleados de YPFB Transporte que ejercieron funciones en la empresa.,

hasta un (1) ao antes de la publicacin de la convocatoria;



e. Los Proponentes adjudicados que hayan desistido de suscribir el Contrato, no podrn participar por lo menos tres (3) meses despus de la fecha del desistimiento, salvo causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificadas. Las justificaciones y sanciones sern analizadas por el Comit de Contratos;

f. Los Proponentes que tengan pendiente o en curso un proceso judicial o arbitral con YPFB Transporte S.A. o con alguna otra empresa de YPFB Corporacin;

3. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACIN DE PROPUESTAS

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentacin de Propuestas: 3.1 Inspeccin previa: En caso de que en las CEI se establezca la inspeccin previa del lugar y

el entorno donde se realizarn los servicios o la obra, esta es de carcter obligatorio para todos los potenciales proponentes, siendo causal de descalificacin de su propuesta, la inasistencia a la misma. El proponente deber realizar la inspeccin previa en la fecha, hora y lugar establecidos en las CEI.

3.2 Consultas escritas: Cualquier potencial proponente podr formular consultas escritas sobre

el presente Pliego, dirigidas a YPFB Transporte, hasta la fecha lmite establecida en las CEI siguiendo el procedimiento establecido en el numeral 4.1.

3.3 Reunin de Aclaracin: ver en las CEI. 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL PLIEGO 4.1 YPFB Transporte podr, sea en atencin a una solicitud expresa de alguno de los

proponentes o por iniciativa propia, emitir circulares aclaratorias y/o modificatorias de la informacin tcnica y/o administrativa proporcionada en el marco de este proceso (reduciendo o incluso eliminando uno o ms de los tems requeridos). Estas circulares sern proporcionadas por escrito a todos los proponentes, sin identificar en su caso al proponente que efectu la consulta, y hasta antes de la fecha de presentacin de Ofertas. Cabe sealar que los proponentes debern efectuar las consultas de aclaracin por escrito en medio fsico o electrnico y dirigirlas en todos los casos a la persona de contacto de YPFB Transporte, hasta el plazo fijado en las CEI.

4.2 Bajo ninguna circunstancia se aceptarn solicitudes verbales de aclaracin, ni contactos

efectuados de un modo distinto al aqu especificado, dejndose establecido que el incumplimiento a esta disposicin originar la inmediata descalificacin de la empresa infractora.

4.3 La respuesta de YPFB Transporte a aclaraciones solicitadas o cualquier informacin

requerida y aceptada por YPFB Transporte pasar a constituir parte integrante del presente Pliego y del futuro Contrato.

4.4 YPFB Transporte podr ajustar el Pliego con enmiendas, por iniciativa propia o como

resultado de las actividades previas, en cualquier momento y sin necesidad de justificacin alguna, hasta antes de la fecha y hora establecidas para la presentacin de Propuestas, debiendo comunicar dichas enmiendas ya sea mediante correo, facsmile o correo electrnico a los potenciales proponentes, pudiendo ampliar los plazos que correspondiesen en caso necesario.

5. AMPLIACIN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIN DE PROPUESTAS



5.1 YPFB Transporte podr ampliar el plazo de presentacin de Propuestas por cualquier motivo que estime conveniente y sin necesidad de justificacin alguna debiendo comunicar dicha ampliacin ya sea mediante correo, facsmile o correo electrnico a los potenciales proponentes.

5.2 La ampliacin deber ser realizada hasta antes de la fecha y hora establecidas para la

presentacin de Propuestas. En el caso de que algn proponente ya haya presentado su Propuesta, ste podr retirarla y podr presentar una nueva Propuesta.

6. GARANTA DE SERIEDAD DE PROPUESTA 6.1 El requerimiento de presentar una Garanta de Seriedad de Propuesta y su rgimen se

establece en las CEI. 6.2 La Garanta de Seriedad de Propuesta a ser presentada no deber tener textos entrelneas,

raspaduras, tachaduras ni correcciones. Tampoco deber foliarse ni perforarse. 6.3 Cobro de la Garanta de Seriedad de Propuesta:

La Garanta de Seriedad de Propuesta podr ser cobrada y se consolidara a favor de YPFB Transporte S.A. cuando:

a) El Proponente decida retirar su Propuesta con posterioridad al plazo lmite de presentacin de Propuestas.

b) El Proponente Adjudicado no presente, dentro del plazo establecido en la Nota de Adjudicacin, la documentacin original o fotocopia legalizada de los documentos sealados en el presente Pliego, para la suscripcin del Contrato, salvo impedimento debidamente justificado presentado oportunamente a YPFB Transporte y aceptado como tal por esta empresa.

c) El Proponente Adjudicado desista de suscribir el Contrato en los plazos establecidos. d) El Proponente Adjudicado no presente la Garanta de Cumplimiento de Contrato y/o las

dems Garantas exigidas por el presente Pliego en los plazos establecidos. e) Cuando exista evidencia razonable de que el proponente ha incumplido el compromiso de

confidencialidad implcito en su participacin en el presente proceso. 6.4 Devolucin de la Garanta de Seriedad de Propuesta:

La Garanta de Seriedad de Propuesta, ser devuelta a los proponentes nicamente en los siguientes casos: a) Despus de que la Propuesta sea inhabilitada o no sea adjudicada. b) Despus de la notificacin de Cancelacin, suspensin o anulacin del Proceso de

Contratacin. c) Cuando YPFB Transporte solicite la extensin del periodo de validez de Propuestas y el

proponente rehse aceptar la solicitud. d) Despus de entregada la Garanta de Cumplimiento de Contrato y/o las dems

Garantas exigidas por el presente Pliego y suscrito el Contrato con el Proponente Adjudicado.

6.5 El tratamiento de ejecucin y devolucin de las Garantas de Cumplimiento de Contrato, de

Correcta Inversin de Anticipo y de Buena Ejecucin de Obra, segn sea el caso, se establecer en el Contrato.

7. INHABILITACIN DE PROPUESTAS 7.1 Proceder la inhabilitacin de la Propuesta cuando sta fuese presentada fuera del plazo

(fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente Pliego.



7.2 Las causales de inhabilitacin son: a) Incumplimiento de cualquier estipulacin contenida en el presente Pliego. b) Si la Propuesta contiene desviaciones a los trminos y condiciones fijados en el

presente Pliego y las mismas no hayan sido aceptadas previamente en el proceso anterior a la presentacin de Ofertas.

c) Incumplimiento u omisin en la presentacin de cualquier documento requerido en el presente Pliego. La omisin no se limita a la falta de presentacin de documentos, refirindose tambin a que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas.

d) Cuando el perodo de validez de la Propuesta no se ajuste al plazo mnimo requerido. e) Cuando el proponente presente dos o ms alternativas, a menos que ambas se

encuentren dentro de los parmetros solicitados por YPFB Transporte. f) Cuando el proponente presente dos o ms Propuestas, a menos que ambas se

encuentren dentro de los parmetros solicitados por YPFB Transporte. g) Cuando el proponente no presente la Garanta de Seriedad de Propuesta en caso de

establecerse la misma en las CEI. h) Cuando la Propuesta contenga raspaduras, tachaduras, texto entrelneas, correcciones

o alteraciones en partes substanciales de su texto, salvo aclaracin con nota al pie firmada por el proponente.

i) Inasistencia del proponente a la inspeccin previa, en caso de establecerse en las CEI j) Cuando el proponente ofrezca la provisin parcial de bienes y/o servicios requeridos y

ello no estaba permitido en esta Invitacin. k) Cuando la Propuesta presentada est sujeta a cualquier condicin que no hubiera sido

aceptada por YPFB Transporte antes de la presentacin de Propuestas. l) Cuando, durante el proceso de evaluacin, no se reciban en los plazos comunicados las

aclaraciones solicitadas. m) Cuando exista evidencia razonable a juicio de YPFB Transporte de que el proponente

ha incumplido el compromiso de confidencialidad implcito en su participacin en el presente proceso.

n) Cuando el proponente incurriera en prcticas fraudulentas. o) Cuando el proponente haga conocer por cualquier medio el precio de los servicios

ofertados antes de ser abierto el sobre B.

8. ERRORES Y OMISIONES SUBSANABLES Y NO SUBSANABLES Sin perjuicio de lo establecido en el presente Pliego, YPFB Transporte a su solo juicio y sin necesidad de justificacin alguna podr solicitar a cualquier proponente que rectifique o complete contenidos en su Oferta con la nica condicin de que los mismos no incidan sobre aspectos sustanciales de la misma, sean accidentales, accesorios o de forma y no afecten ni la legalidad ni la solvencia de la Propuesta. Desde ya todo proponente acepta que la decisin de YPFB Transporte sobre cules pueden considerarse como errores subsanables ser vinculante para todos y cada uno de los proponentes sin derecho a reclamo alguno. Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable generalmente por tratarse de omisiones relacionadas con constatacin de datos o informacin de tipo histrico o cuestiones que no afecten al principio que las ofertas deben ajustarse al Pliego de Condiciones, YPFB Transporte permitir que, en un plazo breve, el Proponente proporcione la informacin faltante o corrija el error subsanable. Tampoco se permite que la correccin de errores u omisiones sea utilizada por el Proponente para alterar la sustancia de su propuesta o mejorarla. De manera enunciativa, ms no limitativa, se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificacin, los siguientes:



a) La ausencia de la Carta de Presentacin de la Propuesta (en el formato A-2) firmada por el Representante Legal del proponente.

b) La falta de la propuesta tcnica o parte de ella. c) La falta de la propuesta econmica o parte de ella. d) La falta de presentacin de la Garanta de Seriedad de Propuesta, cuando esta sea

establecida en las CEI. e) Cuando la Garanta de Seriedad de Propuesta, sea girada por monto o plazo de

vigencia menores a los requeridos o la misma fuese emitida en forma errnea. f) La presentacin de una Garanta diferente a la solicitada por YPFB Transporte.

9. DECLARATORIA DESIERTA. YPFB Transporte podr declarar desierta la presente convocatoria y notificar a los Proponentes, cuando corresponda, si se produce alguna de las cinco situaciones siguientes:

a) No se hubiera recibido ninguna Propuesta. b) Si luego de la evaluacin de los aspectos legales, administrativos y/o tcnicos o

cualquiera de ellos, ninguna propuesta hubiera cumplido con los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones.

c) Si el proponente adjudicado incumple con la presentacin de documentos o desista de formalizar la contratacin y no existan otras propuestas calificadas.

d) Cuando la propuesta econmica evaluada ms baja supere el precio referencial. e) Cuando no sea conveniente a los intereses de la empresa.

10. CANCELACIN, SUSPENSION O ANULACIN DEL PROCESO YPFB Transporte podr cancelar, suspender o anular la presente convocatoria hasta antes de la suscripcin del contrato e incluso despus de la emisin de la Nota de Adjudicacin. Al respecto, los proponentes reconocen que el hecho de cancelar, suspender o anular esta convocatoria no implicar ninguna responsabilidad legal, econmica, ni de ninguna otra ndole para YPFB Transporte. 11. EXCLUSIN DE ITEMS YPFB Transporte podr, en cualquier momento y sin por ello invalidar el proceso, excluir del mismo uno o ms de los tems de cotizacin insertos en las planillas de cotizacin, para lo que bastar comunique su decisin por escrito mediante la forma que vea ms conveniente.

SECCIN II

RECEPCIN DE INVITACIN Y PREPARACIN DE LAS PROPUESTAS

12. RECEPCIN DE INVITACIN 12.1 Una vez sea obtenido el presente Pliego, los interesados debern asegurarse de que en el

mismo no se extraan partes, documentos ni Formatos o acpites. 12.2 Revisada en conformidad la informacin obtenida, los proponentes debern cursar notas

escritas, expresando su intencin de presentar una Oferta (utilizando al efecto el Formato A-1 adjunto).

12.3 Esta nota de Confirmacin de Participacin deber ser enviada, indefectiblemente, en el plazo y a la direccin que se establece en las CEI.

12.4 Si alguno de los proponentes invitados decidiera no participar en el presente proceso, deber remitir en el mismo plazo la correspondiente carta de excusa, resultando igualmente aplicables en este caso todas las previsiones de confidencialidad aqu anotadas.

12.5 La no remisin de la nota de confirmacin o la no recepcin de la carta de excusa en el plazo establecido, ser evidencia suficiente de que las empresas que no lo hubieran hecho, no



tienen inters en participar del presente proceso, por lo que stas no podrn solicitar aclaraciones y no sern notificadas sobre aclaraciones o enmiendas al Pliego de Condiciones, las mismas que se constituirn en parte integrante del mencionado Pliego y sern obligatorias para los proponentes en la preparacin de sus propuestas; por consiguiente el riesgo de no presentar adecuadamente la propuesta ser del proponente.

13. PREPARACIN DE PROPUESTAS Las Propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente Pliego, utilizando los Formatos incluidos en adjuntos. 14. MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIN Todo el proceso de contratacin, incluyendo los pagos a realizar, deber efectuarse en la moneda fijada en las CEI. 15. COSTOS DE PARTICIPACIN EN EL PROCESO DE CONTRATACIN Los costos de la elaboracin y presentacin de Propuestas y de cualquier otro costo que demande la participacin de un proponente en el proceso de contratacin, cualquiera fuese su resultado, son asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo. 16. IDIOMA La Propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre el proponente e YPFB Transporte, debern presentarse en idioma castellano, salvo por los manuales tcnicos (si corresponde) que podrn estar en idioma ingls. En caso de documentos cuyo original se encuentre en idioma diferente al castellano se deber presentar el mismo incluyendo una traduccin libre al castellano. En este caso la versin oficial y vinculante ser la versin en castellano exclusivamente. 17. VALIDEZ DE LA PROPUESTA 17.1 La Propuesta deber tener una validez no menor a noventa (90) das calendario, desde la

fecha fijada para la entrega de las Propuestas. 17.2 YPFB Transporte podr solicitar por escrito la extensin del perodo de validez de las

Propuestas, disponiendo un tiempo perentorio para la renovacin de la Garanta de Seriedad de Propuesta en caso de establecerse la misma en las CEI, para lo que se considerar lo siguiente:

a) El proponente que rehse aceptar la solicitud, ser excluido del proceso, no siendo

sujeto de ejecucin de la Garanta de Seriedad de Propuesta. b) Los proponentes que accedan a la prrroga, no podrn modificar su Propuesta. c) Para mantener la validez de la Propuesta, el proponente deber

necesariamente presentar una Garanta de Seriedad de Propuesta que cubra el nuevo plazo de validez de su Propuesta, si es que esta Garanta fue establecida en las CEI.

18. DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA PROPUESTA (A SER

INCLUIDOS EN EL SOBRE A) 18.1 Los documentos legales que deben presentar los proponentes, segn sea su constitucin legal

y su forma de participacin son: I. En caso de ser sociedades constituidas en Bolivia o sucursales de empresas extranjeras registradas en Bolivia:

a) Carta de Presentacin de la Propuesta (Formato A-2) firmada por el representante legal.

b) Fotocopia simple de Testimonio de Constitucin de la sociedad o de registro de



sucursal (segn sea el caso) incluyendo todas las modificaciones al mismo. Este documento deber estar debidamente registrado en el Registro de Comercio de Bolivia (hoy administrado por FUNDEMPRESA).

c) Poder del Representante Legal del proponente, en fotocopia simple, con atribuciones para presentar Propuestas y suscribir contratos. Este poder deber estar debidamente registrado en el Registro de Comercio de Bolivia (Hoy administrado por FUNDEMPRESA).

d) Certificado de Nmero de Identificacin Tributaria con constancia de vigencia o certificacin electrnica actualizada en fotocopia simple.

e) ltima actualizacin de la Matrcula de Comercio correspondiente, otorgada por FUNDEMPRESA, en fotocopia simple.

f ) Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contralora General del Estado, con un mximo en la emisin de un mes de anterioridad a la fecha de presentacin de la Propuesta.

II. En caso de ser sociedades constituidas en el extranjero sin sucursal registrada en Bolivia:

a) Carta de presentacin de Propuesta (segn Formato A-2) firmada por el representante legal.

b) Fotocopia simple de certificado de la entidad pblica competente en el pas de origen que acredite la existencia legal del proponente y autorizacin de funcionamiento (Good Standing), o documento equivalente.

c) Fotocopia simple de documento de constitucin de sociedad. d) Fotocopia simple de poder del Representante Legal del proponente, con

atribuciones para presentar Propuestas y suscribir contratos (se acepta la presentacin de una Carta Poder Notariada segn Formato A-9)

En caso de adjudicarse el proceso a una empresa extranjera sin sucursal registrada en Bolivia, los documentos sealados en los incisos b); c) y d) de esta seccin II debern ser presentados en original y debidamente legalizados por ante el consulado Boliviano en el pas de su emisin y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia.

III. Asociaciones accidentales:

1. En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos debern presentarse diferenciando los que corresponden a la asociacin y los que corresponden a cada asociado.

2. La documentacin conjunta a presentar, que debe ser firmada por el Representante Legal de la Asociacin Accidental, es la siguiente:

a) Carta de Presentacin de la Propuesta para Empresas o Asociaciones Accidentales, (Formato A-2) firmada por los representantes legales.

b) Testimonio del Contrato de Asociacin Accidental o Contrato de Asociacin Accidental con reconocimiento de firmas y rbricas, en original o fotocopia legalizada, que indique el porcentaje de participacin de los asociados, la designacin de la empresa lder, la nominacin del Representante Legal de la asociacin y el domicilio legal de la misma en territorio Boliviano. En este documento debe tambin constar la responsabilidad solidaria e indivisible de los proponentes asociados (sin beneficio de excusin y divisin y orden frente a YPFB Transporte).

c) Poder del Representante Legal de la Asociacin Accidental, en fotocopia simple, con facultades expresas para presentar Propuestas, negociar y



suscribir contratos. 3. Cada asociado que forme parte de la asociacin accidental en forma independiente

deber presentar la siguiente documentacin, firmada por el Representante Legal de cada asociado y no por el Representante Legal de la Asociacin Accidental:

a) Poder del Representante Legal, en fotocopia simple, que fue utilizado para la

suscripcin del acuerdo de Asociacin Accidental. Este poder deber estar debidamente registrado en el Registro de Comercio de Bolivia (hoy administrado por FUNDEMPRESA).

b) En caso de asociados nacionales todos los dems documentos exigidos en la seccin I del numeral 18.1.

c) En caso de asociados extranjeros todos los dems documentos exigidos en la seccin II del numeral 18.1

18. 2 Los documentos administrativos a ser presentados en el Sobre A son:

a) Los Formatos y Declaraciones que se indican en las CEI. b) Balance General de las dos ltimas gestiones (con sello del Servicio de Impuestos

Nacionales), en fotocopia simple (exceptuando las empresas de reciente creacin que considerarn su Balance de Apertura).

c) Garanta de Seriedad de Propuesta, en caso de establecerse la misma en las CEI. 19. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TCNICA (A SER INCLUIDOS EN EL SOBRE

A) 19.1 La Propuesta tcnica deber incluir los trminos de referencia conforme a los servicios

requeridos, as como toda la documentacin necesaria que demuestre que los servicios que ofrece, cumplen con lo requerido. Los proponentes estn llamados a incluir en este acpite sus Propuestas Tcnicas, respetando al efecto los requerimientos y exigencias fijados en el presente Pliego y los Trminos de Referencia adjuntos.

19.2 Adicionalmente YPFB Transporte como convocante podr sealar en las CEI otros criterios que no estn establecidos en este acpite de acuerdo a las caractersticas del proceso de contratacin.

20. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONMICA (A SER INCLUIDOS EN EL

SOBRE B) 20.1 La existencia de una subasta electrnica o, alternativamente, la presentacin de la Oferta

econmica mediante sobre cerrado se especifica en las CEI. 20.2 Los proponentes debern Ofertar para el presente proceso su mejor alternativa de precios para

la provisin de servicios o ejecucin de obra, objeto de la presente Invitacin empleando estrictamente y al efecto la planilla de cotizacin adjunta al presente como Formato B-1

20.3 Los montos establecidos en la Propuesta econmica debern contemplar todos y cada uno de los componentes o factores necesarios para la oportuna y completa provisin de los servicios o la ejecucin de obra requeridos encontrndose incluidos en ellos todos los conceptos incluyendo pero sin limitarse a impuestos, tasas, tributos, contribuciones, utilidades y otros aplicables.

20.4 Tributacin: Los Proponentes debern calcular los precios cotizados en el entendido que los mismos comprenden todos los tributos (impuestos, cargas, o contribuciones especiales), gravmenes, aranceles y todo otro concepto (en Bolivia o en el exterior del pas) necesarios para proveer el servicio a YPFB Transporte en los trminos del presente proceso. Por tanto, todos los costos originados por las incidencias fiscales mencionadas en este prrafo debern estar incluidos en el precio ofertado. El pago de dichos conceptos ser de exclusiva responsabilidad del Proponente Adjudicado, sin



derecho a reclamo, reembolso ni ajuste. 20.5 Todo pago del precio solamente proceder previa entrega a YPFB Transporte a su entera y

sola satisfaccin de la factura, nota fiscal o documento equivalente correspondiente y de los documentos necesarios o deseables que evidencien la legal importacin de los mismos o que fueran necesarios o deseables para efectuar dicha legal importacin, cuando fuere el caso.

SECCIN III

PRESENTACIN Y APERTURA DE PROPUESTAS

21. PRESENTACIN DE PROPUESTAS 21.1 Forma de presentacin: 21.1.1 La Propuesta deber ser presentada en un (1) sobre cerrado y con cinta adhesiva

transparente, dirigido a YPFB Transporte, citando el Nmero de la Invitacin y el objeto de la Convocatoria.

El Proponente deber insertar en el sobre nico cerrado dos (2) sobres adicionales sealados con las letras A y B y rotulados con los siguientes ttulos: Sobre A PROPUESTA TCNICA Sobre B PROPUESTA ECONMICA Para el caso de que se tenga previsto realizar una Subasta Electrnica, en el sobre B los proponentes debern incluir lo que se refiere en las CEI

21.1.2 Toda la documentacin contenida tanto en el sobre A como en el sobre B deber estar debidamente sellada, foliada y rubricada por el representante legal o apoderado especial de la empresa proponente, salvo por los documentos de las Garantas, que no deben ser ni sellados, ni foliados, ni rubricados, ni perforados.

21.1.3 En el caso de la documentacin del sobre A debe acompaarse una copia de la propuesta original sellada, foliada y rubricada, con un ndice del contenido y separadores que permitan una gil y fcil localizacin. El original de la propuesta debe estar claramente marcado con la palabra Original. La copia debe ser idntica al original y deben ser fotocopiadas del original despus de foliado y rubricado el mismo.

21.1.4 No se aceptarn propuestas que contengan textos entre lneas, borrones y tachaduras, siendo causal de descalificacin.

21.2 Plazo, lugar de presentacin y prrroga 21.2.1 Lugar y plazo de presentacin de la Propuesta se establece en las CEI. 21.2.2 Se considerar que el proponente ha presentado su Propuesta dentro del plazo, si sta ha

ingresado al recinto en el que se registra la presentacin de Propuestas hasta la fecha y hora lmite establecida para el efecto.

21.2.3 Las Propuestas podrn ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En todos los casos el proponente es el responsable de que su Propuesta sea presentada dentro el plazo establecido.

21.2.4 Si YPFB Transporte estimara conveniente conceder prrrogas al plazo anotado, comunicar las mismas a todos los proponentes interesados, indicando la nueva fecha y hora de presentacin. En este caso los Proponentes, debern ampliar la vigencia de sus respectivas Garantas de Seriedad de Propuesta en caso de que su presentacin se haya establecido en las CEI -, las que deben tener una validez adicional de 60 das calendario al plazo de validez de la Oferta, dicho plazo se tomar en cuenta a partir de la nueva fecha establecida para la presentacin de las Propuestas.

21.2.5 El envo de Propuestas por correo electrnico NO es permitido en ningn caso.



21.3 Modificaciones y retiro de Propuestas: 21.3.1 Las Propuestas presentadas slo podrn modificarse antes del plazo lmite establecido para

el cierre de presentacin de Propuestas.

Para este propsito el proponente, a travs de su Representante Legal, deber solicitar por escrito la devolucin total de su Propuesta, que ser efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a YPFB Transporte. Efectuadas las modificaciones, podr proceder a su nueva presentacin.

21.3.2 Las Propuestas podrn ser retiradas mediante solicitud escrita firmada por el Representante Legal, hasta antes de la conclusin del plazo de presentacin de Propuestas.

La devolucin de la Propuesta cerrada se realizar bajo constancia escrita. Si la devolucin se efectuase mediante Courier, YPFB Transporte deslindar su responsabilidad sobre los documentos presentados desde la entrega al mismo.

21.3.3 Vencidos los plazos citados, las Propuestas no podrn ser modificadas o alteradas de manera alguna. Las consecuencias de ello se establecen en el numeral 27.2

21.3.4 Por el solo hecho de presentar su Propuesta, el Proponente acepta y permite que YPFB

Transporte asuma la custodia de la documentacin presentada dentro del proceso, sin posterior reclamo alguno. Cualquier entrega o devolucin de documentacin presentada deber ser solicitada por escrito a la Gerencia de Adquisiciones, Contratos, Servicios y Almacenes (GACSA) de YPFB Transporte.

22. APERTURA DE PROPUESTAS 22.1 Vencido el plazo otorgado para la presentacin de Ofertas, YPFB Transporte programar la

apertura de sobres A y el correspondiente proceso de evaluacin, en cuyo marco considerar nicamente las Propuestas que hubieran sido presentadas en estricta observancia a lo dispuesto por este Pliego.

22.2 Verificado que sea el cumplimiento de las exigencias mencionadas y requeridas para el sobre A YPFB Transporte proceder a abrir los sobres B de aquellos proponentes que, en merito a lo sealado hayan cumplido todas y cada una de las exigencias fijadas como habilitantes para la siguiente fase del proceso o hayan subsanado errores subsanables a juicio de YPFB Transporte.

22.3 YPFB Transporte luego de la verificacin de presentacin de documentos, determinar si las Propuestas continan, deben subsanar errores para continuar o se descalifican.

22.4 Para el caso de que se tenga previsto desarrollar una Subasta Electrnica, se proceder de acuerdo a lo que se prev en las CEI.

SECCIN IV EVALUACIN Y ADJUDICACIN

23. EVALUACIN DE PROPUESTAS 23.1 Salvo por lo establecido en el punto 8 del presente Pliego, los proponentes que no

presenten uno o ms de los requisitos tcnicos o legales exigidos, o que presenten alguno de ellos incumpliendo con las formas o requerimientos mnimos exigidos para el efecto o que se encuentren en incumplimiento de alguno de los trminos del presente Pliego, sern descalificados en esta etapa y por ende excluidos del proceso, todo ello sin perjuicio del



derecho que asiste a YPFB Transporte de descalificarlos en otra etapa del proceso. 23.2 Las pautas generales de evaluacin que se seguirn en el presente Proceso es el fijado en

las CEI. 23.3 Sin perjuicio de lo anterior, YPFB Transporte se reserva el derecho de adjudicar a la

Propuesta que considere ms conveniente, no pudiendo esta decisin ser impugnada o apelada por los ofertantes.

23.4 YPFB Transporte no tiene obligacin de hacer pblicos sus clculos ni sus parmetros de evaluacin, ni de prestar aclaraciones o explicaciones de ningn tipo respecto a tales clculos, parmetros, criterios o resultados, ni sobre las causales de inhabilitacin o sobre la determinacin de adjudicacin.

24. PROCEDIMIENTO PARA LA CORRECCIN DE ERRORES ARITMTICOS y

MARGEN DE PREFERENCIA 24.1 Se corregirn los errores aritmticos, verificando la informacin de la Propuesta,

considerando lo siguiente: a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal,

prevalecer el literal. b) Cuando exista diferencia entre el precio unitario sealado por el

proponente y el total de un tem que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecer el precio unitario cotizado.

c) Si la diferencia entre el monto ledo de la Propuesta y el monto ajustado de la revisin aritmtica, es menor al 2%, se ajustar la Propuesta; caso contrario la Propuesta ser descalificada.

24.2 Margen de Preferencia: Si as se especificase en las CEI, en la comparacin de ofertas YPFB Transporte otorgar un margen de preferencia y Factores de Ajuste a la propuesta econmica, cuando el Proveedor presente la solicitud y certificacin de la entidad autorizada. Dicho Margen ser del Veinte por ciento (20%) al precio ofertado, cuando el porcentaje de componentes de origen nacional (materia prima y mano de obra) del costo bruto de produccin sea igual o mayor al cincuenta por ciento (50%). El factor numrico de ajuste ser de ochenta centsimos (0.80).

25. ADJUDICACIN 25.1 Concluido el proceso al que se refiere el numeral precedente, y sin perjuicio de lo anotado en

los incisos 9, 10 y 11, YPFB Transporte comunicar por escrito su decisin al Proponente beneficiado con la adjudicacin y posterior a la firma del Contrato agradecer, tambin por escrito, la participacin del resto de los proponentes, a quienes devolver las Garantas de Seriedad de Propuesta recibidas, en su caso.

25.2 Es responsabilidad del proponente no adjudicado recoger las Garantas de Seriedad de Propuestas de las oficinas de YPFB Transporte.

SECCIN V

SUSCRIPCIN DE CONTRATO PRESENTACIN DE DOCUMENTACIN

26. SUSCRIPCIN DE CONTRATO 26.1 YPFB Transporte podr, a su exclusivo criterio y decisin, podr requerir la suscripcin ya sea

de un documento privado sin reconocimiento de firmas suscrito entre presentes o no presentes, un documento privado con reconocimiento de firmas o bien un instrumento pblico mediante protocolizacin notarial de una minuta. En todo caso el Proponente Adjudicado acepta cumplir con el requerimiento de YPFB Transporte a este respecto.

26.2 El Contrato, ser suscrito dentro de los quince (15) das hbiles posteriores a la recepcin de la Carta de Adjudicacin, previa presentacin por parte del Proponente Adjudicado de todos



los documentos de Garanta requeridos (tales como, Garantas de Cumplimiento de Contrato, Plizas de Seguro, etc.) y de la documentacin requerida de acuerdo con el numeral 27 posterior. Este plazo podr ser ampliado por YPFB Transporte.

26.4 En ningn caso, y bajo ninguna circunstancia, podr el adjudicatario invocar una demora suya en cumplir con los requisitos aqu previstos para solicitar una revisin del cronograma aceptado como parte de su Propuesta.

27. PRESENTACIN DE DOCUMENTACIN. REGLAS SOBRE INSTRUMENTOS DE

GARANTA Y SEGUROS 27.1 El Proponente Adjudicado, deber presentar, para la suscripcin del Contrato, los originales o

fotocopias legalizadas de los documentos sealados en el numeral 18 anterior. 27.2 Si el Proponente Adjudicado no cumpliese con la presentacin de los documentos requeridos

para la suscripcin del Contrato o rehusare firmar el Contrato o rechazare la adjudicacin luego de comunicada sta al Proponente seleccionado por YPFB Transporte, sta podr aplicar alguna o todas de las siguientes medidas:

a) Ejecutar la Garanta de Seriedad de Propuesta, en caso de haberse sta solicitado en las CEI,

b) Proceder a la adjudicacin a otra Propuesta o cancelar la convocatoria, c) Excluir al Proponente adjudicado de su Base de Datos de Proveedores por el perodo que

al efecto determinen las instancias internas correspondientes. 27.3 El proponente adjudicado deber presentar la Garanta de Cumplimiento de Contrato u otras

de acuerdo a lo establecido en las CEI. 27.4 En ningn caso se aceptarn documentos de Garanta en las que se condicione el pago al

vencimiento de las mismas ni en las que se incluya texto adicional alguno intentando introducir requisitos o condicionantes para un eventual requerimiento de pago.

27.5 Los documentos de Garanta no debern tener textos entrelneas, raspaduras, tachaduras ni correcciones. Tampoco debern foliarse ni perforarse.

27.6 El proponente adjudicado deber presentar las plizas de seguro requeridos en las CEI. 27.7 Adicionalmente, el Contratista cubrir los riesgos a los que expone a su personal y

subcontratistas y presentar a YPFB TRANSPORTE respaldos de asistencia mdica y seguros de personas, los cuales debern mantenerse vigentes durante la vigencia del Contrato, de acuerdo al siguiente detalle:

27.7.1 Una pliza de seguro de accidentes personales que otorgue una cobertura mnima por gastos mdicos de acuerdo al monto fijado en las CEI, por evento por persona y que incluya una Renuncia de subrogacin de derechos a favor de YPFB TRANSPORTE.

27.7.2 Para el personal del Contratista que tenga una relacin laboral de ms de 90 (noventa) das calendario:

27.7.2.1 Seguro de Salud de Cajas de Salud (Petrolera, Nacional, Caminos, etc.). 27.7.2.2 Pliza de Seguro contra accidentes personales con una cobertura mnima por muerte

accidental e invalidez total y/o parcial permanente de US$ 10.000.- y que incluya una Renuncia de subrogacin de derechos a favor de YPFB TRANSPORTE S.A.

27.7.3 Para el personal del Contratista contratado de manera eventual, de las comunidades o poblaciones del rea de influencia del Proyecto y/o que tenga una relacin laboral con el contratista hasta 90 (noventa) das calendario:

27.7.3.1 Pliza de Seguro de Salud privado con una cobertura mnima por gastos mdicos de US$ 10.000.-

27.7.3.2 Pliza de Seguro contra accidentes personales con una cobertura mnima por muerte accidental e invalidez total y/o parcial permanente de US$ 10.000.- por evento por persona y que incluya una Renuncia de subrogacin de derechos a favor de YPFB TRANSPORTE

27.7.3.3 Pliza de Seguro de Vida con una cobertura mnima de US$ 20.000.-



SECCIN VI ENTREGA DE SERVICIOS

28. ENTREGA DE SERVICIOS POR EL CONTRATISTA 28.1 La entrega de los servicios por parte del Proponente seleccionado debe ser efectuada

cumpliendo con las estipulaciones de la Orden de Servicio o del Contrato suscrito y los Trminos de Referencia contenidos en el presente Pliego, sujetas a la conformidad de YPFB Transporte respecto a las condiciones de entrega y otros.

SECCIN VII

OTRAS DISPOSICIONES

29. LEY APLICABLE Y SOLUCIN DE CONTROVERSIAS 29.1 El presente Proceso y el Contrato resultante se rigen por las Leyes del Estado Plurinacional

de Bolivia, sin considerar cualquier principio sobre conflicto de leyes que remita a las leyes de otra jurisdiccin.

29.2 Las Partes acuerdan que toda controversia o divergencia que pueda surgir con relacin a la interpretacin, aplicacin, cumplimiento y ejecucin del presente Proceso y/o el Contrato resultante, ser resuelta en forma definitiva mediante arbitraje institucional a efectuarse en el Centro de Conciliacin y Arbitraje Comercial de la Cmara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, al que se encomienda la administracin del arbitraje de acuerdo al Reglamento vigente a la fecha en que se presente la solicitud de arbitraje. Este acuerdo implica la renuncia expresa a iniciar cualquier proceso judicial.

29.3 Inclusive durante el proceso arbitral, YPFB Transporte podr continuar con el proceso de contratacin y adjudicar el mismo a otra empresa que no sea la empresa que demand o fue demandada en el arbitraje. En ningn caso la presentacin de una controversia afectar el derecho de YPFB Transporte de continuar con el proceso de contratacin hasta su adjudicacin final, sujeto a que en caso de un laudo arbitral definitivo en su favor, el proponente involucrado en la controversia tendr derecho a percibir la indemnizacin por los daos directos determinados por dicho laudo.

30. SUJECIN DE LOS PROPONENTES A NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Y MEDIO AMBIENTE Los Proponentes declaran su conocimiento y absoluta conformidad con todas las disposiciones insertas en el Reglamento de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Relacionamiento Social para Contratistas y toda disposicin interna conexa y vigente en YPFB Transporte comprometindose a su fiel y estricto cumplimiento. A todo efecto, se adjunta un ejemplar del mismo como Anexo 2. Los Proponentes declaran que sus Propuestas han sido elaboradas en estricta sujecin a las

formas y procedimiento exigidos por dichas disposiciones. 31. RELACIN CIVIL Y CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIN LABORAL,

SOCIAL Y PREVISIONAL El presente proceso no crea un vnculo laboral entre YPFB Transporte y los Proponentes ni entre YPFB Transporte y los empleados o subcontratados de los Proponentes. Por consiguiente los Proponentes debern: a) Cumplir con sus obligaciones laborales para con sus empleados en la medida de lo exigido por

la ley que les fuera aplicable. b) Mantener indemne a YPFB Transporte de cualquier reclamacin efectuada por cualquier va por

cualquiera de sus empleados o subcontratistas en contra de YPFB Transporte en relacin a una alegada relacin laboral.



32. FORMA DE PAGO La forma de pago se determina en las CEI. 33. MULTAS El rgimen de multas por demoras u otros incumplimientos se determina en las CEI.

34. FUERZA MAYOR 34.1 Ni YPFB Transporte ni el Proponente debern responsabilizarse el uno al otro o considerarse

en violacin de las obligaciones emanantes de este Proceso o del Contrato en razn a un atraso o incumplimiento en la ejecucin de cualquiera de sus obligaciones en la medida y por el plazo en que el atraso o la imposibilidad de cumplimiento se deban a un evento de Fuerza Mayor. Para los efectos de esta Invitacin, Fuerza Mayor significar cualquier acontecimiento, acto o evento fuera de control de, e imprevisible por, la parte obligada a cumplir con la obligacin correspondiente, o que, siendo previsible, sea inevitable por dicha parte an despus de haber tomado precauciones tendientes a evitar dicho acontecimiento, acto o evento.

34.2 Constituirn, entre otros, Fuerza Mayor los siguientes actos o eventos: 34.2.1 Fenmenos de la naturaleza de carcter extraordinario, 34.2.2 Guerras (declaradas o no), actos de terrorismo, bloqueos, disturbios civiles,

motines, insurrecciones y sabotajes, 34.2.3 Cuarentenas y epidemias, 34.2.4 Actos de una autoridad gubernamental que no hayan sido inducidos

voluntariamente o promovidos por la parte en retraso o incumplimiento, ni sobrevengan como consecuencia de algn incumplimiento de sus obligaciones.

34.3 Queda expresamente convenido que la definicin de Fuerza Mayor excluye las dificultades financieras, comerciales o fiscales de cualquiera de las partes.

34.4 La parte afectada por un suceso de Fuerza Mayor deber realizar todos los actos razonablemente posibles para atenuar o suprimir sus efectos y deber comunicar por escrito a la otra a la brevedad posible y en ningn caso ms all de los cinco (5) das siguientes al inicio del evento alegado, especificando detalladamente las circunstancias que constituyen Fuerza Mayor y presentando pruebas suficientes de que por tal motivo se ha visto impedido o demorado el cumplimiento de una obligacin, e indicando el perodo (estimado) que se prev habr de durar tal impedimento, interrupcin o demora.

34.5 Despus de la cesacin del evento de fuerza mayor, el Proponente deber informar a YPFB Transporte los detalles relacionados con dicho evento y su impacto real sobre la obligacin demorada o incumplida.

34.6 En caso de disputa, la parte que alega estar afectada por un hecho de fuerza mayor soportar la carga de probar la existencia de sta y la forma en que sus obligaciones se ven afectadas por ella.

34.7 Cuando el Proponente se viera afectado por un evento de fuerza mayor y no notificara a YPFB Transporte en el plazo previsto en 34.4, perder el derecho de que dicho evento le excuse o excluya de su responsabilidad civil.

35. INFORMACIONES Los interesados podrn recabar cualquier informacin adicional a la persona de contacto designada por YPFB Transporte, cuyos datos se especifican en las CEI. Nota importante: Se solicita a los Invitados abstenerse de utilizar cualquier otro canal distinto al especificado en el presente numeral, el que no ser reconocido como vlido ni oficial.



PARTE II CONDICIONES ESPECIALES DE LA INVITACION (CEI)

Numeral del

Pliego

1. Descripcin del

Proceso de Contratacin. Principios Generales

El objeto de la presente licitacin son las: Mejoras y Adecuaciones en las Estaciones de Bombeo: Tiguipa, Chorety y Terminal Santa Cruz Los detalles inherentes a este requerimiento se encuentran descritos en los Trminos de Referencia adjuntos.

2. Proponentes elegibles

2.1 La presente invitacin tiene la calidad de proceso pblico de licitacin, es decir, en este proceso de contratacin podrn participar todas las empresas legalmente constituidas o registradas en Bolivia o en el extranjero y tambin aquellas empresas que hubieran sido invitadas expresamente por YPFB Transporte a participar en el mismo. En el caso de que la adjudicacin del servicio recaiga en una empresa que no se encuentre registrada en la base de proveedores de YPFB Transporte, deber, en un plazo a ser otorgado por esta ltima, cumplir con todos los requisitos para ingresar en el Registro antes citado. Nota.- Aquellas empresas que se encuentren registradas en la Base de Proveedores de YPFB Transporte y que no tengan actualizados sus documentos, de ser adjudicadas, debern actualizar los mismos previa firma del contrato. (En caso de no estar registrados, consultar al correo electrnico: [email protected]) 2.2 Cualquier empresa participante, podr conformar una asociacin accidental con un mximo de dos (2) empresas, para presentarse en el presente proceso de contratacin.

3. Actividades previas a la presentacin de Propuestas

3.1 Inspeccin Previa: Se realizara el da lunes 19 de agosto de 2013 de acuerdo al siguiente detalle:

a) Estacin Tiguipa : Horas 10:00 b) Estacin Chorety: Horas 16:00

3.3 Reunin de Aclaracin: Se realizara el da viernes 09 de agosto de 2013 a horas 14:00 en las oficinas de YPFB Transporte S.A.

4. Aclaraciones y

enmiendas al Pliego

4.1 El Plazo para pedir aclaraciones y enmiendas al Pliego es de tres (3) das hbiles antes de la presentacin de Ofertas, indefectiblemente.

6. Garanta de

Seriedad de Propuesta

6.1 Los Proponentes debern presentar en el sobre A una Garanta de

Seriedad de Propuesta a Primer Requerimiento, a nombre de YPFB Transporte S.A. como beneficiario, por la suma de US$ 5.000,00 (Cinco Mil 00/100 Dlares de los Estados Unidos de Amrica), con vigencia de



150 das calendario a partir de la fecha lmite de recepcin de propuestas, de acuerdo al siguiente detalle:

Una Boleta Bancaria de Garanta de Seriedad de Propuesta, irrevocable, renovable y ejecutable a Primer Requerimiento, emitida en Bolivia por una entidad bancaria con representacin local (segn Formulario A-5 adjunto).

Las empresas del Exterior del Pas, alternativamente podrn presentar una carta de crdito contingente a primer requerimiento (Stand By Letter of Credit) confirmada por una entidad bancaria establecida legalmente en Bolivia, sujeta a la publicacin No. 590 de la CCI (ISP98) y al derecho boliviano supletoriamente a nombre de YPFB Transporte S.A.

12. Recepcin de

Invitacin

12.3 La Carta de Confirmacin de Participacin deber ser enviada, indefectiblemente hasta el viernes 16 de agosto de 2013, a la siguiente direccin de correo electrnico: [email protected] haciendo referencia a: Licitacin No. 130801-T-160 MEJPRAS Y ADECUACIONES EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO: TIGUIPA, CHORETY Y TERMINAL SANTA CRUZ

14. Moneda del proceso de contratacin

La Oferta econmica deber ser presentada en Dlares de los Estados Unidos de Amrica.

18.2. Declaraciones

Los Formatos y Declaraciones que debe insertar el Proponente en el Sobre A son las siguientes:

Formato A-2 Carta de Presentacin de la Propuesta Formato A-3 Carta de compromiso de personal asignado Formato A-4 Resumen de Informacin Financiera de la ltima gestin Formato A-7 Autorizacin de Uso de Informacin Formato A-8 Carta de Patrocinio o Letter of Support Formato A-9 Carta Poder Formato A-10 Declaracin Jurada de adhesin a las polticas de YPFB Transporte Formato A-11 Declaracin de Sometimiento al Cdigo de Conducta de YPFB Corporacin Formato A-12 Declaracin de conocimiento del lugar de la obra Formato A-14 Declaracin de Parentesco con Funcionarios de YPFB Transporte Formato A-15 Declaracin de Sometimiento a la Poltica de

Desarrollo Sostenible de YPFB Transporte S.A.



19. Documentos de la Propuesta Tcnica

Los proponentes estn llamados a incluir en este acpite sus propuestas tcnicas, respetando al efecto los requerimientos y exigencias fijadas en los Trminos de Referencia adjuntos en la parte III

20. Documentos de la Propuesta Econmica

20.1 No se ha previsto desarrollar una subasta electrnica relacionada con este proceso, por lo que debern presentar en sobre cerrado su mejor Oferta econmica.

21. Presentacin

de Propuestas

21.2.1 Las empresas que confirmaron su inters en la forma antes descrita debern presentar sus Ofertas en nuestras oficinas ubicadas en el Km. 7 1/2 de la antigua carretera a Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra Bolivia, hasta las 16:00 hrs. del da martes 27 de agosto de 2013 debiendo llevar el siguiente rtulo:

23. Evaluacin de Propuestas

23.2 Las pautas generales de evaluacin que se seguirn en el presente Proceso es cumple/no cumple y Oferta econmica ms baja.

25. Margen de Preferencia

24.2 No corresponde el Margen de Preferencia.

27. Presentacin de documentacin. Reglas sobre instrumentos de Garanta

27.3 Los documentos que deber presentar el Proponente Adjudicado antes de que se firme el Contrato, son los siguientes:

i) Para el caso de que el Contratista opte por recibir un anticipo

correspondiente al 20% del total de la oferta final aceptada por

YPFB Transporte, deber presentar una Boleta Bancaria de

Garanta de Correcto Uso de Anticipo a PRIMER

REQUERIMIENTO, irrevocable, renovable y de ejecucin

inmediata, recabada de un Banco con representacin local, por

un valor del monto total del anticipo, vigente por 60 das

posteriores a la fecha de inicio del Contrato.

Las empresas del Exterior del Pas, alternativamente podrn

presentar una carta de crdito contingente a primer

requerimiento (Stand By Letter of Credit) confirmada por una

entidad bancaria establecida legalmente en Bolivia, sujeta a la

publicacin No. 590 de la CCI (ISP98) y al derecho boliviano

supletoriamente a nombre de YPFB Transporte S.A

ii) Boleta Bancaria de Garanta de Cumplimiento de Contrato a

Seores: YPFB TRANSPORTE S.A.

LICITACIN No. 130801-T-160

MEJORAS Y ADECUACIONES EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO: TIGUIPA, CHORETY Y TERMINAL SANTA CRUZ

NOMBRE Y DOMICILIO DEL PROPONENTE



PRIMER REQUERIMIENTO, irrevocable, renovable y de

ejecucin inmediata, recabada de un Banco con representacin

local, por un valor del 7% del total del Contrato, vigente hasta 90

das luego de la recepcin provisional de los servicios.







Por otro lado, luego de la conclusin de la Obra, el Proponente Adjudicado deber presentar lo siguiente: iii) Boleta de Garanta de Debida Ejecucin de Obra a PRIMER

REQUERIMIENTO, irrevocable, renovable y de ejecucin

inmediata, recabada por un Banco local, luego de la conclusin

de los servicios o la obra, la misma que deber estar vigente

hasta 13 meses luego de la recepcin provisional de los

servicios o la obra contratada, por un valor del 7% del total del

Contrato.







La presentacin de la garanta anteriormente mencionada, de ninguna manera exime o limita la responsabilidad del proponente por la buena calidad de la obra o servicios objeto de esta invitacin y el contrato a celebrarse, responsabilidad que se circunscribe a daos directos de acuerdo al derecho boliviano aplicable.

Esta Garanta deber ser emitida conforme lo establecido en el Formato A-5 adjunto. Adicionalmente, el Proponente que resulte adjudicado deber presentar,

antes de la firma del Contrato, lo siguiente:

i. Pliza de responsabilidad civil, con un lmite no inferior a US$ 500.000,00 (Quinientos Mil 00/100 Dlares de los Estados Unidos de Amrica) de acuerdo al Formato A-6 Modelo de Pliza de Responsabilidad Civil y otros.

ii. Para el personal del Contratista que tenga una relacin laboral de ms de 90 (noventa) das calendario:



Seguro de Salud de Cajas de Salud (Petrolera, Nacional, Caminos, etc.).

Pliza de Seguro contra accidentes personales con una cobertura mnima por muerte accidental e invalidez total y/o parcial permanente de US$ 10.000.- y que incluya una Renuncia de subrogacin de derechos a favor de YPFB TRANSPORTE S.A.

iii. Para el personal del Contratista contratado de manera eventual, de las comunidades o poblaciones del rea de influencia del Proyecto y/o que tenga una relacin laboral con el contratista hasta 90 (noventa) das calendario:

Pliza de Seguro de Salud privado con una cobertura mnima por gastos mdicos de US$ 10.000.-

Pliza de Seguro contra accidentes personales con una cobertura mnima por muerte accidental e invalidez total y/o parcial permanente de US$ 10.000.- por evento por persona y que incluya una Renuncia de subrogacin de derechos a favor de YPFB TRANSPORTE

Pliza de Seguro de Vida con una cobertura mnima de US$ 20.000.-

33. Forma de

Pago

La forma de pago ser bajo la modalidad de pagos por avance. Los desembolsos se realizarn a 20 das de la presentacin de la factura o nota de dbito correspondiente.

34. Multas

El rgimen de multas previsto para la relacin comercial resultante de este proceso es aquel que se detalla en el Contrato pro-forma adjunto en Anexo 3.

36. Informaciones

Los interesados podrn recabar cualquier informacin adicional de la Unidad de Contratos y Servicios de YPFB Transporte S.A., con Felix Ismael Eid Chalan, e-mail: [email protected]



PARTE III TRMINOS DE REFERENCIA

1. ANTECEDENTES

YPFB Transporte S.A. est llevando a cabo el proyecto de Expansin Lquidos Sur asociados al

GIJA, el cual consiste en mejoras y adecuaciones en las estaciones de Tigipa, Chorety y Terminal

Santa Cruz, a efecto de asegurar el transporte de hidrocarburos lquidos en funcin al crecimiento

de produccin en la zona sur del pas.

Para esta demanda, luego de evaluaciones internas entre operaciones y mantenimiento, y de

acuerdo con la Ingeniera desarrollada, se determina la necesidad de mejorar o remplazar una serie

de puentes de medicin en las tres estaciones mencionadas anteriormente

2. UBICACIN

Las tres estaciones se encuentran a lo largo de los ductos OCY y OCSZ en los departamentos de

Chuquisaca y Santa Cruz

3. OBJETIVO

Definir las condiciones tcnicas necesarias y el alcance del servicio de construccin de los nuevos

puentes de medicin y las modificaciones necesarias asociados a los nuevos sistemas, a ser

tomadas en cuenta por las Empresas Constructoras invitadas mediante licitacin, para la

elaboracin de propuestas TcnicoEconmicas y posterior etapa de construccin.

4. DEFINICIONES

El Contratante (YPFB Transporte S.A.) es la parte que solicita los servicios de terceros para la

ejecucin de las tareas requeridas. Oficina ubicada en Santa Cruz Bolivia, Av. Doble Va La

Guardia Km-7 1/2.

El Contratista es la parte que toma a su cargo la totalidad de la Construccin y Puesta en marcha

del Proyecto.

Los Proponentes son las empresas legalmente establecidas en el pas, que en conformidad con

los pliegos Tcnicos y Administrativos de la presente invitacin, participan del proceso de licitacin

para la ejecucin del Proyecto.

El Fabricante / Proveedor es la parte que fabrica o provee equipos y/o servicios requeridos por el

Contratante o el Contratista.

5. ALCANCE

El presente documento es aplicable a todas las actividades a realizar por la Empresa Contratista

adjudicada para ejecutar los servicios de construccin de los sistemas de medicin definidos en las

tres estaciones de Tigipa, Chorety y Terminal SC., de acuerdo al siguiente alcance general:

Construccin, comisionado y puesta en marcha

De forma general la Construccin a ejecutar comprender todas las actividades necesarias a

realizar para el montaje y puesta en marcha de los puentes de medicin en las tres estaciones

mencionadas anteriormente.

La construccin complementaria a realizar segn el anterior prrafo, ser la siguiente:



Civil: Construir las fundaciones necesarias para los puentes de medicin. Se deber construir adems el resto de facilidades: accesos y/o caminos pavimentados, sala de equipos del sistema de medicin, rea de parqueo del proveer, soportes , cmaras de drenaje y otros.

Mecnica: Construir todo el sistema de tuberas para los puentes de medicin de modo que las conexiones permitan su montaje con el resto de la estacin. Toda conexin en espera deber terminar en una vlvula con ciego, si aplica. Adicionalmente debe considerarse los trabajos de metal mecnica, como los cobertizos sobre los diferentes puentes de medicin.

Electricidad e Instrumentos: Se realizar el tendido de conduits y cables entre los

computadores de flujo y sus correspondientes sistemas de medicin para las diferentes seales de proceso, as como para las lneas necesarias de alimentacin tanto para los equipos auxiliares en campo como para los sistemas de medicin y sus diferentes accesorios.

De forma general, para la ejecucin de todas las actividades, el Contratista deber coordinar en

todo momento con YPFB Transporte S.A. y los fabricantes de los equipos mayores, lo cual permitir

no tener mayores inconvenientes en la etapa de montaje, comisionado y puesta en marcha de los

puentes de medicin y sus diferentes accesorios.

Al mismo tiempo como parte del alcance de la construccin, el Contratista deber realizar la

provisin, en el lugar de la obra de todo el material que se requiera para el proyecto en sus

diferentes actividades, a excepcin de los provistos por YPFB Transporte S.A. los cuales de forma

general se describen a continuacin:

Provisin de material mecnico necesario para la construccin como ser: caera, fittings, bridas, bulones, empaquetaduras, etc.

Material de metal mecnica como ser: soportera, y accesorios para los cobertizos.

En el Sub Anexo 1, se detalla de forma enunciativa todos los equipos, materiales y accesorios que

proveer el Contratista y YPFB Transporte S.A. respectivamente. Segn documentos listados a

continuacin:

Plano : Lista de Equipos

Plano : Lista de Vlvulas

Plano : Lista de Material Mecnico

Plano : Lista de Material Elctrico

Plano : Lista de Instrumentos

Toda provisin realizada por el Contratista, deber realizarse con los documentos generados en la

Ingeniera de Detalle, mismos que debern ser aprobados por YPFB Transporte S.A. previa a la

emisin de la orden de compra correspondiente.

El Detalle de la provisin a ejecutar, condiciones y forma de facturacin ser descrito ms adelante.

6. ALCANCE DE CONSTRUCCIN CONDICIONADO Traslado del patin de medicin de E.M.San Antonio (Liquidos) a E. Tiguipa y la conexin.

7. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PRESENTE PLIEGO TCNICO

El presente Pliego Tcnico est constituido por los siguientes documentos:



SUB ANEXO 1: 1-Ingeniera del proyecto (planos y documentos tcnicos) elaborada por Prosertec

S.R.L. a requerimiento de YPFB Transporte S.A.

Otros de Administracin y Legal

SUB ANEXO 2: Estndar de Documentacin Tcnica.: Anexo de Planos del PO-007.

8. NORMAS Y CODIGOS

El desarrollo y ejecucin de los trabajos requeridos en la presente invitacin, debern ajustarse a

las mejores prcticas de Ingeniera y cumplir con las ltimas versiones de estndares, cdigos y

prcticas recomendadas en la industria petrolera, como las indicadas a continuacin de forma

enunciativa ms no limitativa:

Estudio de Suelos:

American Society for Testing and Materials

ASTM 420 Recommended practice for investigation and sampling soil and rock for engineering purposes

ASTM 1452 Practice for soil investigation and sampling by Auger Borings

ASTM 2487 Classification of soils for engineering purposes

Edificios:

Uniform Building Code

American National Standards Institute

Acero Estructural:

American Institute of Steel Construction

American National Standards Institute


ASTM A-325 High Strength Bolts for Structural Steel Joints, Including Suitable Nuts and Plain Hardened Washers

ASTM A36 Carbon Structural Steel

AWS American Welding Society

AWS D1.1 Structural Welding Code-Steel

Concreto:

ACI-American Concrete Institute

ACI-214 Recommended practice for Evaluation of strength test results for concrete

ACI-211-1-77 Recommended practice for concrete mixture

ACI-301 Specifications for structural concrete for buildings

ACI-318 Building Code requirements for reinforced concrete

ASTM American Society for Testing and Materials

ASTM C-31 Standard method for making and curing concrete test specimens in the field

ASTM C-33 Specification for concrete aggregates

ASTM C-39 Standard method of test for compressive strength of cylindrical concrete specimens

ASTM C-94 Specification for ready-mixed concrete

ASTM C-143 Standard method of test for slump or hardened concrete

ASTM C-150 Specification for Portland cement



Mecnica:

API American Petroleum Institute

API 5L Specification for Line Pipe

API 6D Specification for Pipeline Valves (Gate, Plug, Ball, and Check

Valves)

API 598 Specification for Valves Inspection and Test

API 601 Metallic Gaskets for Raised-Face Pipe Flanges and Flanged

Connections (Double-Jacketed Corrugated and Spiral-Wound)

API 1104 Standard for Welding of Pipelines and Related Facilities

API RP 521 Guide for Pressure Relieving and Depressurization Systems

American Society of Mechanical Engineers

ASME B31.4 Pipeline Transportation Systems for Liquid Hydrocarbons and Other Liquids

ASME VIII Boiler and Pressure Vessel Code

ASME IX Welding

ASME/ANSI B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings

ASME/ANSI B16.9 Factory-Made Wrought Steel Butt welding Fittings

ASME/ANSI B16.11 Forged Steel Fittings, Socket-Welding and Threaded

ASME/ANSI B16.21 Non-metallic Flat Gaskets for Pipe Flanges

ASME/ANSI B16.25 Butt welding Ends


ASTM A105 Specification for Forgings, Carbon Steel for Piping Components

ASTM A106 Standard Specification for Seamless Carbon Steel Pipe for High-Temperature Service

ASTM A193 Alloy-Steel and Stainless-Steel Bolting Materials for High-Temperature Service

ASTM A194 Carbon and Alloy Steel Nuts for Bolts for High-Pressure and High-Temperature Service

ASTM A234 Piping Fittings of Wrought Carbon Steel and Alloy Steel for Moderate and Elevated Temperatures

Manufacturers Standardization Society MSS-SP-44 Steel Pipeline Flanges

MSS-SP-75 High Test Wrought Butt Weld Fittings

MSS-SP-84 Steel Valves Socket Welding and Threaded Ends MSS-SP-97 Integrally Reinforced Branch Outlet Fitting

Electricidad:

American Petroleum Institute

API 505 Classification of Locations for Electrical Installations at Petrochemical Facilities Classified as Class 1, Zone 0, Zone 1 and Zone 2 API 540 Electrical Installations in Petroleum Processing Plants

National Fire Protection Association

NFPA 70 National Electrical Code

NFPA 111 Stored Electrical Energy Emergency and Standby Power System

NFPA 780 Lightning Protection Code

NEMA Codes for Enclosures

Institution of Electrical and Electronics Engineers

IEEE STD 142 Recommended Practice for Grounding of Industrial a Commercial Power Systems



NEC National Electric Code

IEC International Electrotechnical Commission

FM Factory Mutual

ISA Instrument Society of America

UL Underwriters Laboratories Inc.

Instrumentacin y Control:

API 551 Process Measurement Instrumentation

API 554 Process Instrumentation and Control

Instrument Society of America

ISA-84.00.01 Safety Instrumented System for Process Industry Sector

ISA-S12.1 Electrical Instruments in Hazardous Locations

ISA-RP12.1 Installation of Intrinsically Safe Systems for Hazardous (Classified) Locations

ISA-S12.12 Electrical Equipment for Use in Class 1, Division 2 Hazardous Classified Locations

National Electrical Manufacturers Association

National Fire Protection Association

NFPA 500 Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations at Petroleum Facilities Classified as Class I, Division 1 and Division 2

NFPA 12E Automatic Fire Detectors

Proteccin Catdica:

National Association of Corrosion Engineers

NACE RP 0169 Control of External Corrosion of Underground or Submerged Metallic Piping Systems

NACE RP 0286 The Electrical Isolation of Cathodic Protected Pipelines

Regulaciones Vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia:

Ley de Hidrocarburos

Reglamento para el Diseo, Construccin, Operacin y Abandono de Ductos en Bolivia.

Estndares de Ingeniera de YPFB Transporte S.A.

Ley de Medio Ambiente 1333.

Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos RASH

Reglamento en Materia de Contaminacin Atmosfrica (RMCA).

9. RECOPILACIN DE INFORMACIN - VISITA AL LUGAR DE LA OBRA Se tienen programadas las siguientes actividades:

Visita de reconocimiento en las tres estaciones, punto de reunin a definirse en funcin a la cantidad de interesados de presentacin del Proyecto, la misma que ser habilitante para la presentacin de propuestas.

Reunin de consultas en oficinas de YPFB Transporte S.A. para la atencin y aclaracin de dudas o consultas que se presenten en la visita de obra. Se elaborar Acta de Consultas y Respuestas.

Las Empresas invitadas debern realizar un relevamiento integral y en Detalle de toda la

informacin que crean necesaria y conveniente: (tanto en las instalaciones existentes como de la



regin geogrfica de influencia del proyecto) tcnica, constructiva, logstica, social, ambiental, etc.

para una correcta evaluacin y presupuesto de construccin.

Existen requisitos de Salud, Seguridad, Social y Medio Ambiente previos a cumplir de parte de los

proponentes durante las visitas de relevamiento relacionados a condiciones de los vehculos,

personal y las condiciones de viaje al sitio, las cuales deben ser consultadas de forma oportuna con

la Gerencia de SSMS de YPFB Transporte S.A.

10. CRONOGRAMA DE TRABAJO

YPFB Transporte S.A. tiene compromisos asumidos con diferentes clientes en el proceso de

transporte de hidrocarburos motivo por el cual, las empresas invitadas, para la elaboracin de sus

propuestas debern tomar en cuenta como hito principal, la Puesta en Marcha de los nuevos

sistemas de medicin en las tres estaciones para el 04 de octubre del 2013.

Este cronograma podr ser optimizado por el Contratista, con el fin de lograr una puesta en marcha

anticipada, no afectando esta optimizacin en la evaluacin final de la propuesta tcnico-

econmica.

Como parte de la propuesta tcnica, se deber presentar un cronograma detallado de las

actividades a ejecutar.

La fecha indicada como hito principal del proyecto, no podr ser objeto de postergacin,

reiterando tomar las previsiones necesarias, desde esta etapa, para su cumplimiento.

11. ENTREGA DE MATERIALES POR YPFB Transporte S.A. Para la construccin de los puentes de medicin en las estaciones de Tigipa, Chorety y Terminal

SC, YPFB Transporte S.A. proveer los equipos, materiales y/o accesorios descritos en las planillas

adjuntas en el punto 2) del Sub Anexo 1.

De forma adjunta, con los documentos de la presente licitacin se presentan las hojas de datos y

especificaciones tcnicas de los equipos, materiales e instrumentos indicados.

La entrega del material provisto por YPFB Transporte S.A., se realizar de la siguiente manera:

Instrumentos en general, sern entregados en Almacn Santa Cruz, desde donde es responsabilidad del Contratista llevar los mismos al lugar de la obra.

Equipos mayores (como vlvulas), y otros accesorios sern entregados en almacn Santa Cruz, los mismos que deben ser retirados por la contratista para efectuar las tareas de construccin de pre fabricados y ensayos no destructivos que apliquen, antes de ser enviados a campo para su instalacin, donde el Contratista deber proveer los recursos necesarios: Personal, Equipos, herramientas, gras, montacargas, cables, etc. adems de preparar de forma anticipada el rea de almacenaje (segn los requerimientos del fabricante de cada equipo).

Equipos menores en general como conduits, cables, cajas y accesorios, sern entregados en almacn Santa Cruz desde donde es responsabilidad del Contratista llevar los mismos al lugar de la obra.

Al final de la Obra, luego de concluidas todas las actividades de construccin, el Contratista ser

responsable de la devolucin y entrega de todo el material sobrante: tubera, accesorios y otros, a

YPFB Transporte S.A. en sus almacenes de Santa Cruz de la Sierra, encargndose para tal efecto



del carguo, transporte a Santa Cruz y descarguo en los almacenes de YPFB-Transporte

correspondiente.

Esta entrega, se la realizar con coordinacin y la autorizacin de YPFB Transporte S.A.

12. DESCRIPCIN DEL ALCANCE DE SERVICIOS Y SUMINISTROS

Segn lo descrito inicialmente, el servicio requerido en la presente licitacin est claramente

130801-T-160 DETALLE.pdf

Documents

Transcript of 130801-T-160 DETALLE.pdf