__________חוזה מס'

______שנת ____לחודש ____ביום _____ שנערך ונחתם ב

בין

25-663400-4רכבת ישראל בע"מ ח.פ.

, לוד 1יוספטל בניין הנהלת הרכבת, מ

"(הרכבת)להלן: "

מצד אחד;

לבין

______________

"(הספק)להלן: "

מצד שני;

צפון או מרכזבאזור ה עובדיהנוסעי הרכבת ו/או להסעות לוהרכבת מעונינת בקבלת שרות הואיל;כהגדרתם ותיאורם במפרט, נספח א' לחוזה, ובתנאים המפורטים בחוזה זה על דרום או

לכך פירסמה מכרז פומבי , ובהתאם "(השירותים" או "ההסעותשירותי )להלן: " נספחיו "(;המכרז, לקבלת השירותים הנ"ל )להלן: " 1111מס'

ה לביצוע השירותים שפורטו במכרז, בהתאם לכל הצענענה למכרז והגיש לרכבת ספקהו והואיל; תנאי המכרז ותנאיו של חוזה זה;

, קיבלה את הצעת הספק והחליטה להתקשר עם הספק בהסכם לביצוע השירותיםוהרכבת והואיל; הוראות חוזה זה;בכפוף למפרט ול הכל

הינו בעל וכן ההסעות שירותי בתחום והמומחיות ניסיוןהידע, העל ב ומצהיר, כי הינ והספק והואיל;כוח אדם מקצועי מתאים, האמצעים והציוד הדרוש לביצוע השירותיםף במועדים ובתנאים

כמפורט בחוזה זה על תתי נספחיו;

כל הרשיונות וההיתרים הנדרשים על פי כל דין לשם אספקת הינו בעל , כי מצהירהספק ו והואיל; 1691 -ההסעות, ולרבות האישורים הנדרשים על פי חוק רישוי עסקים התשכ"חשירותי

;1691 -ותקנות התעבורה התשכ"א

,על בסיס קבלני על כל המתחייב והמשתמע מכך קבלןוהרכבת הסכימה להתקשרות עם ה והואיל; התשלומים והן לעניין הזכויות והחובות ההדדיות וזאת בהתחשב באופיהן לעניין תעריפי

על פי חוזה זה ויתר התנאים הכרוכים בביצועו לפי חוזה זה ההולמים העסקה השירותים אינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי ו על בסיס קבלני,שירותים עפ"י התקשרות לביצוע ה

עובד ומעביד;

מבלי שיהיה בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור הספקוהרכבת הסכימה להתקשר עם והואיל;מתחייב לשאת בכל והספקלבין הרכבת יחסי עובד מעביד, ואו מי מטעמ הספקבין

וו/או למי מטעמ לספקהתשלומים, ההוצאות והמסים בקשר עם התקשרות זו ולא תהיינה היה זכאי לכל תשלום, פיצוי או יא לא ובת והכל זכויות של עובד המועסק על ידי הרכ

;הטבות או זכויות של עובד כלפי מעבידו מטעם הרכבת

לצורך קבלת שירותי הספקהסכימה הרכבת להתקשר עם הספק,ובהסתמך על הצהרות והואיל;ולעגן את כל ההסכמות, ההבנות וההסדרים בינהם בקשר לאספקת השירותים , ההסעות

;ה זה להלןוהכל כמפורט בחוז

אי לכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כלהלן:

16מתוך 1עמוד

ופרשנות נספחים ,הגדרות .1

למטרות חוזה זה יהיו למונחים הבאים המובנים שלצידם: .1.1

או מי שמונה מטעמו. / לוגיסטיקהמנהל אגף -" המתאם"

.כהגדרתם במפרט להסעת נוסעיםכלי רכב המורשים כדין -"הרכב" /"הרכבים"

בחוזה זה, על נספחיו. מהספקכל שירותי ההסעה כנדרש - הסעות""

: זה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה ויפורשו יחד עמולהלן המבוא והנספחים לחוזה .1.1

.ביצוע הסעותהשירותים למפרט - נספח א' .1.1.1

+ קובץ המחירון(, פלט ממערכות התיחורB1/B2נספח תמורה )נספח -נספח ב' .1.1.1 המקוון והצעת הספק במכרז.

.ביטוחאישור עריכת – 'גנספח .1.1.1

סודיות. התחייבות לשמירה על – 'דנספח .1.1.1

בנקאית. העברה – 'הנספח .1.1.1

ערבות בנקאית. – 'נספח ו .1.1.9

יטחון. נספח ב – 'נספח ז .1.1.1

נספח בטיחות. – 'נספח ח .1.1.1

תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים. – ט'נספח .1.1.6

לחוק עסקאות גופים 1ב1נספח בדבר עמידת הקבלן בהוראות סעיף –נספח י' .1.1.11

;1619-ציבוריים, התשל"ו

תגלה מסמכי החוזה השונים יפורשו בהתאמה אלא אם צוין אחרת. היה ועל אף האמור לעיל ת .1.1 החוזה יפורשו המסמכים על פי סדר הקדימות הבא ו/או אי התאמה בין מסמכי סתירה

:)הראשון עדיף על האחרון(

.המפרט - נספח א' לחוזה .1.1.1

הוראות החוזה. .1.1.1

.נספחי החוזה )למעט נספח א'( .1.1.1

גילה הכלולים במפרט ו/או במכרז ו/או בהסכם זה. הנתונים והמידע את כל לבדוק הקבלן על .1.1חוסר נתונים ירות, השמטה, טעות, משמעות, אי בה-כל עת סתירה, אי התאמה, דוהקבלן בלהוראה ההסכם ו/או המכרז ו/או המפרט וכיוצא באלה בין הוראה אחת מהוראות ופרטים,בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו, עם הגילוי האמור, מיד לרכבת בכתב הקבלן יפנה -אחרת

אם הקבלן לא יפנה מיד מכריעות ובלתי ניתנות לערעור. ,סופיות של הרכבת תהיינה הוהוראותיאותיה בקשר לסתירה, אי התאמה וכיו"ב, יישא הקבלן לבדו בכל לרכבת או לא ימלא אחר הור

האחריות הכספית עבור התוצאות שייגרמו, בין אם נראו מראש ובין אם לאו.

, ואין לייחס להן משמעות פרשנית כלשהי.בלבדהקריאה כותרות הסעיפים משמשות לנוחיות .1.1

יתבצע בכתב ויישא עליו את חתימותהצדדים מסכימים בזאת כי כל שינוי או תיקון לחוזה זה .1.9 שאם לא כן לא יהיה לו תוקף שהוא. ,הצדדים

הכתוב בחוזה זה ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים, ואין להתחשב בכל משא ומתן .1.1שקדם לחתימתו או שהתקיים בד בבד עם חתימתו ו/או במצגים ו/או בהתחייבויות ו/או בחוזים

ו וחוזה זה יבוא במקום כל החוזים הקודמים בכתב או בעל פה שקדמו או שהיו תנאי לחתימת בין הרכבת לבין הקבלן, אם היו.

16מתוך 1עמוד

הספקהצהרות והתחייבויות .1

הספק מצהיר כי קרא היטב את כל תנאי המפרט ודרישותיו וכי הבין אותם ומתחייב לבצע את .1.1השירותים בהתאם לכל תנאיו ודרישותיו של המפרט ושל ההצעה, בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות לשביעות רצון הרכבת, והכל במועדים הקבועים במכרז ובמפרט ובהתאם

לצורך וכל מידע הדרוש ל וכי בידי ,מצהיר ספקהלגרוע מהאמור, מבלי להוראות הסכם זה. קיבל מנציגי הרכבת את כל ההסברים וההנחיות וכי נשוא חוזה זהההסעות אספקת שירותי

כל טענה כלפי הרכבת בקשר ועל פי חוזה זה ולא תהיה לההסעות לאספקת שירותי והנחוצים לעם אי גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות בביצוע

. לעיל( 1.1)מבלי לגרוע מהאמור בסעיף הסעותשירותי ה

האמצעים ניסיונו, סר לרכבת בהצעתו ובכללם פרטים בדבר הספק מצהיר כי כל הפרטים שמ .1.1 תו לבצע את השירותים, הינם מלאים ונכונים. הציוד שברשותו ויכולו

שיונות וההיתרים, התעודות וההכשרות יכל הר וובידי עובדי וכי יש בידי ,מצהיר הספק .1.1א מתחייב כי הם ונשוא חוזה זה, וה ההסעותהדרושים על פי כל דין לצורך אספקת שירותי

גרוע מהאמור, הספק מבלי ל ימשיכו לעמוד בתוקפם במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה.על פי חוזה זה ואשר ביצועה מחייב כל פעולה הקשורה במתן שירותי הסעותמתחייב לכך כי

קבלת רישיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין, תבוצע רק לאחר קבלת אותו רישיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו התנאי.

ברשותו, בעת החתימה על חוזה זה ובכל עת בו כי הספקמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר .1.1לביצוע הסעות, 1691 -התשכ"ח ,שיון עסק לפי חוק רישוי עסקיםייהיה חוזה זה בתוקף, ר

על שם הספק מאת המפקח על התעבורה, שהינו מורשה להסיע בשכר על פי תקנות שיון תקף ירהתחבורה להסעה מיוחדת של משרד התחבורה(, רישיון ממשרד 111משרד התחבורה )טופס

וכן רישיון להסעת לשל משרד התחבורה( 111, 111, 111בהתאם לסוגי הרכב שברשותו )טופס רותים יעל התעבורה, בהתאם לצו הפיקוח על המצרכים וש מתאםנוסעים שהוצא מטעם ה

ואישור בדבר העסקת קצין בטיחות 1611 -)הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב(, התשמ"ה הפרת .הנדרש על פי הדיןאחר / רישוי שיוןיו/או כל ר 1691נדרש בתקנות התעבורה התשכ"ח כ

.המיידיסעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו

לטובת יםהדרושוהאמצעים ברשותו הניסיון, המיומנות, הידע, הציוד מצהיר בזה כי הספק .1.1משו שאשר י תקפות ומתאימות לכל כלי הרכב יטוחפוליסות ב, בכלל זה, מתן השירותים

.שיונות נהיגה תקפיםיהנהגים שיועסקו על ידו, הנם בעלי רכל ובכלל זה כי להסעות

שיון ירהינם בעלי במסגרת הסעות במונית כל הנהגים שיועסקו על ידוהספק מצהיר כי כמו כן, .1.9, בהתאם לתקנות בורהבמשרד התחעל התעבורה מתאםהסעה לנסיעה מיוחדת במונית מאת ה

.1691 -התעבורה, תשכ"א

הסעות נשוא הסכם זה, הינם מתחייב, כי כל כלי הרכב העומדים לרשותו עבור שירותי ה הספק .1.1 או שהינם עומדים לרשותו להפעלה, בהתאם להסדר כדין עם בעלי הרכב/ים.בבעלותו ו/או

אדם מיומן, מאומן, כשיר ללא הגבלות על פי כל דין ובמספר כח וברשותהספק מצהיר כי .1.1תבוצע על ההסעות על פי חוזה זה, וכי אספקת שירותי ההסעות מתאים לצורך אספקת שירותי

וזאת תוך תיאום עם הרכבתשל הבמיומנות וברמה מקצועית גבוהה ולשביעות רצונ וידי אין בתיאום וקבלת הנחיות כאמור, בלבד. מובהר, כ מתאםהובהתאם להנחיותיו של מתאםה

.ואשר יסופקו על ידההסעות כל אחריות לשירותי מהספקכדי להסיר

ולרבות דיני רישוי מתחייב למלא אחר הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע הסכם זה הספק .1.6 .עסקים ודיני התעבורה

ההסעות נם שירותי שעני המתאםו על ידי עמתחייב להופיע לכל הישיבות והדיונים שיקב הספק .1.11 .ושבוצעו על יד

הספק מתחייב לשתף פעולה עם הרכבת בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, .1.11קבלת עון תיקון, שיפור והחלפה, מייד עםהטלרבות התחייבות לתקן, לשפר ולהחליף את כל

הודעת הרכבת בדבר הצורך בכך והכל על חשבון הספק.

זה אינן נכונות או אינן מדויקות 1בסעיף מנויותה הספק הצהרותמן במידה ויתברר כי אלו .1.11יש בהן כדי להשפיע על זכויות הרכבת ו/או על טיב שירותי שו/או מטעות ו/או חסרות במידה

שפה יפצה וי והספק, תהא לרכבת הזכות לבטל הסכם זה מעיקרו על כל המשתמע מכך ההסעות בעטיו של ביטול ההסכם.את הרכבת בגין כל נזק שיגרם לה

16מתוך 1עמוד

הספק מצהיר כי ידוע לו כי ההתקשרות הינה עם הספק לבדו ואין בה או באמור בהסכם זה כדי .1.11, לרבות קבלני משנה ליצור קשר חוזי /או התחייבות כלשהי של הרכבת עם כל גורם אחר

. מטעמו, ככל ואלו אושרו על ידי הרכבת

לחוק עסקאות 1ב1הספק מתחייב לחתום על תצהיר בדבר עמידתו בדרישות הוראות סעיף .1.11לחוק שוויון זכויות לאנשים עם 6, ובדבר הוראות סעיף 1619 -גופים ציבוריים, התשל"ו

לחוזה. הפרת סעיף זה מהווה נספח י' , בהתאם לנוסח המצורף כ1661 –מוגבלות, התשנ"ח לה לביטולו המיידי. הפרה יסודית של החוזה ועי

שירותי ההסעות .1

מתחייב לספק לרכבת שירותי הסעות במועדים, במספר כלי הרכב, בקיבולת הנוסעים הספק .1.1 באופן שיתואר להלן:ולבצע את כל הפעולות הדרושות לצורך אספקת שירותי ההסעות

כבת ההסעות יבוצעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרכבת ועל פי הזמנות שתוציא הר .1.1.1 .והכל בהתאם לאמור במפרט לביצוען

למען הסר כל ספק, בנספח א'.מפורט בצע את השירותים באופן המתחייב בזה ל הספק .1.1.1מתחייב לבצע את ההסעות במועדים, במספר כלי הרכב ובקיבולת נוסעים כפי ספקה

שיידרש על ידי הרכבת בהזמנות שתוציא הרכבת לביצוען.

הזמנים לביצוע ההיסעים, וכן את מספר כלי הרכב הרכבת רשאית לשנות את לוח .1.1.1רכים , לפי הצו/או בהזמנות שייצאו מעת לעת בנספח א' יםהדרושים לביצועם הנקוב

כדי לחייב ו/או בהזמנות, הנקוב בנספח א'ואין בלוח הזמנים , התפעוליים של הרכבתם / דיללהגהרכבת כדי למנוע מ הםהמלא בכל עת שהיא ואין ב םאת הרכבת בביצוע

לצמצמם.

מובהר כי הזמנת השירותים תבוצע בהתאם לצרכיה של הרכבת ואין באמור בהסכם זה .1.1.1משום הטלת חובה כלשהי על הרכבת לרכוש שירותי הסעה מאת הספק או משום

מוותר בזאת באופן סופי ומוחלט, הספקהתחייבות לרכישת שירותים בהיקף כלשהו. בהיקף נמוך יוזמנו שירותי הסעותה בכל מקרה בו על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביע

.לספקכלל הזמנותואף במקרה בו לא יוצאו

מבלי לגרוע מכל זכות של הרכבת להורות על שינויים בתכולת השירותים לרבות על .1.1.1הספק מצהיר מפורשות כי הינו מודע לכך כי שירותי הסעות החיילים צמצום היקפם,

מבוצעים בהתאם להנחיית משרד הביטחון/צבא הגנה לישראל וכי למשרד ההסעות לחיילים שירותי הביטחון/צבא הגנה לישראל ולרכבת הזכות לבטל את

ת ימים. הוסכם בין הרכבת למשרד הביטחון/צה"ל על הפסק 11 בהודעה מוקדמת בת ימים 11ושירותי ההסעות יופסקו תוך תודיע הרכבת על כך לספק –שירותי ההסעות

ולספק לא תהיה כל טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין מיום הודעת הרכבת לספקמובהר כי שאר השירותים בהתאם להוראות הסכם זה יימשכו כסדרם בהתאם זה.

להוראות הסכם זה וללא כל שינוי בתמורה.

כל ימות השנה, משך סופקו על ידו, יסופקומתחייב, כי שירותי ההסעות שי הספק .1.1.9מובהר בזאת כי על בערבי שבתות ובערבי חגים.בימי בחירות, לרבות בשבתות, בחגים,

זה גם ביום העצמאות, בלא כל לספק לרכבת את כל השירותים על פי חוזה הספק .תוספת תמורה

–ההסעה לשני רכבים ספק אתיבצע כל הסעה בכלי רכב אחד. בכל מקרה בו פיצל ה הספק .1.1ל הרכבת תשלם הרכבת בגין נסיעה בכלי רכב אחד בלבד, ולמעט במקרה של בקשה מפורשת ש

.לפיצול ההסעה לשני רכבים

דו"חות .1.1

. לחוזה זה א'בנספח יערוך מדי יום ביומו, דו"ח נסיעות כמפורט הספק

, בכל ימות השבוע השירותיםמתחייב לבצע את הספק – ות לקריאה ושעות עבודההענמוקד ו .1.1 , ומבלי לפגוע בכלליות האמור: ובכל שעות היממה בהתאם לצורך, הכל כמפורט בהסכם זה

מתחייב בזאת שבכל עת במהלך תוקפו של הסכם זה, יפעיל משרד ומוקד הכולל את הספק .1.1.1התחייבויותיו לצורך מתן לעניין ,)המפרט הטכני המיוחד( נספח א'ובהתאם לכל הנדרש ן הנוגע להסכםיעל פי הסכם זה ושאליו תוכל הרכבת לפנות בכל עת לגבי כל עניהשירותים

(, הכל כמפורט בנספח א' להסכם זה."המוקד" זה )להלן:

16מתוך 1עמוד

י מינימאלעל ידו, בעקבות קריאת הרכבת, יהיה מתן השירותיםל הספקזמן התגובה של .1.1.1 להסכם. 'לפי נסיבות העניין, וכמפורט בנספח א

הינה תנאי 'הספק מצהיר ומתחייב בזה כי ידוע לו כי עמידה בזמנים, בהתאם למפורט בנספח א .1.1מהותי מהתחייבויותיו והספק מתחייב להעמיד כל אמצעי שיידרש על מנת לעמוד במסגרת לוח

ללא 'הזמנים אשר יקבע על ידי הרכבת. במידה שייגרם עיכוב בלוח הזמנים, כמפורט בנספח אאישור והסכמה מראש ובכתב של הרכבת, הספק מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שיהא חייב

צויים מוסכמים כמפורט בנספח א'. בתשלום פי

העסקת עובדים .1

יעסיק עובדים במספר הדרוש ובעלי הכישורים הדרושים למתן השירותים ברמה גבוהה, הספק .1.1 והוא מתחייב למלא אחר הוראות כל דין בכל הקשור לקבלתם לעבודה ולהעסקתם.

מתחייב להעסיק נהגים שהם אזרחי מדינת ישראל. ספקה .1.1

וכן ינחה אותם י ההסעות שירות בכל הקשור למתןו הנהגים המועסקים על ידיתדרך את הספק .1.1 התעבורה.דיני הוראות ויקפיד על מילוי

ביצוע להמוצעים על ידו את רשימת הנהגים לרכבת להעביר הספקלפני החתימה על החוזה, על .1.1לא יוכל לעסוק ה ולא אושר על יד נהג שלא עבר בדיקהיובהר, כי השירותים נשוא החוזה.

.ולספק לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי הרכבת בעניין זה עבור הרכבת השירותיםבביצוע שלא לאשר נהגים לצורך זכותה של הרכבת ,ובכלל זה ,מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של הרכבת

מתן השירותים עבורה, מוסכם בין הצדדים כי לצורך הסעת חיילים בהתאם להוראות המפרט,בעלי ,נהגים וסדרנים אשר הינם אזרחי מדינת ישראל לרשות הרכבת יידרש הספק להעמיד תעודת זהות כחולה.

בכל עת, וללא צורך בנימוק את החלפת הנהגים מטעמו מהספקהא הזכות לדרוש לרכבת ת .1.1כלשהו. לספק לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או עילה כלפי הרכבת במצב של

כאמור. החלפה

מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה כדי להטיל כל אחריות על הרכבת ו/או כדי ליצור יחסי .1.9 , שהינו קבלן עצמאי. לספק ו/או בין הרכבת לעובדי הספקמעביד בין הרכבת -עובד

מעבודתם היעדרם בתקופת מטעמו מי או/ו לעובדיו חילופי אדם כח להעמיד מתחייב ספקה .1.1 תפחת לא אשר ברמה יהא החלופי האדם כח. שהיא סיבה כל מחמת, זה הסכם תקופת במשך

. הרכבת נציג של אישור טעון והוא, בהסכם זה הנדרשת וברמה המקורי האדם כח של מרמתו נשוא שירותים לביצוע שקשור עודייי ידע לרבות, העובדים בין הידע והעברת העובדים חפיפת .ספקה של חשבונו ועל באחריותו יתבצעו, ברכבת זה הסכם

מתחייב בזה לקיים בכל תקופת החוזה לגבי העובדים שיועסקו על ידו בביצוע השירותים הספק .1.1לפי חוזה זה, אחר האמור בכל חוקי העבודה, וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים

הכלכליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי הארגוניםהכללים שבין לשכת התיאום של המתאים, או כפי שהסכמים אלה יוארכו, או יתוקנו בעתיד, לרבות תוקף בענף-שנערך והוא בר

צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה.

קבלני משנה .1

כדי לבצע את , ובותו הכוללת של הספק כאמור בהסכם זה ובנספח א'מבלי לגרוע מאחרי .1.1רשאי, מעת לעת, להעסיק קבלני משנה לצורך הספק יהאעל הצד הטוב ביותר, ומחויבויותי

. הרכבתאישור מוקדם בכתב של מצגיו במכרז ובהתאם לבכפוף להשירותים וזאת ביצוע

בה יצוינו תכולת העבודה והיקפה, הספק לרכבת העסקת קבלן משנה טעונה פניה בכתב מטעם וניסיונם., כישוריהם המקצועיים המשנה פרוט העובדים שיועסקו ע"י קבלן

ינתן רק ישמהרכבת עסיק את קבלן המשנה רק לאחר קבלת אישור בכתב לה יהא רשאי הספק .1.1רכבת ו/או משרד הביטחון לצורך העסקת נהגים עבור הסעות חיילי השל הקול דעתיעל פי ש

,לפי העניין ,צה"ל ואין באמור בסעיף זה משום התחייבות של הרכבת ו/או משרד הביטחוןהעסקת קבלני משנה כאמור לא תגרע למען הסר ספק מובהר כי .קבלני משנהלאשר העסקת

והמקצועית, למילוי התחייבויותי ולרבות אחריותכלפי הרכבת הספקהכוללת של ומאחריות( תחת הסכם זה על מטעמוובין אלה המבוצעות על ידי קבלני משנה ו)בין אלה המבוצעות על יד

נספחיו ככתבן וכלשונן.

16מתוך 9עמוד

להעסקתו של קבלן משנה אין בה כדי להטיל על ה של הרכבתהסכמתלמען הסר ספק מובהר כי .1.1 התחייבות כלשהי כלפי מי מהם. הרכבת

מטעם קבלן התחייבות הספקעביר ימבלי לגרוע מהאמור לעיל, כתנאי לאישור קבלן המשנה, .1.1י כל האמור במכרז קרא את המכרז על נספחיו לרבות את הוראות החוזה וכ כי המשנה המיועד

ובחוזה מקובל עליו. כ"כ תכלול ההתחייבות הצהרה כי אין בשירותים הניתנים בכדי ליצור כל קבלן המשנהאין לו ולא תהיה ליחסים חוזים ו/או אחרים בין הרכבת לבין קבלן המשנה וכי

דרישה ו/או טענה כלפי הרכבת.

חדש לפי שיקול קבלן משנהשלא לאשר הרכבת שומרת לעצמה את הזכות על אף האמור לעיל, .1.1 ספקמהלדרוש ת מנימוקים סביריםרשאי . בנוסף, הרכבתמשיקולים סביריםודעתה הבלעדי

.משנה קבלןהפסקת העסקתו או החלפתו של את

לא תהא כל ו/או קבלן המשנה ולספק , על חשבונו בלבדהספקתתבצע ע"י קבלן משנההחלפת .1.9 .טענה ו/או דרישה כלפי הרכבת בעניין

מעביד-היעדר יחסי עובד .9

ו/או כל עובד ו/או כל הפועל מטעמו והרכבת, אינם יחסים הספקמוסכם ומוצהר בזה כי יחסי .9.1של עובד ומעביד, או מרשה ומורשה וכי שום אחריות לא תחול על הרכבת ו/או עובדיה ו/או כל

.הספקאו כל מי שפועל מטעמו של הספקשל הפועל מטעמה, לפעולותיו

הרכבת הינו "עובד" שיבצע את השירותים נשוא ההסכם עבור עובד מטעמו מצהיר כי כל הספק .9.1)כמתפרש על פי כל דין( וזאת לכל דבר וענין, ואין בחוזה זה ו/או בכל חוזה בלבד הספקשל

ספק וצב לבצע העבודות מטעם האחר, כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין האדם שיועסק ו/או י לבין הרכבת, לכל צורך וענין שהוא.

לפי חוזה זה ו/או מכוחו כלפי הרכבת וצד הספקמוסכם בזה במפורש כי מעמדו ופעולותיו של .9.1שלישי כלשהו הינם ויישארו כקבלן עצמאי, ואין לראות בכל זכות הניתנת על פי חוזה זה לרכבת

, אלא אמצעי להבטיח הספקחד מהעובדים המועסקים על ידי לפקח, להדריך, או להורות לכל א ביצוע הוראות חוזה זה במלואן.

על פימבלי לגרוע מכל האמור בחוזה זה ולעיל ומכל זכות וסעד שעומדים ו/או שיעמדו לרכבת .9.1בית משפט, כי הרכבת החוזה ו/או הדין, הרי שבמקרה וייקבע ע"י גוף ו/או רשות שיפוטית ו/או

יפצה וישפה שהספקו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו הרי הספקמד של מעביד כלפי במע ההינ ב לשלם בקשר עם האמור לעיל.ראשונה, על כל כספים שהרכבת תחויאת הרכבת לפי דרישתה ה

מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את הרכבת ו/או כל מי מטעמה, מיד עם דרישתם הספק .9.1הראשונה, בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הוצאה לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עורך דין

מטעם שייגרמו לרכבת ו/או למי מטעמה עקב כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה נגדה מצד עובדו/או מי מטעמו ו/או חליפו בביצוע הסכם זה ו מי שמועסק על ידו ו/או/או קבלן המשנה הספק

ו/או ו/או עובדי הקבלן משנה הספקו/או מצד רשות ו/או גוף בגין ו/או בקשר לעובדי המועסקים על ידו ו/או מי מטעמו ו/או למשכורתם ו/או לזכויותיהם ו/או לתנאיהם.

ו/או מי מטעמם, יפנו לרכבת םעל ידו/או המועסקים ו/או קבלני משנה הספקהיה ועובדי .9.9בדרישה ו/או יגישו נגד הרכבת תביעה המבוססת על קיום יחסי עובד ומעביד ביניהם לבין

, לרבות ייצוגו וייצוג הרכבת טיפול מלא בדרישה ו/או התביעהבעצמו, הספקיטפל הרכבת, .בהליכים

ישא בכל י והספקור, כאמור, תפעל הרכבת נגד הדרישה או התביעה, כאמ הספקלא פעל .9.1ההוצאות הקשורות והנובעות מכך לרבות, אך לא רק, שכר טרחת עורך דין והוצאות משפטיות

בגינן.

תיאום ופיקוח .1

שירותים ויתר כנציג הרכבת לביצוע ה וישמש ואו מי מטעמו/מנהל אגף לוגיסטיקה .1.1 "(.המתאם)להלן: " על פי חוזה זה ספקהתחייבויותיו של ה

את לבצעמתחייב בזאת ספק, הספקלגרוע מהאמור בחוזה זה ומיתר התחייבויותיו של ה מבלי .1.1את הנחיות המתאם וזאת מבלי ולקבל המתאם עם פעולה שיתוף תוך זה בחוזה השירותים

ומחובותיו על פי חוזה זה או על פי כל דין. ספקמאחריות ה לגרוע

בכל עת להמציא לו: ספקמהרשאי לדרוש מתאםה .1.1

16מתוך 1עמוד

רשימת כלי הרכב שלרשותו ובהפעלתו לצורך מתן השירות, את מספרי הרישוי את .1.1.1טוח של ישלהם, את פירוט שנת הייצור שלהם, את העתקי תעודות הביטוח ופוליסות הב

שיפעילו את כלי הרכב, כולל פרטים המורשים ו/או כלי הרכב, וכן את רשימת הנהגים שנת לידה, ארץ מספר תעודת זיהוי,בדבר השם הפרטי, שם המשפחה, שמות קודמים,

שיונות הנהיגה שלהם.ילידה, שנת עליה, המען המלא והעתקי ר

המועסק על ידו בביצוע השירותים נשוא הסכם זה, לרבות הצהרה של כל נהג ונהג .1.1.1לפיה המצהיר .9.1משנה תברשימה הנזכרת בפסקנהגים מטעם קבלן משנה המנויים

ולהכירו, על כל נקודות האיסוף והפיזור שבו. הכל מתחייב ללמוד את ציר הנסיעהסעים, פרטי העבודה, זמני הנסיעה, יבהתאם לתנאי החוזה, ובהתאם ללוח הה

.מתאםהרשימות וההוראות של ה

יבצע שינויים והספק, במועד ביצוע השירותיםעל שינויים ספקהמתאם יהיה רשאי להודיע ל .1.1 פורטת מתכונת העבודה. והכל בכפוף להוראות נספח א' בו מ אלה

פעולותיו של המתאם לא יטילו על הרכבת אחריות כלשהי לגבי טיב יובהר כי , ספקלמען הסר .1.1 .ספקובגינם תחול על ה שירותיםוהאחריות הבלעדית לביצוע ה השירותים

ימסור למתאם, על פי בקשת המתאם, ספקהמצורף לחוזה זה, ה 'א נספחמבלי לגרוע מהוראות .1.9ימסור וכן א' נספחכאמור במדי פעם בפעם השירותיםו/או הסברים לעניין ביצוע דין וחשבון

, בכל עניין הכרוך והקשור עם ביצוע יתר התחייבויותיו של למתאם כל הסבר שיידרש על ידו על פי חוזה זה ועל פי נספחיו. ספקה

את מתן השירותים ספקאחראי מול הרכבת שיוביל מצד המתחייב בזאת למנות ספקה .1.1ובעלי ניסיון ספקובתנאי שיהא מעובדיו בכירים והמנוסים של ה ספקבמסגרת החוזה מטעם ה

"(.ספקנציג ה")להלן: , ואשר יאושר מראש על ידי הרכבת בביצוע השירותיםישיר ומוכח

אליו תוכל הרכבת לפנות בכל עת ספקיהיה, בין היתר, הגורם המקצועי מטעם ה ספקנציג ה .1.1, והכל לפי המפורט על פי חוזה זה ספקויתר התחייבויות ה שירותיםשעה לעניין ביצוע הו 11מצויד במכשיר טלפון נייד ויהא זמין במשך כל מתאם יהא זה. המצורף להסכם 'א נספחב

. שעות ביממה

ו/או מי ספקנציג ה, הרכבת שומרת לעצמה את הזכות לדרוש את החלפת ספקלמען הסר כל .1.6מתחייב להחליפו ולהעמיד תחתו נציג אחר ספקבמהלך תוקפו של חוזה זה וה ספקמעובדי ה

.ושיאושר על ידולאחר שעבר ראיון ומיון ע"י המתאם ו

תקופת ההתקשרות .1

תקופת )להלן: " החתימה על חוזה זה מועד מ חודשים 53-הינה לתקופת ההתקשרות .1.1 . "(ההתקשרות הראשונה

נוספות, לתקופותלהארכת תקופת ההתקשרות הראשונה ברירהה זכותנתונה , בלבד לרכבת .1.1תקופת מתום חודשים 40שלא תפחתנה מחודש קלנדרי אחד ולא תעלינה באופן מצטבר על

"(. קופת האופציהההתקשרות הראשונה, )להלן: "ת

ההתקשרות לרבות תקופת מתחייב להמשיך בביצוע העבודות לפי חוזה זה בכל תקופת הספק .1.1 ., וזאת ללא תנאים מגבילים כלשהםבהתאם לתנאי חוזה זהכאמור האופציה

כי הרכבת אינה מתחייבת בכל אופן שהוא, להזמין מבלי לגרוע באילו מתנאי הסכם זה, מובהר, .1.1הרכבת שומרת לעצמה הספק שירותים בכמות מינימאלית כלשהי, ככל ויוזמנו שירותים, וכי מ

ספקקול דעתה הבלעדי ועל פי צרכיה. הישאחר, על פי ספק את הזכות למסור מטלות, לכל יוזמנו ממנו סופי ומוחלט, בכל מקרה בו לא רבוויתומוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה,

שירותים.

שיפוי ואחריות לנזקים .6

כל אבדן או נזק מכל סוג שהוא אשר ייגרם לרכבת ו/או לעובדיה על לבדו יהא אחראי ספקה .6.1לקבלן משנה מטעמו ו/או לעובדיו ו/או לפועלים מטעמו ו/או ספקל ו/או לפועלים מטעמה ו/או

לצד שלישי כלשהו, עקב ביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם ו/או לעובדי קבלן המשנה מטעמו ו/או ו/או הפועלים מטעמו. ספקזה ו/או בקשר עמן ו/או עקב מעשה או מחדל של ה

לכלי הרכב ו/או לרכוש ו/או ייגרםהספק יהא אחראי לכל אובדן ו/או נזק מכל סוג שהוא אשר י .6.1 לציוד המשמשים אותו במתן השירותים על פי חוזה זה.

16מתוך 1עמוד

לכל נזק ו/או הפסד, מכל מין אחריות מלאה ומוחלטת לכל תאונה, חבלה, היה אחראי הספק י .6.1על פי חוזה ולישי כלשהו כתוצאה ממתן שירותיוסוג, שייגרם לרכבת ו/או לעובדיה ו/או לצד ש

פצה יא ו, והוו/או שלוחי וו/או בין אם ניתנו על ידי מי מעובדי וזה ו/או בקשר עימם, בין בעצמלמעט במקרים בו אירע נזק בזדון, או את הרכבת ו/או את עובדיה בעד כל נזק או הפסד כאמור.

על ידי הרכבת או מי מטעמה.

בסכום שייקבע בפסק דין שלא עוכב ביצועו ה ראשונה,תכבת, מיד עם דרישישפה את הר ספקה .6.1אחראי בגינו כאמור ובגין כל ספקואשר ה לרבות שכ"ט עורכי דין בגין כל נזק אשר ייגרם לה

ספקחיוב ו/או הוצאה שייגרמו לה עקב דרישה ו/או תביעה שהוגשה נגדה בגין נזק אשר הבדרך של עיכוב תשלום ו/או קיזוז, ספקרשאית להיפרע מן האחראי בגינו כאמור, והרכבת תהא

מיד ספקובלבד שעותק מכל תביעה הועבר ל וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר לו זכאית על פי דין אפשרות להתגונן. ספקעם קבלתה ושניתנה ל

פוטר את הרכבת מאחריות לכל נזק ו/או אבדן אשר ייגרם ספקמבלי לגרוע מן האמור לעיל, ה .6.1או מטעמו ספקלו ו/או לרכושו, לרבות במפורש לכל רכוש, ציוד ו/או מלאי אשר הובא על ידי ה

ו/או אבדן ו/או נזק מכל סוג שהוא אשר ייגרם לעובדיו ו/או לפועלים מטעמו לחצרי הרכבת, העלות כלפי הרכבת כל דרישה ו/או תביעה בגין יהא מנוע מל ספקוהו/או לצד שלישי כלשהו,

יובהר, כי סיומו של חוזה זה ו/או השלמת השירותים על פיו, לא יהיה בהם כדי נזק כאמור.לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מחוזה זה ו/או מהשירותים ספקלגרוע מאחריות ה

.ספקשסופקו על ידי ה

בין ספקלם כל סכום בגין חיוב שעל פי חוזה זה חב בו הבכפוף לאמור לעיל, חויבה הרכבת לש .6.9או עובד של הרכבת או של צד שלישי או של מבטח או ספקאם הוא נובע מתביעתו של עובד ה

על כל נזק שנגרם לה ספקמכל מקור אחר, תהא הרכבת זכאית לשיפוי ופיצוי מלא מאת האות משפטיות ושכר טרחת עורך כאמור בגובה אותו סכום בתוספת כל הוצאותיה לרבות הוצ

יחזיר לה סכומים אלה מיד ספקדין שיהיו לה בקשר לתביעתה בגין האמור, בתוספת הצמדה והלאחר שהרכבת תגיש לו דרישה ובה פירוט הוצאות שנגרמו לה כאמור ובלבד שהרכבת הודיעה

מפניה.על קיום תביעה ו/או דרישה כאמור ואפשרה לו להתגונן ולהגן על הרכבת ספקל

, אשר יישא בכל ספקלמען הסר ספק, מובהר כי, ניהול ההגנה יהיה על חשבונו של ה .6.1התשלומים, ההוצאות, הנזקים ושכ"ט לעורכי הדין שייפסקו על ידי בתי המשפט או שייקבעו

מתחייב שלא לפגוע במוניטין ספק. יודגש כי הספקבהסדר שיאושר על ידי רכבת ישראל והלהציג מצגים בשמה של רכבת ישראל ספקאמור בסעיף זה משום היתר לרכבת ישראל ואין ב

ו/או להגיע להסכמות/ פשרות / הסדרים מבלי לקבל את הסכמת רכבת ישראל מראש ובכתב.

כאמור בסעיף זה ולא קיבל עליו את הטיפול בתביעה, תפעל רכבת ישראל נגד ספקלא פעל ה .6.1הוצאות הקשורות והנובעות מכך. מובהר כי, יישא בכל ה ספקהדרישה או התביעה בעצמה וה

חובת השיפוי תחול בין שמקור ההוצאה לרכבת ישראל ינבע מפסק דין ובין אם מכח הסכם פשרה ובין מכל סיבה אחרת.

מובהר כי הוראות סעיף זה על תתי סעיפיו הנן מעיקרי ההסכם, והפרתן מהווה הפרה יסודית .6.6 של ההסכם.

ביטוח .11

ןהספק לערוך ולקיים, על חשבו עללגרוע מאחריות הספק על פי חוזה זה או על פי כל דין, מבלי .11.1 המפורטים, את הביטוחים קיימת הספק אחריות עוד וכל החוזהתקופת כל, למשך הספק

, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: 'ג כנספחזה לחוזהבאישור עריכת הביטוח, המצורף העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין לפי", עריכת הביטוח וראיש"ו" הספק ביטוחי"

בישראל.

בזה, כי גבולות האחריות הנקובים באישור עריכת הביטוח הינם בש"ח, והמרתם מובהר

לסכומים בדולר ארה"ב מקובלת, ובלבד שלא יפחתו מערכם הנקוב בש"ח, בהתאם לשער הדולר ארה"ב הידוע במועד עריכת ההסכם.

מובהר, כי על אף הדרישה במסגרת אישור עריכת הביטוח לעריכת פוליסות נפרדות לביטוחי כן

אחריות כלפי צד שלישי וחבות המוצר, הספק רשאי לערוך ביטוח משולב לענפי ביטוח אלו.

פי דין בגין פגיעה גופנית -, על הספק לערוך את הביטוחים הבאים: ביטוח חובה כנדרש עלבנוסף .11.1וש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך עקב השימ

; הרכב לכלי"מקיף" וביטוחבגין נזק אחד, ₪ 111,111

16מתוך 6עמוד

שלא לערוך את ביטוחי הרכוש )למעט ביטוח צד שלישי הזכותספק לעל אף האמור לעיל, להלן 11.1ר המפורט בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטו 11.1כאמור( המפורטים בסעיף

.במלואם כאמור יםהביטוח כויחול כאילו נער

השירותים מתןלהמציא לידי הרכבת, לפני תחילת הספק עלצורך בכל דרישה מצד הרכבת, ללא .11.1או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, התקשרותוכתנאי מוקדם ל

ידיל להמציאהספק עלבתום תקופת הביטוח, מיד כשהוא חתום בידי מבטחי הספק. כמו כן,נוספת, ביטוחהרכבת אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת

11.1ומדי תקופת ביטוח, כל עוד חוזה זה בתוקף ו/או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף .לעיל

באישור עריכת הביטוח כמפורטכי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק, מובהר .11.1 את פוטרת שאינההינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק, לעיל, 11.1ו/או בסעיף

או מי מטעם הרכבתתהיה כל טענה כלפי לאספק ול, זה חוזה פי על החבות ממלוא הספק ריות כאמור.האח לגבולותהרכבת, בכל הקשור

הספקהביטוח, שיומצא על ידי עריכת, לבדוק את אישור החובה לא אך, הזכות תהא לרכבת .11.1על מנת להתאים ולבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרש הספק ועלכאמור לעיל,

ביטוחי הספק, להתחייבויות הספק על פי חוזה זה. את

הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן לעריכת הרכבתומוסכם, כי זכויות מוצהר .11.9, הספק ביטוחיכל אחריות שהיא, לגבי אומי מטעם הרכבת כל חובה עלאו הרכבתמטילות על

טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין נדרשה, וזאת בין אם דין כל פי על אוזה חוזהעל פי הספק

אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו. נבדקאם לאו, בין אם

פי על הספק של התחייבות מכל לגרוע באות אינן, שבו המשנה סעיפי כל על זה 11 סעיף הוראות .11.1 בגין כלשהי מאחריות הספק את לשחרר כדי בהן ואין דין כל פי על או/ו החוזה

.הספק ביטוחי במסגרת מכוסה שאינו או המכוסה, 'וכד הפסד/אובדן/נזק

משרד –, את הרכבת, את מדינת ישראל הספק מטעם הבאים ובשם הספק בשםפוטר, הספק .11.1 כלשהו ציוד או לרכושאובדן או נזק לכלהתחבורה ואת הבאים מטעם הגופים לעיל, מאחריות

הבאים/או ו הספק את המשמש או הרכבת לחצרי הספק מטעם מי או הספק ידי על המובא, ולא תהיה לרכביםלרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור השירותים מתן לצורך הספק מטעם

–ו/או הבאים מטעם הספק, כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הרכבת, מדינת ישראל ספקל; ואולם, הפטור בגין אובדן ו/או נזק כאמורמשרד התחבורה והבאים מטעם הגופים לעיל

כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

או משלימים לביטוחי הספק המפורטים נוספיםלדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים ו ככל .11.6הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור, אתנתונה הרשות לערוך ולקיים לספקבחוזה זה,

ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על הספקי בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחש ובלבד; הרכבת מטעם הבאים וכלפי משרד התחבורה –זכות התחלוף כלפי הרכבת, מדינת ישראל

על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. הוויתור

ו חלק א השירותיםהסבת החוזה, ובמקרה בו לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה מבלי .11.11המשנה פוליסות קבלניהספק לדאוג, כי בידי עלמשנה מטעם הספק, קבלניעל ידי ינתנוי םמה

את לכלול הרשות נתונה לספק, לחלופין. מולם ההתקשרות והיקף לאופי בהתאם נאותותביטוח באישור כמפורט, הספק ידי על הנערכים, הביטוחים במסגרת המבוטח בשם המשנה קבלני . הביטוח עריכת

אחריות כלפי הרכבת ביחס ה מוטלתהספק עללגרוע מן האמור לעיל, מובהר בזאת, כי מבלי .11.11 ועלמשנה, קבלני ידי על להינתן היו אמורים או שניתנו, שירותיםבמלואם, לרבות שירותיםל

, במישרין או בעקיפין, שייגרםלשפות את הרכבת, בגין כל אובדן או נזק ותאחריה תחול הספק אםשניתנו או אשר אמורים היו להינתן על ידי קבלני המשנה, אם ייגרם, בין השירותיםב עק

נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל, ובין אם לאו.האובדן או ה

תמורה .11

על פי חוזה זה ואספקת השירותים במלואה ובמועדה, הספקתמורת קיום כל התחייבויותיו של .11.1 המהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה. 'אבנספח תמורה כמפורט לספקהרכבת תשלם

16מתוך 11עמוד

חשבון, שיהווה יגיש לרכבת ספקהלעיל, 11.1כתנאי לקבלת תשלום כלשהוא על פי סעיף .11.1בעקבות ביצוע "חשבונית מס" לעניין חוק מס ערך מוסף, ובו פירוט כל התשלומים הנדרשים

בפועל ושאושרו על ידי בוצעוש שירותיםהמטלה. לחשבון הנ"ל יצורף דין וחשבון בו יפורטו ה ., ותאריך קבלת תעודת הגמרהרכבתהמנהל מטעם

ימציא, הרכבת דרישת ולפי זה הסכם לפי הרכבת י"ע ספקל תשלומים לביצוע מוקדם כתנאי .11.1 :הבאים האישורים את לרכבת ספקה

;1611 - ו"התשל, מוסף ערך מס חוק י"עפ תוקף בת מורשה עוסק תעודת .11.1.1

החשבונות פנקסי את מנהל ספקשה המעידאו מיועץ מס ח"מרו או המס מפקיד אישור .11.1.1 ;1611 - ו"תשל, מוסף ערך מס וחוק הכנסה מס פקודת י"עפ םלנהל ושעלי והרשומות

;הכנסה מס לדרישות בהתאם במקורמס ניכוי אישור .11.1.1

וגש חשבון הובתנאי שהבהתאם למנגנון הנקוב בנספח ב' מהרכבת ספקהתמורה המגיעה ל .11.1. לעיל( 1תאם )כהגדרתו בסעיף על ידי המ אושרכן בתנאי שהחשבון , כאמור לעיל, ווכדין במועד

לא מאושרים, יעוכב ללא חבות, לרבות הצמדה ו/או ריבית, עד ןו/או חלקי חשבו ןתשלום חשבובת בחבות כלשהי כאמור לעיל אך ילבירורם הסופי ואישורם על ידי הרכבת. הרכבת לא תהיה חי . ספקהורק אם העיכוב ו/או הבירור נובע מאחריות ו/או רשלנות של

המצורף להסכם 'הבנספח כמפורט ספקבהעברה בנקאית לחשבון ה ספקהתמורה תשולם ל .11.1ועל ידי הבנק כנדרש. לרכבת שמורה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ספקושיחתם על ידי ה

לשלם את התמורה באמצעי תשלום אחרים. הרכבת אינה מתחייבת כלפי מאן דהוא כי תשלום ו או אחרת ו/או לחשבון בנק זה או אחר. התמורה יעשה בדרך ז

זה. להסכםב' נספחבבהתאם למנגנון המפורט יהיו מחירי ההסכם .11.9

במועד תשלומו של כל ספקלתמורה יתווסף מס ערך מוסף כחוק, שישולם על ידי הרכבת ל .11.1 תשלום ותשלום על פי הסכם זה וכנגד הוצאת חשבונית מס כחוק.

ו/או על שירותיםמכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד על הכל מס או היטל או תשלום חובה .11.1 וישולמו על ידו. ספקעל פי חוזה זה יחולו על הציוד שיירכש על ידי הרכבת ה

כל סכום שיגיע לה לפי הסכם זה ותהיה ספקהרכבת תהיה רשאית לנכות מהסכומים המגיעים ל .11.6לנכות לפי כל דין, כגון מיסים, היטלים ותשלומי חובה ספקרשאית לנכות סכומים שעל ה

בזכות הקיזוז המוקנית לרכבת , הכל מבלי לפגוע ספקאחרים, והעברתם למוטב יהווה תשלום ל .לפי הסכם זה

,ספקמוצהר ומוסכם כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת ל .11.11וכן יתר התחייבויותיו של ממתן השירותים וכות והנובעות לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכר

לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהרכבת ספקעל פי הסכם זה או על פי כל דין וה ספקההעלאות או שינויים בתמורה, בהתאם לתנאי הסכם זה, בין מחמת עלויות שכר עבודה, שינויים

ם, היטלים או תשלומי חובה אחרים בשער החליפין של המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסי מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים או מחמת כל גורם אחר על פי חוק.

בכל מקרה ועל אף האמור בהסכם זה, ומבלי לגרוע מכל זכות או סעד שעומדים או שיעמדו .11.11לא יהיה ספקהכל תשלום שהוא ו ספקלזכות הרכבת על פי הסכם זה, או הדין, לא ישולם ל

השירותים ו/או כאי לקבל כל תשלום, או כל חלק ממנו, אלא אם כן אישרה הרכבת, כי ביצוע ז, נעשו בהתאם לאמור בהסכם ונספחיו ם, או כל חלק וחלק מההמטלות ו/או הקריאות

ולשביעות רצונה המלאה של הרכבת ובתנאי ששיקול הדעת של הרכבת כאמור יהיה מטעמים /או בתשלום מצד הרכבת כדי לסייג או להפחית מאחריותו אין במתן האישורים ו סבירים.

אחריות כלשהיא על הרכבת לביצוע להטיללביצוע השירותים ו/או כדי ספקהמלאה של ה השירותים.

ובמילוי התחייבויותיו בביצוע השירותיםישא בכל ההוצאות מכל סוג שהוא הכרוכות י הספק .11.11, הספקלפי חוזה זה, לרבות הוצאות דלק, שמנים, תיקון וטיפול, חלקי חילוף, שכר נהג ועובדי

שא ולא תחול עליה כל הוצאה מכל סוג יאגרות, מיסי רכוש, ביטוחים וכו', ואילו הרכבת לא ת שהוא.

הבא אחריו, יגיש לחודש 11-בתום כל חודש מחודשי תקופת החוזה, אך לא יאוחר מיום ה .11.11אישור, חשבון בצרוף דו"ח, אשר יכלול פירוט כל הנסיעות אשר בוצעו במסגרת רכבת ל הספק

לחשבון יצורפו ההזמנות היומיות והשינויים .החודש החולף, תוך פירוט הצירים השעות והימים בנספח א' להסכם זה. בהזמנות היומיות כאמור

16מתוך 11עמוד

-1, סל ₪ 111,111 -1, סל ₪ 111,111 -1בכל אחד מהסלים: סל שונהביצוע ערבות * בנקאית ערבות .11 -אלף ₪ 111,111 -9, סל ₪ 1,111,111 -1, סל ₪ 1,111,1111 – 1, סל ₪ 111,111

ובלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד חוזהבקשר עם ה הספקלהבטחת מילוי כל התחייבויותיו של .11.1לרכבת, הספקין על פי הוראות ההסכם, ימציא שהרכבת תהא זכאית להם, בין על פי הדין וב

ערבות בנקאית אוטונומית או ערבות אוטונומית מחברת ביטוח בעת החתימה על הסכם זה, -טוח, התשמ"איקוח על עסקי הביישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפ

הינו המדד בסיס הדד מכשלפירעון על פי דרישה בצמוד למדד המחירים הכללי לצרכן ) ,1611כמפורט שקלים חדשים(_________₪ )_______ * שליום הוצאת הערבות( על סך הידוע ב

על פי הסכם תקופת ההתקשרות יום מתום 91עד יהא המצורף לחוזה זה, ושתוקפה ' ונספח ביום לפני פקיעת 91להמציא ערבות מוארכת, ספק"(. באחריות הערבות ביצוע)להלן: " זה

קודמתה.

יחודש אוטומטית גם , לרבות בגין מימוש האופציה הנתונה לרכבת,התקשרותההוארכה תקופת .11.1הוראות סעיף זה ערבות בנקאית חדשה ותחולנה ספקאו תומצא על ידי ההביצוע תוקף ערבות

בשינויים המחויבים.

-ו 11.1סעיפים מתקופת התוקף המתחייבת מההוראות הקצרה הקצוב הלתקופ נמסרה הערבות .11.1. אי הארכת תוקף הימים לפני מועד פקיעת 11-עד לה להאריכ ספקדלעיל, יהא אחראי ה 11.1

.ההערבות במועד, תקנה לרכבת את הזכות לחלט

זה בין אם לאו, כל הרכבת תהא רשאית לגבות מהערבות הנ"ל, בין אם צוין במפורש בהסכם .11.1זה וכן כל בהתאם להוראות הסכם ספקמתחייב לשלמו או שתשלומו חל על ה ספקשהסכום

זה, סכום כפיצוי, שיפוי, או לשם החזרת כל הוצאה שהרכבת נשאה בה בגין או בקשר להסכםלקיומו או לאי קיומו, וזאת מבלי להיזקק לפסק דין, אסמכתא משפטית, או הוכחת תביעתה

תה של הרכבת להפעיל כל זכות, סעד או תרופה אחרים, המוקנים כלפי הבנק, ומבלי לגרוע מזכו או על פי הדין. לה על פי ההסכם

, לאחר שהודיעה על כך בכתב האו חלק הת, כולוהבנקאי תהרכבת תהא רשאית לממש את הערבו .11.1 ספקובלבד שהטעון תיקון לא תוקן במועד זה וזאת בכל עת בה יפר ה ספקשבעה ימים מראש ל

החוזה, וכן תהיה רשאית לעכב בידיה, או לזקוף, לפי שיקול דעתה, כל סכום מדמי תנאי מתנאי כלפיה בקשר עם החוזה, אף אם לא הגיע מועד פירעונו. ספקהערבות, כנגד כל חוב של ה

להמציא לרכבת, ספק, מתחייב ההאו מקצת הת, כולוהבנקאי תמימשה הרכבת את הערבו .11.9המקורי, בתוספת הפרשי הערבות סכוםלגובה תומעודכנ המיידית, ערבות בנקאית חדש

ההצמדה למדד עד לאותו מועד, וכשהיא צמודה למדד כאמור לעיל ולכל תקופה שתקבע על ידי עיל, לכל דבר ועניין.ל 11.1הרכבת. דין הערבות על פי ס"ק זה כדין הערבות על פי ס"ק

י אינו חייב לרכבת כל סכום הוכיח כ ספקבוטל החוזה, או הסתיים תוקפו מכל סיבה שהיא וה .11.1 את הערבות הבנקאית. ספקשהוא, תחזיר הרכבת ל

לתבוע פיצויים או לדרוש האין בכל האמור לעיל, כדי לפגוע בזכותה של הרכבת /ואו למנוע ממנ .11.1. עוד מובהר כי אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה הכל סעד אחר העומד לרשות

או בכל מקרה שהוא. ןבמקרה של מימוש ספקלהתחייבויותיו של ה

ות במקרה הערבלעיל, לרכבת נתונה הזכות לדרוש שינוי שיעור 11.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף .11.6והיקף של חוזה זה יגדל )במקרים אלו תשונה הערבות באופן יחסי( ו/או במקרה של העברת

כבת ו/או במקרה של לחוזה זה שעליה תסכים הר 11במשמעות של סעיף ספקה זכויות אצל .ספקהעברת בעלות אצל ה

בחירום עבודה .11

זה הסכםלקיים הוראות הספקבמצב חירום ימשיך -זה הסכםב הוראה בכל האמור אף על .11.1לעובדיו או מי הספקללא תוספת תמורה כלשהי. מבלי לגרוע מן האמור, במצב חירום יספק

מטעמו, את כל האמצעים הנדרשים לתפקודם במצב חירום, לרבות ציוד מגן אישי ו/או להיות ערוך בכל עת, ומוכן לכל תרחיש על מנת הספקקולקטיבי ולספקם ברציפות ולאלתר. על

לעמוד בהוראות סעיף זה.

ת מוסמכת מצב מלחמה, לרבות מצב בו הוכרז על ידי כל רשו –" מצב חירום" -סעיף זה לצורך .11.1או מצב מיוחד בעורף או אירוע אסון המוני, או מצב הכן בהתגוננות אזרחית או תקופת הפעלה

של מערך מל"ח או מצב כוננות.

16מתוך 11עמוד

אחרת הוראה מכל לגרוע ומבלי, החוזה של יסודית הפרה הינה זה סעיף של הפרה כי מובהר .11.1 .ערבויות חילוט או, קיזוז, ניכוי לרבות, סעד בכל הספק כלפי בגינה לנקוט הרכבת תוכל, בחוזה

וביטחון בטיחות .11

מתחייב למלא אחר הוראות חוקי הבטיחות בעבודה, למלא ולפעול על פי תקנים קיימים הספק .11.1מבלי לגרוע או מומלצים בנוגע לבטיחות, רישוי, תברואה, בריאות, ניקיון וגהות עובדים.

הביטחון והבטיחות יומי מעובדיו יבצעו את העבודות בהתאם לנספח הספקמהאמור לעיל, חלק בלתי נפרד הימנו. יםלחוזה זה ומהוו 'ח-' ו ז יםכנספח פיםהמצור

הספק מתחייב כי ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים וכן יקיים הוראות כל דין וזאת לשם .11.1עובדיו ו/או צד ג' כלשהו, לרבות מניעת תאונות ו/או פגיעות בגוף ו/או ברכוש על ידי מי מ

הוראות כל דין בקשר עם בטיחות, בטיחות בעבודה ובין היתר בהתאם לנספחי ז וח' לחוזה זה.

מתחייב להשתמש בשיטות עבודה המבטיחות בטיחותם של עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או הספק .11.1ו ועל ידי עובדיו ו/או הרכבת ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו ולקיים בעצמ

הוראות פקודת הבטיחות, התקנות על פיה, הוראות כל דין יקוימוכל מי מטעמו ולגרום לכך כי . בהתאם למפרט אחר בדבר בטיחותם של עובדיו והוראות הרכבת

הצדדים מצהירים כי אין בדרישות כלשהן שהוצגו על ידי הרכבת, לרבות דרישות לאמצעי .11.1או ביצוע הוראות בטיחות שיידרשו ו/או יוצגו על ידי הרכבת כדי להטיל על זהירות ו/או קיום

הרכבת חובה כלשהו או לפטור את הספק מכל חובה המוטלת עליו על פי כל דין.

-מתחייב למלא אחר הוראות חוקי הבטיחות בעבודה, פקודת מסילות הברזל, התשל"ב הספק .11.1כבת ולקיומן ובמיוחד למלא ולפעול על פי תקנים , חוקי העזר למסילות הברזל והוראות הר1611

קיימים או מומלצים בנוגע לבטיחות, רישוי, תברואה, בריאות, ניקיון וגהות עובדים.

יהיו לצורך מתן השירותים בהתאם להוראות הסכם זה,רכבים המשמשים הספק מתחייב כי .11.9ם בהובלת נוסעים יהיו הנהגים העוסקי. בתעבורה לתקנות הבטיחות בהתאםשים יתקינים ושמ

ממכסת נהגים המסיעים נוסעים לא יחרגו לרכבים אותם הם מסיעים. בתוקף בעלי רשיון נהיגהבהובלת העוסקים בשום תנאי אסור לנהגים בכפוף לכל דין. שעות נהיגה מותרות מדי יום

נוסעים לנסוע עם רכבים על המסילות לאורכן.

, כי הרכבת מעדכנת מעת לעת את נספחי הביטחון הספק מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו .11.1 והבטיחות וכי יפעל בכל עת, על פי נספחי הביטחון והבטיחות המעודכנים, ללא ערעור כלשהו.

מתחייב להדריך את עובדיו ושלוחיו בנושאי בטיחות בעבודה, ידאג לרענון ההוראות הספק .11.1אות הבטיחות בעבודה, בהתאם בהתאם לנסיבות ויקיים פיקוח הולם של צוות עובדיו להור

1616לאמור בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשל"ט ולהוראות פקודת הבטיחות בעבודה, הכללים והתקנות אשר הותקנו מכוחה ו/או חוק ארגון

הפיקוח על העבודה, התקנות והכללים אשר הותקנו מכוחו.

התאם לשתף פעולה עם הרכבת, בהספק מתחייב התאם לכל דין, מבלי לגרוע מאחריות הספק ב .11.6 הנוגע למתן השירותים על ידי הספק. אירועי בטיחותלתחקור לדרישתה באם הרכבת תבצע

הסבת החוזה .11

לא יהיה רשאי לבצע כל עסקה בקשר עם זכויותיו ו/או התחייבויותיו, הנובעות בין הספק .11.1במשתמע ובין במפורשות מחוזה זה, לרבות, להעביר, להמחות או לשעבד כל זכות מזכויותיו, או

מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, או בקשר אליו וזאת ללא אישורה מראש ובכתב של הרכבת.

חשב כהעברה גם כניסה לשותפות עם אדם אחר, או כל גוף משפטי מאוגד, או לצורך סעיף זה, ת על פי חוזה זה. ספקלצורך ביצוע התחייבויותיה של ה חברהבלתי מאוגד, או הקמת

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרכבת תהיה רשאית להמחות ו/או להסב ו/או להעביר ו/או לשעבד .11.1ו טובת הנאה הכלולים בו, כולם או חלקם, לטובת מדינת את החוזה ו/או כל חיוב ו/ או זכות ו/א

. הרכבת תיידע את ספקישראל ו/או לצד ג' בהתאם שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך בהסכמת הלא ספקבדבר ההמחאה ו/או ההסבה ו/או העברה ו/או שעבוד כאמור בכתב ומראש. ל הספק

תהא כל טענה /או דרישה כלפי הרכבת בעניין זה.

המכהנים, , במנהליוכל שינוי אשר יתהווה במבנה הספקתחייב לדווח לרכבת בדבר מ הספק .11.1 ות בו וכן בדבר שינוי כתובתו. בייעודיו, במבנה הבעל

16מתוך 11עמוד

העדר בלעדיות .19

רשות בלעדית לקיום שירות לספקמוסכם ומוצהר בזה בין הצדדים כי הרכבת אינה מעניקה .19.1וכי הרכבת תהא רשאית, בכל עת, מקום אחר,או בכל ו/בצירים המפורטים בנספח זה הסעה,

הספק מצהיר כי הוא הפעיל ולקיים שירות דומה ו/או מקביל.לאחרים ספקים להתיר גם ל מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר לעניין זה.

ביטול החוזה .11

בנוסף לכל האמור בהסכם זה ומבלי לגרוע מכל זכות וסעד העומדים לרכבת על פי הסכם זה או .11.1הודעה בכתב בהרכבת רשאית לבטל את החוזה מכל סיבה שהיא בשיקול דעתה המוחלט, ין, הד

יום מיום 91ניתנה הודעה כאמור, יסתיים תוקפו של החוזה תוך . ם( יוםשי)שי 06ומראש של זכות לפיצוי ו/או ספק טלה הרכבת את החוזה כאמור, לא תהא ליבמסירת ההודעה לספק.

תביעה מכל סוג שהוא.

ומכל זכות סעד שיעמדו לצדדים על פי ההסכם או ,לעיל 11.1ף בסעי מבלי לגרוע מן האמור .11.1הדין, מוסכם במפורש כי בקרות אחד או יותר מהמקרים שיפורטו להלן, תהיה הרכבת זכאית

כדלקמן:באופן מיידי, לבטל את ההסכם

ים ימ 1הפר את ההסכם הפרה יסודית ולא תיקן את הטעון תיקון תוך ספקה .11.1.1 מדרישת הרכבת בכתב לעשות כן.

מבלי לפגוע בכלליות האמור בס"ק זה, יחשבו המעשים או המחדלים הבאים וכל .11.1.1 :ספקאחד מהם להפרה יסודית מצד ה

המטלות ו/או השירותים לא נענה לדרישות הרכבת לביצוע ספקה .11.1.1.1 ; ימים רצופים 1של לתקופה

בניגוד לחוק ו/אומתנהלת בניגוד ספקהסתבר לרכבת כי פעילותו של ה .11.1.1.1לנוהג ו/או לתקנים ו/או בניגוד להנחיות והוראות משרד התחבורה

סירב לתקן את ספקהמחייבים ו/או לדרישות הרכבת על פי הסכם זה, וה הליקויים החמורים בפעילותו;

ו/או ספקהוחל בהליכי פירוק האם ו/או לחלופין פסול דין ספקמידית, אם הוכרז ה .11.1.1סים נגדו ו/או עשה הסדר עם נושיו או כל פעולת פשיטת רגל אחרת ניתן צו כינוס נכ

ולא הוסר תוך שבועיים משעת ןמיטלטליו/או הוטל צו עיקול על עסקיו ו/או לרבות כל צו וסעד זמני(. -הטלתו )"צו"

על פי ספקהפר הוראה אשר על פי טיבה הינה יסודית לקיום התחייבויות ה ספקה .11.1.1, 11, 11, 11, 11, 6, 1, 9, 1, 1, 1 ,1 הסכם זה, כדוגמת ההוראות הכלולות בסעיפים

או כל הוראה דומה אחרת. 11 ,11 ,11 ,16 ,11, 11, 19, 11, 11

, את התחייבויותיו על פי תנאי ספקהיה והחוזה בוטל או היקפו צומצם עקב הפרה יסודית של ה .11.1קול דעתה המוחלט ומבלי לפגוע בזכויותיה האחרות, החוזה, תהיה הרכבת רשאית לפי שי

אחר, או לבצע בעצמה את העבודה האמורה בחוזה זה. ספקאצל ספקעל חשבון ה -להזמין לא תהא כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי הרכבת. ספקלבמקרה כאמור,

זה, רשאית האחר יעלה על המחיר שנקבע בעד עבודה בחוזה ספקבמקרה והמחיר שישולם ל .11.1 ספקולגבות ההפרש האמור כשהחשבון בחתימת ה ספקהרכבת לחייב בהפרש המחיר את ה

זה ובתנאי שהרכבת תצהיר כי ספקהאחר ישמש הוכחה מכרעת לגבי הסכום ששילמה הרכבת ל לפי נוהלי הרכבת. ספקהסכום ששולם על ידה הינו בהתאם להתקשרות עם ה

כל ציוד ו/או כלים ספקהפסקתו בכל דרך שהיא, יחזיר ה עם סיום הסכם זה ו/או ביטולו ו/או .11.1את שטח האתרים וכן כל מקום שהורשה ספקהשייכים לרכבת והנמצאים ברשותו, וכן יפנה ה

למסיג גבול. ספקלהשתמש בו לצורכי מילוי התחייבויותיו עפ"י הסכם זה. לא יעשה כן, ייחשב הנתונה לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, לאחוז כן תהיה רשאית הרכבת, מבלי לפגוע בכל זכות ה

מן האתרים ומשטח מסילות הברזל, לסלק ספקבכל האמצעים הנראים לה על מנת לפנות את המאשר ספקעל חשבונו ואחריותו וה - טלטליו ו/או לשלחם לביתו או למשרדו הרשוםיכליו ומ

ות ו/או תביעות בנוגע לכך.את פעולות הרכבת מראש ומבלי שיהיו לו כל טענות ו/או דריש

שמירת סודיות .11

16מתוך 11עמוד

מתחייב זה כי הוא עצמו, לרבות עובדיו ו/או מי מטעמו, ישמרו בסוד ולא יעבירו, לא הספק .11.1יודיעו, לא ימסרו, ולא יביאו לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע אליהם בקשר עם ביצוע חוזה זה

והשירותים על פיו.

לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, שרטוט, רשימה, - "ידיעה"לצורכי סעיף זה מפרט, חשבון, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ, או חלק מהם, המכילים ידיעה, או עשויים לשמש

מקור לידיעה.

לעיל בנוסח המצורף 11.1עיף מתחייב לחתום על הצהרת סודיות למילוי אחר הוראות ס הספק .11.1חתים את עובדיו וכל חלק בלתי נפרד הימנו. הספק מתחייב כי ילהסכם זה המהווה 'גנספח כ

מסור למתאם, לפי כי יהבא מטעמו לצורכי ביצוע השירותים על התחייבות בנוסח דומה ו דרישתו, כל התחייבות שנחתמה כאמור.

לחוק העונשין, 111הספק מצהיר כי ידוע לו לו ולעובדיו ו/או למי מטעמו, כי הוראות סעיף .11.1 , חלות על הסכם זה.1611 -התשל"ז

את כל -הכל לפי המוקדם יותר -ימסור לרכבת מיד עם דרישתה או עם תום חוזה זה הספק .11.1המידע, המסמכים או חומר אחר שנמסר לו, התקבל על ידו, או הוכן על ידו בקשר לביצוע

השירותים.

ופיצויים מוסכמים יםלקוי שירותים .16

כנדרש את השירותים חור ו/או יבצע באיכות לקויה, יאלא יבצע ו/או יבצע ב שהספקבמקרה .16.1בחוזה ובנספח א' לחוזה, יהיה עליו לשלם לרכבת פיצויים מוסכמים כמפורט בנספח א' לחוזה

הסכומים הנקובים בנספח הנ"ל או בסעיף זה, יהיו צמודים "(.פיצויים מוסכמיםזה )להלן: "למדד המחירים לצרכן כאשר המדד הקובע יהיה המדד הידוע בעת ביצוע הקיזוז של סכומים

על פי הוראות הרכבת. מדד הבסיס לחשוב הצמדת הפיצויים - הספקאלו אם יחויב בהם .לעילורה בסעיף התמהמוסכמים הינו מדד הבסיס של התמורה, המפורט

ותלוחבהוראות המפרט ובכלל זה לעמידה במצהיר שהוא מודע לחשיבות העמידה הספק .16.1שיחייבו את הספק נזקים חמורים, רכבתשכן כל איחור במועדים יגרום ל הזמנים שנקבעו,

מבלי לגרום ליתר הסעדים המוקנים למזמין על וזאת בפיצויים המוסכמים הקבועים בנספח א', ו על פי כל דין.פי הסכם זה א

מצד הקבלן, כמפורט בהסכם זה, אשר תביא לביטולו של הסכם זה יסודית במקרה של הפרה .16.1תיים מא: במילים) ₪ 066,666לשלם לרכבת פיצויים מוסכמים בסך של ספקיהיה על הוזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או טענה ו/או סעד ו/או תרופה להם ( בלבד שקליםאלף וחמישים

לחוזה. 'א בנספחהקבוע פיצויים המוסכמיםזכאית הרכבת ו/או מבלי לגרוע ממנגנון התהיה הצדדים מסכימים בזאת, כי סך פיצויים מוסכמים אלו הינם סבירים ביחס לנזק הראשוני

.ספקה ידי-שעלול להיגרם לרכבת בשל הפרת ההסכם על

פח ב'. יהיו צמודים למדד בהתאם לאמור בנס האמורים הפיצויים סכומי .16.1

פיצויים בשל אי ביצוע מהספקכל האמור לעיל בסעיף זה לא יפגע בזכותה של הרכבת לתבוע .16.1משביע רצון של עבודה שלא פורשה בנספחים או בעד הפרה אחרת כלשהי של תנאי חוזה זה בהתאם לאמור בו, או על פי כל דין. למען הסר כל ספק, הטלת פיצויים מוסכמים כאמור לא

כות ו/או טענה ו/או סעד ו/או תרופה להן זכאית הרכבת.יגרעו מכל ז

, לעיל 16.1 -ו 16.1כאמור בסעיף המוסכמים הפיצויים סכום את לנכות רשאית תהיה הרכבת .16.9 תשלום. אחרת דרך בכל ספקמה לגבותם רשאי יהא וכן שהוא זמן בכל ספקל שיגיע סכום מכל

מכל או השירותים את להשלים מאחריותו ספקה שחרור משום בו אין, הניכויים או הפיצויים ההסכם מכח בין הרכבת לטובת שעומד סעד מכל לגרוע כדי או/ו ההסכם לפי אחרת התחייבות

.הדין מכח ובין

מסמכים ובציוד קניין רוחני, שימוש במסמכים והבעלות ב .11

ו/או מי ספק הוהמסמכים האחרים אותם יכין חומרים, הדו"חות, הסיכומים, הרישומים ה כל .11.1(, ספק)למעט קניינו של ה נם רכוש הרכבתי, הלשירותיםמטעמו ו/או כל המסמכים הקשורים

יעבירם תוך זמן סביר לרכבת לאחר דרישתה הראשונה. ספקוה

16מתוך 11עמוד

למען הסר ספק, הרכבת תהא רשאית להשתמש במסמכים הנ"ל לפי ראות עיניה וללא הגבלות .11.1יקבל עבור זאת כל תשלום נוסף או פיצוי מעבר לתמורה הקבועה בהסכם ספקכלשהן ומבלי שה

זה.

, גם ללא קשר ספקלמעט ובכפוף לכל דין ולכל קניין מכל סוג שהוא שהינו בבעלותו של ה .11.1מוותר בזאת מראש על כל טענה ותביעה בגין זכותה זו של הרכבת, בין ספקלהסכם זה, ה

ין רוחני, לרבות זכויות יוצרים ובין לתביעות מכל סוג לתביעות כספיות ובין לתביעות של קני שהוא.

לרכבת את כל המסמכים ספק, הפסקתם או ביטולם, יחזיר השירותיםעם סיום ביצוע המיד .11.1האמורים אשר נמסרו לשימושו או אשר הרכבת רכשה את הבעלות עליהם, מבלי להעתיקם

ה זה.ומבלי שעשה איזשהו שימוש בהם, אלא לצורך ביצוע חוז

לרבות הבעלות בכל זכויות היוצרים ו/או הסודות המסחריים ו/או -"בעלות" בסעיף זה משמע מדגם ו/או מוניטין ו/או כל זכות קניין אחרת, רשומים או לאו, המתייחסים למסמכים

האמורים.

יהא רשאי לשמור בידיו ספק, ההמפורטים לעילבהתאם לסעיפים ספקמבלי לגרוע מחובות ה .11.1של תוצרי עבודתו לצרכי תיעוד ובקרה בלבד. העתקים אלה יישמרו בהתאם להתחייבות העתק

, בכלל זה, האיסור להעברת המסמכים על פי הסכם זה לרבות דרישות שמירת הסודיות ספקה הנ"ל לגורם כלשהו, ללא אישור הרכבת בכתב ומראש.

קיזוז, ניכוי ועכבון .11

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ומכל סעד שעומד, או שיעמוד, לזכות הרכבת, על פי חוזה זה או .11.1אין ולא תהיה בשום מקרה כל זכות עכבון ו/או שיעבוד ו/או לספקעל פי דין, מוסכם בזאת כי

בשל כל דבר הספקכל זכות שהיא, לגבי מסמכים, מידע או ציוד השייכים לרכבת או שיגיעו לידי ין הקשור לחוזה זה.ועני

בלי לגרוע מכל זכות של הרכבת לכל סעד אחר על פי הסכם זה או על פי כל דין, רשאית הרכבת מ .11.1לקזז ו/או לעכב אצלה תשלומים אשר יגיעו לספק או כל סכום מהם כנגד סכומים אשר יגיעו

לרכבת מאת הספק.

בת ע"י הספק, בין במישרין מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, בכל מקרה של גרימת נזק לרכ .11.1ובין בעקיפין, תהא לרכבת זכות לעכב ו/או לקזז מתוך הכספים שיגיעו לספק את כל הסכומים

שהרכבת עלולה לשאת בהם במקרה כזה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הרכבת רשאית לנכות כל סכום, או חלק ממנו, הרשום בחשבוניות שהספק הגיש, אם המחיר .11.1 סכם זה. אינו לפי תנאי ה

ניגוד ענייניםהיעדר .11

לחוזה, 'טנספח בנוסח המצורף כתצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים, מתחייב לחתום על ספקה .11.1על התחייבות בנוסח שירותיםלהחתים את עובדיו וכל הבא מטעמו לצורכי ביצוע ה וכן מתחייב

.דומה ולמסור למתאם, לפי דרישתו, כל התחייבות שנחתמה כאמור

כי נכון למועד חתימת חוזה זה אינו קשור בחוזים אחרים ו/או בהתקשרויות ,מצהיר ספקה .11.1על פי חוזה זה עבור הרכבת שירותים האחרות אשר יש בהם כדי לגרום לניגוד עניינים בין ביצוע

כי ,, ומתחייביםו/או אחרים ו/או דומ יםזה שירותים ספקובין גורמים אחרים עבורם מבצע האשר יהיה שירותיםה זה לא יתקשר בחוזה ו/או התקשרות אחרת ו/או לא יבצע בכל תקופת חוז

יודיע לרכבת בדבר כל חוזה ו/או התקשרות ו/או ספקכדי לגרום לניגוד עניינים כאמור. ה ןבה כדי לגרום לניגוד עניינים כאמור. ןאשר יש ו/או יהיה בה שירותיםביצוע

התרופות מצטברות .11

התרופות להן זכאית הרכבת בהתאם להוראות הסכם זה, לרבות זכות הקיזוז והחילוט, וכל .11.1הפעולות שהורתה הרכבת לעשות בתגובה להפרת ההסכם בידי הספק, הן מצטברות, ואין בכל הוראה בהסכם זה כדי לשלול את זכותה של הרכבת לכל סעד או תרופה בהתאם להסכם זה או

על פי כל דין.

יתורעדר ויה .11

16מתוך 19עמוד

זה, הסכםהרכבת לא תשתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיה לפי שבמקרה .11.1זה או על פי כל הסכםלא יחשב הדבר כויתור, ארכה, הנחה, או הימנעות מזכויות אלה על פי

דין, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים לאחר מכן, ולא ישמשו מניעה לכל תביעה, להשתמש בזכויותיה בכל עת. והרכבת תוכל תמיד

ספקחובות ה .11

, לרבות חלים גם על עובדיו, שליחיו או מי מטעמו ספקזה כל החובות החלים על ה הסכםב .11.1וכל האמור בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להפך, וזאת כשאין ספקהקבלני משנה מטעם

כוונה אחרת משתמעת.

סמכות שיפוטית .19

בעניינים הקשורים ו/או והבלעדי הצדדים מצהירים ומסכימים כי מקום השיפוט הייחודי .19.1 .בלבד זה, לרבות הפרתו, יהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב הסכםהנובעים מ

הודעות .11

, הסכםזה מסכימים בזאת שכל הודעה או התראה, בקשר לעניין מענייני ה הסכםדים לדהצ .11.1וממוענת כיאות על פי כתובות הצדדים על ידי צד למשנהו, תחשב כאילו שתישלח בדואר רשום

שעות משעת משלוחה בדואר רשום ממשרד הדואר. על אף האמור 11נמסרה לתעודתה עם תום לעיל ניתן למסור הודעה על ידי מסירה ביד ו/או במסירה בכתובת הצדדים או במשרדם ו/או

עד שיגור הפקסימיליה, לפי העניין, הוא זה שיקבע.במכשיר פקסימיליה ומועד המסירה או מו

כתובות הצדדים .11

זה. הסכםזה הן כמפורט במבוא ל הסכםכתובות הצדדים לצורך משלוח הודעות בקשר עם .11.1

ולראיה באו הצדדים על החתום:

ספקה הרכבת

הרכבת

עו"ד/ רו"חאישור

עו"ד/ רו"ח מרחוב _________________________ מאשר בזה כי ,אני הח"מ__________________

, ספקלחתום על הסכם זה נתקבלו כדין, כי החותמים על הסכם זה בשמו של ה ספקההחלטות של ה

על פי כל דין. ספקמוסמכים לחתום עליו וכי חתימתם מחייבת את ה

_________________ ____________________

, עו"ד/ רו"ח תאריך

16מתוך 11עמוד

א'נספח

שירותיםהמפרט

16מתוך 11עמוד

ב' ספחנ

והצעת הספק נספח התמורה

16מתוך 16עמוד

'גנספח

עריכת ביטוח אישור : ____/___/___תאריך

לכבוד כבת ישראל בע"מ )להלן: "הרכבת"(ר מחלקת ביטוח -אמצעות אגף כספים ב

111.ד ת 1119111 לוד, 1 יוספטל מרחוב .,נ.ג.א

"(הספק___________ )": הנדון עם בקשר הספק שם על, להלן המפורטים הביטוחים את ערכה חברתנו כי, בזאת לאשר מתכבדים הננו

הנלווים השירותים וכןלנוסעי הרכבת ו/או לעובדיה באזור המרכז או צפון או דרום הסעותשרות אספקת :להלן כמפורט הספק לבין ביניכם שנערך חוזה עם בקשר, היתר בין"(, השירותים: "להלן)

____________ ליום עד ____________ מיום לתקופה__________________ 'מס פוליסה .א

)נוסח חדש( ו/או חוק האחריות הנזיקיןפי פקודת על הספק חבות את המבטח מעבידים חבות ביטוח נזק או/ו גוף נזק או/ו מוות בגין, הספק ידי על המועסקים עובדים כלפי 1611-למוצרים פגומים, התש"ם

של אחריות בגבול, השירותים ביצוע ועקב כדי תוך מקצועית מחלה או מתאונה כתוצאה לעובד נפשי . ביטוח לתקופת כ"ובסה לאירוע, לנפגע ₪ 11,111,111

היא כי, מקצועית מחלה או/ו עבודה תאונת קרות לעניין, ויטען היה הרכבת את לשפות מורחב הביטוח .ספקה מעובדי מי כלפי כלשהן מעביד בחובות נושאת

____________ ליום עד ____________ מיום לתקופה' _______________ מס פוליסה .ב

או/ו לגוף שייגרמו נזק או/ו אובדן בגין, דין פי על הספק חבות את המבטח שלישי צד כלפי אחריות ביטוח בגבול השירותים מתן במסגרת או עם בקשר הרכבת מטעם מי או הרכבת עובדי, הרכבת לרבות, רכוש

. ביטוח לתקופת כ"ובסה לאירוע ₪ 1,111,111 של אחריות

המוסד מצד תחלוף ותביעות ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים בגין חבות בדבר להגבלה כפוף אינו זה ביטוח . לאומי לביטוח

הספק מחדלי או/ו למעשי הרכבת על מוטלת להיות שעלולה אחריות בגין הרכבת את לשפות מורחב הביטוח כל עבור בנפרד נערך כאילו הביטוח ייחשב לפיו", צולבת אחריות" לסעיף בכפוף וזאת הספק מטעם מי או/ו

. המבוטח מיחידי אחד

כללי

שהוויתור ובלבד, הרכבת מטעם והבאים הרכבת כלפי התחלוף זכות על ויתור כוללים דלעיל הביטוחים .1 . בזדון לנזק שגרם אדם לטובת יחול לא, כאמור התחלוף זכות על

, בהן הנקובה העצמית בהשתתפות הנשיאה חובת או/ו ל"הנ הפוליסות בעבור הביטוח דמי תשלום חובת .1 .מטעמה מי או/ו הרכבת על חלה אינה

כל על מוותרים ואנו, הרכבת ידי על הנערך לביטוח וקודמים ראשוניים הינם לעיל המפורטים הביטוחים .1 . הרכבת ביטוחי שיתוף בדבר תביעה או/ו דרישה או/ו טענה

המצוינת, הביטוח תקופת במשך יצומצמו ולא יבוטלו לא לעיל המפורטים הביטוחים כי, מתחייבים הננו .1 .רשום בדואר, בכתב, לרכבת יום 11 של מראש בהודעה אלא, בהם

משרד התחבורה". -מוסכם בזה כי בכל מקום באישור בו צוין: "הרכבת" הכוונה גם ל"מדינת ישראל .1

נוסח הפוליסות הינו בהתאם לנוסח הידוע כ"ביט" מהדורה _____, בכפוף לשינויים הנקובים לעיל. .9

16מתוך 11עמוד

)חתימת

המבטח(

)חותמת

המבטח(

)תפקיד )שם החותם(

החותם(

'דנספח

התחייבות לשמירת סודיות מול רכבת ישראל

להעביר לאף אדם או אני הח"מ מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות, לפרסם, להראות, למסור .1

יאשר יגיע לידיעת -ניהולי, כספי או כל מידע אחר -או גורם, זולת הנוטלים חלק בביצוע העבודה, כל מידע

הפרויקט או מי מטעמו על רכבת ישראל או בקשר אליה, במשך ביצוע העבודה וגם לאחר מכן, בין טעםמ

בין אם המידע הגיע בקשר עם ביצוע העבודה ובין אם הגיע בצורה אחרת וללא קשר עם ,במישרין ובין בעקיפין

ביצוע העבודה.

לרבות מידע מסחרי, פיננסי, טכני, עסקי, כלכלי ו/או מקצועי אחר, נתונים, שמות, -זה מסמך"מידע" לעניין .1

כתובות, מסמכים, מחקרים, בדיקות, תרשימים, דו"חות, מאזנים, מסמכי ניהול חשבונות, שיטות עבודה,

ו תמחירים של ים, פרטים ונתונים בנוגע לכמויות ו/או איכויות ו/או מחירים ו/אספקרשימות לקוחות, רשימת

מוצרי ייצור, חומרי גלם ו/או חומרים ומוצרים אחרים שבשימושם של הרכבת וכל אינפורמציה אחרת, בין

פה ובין בכל דרך אחרת, בקשר עם הרכבת.-בכתב, בין בעל

, אני מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או גורם, לעילמבלי לגרוע מכלליות האמור .1

הנוטלים חלק בביצוע העבודה נשוא ההסכם.זולת

אני מתחייב בזאת לא למסור פרטים כלשהם על ביצוע העבודה עבור רכבת ישראל, על תוכנה או על היקפה .1

, או רכבת ישראלהממונה על הביטחון בעל ידי ,לקבל פרטים אלה ,לאדם או גורם שלא הוסמך מראש ובכתב

.מי מטעמו

כל שימוש במידע בין בעצמו ובין באמצעות אחרים, לא לבצע שכפולים, העתקים אני מתחייב בזאת לא לעשות .1

, לא להוציא מסמכים בכל צורה שהיא מחוץ לכותלי הארגון, אלא למטרת ביצוע העבודה נשוא ההסכם. 'וכו

אני מתחייב בזאת לשמור בהקפדה את המידע, להקפיד שהמסמכים/קבצים לא יישארו ללא השגחה ולנקוט .9

מצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת הגעתו לידי אחר לרבות תאגיד, בתוך כך מתחייב אני להגביל את בכל א

הגישה למידע אך ורק לנוטלים חלק בביצוע העבודה.

ידוע לי כי כל מידע, ידיעה מסמך ו/או חומר שהוא, לרבות רעיונות ומידע לא כתוב על הנעשה במקום עבודתי, .1

נזק רב םיעו לידיעתי הם נמסרו לי בהסתמך על התחייבותי זו וכן ידוע שיכול להיגרתכניות , פעולות וכו' שהג

לרכבת באם אפר הוראה מהוראות כתב התחייבות זה.

אישור העברת מידע, לגורם אחר שלא במסגרת תפקידי, יינתן רק בכתב וע"י אגף הביטחון או נציגו. .1

כל אחד מאנשים שיעסקו מטעמי בבצוע העבודה אני מתחייב בזאת להביא תוכן התחייבות זאת לידיעת .6

ולהחתים כל אחד מהם על התחייבות אישית לקיים את ההתחייבויות של אני, כפי שפורטו לעיל.

16מתוך 11עמוד

סודיות שמירת העסיק אדם בביצוע השירותים אלא אם כן חתם על התחייבות אישית למתחייב שלא אאני .11

.זהבנוסח ה

אני מתחייב להודיע לרכבת מיד אודות כל חשש לפריצה או לגילוי של מידע ו/או דרישה לגלותו. במידה ויינקטו .11

נגדי הליכים אשר על פי דין יאלצו אותי לחשוף את המידע, אני מתחייב להודיע על כך לרכבת באופן מידי על

ובכל מקרה לא אחשוף או אגלה אלא מנת לאפשר לרכבת לנקוט בכל האמצעים כדי להגן על סודיות המידע,

את החלק הנדרש במפורש מכוח הדין ולאחר שאנקוט בכל הפעולות האמורות לעיל.

ידוע לי שאני עשוי להיחשף למידע אשר על פי דין ועל פי הכללים הנוהגים אצל הרכבת אני מחויב לשמור על .11

אישיות הן במישור האזרחי הן במישור סודיותו המלאה, וכי אם תופר החובה האמורה אהיה חשוף לתביעות

הפלילי.

למסור לרכבת, מיד עם דרישתה הראשונה, את כל המידע שהצטבר אצלי בקשר לרכבת, יהא אני מתחייב .11

, העתק, צילום, פלט או מידע הנמצאים על גבי קובץמקורו אשר יהא, לרבות, אך לא רק, כל מסמך, רשומה,

מידע כאמור. כמו כן, הנני מתחייב כי להשתתף בכל הליך בירור ו/או מדיה מגנטית, ולא אשאיר בידי שום

ידי הרכבת, וזאת בכל עת ובכל מקום ידי הרכבת, בקשר לחשיפת מידע אשר לא הותרה על-בדיקה שיערכו על

שבו אתבקש לעשות כן.

וד בתוקפה עד מכל סיבה שהיא, ותעמ ,עם הרכבת העבודה התחייבותי זו כאמור זה תחול גם לאחר סיום קשרי .11

להפיכת המידע לנחלת הכלל או עד למועד בו הרכבת תאשר בכתב כי אינה מתנגדת להפצת המידע.

התחייבותי זו מהווה תנאי למסירת ו/או לקבלת העבודה ו/או המידע המדוברים. .11

שם משפחה שם פרטי

תפקיד בחברה שם חברה

ספרות(6ת.ז )

תאריך

.. / .. / .….

חתימת נציג החברה

וחותמת החברה

16מתוך 11עמוד

נספח ה'

העברה בנקאית תאריך: ______________

לכבוד___________________________

____________________________ ____________________________

ג.א.נ.,

זיכוי בבנק ם באמצעותספקיתשלום להנדון:

ים בדרך של זיכוי חשבונות בבנק בהעברה בנקאית באמצעות מס"ב.ספקרכבת ישראל מבצעת תשלומים ל .1 בלבד. כמו כן נבקש אישור הבנק לפרטי החשבון. קבלןלתשומת לבך, בעל חשבון הבנק יכול להיות ה .1 דוגמת המחאה.על מנת למנוע טעויות בקליטת פרטי החשבון, נא לצרף צילום של .1

בכבוד רב,

אריאלה ביטן ממונה בקרה והנה"ח

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- לכבוד

רכבת ישראל בע"מ אגף כספים

חיפה 1191191-11פקס.

תשלם באמצעות זיכוי בבנקהנדון:

____________מספר עוסק ______________

אני/אנו הח"מ מסכימ/ים שהתשלומים המגיע/ים לנו יועברו לחשבון הבנק שלהלן ואליו בלבד וכן כי לא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה בקשר להעברת התשלומים המגיעים לנו לחשבון זה ו/או לכל נזק שייגרם לנו ו/או לצד שלישי

כתוצאה מכך:

_ מספר הבנק: ___________ מספר הסניף:____________שם הבנק: ___________________ שם הסניף: ______________________ מספר חשבון: ______________________________

שם בעל החשבון: ___________________________________________________________ ____________________: ________________________________קבלןמייל של ה-כתובת אי

מספר טלפון: ______________________ מספר פקס: ______________________________

חתימה וחותמת מורשה החתימה: ___________________ תאריך: ___________________

אישור הבנק

בלבד. קבלןרשום על שם האנו הח"מ מאשרים בזה כי פרטי החשבון דלעיל נכונים וכי החשבון דלעיל

______________________ ________________________ תאריך חתימה וחותמת

16מתוך 11עמוד

נספח ו'

-ערבות ביצוע בנקאית אוטונומית

______________ תאריך

לכבוד :

רכבת ישראל בע"מ

3046364, לוד 4מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה

)להלן: "הרכבת"(

_________________________________________ערבות מס.הנדון:

לסילוק רכבת ישראל בע"מבזה כלפי ואחראים אנו ערבים )להלן: "הקבלן"( ___________חברת לבקשת בקשר הקבלן, שתדרשו מאת אלף שקלים חדשים( _______ )במילים: ₪ _______ כל סכום עד לסך של

שנחתם בינכם ומספרו ______. על פי חוזה יו של הקבלןלמילוי התחייבויות

המדד הידוע ביום כשמדד הבסיס הינו ,("המדד" :)להלןהמחירים לצרכן סכום הערבות יהא צמוד למדד. לסכום הערבות יתווספו הפרשי הצמדה כיחס שבין המדד הידוע )מועד הוצאת הערבות( ___________

ביום התשלום בפועל לבין מדד הבסיס.

מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם את הסכום הנ"ל לפי דרישתכם הראשונה בכתב, אנו ימים ממועד קבלתה, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם זו בצורה כלשהי. 1תוך

מוצהר בזאת כי חילוטה של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקיפה לגבי יתרת הסכום שלא

חולט.

______________ ועד בכלל. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום

אנו מוותרים על כך, שתהיו חייבים לדרוש את קיום החוב מאת הקבלן.

,בכבוד רב

_________________________________ שם החותם ותפקידו

16מתוך 11עמוד

'ז נספח

טחוןיב הוראותנספח

בנפרד()מצורף

16מתוך 11עמוד

'ח נספח

בטיחותנספח

)מצורף בנפרד(

16מתוך 19עמוד

'טספח נ

תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים

נושא תעודת זהות מספר ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אני הח"מ _____________

הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים

[ ונותן תצהירי זה בשמו, קבלןציין את תפקיד המצהיר ב] קבלןש כ__________________ בהנני משמ .1 . קבלןלחתום על הצהרה זו בשם ה מורשהמכוח היכרותי את העובדות נשוא התצהיר ומכוח היותי

כדלקמן: ןלקבלמצהיר בזאת בנוגע מתחייב ואני .1

בביצוע שירותיו על פי קבלןכי אינני יודע על מניעה חוקית ו/או אחרת שיש בה בכדי להפריע ל 1.1איננו קשור ו/או מעורב, באופן ישיר או עקיף, בכל עניין אחר שיש בו חשש קבלן, וכי החוזה זה

זה. חוזהעל פי קבלןלניגוד עניינים ביחס להתחייבויות ה

.קבלןלרכבת כדי להוות ניגוד עניינים עם פעילות אחרת של הכי אין במתן שירותים 1.1

קשר לחברי ההנהלה ו/או לחברי הדירקטוריון ברכבת. קבלןכי אין ל 1.1

מתחייב להודיע לרכבת באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלו הינו עלול להימצא במצב קבלןה 1.1 הנתון או המצב האמורים. קבלןשל ניגוד עניינים, מיד עם היוודע ל

חשש המעלה, להתקשר בכל התקשרות ומתחייב לדווח מראש לרכבת על כל כוונה של קבלןה 1.1 תן השירותים.במלניגוד עניינים

לצורך ביצוע השירותים ולהתקשר עימ רכבתזו הסכימה ה וכי על סמך התחייבות קבלןידוע ל 1.9לאלתר חוזה זה את ורשאית לסיים עימ רכבתזו תהא ה ופר תנאי כלשהו מהתחייבותיוכי אם

במקרה כזה. רכבתוזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר אשר יעמוד ל

כי במידה שתחליט הרכבת, כי יש משום ניגוד עניינים בין מתן השירותים לבין אחד קבלן ידוע ל 1.1 פעל מיידיתילבחור בין השניים מיידית ואם לא הקבלן צטרך י, של הקבלן האחרים ומעיסוקי

כל ולהפסיק את מתן השירותים לרכבת ולא תהא ליידרש הקבלן האמור לאלתר, ולסיום עיסוק .בשל הפסקה כאמור טענה ו/או דרישה כלפי הרכבת

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. .1

________________ מורשה חתימה__________ חתימת תאריך _____________ חותמת חברה

אישור

הריני לאשר כי ביום ___________התייצב בפני עו"ד __________ מרח'

_______________ המוכר לי באופן אישי / שזוהה על ידי 'מר / גב __________________________

י באמצעות תעודת זהות מספר ___________________ , ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכ

יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

___________________ _______________________

דחתימת וחותמת עו" תאריך

16מתוך 11עמוד

'ינספח

לחוק עסקאות 0ב5בהוראות סעיף ת הקבלןנספח בדבר עמיד

0730-גופים ציבוריים, התשל"ואני הח"מ _____________ נושא תעודת זהות מספר ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר

בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים

[ ונותן תצהירי זה בשמו, קבלןציין את תפקיד המצהיר ב] קבלןש כ__________________ בהנני משמ .1 . קבלןלחתום על הצהרה זו בשם ה מורשהמכוח היכרותי את העובדות נשוא התצהיר ומכוח היותי

לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 1ב1המונחים והביטויים בתצהירי זה, הינם כמשמעותם בסעיף .1"(, וכן כמשמעותם בחוק שוויון זכויות לאנשים חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן " 1619 –התשל"ו

"(.חוק שוויון זכויות)להלן: " 1661 –עם מוגבלות, התשנ"ח

)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, הקיימים 1נדרשים על פי סעיף אישור זה הינו בנוסף לאישורים ה .1 בידי וצורפו לחוזה זה ולהצעתי למכרז.

בריבוע המתאים(: Xיש לסמן ) לקבלן כדלקמןמצהיר בזאת בנוגע מתחייב ואני .1

חוק שוויון )להלן: " 1661 –לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 6הוראות סעיף

עובדים(. 52-פחות מעל הקבלן )ככל ומועסקים אצל הקבלן לא חלות"( תזכויו

או

)ככל ומועסקים אצל הקבלן חלות על הקבלן והוא מקיים אותןלחוק שוויון זכויות 6הוראות סעיף

(.עובדים 066-עובדים ופחות מ 52מעל

נכון למועד חתימת הסכם זה, הקבלן מצהיר ומתחייב עובדים, 066-יותר מהיה והקבלן מעסיק

בריבוע המתאים(: Xגם כדלקמן )יש לסמן

כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום

לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך, לשם קבלת הנחיות בקשר 6חובותיו לפי סעיף

ליישומן.

ילופיןאו לח

כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת

לחוק שוויון זכויות, קיבל ממנו הנחיות בעניין ופעל ליישומן. 6חובותיו לפי סעיף

כמשמעותו בחוק שוויון זכויות. –" מעסיקהנ"ל, " 1לצורך סעיף

מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנכ"ל משרד הקבלן מתחייב בזאת כי יעביר העתק

ימים ממועד חתימת הסכם זה. 11העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך

זה שמי, זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת. .1

__________________ חתימת מורשה/י חתימה ________תאריך ________ חותמת חברה

16מתוך 11עמוד

אישור

י לאשר כי ביום ___________התייצב בפני עו"ד __________ מרח' ___________________הרינ

מר / גב' _______________ המוכר לי באופן אישי / שזוהה על ידי באמצעות תעודת זהות מספר

___________________ , ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים

אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.בחוק

___________________ _______________________

תאריך חתימת וחותמת עו"ד

16מתוך 16עמוד