Post on 23-Apr-2020
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 0
ANEXO FICHAS AMBIENTALES
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 1
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAc)
PROGRAMA N º 1
PROGRAMA DE GESTIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES
Fase de Aplicación
Etapa de Movilización de Obra X
Etapa de Construcción X
Área de Aplicación
Área Operativa X De Influencia Directa X
Institución
Responsable
Implementación Supervisión
EL CONTRATISTA LA SUPERVISIÓN
Objetivo Obtener los permisos necesarios para desarrollar las actividades previstas en la Etapa de Construcción de la obra en el Marco Legal e Institucional pertinente.
Pautas Generales
El Contratista realizará las gestiones para obtener los permisos ambientales o cumplimentar los obtenidos por El Comitente para desarrollar la obra, presentará a La Supervisión un Programa de Permisos Ambientales detallado, comprendiendo la gestión de los permisos y licencias requeridos.
Pautas Específicas
Procederá a:
Gestionar los permisos y autorizaciones listados en el Plan de Gestión Ambiental de la Etapa de Construcción (PGAc).
Gestionar los permisos y autorizaciones que no aparecen en el listado del Plan de Gestión Ambiental de la Etapa de Construcción (PGAc), que fueran requeridos.
Mantener la vigencia de los respectivos permisos y autorizaciones otorgados hasta la entrega de la Obra.
Informar a la Supervisión los permisos obtenidos, gestiones y actividades desarrolladas, resultados de inspecciones y/u observaciones efectuada por el organismo otorgante del permiso.
Guardar registro de cada autorización y permiso obtenido, gestiones y actividades desarrolladas, resultados de inspecciones y/u observaciones efectuada por el organismo otorgante del permiso.
Incorporar al Informe Mensual de cumplimiento del PGAc, sobre el desarrollo de las acciones de seguimiento e implementación del Programa. Acatar todas las estipulaciones y requisitos para cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a resoluciones y dictámenes que emitan las autoridades competentes.
Profesionales
Responsables
Coordinación y Control: Responsable del Área Medio Ambiente. Apoyo Representante Técnico de la Obra, Responsable Área Higiene y Seguridad y Responsable Área Medicina del Trabajo.
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 2
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAc)
PROGRAMA N º 2
PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PGAc
Fase de Aplicación
Etapa de Movilización
de Obra X
Etapa de Construcción X
Área de Aplicación
Área Operativa X De Influencia Directa X
Institución
Responsable
Implementación Supervisión
EL CONTRATISTA LA SUPERVISIÓN
Objetivo Educar y preparar al personal de El Contratista y Subcontratistas en conceptos, medidas y acciones prácticas, preventivas y de mitigación, utilizando la Inducción y Capacitación para el desarrollo del PGAc.
Pautas
Generales
El Contratista elaborará y desarrollará un Programa de Inducción y Capacitación para el desarrollo del PGAc aplicable a todo el Personal de la Obra.
Pautas Específicas
Procederá a:
No ingresar a la obra a ningún personal afectado a la misma, sin haber recibido previamente la inducción y capacitación básica en protección ambiental
Presentar a la Supervisión de la Obra, el Programa de Inducción y Capacitación del PGAc, en Higiene Seguridad y Medio Ambiente, para su aprobación
Realizar en forma sistemática clases, cursos y otras acciones, con material didáctico gráfico y escrito, medios audiovisuales, avisos y letreros informativos y registrarlos
Mantener actualizados los registros de las inducciones y capacitaciones realizadas y evaluar la comprensión de la capacitación.
Capacitar según puesto de trabajo en materia de: *Normas de Conducta del Personal en la Obra.
*Política Ambiental Empresaria y Desarrollo del PGAc *Inducción y Formación en Protección Ambiental *Uso de elementos de protección personal. *Orden y limpieza *Señalización *Trabajos en Cursos Fluviales *Trabajos en Túneles y Excavaciones *Riesgo eléctrico *Manejo de Residuos *Manejo de todo Tipo de Líquidos y Compuestos en general
*Manejo de Emisiones Gaseosas *Contingencias *Detección de Elementos de Valor Histórico, Arqueológico o Paleontológico. *Protección de la Flora y de la Fauna *Relaciones con la comunidad *Seguimiento y Control de la Ejecución del Programa Frecuencia de desarrollo del Programa de Capacitación: Charla diaria al inicio de las actividades. Cursos y capacitación in situ, acorde al cronograma.
Profesionales Responsables
Responsable del Área Higiene y Seguridad de la Obra. Apoyo Área Medio Ambiente y Área Medicina del Trabajo.
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 3
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAc)
PROGRAMA N º 3
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL
Fase de
Aplicación
Etapa de Movilización de Obra Etapa de Construcción X
Área de
Aplicación Área Operativa X De Influencia Directa X
Institución
Responsable
Implementación Supervisión
EL CONTRATISTA LA SUPERVISIÓN
Objetivo Cumplir con los requerimientos respecto a la Información Ambiental, la participación ciudadana e información pública de las obras y el Régimen de libre acceso a la información pública ambiental y conexas.
Pautas
Generales El Contratista incorporará la estrategia global institucional y relacional con
organismos públicos y privados, y particulares afectados por las obras, un Programa de Comunicación Ambiental, cumpliendo con la legislación nacional, provincial y municipal, la participación ciudadana e información pública de las obras.
Pautas
Específicas
Procederá a:
Presentar un Programa de Comunicación Ambiental contemplando los aspectos relativos a las interacciones de la obra con la población involucrada.
Informar a las comunidades y pobladores locales, acerca de los alcances, duración y objetivos de las obras, impactos ambientales y previsiones adoptadas,
fecha de inicio de las obras y plazo de ejecución.
Celebrar Reuniones, Seminarios, Talleres, en el caso de petición Judicial, de Autoridades, Organizaciones o personas, si a juicio de La Supervisión resulte necesario o conveniente,
Preparar toda la documentación y prestar el apoyo técnico necesario durante el desarrollo de las Reuniones, Seminarios, Talleres , etc.
Respetar las pautas culturales de los asentamientos humanos de la zona.
Dar a conocer la presencia, tipo de actividad y período de permanencia, previa aceptación de La Supervisión y de la autoridad correspondiente, en caso de construcción o ejecución de cualquier acción de El Contratista por la obra en zonas pobladas, especialmente en donde la obra se realiza dentro o en el perímetro de la misma localidad.
Profesionales
Responsables
Responsable Área Ambiental de la Obra. Apoyo del Representante Técnico de la
Obra y del Responsable del Área de Higiene y Seguridad.
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 4
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAc)
PROGRAMA N º 4
PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAMPAMENTOS Y OBRADORES
Fase de
Aplicación
Etapa de Movilización de Obra X Etapa de Construcción X
Área de
Aplicación Área Operativa X De Influencia Directa X
Institución
Responsable
Implementación Supervisión
EL CONTRATISTA LA SUPERVISIÓN
Objetivo Establecer medidas de seguridad y protección ambiental a emplear durante la instalación, construcción y tiempo de permanencia de obrador/campamento. Asegurar una adecuada Calidad de Vida y Condiciones de Trabajo para el Personal Afectado a la Obra y para la Supervisión, acorde con la Legislación pertinente.
Pautas
Generales
El Contratista asegurará a su personal sitio/s de trabajo digno, condiciones sanitarias y de seguridad adecuadas, equipamiento y movilidades seguras.
Pautas Específicas
Procederá a:
Presentar, previo a la instalación, para aprobación de La Supervisión, croquis detallado, con ubicación del obrador/campamento y sus partes, con registro gráfico de la situación previa, para asegurar su restitución y autorización municipal para instalar campamento y/o obrador/es en un radio 10 Km. de la zona urbana.
Evitar, en lo posible, en la construcción de campamento/obrador realizar cortes de terreno, rellenos, remoción de vegetación y priorizar instalaciones prefabricadas.
De resultar posible, no ubicar las instalaciones aguas arriba de fuentes de abastecimiento de agua a poblados e instalar pozos sépticos o baños químicos
No verter aguas servidas, ni arrojar desperdicios sólidos de los campamentos y/o obrador/es a las corrientes de agua y dentro de formaciones boscosas.
Depositar los residuos sólidos, en un relleno sanitario autorizado, cumpliendo el pozo séptico y la fosa de residuos sólidos con requerimientos ambientales y legales.
Seleccionar localizaciones fuera de toda formación boscosa, aprobadas por La Supervisión, para depositar escombros o materiales no utilizados y retirar de la vista todos los residuos inertes, dejando las zonas de obra limpias y despejadas, cubriendo los depósitos de escombros con capas superpuestas que no se elevarán por encima de la cota del terreno circundante y capa superficial de suelo orgánico, restaurando la configuración del terreno y la vegetación natural de la zona.
Considerar que para los residuos peligrosos, rigen las normas sobre manipulación, transporte y disposición final especificadas en la Legislación pertinente.
Dotar a campamentos/obrador/es de equipos de extinción de incendios, y responsable con material de primeros auxilios y mantenerlos en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra.
Profesionales
Responsables
Responsable de Higiene y Seguridad de la Obra con el apoyo del Responsable de l Área Salud y Medicina Laboral y del Área Medio Ambiente de la Obra.
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 5
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAc)
PROGRAMA N º5
PROGRAMA DE EXTRACCIÓN DE AGUA, CALIDAD DEL AGUA/ CONTAMINACIÓN
Fase de
Aplicación
Etapa de Movilización de Obra Etapa de Construcción X
Área de
Aplicación Área Operativa X De Influencia Directa X
Institución
Responsable
Implementación Supervisión
EL CONTRATISTA LA SUPERVISIÓN
Objetivo Establecer las medidas de protección ambiental que se emplearán para minimizar la demanda y contaminación del agua generada por la ejecución de la Obra.
Pautas Generales
El Contratista arbitrará los medios para minimizar la demanda de uso consuntivo y la contaminación del agua por los trabajos de construcción en el sector de Obra y su Entorno inmediato. Por ningún motivo volcará aguas residuales, al sistema de drenaje superficial ni subterráneo o a cursos de agua, ni arrojará allí residuo alguno.
Pautas Específicas
Procederá a:
Presentar a La Supervisión, previo al inicio de los trabajos, los sitios seleccionados para evitar afectar sensiblemente las fuentes de agua de poblaciones y los permisos de extracción otorgados por la autoridad provincial pertinente.
Asumir la prohibición de extracción y restitución (descarga) de agua, en lugares donde no estén expresamente autorizados por La Supervisión y autoridad provincial.
Tomar todas las precauciones para impedir la contaminación de los ríos, arroyos o lagunas existentes, que afecten la calidad del agua.
Efectuar La disposición final de contaminantes químicos, derrames de combustibles, lubricantes, bitúmenes, aguas servidas, pinturas y otros desechos nocivos según la normativa aplicable.
Tratar la adecuadamente la descarga de agua de la construcción para eliminar materiales nocivos previo a su descarga en los cursos de agua con el propósito de no degradar aguas existentes o alterar o inhibir a especies acuáticas de esas aguas.
Tomar medidas, en el caso de vertidos, descarga o derrame accidental de cualquier combustible o productos químicos (que llegue o tenga el potencial de llegar a la vía acuática), notificando inmediatamente a La Supervisión y a los organismos correspondientes, y aplicar medidas para contener y eliminar el contaminante de acuerdo con lo establecido en el Plan de Contingencia del PGAc.
Depositar los materiales de excavación de caminos, canalizaciones, y otras estructuras, en zonas aprobadas por La Supervisión que estén a cotas superiores de la cota de máxima creciente de los cursos de agua.
Tomar las medidas necesarias para garantizar, en relación con la ejecución de
alcantarillas y otras obras, que cemento, limos, arcillas o concreto fresco no tengan como receptor lechos o cursos de agua, evitando el vertido de aguas de lavado o de enjuague de hormigones a los cursos de agua, como también de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones.
Profesionales
Responsables
Responsable Ambiental de la Obra, con el apoyo del Responsable del Área Higiene y Seguridad de la Obra.
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 6
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAc)
PROGRAMA N º 6
PROGRAMA DE EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS DE SUELOS Y ÁRIDOS.
Fase de Aplicación
Etapa de Movilización
de Obra X
Etapa de Construcción X
Área de
Aplicación Área Operativa X De Influencia Directa ---
Institución
Responsable
Implementación Supervisión
EL CONTRATISTA LA SUPERVISIÓN
Objetivo Establecer medidas de protección ambiental para atenuar la demanda de Suelos y Áridos y adecuar la explotación de yacimientos requeridos por demanda derivada de la construcción de la obra.
Pautas
Generales
El Contratista, tomará los recaudos necesarios de protección ambiental para atenuar la demanda de Suelos y Áridos y adecuar la explotación de yacimientos
Pautas
Específicas
Procederá a:
Seleccionar las zonas para extracción de suelos y áridos, previo análisis de alternativas, las que deberán estar alejadas de los límites de la obra y fuera de la vista del mismo, evitando su explotación dentro de áreas ambientalmente
sensibles.
Elevar a la consideración de la Supervisión, la localización, el plan de explotación y posterior recuperación morfológica de yacimiento, revegetación de yacimientos en sectores terrestres, presentando un registro gráfico de la situación previa a la explotación de los yacimientos en sectores terrestres, para asegurar su restitución plena
Obtener a su costo y explotar un predio apto para la provisión de suelo y/o árido o autorización de la Autoridad Competente para explotar un sitio de dominio del Estado, presentando en forma previao a la explotación de todo yacimiento por su parte, la Declaración de Impacto Ambiental de la Cantera, En el caso del material de yacimiento de terceros, presentar similar documentación
Considerar para el material de suelos cohesivos, que el material producido por excavaciones y excedentes de movimientos de suelos dentro de la franja de servidumbre de la Obra, será suficiente para satisfacer las demandas derivadas de la realización de las Obras. En caso de mayor cantidad, los suelos serán provistos por El Contratista, el cual no recibirá pago adicional alguno.
Asumir la limitación establecida en el Proyecto, que en ningún caso, la explotación de yacimientos estará a menos de 100m del pie de los terraplenes, rellenos a realizar, y márgenes de la costa, salvo en el caso de que provengan de remanentes de excavaciones para la ejecución de obras ubicadas dentro de la franja de servidumbre., tal como sucede con la provisión de suelos cohesivos.
Seleccionar una localización adecuada para depositar escombros o materiales no utilizados del yacimiento y para retirar los residuos de tamaño considerable
hasta dejar la zona limpia y despejada, elevando a la Supervisión, la localización y el plan de recuperación morfológica y revegetación, considerando el relleno con capas superpuestas que no se elevarán por encima de la cota del terreno circundante.
Conservar los suelos orgánicos existentes en la capa superior de los
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 7
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAc)
PROGRAMA N º 6
PROGRAMA DE EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS DE SUELOS Y ÁRIDOS.
Fase de Aplicación
Etapa de Movilización
de Obra X
Etapa de Construcción X
Área de
Aplicación Área Operativa X De Influencia Directa ---
yacimientos temporarios y depositarlos para posterior recubrimiento de las excavaciones y rebrote de la vegetación nativa.
Drenar las excavaciones y reacondicionar el terreno al abandonar los yacimientos, para recuperar sus características hidrológicas y recubrir el predio, en el caso de ser un yacimiento ubicado fuera del área de acción del fluvio, con suelos orgánicos productos de la limpieza.
Profesionales
Responsables
Responsable Ambiental de la Obra. Apoyo del Responsable del Área Higiene y
Seguridad de la Obra.
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 8
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAc)
PROGRAMA N º 7
PROGRAMA DE CONTROL DE DRENAJES, DESAGÜES Y ÁREAS ANEGABLES EN LA
ZONA DE OBRAS.
Fase de Aplicación
Etapa de Movilización
de Obra X
Etapa de Construcción X
Área de
Aplicación Área Operativa X De Influencia Directa ---
Institución
Responsable
Implementación Supervisión
EL CONTRATISTA LA SUPERVISIÓN
Objetivo Establecer las medidas de protección ambiental a emplear en las tareas de Control de Drenajes, Desagües y Áreas Anegables, para prevenir Anegamientos de las Estructuras, áreas e Instalaciones de la Obra y de Terceros.
Pautas
Generales
El Contratista arbitrará los medios para minimizar erosiones, derrumbes y anegamientos de las estructuras, área e instalaciones de la Obra y de terceros por la construcción en el sector de Obra y su Entorno inmediato
Pautas
Específicas
Procederá a
Aplicar lo determinado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Especiales, Artículo 5) Excavaciones para Canal, Fundación del Muro de Defensa y Obras Accesorias, ejecución de ataguías, drenajes, desvíos provisorios del curso
natural de aguas, bombeos, apuntalamientos, tablestacados provisorios y provisión de los elementos necesarios, y relleno de los excesos de excavación hasta el nivel de la superficie libre después de haberse construido la fundación
Aplicar lo determinado en el Art. N º 22. Obra de desvío provisorio del Canal Mayor y su mantenimiento durante la ejecución de los trabajos y conservar las vías naturales y artificiales de escorrentías de excedentes hídricos existentes, en particular de las áreas anegables y la Obra de Desvío provisorio del Canal mayor para evitar afectaciones sobre las obras, bienes y actividades de terceros.
Acopiar el material excedente dentro de la zona de obras o su transporte a depósitos aprobados por las autoridades locales y por La Supervisión dentro de un radio de 10 Km., de distancia de los sitios de extracción
Extraer, previa limpieza del terreno, todos los materiales, incluyendo
cualquier especie arbórea incluyendo la totalidad de su raíz, en el volumen que abarca la fundación y su distribución en los lugares indicados por la Supervisión, dentro de la distancia común de transporte fijada para el proyecto en 10 Km.
Deprimir el nivel freático, si es necesario, con un sistema de bombeo adecuado, sin recibir por ello compensación adicional alguna.
Utilizar en la medida de lo posible, todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, en el relleno de las excavaciones y en la Protección de sectores en que la obra pueda resultar anegada y en todo otro lugar de la obra indicado en los planos o por La Supervisión.
Ejecutar Desagües Pluviales previa o simultáneamente con la construcción de las obras, en periodos de menores precipitaciones pluviales o estiaje evitando conflictos con los caudales, deterioro de la calidad de las aguas y fenómenos de
erosión y socavación
Limpiar prontamente de toda obra provisoria, ataguía, escombros u otras obstrucciones, puestas en arroyos, lagunas y vías de drenaje, causados por las operaciones de construcción.
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 9
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAc)
PROGRAMA N º 7
PROGRAMA DE CONTROL DE DRENAJES, DESAGÜES Y ÁREAS ANEGABLES EN LA
ZONA DE OBRAS.
Fase de Aplicación
Etapa de Movilización
de Obra X
Etapa de Construcción X
Área de
Aplicación Área Operativa X De Influencia Directa ---
Proceder a la Limpieza de los cauces y drenajes, finalizadas las obras y restituir sus condiciones originales.
Evitar fenómenos de anegamiento, mediante estructuras que permitan la libre circulación de las aguas, en condiciones similares a las actuales, evitando afectaciones a bienes de terceros.
Prolongar la ejecución de las áreas de conducción de las alcantarillas y otras obras que intercepten las escorrentías naturales o inducidas por el proyecto, asegurando la correcta evacuación de aguas y verificando las condiciones de vertido al río Perico y afluentes, para evitar la erosión del pie del talud.
Profesionales
Responsable
s
Responsable Ambiental de la Obra, con el apoyo del Responsable de l Área
Higiene y Seguridad de la Obra
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 10
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAc)
PROGRAMA N º 8 PROGRAMA DE LIMPIEZA DEL TERRENO Y MOVIMIENTO DE SUELOS
Fase de Aplicación
Etapa de Movilización
de Obra X
Etapa de Construcción X
Área de
Aplicación Área Operativa X De Influencia Directa ---
Institución
Responsable
Implementación Supervisión
EL CONTRATISTA LA SUPERVISIÓN
Objetivo El Contratista establecerá las medidas de protección ambiental a emplear para realizar las tareas de Limpieza del Terreno y Movimientos de Suelos,
generadas por la ejecución de los trabajos de construcción de la Obra.
Pautas
Generales
Arbitrar los medios para minimizar erosiones, derrumbes y anegamientos de estructuras, área e instalaciones de la Obra y de terceros por la ejecución de
los trabajos de construcción en el sector de Obra y su Entorno inmediato
Pautas Específicas
Procederá a:
Entregar a la Supervisión una memoria técnica con la metodología a seguir, con anticipación de 10 días previos al inicio de los trabajos, indicando el equipamiento a utilizar, teniendo en cuenta las condiciones del terreno, las características climáticas y la naturaleza del trabajo a efectuar, incluyendo la documentación del proyecto de detalle a su cargo, planos de hechos existentes e indicaciones en particular, acorde con la responsabilidad que le corresponde.
Delimitar la zona a limpiar.
Limpiar previo a las tareas de construcción, la zona de canal definida en 20 metros de ancho e indicada en los planos de proyecto, de toda obra provisoria,
ataguía, escombros u otras obstrucciones puestas, retirando acopios de suelos existentes, árboles, arbustos, restos de construcciones, chatarra y todo material, incluyendo los no indicados en la descripción anterior, ya que la misma no es excluyente y sanear zanjas.
Destapar la capa superior de suelo vegetal, y realizar toda otra tarea necesaria de preparación de la superficie del terreno, para que resulte apta para iniciar los trabajos, acumulando y conservando los suelos vegetales removidos, para ser utilizados en la recomposición de la cobertura vegetal , recubrir terraplenes y rellenos que llevarán una cubierta de césped y en todo otro lugar de la obra indicado en los planos o por La Supervisión. Todos los materiales aptos, producto de las tareas de destape, serán reutilizados en la
medida de lo posible.
Colocar los productos de excavaciones de destape alineados en las cercanías de la excavación para el posterior reuso en la cobertura superficial del área de las Obras, en depósito en pilas que no excedan los dos metros de altura, de forma achatada para evitar la erosión y cubiertas con la tierra vegetal extraída antes de su disposición. No se depositará material excedente de las excavaciones en las proximidades de cursos de agua, o lagunas.
Transportar el material producido donde indique La Supervisión, hasta una distancia de 10 Km. contados desde el lugar donde se produjo, considerando el transporte como incluido en el precio unitario del ítem.
Distribuir o disponer los productos de la Limpieza y Movimiento de suelos, en
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 11
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAc)
PROGRAMA N º 8 PROGRAMA DE LIMPIEZA DEL TERRENO Y MOVIMIENTO DE SUELOS
Fase de
Aplicación
Etapa de Movilización
de Obra X
Etapa de Construcción X
Área de Aplicación
Área Operativa X De Influencia Directa ---
la forma que indique La Supervisión, siendo único responsable por los daños que dichas operaciones puedan ocasionar a terceros.
Extraer los materiales enterrados, raíces, restos de construcción y otros, hasta por lo menos 1 (un) metro por debajo de la cota del terreno natural, rellenándose los agujeros producidos con suelo proveniente de la excavación del canal.
Depositar en el lugar que indique la Supervisión el material producido: tierra, piedras, material granular, vegetación en todos sus tipos, restos de construcción, durmientes y rieles en desuso o destruidos, restos de alambrados, y todo cuanto se obtenga, mediante equipamiento adecuado, siendo indispensable contar con: topador, retroexcavadora, camión volcador, equipo de demolición y herramientas menores (palas y motosierras).
Cortar, desmenuzar y depositar en pilas, en lugares expresamente
autorizados por La Supervisión, toda biomasa no comercializada como madera, leña o arbustos, estando prohibido eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por medio de la acción del fuego.
Rellenar, aquellos sectores donde el borde superior del canal quede por encima del terreno natural, con la tierra proveniente de las excavaciones a realizar en la misma obra, entendiéndose que si fuera necesario transportar la tierra de un lugar a otro de la obra para efectuar rellenos, este transpor te será por cuenta de El Contratista. Si el suelo disponible no fuera suficiente en cantidad y fuera necesario proveer suelo de otro lado, El Contratista deberá proveerlo a su exclusivo cargo.
Asumir que la necesidad de destape y profundidad será fijada exclusivamente por La Supervisión, en función de las características orgánicas
del suelo mismo y de su aptitud para recubrir terraplenes y rellenos.
Evitar salvo orden expresa de La Supervisión, efectuar excavaciones por debajo de las cotas de proyecto indicadas en los planos ni de las indicadas en esta especificación.
Reponer los materiales indebidamente excavados, según lo determina La Supervisión, estando El Contratista obligado a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta de acuerdo con las especificaciones y órdenes que al efecto imparta la misma.
Rellenar toda excavación resultante de la remoción de arbustos, troncos, raíces, y demás elementos, con material apto, compactándolo hasta obtener un grado de compactación no menor que la del terreno adyacente..
Ejecutar las cunetas, zanjas de guardia y de desagüe y demás trabajos de
drenaje, con anterioridad a los demás trabajos del movimiento de suelos o simultáneamente con estos, de manera de lograr que la ejecución de las tareas de limpieza, las excavaciones, la formación de terraplenes, la construcción de las capas estructurales tengan asegurado un desagüe correcto en todo tiempo, a fin de protegerlos de la erosión.
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 12
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAc)
PROGRAMA N º 8 PROGRAMA DE LIMPIEZA DEL TERRENO Y MOVIMIENTO DE SUELOS
Fase de
Aplicación
Etapa de Movilización
de Obra X
Etapa de Construcción X
Área de Aplicación
Área Operativa X De Influencia Directa ---
Modelar en la ejecución de la limpieza, cortes del terreno y en los rellenos, las crestas para evitar terminaciones angulosas.
Retirar y Sustituir en caso de vertidos accidentales, los suelos contaminados por otros de calidad y características similares. Los suelos retirados serán llevados a un depósito controlado.
Profesionales
Responsables
Responsable Ambiental de la Obra, con el apoyo del Responsable de l Área
Higiene y Seguridad de la Obra.
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 13
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAc)
PROGRAMA N º 9
PROGRAMA DE DEMOLICIONES Y RETIRO DE ELEMENTOS EXISTENTES
Fase de
Aplicación
Etapa de Movilización
de Obra X
Etapa de Construcción X
Área de Aplicación
Área Operativa X De Influencia Directa ---
Institución
Responsable
Implementación Supervisión
EL CONTRATISTA LA SUPERVISIÓN
Objetivo Establecer las medidas de protección ambiental que se emplearán con el fin realizar las tareas de Demoliciones y Retiro de Elementos Existentes, generadas como consecuencia de la ejecución de los trabajos de construcción de la Obra.
Pautas
Generales
El Contratista arbitrará los medios para establecer las medidas de protección ambiental que se emplearán para realizar las tareas de Demoliciones y Retiro de Elementos Existentes como consecuencia de la ejecución de los trabajos de construcción en el sector de Obra y su Entorno inmediato
Pautas
Específicas
Procederá a:
Aplicar lo determinado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Especiales, Artículo 3) Demoliciones; de Especificaciones Técnicas Particulares, Artículo N º 22. Obra de derivación a b) La demolición del Canal Mayor en el sector donde
debe realizarse la obra de derivación, Artículo 13) Construcción de Alambrados y Tranqueras – Remoción de Alambrados Existentes, en lo correspondiente a remover de sus emplazamientos los alambrados, cercos, tranqueras, entradas, etc., existentes que interfieran con la traza de la obra
Ejecutar la demolición y/o retiro o traslado hasta una distancia de 10 Km. del sitio de la demolición, de todas las obras existentes y elementos que por su ubicación interfieran con las obras que se indican en los planos y/o aquellas que sin estar expresamente indicadas deban retirarse o relocalizarse para posibilitar la ejecución del proyecto.
Efectuar las demoliciones de acuerdo al sistema que para cada caso proponga El Contratista y apruebe La Supervisión
Efectuar la demolición hasta llegar a 20 cm. por debajo de la cota de solera del escurrimiento y/o 20 cm. por debajo de la cota de fundación de la obra a construir, cuando la construcción a demoler se encuentre sobre el cauce de un curso de agua existente y/o a construir según proyecto, excepto que en los planos se documenten diferencias mayores o en esta especificación se aclaren otros valores sobre algo en particular.
Demoler de la manera más económica, adoptando medidas de seguridad y demás de orden general, las estructuras de mampostería, de hormigón simple o armado, o de otro material cualquiera que al ser demolido solo puede considerarse como escombro.
Demoler y/o desmantelar las obras existentes que resulten reemplazadas por las proyectadas, por su cuenta exclusiva, quedando todos los materiales
aprovechables (metálicos y maderas) en poder de La Supervisión, adoptando una forma y plan de trabajo, de manera de que los elementos producto del
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 14
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAc)
PROGRAMA N º 9
PROGRAMA DE DEMOLICIONES Y RETIRO DE ELEMENTOS EXISTENTES
Fase de
Aplicación
Etapa de Movilización
de Obra X
Etapa de Construcción X
Área de Aplicación
Área Operativa X De Influencia Directa ---
desmantelamiento sufran el menor deterioro posible durante su recuperación.
Extraídos estos materiales, deberán depositarse a pie de obra, para su selección por parte de La Supervisión..
Considerar como restricción ambiental no depositar el material sobrante de las demoliciones en los cauces de agua, lagunas, ni al aire libre.
Considerar las canteras antiguas o sitios de disposición final de basuras en áreas del ejido municipal, como lugar de depósito para los restos, siempre y cuando se trate de zonas alejadas y aisladas, donde se evite la contaminación.
No depositar ningún material en terrenos de propiedad privada sin la previa autorización del dueño, debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de La Supervisión
Retirar del Canal los escombros y depositarlos donde indique La Supervisión de Obra, asegurando el tránsito de vehículos durante la realización de la tarea y
posterior construcción de las obras de arte, con pasos provisorios cuando La Supervisión lo estime necesario.
Profesionales
Responsables
Responsable Ambiental de la Obra, con el apoyo del Responsable del Área
Higiene y Seguridad de la Obra.
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 15
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAc)
PROGRAMA N º 10
PROGRAMA DE INSTALACION Y OPERACION DE PLANTAS FIJAS DE MEZCLAS Y
DEPÓSITOS DE MATERIALES
Fase de
Aplicación
Etapa de Movilización
de Obra X
Etapa de Construcción X
Área de
Aplicación Área Operativa X De Influencia Directa ---
Institución
Responsable
Implementación Supervisión
EL CONTRATISTA LA SUPERVISIÓN
Objetivo Establecer las medidas de protección ambiental a emplear para la Instalación y Operación de Plantas Fijas de Mezclas y Depósitos de materiales, generadas
como consecuencia de la ejecución de los trabajos de construcción de la Obra.
Pautas
Generales
El Contratista arbitrará los medios para establecer las medidas de protección ambiental a emplear para realizar la Instalación y Operación de Plantas Fijas de
Mezclas y Depósitos de materiales en el sector de Obra y su Entorno inmediato
Pautas
Específicas
Procederá a:
Aplicar lo determinado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Especiales, Artículo 6. Hormigón de Cemento Portland
Incluir los planos y la información detallada de las plantas de elaboración, equipos y procedimientos constructivos, procesamiento, manejo, almacenamiento y dosificación de los materiales componentes del hormigón, como del amasado, transporte, encofrado, colocación y curado del mismo.
Solicitar a la Supervisión la aprobación de los métodos, quien se reserva el derecho de rechazarlos y/o exigir su modificación si lo considera necesario.
Someter a aprobación del Municipio e Supervisión, previo a la instalación, el plano de ubicación y sectorización, circuitos de movimientos y operación de vehículos y materiales, e ingreso y salida de materiales.
Presentar las características técnicas originales de las plantas, niveles de polución atmosférica y ruido, los que no serán sobrepasados en la operación, debiendo utilizar colectores de polvo para controlar la polución de partículas.
Instalar las plantas en lugares planos, en lo posible desprovistos de vegetación, fácil acceso, atendiendo a pautas de escurrimiento superficial del agua, y dirección predominante del viento. No se instalarán en terrenos particulares sin previa autorización por escrito del dueño o representante legal y el Municipio si correspondiere. Las vías de entrada y salida de material estarán localizadas de forma que los sobrantes, durante la carga y descarga, no perjudiquen el área fuera de los límites de las instalaciones.
Extremar precauciones para un buen funcionamiento de las plantas y depósitos, emisión de polvo, recuperación de finos y generación de ruidos.
Conservar, si existieran, los suelos orgánicos que hubiera que retirar, acopiándose para la posterior recuperación del terreno.
Profesionales
Responsables
Responsable Ambiental de la Obra, con el apoyo del Responsable de Higiene y
Seguridad de la Obra.
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 16
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAC)
PROGRAMA N º 11
PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE ACCESOS
Fase de Aplicación
Etapa de Movilización
de Obra X
Etapa de Construcción X
Área de
Aplicación
Área Operativa X De Influencia Directa ---
Institución
Responsable
Implementación Supervisión
EL CONTRATISTA LA SUPERVISIÓN
Objetivo Establecer las medidas de seguridad y protección ambiental a emplear en la Planificación y Gestión en Accesos a las Obras, Caminos de Accesos y Desvíos
generadas como consecuencia de la construcción de la Obra.
Pautas
Generales
El Contratista asegurará el desarrollo de las medidas de seguridad y protección ambiental a emplear en la Gestión en Accesos a las Obras, Caminos de Accesos
y Desvíos, atendiendo la seguridad y celeridad de la circulación del tránsito público y privado y las afectaciones a terceros.
Pautas Específicas
Procederá a:
Aplicar lo determinado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Especiales, Artículo 15. Desvío de Tránsito y Mantenimiento de Calles.
Elaborar y desarrollar un Programa de Planificación y Control de Accesos previo a la iniciación de los trabajos en los distintos frentes de obra.
Consultar de forma documentada al Municipio de Ciudad Perico, y presentar a La Supervisión para su aprobación, los planos de los caminos de acceso a la Obra, desvíos o caminos auxiliares y áreas de estacionamientos de equipos que utilizará durante la construcción.
Planificar e instalar una correcta señalización diurna y nocturna de desvíos transitorios para ordenar el tránsito en forma permanente y segura, siendo responsable de mantener en condiciones de transitabilidad y seguridad
adecuadas el tránsito vehicular y peatonal en todas calles y caminos públicos de acceso a la obra durante todo el lapso de duración y hasta la recepción definitiva de la misma.
Presentar, si a juicio de la Supervisión fuera necesario, los recorridos de equipos afectados a la obra, para ser analizados con suficiente antelación al comienzo de la construcción. En el tramo urbano o suburbano, el proyecto de desvío y recorrido de equipos, deberán contar con aprobación Municipal.
Reforzar puentes, alcantarillas, conductos, etc., que pudieran resultar afectados en su estabilidad por el tránsito de equipos afectados a las obras.
Habilitar y mantener la señalización necesaria y accesos seguros para la maquinaria de obra y camiones asumiendo la responsabilidad de todos los daños a la propiedad Pública o Privada, causado por sus Equipos
Disponer permanentemente en el lugar de los trabajos, de los elementos que sean necesarios para auxiliar a los vehículos y a sus ocupantes que queden imposibilitados de seguir viaje como consecuencia de los inconvenientes producidos a raíz de la ejecución de las obras.
Evitar la circulación y el estacionamiento en las áreas de zona de camino que
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 17
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAC)
PROGRAMA N º 11
PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE ACCESOS
Fase de Aplicación
Etapa de Movilización
de Obra X
Etapa de Construcción X
Área de
Aplicación
Área Operativa X De Influencia Directa ---
contengan vegetación autóctona, o alguna otra particularidad que desde el punto de vista ambiental mereciera conservarse.
Escarificar los lugares sobrecompactados por el tránsito de obra y estacionamiento de equipos y recomponer la estructura vegetal con los suelos removidos en la limpieza del terreno.
Disponer la señalización provisional necesaria, para facilitar la fluidez del tránsito y evitar accidentes
Habilitar la accesibilidad a los terrenos colindantes cuyos accesos queden cortados por el desarrollo de las obras.
Profesionales
Responsables
Responsable de Higiene y Seguridad de la Obra con el apoyo del Responsable del Área Medio Ambiente de la obra
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 18
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAC)
PROGRAMA N º 12
PROGRAMA DE CONTROL DE EROSIÓN Y SEDIMENTACIÓN
Fase de Aplicación
Etapa de Movilización
de Obra X
Etapa de Construcción X
Área de
Aplicación Área Operativa X De Influencia Directa ---
Institución
Responsable
Implementación Supervisión
EL CONTRATISTA LA SUPERVISIÓN
Objetivo Establecer medidas de protección ambiental a emplear para la Construcción de la Obra, Controlando de los Procesos de Erosión y Sedimentación..
Pautas
Generales
El Contratista planificará y asegurará el desarrollo de las medidas de protección ambiental a emplear durante la construcción de la obra y adoptará medidas precaución para controlar la erosión y minimizar la sedimentación.
Pautas
Específicas
Procederá a:
Aplicar lo determinado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Especiales, Artículo 10). Provisión y Colocación de Geotextil; Artículo 11). Provisión y Colocación de Gaviones de Malla de Alambre y Artículo 12). Provisión y Colocación de Colchones de Malla de Alambre..
Ejercer la máxima precaución en la ejecución de las obras previstas en el contrato, tendientes a controlar la erosión y minimizar la sedimentación.
Inspeccionar los dispositivos de control de erosión y sedimentación transitorias y permanentes para verificar deficiencias después de cada lluvia y crecida.
Corregir las deficiencias de inmediato.
Suspender sus trabajos en otras áreas y concentran sus esfuerzos para rectificar las deficiencias especificadas.
Mantener los trabajos de revegetación en general, la estabilización de banquinas y taludes, y las obras de drenaje evitando los procesos erosivos y de sedimentación, restaurando las condiciones de estabilidad del sistema si tuvieran lugar dichos procesos y desarrollando medidas u obras complementarias para lograrlo, a su exclusivo costo.
Profesionales
Responsables
Responsable de del Área Medio Ambiente de la obra, con el apoyo del Responsable del Áreas Higiene y Seguridad de la Obra
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 19
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAC)
PROGRAMA N º 13
PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN, DE LA FAUNA SILVESTRE E INTRODUCIDA Y EL HÁBITAT
Fase de Aplicación
Etapa de Movilización
de Obra X
Etapa de Construcción X
Área de
Aplicación Área Operativa X De Influencia Directa ---
Institución
Responsable
Implementación Supervisión
EL CONTRATISTA LA SUPERVISIÓN
Objetivo Establecer las medidas de protección ambiental a emplear para la Construcción de la Obra, asegurando la Protección de la Vegetación, de la Fauna Silvestre e Introducida y el Hábitat
Pautas
Generales
El Contratista planificará y asegurará el desarrollo de las medidas de protección ambiental a emplear en la obra y ejercerá medidas precautorias para asegurar
la Protección de la Vegetación, de la Fauna Silvestre e Introducida y el Hábitat
Pautas
Específicas
Procederá a
Elaborar y desarrollar un Programa de Protección de la Vegetación, de la Fauna Silvestre y el Hábitat para evitar daños en suelos, vegetación y fauna silvestre; tanto dentro de la zona de la Obra como fuera de ella
Restringir el corte de la vegetación a aquella que resulta imprescindible, priorizando la tarea fuera de períodos reproductivos de la fauna, excluyendo el corte de árboles que se halle fuera de la zona de Obra, orientando los árboles
a talar, evitando el deterioro de la masa forestal restante.
No utilizar en las tareas que requieran madera, la proveniente de árboles previamente cortados. La misma deberá ser de plantaciones comerciales.
Reponer, en caso de extracción indebida de árboles, sin autorización de La Supervisión, por cada árbol cortado, 3 ejemplares de la misma especie, que deberán ser plantados en sitios indicados por La Supervisión, según requisitos establecidos para los árboles a implantar, sin recibir por ello pago alguno.
Extraer el ejemplar arbóreo o arbustivo, una vez realizado el replanteo de las obras, previa autorización de La Supervisión, con sus raíces hasta la profundidad que indique La Supervisión, alcanzando como mínimo, 1 (un) metro por debajo de la cota del terreno natural. Rellenar la excavación con
material apto, y apisonado. Evitar la ejecución de este trabajo en las superficies que deban posteriormente excavadas.
Tomar todos los recaudos para evitar que las tareas de extracción ocasionen daños a las instalaciones de servicios públicos, tanto aéreas como subterráneas, y propiedades vecinas.
Trasladar los productos de la extracción de árboles a los lugares que autorice La Supervisión o las Autoridades Municipales, dentro de 10 Km. de distancia.
Tomar medidas precautorias para impedir y eliminar los incendios, evitando que los trabajadores enciendan fuegos.
Prohibir a los trabajadores actividades predatorias sobre la fauna y la flora, la caza en zona de obra y aledaña, así como la compra o trueque a lugareños
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 20
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAC)
PROGRAMA N º 13
PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN, DE LA FAUNA SILVESTRE E INTRODUCIDA Y EL HÁBITAT
Fase de Aplicación
Etapa de Movilización
de Obra X
Etapa de Construcción X
Área de
Aplicación Área Operativa X De Influencia Directa ---
de animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles, y otros subproductos), cualquiera sea su objetivo.
Profesionales
Responsables
Responsable del Área Medio Ambiente de la obra, con el apoyo del Responsable Higiene y Seguridad de la Obra.
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 21
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAC)
PROGRAMA N º 14
PROGRAMA DE ATENUACIÓN DE LA AFECTACIÓN A ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DURANTE LA OBRA
Fase de
Aplicación
Etapa de Movilización
de Obra X
Etapa de Construcción X
Área de Aplicación
Área Operativa X De Influencia Directa ---
Institución
Responsable
Implementación Supervisión
EL CONTRATISTA LA SUPERVISIÓN
Objetivo Establecer medidas de seguridad y protección ambiental para evitar y/o atenuar las afectaciones a los Servicios Públicos e Infraestructura Social potencialmente perturbada por la construcción de la obra.
Pautas
Generales
El Contratista tomará los recaudos necesarios para evitar y/o atenuar las afectaciones a los Servicios Públicos e Infraestructura Social potencialmente perturbada por la construcción de la obra; adoptará las medidas transitorias para evitar los efectos generados por las limitaciones en el uso de la infraestructura o prestación de servicios y de resultar pertinente, proceder a su
posterior restauración.
Pautas
Específicas
Procederá a:
Aplicar lo determinado en el Pliego de Específicas Técnicas Especiales, Artículo 2) Interferencia y Remociones de Servicios Públicos y Obstáculos,
Artículo Nº 18. Cruce de la Ruta Nacional N º 66, Artículo N º 19. Cruce de Camino de acceso al río sobre Defensa, Artículo N º 20. Cruce Ferroviario, Artículo N º 21, Cruce de Canales, Artículo N º 22 Obra de Derivación.
Ajustar el PGAc, quedando obligada a ejecutar el traslado y relocalización de todas las instalaciones de servicios públicos o privadas existentes, o su protección si resulta necesario, coordinando las actividades con el prestatario del Servicio en las condiciones establecidas en el Artículo 2) Interferencia y Remociones de Servicios Públicos y Obstáculos.
Corroborar en el campo, la información suministrada por las reparticiones gubernamentales y empresas de servicios antes de comenzar cualquier tarea que pueda afectar las instalaciones existentes, mediante cuidadosos cateos y
mediciones.
Suspender sus trabajos cuando las operaciones se desarrollen en áreas adyacentes o cercanas a instalaciones de servicios públicos y existiese la posibilidad que puedan provocar daños o inconvenientes en éstas.
Asumir ser el único responsable por los daños y perjuicios que la carencia de suministro en los distintos servicios y rotura de las estructuras e instalaciones pudieran ocasionar tanto a los usuarios como a las empresas prestatarias de los servicios.
Profesionales
Responsables
Responsable del Área Medio Ambiente de la obra, con el apoyo y la concurrencia del Responsable Higiene y Seguridad de la Obra
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 22
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAC)
PROGRAMA N º 15
PROGRAMA DE DETECCIÓN Y RESCATE DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO, PALEONTOLOGICO Y DE MINERALES DE INTERES CIENTIFICO
Fase de
Aplicación
Etapa de Movilización
de Obra X
Etapa de Construcción X
Área de
Aplicación Área Operativa X De Influencia Directa ---
Institución
Responsable
Implementación Supervisión
EL CONTRATISTA LA SUPERVISIÓN
Objetivo Establecer medidas de protección ambiental y actuación frente a la detección y hallazgo, para evitar y/o atenuar afectaciones a las Estructuras o Piezas Arqueológicas, Paleontológicas y/o Minerales de Interés Científico que pudieran encontrarse soterradas y resultaran perturbadas por la obra.
Pautas
Generales
El Contratista tomará los recaudos necesarios para evitar y/o atenuar las afectaciones a las Estructuras o Piezas Arqueológicas, Paleontológicas y/o Minerales de Interés Científico y frente a hallazgos procederá a la detención de las tareas dando inmediato aviso de tal hecho.
Pautas
Específicas
Procederá a:
Notificar a la autoridad de aplicación de la Ley Nacional Nº 9.080 “Ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos”, en la Provincia de Jujuy, según Ley Provincial Nº 5260, Ministerio de Educación y Cultura, Subsecretaría de Cultura, con anticipación previa al inicio de la construcción.
Profundizar la Información acerca de la potencial presencia de Patrimonio
Arqueológico, Paleontológico o Minerales de Interés Científico dentro del Área de localización de las Obras e incluirá la Capacitación Específica del Personal para determinar su actuación Frente al hallazgo.
Dar aviso de inmediato a la Supervisión y autoridad de aplicación y paralizar la obra en el sector del suceso, observando las normativas vigentes ajustándose como mínimo a las siguientes recomendaciones. Protección de Estructuras o Piezas Halladas o Mediante cubiertas y/o defensas, señalización y demarcación de zona de
exclusión de ingreso por parte de los operarios y terceros hasta que sea notificado de la orden de reiniciar la Obra.
.Extracción de los Hallazgos
o La Supervisión de Obra establecerá el destino de los hallazgos, de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes, quedando entendido que El Contratista no podrá remover ni extraer o apoderarse de ninguno de dichos objetos, considerando que, en todos los casos, son propiedad del Estado o de EL COMITENTE, según corresponda.
o Si la Autoridad de Aplicación decide extraer la pieza, El Contratista proveerá el asesoramiento especializado, el equipamiento, la mano de obra y los materiales necesarios para posibilitar su extracción, preservando los restos de cualquier daño.
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 23
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAC)
PROGRAMA N º 15
PROGRAMA DE DETECCIÓN Y RESCATE DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO,
PALEONTOLOGICO Y DE MINERALES DE INTERES CIENTIFICO
Fase de Aplicación
Etapa de Movilización
de Obra X
Etapa de Construcción X
Área de
Aplicación Área Operativa X De Influencia Directa ---
o En el caso de piezas de porte El Contratista proveerá los medios apropiados para su traslado al lugar que indicare la Supervisión de la Obra, cooperará, y a pedido de La Supervisión ayudará a la protección, relevamiento y traslado de esos hallazgos.
Profesionales
Responsables
Responsable del Área Medio Ambiente de la obra, con el apoyo del Responsable Higiene y Seguridad de la Obra
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 24
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAC)
PROGRAMA N º 16
PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO ANTROPOLOGICO - SOCIAL DEL
LUGAR
Fase de Aplicación
Etapa de Movilización
de Obra X
Etapa de Construcción X
Área de
Aplicación Área Operativa X De Influencia Directa ---
Institución
Responsable
Implementación Supervisión
EL CONTRATISTA LA SUPERVISIÓN
Objetivo Establecer las medidas de protección ambiental y actuación frente a la detección y hallazgo de Estructuras de valor histórico o cultural, o programación de fiestas populares o conmemoraciones religiosas, para
evitar y/o atenuar las afectaciones a las Estructuras o Piezas de Valor Histórico o Cultural y actividades populares y religiosas que resultaran perturbadas por la construcción de la obra.
Pautas Generales
El Contratista, tomará los recaudos necesarios para Establecer las medidas de protección ambiental y actuación frente a la detección y hallazgo de Estructuras de valor histórico o cultural, o afectación a la programación de fiestas populares o conmemoraciones religiosas
Pautas Específicas
Procederá a:
Considerar en la programación de la ejecución de las Obras, que en el caso de fiestas populares y/o conmemoraciones religiosas, evitará cierres y/o clausuras en los accesos a las Obras en proximidad de las respectivas fechas, para no entorpecer el desplazamiento de vehículos y personas.
Analizar con el Municipio de Perico y acordar con La Supervisión, las acciones a implementar de ser necesario movimientos de estructuras de valor histórico o cultural (por ejemplo estructuras religiosas, Gauchito Gil, cementerios o cruces o lápidas que identifican lugares de accidente donde la persona perdió la vida, u otras),
Profesionales
Responsables
Responsable del Área Medio Ambiente de la obra, con el apoyo del Responsable Higiene y Seguridad de la Obra
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 25
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAC)
PROGRAMA N º 17
PROGRAMA DE HIGIENE, SEGURIDAD, RIESGO DEL TRABAJO Y CALIDAD DE VIDA EN
LA OBRA
Fase de Aplicación
Etapa de Movilización
de Obra X
Etapa de Construcción X
Área de
Aplicación Área Operativa X De Influencia Directa ---
Institución
Responsable
Implementación Supervisión
EL CONTRATISTA LA SUPERVISIÓN
Objetivo Dar cumplimiento a lo requerido por la legislación vigente en materia de Servicios Sociales, Higiene, Seguridad, Riesgos del Trabajo y Calidad de Vida en la Obra; sobre Higiene y Seguridad Industrial, sobre Riesgos del Trabajo,
sobre Accidentes y Enfermedades del Trabador y demás resoluciones complementarias y a lo establecido en el Pliego Licitatorio de la Obra. Velar por la Seguridad de y Calidad de Vida de los trabajadores.
Pautas Generales
El Contratista proveerá y mantendrá durante el desarrollo de las obras, desde la firma del Contrato hasta la Recepción Definitiva de aquellas, Servicios de Seguridad Social, Higiene y Seguridad y Calidad de Vida del Trabajo, conforme con lo que establecen las leyes y disposiciones vigentes que resulte de aplicación y lo determinado por el Pliego de Licitación de las Obras. El personal será oportuna y adecuadamente capacitado en procedimientos y operaciones siempre seguras para las personas, siendo además, respetuosas del medio ambiente. En particular será capacitado y contará con los medios, estrategias e instructivos para actuaciones frente a Contingencias.
Pautas
Específicas
Procederá a:
Cumplir con la Legislación de Riesgo y de Higiene y Seguridad en el trabajo.
Designar un profesional responsable de la Higiene y Seguridad de la Obra, que posea título universitario que lo habilite para el ejercicio de sus funciones
Presentar antes del inicio de los trabajos un Programa que comprenda los servicios y prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad.
Adoptar todas las medidas de seguridad necesaria para prevenir
accidentes de trabajo en la ejecución de las obras, y garantizar la seguridad de terceros, frentistas, peatones y vehículos que circulen por la zona de obra.
Efectuar las presentaciones y solicitar los permisos, ante las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales y/o Organismos de Control, según corresponda y de su cumplimiento durante todo el desarrollo de la obra.
Llevar durante todo el desarrollo de la Obra, la documentación con los Registros pertinentes.
Capacitar a todo trabajador que ingrese a la Obra sobre las medidas de Higiene y Seguridad, de Riesgos del Trabajo y del Programa de Contingencias,
Implementar sistemas preventivos para eliminar potenciales riesgos, que puedan amenazar la seguridad de los trabajadores por acciones delictivas, dentro de los sectores afectados por las obras.
Proveer los equipos y elementos de protección personal según puesto y
sitio de trabajo, a los trabajadores y controlar su utilización.
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 26
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAC)
PROGRAMA N º 17
PROGRAMA DE HIGIENE, SEGURIDAD, RIESGO DEL TRABAJO Y CALIDAD DE VIDA EN
LA OBRA
Fase de Aplicación
Etapa de Movilización
de Obra X
Etapa de Construcción X
Área de
Aplicación Área Operativa X De Influencia Directa ---
Disponer Equipos de Prevención y Protección Contra Incendios en la obra, equipos, maquinaria y vehículos y personal capacitado para su uso.
Disponer de un sistema de Provisión de Energía Eléctrica, con las Protecciones acorde con la normativa pertinente.
Establecer un organigrama funcional de responsabilidades en la emergencia, con la designación y capacitación de los responsables en cada función específica y del operativo en general.
Planificar las medidas necesarias para el control de emergencias y evacuaciones.
Realizar la planificación de los servicios y prestaciones e informar sobre las características de los mismos, acorde con la legislación vigente, con las
características de las obras y con las particularidades en los distintos frentes de trabajo en materia de provisión de agua potable, alimentos, servicios sanitarios, alojamientos, comedores y transportes.
Profesionales
Responsables
Responsable de Higiene y Seguridad de la Obra con el apoyo y la concurrencia
del Responsable del Área Medio Ambiente de la obra
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 27
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAC)
PROGRAMA N º 18
PROGRAMA DE SALUD Y MEDICINA LABORAL
Fase de Aplicación
Etapa de Movilización
de Obra X
Etapa de Construcción X
Área de
Aplicación Área Operativa X De Influencia Directa ---
Institución
Responsable
Implementación Supervisión
EL CONTRATISTA LA SUPERVISIÓN
Objetivo Proveer Servicios de Salud y Medicina Laboral, planificar y desarrollar las medidas necesarias y suficientes para la atención médica preocupacional, ocupacional y de las contingencias sanitarias durante la obra
Pautas
Generales
El Contratista proveerá y mantendrá durante el desarrollo de las obras, , Servicios de Medicina Laboral, conforme con lo que establecen las leyes y
disposiciones vigentes que resulte de aplicación
Pautas
Específicas
Procederá a:
Presentar antes del inicio de los trabajos un Programa de Salud y Medicina Laboral comprendiendo los servicios y prestaciones a desarrollar, en la zona
de obras y de afectación directa, considerando la atención médica y el saneamiento, según las obligaciones emergentes de la Legislación vigente.
Cumplir con los exámenes médicos y la Legislación vigente en materia de Medicina del Trabajo, en particular de los análisis médicos reglamentados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y los aconsejados por las Autoridades Sanitarias de la zona en particular, adoptando todos los controles y requerimientos que indiquen..
Desarrollar las siguientes funciones: o Proveer a la atención primaria completa de las enfermedades que sufra el
personal afectado a la obra. o Programar y efectuar campañas de protección de la salud, según riesgos
particulares del ámbito de trabajo. o Establecer pautas para la atención de los diferentes tipos de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, y disponer de un Servicio de Emergencias Medicas que permitan una rápida y eficaz derivación a centros de salud o unidades hospitalarias bien equipadas para la atención de todo tipo de accidentes, inclusive aquellos de tratamiento complejo.
o Mantener, un contacto permanente con las instituciones y centros asistenciales de la comunidad.
o Organizar entre los trabajadores brigadas de primeros auxilios y capacitarlas para el cumplimiento de su cometido.
o Cumplir con los requerimientos establecidos en el Decreto 1338/96, Artículo 17 Primeros Auxilios
Profesionales
Responsables
Responsable de Salud y Medicina Laboral de la Obra con el apoyo del Responsable de Higiene y Seguridad de la Obra y del Área Medio Ambiente
de la obra.
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 28
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAC)
PROGRAMA N º 19
PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL
Fase de Aplicación
Etapa de Movilización
de Obra X
Etapa de Construcción X
Área de
Aplicación Área Operativa X De Influencia Directa ---
Institución
Responsable
Implementación Supervisión
EL CONTRATISTA LA SUPERVISIÓN
Objetivo Dar cumplimiento a lo requerido por la legislación vigente en materia de Seguridad Vial en la Obra. En particular, a la Ley Nacional Ley N ° 24.449 – (23/11/1994): Ley de Tránsito y de Seguridad vial. Decreto Nacional N °
179/95. Decreto Nacional N °779/95, (20/11/95), en consulta con las provincias y organismos federales, dando participación a la actividad privada. .
Pautas Generales
El Contratista proveerá y mantendrá, Servicios de Seguridad Social, Higiene y Seguridad y Calidad de Vida del Trabajo, para el Control de Seguridad Vial en Obra, y capacitará al personal en procedimientos y operaciones seguras.
Pautas
Específicas
Procederá a:
Cumplir con el Reglamento General de Tránsito para los caminos y calles de la República Argentina y La Ley de tránsito de la Provincia de Jujuy.
Mantener en condiciones de transitabilidad y seguridad adecuadas el tránsito vehicular y peatonal en todas calles y caminos públicos de acceso a la obra durante el lapso de su duración.
Establecer, en el marco de la legislación vigente, por el Servicio de Higiene y Seguridad las velocidades y las condiciones de circulación a desarrollar para el tránsito vehicular en el emplazamiento de la obra
Controlar el cumplimiento de los límites y regulaciones que se establezcan con ese fin.
Capacitar a los conductores de vehículos, operarios de maquinarias, sobre los riesgos potenciales existentes, tanto para los trabajadores y para terceros, cuanto para edificios y construcciones y controlar el cumplimiento de las velocidades y las condiciones de circulación a desarrollar para el tránsito vehicular en el emplazamiento de la obra por parte de Personal propio, Subcontratistas y Proveedores.
Profesionales
Responsables
Responsable de Higiene y Seguridad de la Obra con el apoyo del Responsable del Área Medio Ambiente de la obra
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 29
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAC)
PROGRAMA N º 20
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS
Fase de
Aplicación
Etapa de Movilización
de Obra X
Etapa de Construcción X
Área de Aplicación
Área Operativa X De Influencia Directa ---
Institución
Responsable
Implementación Supervisión
EL CONTRATISTA LA SUPERVISIÓN
Objetivo Establecer las medidas de protección ambiental para minimizar la generación y desarrollar el adecuado manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos en la Obra, ajustando el desarrollo de las actividades acorde con el marco normativo pertinente. Mantener las condiciones generales de limpieza y pulcritud del Obrador y Áreas de Obra en todo momento.
Pautas
Generales
El Contratista arbitrará los medios para minimizar la generación y realizará un adecuado manejo de residuos sólidos, líquidos y peligrosos o especiales en el sector de Obra y su Entorno. Colectará, almacenará transitoriamente y transportará para su disposición en las áreas aprobadas por las Autoridades
de la Municipalidad de Perico, para residuos comunes y de Obra y por la Autoridad de Aplicación de Residuos especiales o peligrosos.
Pautas
Específicas
Procederá a:
Presentar un Programa de Manejo de Residuos, con el objeto de adoptar las precauciones y prever la disponibilidad del equipamiento adecuado para la recolección, almacenamiento y disposición final de los desechos, comprendiendo la disposición de los materiales residuales de la limpieza de los sitios de trabajo, localización e identificación adecuada de contenedores para almacenar diferentes materiales de desecho, recolección y disposición de residuos orgánicos, grasas, aceites, combustibles y el desarrollo de medidas y acciones para evitar derrames, pérdidas y generación innecesaria de desperdicios.
Destinar un sector específico del obrador para la disposición transitoria de los residuos peligrosos, ubicando contenedores especialmente habilitados para tal fin, debidamente rotulados e identificados respecto al tipo de
contaminantes que posee los residuos y los riesgos que implican, el que presentará carteles de riesgo.
Efectuar la disposición final de residuos peligrosos mediante transporte y plantas de tratamiento autorizados, por la Autoridad de Aplicación.
Recolectar y almacenar los residuos sólidos asimilables a domiciliarios, en contenedores con tapa hermética y los residuos de obra en volquetes, y trasladados por transporte habilitados hasta áreas aprobadas por las autoridades locales para su disposición final.
Acreditar previo a la utilización de los tanques de Combustible, la Habilitación requerida por la Legislación Pertinente. (En el caso de instalación)
Profesionales
Responsables
Responsable de Higiene y Seguridad de la Obra con el apoyo y la concurrencia del Responsable del Área Medio Ambiente de la obra
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 30
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAC)
PROGRAMA N º 21
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS
Fase de Aplicación
Etapa de Movilización
de Obra X
Etapa de Construcción X
Área de
Aplicación Área Operativa X De Influencia Directa ---
Institución
Responsable
Implementación Supervisión
EL CONTRATISTA LA SUPERVISIÓN
Objetivo Determinar un procedimiento técnico cuyo propósito central es la formulación precisa y detallada de las acciones a ejecutar en caso de suscitarse una contingencia operativa que afecte la seguridad e higiene en el área de obra.
Pautas
Generales
El Contratista establecerá acciones y responsabilidades para que en caso de una contingencia, se brinde una respuesta rápida y efectiva para: *Proteger la vida.*Reducir la magnitud del impacto ambiental.*Reducir
pérdidas económicas de cualquier tipo
Pautas
Específicas
Procederá a
Presentar a la Supervisión el Programa de Contingencia de la Obra
Capacitar al Personal en actuaciones frente a emergencias y primeros auxilios, disponiendo la formación de brigadas y designación de roles ante emergencias.
Exhibir al alcance y en conocimiento de todos los trabajadores: Planes de Contingencia en lugares visibles
Disponer Movilidad de apoyo en la emergencia, y equipamiento para actuación frente a contingencia.
Denunciar a la ART todo accidente o enfermedad profesional que ocurra, llevándose las estadísticas e índices de la siniestralidad de la obra.
Considerar como mínimo los siguientes Planes de actuación ante Contingencias o Plan de Contingencia frente a derrames. o Plan de Contingencia para Incendio.
o Plan de Recomposición del Medio Ambiente. o Plan de contingencia frente a inundaciones y crecidas del río Perico,
río Grande y Afluentes o Plan de Contingencia frente Accidentes de Trabajo
Exhibir en obra, al alcance y en conocimiento de todos los trabajadores, un listado con Nombres, Direcciones y Teléfonos para Medicina de Emergencias y del Servicio de Emergencias (Ambulancia) de la ART
Profesionales
Responsables
Responsable de Higiene y Seguridad de la Obra con el apoyo del Responsable del Área Medio Ambiente de la obra y Medicina del Trabajo
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 31
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAC)
PROGRAMA N º 22
PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN
Fase de Aplicación
Etapa de Movilización
de Obra X
Etapa de Construcción X
Área de
Aplicación Área Operativa X De Influencia Directa ---
Institución
Responsable
Implementación Supervisión
EL CONTRATISTA LA SUPERVISIÓN
Objetivo Establecer las medidas de protección ambiental mediante señalización de Obra en Construcción y de actuación frente a Contingencias
Pautas
Generales
El Contratista, tomará los recaudos necesarios para establecer las medidas de Señalización de la Obra en Construcción, para garantizar la seguridad de las personas y vehículos que transiten en la zona de obra, o sectores de su entorno donde se realice el movimiento de maquinarias y equipos de
transporte, así como de terceros y del personal afectado a la obra .
Pautas
Específicas
Procederá a:
Presentar e implementar un Programa de Señalamiento de Obras en Construcción.
Disponer el señalamiento adecuado en las zonas en que se originen situaciones de riesgo como: interferencia con el cruce de maquinarias y camiones, estrechamiento de calzada, desvíos provisorios, excavaciones profundas, desniveles pronunciados del terreno originados por las obras, riesgo con materiales, máquinas u obreros trabajando, etc.
Colocar Carteles de Advertencia para Garantizar la seguridad de las personas que transiten en la zona de obra, o sectores de su entorno donde se realice el movimiento de maquinarias y equipos de transporte, así como de terceros y del personal afectado a la obra,
Señalizar con toda claridad los desvíos para canalizar el recorrido vehicular con señales diurnas y nocturnas, y con carteles de orientación.
Señalizar en los locales de la obra, obrador, campamentos, etc., las zonas de riesgo y los caminos de evacuación en caso de peligro, así como todas
las salidas normales de emergencia.
Colocar en los lugares de peligro durante el día banderolas rojas y por la noche faroles rojos en número suficiente, balizas para señalamiento nocturno y en todos los obstáculos e interrupciones en la zona de tránsito vehicular, de personas o de la navegación.
Profesionales
Responsables
Responsable de Higiene y Seguridad de la Obra con el apoyo del Responsable del Área Medio Ambiente de la obra
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 32
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAC)
PROGRAMA N º 23
PROGRAMA DE ALERTA FRENTE A PRECIPITACIONES Y CRECIDAS
Fase de Aplicación
Etapa de Movilización
de Obra X
Etapa de Construcción X
Área de
Aplicación Área Operativa X De Influencia Directa ---
Institución
Responsable
Implementación Supervisión
EL CONTRATISTA LA SUPERVISIÓN
Objetivo Efectuar el seguimiento de los pronósticos de las condiciones climáticas y de crecidas de los Ríos Perico, Río Grande y Afluentes con el objetivo de establecer las medidas de Alerta Temprana frente a Potenciales condiciones
de Precipitaciones Intensas y Crecidas.
Pautas
Generales
El Contratista tomará los recaudos necesarios para realizar el seguimiento de los pronósticos de las condiciones climáticas y de crecidas de los Ríos Perico,
Río Grande y Afluentes para establecer las medidas de Alerta Temprana frente a Potenciales condiciones de Precipitaciones Intensas y Crecidas, dando sustento a la preparación de medidas preventivas y de medidas de actuación frente a contingencias, en forma previa y complementaria a las establecidas en el Programa Nº 21. Programa de Contingencias
Pautas Específicas
Procederá a:
Incorporar en el PGAc un Programa de Alerta frente a Precipitaciones y Crecidas, que permita la adopción de medidas preventivas y de alerta temprana para la aplicación de Planes de Contingencia ante la ocurrencia de lluvias que provoquen crecidas en forma torrencial, que potencialmente puedan afectar el desarrollo de la Etapa Constructiva de las Obras.
Prever la adopción de un sistema de alerta temprana, que evite riesgos sobre la vida humana, bienes y daños a las obras. Conjuntamente con este Programa de Alerta, deberá incorporar medidas de prevención y actuación frente a situaciones de este tipo, dentro del Programa de Contingencias, tal
como lo establecido en el Programa N º 21.
Profesionales
Responsables
Responsable de Higiene y Seguridad de la Obra con el apoyo del Responsable del Área Medio Ambiente de la obra
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 33
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAC)
PROGRAMA N º 24
PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA RURAL, PERIURBANA Y URBANA AFECTADA
Fase de
Aplicación
Etapa de Movilización
de Obra X
Etapa de Construcción X
Área de
Aplicación Área Operativa X De Influencia Directa ---
Institución
Responsable
Implementación Supervisión
EL CONTRATISTA LA SUPERVISIÓN
Objetivo Establecer las medidas de protección ambiental para evitar las afectaciones y restaurar la Infraestructura Rural, Periurbana y Urbana afectada por la construcción de la obra.
Pautas Generales
El Contratista tomará los recaudos necesarios para evitar las afectaciones y restaurar la Infraestructura Rural, Periurbana y Urbana afectada por la construcción de la obra.
Pautas Específicas
Procederá a:
Aplicar lo determinado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Especiales, Artículo 13) Construcción de Alambrados y Tranqueras – Remoción de Alambrados Existentes, en lo correspondiente a la construcción de un alambrado nuevo y tranqueras
Incorporar en el PGAc un Programa de Restauración de la Infraestructura Rural, Perirurbana y Urbana afectada durante la construcción de las Obras, incorporando los costos de las afectaciones dentro del precio total de la obra.
Identificar toda obra de infraestructura (alambradas, casas, tinglados, galpones, etc.) factible de ser afectada como consecuencia de la construcción o movimiento de maquinaria afectada a la Obra.
Acordar, con Los Propietarios, los términos legales y los procedimientos para la afectación y restitución coordinada de la infraestructura afectada, de tal forma que no genere conflictos, siendo de su directa y exclusiva responsabilidad coordinar y realizar los trabajos a entera satisfacción de los terceros involucrados asumiendo el costo de las tramitaciones, de los trabajos y de las obras de restitución.
Preservar la circulación, estableciendo y haciéndose cargo de los costos respectivos, incluyendo el mantenimiento de los medios alternativos de paso, con el fin de no interrumpir el acceso a las propiedades.
Mantener los accesos dando prioridad al uso de los existentes. De no ser posible construirá nuevos accesos, con el acuerdo del responsable del predio o propiedad, de La Supervisión y / o de la autoridad competente..
Profesionales
Responsables
Responsable Ambiental de la Obra, con el apoyo del Responsable de Higiene y Seguridad de la Obra
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 34
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAC)
PROGRAMA N º 25
PROGRAMA DE MONITOREO
Fase de Aplicación
Etapa de Movilización
de Obra X
Etapa de Construcción X
Área de
Aplicación Área Operativa X De Influencia Directa ---
Institución
Responsable
Implementación Supervisión
EL CONTRATISTA LA SUPERVISIÓN
Objetivo Efectuar el seguimiento de las Medidas de Mitigación Propuestas para conservar las condiciones de los componentes del medio natural y socioeconómico
Pautas
Generales
El Contratista desarrollará un Programa de Monitoreo basado en el seguimiento de las Medidas de Mitigación propuestas, orientado a conservar las condiciones de los componentes ambientales: atmósfera, suelo, agua, flora y fauna, social (patrones sociales y culturales) y paisaje, como referentes esenciales para el área del Proyecto y evaluar el Comportamiento del sistema Ambiental en función de la Aplicación de las Medidas de Mitigación del PGAc.
Pautas
Específicas
Procederá a:
Elaborar e Implementar un Programa de Monitoreo sincrónico con el Plan de Obra, para el seguimiento de las Medidas de Mitigación.
Entregar un reporte mensual sobre los componentes y variables que se les realice el seguimiento, suministrando los análisis con el soporte de un laboratorio certificado y el informe de auditoria incluyendo fotografías
fechadas.
Evaluar la eficacia de las Medidas de Mitigación propuestas y el cumplimiento de las mismas. Componentes a Evaluar Componente ambiental: ATMOSFERA Impacto: Contaminación atmosférica de las plantas fijas de mezclas. (En el caso que se instalen este tipo de estructuras y no se opte por la adquisición de materiales de venta comercial). Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento de las plantas fijas de mezclas.
Medida Indicador Frecuencia
Control de la emisión de polvo
Partículas en suspensión Mensual
Impacto: Ruido. Objetivo: Desarrollar un programa de seguimiento de ruido mediante evaluación de las fuentes de emisión diurna de presión sonora en áreas pobladas.
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 35
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAC)
PROGRAMA N º 25
PROGRAMA DE MONITOREO
Fase de Aplicación
Etapa de Movilización
de Obra X
Etapa de Construcción X
Área de
Aplicación Área Operativa X De Influencia Directa ---
Medida Indicador Frecuencia
Control de equipos y horarios de trabajo
Ruidos molestos según Norma IRAM Nº 4.062/01.
Mensual
Componente ambiental: SUELO Impacto: Contaminación del suelo por residuos peligrosos. Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento y eficiencia de los planes de manejo de residuos peligrosos.
Medida Indicador Frecuencia
Gestión de Residuos Peligrosos
Volúmenes de residuos peligrosos generados. Número y depósito de recipientes usados. Existencia de Manifiestos y Certificados
de transporte y disposición final de residuos peligrosos según normativa.
Mensual
Impacto: Contaminación del suelo por sustancias peligrosas .
Objetivo: Disponer de un programa de seguimiento de la contaminación del suelo por hidrocarburos en el marco del Plan de Abandono de las instalaciones.
Medida Indicador Frecuencia
Auditoria de cierre y
abandono de áreas de obrador, campamento y plantas fijas de mezcla
Registro fotográfico previo a la ocupación de las áreas para campamento, obrador y plantas de
elaboración; y posterior al abandono. Muestreo de suelo en los puntos más expuestos a derrames de hidrocarburos. Análisis de HTP en superficie y a 20 cm. de profundidad, al menos 1 punto de muestreo por cada 50 m
2 en las áreas
más expuestas.
Única vez, al abandono de las instalaciones
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 36
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAC)
PROGRAMA N º 25
PROGRAMA DE MONITOREO
Fase de Aplicación
Etapa de Movilización
de Obra X
Etapa de Construcción X
Área de
Aplicación Área Operativa X De Influencia Directa ---
Impacto: Contaminación del suelo por residuos no peligrosos . Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento y eficiencia del plan de mane jo de residuos asimilables a domésticos.
Medida Indicador Frecuencia
Gestión de residuos asimilables a domésticos
Volúmenes de basura recolectada. Número y depósito de recipientes usados. Existencia de Remitos de entrega al centro de disposición de residuos domiciliarios autorizado.
Mensual
Impacto: Erosión. Objetivo: Verificar la eficiencia de las medidas destinadas a evitar el desarrollo de procesos erosivos.
Medida Indicador Frecuencia
Parámetros de Diseño y obras de control de la erosión
% de superficie erosionada en taludes, contrataludes, cunetas y fondos de cunetas y vías de drenaje afectadas por la obra.
Bimestral
Componente ambiental: AGUA Impacto: Contaminación de aguas superficiales por obradores, plantas, campamentos u obras previstas sobre vías de drenaje . Objetivo: Desarrollar un programa de monitoreo de la calidad de agua superficial.
Medida Indicador Frecuencia
Control de disposición
de efluentes líquidos y sólidos. Criterios para la explotación de agua para la obra
Temperatura. PH.
Conductividad, turbiedad. Sólidos en suspensión totales. Hidrocarburos totales de petróleo (HTP).
Trimestral
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 37
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAC)
PROGRAMA N º 25
PROGRAMA DE MONITOREO
Fase de Aplicación
Etapa de Movilización
de Obra X
Etapa de Construcción X
Área de
Aplicación Área Operativa X De Influencia Directa ---
Impacto: Contaminación de aguas subterráneas. Objetivo: Desarrollar un programa de monitoreo de la calidad de agua subterránea.
Medida Indicador Frecuencia
Control disposición de
efluentes líquidos y sólidos. Criterios de explotación de agua para la obra. Gestión de residuos y sustancias peligrosas; disposición de efluentes cloacales en obradores.
PH.
Conductividad. Coliformes totales/fecales. Hidrocarburos totales de petróleo (HTP).
Trimestral El análisis microbiológico
sólo se realizará en caso de que haya fuentes de provisión de agua para
consumo humano o animal a menos de 500 metros de cualquier fuente de
contaminación física, química o bacteriológica asociada a la obra.
Componente ambiental: FLORA Y FAUNA Impacto: Muerte de animales en área operativa. Objetivo: Desarrollar un sistema de registro de animales siniestrados.
Verificar la efectividad de las medidas de protección de la fauna.
Medida Indicador Frecuencia
Inducción ambiental Cantidad de horas – hombre utilizadas en la capacitación del personal. Mensual
Registro de atropellamiento de Fauna
Registro de animales atropellados discriminando especie, contexto y ubicación del hallazgo.
Mensual
Impacto: Destrucción de la cobertura vegetal. Objetivo: Establecer mecanismos para verificar el cumplimiento de las medidas destinadas a la recomposición de la cubierta vegetal.
Medida Indicador
Frecuencia
Separación, conservación y Reposición de
suelos orgánicos
Áreas descubiertas y tiempo de permanencia en ese estado (desnudas). Grado de cumplimiento de la medida Ejecución del Movimiento de Suelo.
Porcentaje de revegetación (% cubierto por vegetación) en las áreas recubiertas (discriminado para cada una).
Mensual
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 38
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAC)
PROGRAMA N º 25
PROGRAMA DE MONITOREO
Fase de Aplicación
Etapa de Movilización
de Obra X
Etapa de Construcción X
Área de
Aplicación Área Operativa X De Influencia Directa ---
Componente ambiental: SOCIAL Impacto: Reducción de la seguridad vial. Objetivo: Verificar la eficiencia de las medidas destinadas a conservar la seguridad vial.
Medida Indicador Frecuencia
Señalización, inducción
ambiental
Informe sobre accidentes o incidentes viales, sobre vehículos, peatones o bienes de terceros causados como consecuencia de la obra o de
los vehículos y maquinarias utilizadas en su construcción.
Dentro de las 24 horas de
acaecido el hecho
Registro de accidentes viales ocurridos, generados por vehículos afectados a la obra y por terceros, o causados como consecuencia de la construcción de la obra (estructuras, montículos, oquedades, etc), con detalles del lugar, hora y motivo aparente (utilizando el formulario SIAT de la DNV.) Modo de intervención de El Contratista (aviso, cortes, etc.).
Mensual
Impacto: Molestias a frentistas, pobladores y usuarios. Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento del Plan de Comunicación
Social y consolidar su sistema de registro.
Componente ambiental: ECONÓMICO Impacto: Generación de empleo. Objetivo: Seguimiento de la generación de empleo.
Medida Indicador Frecuencia
Medida Indicador Frecuencia
Plan de Comunicación Social. Medidas de
señalización preventiva. Inducción Ambiental al personal
Registro de consultas, denuncias y reclamos recibidos por el referente para la comunicación de la empresa con la
comunidad, según se defina en el Plan de Comunicación Social. Presencia de señalización y vallados de seguridad para peatones y vehículos.
Mensual
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 39
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAC)
PROGRAMA N º 25
PROGRAMA DE MONITOREO
Fase de Aplicación
Etapa de Movilización
de Obra X
Etapa de Construcción X
Área de
Aplicación Área Operativa X De Influencia Directa ---
Ingreso de personal y permanencia de su actividad
Registro de personal contratado o en relación de dependencia, según calificación (Conducción, Capataces, Oficiales, Operarios, etc) y origen (de radicación Local, regional, de otra provincia o extranjeros)
Mensual
Síntesis de los Informes Mensuales acumulando, la totalidad de los meses hombre según calificación y origen
Mensual
Componente ambiental: PAISAJE
Impacto: Oquedades y abandono de áreas de yacimientos de materiales para la obra. Objetivo: Desarrollar un programa de seguimiento de las tareas de restauración de áreas de yacimiento y sectores con oquedades.
Medida Indicador Frecuencia
Restauración de pasivos ambientales
Grado de cumplimiento del plan de restauración.
Bimestral
Cumplimiento de la medida Explotación de Yacimientos
Estado de explotación, abandono o restauración de cada uno de los yacimientos utilizados por la Obra y Oquedades generadas por las tareas constructivas. Porcentaje de restauración de cada yacimiento.
Mensual
Profesionales
Responsables
Responsable Ambiental de la Obra, con el apoyo y la concurrencia del Responsable de Higiene y Seguridad de la Obra
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 40
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAC)
PROGRAMA N º 26
PROGRAMA DE FORESTACIÓN COMPENSATORIA
Fase de Aplicación
Etapa de Movilización
de Obra X
Etapa de Construcción X
Área de
Aplicación Área Operativa X De Influencia Directa ---
Institución
Responsable
Implementación Supervisión
EL CONTRATISTA LA SUPERVISIÓN
Objetivo Desarrollo del Proyecto de Forestación Compensatoria comprendiendo gestiones para su aprobación, provisión de especies arbóreas, plantación y mantenimiento de los individuos, hasta la entrega definitiva de la Obra
Pautas
Generales
El Contratista arbitrará los medios para elaborar e implementar un Proyecto Ejecutivo de Forestación y de adecuación Escénica Paisajística. realizando
consultas, antes de la aprobación del Proyecto Ejecutivo, con las autoridades Provinciales y Municipales pertinentes, a los fines de incorporar sus sugerencias dentro del diseño del proyecto. Aprobado el proyecto deberá efectuar la provisión de los ejemplares arbóreos determinados en el proyecto, su plantación y mantenimiento hasta la entrega definitiva de la obra.
Pautas
Específicas
Procederá a:
Presentar a La Supervisión un Proyecto Ejecutivo de Forestación Compensatoria, y aprobada por esta, presentarlo ante la Autoridad Provincial pertinente para su aprobación y de resultar pertinente ante el Municipio de Ciudad Perico, con la finalidad de mejorar las Condiciones Escénicas Paisajísticas y de Adecuación Ambiental de las Obras, con fines múltiples, en particular de compensación por la vegetación afectada por la construcción de las obras y de restauración de las condiciones ambientales preexistentes,
sobre la base de las condiciones siguientes.
Designar a un Profesional idóneo que será responsable del diseño y de las tareas de ejecución del Proyecto y Control de las tareas de Forestación Compensatoria. CRITERIOS DE FORESTACIÓN COMPENSATORIA * Árboles de especies nativas y exótica que se extraigan y que se encuentran formando bosque en galería, (principalmente acompañando el río Perico o de descargas que atraviesan la zona del canal y que sirven de conectividad transversal a la fauna o como monte natural) o conformando bosquecillos, hileras o como ejemplares aislados que integran la conformación paisajística de la zona. Reposición: Se deberá reponer un ejemplar por cada uno que se
saque y de la misma especie. PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS Provisión de especies arbóreas nativas de la zona existente en viveros comerciales.Número de ejemplares a Plantar y mantener 2.160 Ejemplares. Especies indicativas: Cedro (Cedrela sp.), tipa (Tipuana sp.), lapachos (Tabebuia avellanedae y
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 41
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAC)
PROGRAMA N º 26
PROGRAMA DE FORESTACIÓN COMPENSATORIA
Fase de Aplicación
Etapa de Movilización
de Obra X
Etapa de Construcción X
Área de
Aplicación Área Operativa X De Influencia Directa ---
Tabebuia lapacho), cebil (Anadenanthera colubrina), laurel (phoebe porphyria) y churqui (Prosopis ferox),Molle (Schinus molle),Palo Borracho(Chorisia) PLANTACIÓN La plantación coincidirá con la época más apta en la región, para asegurar el enraizamiento y posterior brotación de la planta (estimativamente desde fines de mayo hasta el 31 de Agosto). MANTENIMIENTO
EL CONTRATISTA deberá realizar el mantenimiento del total de la Plantación hasta la Recepción Definitiva de la Obra. Comprenderá las siguientes tareas fundamentales, y toda otra acción que fuera necesaria para el mantenimiento saludable En caso que las especies no lograsen su desarrollo y se murieran, o fueran hurtadas o robadas, EL CONTRATISTA deberá reponerlas a su exclusivo cargo.
Profesionales
Responsables
Responsable Ambiental de la Obra, con el apoyo y la concurrencia del Responsable de Higiene y Seguridad de la Obra
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 42
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAC)
PROGRAMA N º 27
PROGRAMA DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL. RETIRO DE EL CONTRATISTA AL FINALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA
Fase de
Aplicación
Etapa de Movilización
de Obra X
Etapa de Construcción X
Área de
Aplicación Área Operativa X De Influencia Directa ---
Institución
Responsable
Implementación Supervisión
EL CONTRATISTA LA SUPERVISIÓN
Objetivo Elaborar y adoptar las medidas de protección ambiental que se emplearán con el fin proceder a la adecuada restauración del Sitio de la Obra.
Pautas
Generales
El Contratista establecerá las medidas de protección ambiental a emplear para la restauración del Sitio de la Obra y desarrollará las tareas pertinentes.
Pautas
Específicas
Procederá a:
Elaborar un Programa de Restauración Ambiental, para establecer las medidas dirigidas a una remediación de los sitios afectados y restauración de las condiciones originales de las Áreas utilizadas para satisfacer los requerimientos de la Construcción de la Obra.
Identificar, organizar e implementar las medidas correctivas, constructivas y no constructivas, dirigidas a restaurar los impactos ambientales residuales.
Retirar una vez terminados los trabajos, de las áreas de campamentos y obradores, todas las instalaciones fijas o desmontables que hubiera instalado para la ejecución de la obra, como así también eliminar los materiales
remanentes, las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc.
Dejar, luego que los campamentos y obradores sean desmantelados, el área en perfectas condiciones e integrada al medio ambiente circundante.
Considerar la restauración de áreas con presencia de basurales en zona de camino, restos de vegetación de acciones de desbosque y destronque, canteras de materiales mal abandonadas, restos de hormigón, tramos con efecto barrera al escurrimiento de un curso de agua, taludes con derrumbes o procesos de erosión activa, etc. LA SUPERVISIÓN de Obra será responsable de la aprobación de las
condiciones ambientales finales en el área operativa
Profesionales
Responsables
Responsable Ambiental de la Obra, con el apoyo del Responsable de Higiene y Seguridad de la Obra
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 43
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAc)
PROGRAMA N º 28
PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SISTEMÁTICO Y ADECUACIÓN
DEL PGA. (PROGRAMA 28).
SUBPROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO Y DE AJUSTE DEL PGAc (SUBPROGRAMA 28.1.)
Fase de Aplicación
Etapa de Movilización de Obra X Etapa de Construcción
Área de
Aplicación Área Operativa X De Influencia Directa X De Influencia
Indirecta ---
Institución
Responsable
Implementación Supervisión
EL CONTRATISTA LA SUPERVISIÓN
Objetivo Elaborar un informe de Ampliación de la Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto (EIA) y de ajuste del PGAc, durante la Etapa de movilización de Obra
Pautas Generales El Contratista Complementará la Información Básica de Evaluación de
Impacto Ambiental y del PGAc, en función de los ajustes del Proyecto de Ingeniería según tecnología constructiva y singularidades Empresarias de EL CONTRATISTA, para presentar al finalizar la Etapa de movilización de la obra.
Pautas Específicas
Procederá a:
Aplicar las Políticas Ambientales Empresarias, los ajustes del Proyecto de Ingeniería, del equipamiento y recursos humanos utilizados, de la tecnología constructiva, del origen y características de los insumos utilizados y singularidades Empresarias EL CONTRATISTA elaborará un informe de Ampliación de la Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto y de ajuste del PGA, a desarrollar durante la Etapa de Movilización de Obras y a entregar al finalizar dicha Etapa.
Profesionales
Responsables
Responsable del Área Medio Ambiente, con el apoyo del Responsable
del Área Higiene y Seguridad y el Responsable del Área Medicina del Trabajo de la Obra.
Elaboración del Proyecto, Evaluación de Estudios Económicos, de Impacto Ambiental y Armado de Pliego de Licitación de la obra: Canal Intervalles y Obras Complementarias
FICHAS 44
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN (PGAc)
PROGRAMA N º 28
PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SISTEMÁTICO Y ADECUACIÓN
DEL PGA.. (PROGRAMA 28).
SUBPROGRAMA INFORME FINAL DEL PGAc. IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE LOS
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE OPERACIÓN Y DE MANTENIMIENTO DE LA OBRA. (SUBPROGRAMA 28.2.)
Fase de Aplicación
Etapa de Movilización de Obra X Etapa de Construcción X
Área de
Aplicación Área Operativa X De Influencia Directa X -
Institución
Responsable
Implementación Supervisión
EL CONTRATISTA LA SUPERVISIÓN
Objetivo Elaborar un informe Final del PGAc e Identificar los Contenidos de los Términos de Referencia para la elaboración del Plan de Gestión Ambiental de la Etapa de Operación y mantenimiento de la Obra.
Pautas Generales
El Contratista, con la Entrega Provisoria de la Obra, presentará a la SUPERVISIÓN, los siguientes documentos:
Informe Final: Integrando los resultados de la totalidad de la gestión de la obra durante su construcción.
Informe de Identificación de los Términos de Referencia para la elaboración del Plan de Gestión Ambiental de la Etapa de Operación y Mantenimiento de la Obra.
Pautas
Específicas
Procederá a:
Elaborar en forma mensual un informe de avance del PGAc, reflejando los avances registrados en la Evaluación de Impacto Ambiental, que demanden adecuaciones del PGAc.
Profundizar, ajustar y complementar la Ampliación del EsIA correspondiente a la Etapa de Obra, en función de la aplicación de la Ampliación del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, del Plan de Gestión Ambiental específico para la Etapa de construcción (PGAc), de los resultados
incorporados en la totalidad de los Informes Mensuales y de la experiencia desarrollada en la Obra particular sujeta a Gestión Ambiental, comprendiendo la Evaluación de Impacto Ambiental y el PGAc, integrando los resultados de la totalidad su gestión ambiental en la obra durante su construcción.
Desarrollar un Informe de Identificación de los Términos de Referencia del Plan de Manejo Ambiental específico para la Etapa de Operación y para la Etapa de Mantenimiento de la Obra.
Profesionales
Responsables
Responsable del Área Medio Ambiente, con el apoyo del Responsable del
Área Higiene y Seguridad y el Responsable del Área Medicina del Trabajo de la Obra.